普通貨物買賣契約書 篇1
出賣人:________________
買受人:________________
茲為貨物欠款買賣,經雙方締結契約如下:
第一條甲方願將________貨________件賣予乙方,約定________年________月________日交付清楚。
第二條貨價議定每件人民幣________元整。
第三條乙方應自交貨日起算________日內支付貨款予甲方,不得有拖延短欠等情形。
第四條甲方如交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,於________日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣契約,但須接到通知日起算________日內答覆,逾期即視為承認延期。
第五條甲方如屆期不交貨又未依前條約定通知乙方時,乙方可限相當日期催告交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除契約。第六條如因天災地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的,可以延緩至不能交貨原因消除後________日內交付。
第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。
第八條乙方逾交款日期不為交款的,甲方可以約定相當期限催告交款,並請求自約定交款日期起算至實際交款日止,按每百元日折計算遲延利息。
第九條甲方所交付的貨品,如有不合規格或品質惡劣或數量短少時,甲方應負補充或更換或減少價金的義務。
第十條乙方發現貨品有瑕疵時,應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務,倘甲方不履行義務時,乙方除可解除契約外並可請求損害賠償,甲方無異議。本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人:________________________
買受人:________________________
普通貨物買賣契約書 篇2
房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀
抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。
法定代表人:某某 職務:董事長。
被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人:某某,經理。
抗訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由:
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人: 某某建設集團有限公司
20年 月日
普通貨物買賣契約書 篇3
中外貨物買賣契約
契約號:______
日期:_______
地點:_______
買方:___________
地址:___________
電報:___________
電傳:___________
賣方:___________
地址:___________
電報:___________
電傳:___________
本契約由買方和賣方商訂,在契約項下,雙方同意按下列條款買賣下述商品:
第一條?品名、規格、數量及單價
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第二條?契約總值
第三條?原產國別及製造廠商
第四條?裝運港
第五條?目地港
第六條?裝運期
分運:_______________
轉運:_______________
第七條?包裝
第八條?嘜頭
賣方必須用不褪色油漆於每一包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:
第九條?_____
在cif條款下:由賣方出資按110%發票金額投保。
在c&f條款下:裝運後由買方投保。
第十條?付款條件
(1)買方在裝運期前30天,通過中國開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的________%,計________。該信用證在中國_______行收到下列單證經核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。
a._____可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b.商業發票一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付_____技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻通知買方的已裝運通知電報/電傳副本一份。
g.在cif條款下:
_____按發票金額110%投保______的_____單。
(3)中國收到契約________中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,在________天內,承付契約金額的百分之_____,金額為______。
(4)按本契約第15、18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發生在中國境內的銀行費用均由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。
第十一條?裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前四十天向買方通知預計的船名及其運輸路線,供買方確認。
(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,契約號,發票金額,發運件數及每件的重量和尺碼。
(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啟運日期。
(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。
(5)在c&f條款下:
如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失,由賣方承擔。
(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費由買方承擔。
第十二條?技術檔案
(1)下述_____英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:
a.基礎設計圖。
b.接線說明書,電路圖,氣╱液壓連線圖。
c.易磨損件製造圖紙和說明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術檔案。否則,買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條?保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等的材料和一流工藝製成,嶄新,未曾使用,並在各方與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對必須對契約貨物的正常使用給予___________天的保證期,此保證期從貨物到達_______起開始計算。
第十四條?檢驗條款
(1)賣方/製造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗,並簽發質量證明書,證明貨物符合契約規定。此證明書_____貨物質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
(2)在貨物抵達目的地港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗,並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格或數量與契約不符,除應由_____公司或船方負責者外,買方在貨物抵達目的港後_____天有權拒收貨物,向賣方提出索賠。
(3)如果發現貨物質量和規格與契約規定不符或貨物在本契約第13條所述保證期內被證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不適當原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據檢驗證書向賣方索賠。
(4)如果由於某種不能預料的原因在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方應電告賣方延長商檢期_________天。
第十五條?索賠
(1)如果賣方對貨物與契約規定不符負有責任,且買方在本契約第13條和第14條規定的檢驗和質量保證期內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,須按下列方法之一種或幾種索賠:
a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合契約規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應延長。
(2)若賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆,則視為賣方接受索賠。
第十六條?不可抗力
(1)如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。
(2)受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將有關主管機構出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。
(3)如果不可抗力事故持續超過120天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止契約。通知立即生效。
第十七條?_____
(1)凡由於執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決。如果不能解決,則可訴諸_____。
(2)_____應提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會,按照其程式_____,也可提交雙方同意的第三國_____機構。
(3)_____機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行,_____費用由敗訴一方承擔,_____機構另有裁定者除外。
(4)_____期間,雙方應繼續執行除爭議部分之外的契約其他條款。
第十八條?延期和罰款
如果賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨。罰款通過議付行在議付時扣除,但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算,不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期時,買方有權撤銷契約。儘管撤銷了契約,賣方仍須向買方立即支付規定罰款。
此鑒:
本契約由雙方於_____年____月___日用_______文簽署,原本一式______份,買賣雙方各執______份。契約以下述(?)款為生效方式:
(1)立即生效。
(2)契約簽署後_____天內,由雙方交換確認書後生效。
(3)
買方:_____________賣方:____________
簽名:_____________簽名:____________
普通貨物買賣契約書 篇4
立契約書人實業有限公司(以下簡稱甲方)陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:
一、買賣標的:仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)
二、價金:精品每組人民幣xx元整,次級品每組xx元整,合計xx元整。
三、送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。
五、清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在xx市xx縣兩界內,按實際里程數每公里x元酌收運送費用。實用範文
六、甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後,應即時驗收。茶具如有瑕疵,應於受領後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。
立契約書人:
買方(甲方):實業有限公司
公司地址:
代表人:
住址:
身份證統一號碼:
營業執照號碼:
賣方(乙方):陶瓷有限公司
公司地址:
代表人:
住址:
身份證統一號碼:
營業執照號碼:
x年x月x日
普通貨物買賣契約書 篇5
契約編號:中國(以下簡稱賣方)和國(以下簡稱)雙方經過友好協商,同意按照以下兩部分條款簽訂本契約:
第一章
一、商品品名:。
二、數量:噸。
三、規格:指標項目試驗方法。
1.密度:克立方厘米。
2.含硫:重%最高。
3.含水:重%最高。
四、價格:本契約各交貨期的具體價格原則上與號契約,同一交貨期有效的價格一致。
五、交貨期:________年第1季度噸;第2季度噸;第3季度噸;第4季度噸。各季度的裝船月份由選定,但應在各季度前月____日以前通知賣方。
六、裝船口岸:。
七、目的口岸:。
八、付款條件:應於貨物裝船前十天,按本契約
第二部分
第三條1款雙方商定的裝船數量及期限,通過雙方同意的銀行開出以中國出口公司____省分公司為受益人的,不可撤銷的可轉讓的,可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本契約
第一部分
第九條所規定的各項單據,自提單日起三十天(包括提單日在內),由開證行將貨款電匯中國。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。
九、單據:
1.賣方在貨物啟運後,應向XX銀行提供下列單據作為議付貨款的依據:
(1)發票份;
(2)清潔裝船提單正本份;
(3)由商品檢驗局出具的質量檢驗證書,重量鑑定證書及產地證明書各一份。
2.賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本份,隨船帶交目的港指定的收貨人。其餘單據副本份航寄。
十、附註:
1.本契約
第一部分各條款尚未規定的事項,應按本契約不可分割的
第二部分的各條款以及由雙方隨時協商後決定的條款履行。
2.本契約的執行由商事開立信用證。
3.本契約項下的數量雙方應努力執行,但如或賣方在接貨或供貨方面有困難時,雙方對本契約的履行均可不承擔責任。
4.本契約
第一部分以中兩國文字書就正本一式兩份,買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。
第二章、總則:本部分條款與
第一部分條款在本契約中是不可分割的兩部分。
二、交貨條件:
1.貨物所有權及風險的轉移,以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連線點作為分界線,貨物通過該連線點時,由賣方轉移到,賣方交貨責任即告終止。
2.所派油輪,禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港後,應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內,費用由負擔。
3.所派油輪在裝貨港,應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。
4.所派油輪載重噸不得超過噸,滿載最大吃水不得超過X米。油輪長度不得大於X米。如所派油輪不符合上述規定時,必須事先徵得賣方同意,否則由此所造成的港口當局拒絕油輪靠棧橋,或發生空艙及與此有關的損失均由負擔。
5.由於賣方的原因,如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時,其費用由賣方負擔。但由於原因,如需要移泊或用油駁裝貨時,其費用由負擔,由於人力不可抗拒的原因,為了確保油輪的安全,裝船移泊費用由自理。
6.每批裝船數量允許增減5%,由選擇。
三、裝船通知:
1.應在裝船月15天前電告賣方派船計畫,包括船名,預抵裝港日期,裝運數量。賣方接到派船計畫後,應在五天內電復接受或可以接受的預抵裝港日期和裝運數量。買賣雙方對油輪預抵裝港日期或裝運數量的意見不一致時,雙方協商安排一個都可以接受的日期,裝運數量,或者安排另外一些油輪來接貨。雙方商妥的油輪預抵裝港的日期叫做確認日期。
