建設工程所需借款契約書 篇1
借款人：
身份證號：
住址：
聯繫電話：
出借人：
身份證號：
住址：
聯繫電話：
甲方因本人需要，向乙方申請人民幣貸款，乙方同意向甲方發放上述貸款。甲、乙雙方遵照有關法律規定，經協商一致，訂立本契約。
第一條乙方同意出借金額為人民幣￥___元，借款於本協定生效後按本協定第二條約定的方式支付。
第二條本契約雙方同意選擇第項作為乙方向甲方支付借款的方式：
1、銀行轉帳方式收款：乙方通過銀行轉帳方式給付款項的，甲、乙雙方應保留銀行劃款記錄，甲方收到款項後，應為乙方出具本人簽署的收條或收據;
2、現金方式收款：乙方通過現金方式給付款項的，乙方應保留銀行取款憑證，甲方收到款項後，應為乙方出具本人簽署的收條和收據。
第三條本次借款月利率為%。
第四條借款期限為天，自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。
第五條甲方保證該貸款的用途符合法律規定，因所借款項用於法律所限制或禁止的用途導致的任何責任均由甲方獨立承擔。
第六條甲方在借款期限屆滿時一次性償還本金，按月支付利息。
第七條本協定履行期間，出現下列情況之一的，乙方有權要求甲方提前償還全部借款本金及利息，甲方或甲方的繼承人、法定監護人應在收到乙方發出通知後5日內一次性償還借款本金和實際發生的利息：
1、甲方提供虛假或非法的證明、信息或資料;
2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失蹤、喪失民事行為能力。
第八條甲方違反本約定的，乙方有權提前收回借款。
第九條如甲方未按約還款和支付利息，則需支付日萬分之五的違約金。
第十條因本次協定有關事項辦理公證、登記、轉讓、第三方協助、稅收或律師見證時，該費用由甲方承擔。
第十一條與本協定有關的任何爭議，雙方同意向乙方住所地的人民法院提起訴訟。
第十二條本協定所登記的地址為當事人接收通知、傳真、及其他檔案的地址，一方當事人和有關司法機關以的方式向另一方發出相關的法律檔案，不論對方是否收悉，發出檔案三日後即視為送達。
第十三條本協定一式陸份，甲乙雙方各執一份，登記機關執四份。
甲方：
身份證號：
簽訂日期：
乙方：
身份證號：
簽訂日期：
建設工程所需借款契約書 篇2
甲方：____________有限公司
乙方：____________
丙方：____________
甲乙雙方基於____________年____________月____________日簽訂的二份《借款契約》，甲方借取乙方____________萬元，在借款逾期後，甲方仍然不能還款。針對還款事宜，雙方經過協商一致特簽訂此還款協定：
一、甲方借取乙方的____________萬元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息，甲方分三次全部還清，分別於____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、於____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、餘下的借款本息於20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息後本、利隨本清的方式進行。
二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前，乙方有權參與甲方的位於____________的______________項目的銷售資金管理，甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理，具體方式是在位於____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑑中加入乙方本人的印章，該印章由乙方保管和使用，在甲方還清借款本息後，由甲乙雙方共同取消或變更該印鑑印章，乙方退出該項目的資金管理。
三、甲方若違反本協定約定，除借款本金仍按月利率35‰計息外，還應當向乙方支付違約金 _____________萬元，同時將乙方的借款本息一次性全部還清。
四、丙方自願為甲方履行上述協定承擔連帶擔保責任，擔保範圍包括但不限於借款本息及違約責任。
五、因履行本契約發生糾紛，由三方協商解決，協商不了，在乙方戶籍所在地人民法院進行訴訟解決。
六、 本協定一式三份，甲、乙、丙各持一份。本協定自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。
甲 方：_____________有限公司(蓋章)
甲方代表：_____________
乙 方：_____________ 丙 方：_____________
建設工程所需借款契約書 篇3
工程名稱：____________
工程地點：____________
契約編號：____________
(由設計人編填)
設計證書等級：__________
發包人：_____________
設計人：_____________
簽訂日期：____________
深圳市規劃與國土資源局監製
發包人：___________________________
設計人：___________________________
發包人委託勘察人承擔__________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 本契約依據下列檔案簽訂：
1.1 《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》。
1.2 《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.3 《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓契約書》。
1.4 國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.5 建設工程批准檔案。
第二條 本契約設計項目的內容：
2.1 工程名稱：_______________________。
2.2 設計指標
┌──────┬─────┬──────┬───────┬─────┐
│建設用地面積│建築總面積│規定建築面積│建築高度或層數│建築覆蓋率│
├──────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
││ ││ │ │
└──────┴─────┴──────┴───────┴─────┘
第三條 發包人應向設計人提交的有關資料及檔案：
┌──┬────────────┬────┬──┬────┬────┐
│序號│資料及檔案名稱稱 │檔案編號│份數│提交日期│有關事宜│
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│1 │用地方案圖 │││││
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│2 │《建設用地規劃許可證》或│││││
││《土地使用權出讓契約書》│││││
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│3 ││││││
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│4 ││││││
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│5 ││││││
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│6 ││││││
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│││││││
├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤
│││││││
└──┴────────────┴────┴──┴────┴────┘
第四條 設計人應向發包人交付的設計資料及檔案：
┌──┬───────┬──┬────┬────┐
│序號│資料及檔案名稱稱│份數│提交日期│有關事宜│
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
├──┼───────┼──┼────┼────┤
││ ││││
└──┴───────┴──┴────┴────┘
第五條 本契約設計收費估算為____元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
┌─────┬──────┬──────┬────────────────┐
│付費次序 │占總設計費%│付費額(元)│付費時間(由交付設計檔案所決定)│
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│第一次付費│20%定金││20%定金│
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ ││││
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ ││││
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ ││││
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ ││││
├─────┼──────┼──────┼────────────────┤
│ ││││
└─────┴──────┴──────┴────────────────┘
說明：
1.提交各階段設計檔案的同時支付各階段設計費。
2.在提交最後一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協定。
4.本契約履行後，定金抵作設計費。
第六條 雙方責任
6.1 發包人責任：
6.1.1 發包人按本契約第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及檔案，並對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓契約書》的有關規定及國家有關標準進行設計。
6.1.2 發包人提交上述資料及檔案超過規定期限15天以內，設計人按契約第四條規定交付設計檔案時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計檔案的時間。
6.1.3 發包人變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協定(或另訂契約)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。
在未簽契約前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。
6.1.4 發包人要求設計人比契約規定時間提前交付設計資料及檔案時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。
6.1.5 發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6 發包人應保護設計人的投標書、設計方案、檔案、資料圖紙、數據、計算軟體和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及檔案不得擅自修改、複製或向第三人轉讓或用於本契約外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。
6.2 設計人責任：
6.2.1 設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓契約書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規範、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建築技術經濟指標計算規定》，按契約規定的進度要求提交質量合格的設計資料，並對其負責。
6.2.2 設計人採用的主要技術標準是：______
6.2.3 設計合理使用年限為______年。
6.2.4 設計人按本契約第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及檔案。
6.2.5 設計人交付設計資料及檔案後，按規定參加有關的設計審查，並根據審查結論負責對不超出原定範圍的內容做必要調整補充。設計人按契約規定時限交付設計資料及檔案，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取諮詢服務費，收費額由雙方商定。
6.2.6 設計人應保護髮包人的智慧財產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況並給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。
第七條 違約責任：
7.1 在契約履行期間，發包人要求終止或解除契約，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
7.2 發包人應按本契約第五條規定的金額和時間向設計diyifanwen.com人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，並書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計檔案不審批或本契約項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。
7.3 設計人對設計資料及檔案出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責採取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____%。
7.4 由於設計人自身原因，延誤了按本契約第四條規定的設計資料及設計檔案的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
7.5 契約生效後，設計人要求終止或解除契約，設計人應雙倍返還定金。
第八條 其他
8.1 發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協定或技術諮詢服務契約。
