拆遷房屋契約 （建設工程） 篇1
甲方(聘用單位)：_________________
法人代表(負責人)：_________________
乙方(受聘教師)：_________________
身份證號：_________________
為了依法維護雙方權益，明確義務，根據現行法律法規和有關政策規定，本著平等自願、協商一致的原則，經甲乙雙方商議，特訂立此契約，以便共同遵守。
一、聘用契約期限：
本契約為有固定期限的聘用契約，契約期從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。契約執行完畢，經雙方協商，可續簽契約，否則，契約終止。
二、雙方的權利和義務：_________________
(一)甲方的權利和義務：_________________
1、對乙方進行黨和國家的政策、法規教育，教育教學業務培訓及輔導;
2、對乙方的工作進行考核、獎懲;
3、制訂嚴格的規章制度規範乙方;
4、根據乙方的工作表現和實績，每月按時足額支付乙方的工資報酬;
5、根據乙方的崗位及工作要求，為乙方提供必需的工作條件;
(二)乙方的權利和義務：
1、認真學習黨和國家的方針、政策、法規，不斷提高政治素養;
2、遵守國家法律法規，遵守甲方依法制定的規章制度和工作紀律;
3、服從甲方工作安排，認真履行崗位職責;
4、熱愛教育事業，刻苦鑽研教育教學業務，積極投入教育改革，參與教育實驗工作;
5、乙方發現甲方不履行契約，有權提出同甲方解除聘用契約。
三、聘用契約變更、終止、解除的條件
(一)聘用契約確需變更的，雙方應協商一致，按程式變更契約。
(二)聘用契約期滿或者雙方約定的契約終止條件出現，聘用契約即行終止。經雙方同意，可續簽聘用契約。
(三)乙方有下列情況之一的，甲方可單方面解除聘用契約：
1、聘期內嚴重不履行契約的。
2、乙方不服從甲方工作安排。
3、乙方嚴重違反教師職業道德規範、失職、違法、違紀、不遵守幼稚園規章制度。
4、乙方工作隨便，不履行崗位職責，在幼稚園內外造成不良影響。
5、乙方知識能力不夠，無法勝任崗位工作。
6、乙方如有上述其任意一條，甲方有權扣除乙方押金。
四、甲乙雙方都應遵守本契約，不得擅自違約。
如需中途終止契約，須經雙方協商解決。未經協商同意，違約一方應給對方賠償損失。如有爭議，由勞動部門仲裁。
五、本契約一式兩份。
甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
六、本契約於從_______年_______月_______日起生效。
七、本契約未盡的其他事項，由雙方協商。
甲方：_________________(蓋章)
甲方法定代表人：_________________(簽字)出租方：_________________(以下簡稱甲方)
承租方：_________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協商，一致達成以下協定：_________________
一甲方將其所在位於_______________路__________弄__________號__________室的房屋出租給乙方使用。
二租賃期限：自________年_____月__________日起至________年_____月__________日止。
三租金及付款方式：
1.租金優惠至每季_____________元整(大寫數字/元整)，乙方在起租日前十天支付給甲方。
2.租金先付後用，一季一付。
4.甲方在收到乙方租金(包括押金)後，應開具收據給乙方。
四甲方提供設備如下：
全裝修房一套，含：_______________________________________________________________
五乙方履約事項：
1、乙方及時清付所使用的水、電、煤氣等費用。
2、乙方保證不轉租房屋，並遵守國家法律、法規和物業的管理制度，如乙方造成甲方房屋和鄰居利益受損，甲方可以提前解約，除不返還預付的房租和押金外，還可進一步向乙方索賠和採取其它法律措施。
六甲乙雙方任何一方在租賃期內解約，必須提前一個月通知對方，否則違約方應支付對方違約金__________元
七租賃期滿，甲方對協定書第四條和第五條進行驗收，如無損壞，乙方也無其他違約行為，甲方應退還押金，否則甲方有權酌情扣除押金，並保留採取法律措施的權利。
八本協定一式二份，經雙方簽字即生效。
甲方：_________________乙方：_________________
電話：_________________電話：_________________
簽約日期：_________________簽約日期：_________________
簽約日期：_________________
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇2
建設單位(以下簡稱甲方)：
________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
拆遷戶(以下簡稱乙方)：
________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
根據________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。
為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;
租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。
甲方負責於____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)_
___平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;
乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應於____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;
貓
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。
簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位於________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_
___等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤字。
甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。
甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);
甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。
乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。
契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。
補充規定與本契約具有同等效力。
契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;
契約副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：
____________(公章)
代表人：_____________________________
____年__月__日
拆遷戶(乙方)：
____________(蓋章、簽字)
代表人：___________________________
____年__月__日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇3
訂立契約雙方：
建設單位：____，以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)：____市(縣)____區(鎮)____街(路)____號房主(代表人)____，以下簡稱乙方。
根據____建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地範圍內共有____結構的住房__幢__間，共__平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於__年__月__日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積就按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條 乙方應於__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後__日內一次付給乙方搬遷費__元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助__元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助__元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助__元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位於__，共__套__間，__層__號，配有__等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其它檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其它：____。
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式__份，交__市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：____(公章) 拆遷戶(乙方)代表人：____(蓋章)
地址：____ 家庭18歲以上成員：____(蓋章或簽名)
代表人：____ 地址：____
電話：____
銀行帳戶：____
__年__月__日訂
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇4
(甲方)：_________________身份證號：_________________
電話：_________________
(乙方)：_________________身份證號：_________________
電話：_________________
甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，訂立本契約，以供雙方共同遵守。
第一條甲方因福州市__________區__________號拆遷安置得到50平方米拆遷安置回遷房，現甲方自願將因回遷而得到的50平方米拆遷安置房贈與乙方。
第二條因該拆遷安置房目前無法辦理房產證、土地證，甲方承諾在上述50平方米拆遷安置房可辦理房產證、土地證之後，自願配合乙方辦理將該房過戶給乙方的手續。因辦理相關手續所發生的相關稅、費等均由乙方承擔(相關稅、費包括但不限於：_________________將房產證、土地證先辦理至甲方名下的所有稅、費;將房子由甲方過戶給乙方的所有稅、費)。
第三條若乙方拒絕承擔本契約第二條所列的相關稅、費，甲方可拒絕將該50平方米拆遷安置房贈與乙方。
第四條本契約一式叄份，甲、乙雙方各執壹份，見證人執壹份。
甲方：_________________乙方：_________________
身份證號：_________________身份證號：_________________
住所地：_________________住所地：_________________
______年____月____日______年____月____日
見證人：_________________
身份證號：_________________
______年____月____日
在現代社會，雖然說房屋的價格非常的昂貴，但是還是有的人基於情感或者是其他的原因，將自己的房屋贈與給他人，更多的是將回遷房贈與給他人，因為畢竟現在回遷房的數量還是比較多的，其次就是，但辦理贈予手續的時候，還需要一起到相應的機關進行。
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇5
建設單位，____________，以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)，_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______，以下簡稱乙方。
根據__________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
一，乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二，乙方應於一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費_____元。
三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1，乙方自行找房周轉，每人每月補助______元;
2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元;
3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
四，甲方安置乙方的住房位於______，共______套______間，______層______號，配有______等設備。
五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他文字上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
六，甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
七， 其它：______________________________________________________________.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)
地址：__________________________________________
代表人：__________________________________________________
電話：_____________________________________________________________
銀行賬戶：_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)
地址：____________________________________
(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)
一九______年______月______日訂
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇6
建築安裝工程拆遷房屋契約
訂立契約雙方：___________
建設單位： ___________以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)， 市(縣) 區(鎮) 街(路) 號房主(代表人)：___________ 以下簡稱乙方。
根據 建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
一，乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準〉，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於___________ 年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建) 平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二，乙方應於___________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費 元。
三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1，乙方自行找房周轉，每人每月補助___________元;
2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助___________元;
3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助 元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
四，甲方安置乙方的住房位於 ，共______套______間，______層______號，配有 等設備。
五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他文字上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
六，甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
七， 其它：.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，XX銀行，建委，計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：___________ (公章)
地址：___________
代表人：___________
電話：___________
銀行賬戶：___________
拆遷戶(乙方)代表人：___________ (蓋章)
家庭18歲以上成員：___________ (蓋章或簽名)
地址：___________
(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)
日期：___________年____月____日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇7
今天為大家推薦的是最新拆遷房屋契約書模板，希望能滿足各位的閱讀需求，看完後對您有參考價值。
建設單位(以下簡稱甲方)：________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
拆遷戶(以下簡稱乙方)：________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務：____________
根據________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間，共 ________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應於____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位於__ _____，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：____________(公章)
代表人：_____________________________
____年__月__日
拆遷戶(乙方)：____________(蓋章)
代表人：___________________________
____年__月__日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇8
建設單位(以下簡稱甲方)：
地 址： 郵碼：____________ 電話：
法定代表人： 職務：
拆 遷 戶(以下簡稱乙方)：
地 址： 郵碼：____________ 電話：
法定代表人： 職務：
根據 建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於 年 月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建) 平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條 乙方應於 年 月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位於________，共____套____間，____層____號，配有 等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者) 等____人一致簽字同意 作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人 領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付 元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付 元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金 元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其他約定：________________________________________ .