2.應按雙方商妥的確認日期派油輪抵達裝港。賣方應及時裝貨。如買賣雙方因特殊原因要求更改確認日期或裝運數量時,對方根據儲罐,泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能,應在兩天內電復可以接受或不可接受。如油輪在確認日期以前或以後抵達裝港,賣方應做出最大努力儘快裝貨。
3.在本條
1.項通知派船計畫時,已列明預抵裝港日期及裝運數量,但註明船名待定時,應最遲在確認日期十天前將船名電告賣方。
4.雙方商妥確認日期的油輪,允許按同一確認日期,同一裝運數量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但最遲應在確認日期前五天將代替油輪的船名等有關情況通知賣方。
5.在油輪抵達裝港前五天電告賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司預報船名,船籍,預抵裝港日期,裝運數量,應指示船長在油輪抵達裝港前48小時和24小時及6小時向賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司報告預抵裝港的時間。
6.裝船完畢後,賣方應在24小時內以電報通知:契約號,品名,密度(註明換算溫度),含硫量%,含水量%,船名,收貨人,裝運數量,發票單價,總值,提單日,離泊時間。
四、裝貨定額:
1.油輪抵達裝港後,具備裝貨條件時,船長通過裝港外輪代理公司應在辦公時間內以書面或f電話向裝港賣方或外輪代理公司提出備裝通知書並同時確認。裝船作業開始時間按以下規定計算。
(1)按確認日期抵裝港的油輪,以確認備裝通知書六小時後開始起算。但如在確認備裝通知書後不到六小時裝油時,以開裝時間起算。
(2)在確認日期前一天辦公完畢時間(從____月____日至____月____日::00,從____月____日至____月____日::00時)前抵裝港的油輪,在辦完入港手續後,如有條件提前裝油者,以開裝時間起算,沒有條件裝油者,則以確認日上午八時起算。
(3)在確認日期前一天從辦公完畢時間至24:00時抵裝港的油輪,在辦完入港手續後,如有條件提前裝油者,以開裝時間起算,如沒有條件者,則以確認日下午二時起算。在確認日期以後抵裝港的油輪,以開裝時間起算。
2.自起算裝船作業時間開始,賣方應在36小時內將整船貨物裝完,除大風雷雨天氣及港務當局另有規定外,應日夜連續裝貨。
3.由於下列情況耗費的時間,均不計算在裝貨作業時間以內:
(1)由於大風,雷雨等惡劣天氣而不能進行作業的時間。
(2)港務當局由於安全原因不準靠棧橋而在港內停留的時間及港務當局禁止裝船的時間。
(3)排放壓艙污水至驗艙完畢的時間。
4.以拆卸輸油管線完畢時間作為裝貨作業的完畢時間。
5.因碼頭裝貨設備故障而發生的滯期費按本部分
第五條第
1.項所規定的運費率的50%計算。
五、滯期費:
1.賣方若未能按本部分
第四條2款所規定的裝貨定額時間裝貨完畢,則賣方應向交付滯期費,滯期費應以雙方確認的裝船數量作為它的船型,每日滯期費應以dcae所規定的基數(以提單日期為準)乘相應的afa運費率計算。
2.油輪在裝貨港口的動態,以裝港外輪代理公司編制的並經船長簽字確認的裝貨時間事實記錄為準,賣方應在裝貨後三十天內向提供裝貨時間事實記錄一份。
3.向賣方提出的滯期費,經賣方審核屬實後,應以美元現匯支付。
4.如果向賣方提出滯期索賠,須在船抵目的港後60天內提出。
六、商品檢驗:
1.重量的鑑定由裝船口岸國家商檢局出具的重量鑑定證書為準。提單數量應根據重量鑑定證書填寫。重量鑑定證書及提單所列數量作為買賣雙方交貨數量的依據。
2.品質的檢驗:由裝船口岸國家商檢局按b-59石油產品試樣法取樣,混合後分裝三份作為賣方所交貨物的標準樣品。上述三份樣品之中的一份將交給油輪船長。其餘二份均交中華人民共和國國家進出口商品檢驗局,一份供化驗用,一份裝貨後保存六十天。國家商檢局經化驗後所出具的品質證書作為賣方所交貨物的品質依據。
七、投保油污責任險:
1.所派油輪應加入基於________年《國際油污民事責任公約(cc)》
第七條的金額保證(cb保險)以及a協定。
2.由所派油輪,當在裝港遇事故而發生油類和油類混合物的污染或有發生這類污染的可能性時,船東或船長應迅速採取清除措施,防止油污而造成的損失,或為避免油污損失進一步擴大所採取合理而有效的措施。但船東或船長不採取上述措施時,賣方在通知船東或船長之後,可以採取合理的必要的措施進行清除工作和減輕油污可能造成的損失。賣方應隨時將所要採取的措施和後果告訴船東或船長,如時間允許,應在採取措施前,將擬採取的措施告訴船東或船長。賣方採取的上述措施可以認為是按船東或船長委託進行的。在這種場合,對於被委託者採取的措施,委託者有權按實際情況向對方提出異議或者通知其停止工作。委託人提出通知後,被委託者則應無權再繼續進行工作。
3.賣方或船東船長採取的上述措施均不得與________年《國際油污損害民事責任公約(cc)》及a協定的規定相牴觸。
八、人力不可抗拒:如因人力不可抗拒的事故不能按時交貨時,賣方可以延期交貨或部分延期交貨或取消契約,但賣方應向提交由中國國際貿易促進委員會開具的發生事故情由的證明檔案。如因人力不可抗拒的事故不能按時接貨時,可以延期接貨或部分延期交貨或取消契約,但應向賣方提交由日本國際商事仲裁協會簽發的證明檔案。
九、罰款:如除本部分
第八條規定以外未按契約規定執行,以致本契約全部或一部分不能按期執行,而使賣方遭受損失時,應承付罰金,罰金分別為契約總值或未能執行部分總值的1%。如賣方除本部分
第八條規定以外未能全部或一部分履約交貨而使遭受時損失,賣方應承付罰金,罰金分別為契約總值或未能履行部分總值的1%。
十、仲裁:因執行契約所發生的或者與本契約有關的一切爭議,首先應由簽訂契約雙方友好協商解決。如經協商後尚不能解決,應提交仲裁,不向法院申訴。仲裁在被告所在國進行。在中國,在中國國際貿易促進委員會對外貿易仲裁委員會根據該委員會的仲裁程式規則進行仲裁。在,由國際商事仲裁協會根據該協會的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁裁決是終局裁決,簽訂契約雙方都應執行。十
一、本契約
第二部分以中,兩國文字書就,兩種文本具有同等效力。賣方(蓋章):(蓋章):負責人(簽字): 負責人(簽字): 地址:地址:電報掛號:電報掛號:________年____月____日________年____月____日簽訂地點:簽訂地點:
返
普通貨物買賣契約書 篇6
契約編號:_________
買方:_________
賣方:_________
買方同意購買,賣方同意出售下述商品,並按下列條款簽訂本契約:
一、商品名稱,規格,數量及單價:
│項目序號│ 商品名稱及規格 │ 單 位 │ 數 量 │單價│總價│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│總值 │
二、生產國別和製造廠:
_________。
三、包裝:
以新的,堅固的木箱或紙箱包裝,並能防潮,防濕,防震,防鏽及防止粗暴裝卸,適合於遠程海運,郵包郵寄,空運運輸。由於採用不適當或不妥當的包裝而引起生鏽,損壞,丟失,其責任應由賣方承擔。
四、嘜頭:
賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號,尺碼,毛重,淨重和諸如“勿倒置”,“小心輕放”,“防潮”等字樣,以及提升位置和下列嘜頭。
五、裝船時間:
_________。
六、裝船港口:
_________。
七、目的港口:
_________。
八、保險:
裝船後由買方負擔。
九、支付條件:
1.如以信用證支付:買方接到本契約11條規定的賣方裝船通知後在交貨期15~20天前,由_________銀行開立以賣方為受益人,金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本契約第10條中所規定的裝船單據付款。
2.如以托收方式支付:交貨後,賣方經由賣方銀行通過_________銀行寄送本契約第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款。
3.如以信匯或電匯方式支付:接到本契約第10條所規定的裝船單據後於七天內付款。
十、付款單據:
1.為了議付貨款,賣方應向支付銀行呈交下列單據:
(1)全套清潔無瑕疵,註明“運費到付”,空白抬頭,空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單。
(2)發票_________份:註明契約號和嘜頭(一個以上嘜頭應分別開發票)。
(3)裝箱單_________份:註明發貨重量及相應發票的編號和日期。
(4)由製造廠出具的品質和數量證明書兩份,如14條第(1)項中所規定。
(5)通知買方已裝船的電報抄件一份。
2.裝船同時,賣方應將上述單據副本各一份(本條5項除外)寄送目的港。
十一、裝船條件:
1.賣方應於本契約規定的裝船期前_________天,以電報通知買方如下內容:契約號,品名,數量,價值,件數,毛重,尺碼,港口備妥待運日期,以便買方洽訂艙位。
2._________(電報掛號:_________),將作為買方的船代理洽訂艙位。
3.買方應於船隻預計抵港日期前十天,將船名,預計裝貨日期,契約號通知賣方,以便賣方安排裝船。賣方應與船代理保持密切聯繫。當必須換船或船提前或推遲到港時,買方或其船代理應及時通知賣方。如船隻不能在買方通知的船期後_________內到達港口,買方應擔負自_________天起所帶來的倉租費和保險費。
4.如船隻按時抵達裝船港口後,而賣方不能按時備貨裝船,由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔。
5.貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用,風險由賣方負擔;貨物越過船舷和脫鉤以後的全部費用,風險由買方承擔。
十二、裝船通知:
賣方應於貨物裝船完畢後,立即以電報通知買方契約號,貨物名稱,數量,毛重,發票價值,船名和起航日期。若由於賣方未及時以電報通知買方,而使買方不能及時辦理保險時,由此產生的一切損失,均應由賣方承擔。
十三、質量保證:
賣方保證貨物採用最好的和未用過的全新材料,第一流製造工藝,其成品質量,規格和性能與本契約規定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港後_________月。
十四、檢驗和索賠:
1.發貨前,製造廠應對貨物的質量,規格,性能和數量/重量作精密全面的檢驗,並出具證明書,證明貨物符合本契約規定。質量證明書應附有製造廠試驗項目和結果的報告。
2.貨到目的港後,買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質,規格和數量/重量進行初檢,並出具檢驗報告。如該局發現規格或數量或二者有出入,除保險公司或輪船公司的責任外,買方有權在貨物到達目的港後_________日內拒收該貨物或向賣方提出索賠。
3.如貨物的質量和規格與契約規定不符,買方將申請商檢局進行檢驗,並憑檢驗報告有權向賣方索賠(包括換貨)。所有費用(檢驗費,退貨和換貨的運費,保險費,倉儲費和裝卸費等)均應由賣方承擔。
4.若買方提出索賠後三十天內賣方未予答覆,則認為賣方已接受上述索賠。
十五、人力不可抗拒:
凡是製造或裝船運輸過程當中,因人力不可抗拒的事故,致使賣方推遲交貨或不能交貨時,賣方可不負責任。但發生上述事故時,賣方應立即通知買方,並在十四日內,給買方航寄一份由主管政府當局頒發的事故證明書。在此情況下,賣方仍有責任採取一切必要措施加速交貨。如事故延續十周以上,買方有權撤銷契約。
十六、遲交貨罰款:
除本契約第15條規定的人力不可抗拒原因外,如賣方不能按契約規定的時間交貨,買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除,但罰款不得超過遲交貨物總價的5%。罰款率按每七天收0。5%,不足七天時以七天計算。如賣方延期交貨超過契約規定十周時,買方有權撤銷契約。此時,賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款。
十七、仲裁:
凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決,當提交中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程式暫行規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。
十八、補充條款:
_________。
十九、本契約正本共_________份,採用中,_________文(略)書就,兩種文字具有同等效力,簽字後即生效,雙方各執一份為憑。
買方(公章):_________ 賣方(公章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
見證人(簽字):_________ 見證人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
普通貨物買賣契約書 篇7
契約號:____
買方:____ 賣方:____
電話:____ 電話:____
按本契約條款,買方同意購入,賣方同意出售下述產品,謹此簽約。
1.品名、規格:____ 單位:_____ 數量:____
單價:_____ 總價:_____ 總金額:_____
2.原產國別和生產廠:______
3.包裝:
須用堅固的木箱或紙箱包裝。 以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化.並具備良好的防潮抗震能力。
由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕, 賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。
包裝箱內應附有完整的維護保養、操作使用說明書。
4.裝運標記:
賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、 高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運:
5.裝運日期:______
6.裝運港口:______
7.卸貨港口:______
8.保 險:______ 裝運後由買方投保。
9.支付條件:
分下述三種情況:
(1)採用信用證: 買方收支賣方交貨通知[詳見本契約條款11]
應在交貨日前15-20天, 由____銀行開出以賣方受益人的與裝運金額相同的不可撤銷信用證。 賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票並附裝運單據(見本契約第10款)。 開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付)。信用證於裝運日期後15天內有效。
(2)托收。 貨物裝運後,賣方出具即期匯票, 連同裝運單據(見本契約第
10),通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進行托收。①商業契約是一種通用契約。在國際貿易中, 若雙方對契約貨物無特殊要求的條件下,一般採用商業契約的內容和形式。
(3)直接付款: 買方收到賣方裝運單據(見本契約第10款)後7天內, 以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據: (1)小海運: 全套潔淨海運提單,標明“運費付訖.”“運費預付”, 作成空白背書並加注目的港____公司。 (2)空運: 空運提單副本一份,標明“運費付訖”/“運費項目”寄交買方。 (3)航郵: 航空收據副本一份,寄交買方。 (4)發票一式五份, 標明契約號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多於一個,發票需單獨開列), 發票根據有關契約詳細填寫。 (5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。 (6)由廠商出具的質量和數量保證書。 (7)貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。 此外,貨發10天內,買方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份, 一份直接寄買方,另一份直接寄目的港__公司。
