帶平台房屋買賣契約 篇1
帶平台房屋買賣契約
甲方(賣方):________________
乙方(買方):________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在市區路號樓單元室(建築面積平方米,儲藏室平方米,產權證號)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為;即人民幣小寫元。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整,即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十一、附加條款:
1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(簽名並蓋章):_________
乙方(簽名並蓋章):_________
_____年____月____日
帶平台房屋買賣契約 篇2
範文一
出賣人(以下簡稱甲方)______________________
買受人(以下簡稱乙方)______________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本契約。
第一條甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得_________區/市(縣)_________地塊土地使用權,並依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________.
甲方經批准,在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現定名】商品房,主體建築物的建築結構為_________結構;建築物地上層數為_________層,地下層數為_________層。
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為_________,商品房預售許可證號為_________.現房產權登記備案號為_________.
第二條乙方向甲方購買_______路_______幢(號)______層______室(以下簡稱該房屋),政府批准的規劃用途為_________
該商品房陽台是【封閉式】,是【非封閉式】。
據甲方暫測該房屋建築面積為_________平方米,其中套內建築面積為_________平方米、公用分攤建築面積為_________平方米。該房屋建築層高為_________米。
該房屋建築設計及平面圖見本契約附屬檔案2;該房屋建築結構、裝修及設備標準見本契約附屬檔案3;該房屋相關情況說明(抵押關係、資料關係、相鄰關係及小區平面布局)見本契約附屬檔案4;該房屋《前期物業管理服務契約》、《使用公約》或有關承諾書見本契約附屬檔案5.
第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建築面積單價為人民幣_________元。(大寫)__________________.
根據甲方暫測的房屋建築面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫)__________________.
第四條乙方購買該房屋的總房價款(含附屬檔案3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本契約約定的總房價款除該房屋建築面積的暫測與實測不一致的原由外,不再作變動。
第五條在該房屋交付時,房屋建築面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:
1.按該房屋每平方米建築面積單價計算多退少補;
2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權單方面解除本契約。乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條簽訂本契約時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_________.乙方應當按本契約約定時間如期、足額將房款交付於甲方的預售款監管帳戶(預收款監管機構:_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)預收款按政府規定監管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附屬檔案1中約定明確。
第七條乙方若未按本契約約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之______計算,違約金自本契約的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權選擇下列第______種方案追究乙方責任。
1.甲方有權單方面解除本契約,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的_________%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩餘房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償的,甲方有權追索。甲方如行使上述解除契約權的,應當自契約約定之乙方應交付房款期限屆滿止的30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。
第八條簽訂本契約後,甲方不得擅自變更該房屋的建築設計(見附屬檔案2),確需變更的應當徵得乙方書面同意並報規劃管理部門審核批准,在獲得批准之日起_________天內與乙方簽訂本契約變更協定。
甲方未徵得乙方同意擅自變更該房屋的建築設計,乙方有權單方面解除本契約。乙方解除契約的,甲方應當向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第九條甲方不得擅自變更已經與乙方約定的小區平面布局(見附屬檔案4),確需變更的應當徵得乙方書面同意。
甲方未徵得乙方同意變更小區的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的____%違約金
第十條甲方應當在_______年______月______日前,依照國家法律、法規、規章等規定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本契約約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原由,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發生時採取了適當救護措施,並在_______日內書面告知乙方的;
第十一條甲方如未在本契約第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本契約第十條約定的最後交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過____天,乙方有權選擇下列第____種方案追究甲方責任:
1.乙方有權單方面解除本契約。
第十二條該房屋符合本契約第十條約定的交付條件後,甲方應在交付之日前______天通知乙方辦理交付該房屋的手續。乙方應在收到該通知之日起______天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌為_________.
在驗收交接時,甲方應出示符合本契約第十條約定的房屋交付條件的證明檔案,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應當根據乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由於乙方原由,未能按期交付的,雙方同意按第_______種方式處理:
1.乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業管理費,並承擔該房屋毀損滅失的所有風險;如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方契約總價款_____%的違約金。
第十三條甲方應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_______項處理:
1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
甲方在產權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發出辦理產權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內,若乙方不履行其在辦理產權登記中所應履行的義務,導致產權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。
第十四條該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續的,甲方應當發出書面催告書一次。乙方接收催告書後,未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。
第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產權糾紛和財務糾紛。如房屋交付後出現與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔所有責任,並按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十六條甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_________倍給予補償。如主體結構不符合本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