8.2 設計人為本契約項目所採用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本契約第四條規定設計人交付的設計資料及檔案份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。
8.3 本工程設計資料及檔案中，建築材料、建築構配件和設備，應當註明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。
8.4 發包人委託設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。
8.5 發包人委託設計人承擔本契約內容之外的工作服務，另行支付費用。
8.6 由於不可抗力因素致使契約無法履行時，雙方應及時協商解決。
8.7 本契約發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在契約中約定仲裁機構，事後又未達成仲裁書面協定的，可向人民法院起訴。
8.8 本契約一式____份，發包人____份，設計人____份。
8.9 本契約經雙方簽章並在發包人向設計人支付訂金後生效。
8.10 本契約生效後，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完契約規定的義務後，本契約即行終止。
8.11 本契約未盡事宜，雙方可簽訂補充協定，有關協定及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本契約組成部分，與本契約具有同等法律效力。
8.12 其它約定事項：_____________________
發包人名稱： 設計人名稱：
(蓋章) (蓋章)
法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)
委託代理人：(簽字) 委託代理人：(簽字)
住所：住所：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行帳號：銀行帳號：
建設行政主管部門備案：鑑證意見：
備案號： 經辦人：
備案日期： 年 月 日鑑證日期： 年 月 日
建設工程所需借款契約書 篇4
借 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 貸 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約，共同遵守。
第一條 借款用途：________________________________________
第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；
第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在契約規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限：借款方保證從________年____月起至________年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有許可權期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計畫、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更契約條款時，由雙方簽訂變更契約的檔案，作為本契約的組成部分。
第六條 代款方保證按照本契約的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。借款方如果不按契約規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 本契約條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條 本契約經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本契約一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)代表人：____________ 代表人：________年____月____日 ________年____月____日
返
建設工程所需借款契約書 篇5
發包方(全稱)：(以下簡稱為甲方)承包人(全稱)： (以下簡稱為乙方依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致，訂立本契約。
一、工程概況
1、工程名稱：中學電焊維修工程
2、工程地點：學校操場欄桿及桌球場。
二、工程承包範圍與承包方式
1、承包範圍：學校主路東欄桿圍牆進行維護維修;同時焊接安裝八個桌球台架子。
2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、契約工期
1、土方開工日期：定為________年____月____日
2、工期要求：預計工期一個月。
四、質量標準
1、工程質量標準：按規範要求施工，並服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案，該預案必須經甲方認可。
4、乙方於本契約簽訂____日內，向甲方交納1000元質量保證金。
五、契約價款本契約內所有工程量按中標預算價格計算，不得擅自提價，工程實際總價不得超出中標價格，超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式：
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建築發票，否則甲方有權延遲付款，並不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成，甲方支付乙方總成工程款的70%並退還保證金;
七、竣工驗收本契約所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的，對本契約範圍內的工程頒發的竣工驗收證明內註明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任
1、乙方有下列情形之一的，甲方有權終止本契約，並由乙方承擔全部責任：乙方無故停工達三天以上，且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故，或文明施工無法達到契約要求，經甲方通知整改後未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包，分包工程的，甲方除追究責任外，乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止契約後，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本契約未盡事宜另行協商，商定條款與本契約同時有效。
十、本契約一式貳份，甲、乙方各份，雙方簽字並交清保證金後生效。甲方(簽章)：法人代表：乙方承保人
建設工程所需借款契約書 篇6
工程項目名稱：_________________
委託方：_________________
服務方：_________________
工程建設項目管理契約
建設單位：_________________
項目管理單位：_________________
根據國家及地方頒布的有關法律、法規及條例，結合工程的具體情況，經甲、乙雙方友好協商，甲方委託乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務，並就具體事項達成如下一致協定。
第一條詞語定義
1.1業主：_________________在協定書中約定，具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位：_________________在協定中約定的，具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的，接受業主單位委託的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3項目經理：_________________企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委託代理人。
1.4設計單位：_________________指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.5監理單位：_________________指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.6代理單位：_________________指受發包人的合法委託，以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作，並具有相應資質等級證書的單位。
1.7承包單位：_________________在協定書中約定，被項目發包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價諮詢單位：_________________指業主委託的負責本工程造價諮詢並取得相應工程造價諮詢資質等級證書的單位。
1.9工程：_________________指業主和管理單位在協定書中約定的承包範圍內的工程。
1.10項目管理酬金：_________________指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。
1.11工程前期：_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。
1.12施工準備期：_________________自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。
1.13施工實施期：_________________自工程開工至按施工契約完成了項目全部任務為止的階段。
1.14竣工驗收期：_________________承包人按施工契約完成了項目全部任務，提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價諮詢：_________________指具有造價諮詢資質的單位受發包方的委託對工程項目進行造價控制的活動。
1.16施工監理：_________________指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。
1.17管理期限：_________________協定書中約定的服務期限。
1.18開工日期：_________________指發包人、承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期：_________________指發包人、承包人在協定書中約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙：_________________指發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。
1.21契約關係：_________________指發包方和承包方通過契約(協定)來約定各自的權利和義務的平等關係。
1.22管理關係：_________________指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地：_________________指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式：_________________指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。
1.25工程項目總投資：_________________指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。
1.26項目建設周期：_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收：_________________指承包人按契約完成的項目全部任務，經驗收合格，由發包人組織驗收的活動。
1.28竣工結算：_________________指承包方全部完成了協定書中約定的內容，交工之後，向發包方進行的最終工程價款結算的活動。
1.29竣工決算：_________________指建設項目竣工後，由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。
1.30竣工備案：_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯動試車：_________________指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前，按照設計規定的工程質量標準，進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試運行。
1.32違約責任：_________________指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。
1.33索賠：_________________指在契約履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償的要求。
1.34不可抗力：_________________指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
1.35小時或天：_________________本契約規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。
1.36審計：_________________由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。
1.37項目管理月報：_________________由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包：_________________指由發包方指定單位分包部分工程內容。
1.40竣工資料：_________________指在協定中約定或按國家有關規定，承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。
