有關加工契約範文 篇1
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定,甲方委託乙方加工,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經充分協商,達成如下契約條款,以便共同遵守。
一、委託加工項目
品名
規格
單位
數量
二、委託加工方式
1、甲方提供原材料。契約應當明確規定原材料的消耗定額,甲方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪,並由甲方提供商標(成尊女褲)吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照契約規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣後,乙方進行加工,按照封樣樣品標準加工的產品,甲方不得拒收。如果有質量異議,雙方應共同選擇由鑑定資質的機構進行鑑定。
4、工廠由乙方全權管理,包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限:按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,於x年x月x日製作出樣品,經甲方確認後封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附屬檔案)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)
四、乙方對質量負責的範圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方製作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1、按照契約規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按契約規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、於甲方指定的地點交貨。
3、運輸方式為;運費由負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價:x元/套,大寫:
2、結算日期:按月結算,依據實際製衣件數,經雙方認可後,甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在契約規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任:
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按契約規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除契約,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款,如不按時付款,每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等,應當事先通知乙方,否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止契約的,償付乙方以未履行部分酬金總額的%(20%x60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨,如逾期交貨或交貨數量少於契約約定的,乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照契約規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的%違約金;
3、未按契約規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、乙方由於保管不善,致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,並視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若製造假冒產品,給甲方造成損害的,
應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣x萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本契約中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本契約簽訂的加工品,甲方有權解除契約,乙方應當按該批產品總金額的%支付違約金;
十一、解決契約糾紛的方式
本契約在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定:
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
有關加工契約範文 篇2
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本契約,以共同遵守。
一、加工製作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、製作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、契約價款及結算方式:
1、契約總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本契約不予生效)。
3、結算方式:按契約規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB5025-20__)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在契約價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,並提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《契約法》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本契約_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章,此契約有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充契約。
甲方(蓋章):
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委託代理人:
聯繫方式:
開戶行:
賬號:
有關加工契約範文 篇3
甲方:____電子設備有限公司
乙方:____電子股份有限公司
甲乙雙方經友好協商,甲方委託乙方加工製作20__款POS機模具1套,就雙方合作有關事項特訂立如下契約:
一、模具製作內容
乙方承接甲方委託加工整組模具1套,具體見後附模具清單。甲方提供零件圖紙,乙方根據甲方零件圖紙設計製造相應注塑模具,乙方可根據注塑件的特點經甲方同意對甲方提供的零件圖紙進行修改,確保所注塑零件無注塑缺陷並有足夠的強度。
二、模具壽命
乙方保證模具使用壽命50萬次,並在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,並承擔相應的費用。
三、模具驗收
1、由甲方對乙方的模具進行驗收,經乙方模具小批量加工的部件尺寸及公差必須符合甲方圖紙要求(塑膠件表面無披鋒、縮水、頂白、夾水紋等缺陷)。並向甲方提供模具清單及結構圖。
2、模具必須合理加裝冷卻水系統。
3、每套模具應配備吊環、水嘴、鎖扣、澆口套及易損件(如頂桿等附屬檔案)。
4乙方負責將模具運輸至甲方指定的`到貨地點(國內),運輸費由乙方承擔。模具應由木箱包裝,並確保模具運輸安全。、
四、模具價格
整組模具含17%增值稅總價(RMB)捌拾貳萬零三百元整,具體見附表
五、付款方式
契約簽訂後,且模具打出合格產品並驗收無誤後全額付款,總價,即¥820300。
六、完成時間
甲方於契約簽訂之後乙方必須收到最終圖紙,完成所有模具的第一次試模工作,並免費提供10套樣件供甲方試裝,如因甲方原因造成的模期延誤,乙方不承擔責任。然後根據甲方意見進行改模。在甲方提出改模意見後,乙方須按甲方意見五天內完成改模、達到甲方要求並免費提供10套樣件供甲方試裝。當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較複雜,對整個模具的結果影響很大,則由甲乙雙方根據改模情況協商解決,由甲乙承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
七、模具及相關資料所有權
驗收合格後的模具及所有相關資料所有權為甲方所有,乙方必須為甲方所有的設計方案及技術資料保密,不得向第三方泄露,更不可轉讓。
甲方如需乙方代為保管模具,乙方必須按本契約第二條內容執行。
八、本契約附屬檔案具有契約的同等效力。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
代表簽字:
代表簽字:
時間:時間:
有關加工契約範文 篇4
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
一、本契約是依照《中華人民共和國民法典》訂立的,經過雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、契約條款:(共12條)
1、契約簽定雙方就以下加工零件簽定加工契約。
序號名稱規格型號數量單價總價(元)備註
1:_____________________________
2:_____________________________
3:_____________________________
4:_____________________________
5:_____________________________
6:_____________________________
7:_____________________________
8:_____________________________
9:_____________________________
2、自契約簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按契約總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格後,甲方可按契約總額的50%支付乙方。
5、所余契約總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票後,15日內甲方酌情付清餘款。
6、契約的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天契約總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料有乙方負責,加工完畢後,乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。
8、甲方復檢時,出現加工見不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方後,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知後,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從契約總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成另部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按契約條款的`第六項、第八項執行外,再處以契約總額10%的扣款。
10、本契約附屬檔案:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與契約具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、契約未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:(簽字蓋章)_____________________________
乙方代表:(簽字蓋章)_____________________________
_________年________月________日
有關加工契約範文 篇5
簽約地點:
簽訂日期:
甲方(買方):
乙方(賣方):
經協商,甲乙雙方就 事項,達成以下協定,並同意按《民法典》及相關法律法規恪守履行。
一、按甲方要求,乙方為甲方生產:
序名 稱圖 號數量備 注
二、契約總價款(含稅票)
人民幣 (RMB¥)
三、付款方式
契約簽定日內付總價款%,即RMB¥元;
產品交付後日內付總價款%,即RMB¥元。
四、交收方式
1、乙方交付前,應按規定對產品進行檢驗,並開具合格證明;甲方在收到產品後按同樣標準對產品進行驗收或確認,並應在 日內(難以驗收的隱蔽瑕疵除外)予以反擴<追較磧邢蛞曳教岢鮒柿懇煲櫚娜ɡ,乙方應承擔修復、退換及賠償責任。
2、包裝及運送
2.1 產品的包裝及運輸,應符合國家或行業標準,由乙方負責在 年 月
日前送達。(聯繫人:電話: );
2.2 包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時,甲方將免費提供保管、儲存條件,但運輸費用由乙方負責。
五、售後服務
在質量保證期內出現的產品質量問題,乙方應在接到通知後小時內做出回響,並予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對乙方的產品製造過程及企業秘密不得向第三方泄漏(業務推介和廣告宣傳除外);
2、乙方保證契約規定的甲方產品(含技術資料及專用工、模具)的擁有權,不經甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責任
1、甲方按契約規定期限付款。如果延期,參照中國人民銀行關於金融機構計收貸款利息標準支付違約金;
2、乙方延期交付時,應按契約總額的%乘以逾期天數向甲方支付違約金,逾期超過 天的,甲方有權解除契約並要求乙方賠償損失,賠償額為本契約總額的%。
八、附加說明
1、本契約一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字、蓋章有效。契約執行中的附加或更改,應以補充協定或說明的形式,並由雙方授權代表簽字、加蓋公章。
2、本契約附屬檔案 ,與本契約具有同等效力。
3、發生契約爭執,應通過協商加以解決;協商不成,可向契約簽字地人民法院提出起訴。
甲方:
住所:
郵編:
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
稅號:
乙方:
住所:
郵編:
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
稅號:
有關加工契約範文 篇6
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,經甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則協商一致,就甲、乙雙方合作事宜達成如下協定:
一、甲方以《訂單》形式
確定委託乙方加工的產品名稱_____飼料、規格_____、數量_____、包裝要求_____、交貨時間_____及提貨方式_____,乙方收到甲方訂單後,三個工作日內未提出書面異議的,視為接受甲方訂單。
二、產品生產及質量要求:
乙方應按照甲、乙雙方確定的產品質量標準及甲方提供的產品配方組織生產。產品生產完成後,乙方應向甲方出具產品化驗分析報告,甲方產品質量管理部有權檢查監督化驗分析過程,經甲方產品質量管理部確認並監督檢驗合格後,方可視為乙方產品生產完成。如甲方在銷售上述產品過程中出現產品質量問題及客戶投訴問題,經查證核實後屬於乙方原因造成的,應由乙方承擔相關賠償責任。產品質量標準及飼料產品質量認證標準由甲乙雙方另行確定。
三、產品加工費:
(一)經甲、乙雙方協商一致,產品的加工費為人民幣 元/噸(以生產產出量為準)。上述加工費包括原材料採購費、原材料裝卸費、成品及原材料存儲費、原料及成品的化驗費、成品出庫費、成品裝卸費等費用及原材料、成品場內移動存放費。因市場行情及人工費的變化,需要調整上述加工費的,經甲、乙雙方的協商一致後,可在上述加工費的基礎上上浮或下降5%。
(二)加工費結算方式為月末結算。
四、市場銷售:
乙方同意甲方在產品包裝及標籤中無償使用乙方的生產批准文號、企業標準及委託生產等字樣。雙方在制定產品市場銷售價格及開發市場時,應考慮不影響對方利益,同時加強雙方資源共享,互惠互利,真誠合作。
五、甲方原材料採購方式為自主採購。
原材料貨款由乙方墊付,貨款償還方式為月末結算。甲方與乙方需共同採購原材料時,必須嚴格按照甲方採購原材料的標準採購。原材料到廠後,由甲方採購人員和品管人員進行抽樣檢驗,並送交乙方進行化驗分析,原材料經甲方品管人員監督檢驗合格後方可使用。如不符合甲方採購標準的,應退貨處理。乙方應配合甲方安排好原材料的卸車及保存。甲方與乙方應相互共享原材料採購信息,並共同制定採購標準。原材料的使用應按照互惠互利的原則,相互幫助和協助。
六、甲方的生產、品管人員有權監督乙方的所有生產流程並指導工作。乙方必須按照甲方人員的要求投放原材料、操作生產。生產完成後,由甲方品管人員對成品進行檢驗,檢驗合格後方能出庫。
七、原料及成品的儲存倉庫。乙方應按照甲方要求向甲方提供原材料及成品的儲存倉庫。倉庫必須通風良好且無漏雨、漏水、火災等隱患。若儲存倉庫及及生產管理問題(經雙方損耗查證、盤點造成的損失)給甲方造成的損失的,應由乙方承擔相應的賠償責任。
八、甲方應提前一天向乙方報送生產計畫或訂單,以便乙方合理安排生產計畫。如需增加新產品的,應提前叄日與乙方協調解決。乙方應於接到甲方訂單後48小時內交付甲方符合甲方產品質量標準的產品;若因未按時交貨給甲方造成經濟損失的,由乙方承擔賠償責任。
九、甲方有義務給予乙方技術和管理方面的指導及信息共享。(甲方擁有的核心技術除外)。
十、本協定甲乙雙方均有對在履行協定過程中知悉的有關對方的商業秘密、技術資料、客戶信息及其他信息保守秘密的義務。
本協定履行期間內及本協定屆滿或中止履行後三年內,乙方不得以任何形式使用或允許第三人使用甲方獨有的產品配方、生產工藝及客戶信息。
十一、本協定未盡事宜或對本協定的變更,應經甲乙雙方協商一致後,簽訂補充協定,補充協定與本協定具有同等的法律效力。
十二、執行時間:自簽訂協定日起生效,有效期二年。到期後經雙方協商可續簽。
十三、本協定一式貳份,甲、乙雙方各一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起發生法律效力。
甲方:_________ 乙方_________
時間:20______年___月___日 時間:20______年___月___日
簽署地:________________________
有關加工契約範文 篇7
契約編號:
定作人:
承攬人:
簽訂時間:
簽訂地點
第一條 加工物
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限:____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求: 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的___________日內答覆。
第六條 批改問題我(是/否)第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。
第八條 加工物的技術標準、質量要求: 。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔: 。
第十條 加工物的交會方式、期限及地點: 。
第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點: 。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件: 。
第十三條 定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫)__________________ 元。
第十四條 結算方式及期限: 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 本契約解除的條件:(一)定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。(二)
第十七條 違約責任:
第十八條 契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭筆名,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。
第十九條 其他約定事項:
定作人(章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
郵政編碼
承攬人(章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
郵政編碼:
有關加工契約範文 篇8
購貨單位(甲方):地 址:法定代表人:電 話:供貨單位(乙方):地 址:法定代表人:電 話:為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 模具的名稱、品種、規格和質量
1、模具的名稱:按照每次《模具外協加工單》標註的名稱;
2、出產單位: 商標:
3、模具的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業標準執行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在契約中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如模具外協加工單a;a;)執行。
第二條 模具的包裝標準:
第三條 模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:__________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。
4、交貨期限:年____月____日以前將模具交付甲方
第四條 模具的價格與貨款的結算
1、模具的價格:元人民幣套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格後,甲方在本月月底支付已方模具費。
第五條 甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附屬檔案)。
第六條 模具的工藝要求:模具圖紙、模具外協加工單如附屬檔案。
第七條 驗收方法
1、驗收時間: ;
2、驗收手段: ;
3、驗收標準: ;
4、由誰負責驗收和試驗: ;
第八條 乙方的違約責任
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的30%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合契約規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。
第九條 甲方的違約責任
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反契約規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十條 不可抗力甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,雙方另行協商履行期限,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 如甲方因生產需要,要求增加該模具數量,其價格另議。
第十二條 解決契約糾紛的方式:甲乙雙方如果發生爭議,應當友好協商解決。如協商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
第十三條 雙方本著誠原則簽定本契約,若有未盡事宜,須雙方另行協商解決,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
第十四條 本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。購貨單位(甲方):(公章) 供貨單位(乙方)(公章)代表人:(簽字) 代表人:(簽字)簽約地址: 簽約地址:電話: 電話:年____月____日
返
有關加工契約範文 篇9
甲方:
乙方:
加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:
一、甲方權利和義務
1、契約簽定後,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(550元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背契約第一條時以(550元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期x月,20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
有關加工契約範文 篇10
契約編號:________________________
訂立契約雙方:
甲方:______________地址_______________電報掛號:_______________電傳:____________。
乙方:______________地址_______________電報掛號:_______________電傳:_____________。
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本契約。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工_____(產品)_____套所需的原材料;甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在契約期間,每個月向甲方提供______原材料,並負責運至______車站(經______港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的_____個月內將加工後的成品_____套負責運至_______港口交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含_____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本契約附屬檔案一(略)的規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本契約不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應予賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本契約訂立時的_____年為每套_____幣____元;契約訂立第____年起的加工費雙方另議,但不得低於每套_____幣_____元;該加工費是依據契約訂立時中國國內和國外的勞務費用而確定的,故在中國國內外勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙立將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本契約產品前_____個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本契約產品運交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行契約的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本契約在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,可提請____國_____仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的`國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例;
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條契約有效期
本契約自簽字起生效。有效期到本契約規定的“_____套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用”時終止。
第十一條契約的續訂
本契約有效期屆滿之前____月,如一方需續訂契約,可以向對方提請協商。
第十二條契約文本與文字
本契約正本一式_____份,甲乙雙方各執________份,副本______份交____等單位備案。
本契約以中、______兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套契約產品的______%。
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或/和補足。
第十四條契約條款的變更
