貨物買賣契約(帶包裝)

貨物買賣契約(帶包裝) 篇1

買方:____________________________________

賣方:____________________________________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條:款,共同履行:

第一條:貨物名稱:____________________

第二條:產地:____________________

第三條:數量:____________________

第四條:商標:____________________

第五條:價格:____________________

第六條:包裝:____________________

第七條:付款條:件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條:裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條:保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。

第十條:應附的單據:賣方向買方提供:

1、全套清潔提貨單;

2、一式四份經簽字的商業發票;

3、原產地證明書;

4、裝箱單;

5、為出口________所需的其他主要單據。

第十一條:裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條:件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條:其他

條:款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條:裝船時間:

第十四條:裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為________立方(噸)。

第十五條:延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________。

第十六條:不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。

第十七條:契約爭議的解決:

第十八條:本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________賣方:____________________

代表:____________________________代表:____________________

日期:____________________________日期:____________________

貨物買賣契約(帶包裝) 篇2

買方:__________________________?賣方:__________________________

買方經辦人:____________________?賣方經辦人:____________________

買方E-Mail:____________________?賣方E-Mail:____________________

契約簽定地點:__________________?用戶編碼:______________________

契約簽定時間:__________________?契約編碼:______________________

買賣雙方經友好協商,達成以下協定:

1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、_____費、契約總金額

序號

產品名稱

產品型號及規格

單位

數量

到貨期

單價(人民幣¥)(單位:元)

金額(人民幣¥)(單位:元)

1

2

3

4

5

運費費用:

包裝費用:

運輸貨物_____費用:

契約總金額(大寫):

合計(小寫):

2.產品驗收

質量標準:產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

買方如發現產品存在質量問題,在收到貨物後____天內應及時向賣方反映,並發給賣方對產品質量質疑的書面意見,賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯繫,並負責最終妥善解決。

3.交貨地點:買方填寫?____________________________________________________

4.發運方式及運輸

_____的價格計算:

買方選擇發運方式:

○特快專遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。

○航空快遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。

○平郵包裹:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

○航空運輸:小於等於_____千克_____元,雜費_____,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

○鐵路快運:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。

以下小件產品的參考_____標準不按以上_____標準計算:

每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC:如_____,_____等_____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件:_____,_____,_____等?_____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備:_____板,_____,_____等?_____元/個(塊)

買方選擇投保金額:

買方要求按所填的投保金額上_______________人民幣:元

_____費率按?○_____%(特快專遞)?○_____%(航空快遞)?○_____%(平郵包裹,航空運輸,鐵路快運)

5.包裝方式

買方選擇包裝方式:

○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元。

○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元;

小於等於_____千克貨物包裝費_____元。

6.匯款方式

買方選擇:

○銀行電匯○匯款?○線上支付?○信用卡支付

(1)銀行電匯:(2)郵局匯款:

單位名稱:__________________?單位名稱:_____________________

開戶銀行:__________________?收款人:_______________________

銀行帳號:__________________?詳細地址:_____________________

編碼:__________________

(3)線上支付:

單位名稱:__________________?(4)信用卡支付:______________

開戶銀行:__________________?XX銀行一卡通:_______________

銀行帳號:__________________?收款人:_______________________

7.付款方式

預付款支付方式:

所剩餘款支付方式:

○一次性付清所剩餘款時間:____________年______月______日

一次性付清所剩餘款金額:¥____________________元

○分兩次付清所剩餘款,第一次交付餘款時間:________年______月______日

第一次交付餘款金額:¥__________________元

第二次交付餘款時間:______年_____月_____日

第二次交付餘款金額:¥__________________元

8.發貨時間

買方選擇:○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。

○由於到貨期分散時間較長,按照買方要求先到的貨先交貨,共分兩次交貨:

第一次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量;

第二次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量。

9.違約責任

賣方責任:買方付清餘款後,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。

如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時,由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔違約責任。除以上情況之外,由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時,賣方應與買方協商,對給買方造成的直接損失予與賠償,但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。

10.其它條款

契約編碼:______________________________。買方匯款時請註明契約編碼。

契約附屬檔案總計____份,指買方填寫的確認回單,是本契約的組成部分,具同樣的法律效力。

本契約生效期:自買方付款到賬後即日生效,至本契約各項條款全部執行完畢時截止。

如契約在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛,雙方應本著友好協商的方法解決,如協商未果,按國家《_____》有關條款執行。