1.41重大變更：_________________指業主或由於客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上，分期或合併建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業主代表：_________________業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。
第二條組成本契約的檔案
1、本項目管理契約;
2、附屬檔案：_________________項目管理的工作內容和職責(若分列);
3、本契約實施過程中經雙方協商一致的補充契約檔案。
第三條工程概況
工程名稱：_________________
工程地點：_________________
建築面積：_________________
項目建安總投資(暫)：_________________
第四條項目管理服務方式
本工程由甲方委託乙方並在甲方領導下實施項目管理，提供全過程建設管理和諮詢服務。
乙方派出由項目經理、專業技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段，根據甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計畫、組織、控制和協調等管理和專業諮詢服務。
第五條項目管理的依據
1、項目管理契約檔案;
2、與本工程建設有關的政府部門的批准檔案;
3、與本工程有關的其它契約檔案;
4、經業主批准的項目管理計畫書;
5、與工程有關的工程建設法規、規範、驗收標準。
甲方(蓋章)
法定代表人(簽章)
乙方(簽章)
年 月 日
建設工程所需借款契約書 篇7
甲方:_________________公司
乙方:_____________________________有限公司
關於乙方訴甲方建設工程契約糾紛一案，經甲乙雙方協商一致達成協定如下:
1、甲方向乙方支付工程款及相關費用總計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,並約定根據2、3條款的完成情況於__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。
2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項後，應將涉及該工程的有關工程的所有技術資料轉交給甲方，甲方出具收到手續，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。
3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應將涉及該工程的屋頂防水工程做完並驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。
4、乙方給甲方提供有關該工程的所有工程款項的發票，甲方向乙方另行支付開具發票的費用________萬元人民幣。
5、本協定自簽署之日起三日內，雙方應向_________市___________區人民法院提交本協定一份，申請法院出具調解書。
6、雙方關於該建設項目的糾紛至法院出具調解書後終結，今後互不追究。但乙方仍應承擔國家的建築物的保修、維修等義務。
7、本協定自甲、乙雙方簽字或蓋章後生效，本協定一式叄份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區人民法院一份，同樣有效。
甲方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人:_________________ 地址:_________________
乙方(簽字或蓋章):_________________
法定代表人: _________________地址:_________________
_________________年_______ 月 ______日
建設工程所需借款契約書 篇8
甲方：乙方：經甲乙雙方協商，按照《民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》、《建築工程施工契約》（GF—19999—0201），及國家建築安裝工程有關建築市場勞務承包管理規定，為了明確雙方的權利和義務，特制定本契約。
一、工程名稱：
1、工程地點：____市沙安居工程（兩棟小區安居高層）
2、工程概況：約平方米（以實際建築面積為準）。
3、年日進場（以甲方通知開工日期為準）。
4、承包形式：勞務契約，土建勞務用工。
二、承包內容：
1、主體泥作工程：磚砌體砌築，砂漿試件製作，內外裝飾，地面（包括公共部地磚，二次結構構造柱門窗過梁的澆築）。屋面及散水等所有土建泥作項目（含泥水作業所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品）。
2、砌體工程：該工程的室內外填充牆砌築及女兒牆零星砌築施工等。
3、室內抹灰：牆面抹灰（含鋼材網安裝拉毛等），門窗安裝後的塞口抹灰等。
4、樓地面工程：陽台、廚房主、衛生間、室內及裙房（公用走道、樓梯間等）施工圖包含的所有內容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰（不包括外牆塗料、裝飾、保溫層），兩棟補貼兩個磨兒機。
5、各項工種施工完結，人走場清，負責所有樓層清理工作，掃地出門達到交房標準。
三、工程承包標準：該工程中所有承包範圍實行包乾制： 元㎡（以建築面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結算，最後以甲、乙雙方的結算數據為準，原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可，計工按 元工日，小工按 元工日結算）。
四、按建築面積如下分項目支付工程月進度款：
1、砌體工程： 元㎡
2、內抹灰： 元㎡
3、抹灰： 元㎡
4、地坪： 元㎡
5、公用部分及屋面： 元㎡
6、散水： 元㎡
五、付款方式：甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款，在每月____日前計量，在次月____日以內支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，餘款二個月內付清。
六、保證金：乙方自願簽約契約時向甲方繳納工程質量保證金20萬。
七、保證金退還：乙方在結構磚體完工後退還50%，餘款在內抹灰完工後全部退還。
八、甲方責任：。
1、甲方確保簽訂契約之日起6個月內磚工進場砌磚，否則退還保證金20萬元正，並補乙方違約金6萬元整。
2、甲方嚴格執行契約，工程款準時到位。
3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。
4、甲方確保乙方施工需周轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備，乙方不承擔費用。
九、乙方責任：
1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理，遵守甲方的各項規章制度，如違規甲方的各項規章制度，罰款自行負責，並進行教育，嚴重者退出工地。
2、乙方對甲方的技術要求，圖紙交底等須無條件的認真執行，嚴格交底要求和規範施工。
3、乙方對罰款：安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求為止，返工所需工料自行負責。
4、乙方承擔自己現場機具維修。
5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工，安排好生產。
6、主體施工時，乙方現場管理人員不得少於2人，分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。
7、庫房管理、生活區、後勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行，保證現場達標，獲市安全文明施工工地。
8、乙方必須專人管理安全生產工作，如發生在乙方承包範圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負責20%。
9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。
10、乙方自行負責開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。1
1、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責。1
2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。
十、質量要求及相應處罰：
1、嚴格遵守國家現行的施工規範及強制性規範條文進行施工。
2、現澆結構工程，嚴禁出現孔洞現象，出現一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發生亂鋸材料，發現每次罰款100—200元，並負責整改達到質量要求。
3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。
4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。十
一、治安管理：乙方人員進場小得因任何原因發生打架、鬥毆、聚眾鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象，一經發現，甲方將給予乙方 300—500元次罰款，情節嚴重者，將呈報公安機關。十
二、本契約未盡事宜，雙方協商解決。契約履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。十
三、本契約一式叄份，甲方執一份，乙方執二份，甲乙雙方簽字後生效，均具有同等法律效力。由圖紙設計變更原因，造成建築面積內的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________________年____月____日
________年____月____日
建設工程所需借款契約書 篇9
甲方____________________ 代表人__________________________乙方____________________ 代表人__________________________依照《民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協定：
一、工程概況
1、 工程地點______________。
2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。
3、 承包方式：雙方商定採取下列____種方式。
（1）包工包料;
（2）包工、包部分材料；
（3）包工不包料。
4、 工程期限及保修期：工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，並由乙方開具工程保修單。
5、 契約價款及付款方式：本契約總價為（大寫）：_______________________（小寫）________________元，契約生效後，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：___________________支付時間_________________________________支付金額_________________________________開工前三天支付（契約總價60%）___________元________年____月____日支付（契約總價35%）___________元雙方驗收合格支付（契約總價5% ）___________元工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算單，並將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，並在簽字同時結清工程餘款，工程發票（契約總價）中所應繳納的稅金由甲方承擔。
二、雙方應盡的責任及義務甲方：
1、 開工前_____天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，採取保護措施；
2、 提供施工期間的水源、電源，並承擔相應費用；
3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關係；
4、 不得變動建築主體或者承重結構，如確需折改原建築結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；
5、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，並承擔相應費用；
6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督；
7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。乙方：
1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計畫，交甲方備案認可；
2、 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程；
3、 負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應儘快負責修復；
4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，儘量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工後負責清掃施工現場。
三、工程變更
1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯繫，並簽訂書面變更協定後，方能進行該項目的施工。
2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。
四、材料、設備的供應
1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，並應按施工進度計畫及時供應到現場，並事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續後由乙方負責保管，並收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。