本契約如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:_________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:_________________(簽字)代表:________________(簽字)
見證人:律師_____________簽字(中國______________律師事務所)
契約訂立時間:_____________年_____月______日
契約訂立地點:_____________________________。
有關加工契約範文 篇11
買方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________賣方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,買賣雙方在平等自願的基礎上,經充分協商,特訂立本契約,以便雙方共同信守履行。
一 契約組成及內容
1.1 本契約規範由買方委託賣方承攬加工後,賣方將全數加工製成品交付買方的一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工製成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等,按經賣方確認的買方採購單、發票或其它書面約定所列,並作為本契約附屬檔案;本契約未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協定書,亦視為契約附屬檔案。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本契約的組成部分,契約附屬檔案及其組成部份與本契約具有同等效力。
二 委託加工產品
編號:_________________________________ 名稱:______________________________________ 規格:_________________________________ 單位:______________________________________ 數量:_________________________________ 單價:______________________________________ 備註:_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
三 產品價格
3.1本契約價格包含增值稅等各種應由賣方繳納的稅金、買方要求的包裝費,運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。
3.2本契約價格如因市場行情變化需要調整的,雙方應以書面形式確認,在未能達成價格調整協定之前,仍按原定價格執行。
四 訂單確認
4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。
4.2賣方收到買方訂單後,在_____個工作日內確認並回傳交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品,以買賣雙方另行確認的交貨期為準。
註:大宗訂單:指單品訂購數量_________以上的產品
特殊產品:指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品
新產品: 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發確認的產品。
4.3 買方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效,否則賣方不得認可該訂單的有效性。
4.4買方傳真給賣方訂單經確認後,與本契約具有同等的法律效力。
五 原材料提供
5.1 (用買方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。買方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,賣方對買方提供的原材料需按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。
5.2 (用賣方原材料完成工作的),賣方必須依照契約規定選用原材料,並接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷,或者用不符合契約規定的原材料而影響定做產品質量時,買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。
六 技術資料、圖紙提供
6.1買方應當按規定的日期提供技術資料、圖紙等。
6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知買方;賣方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。賣方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知買方,因此造成的損失,由買方承擔。
七 質量要求及驗收標準
7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規(現時生效的法律法規及契約履行期間出台並生效的法律法規)和行業標準規定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。
7.2質量標準:
①按照雙方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準,經檢驗,買方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。
②賣方所供產品必須不低於國家標準和相關的行業標準(即現行的及契約履行期間頒布實施的法律、法規、規章及其他規範性檔案規定的強制性和非強制性標準),且不低於賣方的企業標準。
③具體到貨質量以買方驗收合格為準,若達不到以上指標,買方有權無條件退貨或換貨,所產生的一切費用由賣方無條件承擔。
7.3 買方在收到賣方貨物後十天內對數量、規格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發現質量缺陷的 產品或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除買方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由賣方負責返修或退換。
7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。
7.5每年賣方需提供不少於兩次針對本契約約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告,如賣方不能及時提供,買方有權抽取賣方的產品送檢,所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔,賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。
7.6當事人雙方對委託的定做產品和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由第三方權威或法定監督檢驗機構提供檢驗證明。
八 產品包裝及運輸
8.1 包裝要求:貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規定;買方可要求賣方製作特殊的雨潤包裝;賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數量時,包裝物應予扣除。
8.2 運輸要求:按有利於保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業園的車輛,必須嚴格遵守國家環境和安全衛生方面的法律法規;不允許鳴笛;減速慢行,時速≤5千米/小時;汽車尾氣排放必須經年檢合格,不得有跑冒滴漏現象;運輸原輔料的車輛衛生必須達標,不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。
8.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
8.4賣方運送貨物發生的包裝、運輸及保險費用,由賣方承擔。
九 交貨時間與地點
9.1交(提)貨期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
9.2交(提)貨物日期計算:賣方自備運輸工具送交定做貨物的,以買方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定做貨物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做貨物的,以賣方通知的提取日期為準,但賣方在發出提取貨物通知中,必須留給買方必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
9.3交貨地點為:________________________________________________
十 貨款結算
10.1 付款期限:買方在收到符合本契約約定的產品並驗收合格後,賣方向買方提供增值稅(稅率為17%)發票。之後買方在________天內履行付款義務。
10.2 付款方式:採取銀行匯票或電匯方式付款。
十一 返利約定
11.1 無條件返利:即基本返利,賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
11.2 大訂單返利:即有條件返利,指除以上基本返利之外,買方年度訂單量達到一定數額時賣方給予買方的額外返利,即年度訂單總價值達到______元(大寫:______)時,賣方按照年度訂單總價值的____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。
十二 履約方式
12.1 在契約期限內發生業務往來不再另行簽訂契約,採用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規格、數量、交貨時間和地點等事項,賣方收到買方訂單後,如無異議,簽字蓋章確認後傳真或郵寄給買方,賣方收到買方訂單後,如3日內未反饋的,視同確認。訂單傳真件有效,訂單未盡事宜適用本契約的約定。
12.2 本契約期限內達成的訂單未得到全面實際履行的,不受本契約期限的限制。
十三 商業賄賂之禁止
買賣雙方都同意堅決杜絕商業索賄、及其他不正當的商業行為。賣方不得向買方工作人員進行商業賄賂。商業賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業、就業、國內或國外旅遊、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。
十四 違約責任
14.1如賣方拒絕履行交貨義務,須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金,同時買方有權解除契約或要求賣方繼續履行契約。
14.2如賣方交付產品名稱、規格或質量不符合契約約定,買方有權拒收,已經接受的,買方有權要求退貨,賣方自接到買方退貨通知後5日內自行將貨物取走,逾期未取走的,買方有權做出處理;同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。
14.3未按契約規定的質量交付定做貨物或完成工作,買方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,賣方應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過返修或調換後,仍不符合契約規定要求的,買方有權拒收,由此造成的損失由賣方賠償。
14.4交付定做貨物或完成工作的數量少於契約規定,買方仍然需要的,賣方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分買方不再需要的,賣方應賠償買方因此造成的損失。
14.5未按契約規包裝的定做貨物,需返修或重新包裝的,賣方應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,賣方應當償付買方該不合格包裝物低於合格包
裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.6如賣方逾期履行交貨義務,買方有權根據實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天,賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金,逾期超過5天,買方有權解除契約或要求賣方繼續履行契約。
14.7未經買方同意,提前交付定做物,買方有權拒收。
14.8異地交付的定做物不符合契約規定,暫由買方代為保管時,賣方應當償付買方實際支付的保管、保養費。
14.9實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,賣方並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.10由於保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,賣方應當償付買方因此造成的損失。
14.11未按契約規定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知買方調換、補齊的,由賣方對工作質量、數量承擔責任。
14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件,買方有權拒收,賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修,賣方應當按買方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
14.13如賣方違反本契約第十三條及保密協定的約定,則賣方應向買方支付違約金30萬元。
14.14 對賣方違約所應承擔的違約金,買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。
十五 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使本契約不能履行時,賣方可免予承擔違約責任。
十六 爭議的解決
本契約在執行過程中如發生爭議,雙方友好協商解決,如協商不成,任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。
十七 其他事宜
