承攬加工顯示屏契約 篇1
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.,承攬方必須依照契約規定選用原材料,並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合契約規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.。
定作方應按契約規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交原材料等物品日期計算,參照第七條 規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照契約規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在契約中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交定作物期限應當按照契約規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協定,並按協定執行。
2.交定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;
委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;
不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換後,仍不符合契約規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於契約規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按契約規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符契約規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金____元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合契約規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按契約規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止契約,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除契約,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過契約規定期限領取定作物的,除按本條 第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;
變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成按項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本契約自____年____月____日起生效,契約履行完畢即失效,本契約執行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
契約副本一式____份,交____________各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬加工顯示屏契約 篇2
甲方:(委託方)_______________
乙方:(承攬方)_______________
經甲乙雙方協定，就有關承攬加工事宜，擬結本契約，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱：不鏽鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委託乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術檔案規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
4、加工後的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之後起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工契約，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：
該項目契約總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產品後，甲方一次性付款，剩餘作為質量保證金至業主最終驗收合格後，甲方在一個月內全部付清餘額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本契約在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協定，可提交_____機構解決。
在契約中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本契約自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：_______________蓋章：
簽約人：_______________職務：_______________電話號碼：_______________
已方：_______________蓋章:
簽約人：_______________職務：_______________電話號碼：_______________
_____年_____月_____日
承攬加工顯示屏契約 篇3
甲方：__________
乙方：__________
標的、數量、價款：__________
1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保 證金留待下次契約履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆契約10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：契約簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按契約總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協定內容、因履行本協定或在本協定期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的檔案或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協定以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協定期滿、解除或終止後仍然有效。因商業秘密泄露給委託方造成的損失由受託 方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。
9.本契約履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本契約根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商後制定，本契約一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。(傳真或掃描件有效)
委託方：__________ 受託方：__________
法人代表：__________ 法人代表：__________
委託代表：__________ 委託代表：__________
傳 真：__________
電 話：__________
開戶銀行：__________
帳 號：__________
時間：__________