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，交 市(縣)房地產管理局、XX銀行、建委、計委 等單位各留存一份。
建設單位(甲方)： (公章)
代表人：
年 月____日
拆遷戶(乙方)： (公章)
代表人：
年 月____日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇9
建築安裝工程拆遷房屋契約
訂立契約雙方：
建設單位，____________，以下簡稱甲方；
拆遷戶（單位），_______市（縣）______區（鎮）_____街（路）____號房主（代表人）_______，以下簡稱乙方。
根據?__________?建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責於一九____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建）______平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。
二、乙方應於一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費_____元。
三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1、乙方自行找房周轉，每人每月補助______元；
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元；
3、乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位於______，共______套______間，______層______號，配有______等設備。
五、乙方家庭的全部成員（18歲以上者）_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他（她）在契約文本和其他文字上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
六、甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金）；甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
七、其它：______________________________________________________________。
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請契約管理機關_____或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份；契約副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份。
建設單位（甲方）：___________________________（公章）
地址：_______________________________________
代表人：_____________________________________
電話：_______________________________________
銀行賬戶：___________________________________
拆遷戶（乙方）代表人：_______________________（蓋章）
家庭18歲以上成員：_________________________（蓋章或簽名）
地址：_______________________________________
（乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶）
一九______年______月______日訂
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇10
建設單位（以下簡稱甲方）：________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________拆遷戶（以下簡稱乙方）：________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________根據________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責於________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門批准的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。
第二條乙方應於________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位於________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他（她）在契約文本和其他檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期____日，應按所欠款額的____％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金____元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份；契約副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、XX銀行、建委、計委____等單位各留存一份。建設單位（甲方）：____________（公章）代表人：_____________________________________年____月____日拆遷戶（乙方）：____________（蓋章）代表人：___________________________________年____月____日
返
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇11
訂立契約雙方：_________
建設單位：_________ 以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)， 市(縣) 區(鎮) 街(路) 號房主(代表人) 以下簡稱乙方。
根據 建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
一，乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準〉，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於 年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建) 平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二，乙方應於 年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費 元。
三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：_________
1，乙方自行找房周轉，每人每月補助 元;
2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助 元;
3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助 元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
四，甲方安置乙方的住房位於 ，共______套______間，______層______號，配有 等設備。
五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他文字上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
六，甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
七， 其它：_______________________________________________________________________.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，XX銀行，建委，計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：_________ (公章)
地址：_________
代表人：_________
電話：_________
銀行賬戶：_________
拆遷戶(乙方)代表人：_________ (蓋章)
家庭18歲以上成員：_________ (蓋章或簽名)
地址：_____________________________________________
(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)
_____年____月____日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇12
拆遷房屋契約1
被拆遷人(以下簡稱甲方)：
拆遷人(以下簡稱乙方)：
根據《民法典》和《土地管理法》的有關規定，雙方本著平等自願的原則，就拆遷補償一事達成如下協定：
一、被拆遷人情況：甲方目前家庭成員共有名，其分別為(男)、(女)
二、拆遷人情況：乙方根據我國有關法律已經取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協定。
三、房屋補償：甲方目前所有房屋的建築面積為平方米，其中包括套內建築面積平方米、公攤建築面積平方米;經過雙方共同委託具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等房屋所有權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有房屋所有權的合計價值為元。
四、土地補償：甲方目前房屋所占土地共有平方米，其中甲方享有專有土地使用權的有平方米，甲方與其他人共有土地使用權的有平方米;經過雙方共同委託具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等土地使用權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有土地使用權的合計價值為元。
五、其他補償：考慮到甲方長期居住於此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償的原則，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應當向甲方支付以下補償金：
1、電話號碼變更費用：
2、有線電視安裝成本：
3、交通運輸費用：
六、補償金支付方式：根據雙方之協定，乙方總計支付甲方補償金元，乙方承諾將在年月日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行賬戶：銀行帳號。
七、禁止行為：考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方沒有達成協定以前，絕對不會採取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。
八、爭議解決：雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。
九、其他：本協定壹式陸份，雙方各執叄份，乙方提交房屋行政管理機構壹份。
被拆遷人(以下簡稱甲方)：拆遷人(以下簡稱乙方)：
年月日年月日
拆遷房屋契約2
訂立契約雙方：
建設單位，____________，以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)，_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______，以下簡稱乙方.
根據__________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房.為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行.
一，乙方在甲方用地範圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費).甲方負責於一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧).
二，乙方應於一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費_____元.
三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1，乙方自行找房周轉，每人每月補助______元;
2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元;
3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租.簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用.
四，甲方安置乙方的住房位於______，共______套______間，______層______號，配有______等設備.
五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他文字上籤字.甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取.甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任.
六，甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務.
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況.
七，其它：______________________________________________________________.
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約.契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定.補充規定與本契約具有同等效力.契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決.
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份.