17.1在本契約項下,賣方與買方的關聯企業或買方指定企業發生的業務關係,賣方同意將發票開至買方指定單位。
17.2 本契約簽訂時,賣方需向買方提供其有效資質證件(包括但不限於:賣方授權委託書或介紹信原件、代理人身份證、營業執照副本、稅務登記證、生產許可證及其他相關行業資質證明的複印件並加蓋公章)。
17.3 為保證產品質量,買方有權到賣方生產車間進行考察。
17.4 本契約以列印版本為準,未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、塗改、添加一律無效。
17.5本契約一式肆份,賣方持壹份,買方執叄份,經雙方簽字並蓋章後生效(傳真件有效)。
十八 契約期限
本契約期限為: 壹 年,自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日
十九 契約解除
19.1本契約簽訂後,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行契約,經雙方協商同意後,可予變更或解除契約。但提出方應於該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除契約的手續。
19.2 如賣方在規定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物,買方有權解除契約。
二十 保密協定
鑒於,雙方有意發展業務關係,其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數據等, 因此,雙方訂立本保密協定:
20.1保密資料
20.1.1 在本協定中,保密資料是指任何一方(“披露方”)向對方(“接收方”)以任何方式披露的書面或口頭資料,這些資料包括但不限於:商業計畫、業務記錄、市場或技術資料、產品項目、客戶名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數據等。
20.1.2 “保密資料”不包括下列資料:
20.1.2.1 簽署本協定前已為公眾所知悉的;
20.1.2.2 簽署本協定後由於接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的;
20.1.2.3 接收方非從披露方正當地獲悉的;
20.1.2.4 接收方獨立地,並沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的;
20.2保密性
20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出,接收方在知悉保密信息後五(5)年內,應保護披露方的保密信息,並不得披露、複製或者發布給其他任何個人、企業或實體。
20.2.2 除了與雙方合作項目有關外,接收方不得為了自身或其他任何人、企業或實體的利益而利用披露方的保密資料。
20.2.3 除了確須知道的人以外,接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、雇員或代表人(合稱“代表人”)。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人,了解有關本協定條款對上述資料的保密責任。
20.2.4接收方應採取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料,但在任何情況下,對保密資料的照料都不能低於合理程度。
20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時,應當及時將相關事實通知披露方。
20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時,接收方應立即採取有效保護措施,並立即告知披露方。
20.3非競爭性
賣方在此承諾,在雙方合作期內及本契約終止後三年內,賣方不會以任何方式(無論是主動方式還是被動方式)與買方的客戶接觸,未經買方書面同意,賣方不得為甲方的客戶提供任何印刷服務,包括但不限於排版、製版、印刷、裝訂、複印、影印及列印。
20.4違約補救
接收方承認披露方的保密信息對於披露方的商業經營是重要的,且是由披露方以一定的成本開發出來或由別人為之開發。任何一方違反本協定的規定,應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印契約總金額的30%計算;違反其他條款的違約金根據買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金並不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法,披露方可以主張法律規定的其他任何補救措施。
20.5其它事項
20.5.1 本協定包含買賣雙方的全部理解,取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協定非經雙方書面同意不得修改。
20.5.2 本協定的訂立、解釋和履行,以及雙方由此產生的法律關係,受中華人民共和國法律管轄並依其解釋。雙方如有爭議,應首先協商解決,協商不成,應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。
20.5.3 雙方同意,任何一方沒有或延遲行使其權利、特權,並不意味著放棄;任何個別地或部分地行使權利,並不意味著對其它權利或進一步行使權利的排除,也並不排除其它任何權利、特權的行使。對本協定任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出,並應由其簽署。
20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方:
20.5.4.1 訂立任何進一步的協定,或與對方談判,或進一步向對方披露信息;
20.5.4.2 與任何第三方就同樣事項或其它任何事項,達成協定或進行談判。
篇三:
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國契約法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委託,就委託設計事項,雙方經協商一致,簽訂本契約,信守執行。
一、委託事項:
包裝共款,元不含稅。若實際設計的包裝超過 款,按每款 元( )計算。
二、付款方式:
1、甲方需在契約簽訂之日起兩個工作日內將委託設計總費用的50%付給乙方(乙方收到甲方的款項後作為設計的開始時間);
2、設計完成後,甲方需在二天內由代理人確認,乙方以此為定稿,確認後甲方應當即付清設計費用的全部餘款。
三、設計時間:
設計完成的時間為甲方提出設計要求後 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間,完稿時間應順延)。
四、智慧財產權約定:
1、乙方對設計完成的作品享有著作權,但按本協定約定轉讓甲方的除外;
2、甲方在餘款未付清之前對該作品不享有任何權利;甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任;
3、未被甲方採用的方案,智慧財產權仍歸乙方所有;
4、在乙方為甲方提供設計方案後,若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案,乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求;
五 、雙方的權利義務:
(一)甲方權利:
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵;
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
(二)甲方義務:
1、甲方按照契約約定支付相關費用;
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。
(三)乙方權利:
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2、乙方有權要求甲方按照契約約定支付相應款項;
3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。
(四)乙方義務:
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計;
2、乙方需按照契約約定按時交付設計作品;
3、乙方應保證包裝設計的原創性,設計作品不得侵犯第三方智慧財產權。
六、違約責任:
1、甲方在乙方作品初稿完成後終止契約的,應當支付全額的設計費用;
2、乙方如提前終止契約,所收取的費用應當全部退回給甲方,並向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍;
3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的智慧財產權,侵權責任由乙方承擔,乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。
七、不可抗力因素:
甲乙任何一方由於不可抗力,不能履行契約時,由雙方協商解決。確實無法調節,則根據契約法辦理。
八、契約生效:
1、本契約由甲乙雙方簽字蓋章後立即生效;
2、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
電話: 電話:
代表簽字: 代表簽字:
有關加工契約範文 篇12
甲方:
乙方:
乙方法定代表人及身份證號碼:
甲乙雙方根據《中華人民共和國契約法》及相關的法律法規之規定,本著友好合作、協商一致的原則,就乙方向甲方提供廣告製作事宜達成如下協定:
一、契約供貨期限及保證金
甲方委託乙方進行廣告製作,本契約期限為20xx年 月至20xx年 月。為了保證乙方全面履行契約義務(價格/質量/供貨時間等),乙方需向甲方繳納1000元(壹仟元整)保證金,甲方在本供貨契約完成後的半月內, 在扣除相應保證金後將餘額退還。
二、契約標的
1、甲方委託乙方進行廣告製作,內容清單詳見契約附屬檔案投標報價。
2、乙方根據甲方提供的樣稿製作。
3、乙方向甲方免費提供上述產品的送貨、安裝及售後質量退換等服務。
三、契約價款
1、單價:見契約附屬檔案投標報價
2、價格調整:
如遇材料價格調整時,乙方如需調整相應供貨價格,則應及時通知甲方,且調整幅度應合理。否則,一經查實,甲方可視為乙方在供貨時存在價格欺詐,直接進行相應處罰。當材料價格上漲或下調幅度在10%以內時,本契約報價價格仍然有效,乙方不得藉故推遲或拒絕供貨。當材料價格上漲幅度在10%以上時,供貨價格由雙方共同協商確定。
3、處罰金直接從乙方的保證金與貨款中扣除。
4、執行更新價格
甲方在接到乙方的價格調整通知後10個工作日內,給予最終確認(以書面確認單為準)。更新價格確認後即日起執行新的價格。
四、支付方式
1、 本契約支付方式為月結(每月20日乙方送清單,甲方審核無誤後應於月底前付款)。若逾期七個工作日仍未付清,則乙方有權終止契約。
2、 貨到甲方指定地點,甲乙雙方共同對產品進行驗收,乙方需提供發票及甲方訂單,經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實後,確認發生費用與乙方提供的發票相符。
3、 在月結算時,乙方需提供普通發票或廣告行業專用發票(稅率為:10%)。
五、安裝及運輸
1、 乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式,防止因運輸不當對廣告製作造成損壞,乙方應承擔由此而產生的一切費用或損失。
2、 乙方在安裝過程中如發生人員傷亡等意外事故由此產生的一切費用或損失由乙方自行承擔。
3、 乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點,運輸過程中,商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
4、 商品運送至甲方指定地點後,由甲乙雙方共同對商品進行檢驗並辦理相關商品移交手續,商品移交後,商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、 運輸費用由乙方承擔。
6、 每次廣告安裝完畢後,必須由甲方驗收,甲方負責人簽字。
六、交貨地點、交貨期限
1、交貨地點:甲方訂單指定地點。
2、交貨時間:甲方下訂單後,以訂單上甲方要求時間為準,如遇採購方有急單,則當日或以最短時間將甲方要求的廣告製作品送到指定地點(特殊商品除外)。
3、乙方向甲方交貨時,必須由甲方驗收,簽字。
七、檢驗
1、貨到後,甲方按訂單內容收貨,廣告品的規格型號均以訂單要求為準。在交貨時,安裝完畢後,由當事部門主管級以上籤字確認,乙方現場拍照,以郵件形式發回甲方的策劃部,作為結算時的依據。
2、甲方收到產品的同時填寫一般產品驗收單,確認產品符合要求後甲方在驗收單上籤字確認。月末結款時以驗收單為準。
3、對於更換的產品需在驗收單上註明,對於增加的產品或價格有變動的產品需另外填寫驗收單。
4、對於應急製作產品按甲方對產品的要求,乙方保證在協商時間內送到甲方指定地點。
八、質量保證
1、乙方保證所提供所有產品的規格質量符合甲方的標準。如果廣告製品質量與甲方要求的標準不符,乙方應負責更換;如更換後仍不能達到招標書規定標準,甲方有權要求乙方重做。
2、在交貨之前,乙方應就產品的品質、規格、數量作出準確和全面的檢驗,保證其廣告製品不存在任何瑕疵。
九、售後及其他服務
1、產品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求,甲方可以要求乙方在24小時內進行重做,對於重做的情況雙方需做好驗收。重做費用由乙方自行承擔。
2、乙方應提供有效的聯繫人和聯繫電話,如有變更,乙方應及時、主動通知甲方。每批訂單將指定專人負責跟單送貨,送貨人應佩戴公司標誌,遵守相關的規章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨;將作好送貨情況交接表,以避免因更換送貨人員而耽誤貨物的及時性。
十、環保和安全要求
1、 乙方承諾所提供廣告製品符合國家環境保護的有關規定,並承擔由此造成的經濟損失。
2 、乙方所提供廣告製品不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害,並承擔由此產生的經濟損失。
十一、違約責任
1、契約生效後具有法律責任,甲乙雙方應本著信守契約、友好協商的原則,處理本契約有關事宜。
2、如乙方未按契約規定時間,將廣告製品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部廣告製品(經甲方允許可以延期送的產品除外),每延期一日,乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金,但總計不超過契約總價的百分之五。如遇特殊情況,雙方協商處理。
