正規勞務分包契約協定書 篇1
甲方：________________項目經理部
乙方：________________(勞務輸出單位)
乙方同意為甲方在___________________工程項目提供勞務，經雙方協商達成勞務安全管理協定如下：
一、甲方是工程的總包單位，負責施工現場安全生產的綜合管理工作，乙方為勞務輸出單位，負責提供合格的勞務人員，並遵守甲方施工現場安全管理的各項規章制度。
二、乙方必須按甲方有關勞務用工的規定辦理用工手續，入場前向甲方提供相關安全生產資質證件和勞務人員名冊及人員合法證件，並接受甲方的審核。
三、甲方和乙方的責任：
1、甲方責任：
1.1甲方要按照國家和北京市的有關規定履行安全生產管理的職責，對乙方人員進行項目級入場安全教育、培訓、考核、並留有記錄。
1.2甲方應及時向乙方進行分部、分項工程的安全技術交底，並履行簽字手續。
1.3甲方應為乙方指派有經驗、懂技術、懂安全、責任心強的領工員，負責乙方日常的安全管理，做好班前講話工作，使安全生產活動處於受控狀態。
1.4甲方應根據施工生產的實際為乙方提供安全生產所需的安全防護設施、器具和用品。
1.5甲方應適時組織乙方作業人員開展安全生產活動，並積極徵求採納安全方面的合理化建議。
1.6發生傷亡事故，按照有關程式及時上報。
2、乙方責任：
2.1乙方負責人必須常駐施工現場，負責對所屬人員的日常管理和公司級、班組級入場安全教育及日常安全教育活動。成立施工現場安全管理小組，指定專(兼)職安全員並與甲方現場負責人保持密切聯繫，及時發現解決施工生產中的違章行為和隱患。
2.2乙方必須嚴格履行勞務用工手續，並保持人員的穩定，如更換增加新人必須向甲方及時匯報，補辦相關手續(註冊登記、安全培訓教育等)。
2.3乙方必須根據甲方施工生產計畫安排、安全技術交底內容要求組織施工生產，嚴格遵守各項操作規程。甲方未進行安全交底或防護不到位，存在安全隱患，乙方有權拒絕施工。
2.4乙方對各作業班組每天都要進行班前安全講話，並做好施工過程中的安全巡視和檢查，並留有記錄。
2.5乙方必須保證作業場所安全防護到位，自覺接受甲方管理人員的監督、檢查，及時解決存在的隱患和問題。
2.6乙方必須保證作業人員佩戴、使用符合國家規定的勞動保護用品。
2.7由於作業人員違章操作、違犯勞動紀律等或自身管理不到位造成的人員傷害事故，由乙方承擔全部責任。
2.8乙方在施工過程中發生傷害事故，應立即向甲方現場負責人匯報，雙方組織搶救、保護事故現場。乙方負責通知家屬，做好事故善後處理工作。
四、其他未盡事宜：__
五、附則
1、本協定自雙方簽字蓋章後生效，至勞動關係終止時結束。
2、本協定一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方單位：__(蓋章)
法人代表：__(簽字)
(或代理人)
乙方單位：__(蓋章)
法人代表：__(簽字)
(或代理人)
20__年_月__日
正規勞務分包契約協定書 篇2
原告：_________________
法定代表人：_________________
住所：_________________
被告：__________________________________
訴訟請求：
1、判令被告支付維修場地的費用29450元;
2、判令被告支付廠房與辦公房返修、拆除費用99300元;
3、判令被告賠償用建設工程時使用礦石作地基的費用3000元;
4、判令被告支付租用鏟車費75000元;
5、判令被告支付租用鏟車維修費用5021元;
6、判令被告承擔訴訟費。
事實與理由：
20__年經人介紹，原被告雙方達成口頭協定：由被告承建原告一、二廠房及辦公室、篩選廠與硬化一、二廠房地面、料廠地面等工程，並約定被告要保證工程的質量，原告要按時支付工程款。工程於20__年8月開工，於20__年6月基本完工，但在修建地基時被告卻使用部分礦石做基礎。20__年9月，一、二廠房及辦公室牆體多處裂縫、硬化的地面塌陷，篩選廠精礦池也發生下陷。每逢雨季，由於牆體裂縫雨水滲漏到地面形成淤泥嚴重影響了原告的生產、生活。就維修事宜經與被告多次協商，其只對辦公樓房頂做了防水處理，其餘一再以多種理由推脫，不得已原告只能對部分工程進行了維修，勉強使用。但現在辦公室後期工程(門、窗部分未安裝)未予完成，廠房已成危房急需重建，原告只能停產放假。20__年4月，被告承攬縣城河道治理工程，向原告提出租用鏟車一台，原告要求其若他廠內急用時必須送回。但當5月原告開乾選廠要用時，被告卻以種種藉口不予歸還直至9月10日才送回。在被告借用鏟車期間，因其違約原告不得已又向別人租用兩台，被告送回鏟車後，因無法正常使用進行維修共支付維修費25021元。
