工程申訴書 篇1
申訴人：_________________(基本情況)
申訴人___________對_______________人民法院______年__________月__________日字第_____號________________，提出申訴。
請求事項：_________________(根據具體案情，可請求人民法院維持、撤銷或部分撤銷、變更行政機關的處罰決定等)_____________
事實與理由：_________________(從生效判決或裁定認定事實是否清楚、證據是否確定、充分，適用法律是否正確，審判是否符合法定程式等方面提出意見)________________
__________________
此致
_____________人民法院
附：_________________原審___________書抄件_____份
申訴人：_________________
年月日
工程申訴書 篇2
發包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方的室內裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協定：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：
1.2 工程內容及做法（室內裝飾裝修工程施工項目預算表）。
1.3 工程承包方式：雙方商定採取下列第
（1）種承包方式。
（1）承包方包工、包料；
（2）承包方包工、部分包料；
（3）承包方包工、發包方包料（發包方提供裝飾裝修材料明細表）。
1.4 工程期限______個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
1.5 契約價款：本契約工程造價為（大寫）：
,小寫：
元。本價格為裝飾工程預算書
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第
（2）種方式提供：
（1）發包方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）發包方委託承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份（詳見裝飾裝修工程設計圖紙）；
第三條 發包方義務
3.1 開工前____2____天，為承包方入場施工創造條件。包括：清理施工現場，以不影響施工為原則；
3.2 提供施工期間的水源、電源；
3.3 負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關係；
3.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
3.5 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承包方義務
4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；
4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；
4.3 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協定（或變更項目預算表），同時調整相關工程費用及工期。
第六條 材料的提供
6.1 由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方，雙方共同驗收並辦理交接手續；
6.2 由承包方提供的材料、設備（承包方提供裝飾裝修材料表），承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，並接受發包方檢驗。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）發包方同意工期順延的其他情況。
7.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延； 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。
7.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。
7.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延； 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的，返工費用由承包方承擔。
第八條 質量標準：雙方約定本工程施工質量標準：，施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由____市裝飾辦對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合契約 約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔；經認證工程質量符合契約約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第九條 工程驗收和保修
9.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）水電施工改造完工， 開關插座定位驗收； 防水層經48小時試水不漏；
（2）泥工粉砌新牆完畢， 牆、地磚鋪貼完工；
（3）木工吊頂，木製品完工；
（4）全部工程完工。 承包方應提前兩天通知發包方進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。
9.2 工程竣工後，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清後，辦理移交手續。
9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月後收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。
第十條 工程款支付方式10.1 契約簽定後，發包方按約定向承包方預付工程款總價的70%,即
；隨進度到批刮牆面前付到工程款25%，即
；剩餘5%，即
工程驗收後付清。10.2 工程驗收合格後，承包方應向發包方提出工程結算，並將有關資料送交發包方。發包方接到資料後____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單（室內裝飾裝修工程驗收單）並簽字。10.3 如甲方需要發票，工程款全部結清後，承包方向發包方開具正式統一發票（稅金另計）。
第十一條 違約責任1
1.1 契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。1
1.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。1
1.3 因一方原因，造成契約無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。1
1.4 發包方未按期支付每次工程進度款的（驗收簽字____日內），每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元，七天后乙方可中止契約。1
1.5 由於承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金髮包價2‰元。
第十二條 契約爭議的解決方式本契約在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列
第二種方式解決：
（一）提交____市裝飾辦處理。
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 幾項具體規定工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的地點。