建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)
地址：__________________________________________
代表人：__________________________________________________
電話：_____________________________________________________________
銀行賬戶：_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)
地址：____________________________________
(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)
一九______年______月______日訂
電話：_____________________________________________________________
銀行賬戶：_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)
地址：____________________________________
(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)
一九______年______月______日訂
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇13
建設單位(以下簡稱甲方)：_________________
地 址：____________________________________
郵碼：_______________ 電話：_______________
法定代表人：____________ 職務：____________
拆 遷 戶(以下簡稱乙方)：：____________________
地 址：____________________________________
郵碼：_______________ 電話：_______________
法定代表人：____________ 職務：____________
第一部分 協 議 書
根據________ 建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條 乙方應於____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位於________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____ 元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____ 元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____ 元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其他約定：________________________________________ 。
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建委、計委____ 等單位各留存一份。
建設(甲方)：____________ 拆遷戶(乙方)：____________
代表人：____________ 代表人：____________
____年____月____日 ____年____月____日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇14
甲方(發包人)：_________
乙方(承包人)：_________
根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智慧型化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)中相關標準，_________小區智慧型化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智慧型化系統投標檔案(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表)，並在雙方研究、討論最後確認的設計檔案(同投標檔案)的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包(系統集成)。
為明確工程內容及雙方權利、義務，本著相互協作，緊密配合的原則，根據《中華人民共和國契約法》、《智慧型建築工程質量驗收規範》(徵求意見稿)及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本契約，共同遵守。
第一部分 工程概況
1.工程概況
1.1 工程名稱：_________小區智慧型化系統工程
1.2 工程地點：___________________________
1.3 工程內容
1)本次智慧型化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防範子系統、家庭智慧型化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合布線子系統、小區區域網路系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發布子系統、視頻點播子系統、網站發布系統。
2)本次契約未涉及_________小區樣板房智慧型化演示系統和單列的智慧型化演示系統(模擬展板)，雙方另行協商解決，不包含在本契約中。
3)本次工程建設包括很多可選項目或設備(可建設、可不建設)，可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽契約，如有爭議，雙方協商解決。可選項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、WWW/E-Mail伺服器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智慧型化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。
4)還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智慧型化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責採購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。
5)本次智慧型化系統工程一卡通子系統中的智慧卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂契約，不包含在本契約中。
第二部分 工程承包範圍
2.工程承包範圍
承包範圍：工程承包內容同招標檔案，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。
第三部分 契約總額、承包方式及契約檔案組成
3.契約總額及承包方式
3.1 契約總額(或者稱為工程總造價)即委託乙方建設_________小區智慧型化系統工程全部子系統所簽訂契約總額之和，總額為_________萬元(_________元整)。
3.2 承包方式：該項目採取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。
3.3 特別說明
1)在本次智慧型化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌PVC管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價(如單價高於契約價，甲方補高出部分差價)。
2)在本次工程中，未考慮智慧型化系統工程主幹路由，由甲方為乙方提供室外電信幹線管道2孔___80PVC管道。
3)契約中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補簽增、減項契約，一起構成本契約的有效組成部分。
4.組成契約的檔案
4.1 本契約
4.2 _________小區智慧型化系統招標書
4.3 _________小區智慧型化系統工程技術解決方案書
4.4 _________小區智慧型化系統工程設備清單及報價
4.5 _________小區智慧型化系統工程施工組織方案
4.6 中標通知書
4.7 圖紙
4.8 雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分
第四部分 詞語定義
5.詞語定義
5.1 甲方(發包人)：指在契約中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
5.2 乙方(承包人)：指在契約中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
5.3 項目經理：指承包人在契約中指定的負責施工管理和契約履行的代表。
5.4 監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
5.5 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本契約的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在契約中約定。
5.6 工程：指發包人承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。
5.7 契約價款：指發包人承包人在協定書中約定，發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。
5.8 追加契約價款：指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況，經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。
5.9 費用：指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。
5.10 工期：指發包人承包人在協定書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。
5.11 開工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
5.12 竣工日期：指發包人承包人在協定書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
5.13 圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
5.14 施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
5.15 書面形式：指契約書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
5.16 違約責任：指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。
5.17 索賠：指在契約履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。
5.18 不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
第五部分 施工組織計畫及工期
6.施工組織計畫及工期
6.1 根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日曆天(公曆日)。開工日期：_________年________月_______日(以開工報告為準);竣工日期：_________年_______月________日(一次預埋隨土建;二次預埋及安裝調試隨裝修)。
6.2 進度計畫
1)甲乙雙方簽訂契約後，乙方在15日內做出工程項目計畫書、工程施工組織計畫書(已提供)，經甲方確認後方可施工。
2)承包人(乙方)應在每月25日前，將當月的工程進度計畫提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
3)承包人必須配合土建主體工程進度計畫組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。
7.開工及延期開工
7.1 承包人應當按照協定書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協定書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
7.2 因發包人原因不能按照協定書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。
8.暫停施工
工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後24小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加契約價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。
9.工期延誤
9.1 因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：
1)發包人未能按契約的約定批准乙方提供的圖紙;
2)發包人未能按契約的約定提供開工條件;
3)發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行;
4)工程師未按契約約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行;
5)設計變更和工程量增加;
6)一周內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
7)由於土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤;
8)不可抗力;
9)雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。
9.2 承包人在上述條款規定的工期延誤情況發生後14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後3天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
10.工程竣工
10.1 承包人必須按照協定書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。
10.2 因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。
10.3 施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定，作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。
第六部分 雙方一般權利和義務
11.工程師權利與義務
11.1 如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。
11.2 監理單位委派的總監理工程師在本契約中稱工程師：
姓名：_________職務：_________
發包人委派的職權：_________
需要取得發包人批准才能行使的職權：_________
工程師應按契約約定行使職權，發包人在契約中要求工程師在行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。
11.3 發包人派駐施工場地履行契約的代表在本契約中也稱工程師：
姓名：_________職務：_________
