石材貨物買賣契約書

石材貨物買賣契約書 篇1

需方(以下簡稱甲方):

簽約地:

供方(以下簡稱乙方):

簽約時間:

為了增強甲乙雙方的責任感,確保雙方實現各自的經濟目的,依據《中華人民共和國民法典》,本著平等互利的原則,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

1、石材屬天然產品,難免有一些缺陷,乙方保證石材大面積花色基本均勻一致,無明顯缺陷;

2、根據石材屬性,石材質量按國家石材待業標準執行。

三、包裝標準

四、交貨方法

1、甲方在乙方工廠提驗貨物。甲方委託___________在乙方工廠提驗貨,並辦理貨物簽收手續,甲方若中途變更或增加簽收人,需事前書面通知乙方並重新開具授權委託書,否則由此造成的一切損失由甲方負責。

五、交貨地點

六、驗收條款

由甲方派人在乙方工廠內驗收,驗收標準為國家石材行業標準,驗收合格後裝車;驗收時間為交貨期限屆滿之日前,由乙方通知甲方。

七、交貨期

石材的交貨時間為乙方收到甲方支付的預付款之日起天內。

八、付款日期和方式

1、自契約簽訂之日起三日內,甲方向乙方交納定金,計人民幣元整( ¥ 元),定金在最後批貨款充抵。

2、付款方式為款到發貨,甲方必須在提貨前結清該批貨款。

九、不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力(如戰爭、地震、海嘯、水災、重大公共疾病等)的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,並應在10天內提供主管機關證明,允許延遲履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可以部分或全部免

予承擔違約責任。

十、契約爭議的解決方式

本契約履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。 十一、其它

本契約自簽訂之日起生效。契約履行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。

本契約壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。

甲方(公章):

地址:

法定代表人:

委託代理人:

開戶 銀行:

開 戶 名:

帳號:

電話:

傳真:

日期:

乙方(公章):

地址:

法定代表人:

委託代理人:

開戶 銀行:

開 戶 名:

帳號:

電話:

傳真:

日期:

石材貨物買賣契約書 篇2

買方:____________

地址:____________郵編:_____

電話:____________傳真:_____

電子信箱:__________

賣方:____________

地址:____________郵編:_____

電話:____________傳真:_____

電子信箱:__________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1.名稱、品種、規格:

____________。

2.質量,按下列第項執行:

按照_______標準執行。

按樣本,樣本作為契約的附屬檔案。

按雙方商定要求執行,具體為:

_____________。

第二條數量和計量單位、計量方法

1.數量:________。

2.計量單位和方法:__________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增量規定及計算方法:____________。

第三條包裝方式和包裝品的處理:

_________。

第四條交貨方式:

1.交貨時間:_______。

2.交貨地點:_______。

3.運輸方式:_______。

4.保險:_______。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條驗收:

1.驗收時間:_______。

2.驗收方式:

______。

3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1.單價:____總價:_________。

2.貨款支付:

貨款的支付時間:____________

貨款的支付方式:____________

運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3.預付貨款:________。

第七條提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:_____________。

第九條乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8.其它:_______________。

第十條不可抗力:

任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:

1.__________________。

2.__________________。

3.__________________。

第十三條其它事項:

1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3.本契約自___年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4.契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

5.雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6.本契約正本一式___份,雙方各執___份契約副本一式__份,分送______等單位。

甲方:____________乙方:____________

受權代表:______受權代表:_______

委託代理人:_____

本契約於____年____月____日訂立於____。

石材貨物買賣契約書 篇3

甲方:乙方:甲、乙雙方本著平等互利、共同發展原則,雙方經過協商達成協定,具體條款如下:一 、甲、乙雙方應在協定簽署同時交換如下資料:

1、甲方:向乙方提供企業營業執照、稅務登記證、組織代碼證書、法定代表人等有關法律檔案。

2、乙方:向甲方提供企業營業執照、稅務登記證、組織代碼證書、法定代表人證明書、產品質量檢驗報告(含企業標準檢驗報告),代理廠家提供代理授權書等有關法律檔案。

3、雙方提供如上資料複印件都作為本協定附屬件。二 、合作產品:

1、乙方為產品(生產商、經銷商),並提供相應證件和檔案資料。

2、乙方應及時向甲方供應繼續開發或引進後續產品,以保障雙方長遠合作夥伴關係。三 、供貨價格:

1、甲、乙雙方商定:甲方在北京地區銷售乙方之產品時,乙方按該產品市場最低銷售價(基礎價)折與甲方供貨結算。乙方提供所有供貨價格表及甲方銷售價格表為本契約附屬檔案。根據法律有關規定,如果乙方在同一時間市場最低銷售價(基礎價)調低,則與甲方結算價相應發生調整;如果乙方在同一時間市場最低銷售價(基礎價)調高,則與甲方結算價在下一個批次中調整。

2、甲方從乙方買斷部分產品價格另議。

3、甲、乙雙方商定,在協定有效期內,由於廠家或市場需求需要調整價格時,乙方保證在價格調整前____日以書面形式通知甲方同意,並將價格表提供甲方,甲方簽字後生效。

4、甲、乙雙方商定,在協定有效期內乙方組織促銷優惠活動,必須在第一時間內通知甲方,並且在乙方優惠促銷活動基礎上,給與甲方供貨價格與本條第一項相似比例折讓。四 、訂貨確定:

1、甲方銷售乙方產品後,將訂單傳真或通知乙方。

2、乙方接到通知後,當日與甲方聯繫,確認訂貨情況及供貨時間,並按要求將產品送達指定地點。

3、乙方接到通知後,如選定產品型號有誤,乙方應在2小時內回復甲方,以便甲方通知客戶及時調換,否則由此造成甲方直接及間接經濟損失全部由乙方承擔。

4、對於乙方已停產產品,乙方應及時通知甲方停止銷售,若乙方未及時通知甲方,而甲方已銷售該產品,乙方應向甲方支付該產品訂貨金額雙倍費用作為補償。

5、若遇乙方某些型號產品____市場缺貨或已停止生產,乙方應儘量與其它代理商或銷售商協調,24小時內為甲方配齊相應產品。若不能配齊,乙方承擔訂貨金額200%處罰。五 、供貨時間及方式:

1、甲乙雙方按照統一訂單格式依據協商價格開具統一供貨訂單,並在指定供貨期限內,將訂貨產品送至指定供貨地點(限北京地區)。

2、測量安裝類:乙方在甲方通知時間進行測量,測量完成後____日內將測量結果及相應方案傳真至甲方處,並在約定時間內進行安裝(詳見工作流程圖)。非測量類:乙方在甲方規定時間內任一工作時間將貨物送至甲方指定地點。

3、乙方未按期交貨,每延遲一天按契約貨款5‰向甲方支付違約金;超過15天,甲方有權終止契約,乙方除全額返還甲方貨款外,還需每日按契約貨款5‰承擔違約金;同時,乙方應承擔由此給甲方造成所有直接和間接經濟損失。六 、貨款結算方式:

1、乙方將貨物送到甲方指定地點,經甲方客戶驗收無誤後,甲方客戶在乙方提供銷售單上籤字確認完成驗收工作,此訂單視為雙方交易有效憑證。

2、甲、乙雙方同意採取以甲方或乙方貨到客戶工地驗收無誤後,作為結算依據,按15天(半個月)作為一個周期進行結算。每月____日、____日前雙方進行上個周期結算對賬,乙方憑送貨單及驗收單到甲方辦公地點進行核對,每月____日、____日結清上月賬目。

3、所有結算數量以實際發生為準,乙方只對甲方進行結算,在任何情況下,乙方不得與甲方客戶進行結算。

4、如甲方需要正式發票,由乙方按照甲方要求價格及金額開具發票。如乙方不開具發票,需向甲方支付由甲方開具發票所產生相關費用。開票金額不大於甲方從乙方處購物累計金額。

5、結算單據:甲方給乙方傳真訂貨單、貨到甲方或客戶處驗收單、變更單等甲方要求提供相關單據。七 、退貨規定:

1、甲方銷售乙方產品後,在無損壞情況下,可以退換貨。如有退換,經乙方檢驗合格後可辦理退貨手續,貨款自結算款中直接扣除。八 、驗收及質量標準:

1、乙方提供產品由甲方最終客戶進行驗收,客戶驗收合格視為合格;

2、若外包裝完好而產品發生破損,由乙方承擔相應責任;

3、由乙方提供所有產品必須符合國家相關質量標準及國家室內裝飾裝修材料中有害物質限量標準。乙方企業標準高於國家標準,應以乙方企業標準為檢驗產品質量標準。九 、甲方權利與義務:

1、甲方應積極了解乙方產品相關知識,積極向客戶推薦乙方產品。

2、甲方應保守合作事宜商業秘密,不得向第三方泄露。

3、甲方應積極維護乙方及產品聲譽,不得出現故意傷害乙方聲譽言論或行為。十 、乙方權利與義務:

1、乙方須確保供貨產品質量符合其所承諾質量標準,出現產品質量問題及由質量引起相關問題,乙方負全責,並負責所提供產品一切售後服務,同時承擔由此給甲方造成所有直接和間接經濟損失。

2、乙方須確保按約定日期將貨物送到甲方指定地點。

3、乙方與客戶間任何變更(僅限測量安裝類產品)需於8個小時工作日內及時反饋給甲方,同時對於甲方客戶沒有及時確定型號、款式、顏色等而可能影響到工期任何情況,乙方都需在8個小時工作日內及時反饋給甲方,否則由此引起所有直接、間接經濟損失由乙方完全承擔。

4、乙方同意因乙方服務不到位或因乙方服務行為不妥而造成甲方客戶投訴、延期、或其它損失,由乙方負責賠償。

5、乙方應積極規____市場銷售秩序,在乙方促銷期期間,甲方應在促銷價格基礎上享受契約中規定優惠比例。(雙方協商了另議)

6、乙方須及時向甲方提供相關產品資料、價格、及產品檢驗報告或相關檔案資料。

7、乙方應就其產品特性及相關內容對甲方相關人員進行培訓。

8、乙方應積極支持甲方開展業務推廣工作,必要時可派專人協助甲方作好業務推廣工作。

9、乙方應保守合作事宜商業秘密,不得向第三方泄露。

10、乙方不得出現故意傷害甲方聲譽言論或行為。1

1、乙方有責任對甲方推薦客戶所購買產品實行一切售後服務。1

2、乙方在接到甲方或甲方客戶投訴和維修電話,不得遲於24小時到達現場,並於24小時內向甲方反饋情況。十

一、解除條款:

1、在協定有效期內,經雙方協商一致同意,可以解除本協定。

2、因不可抗力如戰爭、嚴重自然災害、國家政策或法規等因素使本協定不能執行時,本協定自動解除。

3、協定任何一方嚴重違約,守約方均有權決定是否解除協定。十

二、違約責任:甲乙雙方應當遵守本協定之各項規定,如有違反,則視為違約;因違約而給對方和第三方造成直接、間接任何損失,由違約方承擔全部責任及經濟賠償。十

三、其他:

1、乙方不得與甲方員工進行非甲乙雙方契約範圍內私下交易,一經發現,甲方將終止和乙方合作,並扣除所有未結算金額。

2、乙方承諾提供給甲方結算價格為乙方提供給北京地區其它客戶最低價或同等最低價,乙方若違反此條款應給予甲方差額部分十倍補償。甲方並且有權單方面解除契約。

3、乙方承諾提供給甲方銷售價格為市場最低銷售價,若甲方客戶在市場中購買到同樣產品最低銷售價比乙方供應給安X公司低,乙方應給予甲方差額部分兩倍補償,且最低不少於1000元單品。甲方憑在乙方處購得產品發票或收據,直接從乙方結算款中扣除。