買方:____________________________

公司註冊地址:____________________

郵編:____________________________

聯繫地址:________________________

郵編:____________________________

電話:?___________________________

傳真:____________________________

開戶銀行:________________________

銀行帳號:________________________

納稅人登記號:____________________

買方代表簽名:____________________

賣方:____________________________

公司註冊地址:____________________

郵編:____________________________

聯繫地址:________________________

郵編:____________________________

電話:?___________________________

傳真:____________________________

開戶銀行:________________________

銀行帳號:________________________

納稅人登記號:____________________

買方代表簽名:____________________

貨物買賣契約(帶包裝) 篇3

買方:________________________(下稱甲方)

地址:________________________郵編:__________

電話:________________________傳真:__________

電子信箱:____________________

賣方:________________________(下稱乙方)

地址:________________________郵編:__________

電話:________________________傳真:__________

電子信箱:____________________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1.名稱、品種、規格:

________________________(應註明產品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第項執行:

(1)按照______________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:

__________________________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1.數量:________________。

2.計量單位和方法:____________________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:________________________。

第三條包裝方式和包裝品的處理:

__________________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1.交貨時間:______________。

2.交貨地點:______________。

3.運輸方式:______________(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保險:______________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:______________________。

第五條驗收:

1.驗收時間:______________。

2.驗收方式:

____________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議,由______檢驗機構按______檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1.單價:________;總價:__________________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:

貨款的支付時間:________________________;

貨款的支付方式:________________________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:____________________。

3.預付貨款:________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在__________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。

2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算,向乙方支付違約金;如________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:________________________。

第九條乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後____日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8.其它:______________________________。

第十條不可抗力:

任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後______日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

貨物買賣契約(帶包裝) 篇4

甲方:

乙方:

一、由乙方向甲方提供_有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計畫,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣契約。

二、契約簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。

三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

四、供貨的質量以及供貨契約的履行過程中產生的'一切責任,或者經濟損失均由甲方負責,與乙方無關。

五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔,甲方不予支付。

六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務,必須每月向乙方通報業務金額,否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況,按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

甲方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

貨物買賣契約(帶包裝) 篇5

買方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________ 電話:_______________________

賣方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________  電話:_______________________

本契約由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品並遵守所列各項條款。

1.描述

項目

商品名稱、規格

單位

數量

單價

總金額

1

具體技術細節見附屬檔案“A”

2

包裝

3

保險和貨物重量

港(AIRPORT) 到岸價總金額:

2.原產國和製造商名稱

________________________________________

3.包裝

包裝在結實的新木箱或紙箱裡,適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化,能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

買方將對由於包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責;也對由於不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的鏽蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

4.嘜頭

賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、淨重、尺寸、契約號、目的港、收貨人編號和下列文字:“防止潮濕”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:_______________________

5.裝船時間

_________________________________________

6.裝貨港

_________________________________________

7.目的港

_________________________________________

8.保險

在CIF條款下,由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發票金額110%的一切險。

9.付款

在信用證付款條件下:買方在契約簽訂後14天內,將開出一個由北京銀行為付款行,以賣方為受益人,全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發票金額的100%)以及在條款10中所列裝運檔案時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和檔案時通過電匯或航空匯款向賣方付出,此信用證在裝船期後的15日內有效。

10.檔案

(1)提單/空運單:

A)在海運條件下:

3份原始海運提單,註明:“運費先付(CIF和C&F)”、契約號、嘜頭、空白背書,並寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

B)在空運條件下:

一份原始和一份複印的空運單,註明“運費先付(CIF和C&F)”、契約號、嘜頭,指定給買方。

(2)5份正本發票,註明:契約號、嘜頭(在多於一個嘜頭時,發票應分開列印),按照相關契約寫出明細。

(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份複印的裝箱單,註明:重量、裝箱件數和相應發票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書

貨物買賣契約(帶包裝) 篇6

契約編號:

貨物買賣

合 同 書

項目名稱:____________________________

採購人(甲方):______________________

地 址:_____________________________

供應商(乙方):______________________

地 址:_____________________________

簽訂時間:____________________________

簽訂地點:____________________________

有效期限:____________________________

根據《中華人民共和國契約法》等法律法規的規定,經友好協商,就甲方購買乙方_____________________________________事項簽訂本契約。

