設計勞務關係契約 篇1
甲方:
乙方:
甲乙雙方經充分協商就________________工業用地職工餐廳改造工程的施工圖設計合作達成以下一致意見:
一、項目基本情況
1、項目名稱:_______________________________________。
2、建設地點:_______________________________________。
二、契約工期
1、開工日期:_____年_____月_____日。
2、竣工日期:_____年_____月_____日。
3、契約工期總日曆天數:______天。
4、在施工中,若遇人力不可抗拒的自然災害而造成損失,工期延誤等,按建設單位對甲方的有關規定,並在對甲方實施後,甲方對乙方實施。
5、如在施工中,乙方未按照甲方及建設方的有關施工進度組織安排施工,造成建設方對甲方工期延誤進行罰款,甲方有權對乙方所承包的工程進行分割,並按所罰費用的雙倍對乙方進行罰款。
三、甲方的權利和義務
1、負責與建設單位聯繫業務技術有關事宜。
2、指定編寫設計要求與設計指南。
3、負責給乙方確定設計方案。
四、乙方的權利與義務
1、按提供的設計概念方案認真核實圖紙及各項指標。
2、設計成果必須滿足甲方的要求和現行的設計質量管理規定。
3、該項目設計成果滿足進度計畫、施工圖設計深度達到優質質量,按照設計審查相關部門的要求,修改並完善設計成果。
4、按照要求,提供電子版檔案、具體成圖參數。
五、勞務質量
1、乙方必須按照設計檔案、國家及有關部門現行技術規範及建設單位要求施工。
2、乙方必須服從監理和甲方現場人員的質量管理。
3、全部工程質量合格率100%。
4、由於乙方原因未達到上述標準造成工程質量不合格,甲方不予驗工,並有權責令其返工,所有費用由乙方自行承擔,直至達到質量要求標準,返工費用及違約責任全部由乙方承擔,工期不予順延。如建設單位對乙方承擔項目工程質量進行罰款,甲方將按所罰費用的雙倍對乙方進行罰款。
六、涉及計費及付款方式
1、設計費:按照________元/平米計算,總共約________萬元整(元),最後以施工圖面積結算。圖紙交付日期:_____年_____月_____日。
2、施工圖初稿交付後____日內,甲方支付乙方設計費________,即________元整。
3、依據初稿審核意見修改施工圖提交後,通過審查後七日內,甲方支付乙方設計費______%,即__________元整(元)。
4、剩餘部分圖紙提交後,通過審查並修改完成設計遺留問題後七日內,甲方支付乙方設計費_____%,即__________元整(元)。
七、社會保險
甲乙雙方協商約定,甲方按照國家和地方有關社會保險的規定,為乙方辦理意外保險,同時甲乙雙方均按統籌地區規定的費率及時足額繳納意外保險費。
八、本協定的簽訂和違約責任
1、本協定簽訂後,雙方應本著誠信的原則完全的履行協定,除非因不可抗拒的因素髮生,否則未經雙方一致同意,任何一方不得單方面解除協定,如有一方單面解除協定應承擔違約責任,給守約方造成的經濟損失應承擔賠償責任。
2、若乙方約定時間不能交付設計成果,按延誤天數每日扣除_____%的設計費。
3、乙方嚴格按照甲方提供的概念方案進行施工圖設計,甲方及時配合溝通,若中途有重大改變,經雙方協定,若乙方按照約定時間交付設計成果後,由於其他原因設計方案做重大改變或工程未實施,甲方在得之該情況後_____日之內,把相應的設計階段全部結清,乙方交付設計成果後三個月內結清全部設計費。
九、其他
1、甲、乙雙方本次協定友好合作結束後,甲方優先考慮乙方承擔後續設計任務。
2、本協定一式____份,甲乙雙方各執____份,具有同等法律效力。
甲方:(簽章)
經辦人:
地址:
聯繫電話:
______年______月______日
乙方:(簽章)
經辦人:
地址:
聯繫電話:
______年______月______日
設計勞務關係契約 篇2
抗訴人(原審被告):_________________某某有限責任公司
法定代表人:______________某某,董事長
住所地:__________________
代理人:______________律師事務所__________律師
被抗訴人(原審原告):_________________某某股份有限公司
法定代表人:______________某某,董事長
住所地:_________________省某某市某某縣某某街某某號
抗訴請求
1、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099-1號民事裁定書;
2、將本案移送至山東省濟南市某某區人民法院進行審理。
事實和理由
_____________。抗訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規定,屬於錯誤的裁定,應根照《民事訴訟法》第22條的規定,依據“原告就被告”的原則將本案移送至抗訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區人民法院)審理。具體理由如下:_________________
一、原審認定事實和適用法律錯誤
_________________
二、某某縣人民法院對本案無管轄權
_________________
三、本案應移送至抗訴人的住所地人民法院管轄,即_______________某某區人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟,應為無效,故應該以法定管轄界定本案管轄權;根據《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則,由於本案的抗訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區,因此抗訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區人民法院審理即符合法律規定,也充分體現了契約雙方當事人的真實意願,顯得更為合適。
綜上所述,抗訴人認為:_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤,必然導致裁判的錯誤,故抗訴人依法向貴院提起抗訴,望裁如所請。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
設計勞務關係契約 篇3
甲方:_________法定代表人:________聯繫方式:_________
法定地址:__________證件類型及編碼:______
電子信箱:____________銀行賬戶:__________
乙方:________法定代表人:________聯繫方式:________
法定地址:____________證件類型及編碼:_____電子信箱:______
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間契約如下:
第一條 合意事項雙方依本契約之約定成立居間關係,不適用其它勞務關係相關約定或規定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,並於契約撤銷期限經過,確定生效後,乙方始得按甲方「展業制度」之相關報酬標準支領報酬。
第三條 契約期間本契約自甲方完成相關程式並核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準。本契約以個月為一期,每期屆滿後個月內如乙方無異議則視同續約。
第四條 權利義務雙方同意遵守本契約之規定,乙方倘有違反本契約及其它相關辦法之約定,或為本契約約定範圍外之行為,致損及甲方或第三人權益時,應負損害賠償責任。
第五條 爭議的處理
本協定的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協定有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律的約束。
2.本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本契約之條款及甲方所訂其它相關辦法均為本居間契約之構成部份。本契約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關法律法規辦理。本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
委託代理人(簽章): 委託代理人(簽章):
______年___月___日______年___月___日