4、如乙方提供的貨物質量與甲方規定不符,甲方有權退貨,並要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。
5、因甲方所提供的資料不全或需改後製作而造成乙方中斷或工期延誤的,由甲方承擔相應責任。
6、 因不可抗拒外力原因造成不能正常生產時,原契約交貨日期雙方需重新協商解決。
十二、契約的變更和解除
1、除非遇到不可抗力因素,導致本契約不能履行,未經甲乙雙方一致書面同意,任何單方無權變更契約的內容。
2、 對本契約的任何修改或補充,只有在雙方授權的代表簽字後生效,並成為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
十三、其他
1、本契約未盡事宜,應由甲、乙雙方協商後以書面形式補充,加蓋甲、乙雙方公司印章並經雙方授權代表簽字後生效。
2、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
3、本契約自甲、乙雙方加蓋公司印章,並經雙方授權代表簽字後生效。
甲方: 乙方:
代表:(簽章) 代表:(簽章)
聯繫人: 聯繫人:
聯繫電話: 聯繫電話:
有關加工契約範文 篇13
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工契約。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備註
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求:甲方提供包裝。
六、結算方式及期限:現款現貨。
七、解決契約的糾紛方式:如果雙方發生契約糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此契約雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
契約約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委託代理人:委託代理人:
有關加工契約範文 篇14
契約編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯繫人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委託代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯繫人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除契約。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存複製品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除契約。
第十一條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行契約的,無權請求返還定金。承攬人不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本契約解除的條件:
1.定作人可以隨時解除契約,但應及時書面通知承攬人,並承擔由此給承攬人造成的損失。
2.契約期限屆滿,雙方不再續簽本契約;
3.雙方通過書面協定解除本契約;
4.因不可抗力致使契約目的不能實現的;
5.在契約期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按契約規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少於契約規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止契約,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按契約規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署並有能力履行本契約。
2.承攬人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署並有能力履行本契約。
2.定作人簽署和履行本契約所需的一切手續(________________)均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十七條 契約的效力
1.本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委託代理人(簽字):_____ 委託代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
有關加工契約範文 篇15
篇,歡迎閱讀參考!
加工契約範本
(一)
契約編號:_________
甲方(加工裝配方):_________
乙方(來料、來件方):_________
雙方在遵守中華人民共和國法律、法規的前提下,本著本等互利的原則,就來料加工_________進行了充分協商,一致達成如下契約條款:
一、雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房_________平方米,無上蓋場地_________平方米,工廠管理人員_________名,生產工人_________名、開業後____月增至_________名。在契約期內代乙方加工生產上述產品,加工成品後交回乙方復出。
(2)提供現有水、電設備供加工生產之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關業務的進出口手續及對工廠實行行政、財務等管理,不得把工作以任何形式承包給任何單位和個人經營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產品及裝修廠房和建造_________平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約_________元。
(2)不作價提供加工上述產品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數量、規格在各份具體生產加工契約中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經教育無效者,乙方有權向甲方提出調換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數量
第________年加工上述產品,加工費約_________元,從第________年開始的產量,應在前________年的基礎上有所增加,具體數量應在生產契約中訂明。
三、作價原則和工繳費
1、試產(培訓)期為二個月,在試產期內,工人每人每月工繳費暫定為_________元,每月工作____日,每天。
2、試產期滿後,採取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據加工的品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價,並在生產加工契約中訂明為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低於_________元。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過。
3、甲方工人生產消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月乙方支付甲方_________元,作為工作管理費。
四、損耗率
1、試產期內的消耗率,實報實銷。
2、試產期後的損耗率,由雙方商定,並在生產加工契約中訂明。
五、來料和交貨期
1、乙方按生產契約的加工量,按月提供足夠數量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產,乙方必須在每批產品開始加工前_________天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產不足_________天,停工天數累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數計,每人每天補助生活費_________元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業務活動,甲方應向乙方按商定的交貨期,按時、按質、按量交貨。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質、按量交貨,造成乙方的經濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數額可在具體的生產加工契約中訂明。
3、由乙方提供的機械、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工後的成品,在甲方工廠經乙方驗收起運後,甲方不負產品規格、質量、短缺等任何責任。
六、結匯形式
工繳費及工人管理費每月結算一次,以d即期結匯或支票方式結匯,由甲方工廠會同(_________政府授權的處理來料加工事務並具有外貿經營權的)_________貿易公司(下稱授權貿易公司)開具發票後,通過_________銀行(_________分行)向乙方在_________開戶的銀行(_________銀行;帳號_________)辦理。乙方超過_________天仍未付款給甲方,則按逾期天數,以當時香港銀行利息一併付給甲方。乙方連續_________個月不結匯,甲方有權採取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持光亮,內外環境衛生整潔,對有污染性項目,須經市環保部門批准,方能立項經營。
2、乙方提供的機械、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工後的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向_________保險公司投保。
八、技術交流
在設備運抵甲方工廠後,乙方應儘快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協助。從試產期開始,乙方應派出技術人員到甲方工廠進行技術培訓,直到工人能基本掌握生產技術,進行正常生產時為止。乙方技術人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、契約期限
本契約經批准簽訂後,乙方須將商業登記及銀行資信證明書交甲方辦理營業執照經海關備案生效。有效期為________年,即從________年____月____日至________年____月____日。如要提前終止或延長本契約,須在三個月前通知對方,並經雙方協商處理終止或延長契約事宜。某方單獨提前終止契約,要負責補償對方的經濟損失。補償的辦法,根據終止契約前半年內的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。
契約期滿後,不動資產(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(如機械、車輛、設備)歸乙方所有,並按海關和有關規定及時辦理核銷手續。
雙方同意,在本契約經批准簽訂後_________天內,乙方向甲方預付_________元,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起_________個月內,乙方仍不投產開業,履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權廢約。如乙方能按時投產開業,該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
十、仲裁
凡因本契約引起的或與本契約有關(包括任一生產加工契約)的任何爭議,應通過友好協商解決,協商不能解決,均應提交_________仲裁委員會,按照申請仲裁時該會施行有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十
一、語言
本契約以英文和中文書就,兩種文本具有同等效力。但在對其解釋產生異議時,以中文文本為準。
十
二、契約的份數和修訂
本契約正本一式五份,甲、乙雙方、海關、車管所、政府授權的處理來料加工事務並有外貿經營權的_________公司各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本契約有如未盡事宜,雙方可隨時補充或修改,並報政府有關部門批准實施。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
加工契約範本
(二)
承攬方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量備註
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本契約自________年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
________年____月____日
承攬方:________________________
代表人:_________
________年____月____日
加工契約範本
(三)
甲方(發包人):______________
乙方(承包人):______________
根據《民法典》及其相關的法律、法規。為保障租賃雙方的合法權益,在平等、自願的基礎上,經甲、乙雙方協商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本契約如下;
一、甲方自願將坐落在:______________,廠房使用面積______平方米出租給乙方使用,廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,願意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用於其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經營。
三、租賃期限為________年____月____日起至________年____月____日止。
四、前________年租金每年為人民幣______萬,此後________年每年人民幣______萬,付款方式:________年一付、為每年的正月一次性付清。(實價不含水、電、暖、煤氣、設備等費用、不含稅,其一切稅費由承租方承擔)。