第一條 契約標的

1、乙方根據甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。

格式如下:

註:供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本契約附屬檔案。

2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。

第二條 交貨方式:

1、交貨時間:_______。

2、交貨地點:_______。

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。

4、保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投

保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________。

第三條 契約總價款

本契約項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。

1、在簽訂此契約後的15個工作日內,甲方向乙方首次支付契約總價的_________%,即人民幣________元,大寫_________;餘款_________%即人民幣________元,大寫_________,於貨物在_____年____月____日交付驗收後的15個工作日內付清。

2、乙方需在簽訂此契約並交貨完畢後的5個工作日內,向甲方提交完畢下列檔案材料,由甲方財務處撥付款項:

(1)由國家稅務機關監製的正式發票,包括增值稅發票、普通發票和定額發票;

(2)經甲方蓋章確認的發票複印件;

(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。

(4)契約副本。

3、本契約總價款是貨物設計、製造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。

4、本契約總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售後服務費用。

5、本契約執行期間契約總價款不變。

6、付款採取以下第

(1)現金

(2)支票

(3)付款至指定賬戶

開戶名:

開戶行:

賬號:

第四條 權利保證

乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、著作權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權,乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的,應當對甲方予以賠償。

第五條 質量保證

1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求,則按國家有關部門最新頒布的標準及規範為準。)

2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,並完全符合契約規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命內具有良好的性能。

3、除契約另有規定外,乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的,雙方約定的該包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運抵指定地點。由於包裝不善所引起的貨物損失均由

乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。

4、因貨物的質量問題發生爭議的,應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑑定。貨物符合標準的,鑑定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。

5、雙方約定的貨物質量保證期為內,乙方應對由於設計、工藝或材料的缺陷所發生的任何不足或故障負責,因此給甲方造成損失的,還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任:

(1)乙方同意退貨並將貨款退還給買方,並承擔由此發生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。

(2)根據貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額,經買賣雙方商定降低貨物的價格。

(3)用符合契約規定的規格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分,乙方應承擔一切費用和風險並負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時,乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。

第六條 驗收

1、貨物的到貨驗收包括:型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。

2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的,視為未按契約約定交貨,乙方負責補齊,因此導致逾期交付的,由乙方承擔相關的違約責任。

3、甲方應當在到貨後的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統進行安裝調試的,甲方應在貨物安裝調試完畢後的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的,由甲方簽署驗收單並加蓋單位公章。

4、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付契約約定的尾款。

5、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第七條 伴隨服務/售後服務

1、乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及契約所附的“服務承諾”提供服務。

2、除前款規定外,乙方還應提供下列服務:

(1)貨物的現場安裝、調試和/或啟動監督;

(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。

第八條 違約責任

1、甲方在契約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的,由甲方向乙方支付違約金,按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日千分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

3、乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合契約規定的,甲方有權拒收。甲方拒收的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理後仍不能滿足要求的,甲方有權解除契約,乙方應當退還甲方已經支付的金額, 4、在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限),如經乙方兩次維修或更換,貨物仍不能達到契約約定的質量標準,甲方有權退貨,乙方應退回全部貨款,並支付契約總價 %的違約金。

5、乙方未按本契約的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售後服務的,應按契約總價款的_________%向甲方承擔違約責任。

6、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

7、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

8、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

9、其它:_______________。

10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任後,仍應繼續履行契約規定的義務(甲方解除契約的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任並不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。

第九條 破產終止契約

如果乙方破產或無清償能力,甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止契約而不給乙方補償。該終止契約將不損害或影響甲方已經採取或將要採取的任何行動或補救措施的權力。

第十條 契約的變更、終止和轉讓

1、對契約的任何修改和變更,契約一方須向另一方發出書面通知,並得到另一方的同意。

2、任何對契約條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協定。

3、未經甲方允許,乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的契約義務。

第十一條 不可抗力條款

1、本契約中不可抗力事件系指買賣雙方在締結契約時所不能預見的、並且它的發生及其後果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰爭、嚴重火災、水災、洪水、颱風、地震、國家政策法規的變更和修改等。

