承包屋面製作安裝項目勞務契約 篇1
甲方：
乙方：
茲有乙方承包甲方03#生產廠房及成品倉庫廠房鋼結構屋面製作安裝 項目，根據《中華人民共和國民法典》和有關規定，按照平等、自願、協商一致的原則，雙方簽定勞務項目承包契約如下：
一、勞務承包項目：
鋼結構屋面製造和安裝等項目.
二、承包期限：
工程實際進度.
三、承包費用：
人工費用31萬
四、承包費支付方式：
乙方必須按甲方要求進行工作，甲方以現金一次性乙方支付承包費用。
五、甲方提供條件：
甲方向乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。
六、承包期內乙方的職責、任務和要求：
(一)、乙方及其所聘人員必須自覺遵守和服從國家、地方政府的法律法規和甲方管理規定和各項規章制度，愛護甲方的公共財物和設施及環境。
(二)、在承包期內，對所需人員的聘用、教育管理制度和對聘用人員的報酬待遇，由乙方自主負責決定。在承包期內乙方及所聘人員所發生的勞務糾紛、由於違章操作、不服從指揮造成的工傷、病殘和安全事故及處理全部由乙方自行負責。
(三)、具體職責、任務和要求：根據鋼結構圖紙按圖施工
七、契約的變更、解除或終止：
本契約已經雙方認真研究，慎重考慮而達成一致，均必須共同遵守，需要變更、解除或終止，必須經雙方協商並一致同意，未經雙方協商並一致同意不得變更、解除或終止。
八、違約責任：
(一)、甲方無故不按時向乙方支付承包費用，按承包費的5%向乙方支付滯納金。
(二)、如乙方未按職責、任務和要求履行職責，完成任務，甲方有權要求乙方從新整改，如整改無效，甲方有權按不底於承包費總額的10%扣減當月承包費。
(三)、乙方及其所聘人員對甲方公共財物、設施、設備和環境造成損失的，由乙方照價賠償。
(四)、甲、乙雙方任何一方不履行本契約義務或單方面變更、解除或終止的，各自向對方按契約期內承包費總額的20%支付賠償金。
九、未盡事宜：其它未盡事宜由雙方共同協商，簽定補充條款作為本契約附屬檔案，具有同等效力。與國家相關法律、法規相悖的，以國家法律、法規為準。
十、本契約一式二份，甲、乙雙方各持一份
甲方負責人簽字 ： 乙方負責人簽字：
住址： 住址：
身份證件號碼： 身份證件號碼：
年 月 日
承包屋面製作安裝項目勞務契約 篇2
標識標牌等製作安裝契約
甲方（加工方）：
乙方（承攬方）：
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就標識、標牌製作、安裝事項協商一致，訂立本契約。
第一條 標識製作概況
1.1 標識製作名稱： 標識標牌設計、製作、安裝標識製作。
1.2 標識製作地點： 。
第二條 標識製作承包範圍
2.1 本標識製作承包範圍包括但不限於以下內容：
（1）承攬方負責按照加工方確認的設計圖紙製作並安裝標識標牌，具體位置由甲乙方現場確定；
（2）一切為正常完成施工所需的雜項和勞務，無論是否明確列示於契約檔案之中。
第三條 契約工期
3.1 計畫開工日期： 年 月 日，以加工方書面通知的開工日期為準。
3.2 計畫竣工日期： 年 月 日，（以及經承攬方書面同意的延長期限）。
3.3 契約工期： 個工作日。
第四條 質量標準及材質標準
4.1 按照國家及 市現行的質量評定標準和施工技術驗收規範執行，達到合格等級。
4.2 材質標準：全部材料使用國家標準規範材料。
第五條 契約價款及付款方式
5.1 契約總價款： 元整（小寫：￥ 元整）。
備註：本契約為固定總價契約，固定總價組成詳見附屬檔案一：標識製作量清單。
5.2 付款方式：
（1）驗收完成後 日內，加工方支付契約結算總價款的 %，即￥ 元整；
（2）標識製作總價款的 %作為質量保證金（以下簡稱“質保金”），加工方在質保期（本契約規定為 年）滿以後的 日內，向承攬方一次性付清，質保金不計任何利息。如在質保期記憶體在質量問題需要維修或更換的，而承攬方未能及時回響的，直接扣除質保金支付，不足以彌補加工方損失的，由承攬方補足。
5.3 加工方向承攬方承諾按照本契約約定的期限和方式支付契約價款。
第六條 組成契約的檔案
6.1 組成本契約的檔案包括：
（1）契約協定書；
（2）標識製作量清單（A4×1P）。
第七條 標識製作的實施
7.1 承攬方在標識製作實施過程中不得使用非國家標準的材料、設備或使用不符合質量要求的材料、設備，如有使用，承攬方應按照加工方的要求立即更換，並且發生的材料和設備的費用由加工方在契約總價款中扣除，不予支付，如因此對標識製作實施造成延期或者其他損失的均由承攬方負責。