11.裝運: (1)f.o.b.條款: a.賣方於契約規定的裝運日期前30天,用電報/信件將契約號、品名、數量、價值、箱號、 毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方, 以便買方租船訂艙。 b.賣方船運代理__公司__(電報:__),負責辦理租船訂艙事宜。 c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理), 預計船達裝運港10天之前,即將船名、預計裝貨日期、 契約號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯繫。當需要更換運載船舶及船舶提前、 推遲抵達時,買方或其船方代理應及時通知賣方。 若船在買方通知日後30天內尚未抵達, 則第30天后倉儲費和保險費用由買方承擔。 d.若載運船舶如期抵達裝運港,賣方因備貨未妥而影響裝船, 則空艙費和滯期費均由賣方承擔。 e.貨物超過船舷並未從吊鉤卸下,一切費用和風險由賣方承擔; 貨物超過船舷並從吊鉤卸下, 一切費用和風險屬買方。 (2)c&f條款下: a.在裝運期內,賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。 b.貨物經航郵/空運時,賣方於本契約第5條規定的交貨日期前30天,以電報/信件把交貨預定期、契約號、品名、發票金額等通知買方。 貨物交辦發運,賣方即刻以電報/信件將契約號、品名、發票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時投保。
12.裝運通知: 貨物業經全部裝船,賣方應將契約號、品名、數量、發票金額、毛重、 船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。 若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保,買方則承擔全部損失。
13.質量保證: 賣方保證:所供貨物,系由最好的材料兼以高超工藝製成, 商標為新的和未經使用的,其質量和規格符合本契約所作的說明。 自貨到目的港起12個月為質量保證期。
14.索賠: 自貨到目的港起90天內,經發現貨物質量、規格、 數量與契約規定不符者,除那些應由保險公司或船方承擔的部分外,買方可憑__出具的商檢證書,有權要求更換或索賠。 賣方擔保貨到目的港起12個月內, 使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷, 買方立即以書面形式通知賣方並出具__商檢局開列的檢驗證書,提出索賠。商檢證書乃索賠之依據。 按買方索賠要求, 賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物降價 處理。
15.不可抗力: 在貨物製造和裝運過程中, 由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後, 即刻通知買方並在事發14天內,以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。 即使在此情況下,賣方仍有責任採取必要措施促使儘快交貨。 不可抗力事故發生後超過10個星期而契約尚未履行完畢, 買方有權撤銷契約。
16.契約延期和罰款: 除本契約15條所述不可抗力原因,賣方若不能按契約規定如期交貨, 按照賣方確認的罰金支付,買方可同意延期交貨, 付款銀行相應減少議定的支付金額,但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。 賣方若逾期10個星期仍不能交貨,買方有權撤銷契約。儘管契約已撤銷,但賣方仍應如期支付上述罰金。
17.仲裁: 凡涉及本契約因執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決, 如果協商不能解決, 則可提交__仲裁委員會根據該會暫定仲裁法則和程式進行仲裁。仲裁將在__進行,仲裁裁決是終局,對雙方都有約束力。 仲裁費用由敗訴方承擔。仲載也可在雙方均能接受的第三國進行。
18.附加條款: 本契約原本兩份。經雙方簽字,各執一份,僅此聲明。 賣方:____ 買方:____
代表人:____ 代表人:____
日期:____ 日期:____
普通貨物買賣契約書 篇8
賣方(全稱)(甲方)簽訂日期:年月日買方(全稱)(乙方)簽訂地點:
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規,為規範乾粉砂漿購銷行為,保護供需雙方的合法權益,明確雙方責任,保證工程建設正常進行,經甲、乙雙方友好協商,一致同意訂立本契約,以便共同遵守。
一、工程名稱:
交貨地點:(工程地址),運距KM。
二、預拌砂漿標的、範圍
備註:各種規格產品的單價:按常州市工程造價信息資料當月建築工程材料預算指導價執行。
三、供貨預結算方式:甲方根據乙方所需產品的規格、型號及數量負責運送到乙方工程施工現場,甲方每車都簽發隨車《供貨單》。乙方應派專人驗收,在隨車供貨單上籤字確認,並由乙方開據材料入庫單。每月的25日為雙方的對賬結算日,雙方根據送貨單簽收數量、雙方約定的單價及入庫單作為雙方的結算依據,甲方開據正規稅務發票交由乙方財務
四、付款方式及期限:累計供貨金額達60萬元以上付款結算金額的70%,如春節前貨款未達60萬元,付已結算金額的70%,供貨結束質量達標3個月內結清尾款。
五、產品質量及驗收標準:按江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》執行。產品執行標準:江蘇省工程建設標準《預拌砂漿技術規程》DGJ32/J13-20__、GB/T25181-20__,《砌築砂漿》、《抹灰砂漿》、《地面砂漿》,雙方另有約定的按約定。本契約履行過程中如遇國家有關技術、規範、標準有變動的',按照新的標準執行。
六、雙方約定:
1、乙方的貨物簽收人員為現場保管員。
2、乙方保證甲方為本契約所涉及工程項目預拌砂漿的供貨方,出現第二方供相同品種貨物,甲方有權利停止供貨並要求乙方從甲方停供之日起15日內付清已經結算的全部款項。
3、乙方收到甲方散裝罐基礎圖後,選擇安全位置按圖紙要求七天內完成基座,保證貨物到達散裝罐現場必經道路的暢通;散裝罐進場後離場前甲乙雙方做進退兩次完好性檢驗,遇到人為損壞乙方應按照雙方交接驗收計價清單承擔經濟損失。
4、甲方所供材料噸位以每車過磅計量為準。
5、在使用甲方所供的貨物過程中如發現質量問題,乙方應在收到貨物三日內通知甲方,且不再動用該批有質量異議的貨物,由甲方負責處理或調換。對有質量爭議貨物雙方聯合取樣由主張方委託雙方認可的第三方質檢部門檢測確認。連續出現質量問題乙方有權終止契約,選擇第二供應商,賣方提供產品試塊,如檢測後未達標,由此造成的一切損失均由賣方承擔。
6、甲方供應散裝砂漿應及時向乙方提供散裝罐放置基礎圖紙並適時免費提供散裝罐,正常使用中料罐發生故障,甲方接到通知白天三小時內派員搶修,逾期甲方承擔乙方相應經濟損失。
七、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方所供的貨物不符合雙方約定標準(經有關質檢部門檢驗認定),甲方應無條件退貨並承擔乙方由此產生的損失,因乙方摻入其他材料引起產品質量下降由乙方負責。
(2)出現甲方供貨不及時拖延乙方工期,停工待料甲方以人民幣計算20__元/天支付違約金給乙方。如拖延乙方工期達三天,乙方有權停止付款並單方面終止契約,並向乙方賠償相應的經濟損失。
2、乙方責任:
(1)乙方在使用甲方所供的產品過程中應嚴格根據相關施工規範且不摻入其他材料;如因此影響工程質量甲方不承擔任何責任;需要供貨必須提前一天知會甲方,否則甲方不承擔拖延工期損失。
(2)乙方不能按本契約按時足額給付甲方貨款,甲方可停止供貨並單方面終止契約,乙方向甲方結清餘款。
八、爭議解決方式:本契約若產生糾紛,雙方協商解決,若協商不成,雙方均有權向原告所在人民法院訴訟解決。
九、本契約一式份,甲方執份,乙方執份。由法定代表人或其他委託代理人簽字蓋章生效。
甲方乙方
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委託代理人:委託代理人:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
電話:電話:
傳真:傳真:”
普通貨物買賣契約書 篇9
甲方:
_________________________________法定代表人:
___________________________住所地:
_______________________________傳真:
_________________________________郵編:
_________________________________乙方:
_________________________________法定代表人:
___________________________住所地:
_______________________________傳真:
_________________________________郵編:
_________________________________
甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:
一、 買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方: 名稱
規格或型號
品牌
生產商
數量
二、 單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是:____________________________本契約總價款為人民幣
______________________萬元。
三、交貨時間和交貨數量交貨時間為:
每批次交貨數量的限制是:__________________________
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點為________市________路________號;
運輸方式為:
______________________________________
運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款雙方約定的質量標準是:
_________________________________封樣的方式和保存:
_____________________________________
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
普通貨物買賣契約書 篇10
項目名稱:________________________
採購人(甲方):__________________
地 址:_________________________
供應商(乙方):__________________
地 址:_________________________
簽訂時間:________________________
簽訂地點:________________________
有效期限:________________________
根據《中華人民共和國民法典》等法律法規的規定,經友好協商,就甲方購買乙方________________事項簽訂本契約。
第一條 契約標的
1、乙方根據甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。
格式如下:
註:供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本契約附屬檔案。
2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:
第二條 交貨方式:_________________
1、交貨時間:________________________。
2、交貨地點:________________________。
3、運輸方式:________________________(註明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。
4、保險:________________________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移:____________________________
第三條 契約總價款
本契約項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。
1、在簽訂此契約後的15個工作日內,甲方向乙方首次支付契約總價的_________%,即人民幣______________元,大寫_________;餘款_________%即人民幣______________元,大寫_________,於貨物在___________年__________月____日交付驗收後的15個工作日內付清。
2、乙方需在簽訂此契約並交貨完畢後的5個工作日內,向甲方提交完畢下列檔案材料,由甲方財務處撥付款項:_________________
(1)由國家稅務機關監製的正式發票,包括增值稅發票、普通發票和定額發票;
(2)經甲方蓋章確認的發票複印件;
(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。
(4)契約副本。
3、本契約總價款是貨物設計、製造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。
4、本契約總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售後服務費用。
5、本契約執行期間契約總價款不變。
6、付款採取以下第
(1)現金
(2)支票
(3)付款至指定賬戶
開戶名:_________________
開戶行:_________________
賬號:_________________
第四條 權利保證
乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、著作權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權,乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的,應當對甲方予以賠償。
第五條 質量保證
1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求,則按國家有關部門頒布的標準及規範為準。)
2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,並完全符合契約規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命內具有良好的性能。
3、除契約另有規定外,乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的,雙方約定的該包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運抵指定地點。由於包裝不善所引起的貨物損失均由
乙方承擔。每一包裝單______元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。
4、因貨物的質量問題發生爭議的,應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑑定。貨物符合標準的,鑑定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。
甲方(公章):____________乙方(公章):____________
法定代表人(簽字):____________法定代表人(簽字):____________
____________年__________月____日
普通貨物買賣契約書 篇11
買方:___________________(下稱甲方)
地址:___________________
郵編:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
電子信箱:___________________
賣方:___________________(下稱乙方)
地址:___________________
郵編:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
電子信箱:___________________
甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。
第一條名稱、品種、規格和質量
1.名稱:___________________
2.品種:___________________
3.規格:___________________(應註明產品的牌號或商標)。
