使用權房產買賣契約 篇1
立契約人：_________________
賣方：_________________
法定代表：_________________
委託代理人：_________________
買方：_________________
法定代表：_________________
委託代理人：_________________
買賣雙方現就下列房地產買賣，訂立本契約，共同遵守：_________________
一、房地產坐落於廣州市路街巷(里、坊)號房，《證》證號號，測量：_________________圖幅地號。
二、該房地產結構層，使用土地面積為平方米，出售部位為該屋樓(棟)單元(詳見房地產證確權面積)，建築面積為平方米，連同室內附著設施。
三、買賣雙方議定交易價為人民幣元，(大寫：_________________仟佰拾萬仟佰拾元整)簽定本契約時，買方已按房地產交易價20%元，(大寫：_________________仟佰拾萬仟佰拾元整)作為定金支付給賣方，餘額元，(大寫：_________________仟佰拾萬仟佰拾元整)，應在廣州市房地產交易所(簡稱：_________________交易所)辦理房地產過戶之日支付給賣方。
四、賣方或買方不按規定日期辦理過戶手續，視為違約。
五、簽訂契約後，買方中途不買，契約即告解除，買方無權請求退還定金;賣方中途不賣，契約即告解除，賣方須雙倍退還定金。其中一方提出解除契約，由提出的一方按定金的20%繳納解除契約登記費給交易所;雙方提出解除契約的，解除契約登記費即定金中的20%由雙方各負擔一半。
六、本契約簽訂後，凡違反《廣州市房地產交易管理辦法》(簡稱：_________________《交易管理辦法》)第十二條、第十三條的，交易所將不予以辦理，賣方應將定金退回買方。交易所將按照《交易管理辦法》第四十一條、第四十二條規定處理。
七、本契約自雙方簽字，經交易所登記後生效。
八、本契約一式三份，均具有同等法律效力，賣方、買方各執一份，交易所存檔一份。契約履行後，買賣雙方所執契約應交回交易所備案。
立契約人：_________________
賣方或委託代理人(簽名)：_________________
身份證號碼：_________________
聯繫地址：_________________
聯繫電話：_________________
買方或委託代理人(簽名)：_________________
身份證號碼：_________________
聯繫地址：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
使用權房產買賣契約 篇2
房產買賣協定(契約)無效之訴民事起訴狀
以下為一則房產買賣契約無效之訴民事起訴狀範本。
原告：__________
住所：__________
被告：__________
住所：__________
聯繫方式：25663_________
訴訟請求
1、請求判決確認被告雙方於20xx年11月11日簽訂的《房產買賣協定》及雙方於 年 月 日簽訂的《補充協定》均為無效;
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金100萬元，並依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣100萬元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失 元(詳見利息損失計算表)。
事實和理由
原告與被告於 年 月 日簽訂了《房產買賣協定》。協定中雙方約定：
1、交易標的為XX市______區 號的房產，該房產為危房。
2、上述房產交易價為 萬元。乙方(原告)應支付定金 萬元。
3、甲方(被告)交付房產應保證房屋無結構性損壞，門窗及配套水、電、煤氣等管道應當完好。
4、甲方(被告)保證上述房屋權屬清楚。
5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。
契約簽訂後，原告依照《房產買賣協定》向被告支付購房定金 萬元。
訟爭雙方於 年 月 日達成《補充協定》，約定：原告再支付定金 萬元，原告付清全部購房款時間延期至 年月 日。該協定簽訂後，原告及時支付了該 萬元定金。
最近，原告獲悉，被告於雙方簽訂《房產買賣協定》之前便在交易標的之上為第三人設立了抵押。而被告至今未告知原告交易標的上設有抵押，更未在《房產買賣協定》及其《補充協定》上提及針對上述抵押的處理方法。
依據《民法典》第四十九條規定“抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人並告知受讓人轉讓物已經抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的，轉讓行為無效”，原告認為：《房產買賣協定》及其《補充協定》應依法確認為無效契約。
基於上述事實和理由，為保護原告合法權益，特此請求貴院，判決如所請。
此致
XX市______區人民法院
原告：__________
__________年______月______ 日
使用權房產買賣契約 篇3
訂立契約雙方：
出賣方： ，以下簡稱甲方;
購買方： ，以下簡稱乙方。
根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條 乙方購買甲方座落在 市 街 巷 號的房屋 棟 間，建築面積為 平方米。
第二條 上述房產的交易價格： 。
第三條 付款時間與辦法：
1.乙方應於 年 月 日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。
2.乙方面交給甲方現金 元;其餘 元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。
第四條 甲方應於 年 月 日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條 稅費分擔
1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額的 %的交易費;承擔公證費、協定公證費。
2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額的 %的交易費，承擔房產交易中國家徵收的一切其它稅費。
第六條 違約責任
1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款 %的違約金。
2.甲方必須按期將房產交付甲方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款 %的違約金。
第七條 本契約主體
1.甲方是，共 人，委託代理人 即甲方代表人。
2.乙方是 單位，代表人是 。
第八條 本契約經國家公證機關 公證處公證。
第九條 本契約一式 份。甲方產權人各一份。乙方一份。 房產管理局、 公證處各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日