五、乙方在租賃契約簽訂之日起應支付甲方人民幣15萬元作為租賃押金。契約期滿後,如乙方無違約行為,甲方應無息退還給乙方。如乙方有違約行為,甲方不返還乙方已經支付的租賃押金,以15萬元作為違約金賠償給甲方。
六、乙方應當履行下列義務:
1、乙方應當自行承擔租賃期間產生的水電費、稅收、員工招聘、工資、設備維修、廠房維修,變壓器維修等一切因生產經營過程中產生的所有費用。乙方自負營虧,獨立核算,因此產生的責任與甲方無關。
2、甲方提供變壓器給乙方使用,乙方應當按照甲方每月提供的電錶度數(電費單)將產生的電費按月及時支付給甲方。稅收(含國稅、地稅)與石粉處置粉、污染治理費等一切政府收費均由甲方代繳,乙方應當將款項在產生後七天內及時支付給甲方。
3、乙方在生產過程中產生的勞動爭議、工傷責任事故應當由乙方自行承擔,如因乙方的工傷事故給甲方造成損失的,甲方有權向乙方全部追償。並且要求乙方承擔給甲方造成的其他損失,包括:律師費、公證費、取證費、訴訟費等等。
4、不得對所承包的廠房進行影響使用安全的履行,如確有需要改造,必須得甲方面同意,費用自理,權屬歸甲方所有,租賃期滿後或者解除契約時,就無償移交給甲方。
5、不得在租賃的廠房周圍堆入石料及雜物,以免影響車輛及人員通行。
6、未經甲方書面同意,不得擅自將所承租的廠房分租、轉借、轉租給他人使用或與他人互換使用,不得抵押承租廠房。也不得以合夥、合資入股的方式將廠房轉由他人承租。不得用承租的廠房用作工商登記使用。
7、不得擅自改變租賃用途,不得利用所承租的廠房從事黃、堵、毒以及走私、販私、製毒、售假等違法活動,不得生產加工和存放易燃爆物品,不得在所承租的廠房和場地上存放、生產、銷售對周邊環境和房地產及附屬設施設備有腐蝕、污染、和破壞的有害物品,生產經營必須符合____鎮管理和環保要求。
8、自覺遵守國家的有關規定,服從甲方管理,接受當地人民政府有關部門的監督檢查。
9、廠房內應當公告設備安全操作指示,如乙方違反操作規定,所造成的安全事故或隱患,由乙方承擔全部責任,甲方對乙方承租期間內的消防、用電、生產加工、工人及其家屬和相關人員等甲方不承擔責任及連帶責任。
10、租賃期間,如遇到天災、戰爭、政府征地需要及其他人力不可抗拒的因素,造成本契約不能履行的,由此造成直接經濟損失成的各項損失,甲、乙雙方各自承擔。在契約未到期間內甲方不可用任何形式收回廠房場地使用。在契約期間內購置增加的機械設備,乙在租期滿後有權拆走,甲方只是提供空廠房。甲方需為乙方提供變壓器和水電到廠內,及工廠經常所需的有關證件。
1
1、乙方租賃後,應當以自行註冊的公司或個體名義對外經營,不得以甲方的名義對外經營,商標屬於甲方所有,乙方無權使用。
1
2、租賃期滿後,乙方應當將廠房及設備完整移交給甲方,廠房內新增加或者安裝的機器設備全部歸屬甲方所有。乙方不得破壞任何廠房機器設備。
七、違約責任:
1、乙方違反本契約任一條款的,應當向甲方支付違約金,違約金為人民幣壹拾伍萬元整。甲方有權直接扣押乙方支付的租賃押金,作為部分違約金。
2、乙方違約的,甲方有權用乙方支付的押金作為損害賠償使用。
七、本契約若未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決,另擬定補充協定。協商不成時可向人民法庭提起訴訟。
八、本契約一式貳份,甲、乙雙方各執壹份為據,具有同等法律效力。本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):____________
乙方(蓋章):____________
簽訂日期:________年____月____日
加工契約範本
(四)
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本契約,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時,經雙方協商由契約鑑證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起,雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協定方可有效,並報雙方業務主管部門備案。
十
一、本契約在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向契約仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十
二、本契約正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十
三、本契約有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
服裝加工契約鋼筋加工契約加工貿易契約進料加工契約
供方:________________________
代表人:_____________________
________年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
________年____月____日
加工契約範本
(五)
以下簡稱甲方):_____________
加工方(以下簡稱乙方):_____________
甲乙雙方通過共同協商,在乙方生產設備能力允許的情況下,經甲方要求,乙方同意,為甲方加工生產系列飲料,雙方本著平等協商、互惠互利的原則,達成以下議項:
一、加工產品範疇
1、產品品名:_____________
2、產品規格為:_____________
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協定。
二、加工費用
加工費按_____元瓶,以每箱_____元(每箱_____瓶,核算加工費按箱計算)。
三、加工方式
甲方負責提供內容物及包裝原材料(包括瓶、標、箱、蓋、封箱膠帶等包裝物),乙方負責水、電、蒸汽的供應和配料、加工、封蓋、噴碼、套標、裝箱等工序的完成。
四、加工數量:分批加工,以甲方通知乙方批量為加工量。
五、結算方式
每月____日,有雙方保管、會計人員根據生產及耗損情況,盤存加工數量,以實際發貨數量計算加工費。
計算方式:實際加工數量(箱)加工費(箱)-超耗料費應付加工費,每月____日前付清當月加工費,甲方以現金或者匯票支付。
六、加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的樣版和標準製作。
2、加工產品包裝上標註乙方廠名和廠址,同時註明乙方系受甲方委託生產,附__________商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,只要產品達成甲乙雙方所確認的樣版和標準,皆由甲方負責解決,與乙方無關;
4、在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售後服務;
5、少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
6、若屬甲方運輸或出廠以後因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
七、原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的智慧財產權屬於甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責採購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,並確保所採購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標籤等不能流入市場。
八、交貨方式
甲乙雙方按甲方指定之每批產品發貨日期在乙方倉庫進行交貨,由甲方派駐發貨人員與乙方倉庫人員按共同清點產品數量簽署交貨憑證。
九、物料耗損標準
按國家有關標準執行。耗損應控制在原漿2%、蓋2%、包裝箱3%,瓶2%、標籤2%以內,超耗部分從加工費中扣除。因瓶子質量所造成的耗損(需瓶廠認可),不屬2%耗損控制範圍。
十、裝卸
甲方負責所有原輔材料的裝卸,乙方負責提供機械予以協助。
十
一、倉儲
乙方負責成品的倉儲工作,產品在發運前由乙方負責倉儲保管,產品所有權屬甲方,出庫必須由雙方人員共同進行。
十
二、甲方的責任與義務
1、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律檔案;
2、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容;
3、加工費後,甲方須書面通知乙方:本旬、本月所要加工的數量等方面的生產計畫,以更乙方組織生產;
4、如果因甲方提供的內容物及包裝物而出現的質量問題由甲方負責;
5、甲方必須給乙方提供產品質量標準及質量參數、罐裝溫度等,如甲方提供E瓶達不到甲方要求的瓶罐溫度,所造成的損耗由甲方負責;
6、甲方需留技術人員二名(聯絡員),對生產時發生的內容物及包裝物可能出現的問題協商解決;
7、內容物的收、發、保管由甲方負責;
8、廢舊包裝物權屬甲方,由甲方收集、保管、處理;
9、甲方按照甲乙雙方確定的樣版和標準進行驗收貨品。
十
三、乙方的責任與義務
1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動;
2、接甲方生產通知後,立即組織生產;
3、必須按甲方提供的技術標準進行生產,否則出現的質量問題由乙方承擔;
4、負責包裝物的收、發、保管工作;
5、給甲方提供倉庫,庫房由甲方保管內容物所用;
6、入庫由乙方負責保管,由甲方負責發貨;
7、負責為甲方工作人員提供住宿。
十
四、契約有效期限:自________年____月____日至________年____月____日
十
五、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
十
六、未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
法定代表人:_____________
契約簽字地點:_____________
契約簽定日期
有關加工契約範文 篇16
甲方:________________________
乙方:________________________第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收後,始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是採用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計畫,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良後果,則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格後,甲方_________。第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
有關加工契約範文 篇17
契約編號:_____
乙方必須使用甲方提供規定的原材料,乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成,甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方:_________乙方:_________
一、委託加工項目
1、委託加工產品:_________ 2、數量:以甲方下單為準3、單價:_________ 4、交貨期限:按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準:
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準,於_________年_________月_________日製作出大貨樣衣,經甲方確認後封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附屬檔案及國家標準。如企業質量細則標準中有低於國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行。
三、乙方對質量負責的範圍及局限;
1、顏色、尺碼規格的確認2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認3、裁剪工藝、縫紉工藝、的`確認4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過8總生產量,如有超過範圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求1、甲方提供服裝款式、標誌圖案等紙樣的技術資料2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六.結算方式:
1、在乙方檢驗合格交貨後,三十天后由乙方提供領料單、契約書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:銀行戶名:_________
七、違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20的違約金2、乙方若製造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣___壹___萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰
3、乙方由於保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,並視實際情況要求乙方承擔賠償責任5、乙方必須嚴格遵照契約規定的質量要求及技術指標,未達到質量要求、技術指標,乙方向甲方支付產品報次賠償金200成本價,6、乙方無權銷售本契約中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本契約簽訂的加工產品,甲方有權解除契約,乙方應當按該批產品總金額的500支付違約金
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯繫,乙方若有此行為,甲方有權終止加工契約,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
有關加工契約範文 篇18
全文
契約編號:_________
定作人:______ 簽訂地點:_________
承攬人:______ 簽訂時間:__年__月__日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
-----------------------------------------------
|加工物|規格|計量| | 報酬 | 交貨期限及數量 |
| | | |數量|-----|--------------------------|