4.質量,按下列第_____________項執行:________________
(1)按照_____________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。
(3)按雙方商定要求執行,具體為:___________________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1.數量:___________________。
2.計量單位和方法:___________________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:___________________。
第三條包裝方式和包裝品的處理
_____________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔)。
第四條交貨方式
1.交貨時間:___________________。
2.交貨地點:___________________。
3.運輸方式:___________________(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保險:___________________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移:___________________。
第五條驗收
1.驗收時間:________________
_____________。
2.驗收方法:________________
_____________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例);
3.驗收標準:________________
_____________;
4.由誰負責驗收和試驗:________________
_____________;
5.驗收如發生爭議,由_____________檢驗機構按_____________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付
1.單價:___________________;總價:___________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:________________
貨款的支付時間:___________________;
貨款的支付方式:___________________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:___________________。
3.預付貨款:___________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後_____________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_____________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條聲明及保證
甲方:________________
1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方:________________
1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。
2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
第九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十條甲方違約責任
(1)甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_____________%違約金。
(2)甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付違約金;如_____________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。
(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
(4)甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
(5)甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。
(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。
(7)其它約定:___________________。
第十一條乙方的違約責任
(1)乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_____________%的違約金。
(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
(3)乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
甲方:________________
乙方:________________
時間:________________
普通貨物買賣契約書 篇12
契約 甲方:(浙江)______化工有限公司 法定代表人:
住所地: 傳真: 郵編:
乙方: 有限公司 法定代表人:
住所地: 傳真: 郵編:
甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:
一、 買賣標的和數量:
甲方將下列貨物賣與乙方:
名 稱規格或型號品 牌生產商數 量
二、 單價和貨款總額:
雙方約定的價格條款是:
本契約總價款為人民幣 萬元
三、交貨時間和交貨數量:
交貨時間為;
美批次交貨數量的限制是:
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:
雙方確定的交貨地點為上海市 路 號;
運輸方式為:
運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款:
雙方約定的質量標準是:
封樣的方式和保存:
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤:
雙方確定的包裝材料和方式是:
貨物標籤商定為:
七、損失風險:
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權:
在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付:
結算和支付期限為:
支付方式為:
十、智慧財產權:
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。
十一、保密條款:
有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、契約的變更、解除和終止:
雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;
任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約;
在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止
十三、違約責任:
交貨遲延的違約責任
驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金 元;
貨款支付遲延的違約責任;
交貨不合格時的違約責任:
違反保密條款的違約責任:支付違約金萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於萬元時,上述款項應當如數賠償給守約方
十四、契約的生效:本契約經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決:
因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、契約文本:
本契約一式二份,雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址:
雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方:(浙江)某某化工有限公司 法定代表人:
乙方: 有限公司 法定代表人:
年月日
普通貨物買賣契約書 篇13
契約號:____
日?期:____
地?點:____
買方:____
地址:____
電報:____
電傳:____
賣方:____
地址:____
電報:____
電傳:____
本契約由買方和賣方商訂。在契約項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:
第一條?品名;規格、數量及單價
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________
第二條?契約總值
第三條?原產國別及製造廠商
第四條?裝運港
第五條?目的港
第六條?裝運期
分運:
轉運:
第七條?包裝
第八條?嘜頭
賣方必須用不褪色的油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:
________________
第九條?_____
在CIF條款下:
由賣方出資按110%發票金額投保。
在C&F條款下:裝運後由買方投保。
第十條?付款條件
(1)買方在裝運期前30天,通過中國開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的__%,計____。該信用證在中國____行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付
)。
a._____可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付_____技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在CIF條款下:
_____按發票金額110%的投保__的_____單。
(3)中國在收到契約____中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在__天內,承付契約金額的百分之__,金額為____。
(4)按本契約第15條和18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。
第十一條?裝運條件
(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線,供買方確認。
(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,契約號,發票金額,發運件數及每件的重量和尺碼。
(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啟運日期。
(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。
(5)在C&F條款下:
如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時_____而造成的一切損失,由賣方承擔。
(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。
第十二條?技術檔案
(1)下述_____英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:
a.基礎設計圖。
b.接線說明書,電路圖,氣/液壓連線圖。
c.易磨損件的製造圖紙和說明書。
d.零配件目錄。
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術檔案。否則,買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條?保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造,嶄新,未曾使用,並在各方與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對契約貨物的正常使用給予__天的保證期,此保證期從貨物到達
____起開始計算。
第十四條?檢驗
(1)賣方/製造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗,並簽發質量證明書,證明貨物符合契約規定。此證明書_____貨物質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
(2)在貨物抵達目的地港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下簡稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗,並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與契約不符,除應由_____公司或船方負責者外,買方在貨物抵達
目的港後__天內有權拒收貨物,向賣方索賠。
(3)如果發現貨物的質量和規格與契約規定不符或貨物在本契約第13條所述保證期內被證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不適當原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據檢驗證書向賣方索賠。
(4)如果由於某種不能預料的原因在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方應電告賣方延長商檢期____天。
第十五條?索賠
(1)如果賣方對貨物與契約規定不符負有責任,且買方在本契約第13條第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,須按下列方法之一種或幾種索賠:
a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用,包括:利息、銀行費用、費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。
b.按照貨物質量低劣程度,損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。
c.用符合契約規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應的延長。
第十六條?不可抗力
(1)如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應的延長。
(2)受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。
(3)如果不可抗力事故持續超過120天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻一方終止契約,通知立即生效。
第十七條?_____
(1)凡由於執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決。如不能解決,則可訴諸_____。
(2)_____應提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會,按照其程式_____,也可提交雙方同意的第三國_____機構。
(3)_____機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行。_____費用由敗訴一方承擔。_____機構另有裁定者除外。
(4)_____期間,雙方應繼續執行除爭議部分之外的契約其它條款。
第十八條?延期和罰款
如賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨,罰款通過議付行在議付時扣除,但?是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期,買方有權撤銷契約。盡?管撤銷了契約,賣方仍須向買方立即支付規定罰款。
此鑒:
本契約由雙方於__年__月__日用___文簽署,原本一式__份,買賣雙方各執__份。契約以下述(?)款為生效方式:
(1)立即生效。
(2)契約簽署後__天內,由雙方交換確認書後生效。
(3)
買方:____?賣方:____
簽名:____?簽名:____
普通貨物買賣契約書 篇14
買方:____________________________________
賣方:____________________________________
經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條:款,共同履行:
第一條:貨物名稱:____________________
第二條:產地:____________________
第三條:數量:____________________
第四條:商標:____________________
第五條:價格:____________________
第六條:包裝:____________________
第七條:付款條:件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
第八條:裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。
第九條:保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。
第十條:應附的單據:賣方向買方提供:
1、全套清潔提貨單;
2、一式四份經簽字的商業發票;
3、原產地證明書;
4、裝箱單;
5、為出口________所需的其他主要單據。
第十一條:裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條:件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
第十二條:其他
條:款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
第十三條:裝船時間:
第十四條:裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為________立方(噸)。
第十五條:延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________。
第十六條:不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。
第十七條:契約爭議的解決:
第十八條:本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。
買方:____________________________賣方:____________________
代表:____________________________代表:____________________
日期:____________________________日期:____________________
普通貨物買賣契約書 篇15
甲方(購買方):
乙方(供應方):
根據《契約法》及有關規定,甲、乙雙方本著自願平等、誠信互利的原則,就甲方自乙方處購買五糧液年份酒、飛天茅台、茅台年份酒、進口紅酒、進口威士忌等相關產品(詳見:產品報價清單),協商一致簽訂本協定。
第一條、契約標的物名稱、價格
1、乙方根據本協定約定價格向甲方提供下列產品:(詳見:產品報價清單)
2、協定中訂購產品為實時報價,乙方有義務將最新的價格調整、促銷活動等信息第一時間通知甲方。
第二條、產品質量
1、乙方有義務保證所提供的產品質量應符合國家及行業相關標準。
2、乙方提供產品如出現假冒,以三倍金額賠償甲方。
3、甲方對產品質量的任何異議應在收貨之日起72內向乙方提出,乙方負責予以調換。
4、非因產品本身的質量原因(如甲方儲運不善等)產生的問題,乙方不予調換,也不承擔任何責任。
第三條、產品包裝
1、產品的包裝應符合國家規定和甲乙雙方約定,並且達到產品的安全和衛生條件。
2、產品的包裝符合國家對條碼、標籤的有關規定。
第四條、產品的交付
1、乙方或乙方委託的貨運代理人將產品運至雙方指定地點時,甲方或甲方指定的收貨人應即時對貨物數量、編碼、外觀、包裝、質量等情況進行檢驗,如有任何異議,應在24小時內以書面形式通知乙方,否則視為驗收合格。驗收完畢後,甲方或甲方指定的收貨人應在送貨單上籤字蓋章。
2、甲方需將計畫用量逐月提交乙方,乙方將按照甲方的計畫進行每月備貨,不能備齊的貨品應在乙方提出計畫的24小時內反饋。甲方臨時需要貨物(月計畫內),乙方應在2小時內送至甲方營業地點、4小時內送至成都市區3環內指定地點。月計畫外的產品使用,甲方需提前5天向乙方確定,以便於乙方臨時備貨。
3、對於甲方自提的產品,乙方在其門店將產品交付提貨人時,即為產品交付完成。
4、除因產品不符合本協定約定質量標準外,甲方不得拒收。5、乙方產品的所有權在產品交付時轉移至甲方,貨物風險隨之轉移。
6、產品交付後,如發生包裝物破損,甲方需要委託乙方採購新包裝物的,甲方應在發貨前向乙方全額支付包裝物貨款。
第五條、貨款的結算
1、甲乙雙方約定付款方式為貨到付款。甲方應在收到貨物的5日內,將貨款匯入乙方指定賬戶。
2、無論任何費用,甲方均不得在應支付貨款中自行扣除。
第六條、智慧財產權及保密條款
1、乙方是“華致”、“華致酒行”等相關智慧財產權的合法所有人,未經乙方書面許可,
甲方不得擅自使用乙方商標標識以及任何相關的文字和圖片資料。
2、甲乙雙方對於本協定內容、以及在簽訂和履行本協定過程中所獲悉的對方情況、產品信息、客戶資料、行銷計畫、管理方式等任何信息均負有保密義務;未經對方事先書面同意,不得以任何方式向第三方透露。
3、甲乙雙方應保證其雇員、管理人員、代理人等接受本保密條款約束。
4、本協定因任何原因終止或解除後,本保密條款持續有效。
第七條、違約責任
1、本協定簽訂後,雙方應遵循平等誠信的原則,全面履行各自在本協定項下的義務,任何一方不履行本協定或者履行本協定所約定的義務不符契約定,應當承擔違約責任,並賠償守約方因此遭受的全部損失。
2、甲乙雙方中的任何一方因違反國家相關法律、法規或本協定約定而給第三方造成損失時,違約方應自行向第三方承擔全部法律責任。
3、因不可抗力導致任何一方未能履行或未能全部履行本協定項下義務的,遇到不可抗力的一方應及時通知對方,並出具權威部門出具的書面證明;則在不可抗力影響的範圍內,可免除責任或延期履行本協定項下義務。
第八條、協定的解除
1、甲乙雙方協商一致,可以解除本協定。
2、發生下列情況之一的,守約方有權通知違約方解除協定,並要求違約方賠償其因此遭受的全部經濟損失:
(1)一方明確聲明或以實際行動表示其將不履行本協定約定的主要義務;
(2)一方違反本協定項下約定的義務,並在接到對方書面通知後10日內仍不糾正其違約行為的;
(3)一方嚴重違反本協定項下義務,導致本協定目的無法實現的。
第九條、爭議的解決
凡因本協定引起的一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如不能協商一致,任何一方均可向當地仲裁委員會申請仲裁。
第十條、附則
1、本協定未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協定,補充協定與本協定有同等法律效力。
2、本協定一式貳份,甲方乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並蓋章後生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
普通貨物買賣契約書 篇16
供方:
需方:
1.本契約是依照《契約法》訂立的,經雙方簽字蓋章後,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
2.契約條款:
簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣玖拾叄萬陸仟元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。
3.經濟責任:
(1)供方如未能履行契約,須負下列責任:
①產品、規格、質量不符契約規定:需方同意利用的,按質論價,退貨貶值總值價款,不能利用的,應負責保修、保退、保換。由於延誤交貨時間,每天應償付需方千分之一的餘款。
②產品數量不符合規定:少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的,可以退貨,並承擔因此而造成的損失;不能交貨的,應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。
(2)需方未能履行契約時,須負以下責任:
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。
②中途退貨,由雙方根據實際情況商定,同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。
③自提產品未按規定日期提貨,每延期一天,應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。
④未按規定日期付款,每延期一天,應償付以延期付款總額千分之一的罰金。
⑤實行送貨或代運的產品拒絕接貨,應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產品價格:如需要調整,必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除契約,必須提出充分理由,經雙方協商,並報請鑑證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前七天與對方協商修訂調整,並報鑑證機關備案,任何一方不得擅自變更契約。一方變更契約,對方有權拒絕收購,因此而不能執行契約應償付對方千分之五的罰金。
(6)確因自然災害等原因,影響執行契約或延期交貨,需提前七天通知對方,經有關機構證明,可酌情減免罰金。
4.執行契約中,發生爭議和糾紛,簽約雙方協商不成,均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)
5.本契約及附屬檔案一式兩份,供需雙方各執一份。
供方單位(蓋章):__需方單位(蓋章):
經辦人:年月日
經辦人:年月日
普通貨物買賣契約書 篇17
甲方:________________地址:________________電話:________________
乙方:________________地址:________________電話:________________
甲乙雙方本著平等、自願原則,在共同遵守國家相關法律的前提下簽訂本契約。甲乙雙方履行各自義務後,雙方無異議簽字後本契約(一式兩份,雙方各執一份)立即生效。具體內容如下
1、乙方在甲方商行________年________月________日,購買商品。乙方採用形式支付甲方人民幣________元。
2、甲乙雙方共同遵守並約定:乙方自購買商品之日起計算滿一年的,如果乙方要求退還所購商品,甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時,需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時,甲方即時退付乙方購買商品原價80%現金結算。其中20%甲方作為商行成本計算,不予退還
3、乙方自購買商品之日起計算滿二年的,如果乙方要求退還所購商品,甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時,需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時,甲方即時退付乙方購買商品原價90%現金結算。其中10%甲方作為商行成本計算,不予退還。
4、乙方自購買商品之日起計算滿三年或超過三年以上的,如果乙方要求退還所購商品,甲方無任何理由拒絕並接受乙方退還要求。乙方在提出退還所購甲方商品要求時,需出具購買商品原始發票、商品鑑定證書和無暇疵所購商品。雙方無異議時,甲方即時全付乙方購買商品原價100%現金結算。如果乙方所購商品增值,甲乙雙方另行商議。
5、甲方保證向乙方所銷售商品品質和質量。甲乙雙方在簽定購銷契約前無異議,契約立即生效。
6、本契約自甲方(________)開業之日起正式施行,無時間限制。
7、本契約未盡事宜,雙方共同協商解決。
甲方(簽字):_________________ 乙方(簽字):_________________
________年________月________日 ________年________月________日
普通貨物買賣契約書 篇18
甲方(購貨方):
乙方(供貨方):
簽定地點:
簽定時間: 年 月 日
本著平等互利,誠實信用、雙方自願的原則,甲乙雙方在協商一致的基礎上就此次買賣活動簽訂本契約,共同遵守。
一、供購設備內容:
二、交貨時間、方式及地點:
1、交貨時間:契約簽訂後 個工作日內完成貨物的安裝調試工作。
2、交貨地點: (甲方指定地點)
3、交貨方式:由乙方將以上產品送至契約約定的交貨地點。
4、安裝調試:乙方承擔貨物的安裝調試工作。
三、付款方式和期限
1、付款方式選擇請在“口”中打“√”:t轉帳 口電匯 口現金 口支票
2、契約簽訂後甲方向乙方支付人民幣 作為預付款。乙方完成貨物安裝並通過甲方驗收後,甲方 日內向乙方支付餘款,即人民幣 元,乙方向甲方提供契約相應金額的增值稅發票。
四、質量要求和技術標準
乙方保證向甲方提供的所有產品均為全新產品,產品質量要求按原生產廠質量標準。
五、運輸方式、費用的承擔及所有權、風險轉移
1、由乙方負責將貨物運輸至交貨地點,運費由乙方承擔。
2、甲方未全部支付貨款前貨物的所有權仍屬於乙方。
六、技術支持和售後服務
1、本契約設備免費保修壹年。設備的以下情況不屬保修範圍:人為或自然災害引起的故障或損壞;甲方自行拆卸改換設備任何部分(如:線路、零件)後造成損壞。
2、乙方協助生產廠商嚴格按廠方標準對甲方提供技術支持和售後服務。
七、雙方責任
(一)甲方責任:
1、向乙方提供必要的場地及施工用電,施工水電費由乙方負責。
2、甲方應組織人員對貨物進行驗收,在接到乙方驗收通知之日起10日內由於甲方拖延不驗收視為驗收合格。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規範做好施工質量、安全管理,凡施工期間非甲方原因發生的施工質量、安全事故,均由乙方負責處理及承擔全部責任,並報告甲方及有關部門。
2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管,如有損壞和遺失均由乙方負責。
3、對驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。
4、遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。
八、違約責任
1、乙方逾期交貨,每逾期一日,乙方需向甲方繳納未交貨物總金額千分之三的違約金。若乙方逾期一個月仍未能交貨,甲方有權取消定貨。
2、甲方逾期付款,每逾期一日,甲方需向乙方繳納未付款總金額千分之三的違約金。若逾期一個月仍未支付完貨款,乙方有權收回所供貨物,並要求乙方承擔違約責任,賠償全部損失。
九、不可抗力
乙方對於不可抗力因素(如:戰爭、火災、洪水、颱風、地震或其它人力不可抗拒之事件)造成的交貨延期不負責任。不可抗力因素可能出現在貨運及運輸過程中,出現上述現象後,乙方應立即通知甲方,並提供相關合理證明資料,就契約條款履行受影響的部分進行協商,不可抗力事故持續超出十天,甲方有權解除契約。
十、爭議的解決
在履行本契約中如發生爭議,甲乙雙方應本著互讓互諒之原則協商解決。若協商無法解決,任意一方均可向契約簽訂地人民法院提起訴訟。
十一、保密條款
本契約屬於商業秘密。無論合作意向是否達成,合作是否繼續開展,以及合作中止或終止,協定雙方均有為其及相關檔案內容進行保密的義務,且不得進行不正當使用。因泄露或者不正當地使用該商業秘密給對方造成損失的,應當承擔損害賠償責任。
十二、其它事項
1、本契約一式兩份,經甲乙雙方蓋公章後即生效。甲乙雙方各執壹份,同等效力,共同遵守。
2、本契約未盡事宜由甲乙雙方協商解決,雙方可以補充協定或其它書面形式另行約定。補充協定與本契約具有同等的法律效力。補充協定中的條款若與本契約中的相應條款發生沖突,則以補充協定為準。
3、雙方關於本契約以書面形式告知對方的信函及爭議解決時法律文書可以根據契約所列聯繫地址郵寄送達。如契約所列電話或地址有變更,變更方須立即書面通知另一方,否則引起的損失由變更方自行承擔,另一方將不承擔任何責任。郵寄人按照契約所列的聯繫地址郵寄信函給收件人,若因收件人拒收或其自己的原因無法簽收郵寄信函,自交郵後第七日視為送達。
甲方(購貨方): 乙方(供貨方):
法定代表人:法定代表人:
地址: 地址:
開戶名: 開戶名:
開戶行: 開戶行:
賬號: 銀行賬號:
聯繫人:聯繫人:
聯繫電話: 聯繫電話:
日期:日期:
普通貨物買賣契約書 篇19
買方:____________ (下稱甲方)
地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____ 電子信箱:__________
賣方:____________ (下稱乙方) 地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________傳真:_____
電子信箱:__________ 甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量 1、名稱、品種、規格: ____________ (應註明產品的牌號或商標)。
2、質量,按下列第( )項執行:
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行,具體為:_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1、數量:________ 。
2、計量單位和方法:__________。
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:__ __________。
第三條 包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式:
1、交貨時間:_______。
2、交貨地點:_______。
3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4、保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移:___________。
第五條 驗收:
1、驗收時間:_______。
2、驗收方式:
______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。
3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。
甲方(購買人):
乙方(供應商):
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯 系 人:_________ 聯 系 人:_________ 電話:_________ 電 話:_________
開戶銀行:___________
帳號:_______________
20__年_月_日 20__年_月_日
普通貨物買賣契約書 篇20
契約號碼:______________
日期:______________
中國____________________公司(以下簡稱賣方)和____________________(以下簡稱買方)雙方經過友好協商,同意按照以下兩部分條款簽訂本契約:
第一部分
一、商品品名:______________________________
二、數量:____________________噸
三、規格:______________________________
四、價格:本契約各交貨期的具體價格原則上與____________________號契約,同一交貨期有效的價格一致。
五、交貨期
_________________年
第1季度__________噸
第2季度__________噸
第3季度__________噸
第4季度__________噸
上述各季度的裝船月份由買方選定,但應在各季度前月15日以前通知賣方。
六、裝船口岸:____________________港。
七、目的口岸:____________________港口。
八、付款條件:買方應於貨物裝船前_______天,按本契約第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限,通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的,不可撤銷的可轉讓的,可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本契約第一部分第九條所規定的各項單據,自提單日起三十天(包括提單日在內),由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。
九、單據
①賣方在貨物啟運後,應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據:
A.發票四份;
B.清潔裝船提單正本二份;
C.由商品檢驗局出具的質量檢驗證書,重量鑑定證書及產地證明書各一份。
②賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本二份,隨船帶交目的港買方
指定的收貨人。其餘單據副本二份航寄買方。
十、附註
①本契約第一部分各條款尚未規定的事項,應按本契約不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商後決定的條款履行
②本契約的執行由__________開立信用證。
③本契約項下的數量雙方應努力執行,但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時,雙方對本契約的履行均可不承擔責任。
④本契約第一部分以__________兩國文字書就正本一式兩份,買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。
賣方:____________________買方:______________
地址:____________________地址:______________
電報掛號:________________電報掛號:__________
電傳:____________________電傳:______________
第二部分
一、總則:本部分條款與第一部分條款在本契約中是不可分割的兩部分。
二、交貨條件
①貨物所有權及風險的轉移,以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連線點作為分界線,貨物通過該連線點時,由賣方轉移到買方,賣方交貨責任即告終止。
②買方所派油輪,禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港後,應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內,費用由買方負擔。
③買方所派油輪在裝貨港,應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。
④買方所派油輪載重噸不得超過______萬噸,滿載最大吃水不得超過______米。油輪長度不得大於______米。如買方所派油輪不符合上述規定時,必須事先徵得賣方同意,否則由此所造成的港口當局拒絕油輪靠棧橋,或發生空艙及與此有關的損失均由買方負擔。
⑤由於賣方的原因,如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時,其費用由賣方負擔。但由於買方的原因,如需要移泊或用油駁裝貨時,其費用由買方負擔,由於人力不可抗拒的原因,為了確保油輪的安全,裝船移泊費用由買方自理。
⑥每批裝船數量允許增減______%,由買方選擇。
三、裝船通知
①買方應在裝船月15天前電告賣方派船計畫,包括船名,預抵裝港日期,裝運數量。賣方接到買方派船計畫後,應在五天內電復買方接受或可以接受的預抵裝港日期和裝運數量。買賣雙方對油輪預抵裝港日期或裝運數量的意見不一致時,雙方協商安排一個都可以接受的日期,裝運數量,或者安排另外一些油輪來接貨。雙方商妥的油輪預抵裝港的日期叫做“確認日期”。
②買方應按雙方商妥的“確認日期”派油輪抵達裝港。賣方應及時裝貨。如買賣雙方因特殊原因要求更改“確認日期”或裝運數量時,對方根據儲罐,泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能,應在兩天內電復可以接受或不可接受。如油輪在“確認日期”以前或以後抵達裝港,賣方應做出最大努力儘快裝貨。
③買方在本條①款通知派船計畫時,已列明預抵裝港日期及裝運數量,但註明船名待定時,買方應最遲在確認日期十天前將船名電告賣方。
④雙方商妥“確認日期”的油輪,允許買方按同一“確認日期”,同一裝運數量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但買方最遲應在“確認日期”前五天將代替油輪的船名等有關情況通知賣方。
⑤買方在油輪抵達裝港前五天電告賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司預報船名,船籍,預抵裝港日期,裝運數量,買方應指示船長在油輪抵達裝港前48小時和24小時及6小時向賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司報告預抵裝港的時間。
⑥裝船完畢後,賣方應在24小時內以電報通知買方:契約號,品名,密度(註明換算溫度),含硫量____%,含水量____%,船名,收貨人,裝運數量,發票單價,總值,提單日,離泊時間。
四、裝貨定額
①油輪抵達裝港後,具備裝貨條件時,船長通過裝港外輪代理公司應在辦公時間內以書面或電話向裝港賣方或外輪代理公司提出備裝通知書並同時確認。裝船作業開始時間按以下規定計算。
按“確認日期”抵裝港的油輪,以確認備裝通知書六小時後開始起算。但如在確認備裝通知書後不到六小時裝油時,以開裝時間起算。
在“確認日期”前一天辦公完畢時間(從 月 日至9月30日:18:00,從 月 日至4月30日:17:00時)前抵裝港的油輪,在辦完入港手續後,如有條件提前裝油者,以開裝時間起算,沒有條件裝油者,則以確認日上午八時起算。
在“確認日期”前一天從辦公完畢時間至24:00時抵裝港的油輪,在辦完入港手續後,如有條件提前裝油者,以開裝時間起算,如沒有條件者,則以確認日下午二時起算。在“確認日期”以後抵裝港的油輪,以開裝時間起算。
②自起算裝船作業時間開始,賣方應在36小時內將整船貨物裝完,除大風雷雨天氣及港務當局另有規定外,應日夜連續裝貨。
③由於下列情況耗費的時間,均不計算在裝貨作業時間以內:
(一)由於大風,雷雨等惡劣天氣而不能進行作業的時間。
(二)港務當局由於安全原因不準靠棧橋而在港內停留的時間及港務當局禁止裝船的時間。
(三)排放壓艙污水至驗艙完畢的時間。
④以拆卸輸油管線完畢時間作為裝貨作業的完畢時間。
⑤因碼頭裝貨設備故障而發生的滯期費按本部分第五條第①項所規定的運費率的50%計算。
五、滯期費
①賣方若未能按本部分第四條②款所規定的裝貨定額時間裝貨完畢,則賣方應向買方交付滯期費,滯期費應以雙方確認的裝船數量作為它的船型,每日滯期費應以WORLDSCALE所規定的基數(以提單日期為準)乘相應的AFRA運費率計算。
②油輪在裝貨港口的動態,以裝港外輪代理公司編制的並經船長簽字確認的裝貨時間事實記錄為準,賣方應在裝貨後三十天內向買方提供裝貨時間事實記錄一份。
③買方向賣方提出的滯期費,經賣方審核屬實後,應以美元現匯支付。
④如果買方向賣方提出滯期索賠,須在船抵目的港後60天內提出。
六、商品檢驗
①重量的鑑定由裝船口岸國家商檢局出具的重量鑑定證書為準。提單數量應根據重量鑑定證書填寫。重量鑑定證書及提單所列數量作為買賣雙方交貨數量的依據。
②品質的檢驗:由裝船口岸國家商檢局按SYB20__-59石油產品試樣法取樣,混合後分裝三份作為賣方所交貨物的標準樣品。
上述三份樣品之中的一份將交給油輪船長。其餘二份均交中華人民共和國國家進出口商品檢驗局,一份供化驗用,一份裝貨後保存六十天。
國家商檢局經化驗後所出具的品質證書作為賣方所交貨物的品質依據。
七、投保油污責任險
①買方所派油輪應加入基於1969年《國際油污民事責任公約(CLC)》第七條的金額保證(P& ICLUB保險)以及TOVALOP協定。
②由買方所派油輪,當在裝港遇事故而發生油類和油類混合物的污染或有發生這類污染的可能性時,船東或船長應迅速採取清除措施,防止油污而造成的損失,或為避免油污損失進一步擴大所採取合理而有效的措施。但船東或船長不採取上述措施時,賣方在通知船東或船長之後,可以採取合理的必要的措施進行清除工作和減輕油污可能造成的損失。賣方應隨時將所要採取的措施和後果告訴船東或船長,如時間允許,應在採取措施前,將擬採取的措施告訴船東或船長。賣方採取的上述措施可以認為是按船東或船長委託進行的。在這種場合,對於被委託者採取的措施,委託者有權按實際情況向對方提出異議或者通知其停止工作。委託人提出通知後,被委託者則應無權再繼續進行工作。
③賣方或船東船長採取的上述措施均不得與1969年《國際油污損害民事責任公約(CLC)》及TOVALOP協定的規定相牴觸。
八、人力不可抗拒
如因人力不可抗拒的事故不能按時交貨時,賣方可以延期交貨或部分延期交貨或取消契約,但賣方應向買方提交由中國國際貿易促進委員會開具的發生事故情由的證明檔案。如因人力不可抗拒的事故不能按時接貨時,買方可以延期接貨或部分延期交貨或取消契約,但買方應向賣方提交由日本國際商事仲裁協會簽發的證明檔案。
九、罰款
如買方除本部分第八條規定以外未按契約規定執行,以致本契約全部或一部分不能按期執行,而使賣方遭受損失時,買方應承付罰金,罰金分別為契約總值或未能執行部分總值的1%。如賣方除本部分第八條規定以外未能全部或一部分履約交貨而使買方遭受時損失,賣方應承付罰金,罰金分別為契約總值或未能履行部分總值的1%。
十、仲裁
因執行契約所發生的或者與本契約有關的一切爭議,首先應由簽訂契約雙方友好協商解決。如經協商後尚不能解決,應提交仲裁,不向法院申訴。仲裁在被告所在國進行.在中國,在中國國際貿易促進委員會對外貿易仲裁委員會根據該委員會的仲裁程式規則進行仲裁。在日本,由日本國際商事仲裁協會根據該協會的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁裁決是終局裁決,簽訂契約雙方都應執行。
十一、本契約第二部分以中、日兩國文字書就,兩種文本具有同等效力。
普通貨物買賣契約書 篇21
契約編號:
貨物買賣
合 同 書
項目名稱:____________________________
採購人(甲方):______________________
地 址:_____________________________
供應商(乙方):______________________
地 址:_____________________________
簽訂時間:____________________________
簽訂地點:____________________________
有效期限:____________________________
根據《中華人民共和國契約法》等法律法規的規定,經友好協商,就甲方購買乙方_____________________________________事項簽訂本契約。
第一條 契約標的
1、乙方根據甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。
格式如下:
註:供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本契約附屬檔案。
2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。
第二條 交貨方式:
1、交貨時間:_______。
2、交貨地點:_______。
3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。
4、保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投
保金額和投保險種)。
5、與買賣相關的單證的轉移:___________。
第三條 契約總價款
本契約項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。
1、在簽訂此契約後的15個工作日內,甲方向乙方首次支付契約總價的_________%,即人民幣________元,大寫_________;餘款_________%即人民幣________元,大寫_________,於貨物在_____年____月____日交付驗收後的15個工作日內付清。
2、乙方需在簽訂此契約並交貨完畢後的5個工作日內,向甲方提交完畢下列檔案材料,由甲方財務處撥付款項:
(1)由國家稅務機關監製的正式發票,包括增值稅發票、普通發票和定額發票;
(2)經甲方蓋章確認的發票複印件;
(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。
(4)契約副本。
3、本契約總價款是貨物設計、製造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。