4、乙方應按照甲方要求提供產品相關資料。

5、乙方現場測量收款,需在測量後____日內將測量結果、設計方案及報價傳真至甲方。

10、乙方所有送貨及服務需以乙方相關部門規定相關單據為準,其他任何人員傳真或電話均無效,不作為結算依據。十

四、本協定未盡事宜,由甲、乙雙方協商補充,補充部分與本協定具同等法律效力。十

五、對協定履行中糾紛,由雙方協商解決,協商不成時由甲方所在地法院解決。十

六、本協定有效期________年____月____日至________年____月____日止。十

七、本協定自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效,任何一方均不得擅自變更或解除。十

八、本協定壹式貳份,甲、乙雙方各執壹份,具有同等法律效力

石材貨物買賣契約書 篇4

甲方:

乙方:

乙方需購電線電纜、裝飾裝修材料一批,經甲、乙雙方共同友好協商,特訂立以下契約條款,甲方願意以惠的市場價格銷售給乙方。

一、貨物數量及價款

數量、總價詳見購置清單。

二、交貨日期:

三、付款方式:

四、數量和質量要求:

1、數量:甲、乙雙方當麵點清。

2、質量:乙方在使用時如發現殘、次品貨物,立即通知甲方,並將原包裝整件保持不動,退回給甲方,甲方收到退回的貨物後照數以正品貨物補齊給乙方,退回和補給貨物的運輸費、裝卸費由甲方負責。

五、運輸:

六、其它相關約定:

在甲、乙雙方共同遵守信用的情況下,甲、乙雙方自願長期進行購銷往來,除每批次貨物價格數量變動外,本契約其它條款不變。

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字蓋章生效,具同等法律效力。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

年月日

石材貨物買賣契約書 篇5

立契約書人_________________實業有限公司(以下簡稱甲方)__________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、 買賣標的:____________________。(樣式、規格另行列表)

二、 價金:__________組人民幣__________ 元整,__________每組__________元整,合計__________ 元整。

三、 送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、 送貨日期:乙方應於某後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。

五、 清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內,按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

六、 甲方或其指定受領之人世間於某第一條的茶具後,應即時驗收。____________________如有瑕疵,應於某後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、 甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、 本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。

買方(甲方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

賣方(乙方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

__________年_______月_______日

石材貨物買賣契約書 篇6

甲方:法定代表人:

住所地:傳真:郵編:

乙方:有限公司法定代表人:

住所地:傳真:郵編:

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、買賣標的和數量:

甲方將下列貨物賣與乙方:

名稱規格或型號品牌生產商數量

二、單價和貨款總額:

雙方約定的價格條款是:

本契約總價款為人民幣萬元

三、交貨時間和交貨數量:

交貨時間為

美批次交貨數量的限制是:

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:

雙方確定的交貨地點為上海市路號

運輸方式為:

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款:

雙方約定的質量標準是:

封樣的方式和保存:

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤:

雙方確定的包裝材料和方式是:

貨物標籤商定為:

七、損失風險:

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔

八、貨物所有權:

在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付:

結算和支付期限為:

支付方式為:

十、智慧財產權:

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款:

有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、契約的變更、解除和終止:

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約

在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止

十三、違約責任:

交貨遲延的違約責任

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金元

貨款支付遲延的違約責任

交貨不合格時的違約責任:

違反保密條款的違約責任:支付違約金萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於萬元時,上述款項應當如數賠償給守約方

十四、契約的生效:本契約經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決:

因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、契約文本:

本契約一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址:

雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方:法定代表人:

乙方:法定代表人:

年月日

石材貨物買賣契約書 篇7

需方(以下簡稱甲方)供方(以下簡稱乙方)本契約文本根據《民法典》及有關法律法規制定的。為更好地維護雙方當事人的合法權益,經雙方友好協商,現就甲方向乙方購買二手空調簽定以下契約。

一、雙方確認的空調,品牌、型號、數量、金額:

1、設備清單:序號型號單位數量單價(元)總價(元)備註12345合計

2、二手空調總價(不含稅)__________元,即大寫:_____________________________

二、交貨時間、地點:

1、交貨時間:乙方接到甲方開工通知後,根據甲方工程進度按照甲方要求的時間二手空調進場。

2、交貨地點:

3、運輸費用:運輸費用包括在契約價內。

4、所有權轉移:本工程驗收合格後,所有權轉移至甲方,在此之前空調設備所有權為乙方

石材貨物買賣契約書 篇8

甲方(買方):乙方(賣方):

