買賣設備逾期訴訟和解協定 篇1
甲方：____________地址：____________法定代表人：____________
乙方：____________地址：____________法定代表人：____________
丙方：____________有限公司法定代表人：____________
鑒於：
甲方訴乙方買賣契約糾紛一案，業經____市____區人民法院於____年____月____日做出________號判決書判定：乙方於判決生效後十日內向甲方支付設備轉讓款________萬元，並於____日內向甲方支付逾期付款利息總計____________萬元，案件受理費____________萬元由乙方承擔。根據該判決乙方應給予甲方總計________萬元。由於乙方抗訴後又於________被準許撤回抗訴，因此一審判決已於____日生效。截止____乙方應向甲方支付本金和逾期付款罰息總計________萬元。另，根據甲乙雙方簽訂的《合資契約》之約定，乙方購買甲方八台設備，轉讓價款為____________萬元。約定分五期償還全部價款。但至今乙方最後兩筆轉讓款同樣未支付。其中一筆已於____到期，至____本息總計________萬元。最後一筆轉讓款即將於____到期。綜上，截止於____乙方欠甲方本息總計________萬元。
鑒於此，為保障上述判決儘快順利執行完畢，並確保甲方收回所有轉讓款甲、乙、丙三方經協商一致，達成如下還款協定，以資共同信守。
一、乙方同意向甲方支付上述本金及利息總計________________萬元。
二、付款方式
甲方同意乙方分期付清本協定第一條約定的款項：
乙方應當於本協定簽訂之日起________年內向甲方支付全部款項和利息。具體為：____
乙方應當於___________前，向甲方支付人民幣________________萬元;於2____年_____月_____日前支付人民幣____________萬元，於_______________年_____月____日前支付最後一筆轉讓款人民幣____________萬元。
三、擔保條款
3.1丙方在充分了解本契約全部條款之情況下，自願就本契約項下乙方應付給甲方的所有款項承擔連帶保證責任。
3.2保證期間為本契約生效之日起至主契約項下每期債務履行期限屆滿之日起兩年。
四、違約責任
4.1乙方未按照本協定第二條約定時間按期付款的，從違約之日起按違約金額的日____分之____向甲方支付逾期付款違約金。如乙方其中任何一期未按時或未足額支付，則視為全部款項到期，甲方有權立即要求乙方償還剩餘所有款項及利息。同時，甲方有權繼續要求法院強制執行。丙方承擔連帶清償責任。
4.2如乙方違約，則應承擔甲方為實現債權而實際發生的一切費用，丙方承擔連帶清償責任。
第五條：生效或其他
5.1本協定履行完畢後，甲乙雙方之間的糾紛即告終結，雙方互不主張權利。甲方為達成和解目的做出妥協所涉及的案件事實，不得在其後的訴訟中作為對甲方不利的證據。乙方不得以本協定作為其主張權利的依據.
5.2任何一方在任何時間沒有行使本協定項下之權利，不得解釋為已經放棄該權利。如果本協定的任何部分或者條款無效不影響本協定其他部分之效力。
5.3未經另一方事先書面同意，任何一方不得轉讓其在本協定項下的全部或者部分權力。
5.4本協定自甲、乙、丙三方簽字或者蓋章後生效。
5.5本協定一式三份，三方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：____________法定代表人：________
乙方：____________法定代表人：________
簽署日期：__________
買賣設備逾期訴訟和解協定 篇2
買方(即使用方)： (以下稱甲方)
賣方(即製造方)： (以下稱乙方)
甲.乙雙方經充分協商，就甲方向乙方定購設備一套，特立和他 如下：
一、 設備名稱
二、技術說明(見附屬檔案)
三、設備製造、安裝、調試：
(1)本設備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內，乙方必須準時將本設備製造安裝好。設備調試為30個工作日即本設備甲方付出定金之日起計算，乙方必須保證在150天內將本設備交付甲方使用。
(2)因甲方原因導致乙方不能按時完成本設備按裝調試的，工期順延。
(3)自本設備安裝完成之日起15天內，因買方原因不能配合賣方試車，視同試車完成，買方須按契約付款。
四、包裝及運輸：本設備包裝及運輸由甲方負責。
五、設備使用培訓及保修：
(1)設備在安裝好好後進入設備調試階段，乙方負責對甲方人員進行免費培訓，培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)
(2)設備正式通過甲方簽字收之日起本設備由乙方負責免費保修壹年。
(3)在保修期內，如因非乙方原因造成的設備損壞，甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
六、設備單價及付款方式：本契約中設備的稅後總價為人民幣300萬元正，付款方式按以下執行：
契約簽訂之日，甲方向乙方支付契約價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(¥1500000元)作為設備定金，設備製造過程中(契約簽訂40天時)甲方向乙方支付契約價款17%，即人民幣伍拾萬圓整(¥500000元)，即仍做為進度款。設備製造完成後，甲方向乙方支付契約價款的10%，即人民幣叄拾萬圓整(¥300000元)，款到發貨。設備安裝完成之日，甲方向乙方支付契約價款的20%，即人民幣陸拾萬(¥600000)。設備調試完成之日，甲方向乙方支付契約價款的3%，即人民幣拾萬元整(¥100000元)，自本設備收之日起120天后的第一周內由甲方向乙方支付。
七、違約處罰
(1)乙方承攬設計、生產本契約設備整機，要認真負責嚴謹科學地加工製造本設備，並保質、保量、準時將本設備交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有權要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金，但累計最高不超過契約總額的百分之五。
(2)本契約簽訂後甲方不按期付款給乙方，即等於甲方違約，乙方有權追討甲方欠款總額月息百分之二，且工期順延。
八、在契約簽訂後，如甲方提出修改該設備，需經甲、乙雙方在平等自願的基礎商討，經甲乙雙方同意，且甲乙對該修改項目向乙方作相應的經濟補償後進行，同時工期順延。
九、本報價未含消防，勞動單位安檢費用及現場電源穩壓系統之估價。
十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
十一、本契約發生的爭議，雙方應通過平等友好的協商方式予以解決，若協商不成，由原告方法院裁決。本契約一式二份，雙方各持一份。
買賣設備逾期訴訟和解協定 篇3
甲方(賣方)武漢衡益鑫工程機械設備有限公司 簽訂地點： 乙方(買方)： 簽訂時間： 年___月___日
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律的規定，甲、乙雙方協商簽訂如下契約：
第一章 契約標的
第一條 契約標的要求：
1、設備名稱、品牌、型號： 。
2、產地、生產廠家、生產日期： 。
3、質量標準：
按原廠質量標準，即以說明書為準。說明書所載明的質量標準應當符合國家標準、行業標準、通常標準或者符合契約目的的特定標準。
第二章 契約價款及支付方式
第二條 契約價款：
1、本契約所列 設備 台的契約總價款為人民幣： 。
2、該契約價格包括：設備主機價(含200米管件)。
第三條 支付方式：
1、第一期付款：契約簽訂後 20 個工作日內支付契約總價款的 100 %。
第三章 設備驗收
第四條 設備的驗收程式：
1、設備進場後，在20個工作日內使用正常，乙方付清全部款項。
2、設備進場後，在20個工作日內由於各種原因，使用不正常，乙方按2.3萬每月付甲方一個月租金，設備進場費由乙方負責，設備出場費由甲方負責。
第四章 其他
第五條 本契約自雙方授權代表簽字並加蓋公章之日起生效。
第六條 本契約一式四份，甲方二份，乙方二份。
甲方(賣方)： 乙方(買方)： 地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 委託代理人： 委託代理人： 聯繫人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
聯繫人： 電話： 傳真： 開戶銀行：