第十四條 其他約定事項：
_______________.
第十五條 附則1
5.1 本契約 經雙方簽字（蓋章）後生效，契約履行完畢後終止。1
5.2 本契約簽訂後工程不得轉包。1
5.3 本契約一式____貳____份，雙方各執___壹___份。1
5.4 契約附屬檔案為本契約的組成部分，與本契約具有同等法律 效力。承 包 方（簽字）：
發 包 方（簽字）：________年____月____日
________年____月____日
工程申訴書 篇3
發包方： （以下簡稱甲方)承包方： （以下簡稱乙方）乙方委派 為項目負責人， 為現場負責人，負責現場管理工作。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程項目協商一致，訂立本契約。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、分項工程名稱：橋樑分項工程。
3、工程地點：
第二條 承包內容本標段 -橋樑樁基、系梁、耳背牆、肋板、立柱、蓋梁及上部構造、梁板、預製梁的所有工程 。
第二條 承包方式
一、承包方式
1、乙方按包工、包質量、包安全及文明施工、包驗收合格、包保養的方式承包本工程。
第三條 額外工程量發生的圖紙變更等情況，由業主認可的監理等人員進行簽字，並給付乙方相應資金。
第四條 付款方式
1、當工程-橋樑樁基、系梁、耳背牆、承台、肋板、立柱、預製梁及上部構造完工並由甲方、監理驗收合格後甲方給乙方撥付工程款的百分之 。橋板安裝和橋面混凝土完工合格後給付百分之 。護攔等其他工程全部完工併合格後給付百分之 。
第五條 施工工期
1、本分項工程必須按甲方及業主要求的施工工期按時完成。
2、乙方必須按甲方排出的進度計畫組織足夠的機械設備及人力進行施工，技工、力工進場人數按甲方要求人數進場。如果進度計畫完不成並且施工人數達不到項目部要求的人數，甲方按規定人數每少一人每天罰款 元或有權不經乙方同意自己另外安排人員或其他施工隊伍來完成，大、小工按人頭算每人每工日 元，在乙方進度款或結算款中扣除。
3、每個分項工程如果乙方不能按甲方要求的時間開工和完工，甲方有權作出相應的經濟處罰，處罰標準按情節輕重每天可處以 元。嚴重者甲方將另外安排施工隊伍進場施工，所增加的費用（按雙倍計）在乙方工程款或結算款中扣除。
4、乙方不能用以任何理由停工或變相停工方式來要求甲方處理，在停工期間，每停工一天，甲方將扣乙方工程款元作為賠償由於乙方停工給甲方帶來的經濟與聲譽損失，此款可以當月扣或者在結算中扣除。連續停工三天時，甲方從停工
第三天起有權另選施工隊伍進場施工。乙方作自動退場處理。
5、乙方自動退場，甲方將乙方所剩的工程款全部作為乙方的賠償金賠償給甲方，彌補甲方的各項損失。
6、如果因業主及甲方原因延誤工期，經甲方簽證後，工期相應順延。施工進度必須滿足業主和監理的要求，否則甲方有權依照監理和業主的要求進行處罰。
第六條 質量標準及管理要求
一、質量標準
1、本工程應達到的質量標準：按照設計檔案及國家、公路施工技術規範、質量驗收標準、施工技術條件、施工指南及相關規定進行施工，工程一次合格率100％，質量達到合格標準。
2、凡因乙方原因造成工程質量達不到驗收標準，乙方必須在甲方規定時間內無償返工直至達到質量驗收標準，否則甲方不予驗工計價。勒令不改者，甲方有權提前單方面解除契約，同時乙方負責承擔由此給甲方造成的所有損失。
二、管理要求
1、乙方在施工期間必須服從甲方人員的管理，遵守甲方制定的各項規章制度。在施工現場中，服從甲方相關人員的合理調配、安排，服從甲方的進度、質量和安全的管理。
2、由於乙方質量原因造成的返工、材料損失、工期損失及相關責任由乙方承擔。
第七條 安全生產、文明施工管理要求
1、嚴格執行國家頒布的各項政策和安全法規、規程，及其它相關的標準、規範。
2、遵守甲方制定的各項安全規章制度，服從甲方相關人員的管理。
3、遵守甲方制定的文明施工規章制度，服從甲方的管理。
4、乙方從事特殊工種的人員必須持證上崗。
5、若乙方在生產過程中由於違反各種規程制度引起安全事故，乙方負全部責任，並且由此導致的政府相關部門、建設辦與總監辦的處罰由乙方自行負責，同時甲方也將追究乙方的責任。
第八條 雙方責任
一、甲方責任
1、負責技術交底和施工控制測量及對乙方的施工進行監督、指導、檢查。
