立面照明工程契約 篇1
發包方:_________________________(以下簡稱甲方)
承包方:_________________________(以下簡稱乙方)
經雙方友好協商，在平等、自願的基礎上，甲方將中國______分公司新區綜合通信大樓室外立面照明工程發包給乙方設計、施工，為明確雙方責任，保證工程的順利進行，特簽訂本契約由雙方共同遵守。
第一條契約內容
一、工程概況
1、工程名稱：___________________
2、工程地點：__________________
3、工程內容：___________________
4、資金來源：___________________
二、工程承包範圍承包範圍：燈具採購安裝和控制系統工程承包含設計圖紙全系統施工調試及採購安裝。
三、契約工期
開工日期：___________
竣工日期：_________
契約工期總日曆天數______天
質量標準：__________
工程質量標準：合格
四、契約價款
金額(大寫)：______(人民幣)￥______元
最終結算價：根據預算單價以實際發生工程量來結算，以中國電信股份有限公司寧夏分公司審定價為準。
五、契約生效
契約訂立時間：___________________
契約訂立地點：___________________
本契約雙方約定後生效
六、乙方向甲方承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量的保修責任。
七、甲方向乙方承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
第二條雙方責任及義務
一、甲方責任與義務
1、在乙方進入現場施工時，甲方免費負責提供施工所需的水源、電源等條件。
甲方負責現場協調並給乙方創造施工條件。
2、甲方負責提供乙方現場施工臨時辦公的條件
3、甲方有按時支付乙方工程款的義務
二、乙方責任與義務
1、乙方保證工期及設備質量
2、乙方應當在收到甲方通知之時起______小時內回響甲方維修任務
3、乙方在工程竣工後培訓甲方______名管理設備人員
第三條工程費用的支付與結算
1、本契約簽訂後甲方不支付乙方預付款;全部工程竣工驗收合格後辦理結算，結算完______周內付______%，剩餘______%作為質保金，自竣工驗收合格之日起，______年內設備如無質量問題，______年質保期滿後______日內由甲方向乙方一次付清全部尾款。
2、結算方式：支票或現金。
3、付款時乙方必須向甲方提供正式發票。
第四條工程驗收及保修
1、工程質量及景觀效果應符合設計要求。
2、工程保修期：主要設備為壹年;電氣易耗品及光源為半年，自投入使用起計算(人為損壞不在保修範圍內)。
保修期過後，乙方仍負責對乙方提供的設備進行維修工作，只收取成本費。
第五條其他
1、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效。
2、本契約一經簽訂具備法律效力。
3、本契約在執行過程中，如雙方發生分歧，應友好協商解決;如協商不成，可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
4、本契約一式肆份，甲乙雙方各持兩份。
第六條雙方未盡事宜及時簽訂補充協定(補充協定經雙方法定負責人簽字生效)。
甲方(公章)：__________________________ 乙方(公章)：__________________________
________________年________月________日 ________________年________月________日
立面照明工程契約 篇2
發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本契約。
1. 契約內容
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程範圍：
施工工期
2.1開始工作日期： 年 月 日
2.2結束工作日期： 年 月 日
2.3總日曆工作天數為 ： 天
2. 承包方式
本工程為包工包料(不包含燈具採購)的承包方式。
3. 契約價款及付款方式
4.1契約總價款(暫定)人民幣： 元，大寫：
4.1.1契約總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。
4.1.2契約價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。
4.2付款方式
4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收後支付至總工程款的95%。質保期滿後一個月內一次性支付5%的質保金。
4.3契約價款計算：依據施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證，執行《全國統一安裝工程預算定額陝西省價目表20xx》、《陝西省房屋修繕工程安裝工程費用定額20xx》及配套檔案工程類別依據三類工程取費，不計取養老保險統籌和安全、文明施工定額補貼費(計取趕工費，費用額甲乙雙方協商)。本契約包括的主材價格按甲方認價計取。
4.2.7契約價款的增減：工程量以竣工圖為基準。
5.雙方責任
5.1甲方責任：
5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖(招標檔案中提供的圖紙)電子版。
5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電(費用由乙方承擔)。
5.1.3按契約約定向乙方支付契約價款。
5.1.4由於工期太緊，甲方必須在收到乙方檔案(包括圖紙、變更、與工程進度有關的檔案)2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。
5.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。
5.1.6甲方按計畫採購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工期。
5.1.7甲方在收到乙方提交的工程驗收申請後48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格後及時辦理結算。
5.2乙方責任：
5.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。
5.2.2調試驗收合格後，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。
5.2.3按施工安全規範做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料淨、場地清’。
5.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格後方可隱蔽，自行隱蔽無效。
5.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建築及建築裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。
6。暫停施工
6.1當碰到重大質量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，並在提出要求後12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，並妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答覆。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後2小時內未予答覆，分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加契約價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。
6.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數)可進行暫時停工。
7.工程延誤
對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認後，工期相應順延;
7.1甲方未按契約約定提供所需資金、指令、批准、答覆等，致使施工不能正常進行;
7.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;
7.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;
7.4因甲方採購的燈具不能按時到施工現場，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。
8.不可抗力
8.1張家堡照明工程為冬季室外施工，由於天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
8.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
9.變更
施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按契約的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。
10.驗收
10.1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。
10.2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格後方可隱蔽。
10.3燈具安裝調試完畢後，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。
11.工程質保期
11.1本工程質保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知後的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。