雙方商定對標準的認定產生爭議時,應當共同委託本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測並以該機構出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。一方向另一方發出共同檢測的書面意見後______日內,另一方不作答覆的,視為同意對方可以單獨委託建設工程質量檢測機構檢測,並同意該機構做出的書面鑑定意見。
第十七條該房屋交付後,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委託本市有資質的建築工程質量檢測機構檢測。經核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十八條乙方行使本契約條款中約定的單方面解除本契約權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)所有退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房價款時一併支付給乙方。
前款及本契約其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修範圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建築工程質量管理條例》之規定,在本契約附屬檔案5中約定。
第二十條甲方已選聘_________物業公司對該房屋進行前期物業管理,並與其簽訂了《前期物業管理服務契約》(見附屬檔案五)因該房屋規劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附屬檔案5)
第二十一條乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產權利轉移之日起,甲方與_________訂的編號為_________的_________地塊的土地使用權出讓/轉讓契約中約定的(本契約甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十二條本契約項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。乙方依法行使上述權利時,甲方應予協助。
第二十三條本契約一方按照本契約約定向另一方送達的任何檔案、回復及其他任何聯繫,必須採用用書面形式,且首先採用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可採用掛號郵寄的方式,送達本契約所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改後的地址。如以直接送達的方式送達,則於另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵後(以寄出的郵戳為準)第______日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條該房屋買賣過程中所發生的稅費按照法律、法規、規章的相關規定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十五條本契約的補充條款、附屬檔案及補充協定均為本契約不可分割的部分。本契約補充條款、補充協定與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協定為準。本契約的正文、補充條款、附屬檔案以及補充協定中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。
本契約的未盡事宜及本契約在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協定進行約定。
第二十六條甲、乙雙方在簽署本契約時,對各自的權利和義務清楚明白,並願按本契約約定嚴格履行,如一方違反本契約,另一方有權按本契約約定要求索賠。
第二十七條本契約自雙方簽字之日起生效。雙方商定本契約生效之日起30日內由甲方負責向房地產登記機構辦理本契約登記備案手續。
若甲方逾期不辦理登記備案手續並造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。
第二十八條本契約登記備案後,如發生協定解除本契約的事實時,在事實發生之日起30天內雙方持解除契約的書面檔案到_______房地產登記機構辦理註銷本契約登記備案的手續。
第二十九條甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,選定下列第_______種方式解決:(不選定的劃除)
1.向_________裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第三十條本契約壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執_________份,_________各執壹份。
甲方(簽字)______________
乙方(簽字)______________
範文二
賣房方(甲方):身份證號碼:
購房方(乙方):身份證號碼:
關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協定如下:
一、甲方將其擁有獨立產權的位於北京市_____________區___________的房屋(房屋全部權證編號:________________________,建築面積_____________平方米)以人民幣_____仟_____佰______拾____萬______仟_____佰_____拾______元整($________________)出售給乙方。乙方願意以上述價格向甲方認購該房,並以購得的上述房屋向______________________________銀行申請購房抵押貸款,以支付甲方應收的房款。
二、甲方承諾:
1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查核。
2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他全部共有人的同意出售書面檔案。
3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產生的任何問題由甲方承擔並負責解決。
4、自簽訂本協定起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續。
6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。
三、乙方承諾:
1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核,並依規定支付費用。
2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,並及時將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。
4、按照前述業務需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續,並承擔各項費用。
5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。
四、本協定以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批准為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批准,則甲,乙雙方可以解除本協定。甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。
五、如果貸款銀行批准的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協定。否則,乙方應履行本協定的有關規定。
六、違約責任
1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。
2、如果乙方違約,貸款申請獲準後沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協定的定立,履行,接觸,變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
八、本協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本協定壹式肆份,雙方各執壹份。由乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。
十、特別約定:
甲方:(簽字蓋章)乙方:(簽字蓋章)
年月日年月日
帶平台房屋買賣契約 篇3
甲方:
乙方:
經各方友好協商,本著平等、自願、有償、誠實信用原則,就土地轉讓事宜達成協定如下:
一、地塊概況
1、該地塊位於__市__,土地面積為__平方米(折__畝)。宗地四至及界址點座標詳見附屬檔案。
2、現該地塊的用途為商住用地,屬開發用地。
二、轉讓方式
1、甲方與乙方共同出資成立__房地產開發有限公司(以下簡稱合作公司),甲方以所售賣的土地作價_萬入股認繳註冊資本,占_股權;乙方以貨幣出_萬一次性出資註冊資本,占_股權。
2、甲方所出讓的土地保證在合作公司營業執照下發後,一個月內辦理完成土地過戶至合作公司名下事宜。並確保該地塊的容積率大於等於_,綠化率不少於_,建築密度不小於_,土地用途為商業、住宅用地。
2、土地的轉讓價為__萬元/畝,轉讓總價為人民幣_萬元。
3、乙方同意按以下時間和金額分四期向甲方支付土地價款:
第一期定金,地價款的_%,計人民幣_萬元,付款時間及條件:雙方簽訂協定書,且已辦好合作公司營業執照手續和完成貨幣入資。
第二期,轉讓土地在國土局登記受理辦理過戶於合作公司名下時,雙方簽訂股份轉讓協定,乙方再行支付地價款的_%,計人民幣_萬元。
第三期,辦結該土地的國有土地使用證後_個工作日內支付地價款的_%,計人民幣_萬元,餘下_%的尾款待土地辦理完規劃許可證後十天內付清。