根據《建設工程質量管理條例》第26條：“施工單位對建設工程的施工質量負責”，被告應當對其所承建的工程質量負責，並對因質量問題而導致的危房承擔返修義務，或者承擔返修及拆除相關費用99300元。
綜上所述，由於生產車間屬於危房無法正常使用，原被告雙方就工程餘款及鏟車的租金和維修費用始終協商不成，達不成一致意見，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國民事訴訟法》的相關法律法規規定，特向貴院提起訴訟，請求依法審理，維護原告的合法權益。
此致
某縣人民法院
具狀人：_________________
_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日
正規勞務分包契約協定書 篇3
勞務發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)
勞務承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)
雙方同意根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程的權利、義務及經濟責任，經雙方協商同意簽訂如下協定。
一、 工程概況：
1.1、工程名稱：
1.2、工程地點：
二、 承包方式、內容、契約形式、單價、結算依據：
2.1、承包方式：本工程高壓旋噴樁甲方採取勞務分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包質量、包文明施工，要求乙方承包隊伍，主要工種必須要有上崗證書，並且編制人員花名冊交甲方存檔備查。
2.2、承包內容如下：
機械進出場安裝、機械維修、挖砌漿池、拌制水泥漿、樁機就位、調整垂直度、鑽孔、樁垂直度、及標高的控制、施工完畢後的場地清理等所有相關內容，還包括由於工程原因引起的樁不能連續施工和按甲方指令移位或停機等待狀態等因素、因樁體施工質量不合格而採取的應急措施費。
2.3、契約形式：本契約採用 固定單價 契約形式，以下均按此形式理解;
2.4、經雙方友好協商確定本工程的工程量及相應價款如下：
2.5、工程量結算依據：高壓旋噴樁的工程量按以下計算規則計算:高壓旋噴樁工程量按樁設計長度(以設計的樁頂標高至樁底標高，計算長度時不增加預留長度)乘以設計截面面積，以立方米計算。
2.6、本工程暫定總價 萬元(大寫人民幣: 元整),待工程結束後按實結算。
三、 雙方一般權利和義務：
3.1、發包人職責
3.1.1、提供合格的施工機械，施工前進行施工技術、質量、安全、文明施工的交底，
3.1.2、負責與上級部門的聯繫，為乙方順利施工創造外部條件
3.1.3、負責安排好乙方施工人員的住宿、衛廁等生活設施，吃飯由乙方自行解決。
3.1.4、提供必須的水、電用量(費用甲方負責)，保證道路的暢通和必要的施工場地。
3.1.5、負責對乙方施工過程中的尺寸、標高放線工作並及時提供施工圖紙和機械的零
3.2、承包人職責
3.2.1、乙方必須承擔契約內容的全部工作，確保工程按時、保質完成。
3.2.2、乙方委派 為駐現場代表，全權負責根據工地文明施工要求管理好自有班組，組織現場施工。
3.2.3、在施工過程中，按甲方的要求做好施工記錄，並交甲方統一匯總裝訂成冊。
3.2.4、按照甲方要求組織人力及時進場，保證工程及時完成。
3.2.5、乙方必須按甲方的要求進行安全生產、乙方不得擅自違反安全操作規程，對於
3.2.6、飲食由乙方解決，勞保用品由乙方解決。
3.2.7、乙方有權拒絕甲方不符合安全生產要求的指令，並提出自己的建議;不得在工
四、 協定工期(具體日期以開工、竣工報告為準)：
開工日期：
竣工日期：
協定工期總日曆天數：
乙方應根據實際周邊情況和甲方要求合理調配人員，確保工程安全按時完成。因為勞動力不足或其他原因造成工程進度逾時延期，除非承包人自身原因造成的工期延誤因素按雙方確認的日曆天順延外，則由乙方全額賠償總包所罰款項。
五、 工程質量：
5.1、工程質量必須符合甲方和圖紙的要求，質量等級為合格。
5.2若工程質量評定為不合格，由乙方負責返工修理直至合格，其返工的經濟損失由乙方承擔。
六、 付款方式：
七、質量保證金
證為保協定的嚴肅性，本工程保證金為總勞務款的 %，待開挖完畢經驗收符合質量要求，當天退還押金，若不符合本規定，按5.2條款處理。
八、 爭議的解決方法：
雙方協商解決;雙方協商不成按下列方式解決：
8.1、向上海仲裁委員會申請仲裁。
8.2、向人民法院提起訴訟。
九、附則：
9.1、本協定一式二份，甲、乙雙方各執一份。
9.2、本協定雙方簽字蓋章後生效，工程尾款結清後終止。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日