皮草加工承攬契約書 篇1
承攬方：
地址：
____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：
____________職務：____________定作方：____________________________________
定作方：
地址：
____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：
____________職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。
定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的.圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。
保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________代表人：____________________________年____月____日
承攬方：________________________代表人：____________________________年____月____日
皮草加工承攬契約書 篇2
加工承攬協定
加承合字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協定條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協定，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協定條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協定，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其餘違約行為按《加工承攬協定條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本協定執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協定一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協定有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協定簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
皮草加工承攬契約書 篇3
甲方(定作方)：______
乙方(承攬方)：______
根據《_____》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本契約，以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_______。
2、製作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);
(2)次鋼構材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、契約價款及結算方式
1、契約總價暫定為______元，(大寫______)(以實際決算為準)。
2、契約簽訂當日甲方付______元，(大寫______)給乙方作為契約定金(最後一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本契約不予生效)。
3、結算方式：按契約規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移係數實驗□超音波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：______。
(3)試驗檢測費用：契約價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在契約價內。
2、甲方負責運輸，運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規定執行。
八、契約糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本契約式份，雙方各執份。
2、本契約由甲乙雙方簽字蓋章生效，此契約有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充契約。
甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______
法定代表人：______法定代表人：______
委託代理人：______委託代理人：______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
皮草加工承攬契約書 篇4
承攬契約（供加工承攬用）
訂立契約雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________ ，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條 加工費結算辦法與時間；
第七條 乙方應於_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條 甲方的違約責任：
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力：
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解、_____、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於_______年____月____日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳 號：_________________帳 號：_____________________
簽訂日期：_____年____月____日
皮草加工承攬契約書 篇5
保潔加工承攬協定
甲方：
乙方：，身份證號：
經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協定，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區域：
2、定期保潔區域：
3、垃圾區域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
四、 乙方應身體健康、誠實勤勞，應嚴格按照操作規範、清潔標準進行工作，確保衛生質量。
五、乙方在提供保潔服務過程中，必須遵守甲方的規章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經營活動。
六、保潔加工承攬費用為 元/月，由甲方於每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本契約為加工承攬契約，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的 10 %作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協定，並不支付甲方任何費用。
十、本協定未盡事宜，雙方協商簽訂書面補充協定解決，書面補充協定與本協定具有同等法律效力。
十一、乙雙方就本協定執行所發生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、 本協定一式兩份，經雙方簽字蓋章後生效，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
皮草加工承攬契約書 篇6
承攬方(乙方)：
代表人：
職務：
電話：
經雙方協商，簽定本加工承攬契約，共同遵守執行。
一、甲方供應原材料：
原材料：
規格：
單位：
數量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產品情況：
品種：
規格：
單位：
數量：
加工費：單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本契約自雙方簽訂之日起生效，契約履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽訂時間：
皮草加工承攬契約書 篇7
承 攬 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯繫方式：__________________________
定 作 方：__________________________
法定代表人：________________________
通訊地址：__________________________
聯繫方式：__________________________
風險告知：在訂立加工承攬契約之前，應當要了解對方履行契約的能力。尤其是對承攬方能否完成委託項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，並已經承攬多年業務，也應查詢清楚，以避免因承攬方無實際完成能力而引起的契約糾紛。
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品：_____________
第二條 加工成品質量要求：__________________________________________________
風險告知：當事人在訂立契約時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目，不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是，契約註明的加工物必須是合法物，在契約訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物，是否需經有關部門批准才允許加工，以避免因加工物違法或者欠缺法律程式批准而出現不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1。(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方：定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2。承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3。定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
風險告知：關於定作物的檢查驗收，承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明：定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的，定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題，除定作方使用，保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2。交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準：委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間：雙方另有約定的，按約定的方法計算。
風險告知：關於驗收標準、方法及提出異議的期限，有標準的按照標準，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對於檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商，最好註明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要註明期限終止的時間點，以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔：
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：
__________________________________________
第十條 結算方式及期限：
___________________________________________
第十一條 其他約定：
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款：不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任：經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理：少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元：(契約中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知：關於違約金的事項，如有約定要分別註明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外，《加工承攬契約條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度：契約當事人應注意確定違約金的具體百分數。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方：變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金：以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決：協商不成按_____項處理：
1。向仲裁機關申請仲裁：
2。向______人民法院起訴。
本契約自_____年___月___日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份：契約副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________
法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________
________年______月______日 ________年______月______日
皮草加工承攬契約書 篇8
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
皮草加工承攬契約書 篇9
定作方：__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的________________工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連線接頭)、配送事宜達成一致，同意訂立本契約。
一、 工程概況：
_________________項目位於_______________，工程建築面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非契約規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委託人簽字同意後，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標註的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本契約重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四捨五入保留小數點後三位。
四、 甲方工作：
1、 契約簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字型樣本作為本契約附屬檔案，並明確其授權範圍。
2、 契約簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計畫施工進度(月度計畫及結構封頂時間排序計畫)，以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應於每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應註明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，並在工程名稱處加蓋甲方公章後生效(簽字人字型樣本附後)。
4、 成型鋼筋加工製作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本契約執行。