2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。
3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可後再行使用。
4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其後和損失均由乙方承擔。
五、質量標準及驗收
1、 本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。
2、 工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束後，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。 如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字後，結清工程餘款，工程保修單即行生效
3、 如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。
4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合契約約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合契約約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。
5、 室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施）的建築裝飾材料。工程完工後，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的`“民用建築工程室內環境污染控制規範”，進行室內環境的檢測，並提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號檔案精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最後一個環節，應列入工程預算中，檢測結不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。
6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，並另簽補充契約。
六、工期延誤
1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：
（1） 工程量變化和設計變更；
（2） 不可抗力；
（3） 甲方同意工期順延的其他情況。
2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、 甲方不按期支付工程款，契約工期相應順延。
4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
七、工程監理若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理契約》，並將監理單位、監理工程師的姓名、聯繫電話及其職責等通知乙方。
八、違約責任
1、 契約雙方中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠給對方造成的直接經濟損失。
2、 契約生效後，在契約履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見並辦理契約終止手續的情況下擅自解除契約，應按契約總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除契約，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行契約時，應及時通過另一方法辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
3、 甲方責任：
（1） 未按契約規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。
（2） 由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。
（3） 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。
（4） 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付契約價款1‰的滯納金。
（5） 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建築結構設備管線，乙方有權拒絕施工。
4、 乙方責任
（1） 工程質量不符合契約規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。
（2） 乙方擅自折改原有建築結構或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔。
（3） 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。
（4） 由於乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付契約價款1‰的滯納金。
九、契約爭議的解決方式本契約在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
十、其它約定事項
1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委託乙方負責，其費用由甲方負責。
2、 施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好後交付甲方使用。十
一、附則
1、 雙方另有約定，可簽訂補充契約。
2、 本契約（包括附表）經雙方簽字（蓋章）後生效，契約履行完畢後終止。
3、 本契約和補充契約具有同等法律效力。
4、 本契約簽訂後工程不得非法轉包。
5、 本契約一式______份，雙方各執_____份。甲方：________________
乙方：_________________代表人（簽章）：______
法定代表人（蓋章）：___
經辦人：_________電話或手機:___________
電話或手機:____________________年____月____日 ________年____月____日
建設工程所需借款契約書 篇10
外牆粉刷施工契約工程承包人（甲方）：勞務分包人（乙方）：依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，鑒於公司與工程承包人已經簽訂施工承包契約，雙方就工程外牆抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本契約。
一、承包內容及承包方式：
1、承包內容：外牆面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；
2、承包形式：包工不包料
二、粉刷質量標準及要求：
1、嚴格按照國家建築行業質量檢驗評定標準及建築裝飾裝修工程質量驗收規範（GB50210－20）標準驗收。
2、施工及使用過程中出現的由於乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢並驗收合格。
三、勞務報酬結算與支付：
1、結算價格：完成契約內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。
2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束後，付工程總價的50﹪；餘款在本抹灰分項工程結束後三個月內結清。
四、工期：本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。
五、甲方責任：
1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更後需重新明確項目內容和數量，進行協商並及時辦理簽訂補充協定。
2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、鬥毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。
六、乙方責任：
1、乙方進入施工現場後，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全
第
一、質量第
一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領導指揮，並遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，並按
第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。
3、總進場施工人數按施工勞動力計畫。如由於施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除契約並更換隊伍。
4、做好文明安全施工，並堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生。
5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規範要求執行，如造成浪費由乙方承擔。
七、安全施工與檢查：
1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位後，由於勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。
2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。
八、糾紛解決：在契約履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。
九、其它：
1、由於不可抗力因素致使契約無法履行時，雙方及時協商解決。
2、本契約未盡事宜，雙方友好協商並簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
3、雙方履行完契約全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，並經工程承包人驗收合格後，本契約即告終止。
4、本契約共三頁，契約一式叄份，甲方執貳份、乙方執壹份。工程承包人：勞務分包人：代表：代表：________年____月____日
建設工程所需借款契約書 篇11
發包方：_________(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
簽訂時間：________年____月____日
簽訂地點：_________?根據《_____》和《建築安裝工程承包契約條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本契約。
第一條?工程項目
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________
三、工程項目批准單位：_________批准文號_________(指此工程立項有權批准機關的文號)項目主管單位：_________
四、承包範圍和內容：_________(詳見工程項目一覽表);工程建築面積_________(平方米);其它：_________
五、工程造價：_________(萬元)，其中土建：_________(萬元)，安裝：_________(萬元)。
第二條?施工準備
一、發包方：
_________月____日前做好建築紅線以外的三通，負責紅線外進場道路的維修。
_________月____日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水錶、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。
3.本契約簽訂後_________天內提交建築許可證。
4.契約簽訂後_________天內(以收簽最後一張圖紙為準)提供完整的建築安裝施工圖_________份，施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)_________份。
5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，並做好三方簽署的交底會審紀要，在_________天內分送有關單位，_________天內提供會審紀要和修改施工圖_________份。
二、承包方：
1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;
3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計畫，材料設備、成品、半成品等進場計畫(包括月計畫)，用水、用電計畫，送發包方。
第三條?工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天(日曆天)，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
二、開工前_________天，承包方向發包方發出開工通知書。
三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證後，工期相應順延：
1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;
2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3.不屬包干係數範圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由於施工無法進行的原因而影響進度;
4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;
5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6.未按契約規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條?工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到：_________