發包人委派的職權：_________(其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。)
11.4 契約履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本契約關於爭議的約定處理。
11.5 除本契約內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包人的任何權利與義務。
12.工程師的委派和指令
12.1 工程師可委派工程師代表，行使契約約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本契約附屬檔案。
工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。
除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
12.2 工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後24小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加契約價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。
本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。
12.3 工程師應按契約約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按契約約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加契約價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。
12.4 如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。
13.項目經理
13.1 項目經理的姓名：_________職務：_________
13.2 承包人依據契約發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
13.3 項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據契約發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。
13.4 承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，並徵得發包人同意。後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。
14.甲方責任
14.1 甲方責任：
1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地、提供智慧型化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;
2)開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要;
3)開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通;
4)開工前向乙方(承包人)提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責;
5)開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);
6)確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗;
7)在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底;
8)協調乙方(承包人)與其他施工方的配合關係，監督、檢查工程質量、進度，並指派專人負責;
9)向乙方(承包人)免費提供器材保管庫房;
10)向乙方(承包人)免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設施。
14.2 甲方未能履行上述條款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。
15.乙方(承包人)工作
15.1 乙方責任：
1)施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查;
2)向工程師提供月度工程進度計畫及相應進度統計報表;
3)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外;
4)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;
5)工程器材進場未交給甲方(發包人)之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修;如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。
15.2 承包人未能履行上述條款的各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。
第七部分 質量和檢驗
16.工程質量
16.1 工程質量應當達到協定書約定的質量標準(其中PVC管由發包人統一報驗);質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主幹路由由甲方為乙方提供室外電信幹線管道2孔PVC管道，驗收時主幹路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其餘以電信部門規範為準。
16.2 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
17.檢查和返工
17.1 承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及工程師依據契約發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
17.2 工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符契約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
17.3 工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由發包人承擔，相應順延工期。
17.4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加契約價款，由發包人承擔。
18.隱蔽工程和中間驗收
18.1 工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上籤字後，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。
18.2 工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。
18.3 經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收12小時後，工程師不在驗收記錄上籤字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。
19.重新檢驗
如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔;如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，並相應順延工期。
第八部分 安全施工
20.安全施工與檢查
20.1 承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
20.2 發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。
21.安全防護
21.1 承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。
21.2 實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，由發包人承擔安全防護措施費用。
22.事故處理
22.1 發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。
22.2 發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。
第九部分 付款方式及工程量計算
23.付款方式
23.1 本工程實行工程總費用包乾，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收後，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿後支付剩下的5%款。
23.2 工程因甲方原因進行重大調整(重大調整條款雙方另行約定)所產生的追加契約價款或減少的契約價款，應與工程款(進度款)同時調整支付。
24.工程量的計量
24.1 承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告後3天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量)，並在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件並派人參加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。
24.2 工程師收到承包人報告後3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。
24.3 對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。
第十部分 工程變更
25.工程設計變更
25.1 施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。
因變更導致契約價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。
25.2 施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。
25.3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，並賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。
工程師同意採用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。
26.其他變更
契約履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。
27.確定變更價款
27.1 承包人在工程變更確定後14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認後調整契約價款。
27.2 工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。
27.3 工程師不同意承包人提出的變更價款，按本契約關於爭議的約定處理。
27.4 工程師確認增加的工程變更價款作為追加契約價款，與工程款同期支付。
第十一部分 竣工驗收
28.竣工驗收
28.1 工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告;工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調試和驗收計畫、有關變更的書面檔案為依據驗收。
28.2 發包人收到竣工驗收報告後5天內組織有關單位驗收，並在驗收後5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用。
28.3 發包人收到承包人送交的竣工驗收報告後5天內不組織驗收，或驗收後5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
28.4 工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改後通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改後重新遞交竣工驗收報告的日期。
28.5 發包人收到承包人竣工驗收報告後5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。
28.6 中間交工工程的範圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程式按本條28.1款至28.5款辦理。
28.7 因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協定，明確雙方責任和工程價款的支付方法。
28.8 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。
28.9 工程竣工驗收符合契約規定的驗收標準後，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。
29.質量保修
29.1 本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年;設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，契約另附部分原廠家質保和售後服務說明。
29.2 保修責任範圍：凡屬於承包方施工及承包方負責的器材質量原因造成的系統故障，屬承包方保修責任範圍，承包方免費維修。
第十二部分 違約、索賠和爭議
30.違約
30.1 發包人(甲方)違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，並賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：
1)本契約第23條提到的發包人不按契約約定支付工程進度款，導致施工無法進行;
2)本契約第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
3)發包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。
4)發包人沒有按照契約付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。
30.2 承包人(乙方)違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，並賠償因其違約給發包人造成的損失：
1)因承包人原因不能按照契約約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工;
2)因承包人原因工程質量達不到契約約定的質量標準;
3)承包人不履行契約義務或不按契約約定履行義務的其他情況。
4)承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本契約總金額。
30.3 一方違約後，另一方要求違約方繼續履行契約時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。
31.索賠
31.1 當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。
31.2 發包人未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到契約價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程式以書面形式向發包人索賠：