4、本契約總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售後服務費用。
5、本契約執行期間契約總價款不變。
6、付款採取以下第
(1)現金
(2)支票
(3)付款至指定賬戶
開戶名:
開戶行:
賬號:
第四條 權利保證
乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、著作權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權,乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的,應當對甲方予以賠償。
第五條 質量保證
1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求,則按國家有關部門最新頒布的標準及規範為準。)
2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,並完全符合契約規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命內具有良好的性能。
3、除契約另有規定外,乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的,雙方約定的該包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運抵指定地點。由於包裝不善所引起的貨物損失均由
乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。
4、因貨物的質量問題發生爭議的,應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑑定。貨物符合標準的,鑑定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。
5、雙方約定的貨物質量保證期為內,乙方應對由於設計、工藝或材料的缺陷所發生的任何不足或故障負責,因此給甲方造成損失的,還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任:
(1)乙方同意退貨並將貨款退還給買方,並承擔由此發生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。
(2)根據貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額,經買賣雙方商定降低貨物的價格。
(3)用符合契約規定的規格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分,乙方應承擔一切費用和風險並負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時,乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。
第六條 驗收
1、貨物的到貨驗收包括:型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。
2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的,視為未按契約約定交貨,乙方負責補齊,因此導致逾期交付的,由乙方承擔相關的違約責任。
3、甲方應當在到貨後的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統進行安裝調試的,甲方應在貨物安裝調試完畢後的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的,由甲方簽署驗收單並加蓋單位公章。
4、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付契約約定的尾款。
5、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 伴隨服務/售後服務
1、乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及契約所附的“服務承諾”提供服務。
2、除前款規定外,乙方還應提供下列服務:
(1)貨物的現場安裝、調試和/或啟動監督;
(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。
第八條 違約責任
1、甲方在契約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的,由甲方向乙方支付違約金,按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日千分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
3、乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合契約規定的,甲方有權拒收。甲方拒收的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理後仍不能滿足要求的,甲方有權解除契約,乙方應當退還甲方已經支付的金額, 4、在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限),如經乙方兩次維修或更換,貨物仍不能達到契約約定的質量標準,甲方有權退貨,乙方應退回全部貨款,並支付契約總價 %的違約金。
5、乙方未按本契約的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售後服務的,應按契約總價款的_________%向甲方承擔違約責任。
6、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
7、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
8、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。
9、其它:_______________。
10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任後,仍應繼續履行契約規定的義務(甲方解除契約的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任並不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。
第九條 破產終止契約
如果乙方破產或無清償能力,甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止契約而不給乙方補償。該終止契約將不損害或影響甲方已經採取或將要採取的任何行動或補救措施的權力。
第十條 契約的變更、終止和轉讓
1、對契約的任何修改和變更,契約一方須向另一方發出書面通知,並得到另一方的同意。
2、任何對契約條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協定。
3、未經甲方允許,乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的契約義務。
第十一條 不可抗力條款
1、本契約中不可抗力事件系指買賣雙方在締結契約時所不能預見的、並且它的發生及其後果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰爭、嚴重火災、水災、洪水、颱風、地震、國家政策法規的變更和修改等。
2、由於不可抗力致使契約無法履行的,受不可抗力影響一方應立即將不能履行本契約的事實書面通知對方,並在不可抗力發生之日起 15 天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明檔案。
3、由於不可抗力的原因,阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本契約,本契約執行時間可根據中止的時間相應順延,免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分契約的履行責任,但是,雙方應採取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,並且一旦該等原因被消除,則雙方應就契約的履行及後續問題進行協商,按照該事件對契約履行的影響程度,決定繼續履行契約或終止契約。
4、一方遲延履行後發生不可抗力的,仍應承擔違約責任
第十二條 解決契約糾紛的方式
1、甲、乙雙方在契約履行過程中發生的一切爭議,由雙方及時協商解決。協商不成時,雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。
2、仲裁費由敗訴方負擔。
3、仲裁期間,除正在進行仲裁部分外,契約其它部分繼續執行。除非仲裁部分與契約其他部分的履行存在時間上的先後關係。 第十三條 契約生效及其他
1、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。
2、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。
3、本契約自雙方法定代表人簽字並加蓋公章之日起生效。
4、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,_________份交計生委財務處存檔。
甲方(購買人): 乙方(供應商):
(蓋章) (蓋章)
法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯 系 人:_________ 聯 系 人:_________ 電 話:_________ 電 話:_________
開戶銀行:___________
帳號:_______________
年 月 日 年 月 日
普通貨物買賣契約書 篇22
一般貨物買賣契約
買方:____________ (下稱甲方)
地址:____________ 郵編:_____
電話:____________ 傳真:_____
電子信箱:__________
賣方:____________ (下稱乙方)
地址:____________ 郵編:_____
電話:____________ 傳真:_____
電子信箱:__________
甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。
第一條名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格:
____________(應註明產品的牌號或商標)。
2.質量,按下列第( )項執行:
(1)按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執行,具體為:
_____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1.數量:________ 。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:__ __________。
第三條包裝方式和包裝品的處理:
_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式:
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移:___________。
第五條驗收:
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式:
______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付:
1.單價:____; 總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付:
貨款的支付時間:____________;
貨款的支付方式:____________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3.預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任:
1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定:_____________。
第九條乙方的違約責任:
1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。
8.其它:_______________。
第十條 不可抗力:
任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決:
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第十二條附加條款:
1.__________________。
2.__________________。
3.__________________。
第十三條其它事項:
1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。
2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。
3.本契約自___年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。
4.契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。
6.本契約正本一式___份,雙方各執___份;契約副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________乙方:____________
受權代表:(簽字)______ 受權代表:(簽字)_______
委託代理人:(簽字)_____
本契約於____年____月____日訂立於____(地點)。
普通貨物買賣契約書 篇23
本契約由以下雙方當事人訂立:
甲方: ;(以下簡稱“甲方”)
地址:
乙方: ;(以下簡稱“乙方”)
地址:
雙方本著友好、平等、互利、自願、誠實、信用的原則,就甲方委託乙方購買二手機械等事宜,達成如下契約條款:
一、委託內容
第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹台,總價_______元整。
甲方收到乙方定金 元整後甲方負責調試整修費用由乙方承擔,剩餘貨款_______元整付清後方可提車,如違約乙方所交定金不予退回。
第二條 此車屬二手車,無三包服務,甲方可提供技術諮詢。
第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發動機,發動機號:_______,出廠編號: _______
第四條 乙方付清全部購車款後才具有該設備的所有權。 若有異議,甲乙雙方應先協商,協商不成由甲方所在地人民法院調解。
二、違約責任
1.契約簽訂後如甲方終止契約,則定金不再退還,歸乙方所有。
2.甲方不能按時支付契約費用或不能按契約規定期限履行其義務,導致的工期延誤,其責任由甲方承擔。
3.除不可抗力原因外,若乙方因自身原因導致違約,退還總製作費的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本契約的履行不可能、不必要或者無意義的,任一方均可以解除本契約。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本契約、解除或遲延履行本契約的,應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。
5.雙方當事人對本契約的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的,應友好協商解決;
協商不成的,則可向人民法院提起訴訟。
6.本契約簽訂後,經雙方當事人協商一致,可以對本契約有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述檔案一經簽署,即具有法律效力並成為本契約的有效組成部分。
甲方:
乙方:
(蓋章)
(蓋章)
簽字日期:
簽字日期:
聯繫人:
聯繫人:
聯繫電話:
普通貨物買賣契約書 篇24
契約號:______
日期:_______
地點:_______
買方:___________