2、由於不可抗力致使契約無法履行的,受不可抗力影響一方應立即將不能履行本契約的事實書面通知對方,並在不可抗力發生之日起 15 天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明檔案。

3、由於不可抗力的原因,阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本契約,本契約執行時間可根據中止的時間相應順延,免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分契約的履行責任,但是,雙方應採取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,並且一旦該等原因被消除,則雙方應就契約的履行及後續問題進行協商,按照該事件對契約履行的影響程度,決定繼續履行契約或終止契約。

4、一方遲延履行後發生不可抗力的,仍應承擔違約責任

第十二條 解決契約糾紛的方式

1、甲、乙雙方在契約履行過程中發生的一切爭議,由雙方及時協商解決。協商不成時,雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。

2、仲裁費由敗訴方負擔。

3、仲裁期間,除正在進行仲裁部分外,契約其它部分繼續執行。除非仲裁部分與契約其他部分的履行存在時間上的先後關係。 第十三條 契約生效及其他

1、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。

2、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。

3、本契約自雙方法定代表人簽字並加蓋公章之日起生效。

4、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,_________份交計生委財務處存檔。

甲方(購買人): 乙方(供應商):

(蓋章) (蓋章)

法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯 系 人:_________ 聯 系 人:_________ 電 話:_________ 電 話:_________

開戶銀行:___________

帳號:_______________

年 月 日 年 月 日

貨物買賣契約(帶包裝) 篇7

關於貨物買賣契約范X甲方: 身份證號:乙方: 身份證號:

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、買賣標的和數量:甲方將下列貨物賣與乙方:名 稱 ( ) 規格或型號( )。

二、單價和貨款總額:雙方約定的價格條款是:( )

三、交貨時間和交貨數量:交貨時間為( )

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:雙方確定的交貨地點為: ( )運輸方式( ) 運費由乙方承擔,不計算入本契約的貨物單價中。

五、質量標準和驗收條款:雙方約定的質量標準是:( ) 乙方在甲方貨物到達交貨地點的`當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

七、損失風險:貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔

八、貨物所有權:在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付:支付方式為:( )

十、智慧財產權:甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止。

甲方(簽名):乙方(簽名):

________年____月____日

貨物買賣契約(帶包裝) 篇8

甲方:

乙方:

一、由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計畫,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣契約。

二、契約簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。

三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

四、供貨的質量以及供貨契約的履行過程中產生的'一切責任,或者經濟損失均由甲方負責,與乙方無關。

五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔,甲方不予支付。

六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務,必須每月向乙方通報業務金額,否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況,按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

甲方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

貨物買賣契約(帶包裝) 篇9

合 同 號:

日 期:

簽約地點:

電 話:

賣 方:

地 址:

電 話:

買 方:

地 址:

電 話:

買賣雙方同意按下列條款由買方購進,由賣方出售下列商品,訂立本契約:

1.品名及規格

數量

單價

總價

2.契約總值:

3.包 裝:

4.保 險:由賣方按發票金額110%投保。

5.嘜 頭:

6.裝運口岸:

7.目的口岸:

8.裝運期限:

9.付款條件;買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和分割的信用證。該信用證憑裝運單據在 銀行見單即付。該信用證必須在 前開到賣方。信用證有效期為裝船後15天在 到期。

10.裝運單據:賣方應提供下列單據。

(1)已裝船清潔提單;

(2)發票;

(3)裝箱單;

(4)保險單。

11.裝運條件:

(1)載運船由賣方安排,允許分批裝運,並允許轉船;

(2)賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

12.索賠:賣方同意受理因貨物的量、數量和(或)規格與契約規定不符的異議索賠,但賣方僅負責賠償由於製造工藝不良或材不佳所造成的量不符部份。有關安裝不當或使用不善造成的索賠或損失,賣方均不予受理。提出索賠異議必須提供有名的、並經賣方認可公證行的檢驗報告。有關量方面索賠異議應於貨到目的地後3個月內提出,有關數量和(或)規格索賠異議應於貨到目的地後30天內提出。一切損失凡由於自然原因或屬於船方或保險公司責任範圍內者,賣方概不受理。如買方不能在契約規定期限內將信用證開出,或者開來的信用證不符合契約規定,而在接到賣方通知後,不能按期辦妥修正,賣方可以撤銷契約或延期交貨,並有權提出賠償要求。