4、為保證前款第一期地價款的及時支付,甲方應先行辦理合作公司購買轉讓土地的出讓協定,以確保過戶等工作的實施進度與本協定相吻合。
5、該項目由乙方獨立運作,盈虧自負。甲方願意幫助乙方解決有關開發指標、稅費返還及政策協調。
三、違約責任
1、甲方誠邀乙方參與其___畝土地的第三方轉讓事宜,並承諾創造條件讓乙方取得該塊土地,若乙方未能取得該地塊,甲方願意雙倍返還定金,計67萬元,甲方應在確認乙方不能取得該土塊的土地使用權之日起_個工作日內支付此款。
2、乙方未能按時支付地價款,應以每日未付部分的_作滯納金支付給甲方。如未能按時付款超過_個工作日,視同終止履行本協定,並有權處置已付定金。
3、甲方、乙方分別承擔合作公司註冊的相關費用。
四、其他
1、在土地出讓過程中,乙方僅承擔應由受讓方承擔的土地契稅和交易費用,其他有關營業稅等均由甲方另行承擔。
2、乙方的開發建設應依法律、法規和規定辦理有關手續。
3、本協定未盡事宜,須經各方協商解決,並簽訂相應的補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
4、本協定在執行過程中發生矛盾、爭議,經協商無效時,提請法院裁決。
5、本協定經各方代表簽字蓋章後生效。
6、本協定一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):
代表:
乙方(蓋章):
代表:
年 月 日
帶平台房屋買賣契約 篇4
買方:_________(以下簡稱甲方) 賣方:_________(以下簡稱乙方) 雙方同意買賣下列房屋:_________區_________路_________弄_________號_________室,建築面積共_________平方米。經雙方設立條件如下:第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款總計人民幣:_______
買方:_________(以下簡稱甲方)
賣方:_________(以下簡稱乙方)
雙方同意買賣下列房屋:_________區_________路_________弄_________號_________室,建築面積共_________平方米。
經雙方設立條件如下:
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部價款總計人民幣:_________元。
第二條 本契約簽訂之日起_________內,甲方應將上列價款付與乙方,乙方收到全部價款後,應將房屋在一個星期內騰出交給甲方。
第三條 本契約簽訂後,甲方應向房屋主管部門申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證後,產權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家和本市有關房屋管理的政策和規定,未經市有關部門及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬國家所有,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關土地管理的政策和規定。從發給產權證之日起,甲方按國家規定向有關部門繳付房產稅(土地使用稅)。
第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關權利義務不論甲方住進與否均歸甲方。並按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關費用。
第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內屬於原乙方使用不當造成的質量問題,由乙方負責保修;屬於人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產權登記附屬檔案)。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
帶平台房屋買賣契約 篇5
出賣人(以下簡稱甲方)姓名:_____________身份證號:_____________買受人(以下簡稱乙方)姓名:_____________身份證號:_____________經甲、乙雙方協商,甲方決定把位於怡德尚苑的5棟樓 5號車庫賣給乙方,現就有關事項協商如下,共同信守。
一、甲方出售房屋情況
1、甲方出售的車庫屬本人直接從開發商手中購買的物業 。
2、乙方同意購買甲方現有車庫及其物業現狀,並以本契約形式加以規定。
二、房屋價格及付款形式、交房方式
1、甲方出售此車庫的價格為人民幣 萬仟佰拾元整,簽本契約時,乙方付給甲方定金 元,餘款於日之內交房時付清。
2、甲方交房時,應把從開發商手中購買房屋的原始發票,契約文本及車庫鑰匙及水電開戶憑據一併交給乙方。
3、甲方收取定金後,應及時清理原來的各種費用,結清之前該房發生的物業管理費、水電費等及其相關的各種費用。
三、違約責任
1、甲方應確保上述房屋屬本人私產,無產權債務糾紛。自本契約簽字之日前,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權糾紛概由甲方負責,本契約簽定之後所發生的債權債務由乙方負責。
2、本契約簽定後,乙方中途悔約的,應及時通知甲方,購房定金歸甲方所有;若甲方悔約,應及時通知乙方,並雙倍返還定金給乙方。
3、甲方售房後若悔約要收回房屋或因產權債權糾紛造成乙方無法擁有或使用該房屋,除了雙倍返還本金給乙方外,甲方還要自收乙方購房款之日起至乙方退房時止,按1.5分月息複利計算付給乙方。
四、本契約一式份,各方各執份。
五、未盡事宜,協商解決。甲方簽字:_____________電話:_____________乙方簽字:_____________電話:_____________公證人:_____________________年____月 ____日
帶平台房屋買賣契約 篇6
賣方(以下簡稱甲方): 身份證號:
買方(以下簡稱乙方): 身份證號:
根據《中華人民共和國契約法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房並受讓山林、土地經營權和水電路使用權,達成如下協定:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、面積、附屬設施、家具及房產四界:甲方所售房屋位於 鄉 村 組 ,為 結構,建築面積有 平方米 ,附屬設施有 ,主要家具有 。房屋所有權證號為 號,土地使用證號為 號 。房屋四界為: 東至: 西至: 南至: 北至:
第二條 甲方隨同所售房屋轉讓的山林、土地的經營權證書編號及相關地點、面積、四界為:
1、山林共 處 畝,權證編號為 號 。其中:
2、土地共 處 畝,權證編號為 號。其中:
第三條 甲方隨同所售房屋轉讓的水、電、路使用權狀況:
1、水:
2、電:
3、路:
第四條 甲方保證交接的該房屋產權及山林土地經營權、水電路使用權沒有糾紛,如有糾紛,由甲方承擔全部職責。
第五條 房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施、山林、土地、水、電、路等相關所有權、經營權、使用權)
2、甲、乙雙方達成一致意見,相關稅費各自負擔。
第六條 付款方式和房屋交付:
簽訂本契約後甲方即交付房屋及房屋相關證件,並協助乙方辦理完畢相關權證(《林權證》、《土地經營權證》、《土地使用證》、《房產證》)轉讓手續的當日付清房款。
第七條 違約職責:
本契約自簽訂之日起即生效,雙方不得反悔,如有違約,違約方按房屋總金額10%支付違約金,並承擔相關費用。
第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條 本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(簽字手印): 乙方(簽字手印):
甲方配偶(簽字): 乙方配偶(簽字):
見證人(簽字):
鑑證單位: 村村民委員會 (印章)
年 月 日
附手續辦理及程式:
1、 乙方先辦理戶口遷移手續(村準遷材料+派出所上戶)
2、 雙方持戶口薄、身份證、私章和甲方《土地經營權證》與村幹部(管審批和公章的)一同到財經所辦理土地流轉手續。
3、 再雙方持戶口薄、原身份證、私章和甲方《林權證》與村幹部(管審批和公章的)一同到林業站辦理林權轉讓手續。
4、 乙方到地稅所完契稅
5、 雙方持稅票、建房土地使用證,戶口本、身份證、私章與村幹部(管審批和公章的)到土管所辦理土地使用證過戶手續。
(邊遠地4、5兩項也可不辦,但要保管原甲方的土地使用證)
帶平台房屋買賣契約 篇7
設備轉讓方: (甲方) 身份證號碼:設備接收方: (乙方) 身份證號碼:現經甲乙雙方共同商定達成如下協定:
(1)因甲方設備多餘,現轉讓台給乙方,工作小時,出廠編號為,經乙方負責人及技術人員現場看機試機後,甲乙雙方達成協商價為人民幣:___________________,大寫( )。乙方本著互相信任的情況下預付現金人民幣:_______________。於年____月____日 將貨提走。
(2)甲方出售該設備提供該機;出廠合格證、購機發票、進口設備提供進口報關單等有效證件備註:
(3)如該機是甲方偷盜或來路不明的,甲方將負全部法律責任。
(4)如合格證、購機發票或者進口報關單丟失,需在當地公安機關或者派出所開據證明:證明該設備屬甲方所有。
(4)如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛,產權問題將與乙方無關。
(5)甲方若購機時在按揭款未繳納完,私自出售給乙方後,要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責,如出售給乙方後,是甲方的原因,比如,甲方尾款未付清造成G衛星定位系統鎖機後所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。
(6)甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開,乙方將一次性付清餘款,該機產權屬乙方所有。
(7)為了雙方共同遵守特訂立此協定。甲方需提供身份證複印件附契約上。