地址:___________
電報:___________
電傳:___________
賣方:___________
地址:___________
電報:___________
電傳:___________本契約由買賣雙方商訂,在契約項下,雙方同意按下列條款買賣下述商品:
第一條 品名、規格、數量及單價
____________________________________________________________________________________________________________
第二條 契約總值
第三條 原產國別及製造廠商
第四條 裝運港
第五條 目地港
第六條 裝運期
分運:_______________
轉運:_______________
第七條 包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途內陸運輸,防潮、防濕,防震,防鏽,耐野蠻裝卸,任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條 嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
嘜 na_________________
第九條 保險
裝運後由買方投保。
第十條 付款條件
(1)買方在收到備貨電傳通知後或裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的________%,計_______。中國銀行_______行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b.商業發票一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
(2)賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案(f除外),一份寄買方,兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
(3)中國銀行收到契約________中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的_________%,金額為__________。
(4)買方在付款時,有權按契約第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
(5)一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條 裝運條款
(1)賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向賣方通知契約號、貨物品名、數量,發票金額,件數,毛重,尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸,長12米、寬2.7米,高3米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通過賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
(4)船按期抵達裝運裝港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。
(6)賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內,須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額,載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條 技術檔案
(1)下述全套英文本技術檔案應隨貨物發運:
a.基礎設計圖。
b.接線說明書,電路圖和氣/液壓連線圖。
c.易磨損件製造圖紙和說明書。
d.零備件目錄
e.安裝、操作和維修說明書。
(2)賣方應在簽訂契約後60天內,向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規定的技術檔案,否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條 保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成,嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對契約貨物的正常使用給予___________天的保證期,此保證期從貨物到達_______起開始計算。
第十四條 檢驗條款
(1)賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
(2)在貨物抵達目的港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物到港後_____天有權拒收貨物,向賣方提出索賠。
(3)如果發現貨物質量和規格與契約規定不符,或貨物在本契約第13條所規定的保證期內證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據商檢證書向賣方索賠。
(4)如果由於某種不能預料的原因,在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限_________天。
第十五條 索賠
(1)如果賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第13條和第14條規定,在檢驗和質量保證期內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,可按下列方法之一種或幾種理賠:
a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b.按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c.用符合契約規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
(2)如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆,則視為賣方接受索賠。
第十六條 不可抗力
(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
(2)受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。
(3)如果不可抗力事故持續超過一百二十天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止契約。通知立即生效。
第十七條 仲裁
(1)雙方對執行契約時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決,則可訴諸仲裁。
(2)仲裁應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,根據該會的仲裁程式進行仲裁,也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
(3)仲裁機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行,仲裁費用由敗訴方承擔,除非仲裁機構另有裁定。
(4)仲裁期間,雙方須繼續執行契約中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條 延期和罰款
如果賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計算,少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期時,買方有權取消契約。儘管取消了契約,但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條 附加條款(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時,應以後者為準)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鑒:
本契約由雙方於_____年____月___日用_______文簽署。原本一式______份,買賣雙方各執______份。本契約以下述第()款方式生效:
(1)立即生效。
(2)契約簽署後_____天內,由雙方確認生效。
(3)
買方:_____________ 賣方:____________
簽名:_____________ 簽名:____________
普通貨物買賣契約書 篇25
甲方(需方):
乙方(供方):
契約編號:NC
甲方購置乙方廚房設備,依據國家有關法律、法規,經甲、乙雙方友好協商,在平等互利自願的基礎上,簽訂契約如下:
一、契約總價及付款方式:
1、契約總價為人民幣(大寫)。總價包括設備成本、包裝、運輸、上下力、安裝調試、保險、利潤、稅金、政策性規費以及所有風險。
2、付款方式:契約簽訂起預付總契約款的%,調試驗收完畢後一周內支付契約款的%。
二、設備名稱、規格、數量、價格及技術規範要求:
1、設備清單
2、乙方按契約所制定的清單列明的產品名稱、規格、數量、技術參數等為甲方製作廚房設備。
3、乙方製作的廚房設備用料必須按契約中規定的規格、產地質量、技術標準等製作。
三、運輸:
1、乙方按照甲方的要求,按期將甲方訂購的廚房設備運至甲方指定的工地,負責卸貨及就位。
2、乙方必須遵守甲方工地的規章制度,並與施工單位密切配合,文明施工,以確保工程進度及質量。
四、供貨質量、交貨時間及交貨地點:
1、供貨質量:
(1)乙方提供的設備必須符合國家安全環保標準,國家有關產品質量認證標準以及甲方本契約約定的質量要求和技術指標為約定標準。
(2)乙方提供的設備(含零配件、隨機工具等)必須是全新的,表面和內部均無瑕疵的原廠正品。
(3)所供設備在質保期內出現質量問題,乙方應負責三包(包修、包換、包退)並承擔所有費用。
2、交貨時間:
3、交貨地點:
五、安裝調試:
1、甲方委託乙方對定製的廚具及訂購配套設備進行安裝調試,費用含在契約總價內,不另計費用。
2、乙方必須按照契約的要求將設備進行安裝、調試,乙方須保證將優質全新的產品交付甲方。
3、甲方必須派負責人(技術人員)對乙方按契約提供的廚房設備進行規格、型號和質量進行初步驗收,初驗合格後,乙方開始安裝。
4、乙方的安裝調試應符合國家有關技術規範和操作規程。
六、驗收標準、方法及提出異議的期限:
1、工程驗收:
(1)甲方在乙方產品安裝、調試結束後五日內,必須組織人員對工程進行驗收,如有異議須在五日內以書面形式通知乙方,逾期視為工程驗收合格。
(2)乙方必須在五日內作出書面應答,逾期視為驗收不合格。由乙方承擔甲方一切經濟損失。
七、雙方責任:
1、供方的責任:
(1)從設備交付之日起,乙方必須安排壹名技術全面的工程人員,進駐甲方現場壹周,負責廚房設備調試及保養,以保證設備達到的運行狀況,乙方駐甲方現場技術人員的一切費用由乙方自行承擔。
(2)逾期交貨的,按契約總價的5%每天向甲方償付逾期交貨的違約金。
(3)在甲方正常使用、維護的條件下,產品保修十二個月(從安裝驗收合格之日起計算),易損件及人為造成的損壞不屬保修範圍。
(4)在質保期內發生的損壞,乙方在接到甲方的報修通知後,必須在12小時內趕到維修現場進行維修,否則由此造成的一切損失均由乙方承擔(不可抗力除外)。
(5)供方保證長期為甲方優惠供應零配件及易損件,協助甲方維護好該設備。
6)如乙方提供的產品規格、質量、材料未達到契約要求,影響甲方的使用,所造成的損失由乙方負責全額賠償,另甲方保有法律追究的權力。
2、需方的責任:
(1)供方在工程安裝過程中,提出的關於影響安裝的問題,需要需方解決的,需方應在24小時內給予答覆、並提出解決方法。
(2)需方必須按供方提供的水、電、氣位接駁圖將管線接駁口預留在離設備壹米範圍之內。
八、對本契約條款的任何變更、修改或增減,須經雙方協商同意後授權代表簽署書面檔案,作為本契約的組成部分並具有同等的法律效力。
九、解決契約的糾紛方式:
1、協商解決;
2、協商不成,可向原告方法律管轄區內法院起訴。
十、本契約自雙方簽字、蓋章後生效,契約一式四份,雙方各執兩份。
需方:
法定代表人:
經辦人:
電話:
開戶銀行:
銀行帳號:
供方:
法定代表人:
經辦人:
電話:
開戶銀行:
銀行帳號:
開戶銀行:開戶銀行:
普通貨物買賣契約書 篇26
甲方(供方):__________
乙方(需方):__________
簽訂地點:____________________
簽訂日期:_____年____月____日
為明確甲、乙雙方的權利和義務,依據《中華人民共和國契約法》之相關規定,本著互惠互利的原則,經雙方友好協商,簽訂本契約,並共同信守下列條款。
第一條契約的標的
1、產品的名稱、規格、價格、數量及金額:
本契約所確定的產品為甲方自產的系列產品,具體的名稱、規格、價格、數量及金額以甲方的價格表(附屬檔案1)或甲方發貨清單為準。
2、產品的技術標準和質量,符合甲方產品質量的企業標準或國家標準。
3、產品的包裝均以甲方出廠標準,包裝物甲方不予以回收,不另計價。
4、本契約確定的計量單位為件,規格見包裝上的提示或報價表標註。
第二條交貨、驗收方式
1、甲方實行含稅出廠價。
2、乙方收到產品後應及時驗收,若有異議應以書面形式在三天內向甲方提出,並提交貨運原件,以便協助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。
第三條甲方的權利和義務
1、甲方有向乙方提供質量合格產品的義務。
2、甲方有及時、準確的向乙方提供產品相關資料和證件的義務。
3、乙方在保質期內如發現產品質量問題,甲方經查證後,屬甲方責任的,甲方有無償調換、退貨的義務(乙方造成的除外)。
第四條乙方的權利和義務
1、乙方應向甲方提供有效的營業執照、衛生許可證、稅務登記證及法定代表人身份證複印件。
2、乙方年銷售任務為________萬元,每月最低________萬元。乙方在銷售期間應按月、季度的銷售計畫進貨。如連續三個月未完成銷售任務的80%或全年未完成銷售任務的80%,甲方有權取消乙方的經銷權。無論是乙方放棄還是甲方取締其經銷權,乙方應無條件保證甲方產品的可持續穩定發展以及配合甲方做好渠道、市場的交接工作。
3、乙方在甲方產品到達乙方倉庫1月內在建立完善的甲方產品銷售體系。
4、乙方享有甲方提供的促銷商品等支持的權利。
5、甲方提供不超過生產日期60天的產品給乙方,否則乙方有權拒收。
6、乙方有責任配合甲方業務代表不定期到乙方查詢經營及庫存情況。
7、乙方的銷售價格不得低於甲方提供的價格銷售和跨區銷售、否則取消所有返利,並取消銷售甲方產品的資格。
第五條銷售要求及銷售政策
1、為保證甲、乙雙方經營利益和有效銷售甲方的產品,甲方提供元人民幣作為誠信鋪底金,契約到期或終止時乙方必須將誠信鋪底金全額支付給甲方。
2、乙方應在契約有效期內銷售系列產品________萬元。
4、乙方在契約有效期內內完成銷售任務________萬元,甲方按銷售額的返利給乙方。
5、乙方在契約有效期內內完成銷售任務________萬元以上,甲方按銷售額的________返利給乙方。
6、契約有效期內銷售額在________萬元以下則無返利。
7、所有返利都必須是在契約期滿且貨款結清後的次月甲方以產品兌現給乙方。
第六條價格與結算
1、甲方產品的價格以甲方蓋公章的附屬檔案1為準,甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格,但應提前一個月通知乙方。新價格調整前已付款則無論甲方價格做任何調整本批貨以原供價為準。
2、結算方式:先款後貨,甲方在收到乙方貨款5日內按乙方指定地點將貨物發出。
3、付款方式:由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現金交與甲方業務人員,否則由此產生的一切不良後果由乙方負責。
第七條爭議解決
1、因履行本契約發生的爭議,應通過友好協商解決,經協商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴,通過訴訟解決契約爭議。
第八條其他
1、本契約的附屬檔案是本契約的有效組成部分具有同等效力;
2、本契約任何條款的變更,雙方必須書面為之;
3、甲方業務代表未經甲方書面傳真確認,不得向乙方借取貨物或現金,不得行使超出契約範圍之外的權力,由此引發的一切責任甲方不予承擔。
4、本契約一式兩份,甲乙雙方簽字(蓋章)生效,雙方各執一份。本契約共——頁,塗改或未經合法授權代簽無效。
5、本契約有效期為_____年____月____日至_____年____月____日;
6、未盡事宜雙方協商處理;
7、補充條款。