13.不可抗力:因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時,賣方不負責任。但賣方必須向買方提供中國國際貿易促進委員會或其他有關機構所出具的證明。

14.仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好協商方式解決。如不能取得協定時,則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方具有同等的約束力。仲裁費用,除仲裁機構另有決定外,均由敗訴方負擔。

15.其他:對本契約之任何變更及增加,僅在以書面經雙方簽字後,方為有效,任何一方在未取得對方書面同意前,無權將本契約規定之權利及義務轉讓給第三者。

自本契約簽訂後,以前有關本批交易的函電均作為無效。

16.備註:

買方: 賣方:

註:經買賣雙方以電傳或電報談妥條件,議定契約貨物品、數量、交貨期及價格等,爾後由賣方書就售貨契約,正式簽約後作為成交的依據。

貨物買賣契約(帶包裝) 篇10

甲方(賣方):電話:地址:乙方(買方): 電話:地址:甲乙雙方本著平等、自願原則,在共同遵守國家相關法律的前提下簽訂本契約。具體內容如下:

一、品名、數量及規格乙方在甲方商行________年____月____日買玉雕工藝商品(小平安牌(吉祥件)600件。

二、付款方式商品總價款:伍萬肆仟捌佰圓整(:564800.00元)。乙方驗貨後採用現金形式支付甲方60%,剩餘40%貨到付款。

三、包裝方式按傳統包裝(外包裝木箱,內包紙絹)由負責包裝。

四、運輸方式及交貨地點由甲方負責運輸,運費由乙方承擔,貨到新如出現破碎,或與原貨不符,由甲方負責,新交貨後由乙方負責一切責任。

五、雙方責任義務

1、甲方保證向乙方所銷售商品品質和質量。甲乙雙方在簽定買賣契約前無異議,契約立即生效。

2、甲乙雙方履行各自義務後,雙方無異議簽字後本契約(一式兩份,雙方各執一份)立即生效。

六、本契約未盡事宜,雙方共同協商解決甲方:

乙方:簽訂日期:年____月 ____日

貨物買賣契約(帶包裝) 篇11

買方:__________________________

賣方:__________________________

買方經辦人:____________________

賣方經辦人:____________________

買方E-Mail:____________________

賣方E-Mail:____________________

契約簽定地點:__________________

用戶編碼:______________________

契約簽定時間:__________________

契約編碼:______________________

買賣雙方經友好協商,達成以下協定:

1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、契約總金額

序號

產品名稱

產品型號及規格

單位

數量

到貨期

單價(人民幣¥)(單位:元)

金額(人民幣¥)(單位:元)

1

2

3

4

5

運費費用:

包裝費用:

運輸貨物保險費用:

契約總金額(大寫):

合計(小寫):

2.產品驗收

質量標準:產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

對於賣方出售給買方的貨物賣方保證:均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

買方如發現產品存在質量問題,在收到貨物後____天內應及時向賣方反映,並發給賣方對產品質量質疑的書面意見,賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯繫,並負責最終妥善解決。

3.交貨地點:買方填寫 ____________________________________________________

4.發運方式及運輸

保險的價格計算:

買方選擇發運方式:

○特快專遞:小於等於200克20元,雜費10元,總計30元(起價)。以後每超過200克再加10元。

○航空快遞:小於等於500克20元,雜費10元,總計30元(起價)。以後每超過500克再加10元。

○平郵包裹:小於等於1千克20元,雜費10元,總計30元(起價)。以後每超過1千克再加10元。

○航空運輸:小於等於45千克40元,雜費20元,總計60元(起價)。以後每超過1千克再加10元。

○鐵路快運:小於等於5千克40元,雜費20元,總計60元(起價)。以後每超過1千克再加10元。

貨物買賣契約(帶包裝) 篇12

契約號:____

地點:____ 日 期:____

買方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

賣方:____

地址:____

電報:____

電傳:____ 本契約由買賣雙方商訂,在契約項下,雙方同意按下列條款買賣下述商品:

第一條 品名、規格、數量及單價

___________________________________________________________________________________________。

第二條 契約總值

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

分運:

轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途內陸運輸,防潮,防濕,防震,防鏽,耐野蠻裝卸。任何由於買方包裝不善而造成的損失由賣方負責。

