辦公室工程裝修契約 篇1
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依據《中華人民共和國民法典》以及其他相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權力、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本契約，以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況：工程名稱：工程地點：德安縣楊橋工業園工程內容：貼地面牆面磚、防水、衛生間地面牆面磚蹲坑安裝門、樓梯踏步等。
二、結算單價：
1、工程造價按600_600地面磚每平方米15元，地腳線每米3元，樓梯踏步每步40元包括三角，衛生間每個800元，公衛按地面平方350元/平方。
灶台每組80元，廚房牆面磚每平方20元。
2、工程完成後付總工程款的80%，剩餘工程款驗收合格後兩個月內付清。
三、工程質量
1、乙方必須嚴格按照甲方要求施工。
2、工程質量標準：按有關規定和本契約規定。
經甲方和有關質量監督部門檢驗，工程質量達到合格標準。
3、甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規定，甲方可要求乙方停工。
四、安全責任
1、乙方必須加強施工人員安全管理，在施工過程中必須嚴格按照安全規範施工，如出現安全事故由甲乙雙方共同承擔。
五、雙方責任
1、甲方責任：按本契約約定支付工程結算，負責現場施工協調指揮，派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查;
2、乙方責任：服從甲方現場質量、安全、按期完成本契約約定胡全部工作內容並交付使用，如出現漏水現象，經檢查後是乙方技術問題，乙方應負全責。
六、爭議解決如雙方發生爭議，甲乙雙方應友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協商一致可以訂立補充條款契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。
2、本契約自雙方簽字或蓋章後生效，本契約一式貳份，雙方各執一份。
甲方：乙方：
聯繫方式：聯繫方式：
年月日
辦公室工程裝修契約 篇2
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾工程施工契約示範文本》的規定，結合本工程具體情況，雙方可達成如下協定。
第一條：工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包範圍：報價書及效果圖、施工圖顯示的工作內容
1.4承包的方式：包工包料
1.5工期：本工程自________年____月____日開工，於________年____月____日竣工。
1.6工程質量：達到國家及地方質量評估合格標準。
1.7契約價款(人民幣大寫)：
第二條：甲方工作
2.1開工前叄天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明貳份，並承擔設計圖紙的相關費用，向乙方進行現場交底。
2.2指派徐曼為甲方駐工地代表，負責契約履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
第三條：乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計畫，交甲方審定。
3.2指派張耀剛為乙方駐工地代表，負責契約履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關係。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程品進行保護。
第四條：關於工期的約定
4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期應相應順延。
第五條：關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明，設計變更和《建築裝飾工程施工及驗收規範》(JGJ73—91)、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)和《河南省建築裝飾裝修工程質量檢驗評定標準》(YJG33—97)等國家、省制訂的規範及標準為質量評定驗收標準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期延續;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自解到驗收通知七日內組織驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條：關於工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本契約價款採用固定價格。(報價單以外零星施工項目的費用另計)
6.2工程竣工驗收後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。並在15天內，結清尾款。
第七條：關於材料供應的約定
凡由乙方采夠的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條：有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火規範。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規範。
8.3由於一方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條：獎勵和違約責任
9.1由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方500元。甲方不按契約的約定撥付款，每拖延一天，按付款額的1‰支付滯納金
9.2由於乙方的原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元違約金。
9.3未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。
9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責。
9.5因乙方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方，辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條：爭議或糾紛處理
10.1本契約在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調節。
10.2當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，由工程所在地人民法院解決。
第十一條其他約定
11.1報價書內容包括二樓室內、走廊裝修、一層辦事大廳裝修、樓梯間裝修及裝修部分照明、開關、插座等項目。
11.2報價書中約定的材料必須有國家環保認證書，進場後須經甲方驗收後使用，否則該批材料不合格處理。
11.3一切安全責任事故費用均由乙方負責。
11.4保修期為一年。
11.5水電費按決算價的0.5%扣除。
11.6對居民的財產造成損壞者，乙方承擔賠償責任。
11.7報價單作為契約附屬檔案同本契約具有同等法律效力。