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案和國家頒發的建築工程規範、規程和標準進行施工，並接受發包方派駐代表的監督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：
1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格後方可用於工程;
2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用於工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意並發正式書面通知和發包方派駐代表簽證後，方可用於工程;
3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章後，方可進行下一道工序;
4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，並及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;
5.承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建築工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，並經設計建設單位簽證後實施;
6.工程竣工後，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條?建築材料、設備的供應、驗收和差價處理
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方採購;
三、發包方供應、承包方採購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用於工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用於工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法：_________
第六條?工程價款的支付與結算?工程價款的支付和結算，應根據中國XX銀行制定的基本建設工程價款結算辦法執行。
一、本契約簽訂後____日內，發包方支付不少於契約總價(或當年投資額)的%備料款，計人民幣_________萬元;臨時設施費，按土建工程契約總造價的_________%計人民幣_________萬元，安裝工程按人工費的_________%計人民幣_________萬元;材料設備差價_________萬元，分_________次支付，每次支付時間、金額_________
二、發包方收到承包方的工程進度月報後必須在____日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到契約總價的_________%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到契約總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收後，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之_________的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的.，應由發包方承擔。
六、本契約造價結算方式：_________
七、承包方在單項工程竣工驗收後_________天內，將竣工結算檔案送交發包方和經辦的銀行審查，發包方在接到結算檔案_________天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦的銀行審定後撥款。
第七條?施工與設計變更
一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計檔案，承包方按修改或變更的設計檔案進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，並調整契約造價。
三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意後採取實施，其節約的價值按國家規定分配。
四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。
第八條?工程驗收
一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關於基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定標準》和_____有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術檔案為依據。
二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格後，發包方須及時辦理驗收簽證手續。
三、工程竣工驗收後，方包方方可使用。?在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、範圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建築工程保修辦法(試行)》執行。
第九條?違約責任?承包方的責任：
一、工程質量不符合契約規定的，負責無償修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、工程不能按契約規定的工期交付使用的，按契約中
第九條關於建設工期提前或拖後的獎罰規定償付逾期罰款。?發包方的責任：
一、未能按照契約的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工，應採取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達____日後不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。
五、不按契約規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條?糾紛解決辦法?任何一方違反契約規定，雙方協商不成，按以下第_________項方式解決：
一、向_____機關申請_____;
二、向人民法院起訴。
第十一條?附?則
一、本契約一式_________份，契約附屬檔案_________份。甲乙雙方各執正本一份，其餘副本由發包方報送經辦的銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的契約，送建築的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。
二、本契約自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款後終止。
三、本契約簽訂後，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協定，作為本契約的補充契約。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：
_________?________年____月____日?________年____月____日
建設工程所需借款契約書 篇12
建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自願的原則，簽訂本協定書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協定書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關係，保障施工現場環境保護工作順利進行。
甲方的權利、責任和義務：
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，並對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。
施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規範。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。
建築垃圾、生活垃圾分類存放，並應及時清理，現場出入口要設定洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。
遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，採取有效揚塵防治措施。
施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要採取有效揚塵措施，堆放整齊，並配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。
砼泵、車輛清洗處應設沉澱池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。
由於沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。
乙方的權利、責任和義務：
貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。
進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料淨腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),並放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。
施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。
四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。
水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。
施工現場強噪聲機具應採取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。
所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。
由於沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。
補充條款：
補充條款如下：
加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。
現場道路每天定人進行清掃、灑水;
所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理
按《揚塵取費[ ] 號檔案》規定增加費率建築1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。
資金投入使用情況：
施工道路及主要出入口： 元
工地施工道路及加工區域： 元
固定式沖洗設備： 元
密目網： 元
標示標牌： 元
噴淋、噴霧系統： 元
其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元
視頻監控裝置： 元
建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：
負責人簽字： 負責人簽字：
年 月 日 年 月 日
建設工程所需借款契約書 篇13
一、基本建設借貸契約示範文本
借款人：____________________
貸款人：____________________
根據《_____》及有關規定，借款人為基本建設向貸款人申請貸款，經貸款人審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本契約共同遵守。
第一條借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用於______________。預計分年用款為;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元。
實際分年用款以國家批准的年度投資計畫和上級行下達的信貸計畫為準。
第二條借款人保證從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計畫為：
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元;
_______年_______萬元;_______年_______萬元。
第三條貸款利息：按年息_______%計算，按季計收並計算複利。借款人如不能按本契約規定的分年分次還款計畫歸還的部分作逾期處理，加收利息30%。在本契約有效期內，如國家利率變動，本契約貸款利率亦作相應調整。
第四條歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為：__________________________________________
借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協定作為契約附屬檔案。
第五條貸款到期，借款人如不能按期償還，由擔保單位代為償還，擔保單位在接到貸款人還款通知三個月後仍未歸還，貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第六條因國家調整計畫、產品價格、稅率，以及修正概算等原因需要變更契約條款時，由雙方簽訂變更契約的檔案，作為本契約的組成部分。
第七條貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款人的經營管理、計畫執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款人如果不按契約規定使用貸款，貸款人有權收回部分貸款，並對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條本契約自簽章之日起生效，貸款本息全部清償後失效.
