壓鑄加工契約 篇1
工程發包方：____________(以下簡稱甲方)
工程承包方：____________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國民法典》及其它法律法規契約(示範文本)，遵循平等、自願、公平和公正、互惠互利的原則，經雙方協商一致，訂立本協定並嚴肅執行。
一、工程概況
1、工程名稱：____________
2、工程地點：____________
3、工程內容
就地選材機械加工碎石。
二、甲方工作
1、負責協調整個現場各施工組工作。
2、負責將現場原材料、爆破、破碎(毛石料不超過500mm)並運送至破碎料斗內，外運使用均由甲方負責裝運，雙方共同收方計量，計量根據汽車上收方為準。
3、甲方負責二通一平工作，即道路、電源安裝至破碎場地(滿足250KW)。電費由甲方負責，平整滿足加工場地。
4、甲方指定成品堆放，如需轉運由甲方負責，乙方所加工完成的成品如遇山洪及其它原因造成損毀由甲方負責。
三、乙方工作
1、負責現場所需碎石加工，規格(20-40mm)。
2、聽從甲方安排，保證施工安全，自己負責生產過程中所有安全事故，如出現工傷事故，均與甲方無關。
3、負責維護所用機械設備，滿足現場所需進度用料。
4、自行採購生產所需機械及耗材。
5、乙方鑑定契約次日進場安排前期工作，一星期內設備到場，20天內開始生產加工。
四、結算方法及付款方式
1、按實收方計量，單價每立方加工費20元。
2、進度款每月計量，甲方按生產方量支付乙方加工費60%。每月25號計量，30號內支付。
3、如本工程材料甲方使用至工程大壩後，所用材料付至90%，剩餘10%至截止加工工作_____個月內付清。
五、違約責任
1、本工程契約一經簽字生效，雙方不得違約，如有違約，由違約方支付另一方違約金_____萬元整。
2、本工程設備一旦進場安裝，甲方負責協調連續加工，如有其它任何因素導致停工，1月內甲方負責補償現場產生人工費用，機械1個月以上，人工7天以上。1個月由甲方負責補償乙方損失機械滯留費用_______________元/天，人工費另計)。
3、本工程設定加工方量不低於6萬立方，未達到6萬立方按6萬立方計算，超出6萬立方按實計算。
4、乙方保證每月生產加工方量1.8萬
方以上。
六、本協定一式_____份，甲、乙雙方各執二份，未盡事宜雙方協商解決，雙方簽字生效，並具同等法律效力。
甲方：_________________
身份證號：____________
日期：_________________
乙方：_________________
身份證號：____________
日期：_________________
壓鑄加工契約 篇2
訂契約單位：
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
甲方根據需要，將哈爾濱農墾高中新建教學樓及綜合樓主樓梯及門廳部分大理石委託給乙方加工，為明確責職，經雙方共同協商同意，達成協定如下，希雙方共同遵守。
一、 產品名稱：大理石板
二、 規格、數量、單價及總價：見附表
三、 交貨地點及日期：交貨地點為哈爾濱農墾中學教學樓工地，於20xx年6月21日前交貨。
四、 質量要求：乙方加工的產品質量必須符合設計及國家有關質量規範要求，組織細密、堅實、耐風化、無腐蝕斑點、無隱傷、色澤鮮明、稜角齊全、底面整齊、並有出廠合格證。
五、 付款方式：雙方簽訂契約後，甲方予付伍仟元人民幣交給乙方作為定金，乙方所加工產品到甲方工地並經驗收合格，甲方一次性付清剩餘貨款。
六、 如果乙方不按契約規定的時間供貨(質量及規格型號必須符合本契約規定的要求)，甲方視為其違約，乙方應承擔因違約而給甲方造成的損失。
七、 如果甲方不按規定的時間付款，乙方有權拒絕交貨，甲方應承擔違約責任，賠償乙方產品總額的50%。
八、 保修範圍及期限：其它：凡乙方生產加工的產品出現規格不符、稜角不全、變形等現象，乙方應無條件更換。
九、 本契約自簽字之日起生效，工程質量保修期滿帳目結清後自動無效。
十、 本契約一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
壓鑄加工契約 篇3
承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合契約規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的`全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行，本契約的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;契約副本_________份，送_________留存一份。
承攬方(蓋章)：_____________定作方(蓋章)：_____________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
地址：_______________________地址：_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________