(8)此協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字按手印後立即生效。
(9)如該設備屬於兩人合夥制經營或多人合夥制經營,需所有人共同簽字,按手印生效。
(10)甲方收款帳號:乙方轉款帳號:甲方姓名: 乙方姓名:電話: 電話:單位:簽定日期:________年____月____日二手設備買賣契約範文三甲方(買方): 乙方(賣方):_地址: 地址:身份證號:___ 法定代表人:電話:_________________________ 職務:_________ ___ _____電話:根據《民法典》及相關法律的規定,經甲乙雙方協商一致簽訂如下契約:甲方同意從乙方購買以下設備:其它:契約價款及支付方式:乙方以上各項設備的總價款為人民幣: 萬元整(_______元);
2.支付方式:契約簽訂後,甲方____日內先向乙方支付設備款 萬元整(_________元),餘款甲方在對以上各項設備驗收合格後____日內支付。
3.乙方開戶___ ______帳號:__ _______
三、乙方契約簽訂之日起____日內交付設備,甲方自行安排提取設備。
四、如在本契約簽訂後,乙方又把貨物處理他人或其他原因不賣給甲方,乙方將承擔契約中甲方已付金額的2倍作為違約金,作為賠償給甲方的損失。
五、乙方出售的以上設備,如是乙方偷盜或來路不明的,乙方將負全部法律責任;如乙方以前和他人或合伙人有經濟糾紛,產權問題將與甲方無關。
六、乙方保證對其出賣給甲方的各項設備擁有完全處分權,保證該設備沒有設定抵押及質押,保證該設備未被查封,並免遭第三人追索,否則乙方應當承擔由此引起一切經濟和法律責任。
七、違約責任:
1.本協契約一經生效,雙方必須自覺履行,任何一方未按協定書的規定全面履行義務,應當承擔因此產生的訴訟費、律師費及交通費等。
2.如乙方不能按期交付設備,每逾期一天,應向甲方支付設備轉讓款總金額萬分之_____的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失,乙方支付的違約金金額低於實際損失的,乙方必須另予以補償。
3.如甲方的原因,嚴重影響乙方實現訂立本契約書的目的,甲方應按照設備轉讓款總金額萬分之_____向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失,甲方支付的違約金金額低於實際損失的,甲方必須另予以補償。
八、有關費用的負擔:在本次設備轉讓過程中發生的.有關費用(如公證,評估或律師等費用),由______ ___承擔。
九、為了雙方共同遵守此契約,甲乙雙方都需提供身份證複印件和營業執 照複印件附契約後。
十、爭議解決方式:因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成,向 所在地有管轄權的人民法院起訴。十
一、此契約一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字按手印及蓋章後立即生效。十
二、補充:甲方(買方): 乙方(賣方):____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日身份證號:___ 法定代表人:簽訂地點:___ ____________ 簽訂地點
帶平台房屋買賣契約 篇8
房屋座落位置:__________________________________ 建築面積: _______ 買 、 賣雙方本著友好協商的原則簽訂本協定 : 賣方在交房之日把物業公司的所有費用結清。 買方方在選定房屋時,須繳納_____¥ 元房屋買賣定金。 所購買房款總額為 _____¥ 元 ( 包含公共維修基
房屋座落位置:__________________________________
建築面積: _______
買 、 賣雙方本著友好協商的原則簽訂本協定 :
賣方在交房之日把物業公司的所有費用結清。
買方方在選定房屋時,須繳納_____¥ 元房屋買賣定金。
所購買房款總額為 _____¥ 元 ( 包含公共維修基金及固定裝修 ) 付款方式為一次性付款
賣方須在 _____年_____ 月 _____日前辦好免稅證明,賣方在收到全款後將本房屋交付買方。
費用分擔: 賣方負責 中介方的費用 _____¥ 元(過戶時付清),印花稅。
買方負責 契稅,過戶費,印花稅。
違約責任:
1 . 如因賣方原因造成無法完成房屋買賣的,則買方有權收回定金並獲得定金的 _____% 作為賠償,定金的 _____% 歸中介方所有。
2 .如因買方原因造成無法完成房屋買賣的,賣方有權沒收乙方定金,並獲得定金的 _____% 作為賠償,定金的_____% 歸中介方所有。
買方簽字: _____________
賣方簽字: __________
中介方簽字: _____________
____年____ 月____ 日
帶平台房屋買賣契約 篇9
賣方(簡稱甲方):
身份證號碼:買方(簡稱乙方):
身份證號碼:
身份證號碼:
根據相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方房產相關事宜簽訂本契約,以資共同遵守。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在建築面積為第號)。
第二條上述房產的交易價格為:人民幣整(整(整(元整)。平方米,外加此房所帶的的一套住宅房屋,契約簽定之日,乙方向甲方支付購房定金人民幣乙雙方辦理過戶手續當天,乙方向甲方支付購房款人民幣甲方向乙方正式交付房屋前,應將該房屋之前所產生的物業費、水費、電費、取暖費等各項相關費用全部結清,然後乙方一次性支付甲方剩餘房款
計人民幣整(元整),與此同時甲方將房屋鑰匙交給乙方。
第三條甲方應協助乙方辦理房屋過戶手續,手續辦理過程中所產生的稅費和手續費等相關費用由乙方承擔。
第四條甲方保證對該房產擁有合法產權,並在交接時該房屋沒有任何產權糾紛和財務糾紛等瑕疵,如果交接後發生該房屋交接前存在的產權、財務等糾紛,均由甲方承擔全部責任。
第五條甲、乙雙方契約簽定後,若甲方違約,應由甲方向乙方支付違約金人民幣萬元整。若因乙方原因違約,購房定金歸甲方所有。若因甲方原因違約,甲方應自違約之日起五日內返還乙方已付房款,並按同期銀行貸款利率支付利息。
第六條本契約自雙方簽訂之日起生效。
本契約一式四份,甲乙雙方各執兩份。均具有同等法律效力。本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,由有管轄權的人民法院訴訟解決。
第七條本契約未盡事宜,甲乙雙方另行商定。
出賣方(甲方):姓名:身份證號碼:姓名:身份證號碼:地址:郵編:電話:
購買方(乙方):姓名:身份證號碼:姓名:身份證號碼:地址:郵編:電話:
日期:年月日
帶平台房屋買賣契約 篇10
出賣方:____________________,以下簡稱甲方;
購買方:____________________,以下簡稱乙方。
為確保雙方合法權益,根據國家有關房產的規定,經雙方共同協商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執行。
一、甲方將位於________小區(街)區________號樓單元室房產一套,系私人產權房(房產證號),建築面積平方米,雙方同意按新測繪面積為準。並與土地使用權一併轉讓給乙方。
二、房屋交易價人民幣________________元整。
四、雙方於________年________月________日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。
五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電錶止碼數度,水錶止碼數________立方,煤氣表止碼數________立方。
六、甲方確保此房產權明確和真實併合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現糾紛由甲方負全部責任,並賠償乙方按成交價________%的經濟損失。
七、甲方將此房出售後,此房一切事宜無權過問,並無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用,雙方協商由方承擔,方不承擔。
八、此協定自雙方簽字起發生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。並按成交價的________%向對方支付違約金。
甲方:________________________乙方:________________________
_________年________月________日_________年________月______日
帶平台房屋買賣契約 篇11
出賣人(甲方):________
買受人(乙方):________
依據國家、省、本市有關法律、法規、規範性檔案等有關規定,甲、乙雙方在自願、平等和協商一致的基礎上,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條甲方出售、乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產權證號為:______
(二)房地產座落:______;房屋設計用途:______;結構:________;
(三)房屋建築面積:______平方米。該房屋占用範圍內的土地使用權面積______平方米。
(四)房屋平面圖和房地產四至範圍(附屬檔案一);
(五)該房屋占用範圍內的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。
(六)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況(詳見附屬檔案二)。
第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為(人民幣)為______元,(大寫):______元整。
乙方的付款方式和付款期限:
1、完成房屋買賣網簽備案的當日,支付房屋轉讓總價款的____%;
2、完成房屋交付的當日,支付房屋轉讓總價款的____%;
3、完成房屋產權過戶登記後的____日內,支付房屋轉讓總價款的____%;