|名稱 |型號|單位| |單價|金額|合計| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|
| 合計人民幣金額(大寫): |
-----------------------------------------------
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
----------------------------------
|材料|規格|計量| | | | |
| | | |數量|質量| 提供日期 | 消耗定額 |
|名稱|型號|單位| | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
----------------------------------
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:_______________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:_______________________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__________________________________________________________________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:_________________________________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__________________________________________
第十二條 報酬的結算方式及期限:_________________________________________________
第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本契約解除的條件:___________________________________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:_______________________________________________________
第十七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:_______________________________________________________________________________________
-------------------------------------
| 定 作 人 | 承 攬 人 | 鑒(公)證意見: |
| | | |
|定作人(章): |承攬人(章): | |
| | | |
|住所: |住所: | |
| | | |
|法定代表人: |法定代表人: | |
| | | |
|居民身份證號碼: |居民身份證號碼: | |
| | | |
|委託代理人: |委託代理人: | |
| | | |
|電話: |電話: | |
| | | |
|開戶銀行: |開戶銀行: |鑒(公)證機關(章) |
| | | |
|賬號: |賬號: |經辦人: |
| | | |
|郵政編碼: |郵政編碼: | 年 月 日 |
-------------------------------------
監製部門: 印製單位:
有關加工契約範文 篇19
甲方:
乙方:
為明確甲乙雙方的權利義務,維護雙方利益實現雙贏,本著平等自願的原則,經甲乙雙方協商,就甲方委託乙方代加工食用油達成以下契約條款,以供雙方共同遵守。
第一條 契約期限
1、契約有效期 年,從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、契約期滿前雙方如需繼續合作,可於契約期滿前30天雙方重新簽訂契約。
3、某方因特殊原因而不能履行契約時,須提前30天向對方告知經對方同意後,方可解除契約。
第二條 契約內容
1、甲方商標名稱: 。
2、乙方生產許可證號: 。
3、委託代加工產品明細
產品名稱規格質量等級執行標準條形碼
略
4、委託代加工原材料
(1)食用油:由 方提供。
(2)油桶(含瓶蓋、提手等):由 方提供。
(3)商標標籤:由 方提供。
(4)外包裝紙箱(含膠帶等):由 方提供。
(5)其他:如上述(3)、(4)中的標籤和紙箱由乙方提供時,由於存在一定的單批印刷數量要求(標籤20000張以上/批,紙箱20xx個以上/批),所以約定如下:甲方需給予乙方上述物料製作保證金,標準為 10000 元/規格/油品;此保證金乙方需在合作結束後一個月內,扣除剩餘未使用的上述包裝材料後,返還給甲方。
第三條 權利和義務
1、甲方有權對乙方生產的每批次產品質量、重量及技術要求進行監督抽查,乙方需提供符合國家標準的出廠批次檢驗報告,如甲方需要乙方提供國家檢驗機構的檢驗報告時費用需由甲方承擔。
2、乙方有權對甲方的商標進行審核,甲方負責向乙方提供商標註冊授權書。乙方負責提供符合國家質量標準的食用油品及生產許可證號進行分裝。
3、雙方要嚴守商業秘密,不得以任何理由透漏給第三方。乙方不得以任何形式銷售此契約內的委託代加工產品,因擅自生產、銷售造成的損失由乙方承擔。
4、甲方不得要求乙方生產摻雜使假偽劣產品,乙方不得隱瞞欺詐甲方生產摻雜假偽劣產品提供給甲方。
5、乙方有義務根據甲方的`要求保質保量完成任務,如產品出現質量問題,由雙方確認或由國家檢測機構進行鑑定,如屬於乙方責任由乙方承擔全部責任,屬於甲方責任由甲方承擔全部責任。出現質量問題後,乙方應與甲方一道迅速作出彌補行動將甲方損失控制在最小範圍內。任何一方出現質量問題,均視為違約。
6、委託代加工需進行在法定機關進行公證和備案,具體事宜由乙方負責辦理,但公證費用(約800元,以實際發票單據為準)需由甲方承擔。
第四條 訂單與結算
1、甲方的訂單(見附屬檔案)須提前24小時以傳真、電郵等形式傳給乙方為準,確定價格、數量、規格、品種、提貨時間。單個訂單數量要求在 件以上(每件規格為5Lx4或1.8Lx6等)。
2、每筆訂單實際成交價格根據當時行情議價後決定,訂單生效後乙方收到甲方全部貨款後按照訂單要求時間內需生產完畢。
第五條 交貨方式
1、甲方提貨時,需帶上經辦人的授權委託書、身份證原件和複印件,及承運人的相關證明資料方可提貨;交貨地點為乙方工廠,乙方負責安排裝車。
2、若在交貨前乙方產品出現問題,由乙方承擔責任;若屬甲方運輸途中因保管不當導致產品變質或包裝破損,由甲方承擔責任。
第六條 違約責任
1、乙方未按甲方的訂單要求時間交貨,甲方有權收取合理的違約金(特殊情況除外)。如甲方沒按下訂單的時間提貨,乙方有權收取合理的違約金(特殊情況除外)。
2、甲乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本契約。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,並賠償給乙方帶來的經濟損失。
4、如乙方擅自銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,乙方應賠償給甲方帶來的經濟損失,並追究乙方法律責任。
第七條 契約爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成,可向乙方所在地仲裁委員會申請仲裁,也可向乙方所在地人民法院起訴。在本契約期內,如因不可抗力因素導致契約無法繼續履行,本契約自然終止,雙方互不承擔責任。
第八條 其他
契約未盡事宜,雙方可另行協商簽訂補充契約,補充契約與正本契約具有同等法律效力。本契約正本一式 份,甲乙雙方各執一份具有同等法律效力。本契約由甲乙雙方簽字(蓋章)生效,至契約期滿後自動失效。
委託方(甲方): 被委託方(乙方):
山東光大日月油脂股份有限公司
法定代表人: 法定代表人:周保華
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
地 址: 地 址:山東省東平縣經濟開發區
有關加工契約範文 篇20
一、加工原件名稱
二、加工內容
材料代購 製版 材料核對 漏板
波峰焊作業 常溫老化 插裝 印製板清洗
成品檢驗 元件成型、貼保護 包裝 結構件裝配
手工補焊 調試 s m t 作業 高溫老化
三、工藝流程
材料齊套、核對 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備註:
材料齊套、核對 → 絲印 → 貼裝 → 過程檢驗 → 回流 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備註:
材料齊套、核對 → a 面絲印或點膠 → 貼裝 → 過程檢驗 → 固化 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → b 面插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備註:
四、加工周期
材料齊套後周期為 ______ 天 ,逾期按加工費的 _____% 折扣。因甲方原因逾期除外。因乙方遇到不可抗拒的情況造成工期延誤,乙方必須及時通知甲方,溝通諒解。
五、 提貨及票據方式 : 口自提 口送貨 口收據 口普票 口 ______% 增值票
六、 保價金額 :器件保價金額為______元,如有丟失或損壞,按___% 賠償。器件風險費用為______元。
七、 付款方式: 口貨到付清 口月底結清 口一批壓一批付款 口貨到 ___周內付清 口其他:
八、 逾期付款責任: 以本單位出庫單時間為準,逾期付款按總加工費的' ____% 每天計費。
九、 加工單價
十、其他
甲方(簽章): ________ 乙方(簽章):_________
代表簽字:_____________ 代表簽字: ____________
簽訂日期:_____________ 簽訂日期:_____________
有關加工契約範文 篇21
契約編號:_____________
簽訂日期:_____________
簽訂契約單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
經雙方協商同意,訂立契約如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務:
產品名稱
型號規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
有關加工契約範文 篇22
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯繫電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯繫電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方採購相關 等小商品事宜約定如下:
一、採購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本契約生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求製作
樣品,經甲方確認後的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
契約生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協定第一條中各品名的尺碼數量後 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物後 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實後,儘快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本契約標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
契約生效且收到乙方發票後 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其餘貨款。
八、違約責任
1、契約生效後契約一方單方解除契約的,契約另一方有權要求違約一方支付契約總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間製作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、契約爭議的解決方式
本契約在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本契約一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。契約未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協定。
甲方(簽章):
______年______月______日
乙方(簽章):
______年______月______日
有關加工契約範文 篇23
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條 加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條 乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條 通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十六條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十七條 契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____
地址:___________________地址:___________________
_________年______月____日_________年______月____日
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________
有關加工契約範文 篇24
(甲方):
(乙方):
第一條契約總則
甲乙雙方經協商一致,現就油畫加工事宜達成如下協定。
第二條基本保證與要求
2.1乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。
第三條加工權許可期限及契約期限
3.1本契約於___ ___年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至__ _ ___年_____月____日止,有效期一年。經雙方協商同意,可延長本契約有效期。