1)索賠事件發生後7天內，向工程師發出索賠意向通知;
2)發出索賠意向通知後7天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料;
3)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於3天內給予答覆，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據;
4)工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後3天內未予答覆或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可;
5)當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與31.2.3、31.2.4規定相同。
31.3 承包人未能按契約約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按上述31.2款確定的時限向承包人提出索賠。
32.爭議
32.1 發包人承包人在履行契約時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。
32.2 發生爭議後，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行契約，保持施工連續：
1)單方違約導致契約確已無法履行，雙方協定停止施工;
2)調解要求停止施工，且為雙方接受;
3)仲裁機構要求停止施工;
4)法院要求停止施工。
第十三部分 契約解除、生效與終止
33.契約解除
33.1 發包人承包人協商一致，可以解除契約。
33.2 發包人不按契約的約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協定，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除契約。
33.3 有下列情形之一的，發包人承包人可以解除契約：
1)因不可抗力致使契約無法履行;
2)因一方違約致使契約無法履行。
33.4 一方依據本條33.1、33.2、33.3款約定要求解除契約的，應以書面形式向對方發出解除契約的通知，並在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時契約解除。對解除契約有爭議的，按本契約關於爭議的約定處理。
33.5 契約解除後，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，並按契約約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨契約，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨契約發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因契約解除給對方造成的損失。
33.6 契約解除後，不影響雙方在契約中約定的結算和清理條款的效力。
34.契約生效與終止
34.1 本契約雙方簽字蓋章後生效。
34.2 除第十一部分第29款外，發包人承包人履行契約全部義務，竣工結算價款支付完畢後，本契約即告終止。
34.3 契約的權利義務終止後，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。
第十四部分 其他
35.契約檔案及解釋順序
35.1 契約檔案應能相互解釋，互為說明。組成本契約的檔案及優先解釋順序如下：
1)契約書
2)圖紙
3)投標書(包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價)及其附屬檔案
4)招標檔案
5)工程質量保修條款
6)標準、規範及有關技術檔案
契約履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
35.2 當契約檔案內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協定書關於爭議的約定處理。
36.語言文字和適用法律、標準及規範
36.1 語言文字：本契約檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。
36.2 適用法律和法規：本契約檔案適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國招投標法》、《建築法》。
36.3 適用標準、規範
1)適用標準、規範的名稱：《居住小區智慧型化系統建設要點與技術導則》(修訂稿)、《智慧型建築工程質量驗收規範》(徵求意見稿)、《智慧型建築設計標準》、《建築通用布線國際標準》、《商用建築布線標準》、《建築與建築群綜合布線系統工程設計規範》、《建築與建築群綜合布線系統工程驗收規範》及地方現行的工程施工驗收規範。
2)發包人提供標準、規範的時間：開工前。
3)所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。
37.圖紙
37.1 發包人應在簽訂契約時向承包人提供一套最終版電子版建築平面圖，承包人在開工前一周內向發包人提供兩套圖紙。發包人需要增加圖紙套數的，承包人應代為複製，複製費用由發包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在協定書中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。
37.2 承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。
37.3 承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
38.不可抗力
38.1 不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。
38.2 不可抗力事件發生後，承包人應立即通知工程師，並在力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人採取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束後48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束後14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。
38.3 因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：
1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔;
2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用;
3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;
4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;
5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;
6)延誤的工期相應順延。
38.4 因契約一方遲延履行契約後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
39.契約份數
本契約正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________
地址：_________________
法定代表人：___________
委託代理人：___________
電話：_________________
傳真：_________________
開戶銀行：_____________
賬號：_________________
_________年____月____日
簽訂地點：_____________
乙方(蓋章)：_________
地址：_________________
法定代表人：___________
委託代理人：___________
電話：_________________
傳真：_________________
開戶銀行：_____________
賬號：_________________
_________年____月____日
簽訂地點：____________
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇15
建設工程借款契約
契約編號：____________
貸款方：_____________
借款方：_____________
根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 借款用途________________________________________________________________。
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。
第三條 借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利，在契約規定的借款期內，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率 %。
第四條 借款期限
借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有許可權期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計畫、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更契約條款時，由雙方簽訂下列契約的檔案，作為本契約的組成部分。
第六條 貸款方保證按照契約規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按契約規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 凡因本契約發生的或與本契約有關的一切爭議，由各方協商解決;協商不成的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。
第九條本契約條款以外事項，雙方遵照《民法典》的有關規定辦理。本契約經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本契約一式 份，雙方各執 份。
借款方：_____(蓋章)
授權簽字人：_____(蓋章)
地址：_________
貸款方：_____(蓋章)
授權簽字人：_____(簽章)
地址：_________
簽約日期：_______ 簽約地點：_______
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇16
?契約編號_________
需方(甲方)：__________________
供方(乙方)：__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協定。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方加工：___________________________。(石材)詳見附屬檔案《石材供料單》。
2.石材供料時間：_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
□施工現場：____________________________________。
□甲方指定的材料存放地點：______________________。
□雙方約定的其他地點：__________________________。
4.甲乙雙方根據契約要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符契約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準：________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照契約要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本契約附屬檔案。
2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。
第六條 契約價款與支付方式
1.契約總價：人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)契約簽訂後_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付契約總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
3.契約價款結算方式為：____________________________。
4.供料進度款支付達到契約總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款，甲方暫留契約總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿後_______天內結算，將剩餘保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本契約要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除契約，並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按契約總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按契約總價款______%支付。
4.甲方逾期支付契約價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按契約總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任：____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上籤字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條 契約變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充契約或者以本契約為標準計算變更部分的契約價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.契約履行過程中發生的與契約有關但無契約約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協定，與契約條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本契約發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本契約生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本契約由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本契約一式_______份，雙方各執_______份。
甲方：________________________ 乙方：________________________
簽訂人：_______ 職務：_______ 簽訂人：_______ 職務：_______
負責人：______________________ 負責人：______________________
住所地：______________________ 住所地：______________________