4、出賣人完成交易房屋內的戶口(戶籍)遷出後的當日,支付房屋轉讓總價款的____%。
乙方交付房價款後,甲方應開具收款憑證。
(或者付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款協定(附屬檔案三)中明確約定;實行二手房交易資金監管的地區,按照監管地區的政策要求,另行約定)
第三條甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第___款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從______年___月___日起至______年___月___日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方後,出讓契約載明的權利、義務一併轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。
(三)其他方式:
___________________________________。
第四條甲、乙雙方同意,甲方於______年___月___日前騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的___日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂房屋交接書。
第五條甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估價值向乙方支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認,在______年___月___日之前,【甲乙雙方共同】向______房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。
甲方承諾,在乙方或者委託他人辦理轉讓過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約第十條追究甲方的違約責任。
甲、乙雙方同意,自本契約簽訂後,甲乙雙方或其中一方均有權向房地產登記機構辦理預告登記。
第七條上述房地產風險責任自該房地產轉移占有之日起轉移給乙方。
第八條本契約生效後,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。
房屋過戶過程產生的稅費,雙方依法繳納,按以下約定承擔:_________________________________________。
在上述房地產轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付。
第九條乙方未按本契約約定期限付款的,甲乙雙方同意按下列條款辦理。
(一)每預期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的___%的違約金,契約繼續履行。
(二)乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的___日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除契約,並書面通知乙方,自收到通知之日起的___日內乙方未提出異議,契約即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方按照前款規定支付逾期未付款的違約金,餘款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起___日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
(三)____________
第十條甲方未按本契約約定期限交房付房屋的,甲、乙雙方同意按下列條款辦理。
(一)每逾期一日,甲方應向乙方支付逾期已收款1%的違約金,契約繼續履行。
(二)甲方逾期未交付房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的___日內,甲方仍未交付房地產的,乙方有權單方解除契約,並書面通知乙方,自收到通知之日起的___日內甲方未提出異議,契約即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起___日內向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除契約之日止)外,還應按已收款按每逾期一日___%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
(三)由於甲方原因,包括但不限於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料或者其他不合格事由等,導致該房屋未能按照本契約第六條的規定,辦理完畢轉讓過戶手續的,每逾期一日,甲方應向乙方支付相當於房屋總價款1%的違約金,契約繼續履行。逾期超過___日,仍未辦理完畢轉讓過戶手續的,乙方有權單方解除契約,並書面通知乙方。甲方除應在收到書面通知之日起___日內向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除契約之日止)外,還應按已收款按每逾期一日___%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
(四)____________
第十一條經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部份。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
如果按照交易房屋所在地的政策規定,房屋交易需要辦理網簽備案的,則雙方網簽備案的契約的交易條件應與本契約保持一致。
第十二條本契約及補充條款自甲、乙雙方簽訂之日起生效。
第十三條本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,按下列第___項解決。
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)向人民法院提起訴訟。
第十四條本契約一式___份,甲、乙雙方各執1份,房地產交易中心各執1份(甲、乙雙方申辦權屬登記時提交),均具有同等法律效力。
補充條款:________________________________。
附屬檔案一:房屋平面圖及房地產四至範圍
附屬檔案二:隨房屋同時轉讓的設備及裝飾情況
設備:____________
裝飾:____________
關於設備及裝飾費用按以下第___款辦理:
(一)以上所列設備和裝修費用包含在本契約第二條約定的房地產轉讓價款內,乙方不需另外支付費用,甲方不得拆除並應隨房屋交付乙方。
(二)以上所列設備和裝修費用未包含在本契約第二條約定的房地產轉讓價內,乙方需另外支付費用人民幣______元,在本契約第四條約定的房屋驗收交接時,由乙方向甲方支付,甲方不得拆除並應隨房屋交付乙方。
附屬檔案三:付款協定
附屬檔案四:物業管理費、水、電、煤、電訊等其他費用的支付
物業管理費、水、電、煤、電訊等費用,在轉移占有前未支付和未結算的費用由甲方承擔;轉移占有後,使用該房地產所發生的費用由乙方承擔。
甲方在本契約第四條約定的房屋驗收交接後,與乙方共同辦理水、電、燃氣、電話、有線電視等過戶手續。物業維修基金、水、電、有線電視、電話、燃氣初裝費按以下第___款辦理:
(一)由甲方無償轉讓給乙方,乙方無需另外支付費用。
(二)由乙方另行向甲方支付,具體金額由甲、乙雙方辦理過戶手續時以各相關部門規定為準。
甲方:________
身份證證號:________
居住地址:________
代理人:________
聯繫電話:________
【本人】【法定代表人】
(簽章)________
乙方:________
身份證證號:________
居住地址:________
代理人:________
聯繫電話:________
【本人】【法定代表人】
(簽章)________
帶平台房屋買賣契約 篇12
協定雙方:_________________
甲方(受委託方):_________________鎮江市__________房產買賣有限公司
乙方(委託方):_________________
甲、乙方雙方本著“自願,平等,信用“的原則,經協商達成委託賣房協定如下:_________________
一、乙方應如實填寫出售房屋登記表>>,並出示產權證及身份證,提供產權證複印件。
二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議,無糾紛,並已徵得共有人(或產權人)同意,否則造成不良後果均由乙方負責。
三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協定時,須交甲方按成交價的1%的中介費,成交價低於伍萬元按500元收費。
四、乙方也可同時委託他人或自行聯繫賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種藉口私下交易,否則,應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規定給付中介費)。
五、甲方應通過媒體發布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務:_________________起草房屋買賣協定、代辦產權轉移過戶手續;為定金、房款的收付提供信用賬戶,鈍化矛盾、調解糾紛,提供有關法律服務。
七、本協定壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,雙方簽字蓋章後生效,如雙方今後另行簽訂協定或委託書,本協定終止,權利義務關係以後簽協定為準。
甲方:_________________鎮江__________房產買賣有限公司乙方:_________________
地址:_________________電話:_________________
委託代理人:_________________
