建房契約磚混工程契約 篇1
發包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
茲有乙方現承包甲方發包的工程,根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致,達成如下條款,並共同遵守執行。
一、工程概況:_________________
1、工程名稱:_________________
2、工程地點:_________________
3、承包內容:_________________
4、承包範圍:_________________
5、承包方式:_________________
6、質量要求:_________________GB50210-20__《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》
7、工期要求:_________________年月日至年月日。
二、甲方工作:_________________
1、甲方指派為駐工地代表,負責履行本契約的相關事宜,全面、全權負責現場的管理工作,對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
三、乙方工作:_________________
1、乙方為駐工地代表,常駐現場,負責履行契約範圍內的應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經甲方同意,不得擅自拆改原建築結構或設備管線。
四、關於質量的約定:_________________
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質量達到施工契約要求,相關質量驗收規範(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作為本工程的質量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、本工程質保期為壹年,質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題,乙方須無償履行保修責任。
五、關於工期的約定:_________________
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
六、關於價款和結算的約定:_________________
1、雙方商定本工程契約承包價格_________________元(人民幣)。
2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
3、付款方式:_________________
a、開工後8日內,甲方付款30%元作為乙方的前期進場費。
b、水電工程隱蔽驗收後,甲方付款30%元
c、瓦工及木基層、木飾面驗收後、漆工進場時,甲方付款15%元。
d、竣工驗收合格後,甲方付款20%元。
e、餘款5%元待壹年保修期滿後結清。
七、關於材料的約定:_________________
1、甲方負責同業主聯繫及時提供乙方所需材料,並按時到場。經乙方驗收入庫後,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額範圍內使用材料(包括臨時電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,並在承包價格中相應扣減。
3、所有進場的業主供材,乙方不得擅自挪用。
八、關於安全生產的約定:_________________
1、甲乙雙方另行簽訂安全協定,作為本契約的附屬檔案,與本契約具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度,以及對文明現場和安全生產的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協定中的條款,嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。
九、關於違約責任的約定:_________________
1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險,在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失,由乙方承擔經濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經濟損失,由乙方負責經濟賠償,且甲方有權單方終止本契約。
本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,履行完畢後即終止。其中未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章):_________________乙方(簽字):_________________
建房契約磚混工程契約 篇2
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
甲方因在外務工事務繁忙,無法進行家中房屋建設今為節省開支,並最合理處理好相鄰物權關係。協調鄰里建設A幢房屋,為使A幢房屋建設有效,節儉方式進行,特委託乙方統一管理經營,經雙方本著合法、自願平等的原則,達成如下協定:
一、該A幢房屋座落於永泰縣丹雲鄉前洋村村部對面。
二、建設該A幢房屋的建設施工單位由A幢房屋的十戶業主指定並認可(鋼混結構,每平方米造價不超出人民幣玖佰伍拾元整)。乙方按甲方的意思指示負責建房事宜的經營運作及協調相關鄰里及相鄰物權關係。
三、乙方按照甲方的指示,有責任支付建築工人工資,並保證及時發放到位。
四、甲方有權知曉每月建房工程進展情況及建房資金運作情況,乙方也必須在每月月底,將上述情況及時通告甲方。
五、甲方必須及時全力地將建房運作資金,匯入乙方帳戶(並包括乙方管理工資)。
六、A幢房屋的建房時間,由開工起半年內必須完成建設。若有天氣不可抗力及國家政策等原因,經雙方協商可順延。
七、在乙方經營管理過程中乙方有權代為簽字,代收法律文書等相關特別權利。
八、本契約一式二份,自雙方簽字之日起,若有《補充契約》視同本契約效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建房契約磚混工程契約 篇3
定作方: 承攬方:
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定,本著誠實信用,互惠互利的原則,經過雙方充分協商一致,訂立本契約。
第一條 定作物情況
第二條 契約價款
2.1 契約價款總額: 2.2 付款方式: 2.3 付款時間: 第三條 加工成品質量要求及技術標準: 3.1 質量要求: 3.2 技術標準:
3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,並妥為保存。自本契約生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求製作樣衣,經甲方確認後的樣衣將作為乙方最終交貨的標準。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1 用承攬方原材料完成工作的,定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作方原材料完成工作的,定作方按下表標準提供:
4.3 定作方於 年 月 日之前提供原材料。
4.4承攬方收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本契約,承攬方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供
5.1 定作方負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作方,定作方應當在接到通知之日起3日內回復並提出修改意見。定作方未答覆,承攬方有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
5.3定作方要求對承攬物的技術性保密的,承攬方應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:
6.2 驗收方法:
6.3 定作方驗收承攬方所完成定作物的時間:
6.4 定作方驗收承攬方所完成定作物的地點:
6.5 驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後 日內發現質量缺陷,定作方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由定作方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:
7.1.2 自提定作物的地點:
7.2 雙方約定由承攬方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:
7.2.2 送交定作物的地點:
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協定,所達成的協定與本契約有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:
8.2 費用負擔:
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式:
9.2 運輸費用由 承擔。
第十條 定金及預付款
10.1 定作方向承攬方交付定金的數額:
10.2 定作方向承攬方交付定金的時間:
10.3 定作方向承攬方交付預付款的數額:
10.4 定作方向承攬方交付預付款的時間:
第十一條 承攬方的違約責任:
11.1 未按契約約定的質量交付定作物,若定作方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合契約約定的質量標準,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
11.2 交付定作物少於契約約定的數量,定作方仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由承攬方賠償。
11.3 未按契約約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。因包裝不符契約約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
11.4 逾期交付定作物,應當向定作方支付未交定作物總價的 %違約金。
11.5 未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
11.6 不能交付定作物的應當向定作方支付不能交付定作物總價的 %的違約金。
11.7 由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
11.8 未按契約約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約約定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方承擔相應的損失。
11.9 擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求完成,並承擔逾期交付的責任。
11.10 其它違約責任: 第十二條 定作方的違約責任:
12.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬方造成的損失。
12.2 在契約履行過程中由於定作方的原因導致契約無法繼續履行,定作方應向承攬方支付未履行部分價款總值的 %的違約金。
12.3 未按契約約定的時間向承攬方提供原材料的,承攬方有權解除契約並賠償因此給承攬方造成的損失;承攬方不要求解除契約的,除交付定作物的日期應當順延外,定作方還應當支付承攬方停工待料的損失。
12.4 超過契約約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬方支付定作物總
12.5 超過契約約定日期付款,定作方應向承攬方支付定作物總價 ‰的違約金。
12.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬方造成的損失。
12.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。 12.8 其它違約責任: 第十三條 不可抗力
13.1 在契約約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失。
13.2 在定作方遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬方不承擔責任。
第十四條 爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第 種方式解決:
(一)向 仲裁委員會申請仲裁。 (二)向 人民法院起訴。
第十五條 本契約簽訂地點
第十六條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條 本契約一式 份,雙方各執 份。
第十八條 契約未盡事宜雙方共同協商。
定作方(章): 法定代表人: 委託代理人: 地址: 電話: 開戶行: 賬號: 年 月 承攬方(章):法定代表人:委託代理人:地址: 電話: 開戶行: 賬號: 年 月 日