2024加工承攬契約樣本 篇1
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方共同協商,由乙方承包採伐甲方的林木,在平等自願的原則下達成以下協定。
一、承包方式:乙方給甲方採伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀後無異議,特簽此契約,本契約至簽字之時產生法律效益。
甲方:
乙方:
2024加工承攬契約樣本 篇2
發包方(全稱) :
承包方:
根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取註:整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架 ,規格型號:高20xx*寬900*深450mm 材質:優質冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調,堅固耐用,性能優良,可存放大量書籍不變形焊接採用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗 。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在20xx年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方製作的書架因質量出現問題, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的90%。
④、剩餘的契約標的額10%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按契約要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章) 法定代表人 法定代表人
年月日:
2024加工承攬契約樣本 篇3
按照《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定,本著公平合理的協作原則,明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方同意簽訂本契約,以利共同遵守。
一、訂立契約單位
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包範圍:鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝
三、工程工期:20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工,總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監督。
2、 乙方必須按照契約約定時間開工竣工。
3、 在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:
四、契約檔案
契約檔案應能互相解釋、互為說明,組成契約的檔案及優先順序如下:
1、 本契約協定書
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關工程的洽談、變更等書面協定或檔案等 業主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程採用綜合單價包乾,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建築面積:總計 平米。
2、 工程總造價: 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、 本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及製作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、 承包工作內容如下(不限於以下內容)鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝。(包人工,包機械)
5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發生,甲方將追究違約責任或有權終止契約,由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計 元,工程竣工後交付甲方使用再付百分之六十,合計 元, 留取百分之十的質保金, 元,一年後此工程無任何質量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發生的費用,並賠償乙方的有關損失,並延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由於本工程為總價包乾。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規範的標準產品,對與設計和規範要求不符的產品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護部分:牆體標高1.200以是採用900型0.5mm厚灰白單彩塗板屋面採用840型0.5mm厚上藍下白單彩塗板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩塗板負差不小於0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼樑為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、牆檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負差不大於0.3mm
8.1.4、梁與柱連線、梁與梁連線均採用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患並隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責指導,監督施工現場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受並服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現場人員發生傷亡事故後,雙方應盡力施救,同時保護好現場,以便有關部門進行堪察。
6、現場責任:
乙方在施工過程中如發生意外事故,責任由乙方自行承擔。並承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。
十一、質量安全及驗收
1、本工程質量目標:乙方必須確保承包範圍內單項工程質量達到甲方質量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。
4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規範質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。
5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、 乙方必須遵守當地政府主管部門、建築行業中文明施工的有關規定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現場及生活區,保持施工現場及生活區的整潔,做到無垃圾和污水。
3、 搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務
甲方的責任
1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關係。
2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格並交付甲方後,甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按契約檔案的規定,按期、保質、保量完成承包範圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產、文明施工。
5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。
6、執行甲方的安全計畫安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生,若發生質量及安全事故,及時向甲方報告並協助甲方進行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請後應儘快組織有關人員進行驗收,並在驗收後7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,並承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡後認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求 時,甲方有權終止契約或另行委託別的有能力施工隊伍完成本工程施工, 以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經濟損失。
2、 因乙方原因造成契約無法履行或乙方不願履行契約規定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不願履行契約規定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,並向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟
1、 甲乙雙方如果就契約或工程施工發生爭端,雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。
2、 雙方應嚴格執行契約條款,並本著友好合作精神,處理契約期間的各類問題,儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的5天內,雙方應保證契約的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果,應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受,或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協定未盡事宜,雙方友好協商解決。
2、本協定一式六份,甲方執四份,乙方執二份。
甲方:(章) 乙方:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
帳戶名: 帳戶名:
帳 號: 帳 號:
開戶行: 開戶行:
協定簽訂日期: 年 月 日
2024加工承攬契約樣本 篇4
加工承攬契約範文格式
簽定日期:__________年_____月________日
定作方(甲方):_________
電話:________________
承攬方(乙方):_____________________
電話:________________
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。
加工費:______________
品名:__________規格:____________單位:__________數量:___________
單價:____________金額:____________
定作方供應原材料:
原材料:____________________
規格:________________________
單位:_______________________
數量:_______________________
日期:_____________________
成品單位耗用量:______________________
1.技術資料、圖紙提供辦法:_____________________。
2.產品檢驗標準和方法:_____________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_________________
乙方(蓋章):_________________
2024加工承攬契約樣本 篇5
契約編號:
發包方:永寧縣教育體育局(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架製作、油漆的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架製作、油漆的加工與安裝契約標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:製作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣元)計取
註:整個承攬加工契約按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工製作與安裝的要求
1、書架安裝後穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選採購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼製雙柱雙面書架 ,規格型號:高_________年 月 日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的書架進行安裝;
②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在 日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後 5日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後 5日內,甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後 5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的90%。
④、剩餘的契約標的額 0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額2‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除2‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
發包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委託代理人 委託代理人
經 辦 人: 經 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
編碼: 編碼:
_______年_______月_______日
2024加工承攬契約樣本 篇6
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬契約條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬契約條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本契約一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本契約有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本契約簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
2024加工承攬契約樣本 篇7
甲方:________________
乙方:________________
根據《中華人民共和國民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、加工製作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、契約價款及結算方式:
1、契約總價暫定為¥___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付¥___________,(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。