第十二條附則
12.1本契約正本兩份，雙方各執一份。
12.2本契約履行完成後自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
辦公室工程裝修契約 篇3
發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《建築安裝工程承包契約條例》及其他有關法律、行政法規的有關規定，雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就嘉年華商場 裝修工程施工承包事宜協商一致，訂立本契約，以資雙方共同遵守。
一、 工程概況
(一)工程名稱：嘉年華商場 裝修工程
(二)工程地點：北市區霖雨路嘉年華商場
二、 承包範圍及承包方式
(一)工程承包範圍：施工圖紙及工程預算書所包含的裝飾裝修及安裝全部工程內容。
(二)承包方式：乙方包工包料施工。
三、 契約工期
(一)開工日期：20 年 月 日
(二)竣工日期：20 年 月 日
(三)工期： 日曆天
(四)當發生下列情況時，工期相應順延：
1.由於甲方對工程作重大變更;
2.非乙方原因每周連續停水、停電超過8小時而影響施工;
3.不可抗力的情況發生。
四、 契約價款：人民幣： 元零壹分(￥： 元)契約價款確定方式：
(一) 契約簽訂前，由乙方向甲方提交編制工程預算書;
(二) 雙方同意工程相關單價按雲建標【20xx】668號《雲南省建築工 程造價計價規則》、《雲南省建築工程消耗定額》、《雲南省建築裝修工程消耗量定額》、《雲南省安裝工程消耗量定額》、《雲南省建設工程造價管理條例》為依據，以計價方式進行結算。
(三) 人工按250.00元/工日計算，其中53.23元/工日按定額規定取 費，其餘196.77元/工日按市場差價進行結算。
(四) 施工過程中發生的工程變更，必須辦理工程現場變更籤證，經建 設方簽字認可後方可進入結算。
五、 結算方式
(一)乙方按現場實際完成的工程量以及甲方簽字認可的工程變更籤證、竣工圖紙以及契約規定編制工程結算報告;甲方審定結算報告後，雙方按審定結果進行結算。
六、 工程款付款方式
(一)本工程契約簽訂之日起3個工作日內，甲方按契約價款的 %向乙方支付預付款，即人民幣 元。
(二)乙方完成工程量的80%，並經甲方認可後，甲方於3個工作日內支付乙方至契約價款的80%。
(三)乙方在完工之日起7日內向甲方報送工程結算報告和結算資料。 甲方在收到工程結算報告和結算資料15天內進行核實，作出確認或修改意見。竣工驗收移交、工程結算等手續辦理完畢之日起7日內付至結算款的97%，餘3%作為該工程保修金。保修期自竣工驗收合格並交付業主之日起開始計算，兩年保修期滿後甲方將保修金餘額無息退還乙方。 保修期內，因質量引起維修費用由甲方從保證金中扣除，具體金額以甲乙雙方確認為準。保證金金額不足以支付的，甲方有權追償。
七、 甲乙雙方的責任與義務
(一)甲方責任與義務
1.負責到工程所在地管委會(街道辦)和有關部門辦理相關施工手續及承擔相關費用;
2.向乙方提供施工圖紙;向乙方提供所需施工用水、用電接點，費用由乙方承擔;負責工程質量和進度的監督及驗收;
3.負責協調乙方免費使用商場的貨運電梯;協調需物管公司配合的相關事宜。
4.負責根據契約及時向乙方撥付工程進度款，若延期支付，則承擔由此引起的工期延誤相關責任。
(二)乙方責任與義務
1.按國家的質量要求及技術標準進行施工。若因乙方的原因出現不合格的質量問題，由乙方自行無償返工修復，工期不順延。
2.乙方在施工中應接受甲方代表對質量及工程進度的檢查監督。
3.根據甲方的要求，及時完成施工圖紙所包含的工程內容，對現場出現的技術問題作出及時處理。
4.嚴格按照商場及物管公司對現場安全文明施工的要求進行施工;按規定採取嚴格的安全文明施工措施，施工工地上所發生的安全事故，一概由乙方承擔。乙方應安排人員對施工現成進行保潔，隨時保持現場清潔、衛生。
5.施工中所產生的施工垃圾由乙方進行處理，廢料集中堆放，並及時清運出施工現場，做到工完、料盡、場地清，並承擔與此相關的所有費用。
6.乙方施工人員必須遵守甲方現場各項管理制度，保護好已完工成品，因管理不善而造成成品損壞的，均由乙方負責賠償。嚴格執行有關文明施工管理規定。
7.負責施工所需材料的採購。由乙方採購的材料，應按甲方簽認的規格型號及尺寸採購並得到甲方的認可後方能使用。
八、 工程變更
(一)工程項目或施工內容如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面工程變更單，同時調整工期。如增加項目或工程量，其價款應由甲方先確認。工程變更單甲、乙雙方各執一份，該變更單為本契約附屬檔案。
(二)工程內容及做法如需變更，必須經甲方同意，並以書面形式通知乙方，相關費用結算時按規定進行調整;因甲方要求設計變更導致的相關費用，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
(三)甲方如需取消預算中的某個項目，須提前通知乙方，如乙方材料已進場或已施工，所產生的費用將由甲方承擔。
九、 工程質量標準與工程驗收
(一) 本工程的施工質量標準為：按《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》達到一次性驗收合格;乙方承諾，工程驗收時工程質量若達不到一次性驗收合格，將在甲方規定的時間內無條件返工或修復直至達到《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》的合格標準，並承擔賠償甲方相關的損失。
(二)乙方應做到按施工圖精心施工，工程質量達到國家質量驗收標準及相關行業標準的要求;若無標準的，以施工圖及施工說明為準。本工程乙方必須保證一次性驗收合格。 (三)竣工驗收：工程竣工後，乙方書面通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。竣工2日內甲方不驗收又不提出書面意見，視為質量驗收合格(工程存在質量問題的除外)。未經竣工驗收，甲方單方入駐的視為竣工驗收合格。在工程款結清後，雙方辦理交接手續(如房屋鑰匙等)。
十、 關於材料採購的約定
乙方購買材料必須符合設計及施工質量驗收規範要求，乙方應事先提供材料樣品或樣本，經甲方驗收認可後封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。若乙方所採購的材料型號、規格、數量、型號有誤，造成的損失及工期延誤，由乙方負責。
十一、工程保修
工程質保期為兩年，以工程竣工驗收合格之日算起。
十二、違約責任
(一) 若因乙方原因造成工程質量達不到合格標準，乙方除負責在甲方規定時限內整改合格外，另承擔工程總造價10%的違約金;
(二) 若因乙方原因造成工期延誤，工程工期每延誤一天，乙方承擔200元違約金，累計計算;
(三) 凡因契約雙方中的一方不履行契約或違反國家有關法律法規或給雙方造成損失的，由責任方承擔責任，並賠償雙方損失。
十三、解決契約糾紛的方式
本契約在履行的過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成的，由工程所在地法院提起訴訟。
十四、其他約定
1.本契約未盡事宜，經雙方協商後另行簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
2.本契約自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。在完成雙方各自的職責、義務和經濟往來後終止。
3.本契約一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
契約簽訂日期： 年 月 日