第四條契約信譽金
4.1乙方獲得契約約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(X000元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品製作培訓,本契約自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效,信譽保證金契約期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條產品的結算方式
5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到後當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨並代辦託運,費用自理。
5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。
5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發回乙方。
第六條雙方的權利和義務
6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收後,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條契約解除及終止
7.1本契約期滿時,乙方可提前二個月提出書面續約要求,雙方在正常履行本契約的前提下續訂該項代理契約,不再另收取加工信譽保證金。
7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本契約並追究乙方責任:
1)有損靜雅泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售;
第八條爭議的解決
本契約有關的爭議,任何一方均可訴致本契約簽訂地人民法院裁決。
第九條保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業機密、加工技術、智慧財產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額拾萬元(10萬元)。
第十條其它
12.1 契約的修改或補充,均須經雙方同意後以書面協定形式修改或補充。
12.2 本契約自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
12.3 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
甲方地址:乙方地址:
年月 日年月日
有關加工契約範文 篇25
契約編號:______________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱_______
規格型號_______
計量單位_______
數量_______
報酬_______
交貨期限及數量_______
單價_______
金額_______
合計_______
合計人民幣金額(大寫)_______
(註:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱_______
規格型號_______
計量單位_______
數量_______
質量_______
提供日期_______
消耗定額_______
(註:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:_______________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:_______________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:_________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的'________日內答覆。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:_____________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_______________
第十二條 報酬的結算方式及期限:____________________
第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條 本契約解除的條件:______________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是.否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:_____________________________
第十七條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:____________________________
定作人
單位名稱(章)
單位地址:_______
法定表人:_______
委託理人:_______
電 話:_______
電報掛號:_______
開戶銀行:_______
帳 號:_______
郵政編碼:_______
承攬人_______
單位名稱(章)_______
單位地址:_______
法定表人:_______
日期:_______
有關加工契約範文 篇26
契約編號:_____________
簽訂日期:_____________
簽訂契約單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
經雙方協商同意,訂立契約如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務:
產品名稱
型號規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委託代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
承攬方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委託代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號
編碼
鑒(公)證意見:
經辦人
鑒(公)證機關(章)
(註:除國家另有規定外,鑒(公)證衽自願原則)
年?月?日
有效期限____________至_______年______月______日
有關加工契約範文 篇27
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到契約規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止契約,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。
第十三條通知
1.根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本契約的.理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。
第十六條補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第十七條契約效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點:_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
有關加工契約範文 篇28
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除契約。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
有關加工契約範文 篇29
契約編號:__________
甲方:___________________
乙方:___________________
甲方生產的產品委託乙方進行輻照加工處理(保鮮滅菌),經雙方友好協商達成如下協定:
一、甲方將產品送到乙方倉庫指定地點,並附送貨單,由乙方進行登記,乙方出具收穫單,甲方在原則上提前一周將送貨計畫報乙方,若有特殊情況提前兩天通知,乙方須按甲方要貨時間,及時安排輻照量,確保甲方按時提貨。
二、乙方負責對甲方的產品進行輻照,使產品微生物在負載達甲方所提內控要求(輻照後細菌總數小於_________個/克,大腸菌群小於_________個/100克),並出具檢驗證明,若輻照後在包裝無破損情況下,兩個月內發現微生物不合格現象,雙方協商解決,如確係乙方負責,乙方負責復照。
三、輻照費
品項
單價(________元/噸)
輻照費提貨時結清,乙方同時出具加工業的稅票。雙方另有約定的按約定執行。
四、產品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發生紙箱的破裂和壓扁現象,甲方發往乙方之產品,乙方應由專人管理批次並負責倉儲保管,若有遺失,乙方須按實際價格賠償。
五、如遇有爭議的問題時,雙方本著互諒互讓精神友好協商解決,不得單方違約或終止協定。
六、未盡事宜在協定執行過程中加以充實、完善。
七、另行約定:___________________。
八、本契約一式_________份,自簽定之________日起有效期_________年。
甲方:___________________________
帳號:_________________________
_________年_______月_______日
乙方:_____________________
帳號:_________________________
_________年_______月_______日
有關加工契約範文 篇30
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成契約條款如下:
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人製作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背契約第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本契約有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本契約期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止契約。
五、本契約一式兩份,並有驗收標準為契約附屬檔案,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
有關加工契約範文 篇31
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《契約法》、《加工承攬契約條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本契約,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(製作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委託方中途廢止契約,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成契約規定的工作,向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行契約義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬契約條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生契約糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經濟契約仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本契約有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委託代理人: 委託代理人:
有關加工契約範文 篇32
甲方:_______
乙方:_______
一、本契約是依照《中華人民共和國契約法》訂立的,經過雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、契約條款:(共12條)
1、契約簽定雙方就以下 加工零件簽定加工契約。
2、自契約簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按契約總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格後,甲方可按契約總額的50%支付乙方。
5、所余契約總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票後,15日內甲方酌情付清餘款。
6、契約的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天契約總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料由乙方負責,加工完畢後,乙方負責加工件運送至甲方所在地的.運費。
8、甲方復檢時,出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方後,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知後,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從契約總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按契約條款的第六項、第八項執行外,再處以契約總額10%的扣款。
10、本契約附屬檔案:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與契約具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、契約未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:_______(簽字蓋章)
乙方代表:_______(簽字蓋章)
日期:_______