金屬加工訂單契約範本 篇1
甲方:(以下簡稱:甲方)
乙方:(以下簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國契約法》有關規定,為明確雙方權力義務,經甲、乙雙方共同協商,就乙方對甲方承施的_____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本契約。
一、工程概況:
項目位於,工程建築面積:_____平方米,結構封頂日期_____年____月____日。
二、加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非契約規定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經甲方授權委託人簽字同意後,方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、重量結算依據:
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經乙方進行理論重量計算,作為本契約重量結算依據。結算重量單位為_____噸,重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、甲方工作:
1、契約簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本契約附屬檔案,並明確其授權範圍。
2、契約簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖,計畫施工進度(月度計畫及結構封頂時間排序計畫),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應於每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前日,數量不得超過噸),配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字,並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、成型鋼筋加工製作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
5、如甲方工程工期延誤,仍按照本契約執行。
6、成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、成型鋼筋每車裝車數量不得小於_____噸。
五、乙方工作:
1、契約簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時,甲方授權委託人應在小時內書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
3、乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,並按甲方的要求運至施工現場。
六、設計變更:
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產部分按契約規定價格結算,如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
風險告知:承攬方應當依據契約規定,按定作方要求的技術條件完成工作,未經定作方同意,不得擅自變更。承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的.時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
七、產品質量要求:
1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規定。
2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204—20__中的第五章及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01—69—20__的規定。
3、直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》jgj107—96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》qjy16—20__中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》,甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01—51—20__規定,乙方在成型鋼筋配送至施工現場後,提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、契約價款及付款方式:
1、契約價款:
(1)本契約成型鋼筋的結算單價為人民幣_____元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價),上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2)三級螺紋鋼的結算價格在本契約結算單價基礎上加_____元/噸。
(3)鋼筋機械連線頭_____元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲,並戴好保護帽),按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4)鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5)契約執行過程中如鋼廠價格調整,其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據,由乙方以書面形式送達甲方,調價依據在送達後24小時內,甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本契約補充協定。
(6)本契約成型鋼筋總量為_____噸,總價款(人民幣):_____元,(大寫:)。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7)驗貨地點:
2、付款方式:
(1)本契約結算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款_____%,餘款_____%月末前結清),乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2)鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3)原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認,在月末前結清。
(4)本契約總價款如發生變化,超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任:
1、乙方沒有按照本契約規定的質量、規格、數量等提供產品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、契約執行過程中,如遇鋼廠市場價格調整,根據契約第九章(5)條,甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協定,乙方有權停止繼續供貨。
3、甲方如未能按契約規定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、由於甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
5、甲方如未能按契約規定時間付款,逾期乙方有權停止繼續供貨,並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計畫工期內將成型鋼筋送至施工現場,甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議:
本契約在執行過程中發生爭議或糾紛,雙方應友好協商解決。如協商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、本契約簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工契約原件等相關法律檔案,並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使契約無法正常履行時,雙方應另行協商。
3、契約附屬檔案為本契約有效檔案組成部分。
風險告知:承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密的,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
十三、本契約一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執正本、副本壹份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
法定代表人:
委託代理人:
聯繫電話:
公司地址:
乙方(蓋章):
法定代表人:
委託代理人:
聯繫電話:
公司地址:
簽訂日期:
簽訂地點:
金屬加工訂單契約範本 篇2
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
因生產需要,甲方委託乙方以包工方式承包本公司低壓產品鑄造加工。為明確雙方責任,確保產品按時,按量,按質完成,雙方在平等,自願,公平的基礎上,經充分協商達成契約條款如下,望共同遵守。
第一條加工承包契約
1.甲方委託乙方為其代加工電力金具(低壓)產品,生產加工所需的場所,設備,模具(夾具)以及生產過程所需要的原材料,輔助材料,水,電,氣等均由甲方提供:加工產品款式,品種,標準要求,質量數量,工藝檔案,交貨期限等以甲方提供的生產單,技術圖紙和工藝檔案為準:加工的品種單價由雙方事先協商確定,乙方簽字確認,同意接受甲方委託及要求進行加工生產。(詳細清單附後)
2..在每次生產前,甲方開立具體的委託加工生產單,其一般條款由本契約規定,補充條款在生產單中說明,經雙方確認簽字蓋章或乙方實際著手試樣生產時生效。
3.委託加工生產單的主要內容為加工的產品名稱,數量,質量標準,交貨期的資料以及具體的特定要求,違約責任等,訂單約定與本契約約定相異的,以訂單為準。
4.委託加工生產單附屬本契約,符合本契約中的一般規定,為本契約不可缺少的附屬檔案。
5.如果甲方要求加工的產品是不同型號的新產品,雙方可就產品代加工價格進行再次協商確認。
6.乙方優先安排工人按時完成甲方交代之生產任務,做到保質,保量,按時出貨。
7.產品質量要求:符合工藝檔案和產品圖紙上註明的技術要求。甲方按照技術圖紙和封存實樣進行驗收。
8.產品驗收程式和方式:產品驗收採取抽樣的方式進行驗收,抽菸驗收分別在試樣,批次生產中和入庫前三個階段進行驗收。
二,契約有效期限
1.本契約期暫為壹年,暫從具體以甲方通知確定為準。
三,加工費結算
乙方接到甲方的生產單之日始至次月10日為結算日,15號結算到賬。
四,甲方的權利義務
1. 甲方要保證達到產品生產工應開具的條件:
2. 委派產品管理代表,負責產品進度,產品質量的檢查監督。
3. 及時組織驗收人員,辦理交貨的驗收結算手續。
4. 為乙方相關人員提供工傷保險(由於社會保險和其他福利已經包含在加工費內,甲方不再承擔,由乙方自行參保)。
5. 承包期間乙方員工不享受公司其他福利待遇。
6. 甲方保證每天一台低壓鑄造機12小時工作,因甲方生產原因造成乙方停工,甲方應安排乙方工作普工每天90/元,技術員工作每天130/元,停機期間工作效率不得低於本公司員工的日生產量,若故意散漫或影響他人工作,不按甲方規定要求實施生產的,甲方有權提出解除合體或罰款。
7. 甲方要求乙方從契約簽訂日起到終止日止,乙方本人必須操作低壓設備生產產品,若中途違約,甲方按年生產量的工資作為乙方的違約金,乙方需押一個月的工資(元)作為甲方的違約保證金(契約終止違約保證金退回)。
五,乙方的權利義務
1, 按生產單規定的內容進行按質,按量,按時生產,嚴格按照甲方提供的技術圖紙和工藝檔案進行加工生產;發現設計錯誤或嚴重不合理的情況應以書面的形式通知甲方,但在沒有得到甲方書面許可前嚴禁擅自修改產品技術參數和外觀等。
2, 接受甲方在不影響生產的情況下的必要監督,及時向甲方提交完工驗收通知
3, 乙方要 遵守甲方的規章制度,嚴禁遲到,早退和在工作場所吸菸等等;