6、 成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字後乙方方可發貨(簽字人簽字樣本附後)。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小於10噸。
五、 乙方工作：
1、 契約簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標註無法正確識別時，甲方授權委託人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連線工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方製作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，並在產品上以標牌的形式標註成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，並按甲方的要求運至施工現場。
六、 設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，並標註“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按契約規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
七、 產品質量要求：
1、 乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規定。
2、 產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建築結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定。
3、 直螺紋連線接頭應符合《鋼筋機械連線通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連線技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材複試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委託檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建築工程資料管理規程》dbj01-51-20xx規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場後，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料複試檢驗報告。
九、契約價款及付款方式：
1、 契約價款：
(1) 本契約成型鋼筋的結算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規格均為本單價)，上述結算單價包括材料費、成型製作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本契約結算單價基礎上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連線頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，並戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料複試費用按照《半成品出廠合格證》實際標註數量進行簽收。
(5) 契約執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恆物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達後24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本契約補充協定。
(6) 本契約成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)。總價中不包括原材料複試及機械連線接頭費用。
(7) 驗貨地點：__________________________
2、 付款方式：
(1) 本契約結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一併送達(乙方預收當月貨款80%，餘款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量後劃轉。
(2) 鋼筋機械連線接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3) 原材料複試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
(4) 本契約總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、 乙方沒有按照本契約規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、 契約執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據契約第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協定，乙方有權停止繼續供貨。
3、 甲方如未能按契約規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、 由於甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、 甲方如未能按契約規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，並向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計畫工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本契約在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、 本契約簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照複印件、企業法人代碼複印件、資質證書複印件、法人授權委託書原件、工程項目施工契約原件等相關法律檔案，並註明相關檔案的授權使用範圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規定)致使契約無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、 契約附屬檔案為本契約有效檔案組成部分。
十三、本契約一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本契約自甲、乙雙方蓋章並經合法授權人簽字後生效。
十五、本契約未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本契約變更條款及內容(銷售部門填寫)：
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：________________ 法定代表人：_________________
委託代理人：________________ 委託代理人：_________________
聯繫電話：__________________ 聯繫電話：___________________
公司地址：____________________ 公司地址：_____________________
簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________
簽訂地點：_____________________
簽訂承攬契約的注意事項：
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料，可以在簽訂契約時規定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經濟節約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的，樣品應進行封存並當場由承攬人和定作人確認後簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂契約時要規定保管人保管義務，並要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
3、定作物的後期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當時就發現問題，所以定作人可以在契約中規定在一段期限內承攬人要保證定作物的質量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外，承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外，質量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應負賠償責任。
二、支付款
1、定金條款的規定:
在簽訂契約時，當事人若採用定金的擔保方式的，定金數額一般以契約總額的20%為限，且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規定，若是承攬人違反契約時，應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反契約時，承攬人不返還定金。
2、關於結算方式應注意:
結算方式是指價金和其它費用的清結方式，包括現金結算和轉帳結算兩種。要注意，除了國家允許使用現金履行義務的以外，承攬契約的結算必須通過銀行轉帳結算。
三、關於契約中提交定作物的規定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
契約中應規定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
皮草加工承攬契約書 篇10
訂立契約雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成
的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
皮草加工承攬契約書 篇11
承攬方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
品名：
規格：
單位：
數量：
備註：
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。
定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1、按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。
保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：
1、交定作物期限應當按照契約規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;
委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：
第九條 運輸辦法及費用負擔：
第十條 結算方式及期限：
第十一條 其他：
1、根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協商確定。
定作方不履行契約的，無權請求返還定金。
承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有餘款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;
不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;
變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本契約自_________年_________月_________日起生效，契約履行完畢即失效。
本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;
契約副本一式__________份，交_________各留存一份。
定作方：
代表人：
_________年____月____日
承攬方：
代表人：
_________年____月____日
皮草加工承攬契約書 篇12
契約編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量
數量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
（註：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規格｜計量
數量｜質量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
（註：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的＿＿＿＿日內答覆。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本契約解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會_____；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：賬號：經辦人：
編碼：編碼：_______年_______月_______日
監製部門：印製單位：
皮草加工承攬契約書 篇13
甲方：________________________
乙方：________________________
現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程範圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工，總計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在契約簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙後詳細查看後交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答覆。不能答覆的技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字後作為契約附屬檔案，同樣具備民法典律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)
六、付款方式__________________
1、契約簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格後一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行契約後續責任，甲方不履行契約時乙方可對本契約工程隨意處理。
十、違約責任：契約簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本契約。如單方面解除契約，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照契約規定的時間內按照契約質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本契約未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本契約共___頁，附屬檔案共____頁，一式_____份，雙方各持份
本契約雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清後自行失效。
(本契約所有來往電子郵件作為本契約附屬檔案具有同等法律效力)。
甲方：(章)
乙方：(章)
電話：
電話：
電子信箱：
電子信箱：
開戶行：
開戶行：
________年______月_____日
皮草加工承攬契約書 篇14
契約編號：_________
定作人：______簽訂地點：_________
承攬人：______簽訂時間：__年__月__日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量
數量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫)：
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規格|計量