身份證號碼:_________________
委託日期:_________________房屋買賣契約公證書
字第號
申請人:_________________甲:______________(基本情況)
乙:______________(基本情況)
丙:______________(基本情況)
公證事項:_________________商品房_______________契約
證詞內容
一、必備要素
1.申請人全稱或姓名、申請日期及申請事項。
2.公證處審查(查明)的事實。包括:_________________
(1)甲方(賣方)及其代理人的身份、資格、及簽訂契約的民事權利能力和行為能力;
(2)乙方(買方)及其代理人的身份、資格、及簽訂契約的民事權利能力和行為能力;
(3)擔保人的身份、資格及擔保能力;
(4)契約標的物的權屬情況及相關權利人的意思表示;
(5)出售房產(期權)的基本情況。包括:_________________房產的名稱、坐落、房號、朝向、占地面積、建築面積、使用面積、售價等;預售商品房要符合法律規定的條件;查無權利受限制的記錄等;
(6)是否履行了法律規定的批准或許可手續。
(7)當事人簽訂契約的意思表示是否真實,是否對契約的主要條款取得了一致意見;
3.公證結論:_________________
(1)當事人簽訂契約的日期、地點、方式等;
(2)當事人簽訂契約的行為符合《中華人民共和國民法典》第五十五條的規定。
(3)契約內容的合法性。
(4)當事人在契約(協定)上的簽字、蓋章的真實性。
二、選擇要素
1.當事人對契約內容的重要解釋或說明。
2.當事人是否了解了契約的全部內容。
3.契約生效日及條件等。
4.公證員認為需要說明的其他事實或情節。
5.附屬檔案。
中華人民共和國______省______(縣)公證處
公證員:_________________(簽名)
_________________年_____________月_____________日
帶平台房屋買賣契約 篇13
房屋買賣契約民事抗訴狀
抗訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。被抗訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。負責人:_________________某某,經理。
抗訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。事實和理由:抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。
本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程式違法
本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致某某市中級人民法院抗訴人:_________________
某某建設集團有限公司20_____ 年_____月_______日
帶平台房屋買賣契約 篇14
協定雙方:
甲方(受委託方):
乙方(委託方):
甲、乙方雙方本著
一、乙方應如實填寫<<出售房屋登記表>>,並出示產權證及身份證,提供產權證複印件。
二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議,無糾紛,並已徵得共有人(或產權人)同意,否則造成不良後果均由乙方負責。
三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協定時,須交甲方按成交價的1%的中介費,成交價低於伍萬元按500元收費。
四、乙方也可同時委託他人或自行聯繫賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種藉口私下交易,否則,應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規定給付中介費)。
五、甲方應通過媒體發布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務:起草房屋買賣協定、代辦產權轉移過戶手續;為定金、房款的收付提供信用帳戶,鈍化矛盾、調解糾紛,提供有關法律服務。
七、本協定壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,雙方簽字蓋章後生效,如雙方今後另行簽訂協定或委託書,本協定終止,權利義務關係以後簽協定為準。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
帶平台房屋買賣契約 篇15
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協定:
1、乙方購買甲方合法擁有的座落在___鎮___小區___號樓___單元___室,建築面積為___平方米的房產一套。
2、雙方議定上述房產出售價格為人民幣___萬元整。
3、甲方於__年_月__日收到乙方定金人民幣___萬元整。
4、甲方負責為乙方辦理房屋過戶手續,,辦理手續時間不得超過半年,否則按甲方違約處理。
5、甲方將過戶手續辦理完成後,交於乙方認定手續齊全後,乙方一次性將房屋餘款___萬元整交付甲方,甲方將房屋按時交付乙方。
6、本契約簽訂後,雙方不得違約,如有一方違約,則付給對方違約金人民幣___萬元整。
7、甲方保證出售房產符合國家房產的規定,並保證產權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
8、本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
9、本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
10、本契約共2頁,一式2份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方:_____________________乙方:_____________________
身份證號:__________________身份證號:__________________
身份證號:__________________身份證號:__________________
簽約日期:_____年___月___日簽約日期:_____年___月___日
帶平台房屋買賣契約 篇16
本契約雙方當事人:______________________________
賣方(以下簡稱甲方):_____________________________
(本人)(法定代表人)姓名:__________________________
國籍:________________________________________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____________________
地址:________________________________________
郵政編碼:_____________________________________
聯繫電話:_____________________________________
委託代理人:___________________________________
國籍:________________________________________
電話:________________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:_____________________________________
買方(以下簡稱乙方):______________________________
(本人)(法定代表人)姓名:___________________________
國籍:_________________________________________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):______________________
地址:_________________________________________
郵政編碼:______________________________________
聯繫電話:______________________________________
委託代理人:_____________________________________
國籍:__________________________________________
電話:__________________________________________
地址:__________________________________________
郵政編碼:_______________________________________
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。
以劃撥方式取得土地使用權的
房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須或無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。
屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1、終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。
甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2、乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。
按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。
逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1、終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第九條關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅。
甲方(公章):________________ 乙方(公章):________________
法定代表人(簽字):___________ 法定代表人(簽字):___________
簽訂時間:_____年____月____日 簽訂時間:_____年____月____日
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________
帶平台房屋買賣契約 篇17
出賣人(甲方):身份證號碼:買受人(乙方):身份證號碼:甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。甲方保證本房屋無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,
一、甲方自願將其村證房位於 ____市___________ 區_______________________________________ 的房屋(建築面積_________ 平方米)以人民幣_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 萬_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 元整(________元)的價款出售給乙方。(備註: )
二、乙方支付甲方契約保證定金壹萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本契約簽訂後,甲方對—— 的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,契約簽訂日之前該房屋所發生的一切費用由甲方負責。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任1 、甲方應當於----年-----月---日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過1 個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣----_元。2 、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過1個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________ 作為甲方的.損失賠償金。3 、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。4 、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。5 、如因規劃部門導致房屋使用功能的,甲方應當通知乙方,涉及拆遷補償以甲方名義實施,補償款為乙方所有。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________ 種方式解決。1 、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。2 、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5 份,甲乙方各執一份,見證人各一份。甲方: 乙方:________年____月日________年____月____日見證人:________年____月____日
帶平台房屋買賣契約 篇18
出賣人:_________________姓名:_________________
買受人:_________________姓名:_________________
根據《中華民眾國契約法》及有關法令、法例的劃定,為明確甲、乙雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條甲方誌願將其房屋給乙方,乙方也已充分相識該房屋具體狀況,並志願購買該房屋。現該房屋具體狀況如次:_________________
座落於______,建築平面或物體表面的大______平方米;
房屋的占有權證號為______,國有地盤使用權證號為______;
該房屋占用規模內的地盤使用權隨該房屋一併轉讓。第二條上面所說的房產的生意業務價格為:_________________單價:_________________民眾幣______元/平方米,總價:_________________民眾幣______元整。
第三條乙方在______前應向甲方給付定金民眾幣______元整。
上面所說的定金在乙方______付款時充抵房款。
第四條付款時間及方式乙方應於本契約發生效力之日起______日內將該購房契約範本房屋全部價款給付甲方。具體付款方式為:_________________
第五條甲方承諾在本契約發生效力之日起______日將房屋交給給乙方,並在交給房屋前騰空該房屋。
甲方應在______前將其落戶居住於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條甲方承諾並包管,依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,在本契約發生效力之日起______日內,共同向房屋權屬掛號構造申請管理房屋占有權變更掛號手續,依法取得房屋掛號在乙方名下的《房屋占有權證》;並在乙方領取《房屋占有權證》後,按有關劃定向地盤治理部門申請管理當房屋地盤使用權變更掛號手續。
該房屋地盤使用權的變更手續按下列約定管理:_________________
□該房屋地盤使用權為出讓取得,其地盤使用權證所載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
□該房屋地盤使用權為劃撥材料購銷契約範本取得,根據有關劃定,其轉讓需繳納地盤出讓金或地盤收入金的,雙方約定,該用度由□甲方承擔□乙方承擔。
除本條已有約定外,管理以上手續應當繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國度劃定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。
第八條房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條該房屋正式交給時,物業治理、水、電、燃氣、有線電視、通信等相關雜費,按下列約定處置懲罰:_________________
第十條甲方包管已如實陳述本契約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況,包管該房屋在生意業務時沒有產權糾紛或影響雙方生意業務的不論什麼法令障礙,有關按揭
、抵押、租賃、稅項等,甲方均在契約發生效力前辦妥。發生效力後如有上面所說的未清事變,由甲方承擔全部責任。
第10月1日條乙方未按本契約的約定支付房價款的,按下列約定承擔違約責任:_________________
乙方過期支付房價款的,每一過期裝備購銷契約範本一天,按應付未付房價款的極其之______支付違約金。乙方過期支付房價款超過______日,甲方有權排除本契約,甲方在排除契約之日起______日內將已收房價款退還乙方,所收定金不予退還;並有權要求乙方支付總房價款百分之______的違約金。
謎底增補
第十二條甲方未按本契約的約定履行義務的,按下列約定承擔違約責任:_________________
1、甲方過期交給房屋的,每一過期一天,按總房價款的極其之______支付違約金。甲方過期交給房屋超過______日,乙方有權排除本契約。甲方應在乙方排除本契約之日起______日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方,並按總房價款的百分之______支付違約金。2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本契約約定的時間內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______日內將乙方已付款退還給乙方,並按總房價款的百分之______支購銷契約範本大全付違約金。
謎底增補
第十三條本契約未央事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談。增補條款或增補和談和本契約的附屬檔案均為本契約不成分割的部分。
第十四條本契約自甲乙雙方簽字之日起發生效力。
第十五條因本契約或與本契約有關的不論什麼爭議,雙方應協商解決。協商不成的,□提交處理______仲裁委員會仲裁解決□依法由民眾法院訴訟解決
第十六條本契約一式______份。此中甲方執______份,乙方執______份,提交處理房屋權屬掛號構造一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
簽約日期:_________________簽約日期
帶平台房屋買賣契約 篇19
______________________(以下簡稱賣方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:_______________________________
______________________(以下簡稱買方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:________________________________
____________________(以下簡稱經紀方)
地址:________________________________
總機:________________________________
經賣方、買方及經紀方協商,自願達成如下協定:
一、買賣標的
買賣雙方經協商須以下列條款通過經紀方出售及購入位於_______________________(以下簡稱該房屋)之房屋。該房屋建築面積為_______,其它附屬面積_______(以房產證面積或確權面積為準)。
