大型工程契約範本 篇1
契約編號：
訂立契約雙方：
定作人：（以下簡稱甲方） 定作人法定代表（負責）人： 簽約人： 定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話： 定作人機構地址： 傳真電話：
承攬方：（以下簡稱乙方） 承攬方法定代表（負責）人： 簽約人： 承攬方營業執照： 施工資質： 承攬方施工項目經理： 手機： 承攬方機構地址： 傳真電話：
銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：
根據《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包契約條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方生產樓裝飾工程順利竣工，雙方達成以下契約條款：
第一條 標的 本契約甲方委託乙方製做的g裝飾件及安裝工程標的額約為：X元。
第二條 製作gc裝飾件規格、單價（單價款單位：平方米人民幣元） 註：以上每平方米gc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，gc裝飾件的總平方米及契約總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條 工程概況及承包範圍
1、工程名稱：X局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點X局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：gc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；
4、承包方式：包工包料（gc裝飾材料廠商：）；
5、工程造價：本工程總造價按乙方於_年____月____日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條 工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本契約簽章生效之日起計天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條 甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條 乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；
2、認真組織施工，嚴格按《gc外裝飾工程施工驗收標準》施工；
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責任工程質量不符合契約要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條 工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計，應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；
2、乙方帶料進場開始施工____日內，甲方撥付工程總價%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起____日內，再撥付工程總價%;
4、工程質保金為工程總價%,質保期_年。質保金在_年後無工程質量問題時，於_年____月____日付清。
第八條 施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為契約附屬檔案進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後____日內，組織驗收，超過____日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條 乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的gc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_年，如出現質量問題，乙方_年內為甲方更換gc裝飾件，兩年內維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證小時趕到現場；
2、乙方承諾對本單位安裝的gc裝飾件工程，進行終身維護；
3、因甲方原因造成的gc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條 雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減契約價款外，甲方還應從乙方契約貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按契約要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除X元違約金。
4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日X元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條 糾紛的處理 當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交仲裁委員會仲裁；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條 附則
1、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方： 乙方：
簽約人： 簽約人：
簽約地點：
簽約日期：XX年____月____日
大型工程契約範本 篇2
甲方：
乙方：
甲方將位於學校園內幼稚園，圖書閱覽室(五間)的小型維修工程承包給乙方，經雙方同意該項工程承包事宜達成如下協定。
一 承包方式為乙方包工包料，並自行解決施工所需要的設備等。乙方在施工中全程對施工安全負全部責任，甲方負責提供水，電，場地等。施工中乙方因管理不善造成施工人員以外的第三者人身財務損失，乙方負全部責任，與甲方無關。
二 此項工程為甲方幼稚園，圖書閱覽室(五間)鋪地板磚，換頂棚刮膩子。該項工程總造價為50300元(詳見工程預算書)。
三 施工要求：
1 工期：從20xx年5月18日至20xx年7月18日
2 乙方要按甲方的施工要求保證施工質量。維修結束後，由甲方邀請主管部門項目辦按施工要求驗收。
四 付款方式：由乙方墊資，甲方分期付款。
五 本契約由甲乙雙方文本上籤字或蓋章之日起生效。 契約一式三份，甲乙雙方各執一份，主管部門一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
大型工程契約範本 篇3
甲方：乙方：甲方現將鴻園小區工程承包給乙方。雙方達成協定具體如下。
一、乙方全額墊資。
二、本期工程建築總面積大約叄萬平方米。樁基礎混結構。一切完工後交予甲方驗收（房屋質量、外牆磚、油漆、門窗扶手、水電管道線路等，註：若外牆磚全為實貼，價格雙方再議。
三、本工程________年____月年年____日竣工，總施工天數為 個晴天日，施工中遇到下列情況工期應順延，
1、工程量變化，設施變更，基礎處理等延誤時間。
2、非乙方原因造成停工，停電累計超過 小時。
四、甲方的權利和義務：
1、甲方負責協調乙方施工中所發生的糾紛與矛盾。
2、甲方必須做好施工現場三通一平工作（即電通、水 通、路通場地平整）。好後，兩周內施工隊進場施工，超出兩周時間保證金伍萬元罰沒。
3、在施工過程中，乙方必須加強安全管理，如發生安全意外事故，一切責任及費用均由乙方自己負責，與甲方無關。
五、乙方的權利和義務：
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖施工。
2、乙方全權採購施工所需的一切材料，如不符合標準的甲方有權制止。
3、乙方不承擔任何費用，因甲方原因導致工程停工一切損失由甲方承擔，因乙方原因導致停工的一切損失由乙方承擔。
六、工程價格和結算：
1、每平方米價格為850元，總價按竣工實際面積結算。
2、甲方預售房屋的預售款交予乙方低算工程款，如不交雙倍罰款，甲方保留百分之五保證金，________年後房屋無開裂、滲漏、傾斜、下沉等問題後清算給乙方。若乙方將房屋交付給甲方之日起至8個月內房屋沒有出售，乙方有權按契約價收回將房屋出售。
七、本契約依法訂立，即具有法律約束力，雙方均應嚴格執行。
八、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。甲方乙方________年____月____日