數量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(註：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本契約解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人|承攬人|鑒(公)證意見：
定作人(章)：承攬人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委託代理人：委託代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機關(章)
賬號：賬號：經辦人：
郵政編碼：郵政編碼：年月日
皮草加工承攬契約書 篇15
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協定，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其餘違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協定，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其餘違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協定，作為附屬檔案。
九、本協定執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協定管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協定一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協定有效期限：從雙方簽章之
日起到________年________月________日止。
十二、本協定簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
皮草加工承攬契約書 篇16
訂立契約雙方：
承攬方：××縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備註│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130X40X90│ 件 │ 120│ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180X100X95│ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180X40X200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180X80X200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180X50X200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
皮草加工承攬契約書 篇17
承 攬 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定 作 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照契約規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第十一條 其他約定___________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按契約規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(契約中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按契約規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止契約，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過契約規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____ 年____ 月____ 日起生效，契約履行完畢即失效，本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;契約副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
承攬方：________________________
代表人：________________________
代表人：________________________
____年____月____日 ____年____月____日
皮草加工承攬契約書 篇18
訂立契約雙方：
承攬方：--縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：--縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格(長，寬，高cm)│單位│數量│備註│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃檯│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑膠台面櫃檯│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃台面櫃檯│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值
30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的`日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：--縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮
電話：66.8971
開戶銀行：--縣支行七都鎮營業所
賬戶：
乙方：--縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：--縣支行
賬戶：
皮草加工承攬契約書 篇19
訂立契約雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計元，全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條 本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於年月日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：開戶銀行:帳號：
乙方:代表人：地址：電話：開戶銀行： 帳號：
皮草加工承攬契約書 篇20
訂立契約雙方：
承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃檯，貨架，經雙方協商，簽訂本契約，共同遵守.
第一條加工成品
品名：___
規格___單位：
數量：___
備註：___
玻璃櫃檯：130_40_90件120
塑膠台面櫃檯：180_100_95件10其中不帶抽屜
玻璃台面櫃檯：180_100_95件20
棉布貨架：180_40_200件10
大百貨電器貨架180_80_200件5
小百貨貨架180_50_200件80
第二條加工成品質量要求：
一，材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑膠面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格後，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以契約規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以契約規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協定，並按協定執行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，總計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，總計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本契約簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行契約時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行契約的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少於契約規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本契約發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本契約於一九八五年一月二十五日經公證生效，契約履行完畢即失效.
本契約一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：_____縣木具廠
代表人：___
地址：___
電話：______
開戶銀行：___縣支行七都鎮營業所
帳號：___
乙方：___縣百貨公司
代表人：___
地址：___
電話：___
開戶銀行：___
帳號：___
___年___月___日
皮草加工承攬契約書 篇21
甲 方：(以下簡稱甲方)
乙 方：
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國契約法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書櫃製作、油漆的加工與安裝，此項契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條：書櫃尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書櫃漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書櫃大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)
第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格後，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
年月日：
皮草加工承攬契約書 篇22
訂立契約雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本契約，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費；
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，並妥當保存，作為檢驗的根據）；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第七條乙方應於________年____月____日前向甲方交付定金____________元；乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行契約的，無權請求返還定金。甲方不履行契約的，應當雙倍返還定金。甲方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按契約規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合契約規定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於契約規定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到契約規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止契約，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按契約規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本契約發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向辦理本契約公證的公證機關申請調解，或向契約管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本契約於________年____月____日經公證生效，契約履行完畢即失效。
本契約一式____份，甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳號：_________________帳號：_____________________
簽訂日期：________年____月____日
皮草加工承攬契約書 篇23
訂立契約雙方：
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯絡人：
聯繫電話：
定作人機構地址：
傳真電話：
承攬人：(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人：
簽約人：
承攬人營業執照：
生產報刊亭許可證明：
承攬人機構地址：
聯繫人：
聯繫電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
賬戶：
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬契約雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下契約條款：
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝契約標的額為：_____萬元。
第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
註：整個承攬加工契約按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、製作與安裝、要求
1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大於_____mm厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑膠玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附屬檔案包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。
②、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。
③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務
①、乙方對製作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的契約生效後15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付契約標的額30%的預付款。
②、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方賬戶撥付契約標的額30%的價款，累積達到契約標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付契約標的額35%的價款，累積達到契約標的額的95%。
④、剩餘的契約標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方契約的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止契約，由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按契約要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____;
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。
②、契約執行過程中甲、乙雙方對具體製作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：簽約日期：_______年_______月_______日