4, 乙方負責生產現場的工作環境清潔整理工作,保證工作場所整潔乾淨,產品堆放有序,接受甲方的6S檢查和其他管理要求;
5, 乙方要嚴格安全生產管理和文明生產管理,生產中要穿戴安全生產的防護器具,同時愛護甲方的生產設備,設施,合理使用生產中的輔助材料;嚴格按照技術圖紙和工藝檔案,嚴禁違規,違章操作。
第六條 違約條款
1, 乙方未能按照甲方提供的技術圖紙和工藝檔案生產,造成產品質量不合規格的,要全部返工,由此造成的原材料,輔助材料,水,電氣等消耗,乙方要照價賠償;如果因乙方原因出現3次質量問題,甲方有權利單方面解除契約,並進一步追究法律責任的權利;
2, 在正常周期內,乙方未能按照甲方要求保質保量保時出貨的,應承擔違約責任,違約金為該訂單產品總價值的50%。
3, 如果乙方不按照甲方的工藝檔案操作,造成甲方設備,設施非正常損壞的,乙方要按價賠償。賠償金額由第三方機構鑑定後給出。
4, 乙方沒有穿戴規定的防護器具並違規操作,由此造成安全事故,其經濟,法律後果全部由乙方負責,與甲方無涉。
5, 乙方違反甲方的管理制度,考核扣分,其處罰標準參照金錨公司其他員工,從加工費中扣除。
6, 甲方未能及時向乙方支付代工款的,要按照應代工款總額每次0.05%的標準支付逾期違約金。
7, 如果因為甲方的設計和工藝檔案的原因造成質量問題的,由甲方自行負責,與乙方無涉,且事前約定的加工費照付不誤;
8, 由於甲方生產條件的原因造成交貨時間延誤的,乙方不承擔責任,若乙方認為原因造成模具損壞的,乙方負全責。
第七題 其他
1, 因不可抗力因素:如自然災害,戰爭,國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。
2, 本契約包括訂單等有相關檔案在履行期間,如發生爭議,雙方可協商解決,協商未果,任一方可向人民法院提起訴訟。
3, 本契約如有未盡事宜,,雙方可另行協商,在意見達成一致的基礎上進行書面補充修改。
4, 契約生效後,甲方無理由單方終止本契約,應向乙方賠償本契約的違約金三萬元,乙方單方面違約應賠付甲方三萬元人民幣的違約金
5, 本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
附:代加工產品種類,單價清單
甲方(蓋章);
代表人(簽字):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
金屬加工訂單契約範本 篇3
委託方:___________ (下稱甲方)
加工方:___________ (下稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自願基礎上,經友好協商簽訂此協定,以資共同遵守:
(1)甲方委託乙方加工 ,有關食品訂單將按本協定規定向乙方發出。
(2)乙方希望根據下列條件為甲方加工_____食品,有關食品將按本協定規定完成。
(3)甲方為____食品之唯一商標持有人及享有有關食品專利權。
(4)甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。
(5)乙方在收悉訂單後,必須在一個星期內以傳真書面向甲方確認訂單。
(6)除非雙方經過同意,否則在訂單被乙方確定接納後,甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。
(7)甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少於15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足,質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。
(9)原材料及包裝材料的進庫(乙方之倉庫)質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。
(10)含增值稅的加工費(包括乙方提供之原材料成本)為人民幣____。於此協定簽訂日起計至____年__月__日,可以雙方同意下,根據情況作出調整。
(11)甲方將負責食品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。
(12)甲方負責提供合適的原材料及包裝材料,並免費向乙方運送所需原材料及包裝材料,甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜,及支付相關運費和保險費。
(13)成品各項理化指標由甲方提供(見附屬檔案一),乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的`線上檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工並達到附屬檔案一中的品質指標要求,乙方對食品質量即沒有任何責任。食品其它質量責任則由甲方承擔,除非:
(14)首次加工費,甲方在食品生產完成10日後全數匯至乙方的銀行戶頭。
(15)乙方必須在甲方付款之後三個工作天內向甲方開具增值稅發票。有關智慧財產權、專利及商標的侵權責任
(16)非經甲方書面同意,乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的食品代加工商。
(17)乙方根據甲方確認的配方及工藝要求加工上述食品,必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標,甲方負責上述加工食品由原材料到所有包裝品的採購,如原材料沒有按生產計畫到位而影響生產,甲方將負全部責任。
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協定。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權根據本協定規定,提早三十天以書面形式通知。
(20)協定終止後,甲方必須於協定終止後五個工作天之內提走所有屬於甲方之剩餘的食品,原材料及包裝材料,否則乙方有權自行處理有關物料。
(21)本協定從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意,可以補充協方方式延長協定期限。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日