第九條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解，協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交___________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條其他約定事項：_________________________________________________
第十一條本契約正本三份，借款人、貸款人、擔保單位各執一份，副本_______份。
借款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
貸款人：(簽章)_____________________法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
擔保單位：(簽章)___________________法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
二、借款契約的概述
借款契約的名片：是借款人向貸款人借款，到期返還借款並支付利息的契約。
1.當事人的權利義務
(1)貸款人按照約定可以檢查、監督借款的使用情況。一方以欺詐、脅迫手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下所形成的借貸關係，應認定為無效。
(2)借款人還應當按照約定的期限返還借款。對借款期限沒有約定或者約定不明確時，當事人可以協定補充;不能達成補充協定的，借款人可以隨時返還，貸款人也可以催告借款人在契約期限內返還。但借款人可以在還款期限屆滿之前向貸款人申請展期，貸款人同意的，可以展期。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發放借款，提前收回借款或者解除契約。
2.借款利息的規定
(1)借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，應當按照實際借款數額返還借款並計算利息。
(2)對支付利息的期限沒有約定或者約定不明確，當事人可以協定補
充;不能達成補充協定時，借款期間不滿1年的，應當在返還借款時一併支付;借款期間1年以上的，應當在每屆滿1年時支付，剩餘期間不滿1年的，應當在返還借款時一併支付。
(3)自然人之間的借款契約對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息;約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規定。
建設工程所需借款契約書 篇14
木門定製契約範本
木門定作契約
__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本契約，共同信守。
1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的家具後，如有餘料應退還給甲方。
2.規格標準：_________________按圖紙式樣規格製作。
圖號
家具名稱
單位(個)
數量
單價
總價
油漆顏色
交貨日期
以上總計加工費人民幣(大寫) _______________
3.技術標準：_________________按統一規定的企業標準執行。
4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。
5.任何一方不履行本契約致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。
本契約一式四份，雙方各執兩份。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
經手人：_____________經手人：______________
__________年_____月_____日簽訂
建設工程所需借款契約書 篇15
反訴人(本訴被告)：____________________，男，漢族，出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。
被反訴人(本訴原告)：________________，男，漢族，出生於 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.
本訴被告：__________________________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________瀋陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;
本訴被告：________________________建設集團有限公司，住所地：________________路。
反訴請求
1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;
2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。
事實與理由
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外牆瓷磚工程契約，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外牆粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照契約約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。
此致
_____________區人民法院
反訴人：_________________
_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日
建設工程所需借款契約書 篇16
設工程民法典律風險防控措施本文關鍵字：建設工程，防控，措施，風險，契約
建設工程民法典律風險防控措施本文簡介：摘要：在建設工程的契約中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來，伴隨著建築行業的快速發展，卻湧現出很多法律糾紛案件。
究其原因，主要是對建設工程契約中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法
建設工程民法典律風險防控措施本文內容：
摘要：在建設工程的契約中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來，伴隨著建築行業的快速發展，卻湧現出很多法律糾紛案件。
究其原因，主要是對建設工程契約中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析，力求找到防範這類風險的有效策略，為建築行業的整體發展提供支持。
關鍵字：建設工程契約;法律風險防控
近些年來，雖然我國的建築行業法規體系建設已經取得了一定的成績，但伴隨著建設項目的日益增多，無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。
且風險一旦發生，責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任，甚至將企業推入到生存危機當中。
因此，建築施工單位必須提高自身的法律風險防範能力，實現企業的長期健康、穩定發展。
1建設工程契約的法律風險種類
11採購契約
在建築施工的過程中，會涉及到多種物資的採購，同時產生多種物資採購契約。
在這些物資採購契約中，就存在很多不合理、不明確、不公平之處，給其它後續工作帶來諸多風險隱患。
例如在機械設備採購契約中，只標明了採購價格和生產廠家，卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些契約缺少當事人簽名，或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。
對方一旦出現違約行為，無法通過這種信息不全的採購合理進行追責，給違約方逃避責任提供了可乘之機。
12分包契約
現階段，很多施工單位會將部分施工環節進行分包，分包的內容、形式有多種多樣，承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。
在這種情況下，雙方簽訂的分包契約就顯得非常重要了。
但實際情況是很多分包契約並不具有任何法律效力，所謂的分包契約只是形同虛設而已，還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂契約，造成很多不合法的轉包和分包現象。
例如由於分包單位根本不具備施工資質，只能將承包項目進行再次轉包，最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。
13擔保契約
施工單位在進行風險擔保時，往往會涉及到很大的金額。
一旦擔保業務出現問題，就會對企業的經濟效益造成極大的衝擊和影響。
具體的說，擔保契約風險主要包括：契約內容不具法律效力、高報金額、契約內容與實際情況不符、契約雙方責任劃分不明確等等。
14勞動契約
勞動契約風險主要是來自於施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。
具體風險包括：短期僱傭不簽訂勞動契約，或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款，個別約定不合法、不合理;契約內容與我國相關法律不能有效吻合，導致勞動契約不具任何法律效力。
2工程契約的階段性風險
21契約簽訂階段
施工單位在契約簽訂階段的風險問題主要包括：首先，在招標環節中，對相關單位的經營資質營審核不細緻、不到位。
其次，在契約條款中，對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確，也缺乏合理性;還有，契約內容與國家的法律法規相違背，沒有體現出公平性與公正性，契約中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。
22契約履行階段
契約履行是雙方對契約內容給予保障和落實的主要階段。
因此，這一環節對於建設工程來說非常重要。
但是，在雙方履行約定的過程中，卻存在著很多的風險隱患。
具體表現為以下幾個方面：首先，業主在履行契約的過程中存在某種違約行為，但施工單位卻沒有及時發現，或沒有及時做出反應，最後導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次，施工單位在履行契約的過程中，不能對執行過程進行有效管控，導致施工契約執行不到位或不充分，對各類契約檔案管理的效果也不夠好，嚴重影響著契約的執行效果。
23契約終止階段
之所以現階段工程契約存在很大的風險隱患，是因為一些施工單位忽視了契約中止後的風險防範措施，往往都是片面地認為契約的風險僅僅存在於契約簽訂和契約履行階段，覺得契約終止階段不會對自身造成什麼負面影響和傷害。
其實，這種想法是錯誤的。
如果在這一階段施工單位對契約資料保管得不夠到位或不夠嚴密，就容易導致契約中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，給企業帶來極大的風險隱患。
3建設工程民法典律風險的防範措施
31完善相關管理制度
要想實現建設工程契約的有效管理，首先要建立起完善的契約管理制度。
對施工中的具體情況進行全面、細緻的審查，並結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測，從而對契約中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正，或通過雙方和協商進行修訂。
在契約起草階段，雙方要對條款內容進行積極的補充與完善，這對於施工契約的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。