3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025—20__)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的`構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《民法典》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本契約_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章,此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
4、未盡事宜,雙方協商解決另補充契約。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
2024加工承攬契約樣本 篇8
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經甲乙雙方友好協商,就 紙箱 印刷事宜達成如下協定:
第一條:甲方委託乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
2、由甲方將印製品材料於20xx年8月1日前交給乙方,並辦理交接手續。
第二條:交貨時間
甲方於20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方後,乙方有權選擇限時交付或順延契約所列甲方委託項目的完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點 交貨方式:甲方送貨 交貨地點:乙方廠區
第四條:付款結算方式及時間
本契約總金額為 586000 元,甲方支付乙方契約總金額的 30 %,即 元,作為定金及預付款,餘款在乙方加工完成並交付之時,由甲方把餘款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後,如因甲方原因未能及時投入生產,乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計後,經甲方認可,投入製作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收並按照契約支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按契約期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產計畫。
2、乙方未按契約期限交貨或未按甲方質量要求交貨,甲乙雙方協商解決,協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條:本契約履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本契約,否則由此造成的經濟損失,由責任方承擔,如雙方在本契約履行過程中,發生任何爭議,均應協商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本契約一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章後生效。
委託方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:
年 月 日
2024加工承攬契約樣本 篇9
承攬方:_______________________身份證號:_______________________電話:_______________________
定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號:_______________________電話:
錦宏公司(定作方)委託承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自願公正、互利共贏的原則,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資
依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外)。
第五條:驗收標準和方法
依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點
依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限
按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、契約期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,契約期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的`,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於契約(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、契約期間,若承攬方單方中止契約,必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾並兌現全額陪償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方契約期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、契約期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
契約期間,若加工承攬契約雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。
本契約自20___年5月9日起生效,契約履行(或工程)完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人):________________________
簽訂地點:_______________________日期:年____月____日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_______________________日期:年____月____日
2024加工承攬契約樣本 篇10
甲方:_________________
乙方:_________________
經過甲乙雙方友好協商,就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協定,供雙方共同遵守:
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜,具體清潔事項包括:
1、日常清潔區域:
2、定期保潔區域:
3、垃圾區域:
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的.保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
四、乙方應身體健康、誠實勤勞,應嚴格按照操作規範、清潔標準進行工作,確保衛生質量。
五、乙方在提供保潔服務過程中,必須遵守甲方的規章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經營活動。
六、保潔加工承攬費用為元/月,由甲方於每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:
七、本契約為加工承攬契約,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協定,並不支付甲方任何費用。
十、本協定未盡事宜,雙方協商簽訂書面補充協定解決,書面補充協定與本協定具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協定執行所發生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協商解決;協商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、本協定一式兩份,經雙方簽字蓋章後生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
_________________年_________________月_________________日乙方:_________________
_________________年_________________月_________________日甲方:_________________
2024加工承攬契約樣本 篇11
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒於甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自願的原則,經友好協商,就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本契約,以資信守。
第1條 定義
除了本契約另有約定,本契約的相關用語以如下定義為準:
1.1 “契約產品”是指由承攬方根據本契約以及本契約的附屬檔案的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本契約中也稱定作物。
1.2 “規格”是指由本契約雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 “機密信息”是本契約一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、契約商、市場計畫、財務、契約、法務或商務信息。
1.4 “智慧財產權”是指所有智慧財產權,包括但不限於著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的註冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本契約製造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何檔案、指引及資料,不論該指引或資料等是來源於契約雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準:
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本契約,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本契約,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3 未按契約規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條 技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第5條 轉包
5.1定作方同意承攬方可將本契約的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除契約,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明: 。
2.現場的檢驗: 。
3.其他: 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
契約產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間: 年 月 日。
自提樣品的地點: 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間: 年 月 日。
送交樣品的地點: 。
送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測,並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本契約。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除契約,並要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間: 年 月 日。
自提定作物的地點: 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間: 年 月 日。
送交定作物的地點: 。
送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工後,材料仍有剩餘,應及時返還。
8.6.1返還時間: 。
8.6.2返還方式: 。
8.6.3費用承擔方: 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物,並提出異議。如在 日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的,另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求: (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方: 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見契約8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方後所有權不發生轉移。在契約履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利後果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本契約約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設定任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人智慧財產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由於承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,並承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,並收取成本費用和適當的服務費用。
第13條 報酬的結算
13.1契約價款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。
(本契約價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(契約總金額的 %),作為預付款,於本契約簽訂後的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 年 月 日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 後的五個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(契約總金額的 %),於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(契約總金額的 %),於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
指定收款賬號:
開戶行:
戶名:
2024加工承攬契約樣本 篇12
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1.材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於年月
日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。
因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:年月日至月
日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,總計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本契約簽之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的'損失.