第八條 程嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”‘“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:

第九條 保險

裝運後由買方投保。

第十條買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的_%,計__。中國銀行____行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):

A.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

B.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

C.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

D.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。

E.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。

F.裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。

(2)賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案(F除外),一份寄買方,兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

3.中國銀行收到契約____中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的_%,金額為____。

(4)買方在付款時,有權按契約第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

(5)一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條 裝運條款

(1)賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量、發票金額,件數,毛重,尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

(4)船按期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

(5)在貨物超過船舷離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物超過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。

(6)賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內,須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額,載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方,以至貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

第十二條 技術檔案

(1)下述全套英文本技術檔案應隨貨物發運:

A.基礎設計圖。

B.接線說明書,電路圖和氣/液壓連線圖。

C.易靡損件製造圖紙和說明書。

D.零備件目錄。

E.安裝、操作和維修說明書。

(2)賣方應在簽訂契約後60天內,向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規定的技術檔案,否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條 保質條款

賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成,嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,買方對契約貨物的正常使用給予__天的保證期,此保證期從貨物到達__起開始計算。

第十四條 檢驗條款

(1)賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

(2)在貨物抵達目的港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符,除應由保險公司或航方負責者外,買方在貨物到港後_天內有權拒收貨物,向賣方提出索賠。

(3)如果發現貨物質量和規格與契約規定不符,或貨物在本契約第13條所規定的保證期內證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商驗局檢驗,並有權依據商檢證書向賣方索賠。

(4)如果由於某種不能預料的原因,在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限__天。

第十五條 索賠

(1)如果賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第13條和第14條規定,在檢驗和質量保證期內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,可按下列方法之一種或幾種理賠:

A.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。

B.按照貨物的質量低劣程式,損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

C.用符合契約規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。

(2)如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆,則視為賣方接受索賠。

第十六條 不可抗力

(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

(2)受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

(3)如果不可抗力事故持續超過一百二十天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止契約。通知立即生效。

第十七條 仲裁

(1)雙方對執行契約時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決,則可訴諸仲裁。

(2)仲裁應提交中國北京、中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會的仲裁程式進行仲裁,也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。

(3)仲裁機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行,仲裁費用由敗訴方承擔,仲裁機構另有裁定都除外。

(4)仲裁期間,雙方須繼續執行契約中除爭議部分之外的其它條款。

第十八條 延期和罰款

如果賣方不能按契約規定及時交貨除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨。罰款通過議付行在付款時扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計算,少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期時,買方有權取消契約。儘管取消了契約,但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。

第十九條 附加條款(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時,應以後者為準)

_____________________________

_____________________________

_____________________________

此鑒:

本契約由雙方於__年__月__日用__文簽署。原本一式__份,買賣雙方各執__份。本契約以上述第( )款方式生效

(1)立即生效。

(2)契約簽署後__天內,由雙方確認生效。

(3)

買方:____ 賣方:____

簽名:____ 簽名:____

貨物買賣契約(帶包裝) 篇13

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

貨物買賣契約(帶包裝) 篇14

立契約書人_________________實業有限公司(以下簡稱甲方)__________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、?買賣標的:____________________。(樣式、規格另行列表)

二、?價金:__________組人民幣__________?元整,__________每組__________元整,合計__________?元整。

三、?送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、?送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。

五、?清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內,按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

六、?甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後,應即時驗收。____________________如有瑕疵,應於受領後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、?本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。

買方(甲方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

賣方(乙方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

__________年_______月_______日

貨物買賣契約(帶包裝) 篇15

契約編號:

)立存量房買賣契約人出賣人(甲方):買受人(乙方):根據中華人民共和國有關法律、法規規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。

第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下:

(一) 存量房坐落在____市 【區】 【路】 號 幢

室(車庫等部位: ),權屬證號為:

,類型:

,用途:,結構:。

(二)建築面積平方米(含【

】【 】面積平方米)。(三)隨存量房同時轉讓的設備(非存量房附屬設備)及裝飾情況(詳見附屬檔案一)。

(四)甲方轉讓存量房的相關關係(包括抵押、租賃、相鄰等其他關係)(詳見附屬檔案四)。甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係;乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解,自願買受該存量房。