企業要想很好規避契約風險，就要提高施工單位的準入標準，嚴格把控相關審核流程，最大限度的提高契約的法律效力，使自身利益在法律的框架內得到有效保護。
32強化責任意識與法律意識
為了避免契約履行過程中出現不可控的風險，想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識，使雙方能夠充分地了解和學習與建築行業相關的法規法律和制度政策，確保工程契約的各項內容與相關法律規定的高度契合。
企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識，保證建築工程契約各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。
只有這樣，才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛，保證施工過程的順利推進，提高了建設工程契約的踐行力與約束力。
33對履行契約的過程加強監管
強有力的過程監管能夠保證契約的有效執行，確保各項條款的有效落實。
施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門，對施工過程進行監管，確保每一個環節都符合質量要求。
針對契約中的主要條款，相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細緻、及時到位的檢查。
只有這樣，才能有效保障契約條款的落實情況。
與此同時，施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法，對於在防範法律風險工作中具有突出貢獻者，要給予相應的獎勵，對於給企業帶來風險或造成損失的人員，要視情況給予一定的處罰，最大限度地避免由於法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。
34提高管理人員的業務水平
對於建築工程的承建雙方企業來說，契約管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。
因此，必須加強契約管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神，進而提升他們的綜合素質水平。
企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓，規定契約管理人員必須持有從業資格證才能上崗，也可以結合培訓內容進行業務考核，確保培訓的實際成效。
只有這樣，才能使契約管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。
4結束語
在建築行業中，不論是建設單位還是施工單位，民法典律風險都會或多或少的存在，企業應將其視為推動自身快速成長的動力。
在日常經營和施工管理的過程中，不斷完善自身的管理體系，做好工作人員培訓工作，從而對法律風險進行有效控制與防範，使企業能夠在可控的風險範圍內實現健康發展，強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。
建設工程所需借款契約書 篇17
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯繫電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》，被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
原告人：_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
建設工程所需借款契約書 篇18
訂立契約雙方：
建設單位：____，以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位)：____市(縣)____區(鎮)____街(路)____號房主(代表人)____，以下簡稱乙方。
根據____建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本契約，以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地範圍內共有____結構的住房__幢__間，共__平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建築面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責於__年__月__日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積就按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條 乙方應於__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方於乙方搬遷後__日內一次付給乙方搬遷費__元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助__元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助__元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助__元取暖費，並按規定補助增加的公共運輸月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位於__，共__套__間，__層__號，配有__等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人，授權他(她)在契約文本和其它檔案上籤字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按契約履行義務。乙方如經甲方按契約規定安置住房後，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其它：____。
本契約自甲乙雙方簽字之日起生效，契約生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請契約管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本契約正本一式二份，甲乙雙方各執一份;契約副本一式__份，交__市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__等單位各留存一份。
建設單位(甲方)：____(公章) 拆遷戶(乙方)代表人：____(蓋章)
地址：____ 家庭18歲以上成員：____(蓋章或簽名)
代表人：____ 地址：____
電話：____
銀行帳戶：____
__年__月__日訂
建設工程所需借款契約書 篇19
工程名稱（以單位工程為準）：___________
發包方：（甲方）_______________________
承包方：（乙方）_______________________
工程名稱：________________________
本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限
自工程竣工驗收並取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建築、一般工業建築、構築物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；
2.建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月；
3.建築物的供熱及供冷為一個採暖期及供冷期；
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年；
5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及範圍
1.屋面漏雨；
2.煙道、排氣孔道、風道不通；
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚鬆動、有防水要求的地面漏水；
4.內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面脫落，牆麵漿活起鹼脫皮；
5.門窗開關不靈或縫隙超過規範規定；
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；
7.外牆板漏水，陽台積水；
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規範和設計要求；
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任
施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附後）之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價後的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：
（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。
（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。
2.本工程保修抵押金為__________________元。
金額大寫：____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為______________元。
保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。
六、爭議
甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工契約管理機構會同有關部門調解。不願通過協商或調解不成的，可以採取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁；
第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
七、契約生效與終止
1.本契約自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）後，本契約即告終止。
八、契約份數
1.本契約正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2.本契約副本____份，由甲乙雙方分送施工契約管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。
十、屬於設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。
十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________
承包方（施工保修單位）：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委託代理人：
聯繫電話：
開戶銀行：
帳號：
（公章）
保修契約訂立時間： 年 月 日
發包方（用戶）：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委託代理人：
聯繫電話：
開戶銀行：
帳號：
（公章）
年 月 日
建設工程所需借款契約書 篇20
_________________________(以下簡稱甲方)
__________________________(以下簡稱乙方)
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協商，達成如下協定：
一、工程量：__________________________。
二、工程要求：_________________________。