7.2 承攬方向加工方承諾按照經加工方確認過的設計圖紙進行製作和安裝施工。按照約定日期竣工，並承擔標識製作質量保證責任。且未經加工方同意，承攬方不得擅自將本契約標識製作向任何第三方轉包或者全部分包。在標識製作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，承攬方應當遵守所有適用的安全生產法規、規章、制度、標準，遵守安全施工的規定；應當採取必要和適當的措施，保持現場和標識製作的井然有序和安全可靠，以免發生安全事故，並承擔因自身安全措施不當所造成事故的責任和費用；設定必要的防護與警示牌，保證鄰近地區人員和財物的安全；配備必要的安全生產和勞動保護措施，加強對施工人員的安全教育。承攬方負責對施工過程中的人員和財物的安全負責，如果在標識製作實施、竣工及修補質量缺陷的過程中，出現安全事故導致的人員損傷、財產損失，由承攬方負責出面解決並承擔全部的賠償責任，如造成標識製作工期延誤的，承攬方並應承擔逾期交付標識製作的違約責任。
7.3 承攬方應嚴格按照標準、規範和設計要求執行安裝標識製作，隨時接受加工方委派的代表的檢查查驗，為檢查查驗提供便利條件。如果檢查、檢測、檢驗的結果表明，材料、設計或者工藝有缺陷或不符合本契約的約定，加工方有權拒收此材料、設計或工藝，承攬方應當立即修復上述缺陷並保證其符合契約檔案的約定。
7.4 承攬方應保證標識製作質量達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如實施的標識製作達不到本契約約定的質量要求，加工方可隨時要求承攬方返工，承攬方應在加工方要求的時間內完成並承擔返工費用，工期不予順延。
7.5 承攬方在標識製作實施完畢後，加工方 日內安排與承攬方共同進行標識製作驗收。如驗收不合格的，承攬方應在加工方要求的時限內完成修復工作，並承擔逾期交付的違約責任，給加工方造成其他損失的，承攬方並應賠償。
7.6 承攬方負責實施的標識製作通過加工方的驗收且加工方同意支付費用的，不免除承攬方對於項目標識製作的質量保證責任。承攬方保證交付的標識製作符合標識製作所要求的技術規範、質量標準，如標識製作出現任何質量問題，承攬方應負責修復並承擔全部責任。如因承攬方實施的標識製作質量不合格導致安全事故，對於所造成的人身、財產損失，承攬方應承擔全部的賠償責任。如果加工方因承攬方實施的不合格的標識製作而遭受任何損失的，承攬方應向加工方進行賠償使加工方免遭損失。
7.7 如承攬方和加工方對實施的標識製作質量有爭議的，雙方共同委託一家質量鑑定機構進行鑑定，如果鑑定結論認定承攬方實施的標識製作存在質量問題或者不能達到本契約約定標準，則鑑定費用由承攬方承擔，否則鑑定費用由雙方分擔。
7.8標識設計元素由加工方提供，如涉及工業產權、智慧財產權、著作權、使用權、肖像權等相關法律問題其責任由加工方承擔，承攬方不當使用的除外。在標識製作安裝完成之後，承攬方應將加工方提供的資料全部返還加工方，不得留存任何形式的複本，承攬方亦不得將加工方提供的資料內容用於本契約以外的任何用途。承攬方製作完成的標識，其智慧財產權以及畫面載體的所有權歸屬於加工方所有。
7.9 承攬方保證其具備完成本契約項下工作內容（包括但不限於標識製作、安裝等）的資質和條件。
第八條 不可抗力
不可抗力定義：指在本協定簽署後發生的、本協定簽署時不能預見的、其發生與後果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、颱風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工，以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的後果：
1.如果發生不可抗力事件，影響一方履行其在本協定項下的義務，則在不可抗力造成的延誤期內中止履行，而不視為違約。
2.宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方，並在其後的十五(15)天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
3.如果發生不可抗力事件，各方應立即互相協商，以找到公平的解決辦法，並且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4.金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