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本契約於年月日經公證生效,契約履行完畢即失效。
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:________________代表人:________________地址:________________電話:________________________________年________________月________________日
乙方:________________代表人:________________地址:________________電話:________________________________年________________月________________日
2024加工承攬契約樣本 篇13
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,並嚴肅履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
2024加工承攬契約樣本 篇14
委託方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工後由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
2024加工承攬契約樣本 篇15
訂立契約雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯絡人:
聯繫電話:
定作人機構地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬人營業執照:
生產報刊亭許可證明:
承攬人機構地址:
聯繫人:
聯繫電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為:_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
註:整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬檔案包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款,累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期:_______年_______月_______日
2024加工承攬契約樣本 篇16
訂立契約雙方:
承攬方:××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備註│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130X40X90│ 件 │ 120│ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑膠面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協定,並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,總計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,總計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行契約時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行契約的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解,或向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效,契約履行完畢即失效.
本契約一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
2024加工承攬契約樣本 篇17
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的`提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________承攬方:____________________
____年____月____日____年____月____日
2024加工承攬契約樣本 篇18
契約編號:
甲方(定作方): XX公司
乙方(承攬方):
鑒於:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產品;乙方系
專業 產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的
規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本契約。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求複雜或特殊的,可以
寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,並將技術圖紙作為契約附屬檔案)
1.3 數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位 )
1.4 備註:(如無內容,在空格處劃線)
第二條 契約價款
2.1 契約價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,
建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質量要求及技術標準:
3.1 質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲
方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數)
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:
(註:如空格不夠用,可以另設契約附屬檔案,寫明見契約附屬檔案二)
4.3 甲方於 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本契約,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。甲方未答覆,乙方有權停止工作,並及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和複製品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、製造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬於“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得複製或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的檔案或檔案副本;未經許可不得超出工作範圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用於自身技術、設備的升級或研發。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日) 11.3 甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日) 第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按契約約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,並承擔 元/每件的違約金。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的,甲方有權解除契約,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過契約約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任: (如無內容,在空格處劃線) 第十四條 爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
(一)向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
(二)向(根據有利於我方的原則,在甲方或乙方住所地、契約簽訂地、契約履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條 本契約簽訂地點 (應詳細填寫契約簽訂的地點,如:深圳市_________區)
第十六條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效,本契約一式 份,雙方各執 份。
以下無契約正文。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
2024加工承攬契約樣本 篇19
承攬方:________________地址:________________電話:________________開戶銀行:________________帳號:________________法定代表人:________________
定作方:________________地址:________________電話:________________開戶銀行:________________帳號:________________法定代表人:________________
定作方委託承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品:________________
品名:________________
規格:________________
單位:________________
數量:________________
備註:________________
第二條加工成品質量要求:________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:________________
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。
定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:________________
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:________________
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:________________
1、按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:________________
1、交定作物期限應當按照契約規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:________________
第九條運輸辦法及費用負擔:________________
第十條結算方式及期限:
第十一條其他
1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協商確定。
定作方不履行契約的,無權請求返還定金。
承攬方不履行契約的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有餘款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按契約規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的'_________%違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;
變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本契約自_________年_________月_________日起生效,契約履行完畢即失效。
本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
契約副本一式__________份,交_________各留存一份。
_________年____月____日定作方:________________代表人:________________
_________年____月____日承攬方:________________代表人:________________
2024加工承攬契約樣本 篇20
甲方:
乙方:
一、標的、數量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場後,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為 。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:契約簽訂後,預付契約總額的30%,貨到5天內付契約總額的60%,餘款完工10日內付清,付款按契約賬號,傳真契約有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔製作安裝工期為20 天。
八、本塔可抗颱風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止契約時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協定時,原契約不得變更。
十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止契約規定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十一、雙方嚴守契約,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發生契約爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本契約一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章後生效。
甲方:乙方:年月日:
2024加工承攬契約樣本 篇21
定作人:_______(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_______
簽約人:_______