二、成交價格
該房屋之成交樓價為單價_______元/平方米,其中附屬單價______元/平方米,總價______元,(大寫)______拾______萬______仟______佰______拾______元整。
三、付款方式(在中打“√”選擇)
A.一次性付款
(a)_______元須在簽本契約之同時付清作為認購金;
(b)_______元須在簽房屋買賣契約前付清作為部分樓款,買賣契約須_______年_______月_______日之前簽妥;
(c)_______元須於買賣完成時(指房屋產權證書或購房契約已完備,下同)由買方付清作為樓價餘款。
B.按揭付款
(a)_______元須在簽本契約之同時付清作為認購金;
(b)_______元須在簽買賣契約時付清作為首期餘款,買賣契約須於銀行同意按揭時簽妥;
(c)_______元須於買賣完成並辦妥他項權利登記後由貸款銀行直接撥入賣方銀行帳號作為樓價餘款,銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現金支付。
C.轉按付款
(a)_______元須在簽本契約之同時付清作為認購金,賣方收款_______天內向抵押銀行申請轉按揭手續,並協助買方申請銀行貸款手續。
(b)_______元須在簽買賣契約時付清作為首期餘款,買賣契約須於銀行同意轉按時簽妥;
(C)_______元須於買賣完成並辦妥他項權利登記後由貸款銀行扣除賣方所欠款項後將餘款直接撥入賣方銀行帳號作為樓價餘款銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現金支付。
四、稅費承擔及交割
A.買賣完成時,賣方須負責將該物業交結/買方同意連同該物業現有之租約一起購入該物業。
B.該物業是以現狀售予買方,而買方已檢查該物業,故買方不得藉此拒絕交易。
C.在該物業交易完成之日(即交結),賣方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、管理、電話費及有線電視費等),並即時遷出該房戶口。
五、佣金及賠償
基於經紀已提供之服務,經紀有權在此契約後向賣方收全_______元及向買方收全_______元作為佣金。
六、違約責任
B.經紀代賣方所收之臨時認購金,由賣方收妥及簽署本契約作實。如賣方拒絕收取該臨時認購金及簽署本契約,則該筆認購金在沒有任何補償情況下交回買方,買方將不得要求任何賠償。
C.如買方未能履行本契約之條款以至本契約不能順利完成,則已付之認購金將由賣方沒收,而賣方有權再將該物業售予任何人,而賣方不可再為此而向買方進一步追究責任或要求賠償損失。
D.賣方在收取認購金後不依契約條款將該物業售予買方,則賣方除須退還所有買方已付之認購金外,並須以同等數目之金額賠償買方以彌補買方之損失,而買方不可要求進一步賠償或逼使賣方履行此契約。
七、其它
A.經紀方負責跟進有關買賣過戶等一切手續,直到該房屋買賣完成為止。買賣雙方須提供齊全該房屋買賣所需之資料。
B.契約取代任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾與及協定。
C.本契約簽字或蓋章生效,一式三份均具同等法律效力,買方、賣方及經紀各持一份。
八、補充
1.______________________。
2.______________________。
3.______________________。
買方:______________________
________年_______月_______日
賣方:______________________
________年_______月_______日
經紀方:____________________
________年_______月_______日
賣方:_______年_______月_______日於_____________簽署
帶平台房屋買賣契約 篇20
一:
甲方:
乙方:
身份證號:
聯繫電話:
聯繫電話:
鑒於:甲方因出售房屋,需委託乙方提供法律服務,故此,雙方經協商一致,達成專項法律服務契約,契約如下:
第一條乙方接受甲方的委託,指派法律工作人員桑中華、劉華廣為甲方出售房屋提供法律服務。
第二條乙方為甲方提供如下2和4項法律服務,每項服務按次收費,每次不超過半個工作日:
1.乙方在乙方辦公地為甲方解答房屋買賣相關的法律問題、審查房屋買賣契約,並提出法律意見,甲方向乙方繳納服務費500元/次;
2.乙方與甲方共同參與房屋買賣契約談判,視談判結果出具法律意見,供甲方參考,甲方向乙方繳納服務費1000元/次;
3.乙方應甲方要求,調查買房所涉房產公司主體資格的合法性,甲方向乙方繳納服務費500元/次;
4.甲方要求乙方提供其它法律服務:甲方委託乙方全權代理甲方出售指定房產(樓款由甲方自己收取),甲方向乙方繳納代理服務費__元/套。
第三條乙方必須認真依法保護甲方合法權益。
第四條甲方應當向乙方如實提供辦理專項法律事務的相關材料,乙方接受委託後,若甲方不積極提供相關材料,或弄虛作假等情況,有權終止服務,依約所收費用不予退還。
第五條如乙方無故終止履行契約,依約所收費用全部退還甲方,如甲方無故終止契約,乙方依約所收費用不予退還。
第六條根據甲乙雙方協定,甲方應向乙方繳納法律服務費總額3000元(大寫叄仟元),其中差旅費_________元,於本契約簽訂之日一次性交清。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
日期:年月日
日期:年月日
帶平台房屋買賣契約 篇21
甲方(出售方):__________________
乙方(購買方):__________________
為了確保房屋買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現就住宅及儲藏室買賣自願達成協定如下:
第一條經甲乙雙方共同協商,甲方夫妻自願將位於____________________________________的住宅壹套(建築面積平方米)及儲藏室壹間(建築面積__________平方米)出售給乙方。房屋所有權證號為:.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權,沒有抵押等各種負擔。
第二條上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣_______________元整(¥__________元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協定書之日起不得變更。
第三條付款方式:乙方先交定金__________元整;甲方在領到新房鑰匙之日起10日內,乙方支付甲方_____萬元整(¥__________元),剩餘房款__________元整(¥__________元)於甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。
第四條甲方必須在領到新房鑰匙之日起_____日內騰房給乙方。
第五條乙方支付甲方_____萬元款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第六條自甲方騰房給乙方之日起,如遇拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔,在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。
第七條上述住宅及儲藏室的交易過戶費用由乙方承擔。
第八條違約責任:
(一)乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金__________元。
(二)甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間騰房並將房產證交給乙方的,甲方除必須騰房並將房產證交給乙方,必須按日支付違約金__________元。
(三)自乙方要求甲方協助過戶之日起,甲方未在合理時間內協助乙方辦理房屋過戶手續的,甲方除必須及時配合乙方過戶外,必須按日支付違約金__________元。
(四)房屋買賣協定簽訂後,甲方違約不出售上述住宅及儲藏室的,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方_____萬元整(¥__________元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的_____%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金壹萬元整。
第九條甲方交給乙方住房時須住房保持完好,並結清在此之前所發生的水電暖物業等所有費用。
第十條本協定經雙方夫妻均簽字後生效。本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
帶平台房屋買賣契約 篇22
賣方(甲方):身份證號:買方(乙方):身份證號:經甲、乙雙方共同平等協商,達成如下協定:
一、甲方自願將位於縣鎮街的門面出售給乙方。
二、該房為結構,面積為㎡。原房屋產權證號國有土地使用證號。三、房屋售價為元/㎡,成交總金額元。簽訂契約時乙方付購房款元,申辦兩證過戶手續時付清餘款元。四、甲方賣的門面確實是自己的,且提供的兩證是真實合法的,否則視甲方欺詐。
五、雙方簽契約之日起不得反悔,即甲方按契約賣房,乙方按契約買房,反悔方為違約。
六、契約為雙方真實意願,如有契約所指的欺詐、違約行為而造成無法及時過戶,則有錯行為方應向無錯方付賠償金元,且獨自承擔一切後果。
七、若經中介介紹成交的,則方付中介費元,在簽契約時即付清。
八、若在辦理過戶手續中遇到手續不全、不清而不能及時辦理的,雙方予以諒解,但應及時補充補全手續。
九、該房的裝修及屋內設備清單十、雙方簽訂辦理產權過戶手續時限年月日,必須在簽訂契約的三十日內到產權管理部門辦理過戶手續,否則後果由拖延方負責。
十一、以上契約內容若有未盡事宜,雙方協商為:
1、2、3、若內容紙張不夠,可附紙在契約背後補充條款說明。
十二、本協定一式五份,甲、乙、中介各有一份,房、地產管理機構各一份。
以上契約以簽名蓋手印之日生效。
甲方簽名:乙方簽名:證明人(中介)簽名:
年月日