5.遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第九條 違約責任
9.1 如承攬方不能按照本契約約定的工期完成標識製作實施，每遲延一天，應向加工方支付本契約總價款千分之 三 的違約金。逾期超過 15天 的，加工方有權解除契約，並要求承攬方承擔契約總價 20 %違約責任。
9.2 本契約約定的付款方逾期未足額付款的，每逾期一天，應按逾期金額的 0.05% 向收款方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
逾期超過 30天的，收款方有權解除契約，並要求付款方承擔違約責任。
第十條 爭議的解決方法
在本契約履行過程中凡本契約未盡事宜發生爭議時，雙方可協商解決，協商不成的，提交加工方所在地法院通過訴訟解決。
第十一條 契約生效
本契約自雙方簽字蓋章後生效。本契約如有未盡事宜，需經雙方共同協商作出補充協定。補充協定與本契約具有同等效力，但不得與本契約內容相牴觸。本契約正本一式 份，甲方執 份，乙方執 份。
第十二條 其他
標識製作報價清單屬商業機密。契約任何一方，如未獲得對方書面認可，不得向任何第三方透露本契約的任何內容及相關的信息，否則守約方有權追究違約方的責任。
本契約由以下雙方於 年 月 日共同簽署：
承包屋面製作安裝項目勞務契約 篇3
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國契約法》、《建設工程施工契約》(GB-1999-0201)及山東省有關規定，雙方根據分工負責、配合協作的精神，經充分協商一致，訂立本協定，並嚴肅執行。
第一條：工程概況
1.1 工程名稱：
1.2工程地點：
1.3
1.4工程材料：
1.5承包方式：1.6工程期限：本工程自月至月日止全部完工。經雙方協商，發生以下情況，經甲方確認，順延契約工期。
1.6.1 人力不可抗拒的災害面被迫停工者;
1.6.2 甲方變更計畫而影響施工者;
1.6.3 甲方未按期支付工程款影響施工者;
1.6.4 其它非乙方責任影響施工者。
1.7 本協定契約造價暫定為人民幣(大寫)：第二條 工程款支付
契約簽定後付總價格的50%現金 ，安裝完付清尾款_ 元 。
第三條 工程質量
3.1 甲方根據行業質量驗收規範和評定標準對乙方進行檢查和驗收，乙方必須嚴格按照質量驗收規範和標準進行施工，製作及安裝工程均必須達到合格標準;
3.2 乙方必須服從甲方質量監督人員的檢查監督，發現不合格的情況後，甲方有權要求整改。
第四條 安全責任
4.1 乙方負責保證現場施工必須的安全防護措施和勞動保護措施，必須保證安全施工，若工程期間造成安全事故，由乙方全權負責;
4.2 工程結束後若出現任何質量問題傷及人身安全者，由乙方全權負責。
第五條 雙方一般的權利和義務
5.1 發包人職責：
5.1.1 按契約約定及時撥付工程進度款;
5.1.2 指定專人對工程進度、工程質量進行監督、辦理中間交工項目的驗收手續，負責簽證、解決應由甲方解決的問題，以及其他事宜;
5.1.3 工程完工後及時組織驗收並辦理工程款結算;
5.1.4 工程中途停工、緩工或由於設計變更而造成的返工，應採取措施彌補後減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
5.2 承包人職責：
5.2.1 按照甲方要求，及時組織材料進行施工或進場及安裝;
5.2.2 確保工程質量，按契約規定的時間竣工和驗收;
5.2.3 工程未交付發包人(或委託人)之前，承包人負責工程的成品保護工作，成品保護期間發生損壞，承包人自費予以修復;
5.2.4 必須遵守甲方的安全保衛制度，做好施工現場的防火治安工作;
5.2.5 乙方應在開工前為工人購買保險，發生人身傷亡事故，自行負擔。
第六條 質量保修
6.1 在契約規定的保修期內乙方對屬於己方責任的工程質量問題負責無償修理;
6.2 整體工程保修期從工程竣工起二年。
第七條 契約爭議
7.1 爭議解決方式：協商解決
第八條 其他
8.3 本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份。
發包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日