定作人承辦單位:_______
聯絡人:_______
聯繫電話:_______
定作人機構地址:_______
傳真電話:_______
承攬人:_______(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:_______
簽約人:_______
承攬人營業執照:_______
生產報刊亭許可證明:_______
承攬人機構地址:_______
聯繫人:_______
聯繫電話:_______
銀行開戶許可證:_______
開戶行:_______
帳戶:_______
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下契約條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為:_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣_______萬元)
註:整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小於_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板,結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架,透明部分不少於_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附屬檔案包括:推拉窗、電源接線板、電錶一塊,藍色陽光板封頂,並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後,交甲方進行初驗,初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,並安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,並保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的`契約生效後15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內,甲方再向乙方帳戶撥付契約標的額30%的價款,累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,並經甲方驗收合格後15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付契約標的額35%的價款,累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年後經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩餘的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止契約,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商後,作出補充條款為準,補充條款與本契約具有同等效力。
甲方:_______乙方:_______
簽約人:_______簽約人:_______
簽約地點:_______簽約日期:_______
2024加工承攬契約樣本 篇22
甲方(定作方):________________法定代表人:________________住所:________________聯繫電話:________________傳真:________________統一社會信用代碼:________________
乙方(承攬方):________________法定代表人:________________住所:________________聯繫電話:________________傳真:________________統一社會信用代碼:________________
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關等小商品事宜約定如下:
一、採購產品情況
1、品名________________規格________________數量________________單價________________;
2、品名________________規格________________數量________________單價________________;
3、品名________________規格________________數量________________單價________________;
總金額(含稅價):人民幣________________元整(小寫¥)。
二、樣品約定時間
自本契約生效之日起個工作日內,乙方負責按甲方要求製作
樣品,經甲方確認後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
契約生效時甲方應當支付%預付款到乙方賬戶,確認本協定第一條中各品名的尺碼數量後天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物後個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
契約生效且收到乙方發票後日內甲方支付總價款%作為預付款,計人民幣_________元整(小寫¥),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:________________
開戶行:________________
賬號:________________
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的'數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起日內,甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任
1、契約生效後契約一方單方解除契約的,契約另一方有權要求違約一方支付契約總金額的%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、契約爭議的解決方式
本契約在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向人民法院起訴。
十、本契約一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定。
甲方(簽章):________________委託代理人:________________法定代表人:________________
乙方(簽章):________________委託代理人:________________法定代表人:________________
日期:________________
2024加工承攬契約樣本 篇23
承 攬 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯繫方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯繫方式:__________________________
風險告知:在訂立加工承攬契約之前,應當要了解對方履行契約的能力。尤其是對承攬方能否完成委託項目,其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,並已經承攬多年業務,也應查詢清楚,以避免因承攬方無實際完成能力而引起的契約糾紛。
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質量要求:__________________________________________________
風險告知:當事人在訂立契約時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是,契約註明的加工物必須是合法物,在契約訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經有關部門批准才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程式批准而出現不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方:定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
風險告知:關於定作物的檢查驗收,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題,除定作方使用,保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算。
風險告知:關於驗收標準、方法及提出異議的期限,有標準的按照標準,沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對於檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商,最好註明提出異議的期限,對任何期限的約定都一定要註明期限終止的時間點,以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔:
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:
__________________________________________
第十條 結算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款:不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任:經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元:(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知:關於違約金的事項,如有約定要分別註明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外,《加工承攬契約條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度:契約當事人應注意確定違約金的具體百分數。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方:變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決:協商不成按_____項處理:
1。向仲裁機關申請仲裁:
2。向______人民法院起訴。
本契約自_____年___月___日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份:契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
2024加工承攬契約樣本 篇24
甲方:________________________
乙方:________________________
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,總計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在契約簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為契約附屬檔案,同樣具備民法典律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、契約簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行契約後續責任,甲方不履行契約時乙方可對本契約工程隨意處理。
十、違約責任:契約簽訂後,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本契約。如單方面解除契約,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照契約規定的時間內按照契約質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本契約未盡事宜,雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本契約共___頁,附屬檔案共____頁,一式_____份,雙方各持份
本契約雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清後自行失效。
(本契約所有來往電子郵件作為本契約附屬檔案具有同等法律效力)。
甲方:(章)
乙方:(章)
電話:
電話:
電子信箱:
電子信箱:
開戶行:
開戶行:
________年______月_____日
2024加工承攬契約樣本 篇25
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協定,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協定,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其餘違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。
九、本協定執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協定一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協定有效期限:從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協定簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
2024加工承攬契約樣本 篇26
契約編號:__________
定作人:____________簽訂地點:______________
承攬人:____________簽訂時間:______________
第一條 加工物(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的日內答覆。
第六條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:___________________________。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求:______________________________。