電話：________________________ 電話：________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
附屬檔案：石材供料單
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇17
反訴人(原審被告)：___________，身份證號等相關信息___________。
被反訴人(原審原告)：___________，身份證號等相關信息___________。
反訴請求：
1、判令被反訴人___________
2、反訴訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
___________
綜上所述，反述人認為___________，為保護公民的___________合法權益不受侵犯，特提起反訴，請法院判如所請，
此致
___________法院
反訴人：___________
___________年___________月___________日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇18
甲方：
法定代表人：
委託代理人：
乙方：
法定代表人：，總經理
委託代理人：
甲乙雙方“建契約糾紛”一案，經充分協商，特簽訂本協定，共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(￥：)，於 年 月 日前一次性付給甲方。
二、甲方收款後，雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴，同時，甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款，甲方則不予撤訴，並申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限： 年 月 日始至 年 月 日止)。
四、甲乙雙方撤訴後，各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費，雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴後，甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結，其他互不追究。
六、本協定甲乙雙方委託代理人簽字即生效，一式兩份，雙方各
執一份。
甲方：
委託代理人：(簽字)
乙方：
委託代理人：(簽字)
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇19
接受勞務方（甲方）：____________________________提供勞務方（乙方）：____________________________依照《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本契約，並嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、勞務承包工程範圍及工作內容（見附表1）
四、工期________年____月____日開工，________年____月____日竣工。
五、承包勞務費用________元。（見附表1）
六、乙方投入工種及人數________人。
第二條 工程結算
第一個月預支生活費，按當月實際進場人數每人100元計算，下月結算時扣回，在工程施工進行中按當月完成的經甲方和監理驗收合格工程量結算，按比例扣除保修金（結款額度不超過已完成量的80%）。工程竣工驗收合格後，予以結算。
第三條 工程質量甲方根據《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-和相關檔案組織驗收，乙方按照《建築給水排水及採暖工程施工質量驗收規範》gb50242-、施工圖紙、進度計畫、技術交底、安全交底要求，精心組織施工，保證工程質量，如因乙方施工原因造成質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔；如工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部工料損失和甲方由此造成的其它損失。
第四條 安全生產
一、甲方對乙方承擔的工作要做安全交底，提出明確的安全要求，並進行監督檢查，檢查發現問題，甲方有權停止其工作並進行經濟處罰。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產用品，乙方經檢查方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，由乙方負全部責任。
二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。甲方提供安全帽、工作服和電焊手套。
三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負全部責任。
第五條 生活管理
一、乙方工人進場後，由甲方提供住宿，生活用品乙方自備，生活用液化氣由甲方按定量提供。
二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，醫療費用由乙方負責。
第六條 材料供應管理乙方應根據甲方的進度要求編制自己的施工進度計畫並據此提出相關材料計畫，材料計畫經甲方工程師和項目負責人審核後方可採購。乙方應及時提供材料計畫並設專人向甲方辦理用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中做到日用日清，活完料淨，保持現場整潔。
第七條 施工機具及耗材
一、乙方自備所有用到的工具和設備，保證使用需要。
二、甲方提供電線並提供焊條、電錘頭、鋸片等消耗品。
三、對甲方負責供應的用具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。
四、施工需用的中、小型機械，一台機械應配備一名操作工持有相關上崗證）。
五、乙方自備所有水鑽鑽頭，保證使用需要。
第八條 現場管理
一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計畫、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。
二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，並指定專人負責現場保衛工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的行為，甲方有權採取必要措施。
三、承包勞務人員要保持相對穩定，出入施工現場要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不準契約外人員出入現場和住宿。
第九條 違約責任
一、乙方承包的勞務項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到以上約定驗收標準，不能保證工程質量，甲方有權終止契約，造成返工的損失，乙方應予賠償。
二、契約簽訂後，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除契約時，應由乙方賠償甲方因影響施工計畫造成的經濟損失；如甲方中途解除契約，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
三、乙方必須按期保質保量完成工程內容，否則每逾期一天，應償付給甲方按承包工程勞務費1%的逾期違約金。
四、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。
五、由於本契約為包總量契約，除甲方原因外的各種原因造成的怠工和一些不可預見的5個工日以下的怠工，由乙方承擔其費用。
第十條 附則
一、本契約發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。可向建築物所在地經濟契約仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴。
二、本契約一式 兩 份，甲乙雙方各執一份。
三、雙方商定的其他條款：
第十一條 契約附屬檔案及有效期
一、契約附屬檔案：
1.附表1；
2.安全協定
二、本契約自雙方蓋章（簽）之日起生效，至工程全部竣工並結算完畢後失效。接受勞務方：________________________________年____月____日提供勞務方：________________________________年____月____日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇20
住房和城鄉建設部
制定
國家工商行政管理總局
第一部分 協定書
委託人(全稱)：
監理人(全稱)：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委託監理與相關服務事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
1. 工程名稱： ;
2. 工程地點： ;
3. 工程規模： ;
4. 工程概算投資額或建築安裝工程費： 。
二、詞語限定
協定書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本契約的檔案
1. 協定書;
2. 中標通知書(適用於招標工程)或委託書(適用於非招標工程);
3. 投標檔案(適用於招標工程)或監理與相關服務建議書(適用於非招標工程);
4. 專用條件;
5. 通用條件;
6. 附錄，即：
附錄A 相關服務的範圍和內容
附錄B 委託人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備
本契約簽訂後，雙方依法簽訂的補充協定也是本契約檔案的組成部分。
四、總監理工程師
總監理工程師姓名： ，身份證號碼： ，註冊號： 。
五、簽約酬金
簽約酬金(大寫)： (￥ )。
包括：
1. 監理酬金： 。
2. 相關服務酬金： 。
其中：
(1)勘察階段服務酬金： 。
(2)設計階段服務酬金： 。
(3)保修階段服務酬金： 。
(4)其他相關服務酬金： 。
六、期限
1. 監理期限：
自 年 月 日始，至 年 月 日止。
2. 相關服務期限：
(1)勘察階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
(2)設計階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
(3)保修階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
(4)其他相關服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
七、雙方承諾
1. 監理人向委託人承諾，按照本契約約定提供監理與相關服務。
2. 委託人向監理人承諾，按照本契約約定派遣相應的人員，提供房屋、資料、設備，並按本契約約定支付酬金。
八、契約訂立
1. 訂立時間： 年 月 日。
2. 訂立地點： 。
3. 本契約一式 份，具有同等法律效力，雙方各執
份。
委託人： (蓋章) 監理人： (蓋章)
住所： 住所：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人或其授權 法定代表人或其授權
的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
電子信箱： 電子信箱：
第二部分 通用條件
1. 定義與解釋
1.1 定義
除根據上下文另有其意義外，組成本契約的全部檔案中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：
1.1.1 “工程”是指按照本契約約定實施監理與相關服務的建設工程。
1.1.2 “委託人”是指本契約中委託監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人或受讓人。
1.1.3 “監理人”是指本契約中提供監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程範圍內與委託人簽訂勘察、設計、施工等有關契約的當事人，及其合法的繼承人。
1.1.5 “監理”是指監理人受委託人的委託 ，依照法律法規、工程建設標準、勘察設計檔案及契約，在施工階段對建設工程質量、進度、造價進行控制，對契約、信息進行管理，對工程建設相關方的關係進行協調，並履行建設工程安全生產管理法定職責的服務活動。
1.1.6 “相關服務”是指監理人受委託人的委託 ，按照本契約約定，在勘察、設計、保修等階段提供的服務活動。
1.1.7 “正常工作”指本契約訂立時通用條件和專用條件中約定的監理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本契約約定的正常工作以外監理人的工作。
1.1.9 “項目監理機構”是指監理人派駐工程負責履行本契約的組織機構。
1.1.10 “總監理工程師”是指由監理人的法定代表人書面授權，全面負責履行本契約、主持項目監理機構工作的註冊監理工程師。
1.1.11 “酬金”是指監理人履行本契約義務，委託人按照本契約約定給付監理人的金額。
1.1.12 “正常工作酬金”是指監理人完成正常工作，委託人應給付監理人並在協定書中載明的簽約酬金額。
1.1.13 “附加工作酬金”是指監理人完成附加工作，委託人應給付監理人的金額。
1.1.14 “一方”是指委託人或監理人;“雙方”是指委託人和監理人;“第三方”是指除委託人和監理人以外的有關方。
1.1.15 “書面形式”是指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。
1.1.17“月”是指按公曆從一個月中任何一天開始的一個公曆月時間。
1.1.18 “不可抗力”是指委託人和監理人在訂立本契約時不可預見，在工程施工過程中不可避免發生並不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。
1.2 解釋
1.2.1本契約使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。
1.2.2 組成本契約的下列檔案彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本契約檔案的解釋順序如下：
(1)協定書;
(2)中標通知書(適用於招標工程)或委託書(適用於非招標工程);
(3)專用條件及附錄A、附錄B;
(4)通用條件;
(5)投標檔案(適用於招標工程)或監理與相關服務建議書(適用於非招標工程)。
雙方簽訂的補充協定與其他檔案發生矛盾或歧義時，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。
2. 監理人的義務
2.1 監理的範圍和工作內容
2.1.1 監理範圍在專用條件中約定。
2.1.2 除專用條件另有約定外，監理工作內容包括：
(1)收到工程設計檔案後編制監理規劃，並在第一次工地會議7天前報委託人。根據有關規定和監理工作需要，編制監理實施細則;
(2)熟悉工程設計檔案，並參加由委託人主持的圖紙會審和設計交底會議;
(3)參加由委託人主持的第一次工地會議;主持監理例會並根據工程需要主持或參加專題會議;
(4)審查施工承包人提交的施工組織設計，重點審查其中的質量安全技術措施、專項施工方案與工程建設強制性標準的符合性;
(5)檢查施工承包人工程質量、安全生產管理制度及組織機構和人員資格;
(6)檢查施工承包人專職安全生產管理人員的配備情況;
(7)審查施工承包人提交的施工進度計畫，核查承包人對施工進度計畫的調整;
(8)檢查施工承包人的試驗室;
(9)審核施工分包人資質條件;
(10)查驗施工承包人的施工測量放線成果;
(11)審查工程開工條件，對條件具備的簽發開工令;
(12)審查施工承包人報送的工程材料、構配件、設備質量證明檔案的有效性和符合性，並按規定對用於工程的材料採取平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢;