3、按期召開生產調度會，及時解決施工中出現的問題，按月下達施工生產計畫，並檢查落實情況。
4、 對乙方的施工進度、質量、安全進行檢查、監督。對不合格工程有權責令乙方返工，限期整改並進行經濟處罰。對屢次整改無效的，視為乙方違約，甲方有權終止契約並責令其無條件退場。5 、對乙方所完成合格工程量每月底進行驗工計價。6 、工程量以設計圖紙工程量計量，若設計數量錯誤按最終設計變更圖紙進行計算。
7、及時通知監理對乙完成的工序驗收。
8、對臨時駐地建設只提供臨時用地。
二、乙方責任
1、 嚴格按照施工設計圖紙和國家及交通部頒發的施工規範、技術要求組織施工，完成甲方下達的施工生產計畫。
2、 甲供材料因乙方管理不善、浪費等，超指標消耗的材料按甲方本契約附屬檔案二（甲供材料數量、價格表）或雙方確認材料價格的200%的價格收取材料費，工程支付款中扣除。由乙方自購的材料，如果乙方找任何理由、藉口不願購買，為不耽誤工期由甲方代購的，購買費用為材料費用加收10%管理費用，從乙方計價款中扣除。
3、 乙方在甲方處領用的周轉材料（定型模板除外）、設備、機具等為有償使用，按市場租賃單價收取租賃費，並由乙方自行負責保管、維修、養護，如若丟失或損壞由乙方承擔賠償責任。
4、 材料損耗：鋼材損耗率為1%，混凝土損耗率為1%，超出規定損耗率部分甲方按其原價的兩倍從乙方工程款中扣回
5、 遵守國家、地方公司和甲方的有關政策規定、要求，文明施工達標，材料堆放整齊，創建標準化工地。隨時接受甲方、公司、建設單位及工程監理的技術指導和監督檢查，認真做好施工原始記錄。
6、 承擔由於自身原因造成的返工和不合格工程的一切損失。
7、 加強文明施工，保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到契約條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
8、 做好施工現場的環保、防火、防盜、防洪、照明、保衛及安全防護設施工作（文明材料由甲方負責）,並承擔相應費用與責任。
9、 承擔所屬人員、設備的調遣、撤場等全部費用。
10、 在施工中應聽從甲方的統一指揮，自覺搞好和其他單位的關係。1
1、 如果因自身原因中途主動退場，乙方必須提前一個月以書面報告形式上報甲方，待甲方批准後方可退場，否則，視為乙方違約，因此造成甲方工程施工的一切損失由乙方賠償。1
2、 施工現場必須按公司的統一部署標準設定。1
3、 乙方內部發生勞資糾紛，甲方不承擔任何責任，並追究乙方責任。同時甲方有權扣除乙方的工程款直接撥付工人工資與乙方租用其它施工設備、機具的租金（若有）。1
4、 每施工完一道工序，經甲方和公司技術人員及監理工程師檢驗合格後，方可進行下道工序施工；乙方提前6個小時通知甲方，未按規定通知甲方到現場進行檢查，需重做檢查，檢查和返工的費用均由乙方承擔。1
5、 應接受甲方及監理工程師的隨時抽查和重點檢查，並提供必要的檢查條件。1
6、 配合甲方試驗人員做好各種材料的取樣及試件的製作。1
7、 現場用電應按有關要求進行搭設。1
8、 乙方進場的人員及小型機械設備必須滿足施工進度的要求，如果趕工期甲方要求增加機械設備及人員，乙方必須無條件的服從。
第九條 工程質保期和質保金
1、工程缺陷責任期為兩年，工程保修期為________年。從工程通過交工驗收合格之日起計。
2、質量保修金：按乙方工程結算總價的%計。在整個工程兩年缺陷責任期滿，若乙方所施工工程不存在缺陷，兩年期滿後一個月內付清；若乙方所施工工程存在缺陷，業主扣除了甲方的部分質量保修金，則甲方也相對應扣除乙方的部分質量保修金，餘額退還乙方。
第十條 爭議解決
1、雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則協商解決。
2、向____省____市仲裁委員會申請仲裁。
第十二條 其他
1、禁止乙方以任何方式將本工程的全部或部分轉包或分包給他人。
2、本契約自雙方簽字及甲方蓋章後生效。工程竣工驗收合格、工程餘款結清，自行終止。
3、本契約未盡事宜，雙方共同協商解決或簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
4、本契約一式四份，甲方執三份，乙方執壹份。甲方：乙方：________年____月____日____日