三、甲方責任範圍：___________________________。
四、乙方責任範圍：___________________________。
五、技術要求：___________________________。
六、工期、驗收程式及質保期：
1、施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發生項，結算時將從工程款直接扣除。
3、質保期：質保期_____年，驗收合格後付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規程，並簽訂安全、文明施工協定。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協商解決。
5、本協定作為契約附屬檔案，與契約具有同等法律效力。
甲方：___________________________
乙方：___________________________
日期：____年____月____日
建設工程所需借款契約書 篇21
發包人： (簡稱甲方)承包人： (簡稱乙方)依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本契約，供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點： ;
3、工程範圍：二樓房頂鋼架 。
4、承包方式： 包工包料。
5、承包面積為 ㎡，每平方價格為 元。
二、契約價款總計契約金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。
三、付款方式付款方式：工程完工後經甲方驗收合格後一周內付清全部工程款。本契約未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等效力。本契約以雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。甲方：乙方：________年____月____日
建設工程所需借款契約書 篇22
甲方乙方甲方將市汽車零配件交易中心展廳屋面防水工程承包給乙方施工。依照（民法典）及相關法律、行政法規、並遵循自願公正、誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商，達成以下協定。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包施工範圍：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。
四、施工期限：總工期天，必須保證工程質量。（雨雪天氣或不可抗力因素順延）
五、材質要求：
1、b高聚物改性瀝青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。
2、乙方進場材料必須現場切割抽檢材料樣品，經監理甲方抽檢確認。若抽檢不合格，乙方應當及更換。
3、卷材4厚，達到國標，冷底子油必須符合建築工工程屋面防水質量標準要求，嚴禁加水調兌稀釋，卷材和冷底子油必須具備質量合格證和質量檢測報告。
六、施工質量
1、必須嚴格按屋面卷材防水施工操作程式要求施工。排水排氣管根部等必須用石油瀝青熱油氈灌填縫密實。泛水細部（包括排水、排氣、女兒牆根部等）處理的卷材必須上翻足夠的尺寸，卷材鋪設搭接方法必順水搭接，卷材搭接之間寬度要足夠，嚴密。
2、屋面防水施工完畢，必須經監理、甲方個月期限觀察無滲透現象發生，質保期年。
七、面積計算方式和單價
1、以屋面面積加女兒牆泛水高度作為計算面積、總價 元2，其中人工元2材料元2
2、工程結款：經監理、甲方驗收合格後付工程款的%，剩餘的 %年後無質量問題無息返還。
八、施工注意事項：
1、乙方及其工人在施工過程中，要嚴格遵守安全生產施工操作程式，嚴禁高空拋物，嚴禁違章作業，嚴禁在女兒牆壓頂部位上打跳，翻作，走動，若因違反安全生產操作程式，違章作業的相關規定，造成的人身傷害及財產損失，均由乙方自行處理並承擔全部經濟和法律責任。
2、乙方應服從甲方監理的正常管理，施工期間發生違紀行為，將給予經濟處罰。
3、乙方在工程施工過程中，對環境或第三人造成損害時，應當承擔損害賠償責任，與甲方無關。竣工驗收之前乙方退場時，必須清理現場，否則，甲方有權委託其他單位清理，由此產生的費用由乙方承擔。
九、契約爭議；
1、出現本協定規定的不可抗力的事件而給工程本身造成損失，乙方應承擔自身責任範圍內的一切經濟損失。
2、本契約在履行過程中若發生爭議，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，可向當地人民法院提起訴訟。
十、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效應，本契約經甲，乙雙方簽字蓋章之日起生效甲方；乙方聯繫電話：聯繫電話X日期：日期
建設工程所需借款契約書 篇23
抗訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司
法定代表人：_________________
被抗訴人(一審原告、反訴被告)：______________________
法定代表人：_________________
抗訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起抗訴。抗訴的請求和事實理由如下。
抗訴請求
1、請求撤銷一審判決，依法改判;
2、請求依法判令被抗訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，抗訴人依法提出抗訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
抗訴人：______________
20__________年__________月__________日
建設工程所需借款契約書 篇24
發包人（全稱）：____________
承包人（全稱）：___________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內容：_____________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附屬檔案1）工程立項批准文號：________
資金來源：__________________
二、工程承包範圍
承包範圍：_____________________
三、契約工期：
開工日期：_______________________
竣工日期：_________________________
契約工期總日曆天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：___________________
五、契約價款
金額（大寫）：_______________元（人民幣）
￥：_____________________________元
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括：
1、本契約協定書
2、中標通知書
3、投標書及其附屬檔案
4、本契約專用條款
5、本契約通用條款
6、標準、規範及有關技術檔案
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間：________年__________月__________日
契約訂立地點：___________________________
本契約雙方約定____________________________後生效。
發包人：（公章）__________承包人：（公章）____________
住所：______________住所：_______________
法定代表人：___________法定代表人：______________
委託代表人：_____________委託代表人：______________
電話：__________________電話：___________________
傳真：__________________傳真：________________
開戶銀行：_______________開戶銀行：______________
賬號：___________________賬號：__________________
郵政編碼：_____________郵政編碼：______________。
建設工程所需借款契約書 篇25
年度編號：_________
項目級別：_________
立契約單位：
_________（簡稱借款方）
_________銀行_________行（簡稱貸款方）
借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協定外，特簽訂本年度契約。
第一條 借款方根據批准的年度基本建設計畫，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用於_________建設工程，不得挪作他用。
預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。
第二條 貸款利率為年息_________％，計算複利。
第三條 年度中間，國家調整基建投資計畫和利率等，本契約應作相應修訂和補充。
第四條 建設期間或項（目竣工後，雙方應簽訂借款契約，借款契約總額包括本契約的借款額。借款契約生效後，本契約同時失效）。
第五條 本契約正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。
借款方（蓋章）：_________
法定代表（簽字）：_________
地址：_________
_________年____月____日
簽訂地點：_________
貸款方（蓋章）：_________
地址：_________
法定代表（簽字）：________
開戶銀行及帳戶：_________
簽訂地點：__________
________年____月____日
建設工程所需借款契約書 篇26
1.在研究了上述項目第契約段的招標檔案(含補遺書第________號—第________號)和考察了工程現場後，我們願意以人民幣(大寫)________________元(元)的投標總價，或根據上述招標檔案核實後確定的另一金額，遵照招標檔案的要求承擔本契約工程的實施、完成及其缺陷修復工作。
2.第契約段由k+至k+，長約________km，設計等級為高速公路，路面主要採用瀝青混凝土路面。有立交________處;特大橋________座，計長________m;大中橋________座，計長________m;隧道________座，計長________m，以及其它構造物工程等。
3.如果你單位接受我們的投標，我們將保證在接到監理工程師的開工通知書後，在本投標書附錄內寫明的開工期內開工，並在個月的工期內完成本契約工程，達到契約規定的要求，該工期從本投標書附錄內寫明的開工期的最後一天算起。
4.如果你單位接受我們的投標，我們將保證按照你單位認可的條件，以本投標書附錄內寫明的金額，提交履約擔保。
5.我們同意在從規定的開標之日起70天的投標檔案有效期內，嚴格遵守本投標書的各項承諾。在此期限屆滿之前，本投標書始終對我方具有約束力，並隨時接受中標。
6.在契約協定書正式簽署生效之前，本投標書連同你單位的中標通知書將構成我們雙方之間共同遵守的檔案，對雙方具有約束力。
7.我們理解，你單位不一定接受最低標價的投標或你單位接到的其它任何投標。同時也理解，你單位不負擔我們的任何投標費用。
8.隨同本投標書，我們出具金額為人民幣50萬元的投標擔保。如果我們在本投標檔案有效期內撤回投標檔案;或在接到中標通知書後的28天內未能或拒絕簽訂契約協定書;或未能提交履約擔保，你單位有權沒收投標擔保金，另選中標單位。
投標人地址：_________________
郵編：_________________
投標人：_________________
(全稱)(蓋章)電話：_________________
法定代表人或其授權的代理人傳真：
_________________(職務、姓名)(簽字)
日期：________年________月________日