(13)審核施工承包人提交的工程款支付申請，簽發或出具工程款支付證書，並報委託人審核、批准;
(14)在巡視、旁站和檢驗過程中，發現工程質量、施工安全存在事故隱患的，要求施工承包人整改並報委託人;
(15)經委託人同意，簽發工程暫停令和復工令;
(16)審查施工承包人提交的採用新材料、新工藝、新技術、新設備的論證材料及相關驗收標準;
(17)驗收隱蔽工程、分部分項工程;
(18)審查施工承包人提交的工程變更申請，協調處理施工進度調整、費用索賠、契約爭議等事項;
(19)審查施工承包人提交的竣工驗收申請，編寫工程質量評估報告;
(20)參加工程竣工驗收，簽署竣工驗收意見;
(21)審查施工承包人提交的竣工結算申請並報委託人;
(22)編制、整理工程監理歸檔檔案並報委託人。
2.1.3 相關服務的範圍和內容在附錄A中約定。
2.2 監理與相關服務依據
2.2.1 監理依據包括：
(1)適用的法律、行政法規及部門規章;
(2)與工程有關的標準;
(3)工程設計及有關檔案;
(4)本契約及委託人與第三方簽訂的與實施工程有關的其他契約。
雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定監理依據。
2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。
2.3 項目監理機構和人員
2.3.1 監理人應組建滿足工作需要的項目監理機構，配備必要的檢測設備。項目監理機構的主要人員應具有相應的資格條件。
2.3.2本契約履行過程中，總監理工程師及重要崗位監理人員應保持相對穩定，以保證監理工作正常進行。
2.3.3監理人可根據工程進展和工作需要調整項目監理機構人員。監理人更換總監理工程師時，應提前7天向委託人書面報告，經委託人同意後方可更換;監理人更換項目監理機構其他監理人員，應以相當資格與能力的人員替換，並通知委託人。
2.3.4 監理人應及時更換有下列情形之一的監理人員：
(1)嚴重過失行為的;
(2)有違法行為不能履行職責的;
(3)涉嫌犯罪的;
(4)不能勝任崗位職責的;
(5)嚴重違反職業道德的;
(6)專用條件約定的其他情形。
2.3.5 委託人可要求監理人更換不能勝任本職工作的項目監理機構人員。
2.4 履行職責
監理人應遵循職業道德準則和行為規範，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本契約履行職責。
2.4.1 在監理與相關服務範圍內，委託人和承包人提出的意見和要求，監理人應及時提出處置意見。當委託人與承包人之間發生契約爭議時，監理人應協助委託人、承包人協商解決。
2.4.2 當委託人與承包人之間的契約爭議提交仲裁機構仲裁或人民法院審理時，監理人應提供必要的證明資料。
2.4.3 監理人應在專用條件約定的授權範圍內，處理委託人與承包人所簽訂契約的變更事宜。如果變更超過授權範圍，應以書面形式報委託人批准。
在緊急情況下，為了保護財產和人身安全，監理人所發出的指令未能事先報委託人批准時，應在發出指令後的24小時內以書面形式報委託人。
2.4.4 除專用條件另有約定外，監理人發現承包人的人員不能勝任本職工作的，有權要求承包人予以調換。
2.5 提交報告
監理人應按專用條件約定的種類、時間和份數向委託人提交監理與相關服務的報告。
2.6 檔案資料
在本契約履行期內，監理人應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄監理工作的相關檔案。工程竣工後，應當按照檔案管理規定將監理有關檔案歸檔。
2.7 使用委託人的財產
監理人無償使用附錄B中由委託人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備。除專用條件另有約定外，委託人提供的房屋、設備屬於委託人的財產，監理人應妥善使用和保管，在本契約終止時將這些房屋、設備的清單提交委託人，並按專用條件約定的時間和方式移交。
3.委託人的義務
3.1 告知
委託人應在委託人與承包人簽訂的契約中明確監理人、總監理工程師和授予項目監理機構的許可權。如有變更，應及時通知承包人。
3.2 提供資料
委託人應按照附錄B約定，無償向監理人提供工程有關的資料。在本契約履行過程中，委託人應及時向監理人提供最新的與工程有關的資料。
3.3 提供工作條件
委託人應為監理人完成監理與相關服務提供必要的條件。
3.3.1 委託人應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、設備，供監理人無償使用。
3.3.2 委託人應負責協調工程建設中所有外部關係，為監理人履行本契約提供必要的外部條件。
3.4 委託人代表
委託人應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與監理人聯繫。委託人應在雙方簽訂本契約後7天內，將委託人代表的姓名和職責書面告知監理人。當委託人更換委託人代表時，應提前7天通知監理人。
3.5 委託人意見或要求
在本契約約定的監理與相關服務工作範圍內，委託人對承包人的任何意見或要求應通知監理人，由監理人向承包人發出相應指令。
3.6 答覆
委託人應在專用條件約定的時間內，對監理人以書面形式提交並要求作出決定的事宜，給予書面答覆。逾期未答覆的，視為委託人認可。
3.7 支付
委託人應按本契約約定，向監理人支付酬金。
4. 違約責任
4.1 監理人的違約責任
監理人未履行本契約義務的，應承擔相應的責任。
4.1.1 因監理人違反本契約約定給委託人造成損失的，監理人應當賠償委託人損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。監理人承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。
4.1.2 監理人向委託人的索賠不成立時，監理人應賠償委託人由此發生的費用。
4.2 委託人的違約責任
委託人未履行本契約義務的，應承擔相應的責任。
4.2.1 委託人違反本契約約定造成監理人損失的，委託人應予以賠償。
4.2.2 委託人向監理人的索賠不成立時，應賠償監理人由此引起的費用。
4.2.3 委託人未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。
4.3 除外責任
因非監理人的原因，且監理人無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，監理人不承擔賠償責任。
因不可抗力導致本契約全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。
5. 支付
5.1 支付貨幣
除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所採用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。
5.2 支付申請
監理人應在本契約約定的每次應付款時間的7天前，向委託人提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，並列出當期應支付的款項及其金額。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建議獎勵金額及費用。
5.4 有爭議部分的付款
委託人對監理人提交的支付申請書有異議時，應當在收到監理人提交的支付申請書後7天內，以書面形式向監理人發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。
6. 契約生效、變更、暫停、解除與終止
6.1生效
除法律另有規定或者專用條件另有約定外，委託人和監理人的法定代表人或其授權代理人在協定書上籤字並蓋單位章後本契約生效。
6.2變更
6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致後可進行變更。
6.2.2除不可抗力外，因非監理人原因導致監理人履行契約期限延長、內容增加時，監理人應當將此情況與可能產生的影響及時通知委託人。增加的監理工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。
6.2.3契約生效後，如果實際情況發生變化使得監理人不能完成全部或部分工作時，監理人應立即通知委託人。除不可抗力外，其善後工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。監理人用於恢復服務的準備時間不應超過28天。
6.2.4契約簽訂後，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起監理與相關服務的範圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。
6.2.5 因非監理人原因造成工程概算投資額或建築安裝工程費增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。
6.2.6 因工程規模、監理範圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。
6.3 暫停與解除
除雙方協商一致可以解除本契約外，當一方無正當理由未履行本契約約定的義務時，另一方可以根據本契約約定暫停履行本契約直至解除本契約。
6.3.1 在本契約有效期內，由於雙方無法預見和控制的原因導致本契約全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本契約或監理人的部分義務。在解除之前，監理人應作出合理安排，使開支減至最小。
因解除本契約或解除監理人的部分義務導致監理人遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由委託人予以補償，補償金額由雙方協商確定。
解除本契約的協定必須採取書面形式，協定未達成之前，本契約仍然有效。
6.3.2 在本契約有效期內，因非監理人的原因導致工程施工全部或部分暫停，委託人可通知監理人要求暫停全部或部分工作。監理人應立即安排停止工作，並將開支減至最小。除不可抗力外，由此導致監理人遭受的損失應由委託人予以補償。
暫停部分監理與相關服務時間超過182天，監理人可發出解除本契約約定的該部分義務的通知;暫停全部工作時間超過182天，監理人可發出解除本契約的通知，本契約自通知到達委託人時解除。委託人應將監理與相關服務的酬金支付至本契約解除日，且應承擔第4.2款約定的責任。
6.3.3 當監理人無正當理由未履行本契約約定的義務時，委託人應通知監理人限期改正。若委託人在監理人接到通知後的7天內未收到監理人書面形式的合理解釋，則可在7天內發出解除本契約的通知，自通知到達監理人時本契約解除。委託人應將監理與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達監理人之日，但監理人應承擔第4.1款約定的責任。
6.3.4 監理人在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到委託人按本契約約定應付的款項，可向委託人發出催付通知。委託人接到通知14天后仍未支付或未提出監理人可以接受的延期支付安排，監理人可向委託人發出暫停工作的通知並可自行暫停全部或部分工作。暫停工作後14天內監理人仍未獲得委託人應付酬金或委託人的合理答覆，監理人可向委託人發出解除本契約的通知，自通知到達委託人時本契約解除。委託人應承擔第4.2.3款約定的責任。
6.3.5 因不可抗力致使本契約部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本契約。
6.3.6 本契約解除後，本契約約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。
6.4 終止
以下條件全部滿足時，本契約即告終止：
(1)監理人完成本契約約定的全部工作;
(2)委託人與監理人結清並支付全部酬金。
7. 爭議解決
7.1協商
雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。
7.2調解
如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本契約爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事後達成協定的調解人進行調解。
7.3仲裁或訴訟
雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.1 外出考察費用
經委託人同意，監理人員外出考察發生的費用由委託人審核後支付。
8.2 檢測費用
委託人要求監理人進行的材料和設備檢測所發生的費用，由委託人支付，支付時間在專用條件中約定。
8.3 諮詢費用
經委託人同意，根據工程需要由監理人組織的相關諮詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由委託人支付，支付時間在專用條件中約定。
8.4 獎勵
監理人在服務過程中提出的合理化建議，使委託人獲得經濟效益的，雙方在專用條件中約定獎勵金額的確定方法。獎勵金額在合理化建議被採納後，與最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法誠信
監理人及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。
8.6 保密
雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。
8.7 通知
本契約涉及的通知均應當採用書面形式，並在送達對方時生效，收件人應書面簽收。
8.8 著作權
監理人對其編制的檔案擁有著作權。
監理人可單獨或與他人聯合出版有關監理與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果監理人在本契約履行期間及本契約終止後兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料，應當徵得委託人的同意。
第三部分 專用條件
1. 定義與解釋
1.2 解釋
1.2.1 本契約檔案除使用中文外，還可用 。
1.2.2 約定本契約檔案的解釋順序為： 。
2. 監理人義務
2.1 監理的範圍和內容
2.1.1 監理範圍包括：
。
2.1.2 監理工作內容還包括：
。
2.2 監理與相關服務依據
2.2.1 監理依據包括：
。
2.2.2 相關服務依據包括： 。
2.3項目監理機構和人員
2.3.4 更換監理人員的其他情形： 。
2.4 履行職責
2.4.3 對監理人的授權範圍：
。
在涉及工程延期 天內和(或)金額 萬元內的變更，監理人不需請示委託人即可向承包人發布變更通知。
2.4.4 監理人有權要求承包人調換其人員的限制條件： 。
2.5 提交報告
監理人應提交報告的種類(包括監理規劃、監理月報及約定的專項報告)、時間和份數：
。
2.7 使用委託人的財產
附錄B中由委託人無償提供的房屋、設備的所有權屬於： 。
監理人應在本契約終止後 天內移交委託人無償提供的房屋、設備，移交的時間和方式為： 。
3. 委託人義務
3.4 委託人代表
委託人代表為： 。
3.6 答覆
委託人同意在 天內，對監理人書面提交並要求做出決定的事宜給予書面答覆。
4. 違約責任
4.1 監理人的違約責任
4.1.1監理人賠償金額按下列方法確定：
賠償金=直接經濟損失×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建築安裝工程費)
4.2 委託人的違約責任
4.2.3 委託人逾期付款利息按下列方法確定：
逾期付款利息=當期應付款總額×銀行同期貸款利率×拖延支付天數
5. 支付
5.1 支付貨幣
幣種為： ，比例為： ，匯率為： 。
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：
支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)
首付款本契約簽訂後7天內
第二次付款
第三次付款
……
最後付款監理與相關服務期屆滿14天內
6. 契約生效、變更、暫停、解除與終止
6.1 生效
本契約生效條件： 。
6.2 變更
6.2.2 除不可抗力外， 因非監理人原因導致本契約期限延長時，附加工作酬金按下列方法確定：
