原材料加工定做契約書

原材料加工定做契約書 篇1

承攬方:____________________________________

法定代表人:____________職務:____________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

定作方:____________________________________

法定代表人:____________職務:____________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

定作方委託承攬方加工____________

經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條加工成品__________________________________________

第二條加工成品質量要求________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。

定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照

第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。

保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。

任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

第十條結算方式及期限__________________________________________________________

第十一條其他約定__________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責任

1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。

因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

第十三條定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:_______________________

承攬方:________________________

代表人:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

____年____月____日

原材料加工定做契約書 篇2

定作人(甲方):

承攬人(乙方):

根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自願、協商一致和誠實信用的原則,現就電瓶產品委託乙方加工製作的相關事宜,特簽訂本契約:

第一條合作內容

加工定作內容:就乙方目前生產的20多個品種的電瓶,甲方暫定在契約期限內向乙方定做30萬支。

第二條契約期限

自本契約生效之日起至20xx年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本契約中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工製作,生產出成品後,向甲方交付產品,乙方收取加工勞務費。

2、在本契約期限內,生產原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

3、關於其加工製作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

第四條加工勞務費

乙方完成甲方定作的工作量後甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

第五條雙方的權利與義務

1、本契約期限內,甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所

需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用於原材料和產品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,並按生產進度的需要發放原材料。

2、甲方有權監督乙方進行加工製作,如發現存在不合格產品的,甲方可拒絕接收成品,並有權要求乙方承擔成本損失。

3、乙方應對生產的成品,分批次向甲方移交。

4、未經甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

5、契約期間,非因不可抗力或本契約約定情形乙方不得停工、停產。

6、契約履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的,乙方應全面配合。

第六條驗收標準

乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責任

1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的,則由乙方承擔損失賠償責任。

第八條其他

1、本契約未盡事宜,可由雙方簽訂補充協定,補充協定與本契約相衝突的,以補充協定為準。

2、本契約自雙方簽字或蓋章時生效,在履行契約的過程中發生爭議的,可向契約履行地人民法院訴訟解決。

3、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

時間:

原材料加工定做契約書 篇3

承攬方: (以下簡稱甲方)

住址:

法定代表人:

聯繫方式:

定作方: (以下簡稱乙方)

住址:

法定代表人:

聯繫方式:

甲乙雙方經雙方友好協商,現簽訂本契約,以資共同信守。

一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期

總金額(大寫)

交貨日期:由乙方訂貨清單確定。

本契約所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效,乙方要貨清單確定的數量低於本契約數量 的,甲方有權根據甲方成本核算變更契約價格條款。

甲方提供給乙方的價格組成為:毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

二、質量標準及驗收

1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產,質量標準為甲方的企業標準,同時符合國家質量要求。

2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議,應於收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期,則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題,乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

三、包裝要求及費用負擔

1、加工產品由甲方負責包裝,以加工產品不受損壞為標準。

2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌,但乙方依據本契約所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的註冊商標,(包括經核准的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本契約履行之前提供相應的註冊證明、合法使用證明等。

3、甲方負責包裝箱圖案製版,但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用 元,製版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的,乙方自擔費。

4、具體包裝要求是 乙方依據本契約訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低於 箱;否則製版押金不予退還。

四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運,由甲方代辦相關的託運手續,運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人後,則視為甲方已將加工物交付於乙方,該加工產品所有的風險由乙方承擔。

2、乙方也以自提貨物,交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中註明,否則甲方默認為乙方代辦運輸。

3、時間要求:甲方收到乙方要貨清單後,並收到乙方該批次預付款後 日交貨。委託承運人運輸的,以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。

五、預付款要求

乙方應於要貨清單送達甲方之日,向甲方支付該批次貨物 ______%預付款,該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

六、加工款結算辦法及期限

1、甲方完成加工產品後,在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前,乙方必須將該批次貨物的剩餘尾款全額支付甲方,甲方履行契約交貨義務。

2、如乙方未按約定付清定作款項,未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

3、乙方由於其他非法定原因,未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款,每延遲1日支付甲方 元保管費,該保管費累計達到該批次預付款額時,該要貨清單自動解除,預付款不再退還。

七、違約責任

1、乙方的違約責任

(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的,應償付甲方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。

(2) 未按契約規定日期付款的,除應該繼續付清全部加工款外,每延期一天,還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金,直至依據第七條扣完保管費為止。

(3)無故拒絕接收定作物的,應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付貨物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用並賠償甲方因此造成的損失。

2、甲方的違約責任

(1)違反本契約第一條和第九條規定的數量而少交的,甲方應照數補交,否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

的違約金 。

(2)包裝不符合契約規定的,應重新包裝,並承擔因此而支付的費用 ;

(3) 甲方無故提前交付加工產品的,除非取得乙方同意,否則乙方有權拒收,產生的損失由甲方負責。

(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的,除按契約規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

八、爭議解決方式

本契約履行過程中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

九、特殊性規定

因生產特殊性,乙方允許甲方在供應加工物數量上有 %的浮動時在交付時間上有__天的浮動。 同時鑒於加工產品的特殊性,甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。

十、本契約履行過程中,雙方來往的傳真、信函等均視為本契約的重要組成部分,與本契約具有同等法律效力。

十一、雙方需約定的其它事項:

本契約一式二份,雙方各執一份,契約自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)______________乙方(蓋章):

法定代表人:_______法定代表人:

年 月 日 年 月 日