第二條

甲、乙雙方經協商一致,同意上述存量房轉讓價款為人民幣計 (大寫): 仟 佰

萬 仟佰 拾 元,元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定。乙方交付存量房價款後,甲方應開具收款憑證。

第三條

甲、乙雙方同意,甲方於年____月____日前騰空該存量房,並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起____日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂存量房屋交接書,並將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。

第四條

甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按其價值 元向乙方支付賠償金。

第五條

甲、乙雙方確認,本契約簽訂之後日內,甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。

第六條

上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。

第七條

本契約生效後,甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費,由甲方乙方交納國家稅、費元。存量房轉讓價款,應與____市“基準房價”接近,否則,應由房產管理部門給予確認,以確認的價款作為徵收稅費的依據。在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用,在本契約附屬檔案三中約定。

第八條

乙方未在本契約規定期限內支付轉讓存量房價款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。

一、逾期未超過____日的,乙方應按日向甲方支付本契約

第二條約定存量房價款萬分之 的違約金,契約繼續履行。

二、逾期超過____日後,乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的,甲方有權單方解除契約,乙方應按日向甲方支付本契約

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方願意繼續履行契約,經甲方同意,契約繼續履行。

第九條

甲方未按本契約

第三條約定期限交接存量房的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。

一、逾期未超過____日的,甲方應按日向乙方支付本契約

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金,契約繼續履行。

二、逾期超過____日後,甲方應按日向乙方支付本契約

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除契約的,甲方應自收到乙方解除契約通知到達之日起____日內,退還全部已付款。如果甲方願意繼續履行契約,經乙方同意,契約繼續履行。

第十條

經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部分。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。

一、

二、

第十一條甲、乙雙方同意委託房產管理部門存量房資金託管中心

分中心對存量房轉讓價款實行託管。本契約約定以外的,委託經紀機構辦理的其他事項、許可權,由甲、乙雙方分別在《房地產經紀契約》中進行約定。

第十二條

甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,按下述第 種方式解決:

1、向合肥仲裁委員會申請仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

第十三條

本契約一式四份,甲、乙雙方各執一份,

一份、房產管理部門一份。

第十四條

本契約自甲、乙雙方簽訂之日起生效。【實用的買賣契約模板集合五篇

貨物買賣契約(帶包裝) 篇16

供方:_______________公司

需方:__________________

簽訂地點:________________

簽訂時間:__________年_______月______日 根據《中華人民共和國民法典》的規定,經雙方共同協商簽訂本契約,以茲共同信守。

一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間

二、交貨時間:________年_______月______日前,由於交貨時間原因產生港雜費等費用由供方承擔。

三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限:_____按國際標準,如因質量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失,以外商出具的索賠書為準。

四、包裝要求:內外包裝必須適合陸運和海運,如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠,供方賠償需方全部實際損失。

五、運輸方式及費用負擔:由供方運送至需方指定港口,費用由供方承擔.

六、驗收標準、方法:按國際標準,由需方抽驗貨。

七、結算方式及期限:需方在結匯後憑供方增值稅發票90天內付款

八、違約責任:按民法典處理。

九、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案:_______。

十、解決契約糾紛的確方式:本契約如有異議,由雙方共同協商解決,協商不成,向簽訂地法院提出抗訴。

十一、其他約定事項:本契約依法簽訂,雙方必須全面履行,任何一方都不得私自變更或解除,因故需要變更或解除時,應雙方協商一致,依法另立協定。以上條款未盡事宜,雙方協商解決。

十二、本契約一式兩份,供需雙方各執一份。

供 方                           需 方

單 位:__________公司 單 位:______________公司

地 址:_______________ 地 址:_________________

法定代表人:__________ 法定代表人:__________

委託代理人:__________ 委託代理人:__________

電 話:_________________ 電 話:_________________

開戶銀行:_____________

貨物買賣契約(帶包裝) 篇17

契約編號:

)立存量房買賣契約人出賣人(甲方):買受人(乙方):根據中華人民共和國有關法律、法規規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。

第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下:

(一) 存量房坐落在____市 【區】 【路】 號 幢

室(車庫等部位: ),權屬證號為:

,類型:

,用途:,結構:。

(二)建築面積平方米(含【

】【 】面積平方米)。(三)隨存量房同時轉讓的設備(非存量房附屬設備)及裝飾情況(詳見附屬檔案一)。

(四)甲方轉讓存量房的相關關係(包括抵押、租賃、相鄰等其他關係)(詳見附屬檔案四)。甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係;乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解,自願買受該存量房。

第二條

甲、乙雙方經協商一致,同意上述存量房轉讓價款為人民幣計 (大寫): 仟 佰

萬 仟佰 拾 元,元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定。乙方交付存量房價款後,甲方應開具收款憑證。

第三條

甲、乙雙方同意,甲方於年____月____日前騰空該存量房,並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起____日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂存量房屋交接書,並將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。

第四條

甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按其價值 元向乙方支付賠償金。

第五條

甲、乙雙方確認,本契約簽訂之後日內,甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。

第六條

上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。

第七條

本契約生效後,甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費,由甲方乙方交納國家稅、費元。存量房轉讓價款,應與____市“基準房價”接近,否則,應由房產管理部門給予確認,以確認的價款作為徵收稅費的依據。在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用,在本契約附屬檔案三中約定。

第八條

乙方未在本契約規定期限內支付轉讓存量房價款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。

一、逾期未超過____日的,乙方應按日向甲方支付本契約

第二條約定存量房價款萬分之 的違約金,契約繼續履行。

二、逾期超過____日後,乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的,甲方有權單方解除契約,乙方應按日向甲方支付本契約

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方願意繼續履行契約,經甲方同意,契約繼續履行。

第九條

甲方未按本契約

第三條約定期限交接存量房的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。

一、逾期未超過____日的,甲方應按日向乙方支付本契約

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金,契約繼續履行。

二、逾期超過____日後,甲方應按日向乙方支付本契約

第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除契約的,甲方應自收到乙方解除契約通知到達之日起____日內,退還全部已付款。如果甲方願意繼續履行契約,經乙方同意,契約繼續履行。

第十條

經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部分。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。

一、

二、

第十一條甲、乙雙方同意委託房產管理部門存量房資金託管中心

分中心對存量房轉讓價款實行託管。本契約約定以外的,委託經紀機構辦理的其他事項、許可權,由甲、乙雙方分別在《房地產經紀契約》中進行約定。

第十二條

甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,按下述第 種方式解決:

1、向合肥仲裁委員會申請仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

第十三條

本契約一式四份,甲、乙雙方各執一份,

一份、房產管理部門一份。

第十四條

本契約自甲、乙雙方簽訂之日起生效

貨物買賣契約(帶包裝) 篇18

甲方(賣方):趙乙方(買方):張甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號100X5420)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:100X8485),空調兩台(型號:015X8549 ),熱水器(型號:109X4554),浴霸(型號:102X6985),飲水機(型號:108X9264),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。十

一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。十

二、附加條款:1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。甲方(賣方):趙 (印) 身份證號:住址:____市____區歇台子長石村24號 電話:________年____月____日乙方(買方):張 (印)身份證號:住址:____省____市南XX23號 電話

貨物買賣契約(帶包裝) 篇19

買方:(下稱甲方)

地址:

郵編:

傳真:

電話:

電子信箱:

賣方:(下稱乙方)

地址:

郵編:

傳真:

電話:

電子信箱:

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、名稱:___________________________

2、品種:___________________________

3、規格:___________________________(應註明產品的牌號或_____)。

4、質量,按下列第_________項執行:

(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:_________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量:________

2、計量單位和方法:__________

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________

第三條包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1、交貨時間:_______

2、交貨地點:_______

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4、_____:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投_____種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________

第五條驗收:

1、驗收時間:_______

2、驗收方式:______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________;

3、預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1、甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7、其它約定:_____________、

第九條乙方的違約責任:

1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8、其它:_______________

第十條不可抗力:任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易_____委員會深圳分會,按照申請_____時該會實行的_____規則進行_____。_____裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:

1、__________________;

2、__________________;

3、__________________。

第十三條其它事項:

1、按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3、本契約自___年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4、契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

5、雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6、本契約正本一式___份,雙方各執___份;契約副本一式__份,分送______等單位。

(以下無正文)

甲方:

受權代表:(簽字)

委託代理人:(簽字)

乙方:

受權代表:(簽字)

委託代理人:(簽字)

本契約於____年____月____日訂立於(地點)