提供勞務者受傷賠償協定書 篇1
提供勞務者受傷賠償協定書
甲方（勞務接受方）：
身份證號：
乙方（勞務提供方）：
身份證號：
鑒於乙方長期向在甲方提供勞務，年月 日乙方在提供勞務過程中因自身過錯受傷，經醫院診斷傷情為： 。現甲乙雙方就乙方在提供勞務過錯中受害賠償事宜達成如下協定：
一、甲乙雙方確認截止本協定簽訂時止，因乙方受傷所產生的醫療費用已由甲方全部實際結清（乙方傷情可能產生的後續醫療費見第 二條約定）；
二、甲方一次性給付乙方人民幣元（大寫： ）（該款項包括但不限於乙方因本次受傷可能享有的殘疾賠償金、被扶養人生活費、住院一伙食補助費、誤工費、護理費、交通費、營養費、後續醫療費等全部費用），除本條約定款項外，乙方不得要求甲方支付任何款項。
三、因乙方自身存在過錯，前述第二條確定的金額與款項名目，系甲乙雙方根據各自過錯確定的結果，協定簽訂後，乙方不得再以後續治療等任何理由向甲方主張任何權利。
四、甲乙雙方確認截止本協定簽訂時止，因乙方提供勞務所應享有的勞務費等所有費用，已經全部結清，已由甲方實際支付給乙方。
五、甲乙雙方確認，自本協定簽訂時止，甲乙雙方間提供勞務關係即行終止。
六、本協定一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字時生效。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
提供勞務者受傷賠償協定書 篇2
抗訴人(一審原告)：_________________張__________，女，苗族，系__________省_______________二組，身份證號_____________，暫住__________市__________區_________________，電話：_____________。
被抗訴人(一審被告)：_________________寧波__________州_________________廠，地址：_________________市__________區_____________
負責人：______________，138066_______________6
抗訴人因提供勞務者受害責任糾紛一案，不服__________市__________區人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________號民事判決書，現提起抗訴。
抗訴請求
1、一審判決認定事實錯誤，證據不足，且適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判;
2、請求二審法院依法判決被抗訴人賠償抗訴人_________________元;
3、一、二審訴訟費用全部由被抗訴人承擔。
事實及理由
此致
__________市中級人民法院
抗訴人：______________
代理律師__________
_____年_____月__________日
提供勞務者受傷賠償協定書 篇3
甲方：_________________
乙方：_________________
一、分包名稱：_________________
二、工程施工範圍：_________________
三、工程質量標準：_________________
四、項目造價：_________________
五、工期：_________________
六、工程價款人民幣大寫：_________________,小寫：_________________元
七、支付方式：_________________
1、工程按進度付款：_________________每月25日前報本月完成工程量,經甲方驗收合格後,按契約單價付至工程量的70%工程款。工程竣工驗收合格後,付至工程量的95%工程款。剩餘5%留作質保金。保修期為二年,保修期結束後,工程無質量問題,一次性清。
2、最終結算按雙方確認後的實際工作量結算。
八、乙方守則：_________________
1、節約甲方水、電,文明施工,按雙方協商的工程標準定時、定量完成工作。工作人員施工時,應遵守安全操作規程,做到防患於未然,未按安全操作規程施工所造成的安全事故,乙方承擔全部責任。
2、工作中接受甲方的監督與檢查。
九、甲、乙方的權利及義務：_________________
1、甲方指派專人與乙方聯繫、協商各項事宜,為乙方免費提供水、電及物品存
1放室。
2、乙方授權承包人行使以下職責許可權：_________________
十、違約責任：_________________
在契約期內,任何一方未經對方同意不得隨意終止契約,否則將按違約處以違約罰款。
十一、乙方施工時,如遇不可抗拒力則工期順延。
十二、本契約未經事宜,雙方另行協商。
甲方(簽章)乙方(簽章)
負責人：_________________負責人：_________________
代理人：_________________代理人：_________________
電話：_________________電話：_________________
日期：______________