附加工作酬金=本契約期限延長時間(天)×正常工作酬金÷協定書約定的監理與相關服務期限(天)
6.2.3附加工作酬金按下列方法確定：
附加工作酬金=善後工作及恢復服務的準備工作時間(天)×正常工作酬金÷協定書約定的監理與相關服務期限(天)
6.2.5 正常工作酬金增加額按下列方法確定：
正常工作酬金增加額=工程投資額或建築安裝工程費增加額×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建築安裝工程費)
6.2.6 因工程規模、監理範圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，按減少工作量的比例從協定書約定的正常工作酬金中扣減相同比例的酬金。
7. 爭議解決
7.2 調解
本契約爭議進行調解時，可提交 進行調解。
7.3 仲裁或訴訟
契約爭議的最終解決方式為下列第 種方式：
(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。
(2)向 人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.2 檢測費用
委託人應在檢測工作完成後 天內支付檢測費用。
8.3 諮詢費用
委託人應在諮詢工作完成後 天內支付諮詢費用。
8.4 獎勵
合理化建議的獎勵金額按下列方法確定為：
獎勵金額=工程投資節省額×獎勵金額的比率;
獎勵金額的比率為 %。
8.6 保密
委託人申明的保密事項和期限： 。
監理人申明的保密事項和期限： 。
第三方申明的保密事項和期限： 。
8.8著作權
監理人在本契約履行期間及本契約終止後兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料的限制條件：
。
9. 補充條款
。
附錄A 相關服務的範圍和內容
A-1 勘察階段：
。
A-2 設計階段：
。
A-3 保修階段：
。
A-4 其他(專業技術諮詢、外部協調工作等)：
。
附錄B 委託人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備
B-1 委託人派遣的人員
名稱數量工作要求提供時間
1. 工程技術人員
2. 輔助工作人員
3. 其他人員
B-2 委託人提供的房屋
名稱數量面積提供時間
1. 辦公用房
2. 生活用房
3. 試驗用房
4. 樣品用房
用餐及其他生活條件
B-3 委託人提供的資料
名稱份數提供時間備註
1. 工程立項檔案
2. 工程勘察檔案
3. 工程設計及施工圖紙
4. 工程承包契約及其他相關契約
5. 施工許可檔案
6. 其他檔案
B-4 委託人提供的設備
名稱數量型號與規格提供時間
1. 通訊設備
2. 辦公設備
3. 交通工具
4. 檢測和試驗設備
委託人: (蓋單位章) 監理人： (蓋單位章)
法定代表人 法定代表人
或其委託代理人： 或其委託代理人：
年 月 日 年 月 日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇21
抗訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執行董事
被抗訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被抗訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經理
抗訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判抗訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被抗訴人萬__________、被抗訴人乙公司共同承擔。
抗訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，抗訴人對該判決不服，現提起抗訴。
抗訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被抗訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被抗訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工契約》，更沒有將前述工程交由被抗訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定抗訴人從被抗訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，並交由被抗訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營契約》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，抗訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營契約》是實。該契約約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。後來，由於沒能中標，該契約自然終止，沒能履行。至於同年10月被抗訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工契約》，並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交並非__________街立交，__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包契約、協定，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，並非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算，那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能採信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為抗訴人甲公司與被抗訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以抗訴人甲公司的名義從被抗訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法於法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與抗訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在抗訴人身上，並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營契約》來認定為是抗訴人與被抗訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在抗訴人及被抗訴人乙公司對本案唯一與抗訴人有關的一份無法與原件核對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由抗訴人與被抗訴人乙公司向被抗訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護抗訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
抗訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇22
甲方：貴州XX公司乙方：六盤水XX公司甲乙雙方本著平等、自願、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，根據《民法典》、《爆破安全管理規程》GB6722-20、《爆破作業項目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理條例》及轄區公安機關相關規定，甲、乙雙方就位於
花漁洞的“花漁____區”工程
爆破工程的經濟責任管理達成以下協定：
一、 工程概況：工程名稱：花漁____區工程工程地點： 工程內容：布孔、鑽孔、驗孔、裝藥、填塞、防護、聯絡網、警戒、起爆、爆後檢查、解除警戒。（所有作業的施工機械、水電費及人工、材料費用）
二、 工程單價和工程量：
1、 工程單價：含稅費）
2、 工程量：以甲乙雙方驗收方量計算簽字為準。
三、 工程計價與結算：
1、
2、 工程款工程量單價 工程進度款的支付：施工期間乙方應於每月最後一周的正常工作日內向甲方申報工程進度，甲方按乙方申報的進度在次月____日前支付實際完成工程量80%的進度款，施工中如甲方不按時支付乙方進度款，導致乙方無法正常施工的責任由甲方承擔。
3、 工程計量及結算：工程計量以雙方實測數據為準，即工程計價款工程量單價；工程完工驗收合格後15天內，完成工程結算及支付手續，逾期不支付的，按工程款10%收取滯納金。
四、 工期要求：本契約工期：________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日。
五、 雙方責權利：甲方責權利：
1、 甲方向乙方提供準確的項目立項審批檔案、用地審批手續、中標通知書、設計圖紙、地勘資料、爆破區域周邊重要設施情況，並保證相關資料真實性。
2、 甲方負責周邊房屋現狀調查（爆前調查資料甲乙雙方各執一份），並協調四鄰關係，因征地拆遷、堵工造成乙方窩工7個工作日以上經濟損失的，由甲方承擔，窩工7個工作日以內的費用乙方自行承擔。
3、 甲方應按時按期支付乙方工程進度款和辦理工程結算相關手續，因甲方未按契約規定執行工程進度款和工程結算的，按第三條相關規定執行。
4、 每次爆破作業前，甲方負責清理施工便道及場地，為乙方安全運送民爆物品爆破提供必要條件。
5、
1、 乙方責權利： 乙方必須按照所取得的《工程爆破設計施工資格證書》並按國家相應的法律、法規、標準和規程進行爆破施工，不包括甲方設計的地下管線、地面建築、國家一二級文物、極重要設施、極精密貴重儀器設備及重要建（構）築物等環境負責特殊要求的爆破作業。如甲方要求乙方對甲方涉及對以上情況進行爆破作業，由此產生的各種費用由甲方負責支付，不在此單價範圍內。
2、 乙方負責編制《爆破設計方案》《爆破施工方案》費用乙方負責，辦理民用爆炸物品使用相關手續。
3、 乙方須遵守爆破工程建設安全生產有關管理規定，嚴格根據經審批後的《爆破設計方案》組織施工，由於爆破飛散物造成的一切經濟損失和法律責任及施工過程中施工人員的一切安全事故責任由乙方自行負責。
4、 嚴謹違章作業、違章指揮、冒險施工，乙方服從甲方現場施工管理人員的正確指揮，對違章指揮，乙方有權拒絕施工，因甲方違章指揮造成的一切經濟損失及法律責任由甲方承擔。
5、 乙方爆破作業人員必須持證上崗，並嚴格按安全作業證規定的作業級別進行爆破作業
6、 按照《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》和《爆破安全規程》GB6722-20及相規定，必須進行爆破安全評估和監理的爆破作業項目，由此產生的爆破安全評估和安全監理費用由乙方承擔。
7、 乙方嚴格按照《爆破設計方案》《爆破施工方案》實施爆破，如有違反，所造成的一切經濟損失和法律責任由乙方承擔。
8、
9、 各單項工程施工的人員、設備進出場費用由乙方自理。 在契約執行過程中，如遇國家出台新法律、法規，本契約與新法律、法規有矛盾時，乙方有權修改本契約責權利，乙方按新法律法規規定執行。
六、 安全責任：
1、 甲乙雙方必須嚴格執行《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》、《爆破安全規程》等國家、省、市有關規定，做好安全防護工作。
2、 乙方根據爆破區域實際條件及時最佳化爆破參數，科學管理。精心施工，確保爆破震動控制在國家規範允許範圍內。
3、 如發生重大爆破安全事故，乙方應按國家相關規定立即上報上級主管部門（同時通知甲方），並按政府有關部門規定處理，承擔一切責任。
七、 違約責任除不可抗力的原因，任何一方不履行契約，均要承擔違約責任。
1、 甲方不安契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使契約無法履行的行為，應承擔違約責任。
2、 如乙方原因不按期完工給甲方造成損失的，由乙方承擔並賠償甲方損失。
八、 工程停建或緩建的處理：由於政策變化，不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，是契約不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自由機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，並按契約規定支付工程價款和賠償乙方相關損失。
九、 工程計量結算支付完成後，本契約自行失效。
十、 本契約一式肆份，甲乙雙方各執兩份。甲方：
乙方：法人（簽字）：
法人（簽字）：
工程契約圖文推薦
工程工程契約工程工程契約工程工程契約工程工程契約
拆遷房屋契約 （建設工程） 篇23
抗訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經理。
被抗訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被抗訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
抗訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起抗訴。
抗訴請求：
請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實後依法改判：駁回被抗訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求抗訴人承擔本案連帶責任於法無據。
首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協定”無事實根據。抗訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關係，也無法律上的任何利害關係。
抗訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但抗訴人已將該工程於_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工契約》。抗訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工契約》後，從未與任何人簽訂任何承包契約或者施工契約，更不可能成立什麼河_______項目部。被抗訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協定與抗訴人無關，原判將河南**項目部認定為抗訴人的公司屬牽強附會。
抗訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被抗訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被抗訴人提交的《燃氣施工內部合作協定》冠上了抗訴人的名稱就認定是抗訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求抗訴人承擔連帶責任於法無據。
原審原告張_______受僱於被抗訴人王_______，張_______在受僱過程中受到傷害，應當得到賠償。而抗訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建築資質的王_______，對於張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求抗訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之，原判認定事實不清，要求抗訴人承擔連帶責任於法無據。望二審法院依法準入抗訴人抗訴請求。
此致
_______中級人民法院
抗訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日