11.2保修期滿後，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知後24小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。
12.違約責任
12.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。
12.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本契約條款，否則，違約方須承擔違約責任。
12.3若乙方未能按本契約工期完工，每延誤一天，支付契約總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本契約支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。
13.爭議的解決
凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，契約各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本契約項目工程地人民法院提起訴訟。
14.其它
14.1由於開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意後，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方契約範圍內，乙方不負責。
14.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。
14.3本契約如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協定。
14.4本契約一式六份，甲乙雙方各三份。
發包方(蓋章)：承包方(蓋章)：
年月日：
立面照明工程契約 篇3
發包方： (以下簡稱“甲方”) 承包方：(以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本契約。
1. 契約內容
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程範圍：
施工工期
2.1開始工作日期： 年 月 日
2.2結束工作日期： 年 月 日
2.3總日曆工作天數為 ： 天
2. 承包方式
本工程為包工包料(包含燈具採購)的承包方式。
3. 契約價款及付款方式
4.1契約總價款(暫定)人民幣：
4.1.1契約總價款包括照明燈具、工程施工費。
4.2付款方式
4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的70%，竣工驗收後支付至總工程款的100%。
4.2.2契約價款的增減：工程量以竣工圖為基準。
4.燈具技術參數要求
4.1光通量：
4.2顯色指數：
4.3色溫：
4.4配光曲線：
4.5整燈光效：
4.6壽命：
4.7工作溫度：
4.8燈具和電源防護等級為IP65;
4.9工作電壓：AC185V~265V，頻率為50HZ+-10HZ
4.10光通維持率：
4.11道路平均照度和均勻度要求：
4.12未作要求部分，須滿足國家及省市相關規範要求。
5.質量要求
依據《城市道路照明設計標準》(CJJ45-20xx)、圖紙設計標準及相關驗收標準;光衰≤5%/年。
6.雙方責任
6.1甲方責任：
6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖(招標檔案中提供的圖紙)電子版。
6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。
6.1.3按契約約定向乙方支付契約價款。
6.1.4由於工期太緊，甲方必須在收到乙方檔案(包括圖紙、變更、與工程進度有關的檔案)2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。
6.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。
6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請後48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格後及時辦理結算。
6.2乙方責任：
6.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。
6.2.2調試驗收合格後，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。
6.2.3按施工安全規範做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料淨、場地清’。
6.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格後方可隱蔽，自行隱蔽無效。
6.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建築及建築裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。
7.暫停施工
7.1當碰到重大質量事故、安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，並在提出要求後12
小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，並妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答覆。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求後2小時內未予答覆，承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加契約價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。
7.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數)可進行暫時停工。
8.工程延誤
對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認後，工期相應順延;
8.1甲方未按契約約定提供所需資金、指令、批准、答覆等，致使施工不能正常進行;
8.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;
8.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;
8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。
9.不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工，由於天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
9.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。
10.變更
施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用按契約的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。
11.驗收
11.1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。
11.2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格後方可隱蔽。
11.3燈具安裝調試完畢後，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。
12.工程質保期
12.1本工程質保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知後的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。
12.2保修期滿後，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知後24小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。
13.違約責任
13.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。
13.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本契約條款，否則，違約方須承擔違約責任。
13.3若乙方未能按本契約工期完工，每延誤一天，支付契約總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本契約支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。
14.爭議的解決
凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，契約各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本契約項目工程地人民法院提起訴訟。
15.其它
15.1由於開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意後，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方契約範圍內，乙方不負責。
15.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。
15.3本契約如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協定。
15.4本契約一式六份，甲乙雙方各三份。
發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
經辦人： 經辦人：
電 話： 電 話：
單位地址： 單位地址：
時 間： 時 間：
開戶行：
賬 號：