工程地質勘探契約 篇1
建設單位（甲方）：_________________
地址：________________郵碼________________電話________________
法定代表人：________________職務________________
勘察單位（乙方）：_________________
地址：________________郵碼________________電話________________
法定代表人：________________職務________________
為了明確建設單位與勘察單位的經濟責任，分工協作，相互促進，多快好省地完成建設項目的勘察任務，根據已被正式批准的建設項目計畫，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便雙方共同遵守。
第一條工程名稱、規模、投資額、建設地點__________________.
第二條勘察的範圍、進度和質量__________________.
第三條甲方的義務
1.在簽訂契約時，甲方必須向乙方提交按基建程式批准的計畫任務書複印件，提交進行工程地質勘察的用地批准檔案和紅線圖複印件。
2.在簽訂契約時，甲方必須在_____________年__________月__________日向乙方提交由設計單位提出、經建設單位同意的勘測範圍之地形圖和建築平面布置圖各一份，提交由建設單位委託、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖，並對提交的時間、進度、質量負責。
3.甲方必須在_____________年__________月__________日以前做好現場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現場、準備材料等工作（所需材料由乙方踏勘後提出明細表）。
4.甲方必須在_____________年__________月__________日乙方進入現場前，辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續。
5.甲方必須負責解決乙方勘察人員的現場吃住、辦公等條件。乙方現場勘察人員的吃住費用由乙方自負，如果甲方安排住招待所、飯店，費用由甲方負擔。甲方人員的集體福利設施（如浴室、理髮、醫療等）應為乙方人員提供方便。勘察施工中必須的民工、燃油料以及冬季生活取暖的設定及煤、木材由甲方供給（費用由乙方負責）；生產現場取暖和機具的看守由甲方負責解決並負擔費用。
6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。
7.甲方對乙方的勘察成果檔案，不得擅自修改，不得轉讓給第三者重複使用。
第四條乙方的義務
1.乙方應按照現行的標準、規範和技術條例，進行工程測量、工程地質、水文地質的勘察工作，並按契約規定的進度、質量提交勘察成果。
2.乙方應於_____________年__________月__________日進入現場勘察，_____________年__________月__________日提交全部勘察資料，提交測量透明圖__________份，提交工程地質報告書一式__________份（如甲方需要加印、加曬圖紙資料，另外收費）。乙方如因氣候或甲方原因影響現場施工3天以上，工期可順延。
第五條定金及勘察收費標準及撥付辦法
1.本工程按國家主管機關頒發的工程勘察收費標準收取勘察費，總價預計為_____________元。自本勘察契約生效後_____________日內，甲方應向乙方支付相當於勘察費的30%的定金；勘察契約履行後，定金抵作勘察費。甲方不履行契約的，無權要求償還定金，乙方不履行契約的，應當雙倍返回定金。勘察工作開工後，甲方應向乙方支付勘察費的30%；全部勘察工程結束後，乙方按契約規定向甲方提交勘察報告書和圖紙，並進行工程結算，甲方提取資料後__________日內，應按實際勘察工作量清付勘察費。勘察費用的支付均由建設銀行辦理托收承付。
2.屬於特殊工程（如自然地質條件複雜，技術要求高，勘察手段超過現行規範，特別重大、緊急、有特殊要求的工程，特別小的工程等）的收費辦法，原則上按勘測工程總價加收20%～40%的勘察費。
第六條甲方的違約責任
1.如果由於甲方變更計畫，或提供的資料不準確，或未按期提供勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計，甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用，勘察工期順延，因甲方責任而造成重大返工或重作設計，應另行增費，勘察工期順延。
2.甲方超過契約規定的時間交付勘察費或定金，應按銀行拖延付款的規定向乙方償付違約金_____________元。
第七條乙方的違約責任
1.乙方因勘察質量低劣引起返工或造成工程損失，應繼續完善勘察，並根據造成的損失情況承擔經濟和技術責任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付勘察設計費。
2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質量事故，除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付與直接受損失部分勘察設計費相等的賠償金。
3.由於乙方的責任延遲提供勘察檔案，時間達__________天以上的，每延遲一天，應向甲方償付相當於工程勘察費總價__________%的違約金。
第八條糾紛的處理
本契約執行中如發生糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬於同一部門的，由上級主管部門調解；調解不成，或不屬於同一部門的，按以下第項方式解決：_________________（1）申請_____________仲裁委員會仲裁；（2）向_____________人民法院起訴。
第九條其他約定
_______________
本契約_____________年__________月__________日雙方簽字後生效，全部勘察工程驗收後失效。本契約如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充協定。補充協定與本契約具有同等效力。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份；契約副本一式__________份，送計委、建委、建行……各留存一份。
建設單位（甲方）：________________
代表人：_____________
__________年__________月__________日
勘察單位（乙方）：________________
代表人：_____________
__________年__________月__________日
以上是工程地質勘探契約範本，望採納！
工程地質勘探契約 篇2
抗訴人：______________
被抗訴人：_________________公司。
住所地：_________________
法定代表人：_________________職務：_________________
抗訴人王__________不服濟南市__________區人民法院_____年_____月_____日作出的(20__)__________民商初字第1150號民事判決書，現提出抗訴。
抗訴請求：_________________
1、請求人民法院撤銷一審判決，依法改判。
2、本案的訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實與理由：_________________
一、
本案毋庸置疑的事實是被抗訴人在履行與抗訴人之間的__________契約中嚴重違約。雙方同意按以下第1項處理：_________________
1、
2、
二、一審法院對本案部分主要事實沒有查清。
1、
2、
3、
三、一審法院在判決書第_____頁第_____行關於“_______________”的表述令人費解。如果是筆誤，則應及時修正，以維護法律文書的嚴肅性。
綜上所述，被抗訴人存在明顯違約的過錯行為，極大地損害了抗訴人的契約權益。為了正確適用法律，依法維護法律的尊嚴，維護抗訴人的合法權益，請二審法院對本案依法改判。
此致
__________人民法院
抗訴人：_________________
_____________年__________月__________日
工程地質勘探契約 篇3
原告：_________________設計院
住所：_________________
法定代表人：_____________電話：_____________
被告：_________________房地產開發有限公司
住所：_________________
法定代表人：_____________電話：______________
訴訟請求：_________________
1、支付設計費__________元及逾期支付的利息__________元;
2、支付違約金__________元(或賠償經濟損失__________元);
3、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：_________________
__________年_____月_____日,原告和被告簽訂了一份《_____工程設計契約》,約定設計費金額為人民幣__________元,付款日期為我院全部完成設計圖紙交付被告之時,並約定逾期付款按每日_____‰支付違約金。契約簽訂後,我院已按約定履行了全部契約義務,而被告卻未按契約完全履行義務,僅陸續支付__________元,尚欠設計費__________元至今未付。經催要未果,故原告訴至貴院,請求支持原告的訴訟請求,以維護原告的合法權益。
此致
___________人民法院
具狀人：_________________設計院(蓋章)
法定代表人：_________________(簽章)
__________年_____月_____日
附：
契約副本__________份。
本訴狀副本______份。