第八條 加工物的技術標準、質量要求:______________________________。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔:______________________________。
第十條 加工物的交付方式、期限及地點:______________________________。
第十一條 加工物的驗收標準、方法、期限及地點:______________________________。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件:______________________________。
第十三條 定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。
第十四條 結算方式及期限:______________________________。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 本契約解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
(二)___________________
第十七條 定作人違約責任:__________________
承攬人違約責任:__________________
第十八條 契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向__________人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項:__________________
年月日
鑒(公)證實行自願原則)
北京市工商行政管理局制定
2024加工承攬契約樣本 篇27
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件於X人民法院處理,案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商,協定如下:
一、甲乙雙方協商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付:先由甲方向乙方開具上述款項發票(發票稅率為3%,因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣,現在甲方只需向乙方開具發票X元),乙方在收到發票後二個工作天內向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項後應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴
(備註:甲方應在乙方付款後三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請;因乙方已提管轄權異議抗訴認為案件由A法院處理,若法院因程式問題未能及時接受撤訴申請並認為要等管轄權異議抗訴的結果出來再辦理,如乙方管轄權異議抗訴被駁回,甲方應在收到該結果後三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請;如乙方的管轄權成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應在收到A法院的受理通知後三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。)
三、雙方確認:自乙方履行協定第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
四、違約責任:如乙方在收到發票後未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,並可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務,甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴,視為甲方認可乙方已經履行完畢本協定約定的全部義務,號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備註:如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的,甲方按照以上第二點括弧的備註內容履行不能視為違約)
五、本協定一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之後生效。
甲方:
乙方:
2024加工承攬契約樣本 篇28
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證複印件
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背契約第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期 月,20_________年月 日起至20_________年月 日止。
本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
2024加工承攬契約樣本 篇29
甲方:_______代表人:_______電話:_______職務:_______
乙方:_______代表人:_______電話:_______職務:_______
經雙方協商,簽定本加工承攬契約,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:_______
規格:_______
單位:_______
數量:_______
日期:_______
成品單位耗用量:_______
二、乙方完成產品情況:
品種:_______
規格:_______
單位:_______
數量:_______
加工費:_______單價金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本契約自雙方簽訂之日起生效,契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
簽訂時間:________年___月___日
2024加工承攬契約樣本 篇30
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
契約編號:契約簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本契約。
一、本契約所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本契約所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備註
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協定。
2.本契約所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
備註
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。
因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程式重新確認,之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程式到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。
但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計畫變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。
但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本契約第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按契約及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。
送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。
乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就契約產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的智慧財產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、智慧財產權保護
1.按照雙方簽訂的《智慧財產權保護協定》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可契約》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.契約生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列檔案、資料:
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
日期:____年____月____日
日期:_____年_____月____日
2024加工承攬契約樣本 篇31
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委託承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自願公正、互利共贏的原則,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閒置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復並提出修改意見。
2、.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、契約期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,契約期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按契約規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工後仍不符合契約規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的.數量少於契約(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、契約期間,若承攬方單方中止契約,必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止契約的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾並兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方契約期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、契約期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
契約期間,若加工承攬契約雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本契約自_______年___月___日起生效,契約履行(或工程)完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
2024加工承攬契約樣本 篇32
訂立契約雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委託承攬人加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備註:________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存,作為驗收的依據)
編號
名稱
規格
單位
數量
備註
第三條 原材料的.提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照契約規定選用原材料,並接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對於承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的複製品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按契約規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定;並按協定執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據國家有關規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協商確定。定作人不履行契約的,無權請求返還定金,承攬人不履行契約的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還,等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負者修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作人代保管時,應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除契約,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬和保管、保養費後,退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,應當賠償承攬人的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的,定作人應當承擔責任,並賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、_____,也可以直接向人民法院起訴。
本契約自______年 _____月____日起生效,契約履行完畢即失效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;契約副本一式_____份,交________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日