根據《契約法》等法律、法規的規定,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就甲方購買乙方產品事宜達成以下條款:

第一條乙方所提供的產品及費用清單。

第二條甲方支付剩餘款項。

第三條交貨期:自收到甲方預付款之日起日內到達甲方指定地點。

第四條交貨地點、費用承擔及所有權轉移:乙方通過物流發運到甲方指定地點,運費由乙方承擔;貨物所有權自甲方簽收之日起轉移,運輸途中產品的損毀由乙方自行承擔。

第五條乙方應做好適合物流運輸的產品包裝,並隨貨附《貨物清單》(加蓋契約章),詳細註明產品規格及數量,甲方根據貨物清單內容驗收貨物。

第六條甲方自收到貨物起7日內可對產品的規格、數量等產品信息提出異議,乙方必須在3日內答覆並提出解決方案,否則甲方有權退貨並要求乙方承擔所有的費用。

第七條質量保證:

1、乙方甲方所購買的產品質量和乙方提供的樣品一致,口感有微小差異屬於正常。

2、乙方提供的所有產品必須符合國家有關部門的質量要求,如出現質量問題假一賠十,給甲方造成危害和損失的承擔賠償責任。

第八條違約責任:

在契約履行期間,乙方延期交貨(除雙方協商同意免除外),每延期1日按契約總金額的2%承擔違約責任。

第九條爭端的解決:

契約履行過程中出現的一切爭端,雙方應友好協商解決,協商不成的,任意一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

第十條契約生效及其他:

1、本契約未盡事宜,經雙方協商後作出書面補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

2、本契約一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。

3、本契約自雙方授權代表簽字、單位蓋章、預付款到達乙方指定賬戶之日起生效。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):電話:電話:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號:簽訂日期:簽訂日期:

石材貨物買賣契約書 篇9

買方:____________ (下稱甲方)

賣方:____________ (下稱乙方)

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條 名稱、品種、規格和質量

1.名稱、品種、規格:

____________ (應註明產品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第( )項執行:

(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行,具體為:

_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1.數量:________ 。

2.計量單位和方法:__________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理:

_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式:

1.交貨時間:_______。

2.交貨地點:_______。

3.運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________。

第五條 驗收:

1.驗收時間:_______。

2.驗收方式:

______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付:

1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:

貨款的支付時間:____________;

貨款的支付方式:____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。

3.預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:_____________。

第九條 乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到

石材貨物買賣契約書 篇10

出賣人:(簡稱甲方)

承買人:(簡稱乙方)

茲為--貨物欠款買賣,經雙方締結契約條件如下:

第一條:甲方願將--貨--件賣與乙方,約定________年____月____日交付清楚。

第二條:貨價議定每件人民幣--元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。

第三條:乙方應自交貨日起算____日內支付貨價與甲方清楚,不得有拖延短欠等情形。

第四條:甲方如屆交貨期不能交貨,或僅能交付一部分時,應於____日前通知乙方延緩日期,乙方不允者可解除買賣契約,但須接到通知日起算____日內答覆逾期即視為承認延期。

第五條:甲方如屆交貨期不能交貨又未經依前條約定通知乙方時,乙方可限相當日期催交貨,倘逾期仍不交時,乙方可解除契約。

第六條:如因天災地變,或其他不可抗力事由,致甲方不能按照期交貨或一部分貨品未能交清的,得延緩至不能交貨原因消除後____日內交付。

第七條:乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條:乙方逾交款日期不為交款的,甲方得定相當期限催告交款,並請求自約定交款日期起算至交款日止,按每百元日折算遲延利息。

第九條:甲方所交付的貨品,如有不合格或品質惡劣或數量短少時,甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

第十條:乙方發現貨品有瑕疵時,應即通知甲方並限期請求履行前條的義務,倘甲方不履行義務時,乙方除可解除契約外並可請求損害賠償,甲方無異議。

本契一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

地址:

買受人(乙方):

地址:

________年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇11

甲方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

乙方:_________________________________

法定代表人:___________________________

住所地:_______________________________

傳真:_________________________________

郵編:_________________________________

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、買賣標的和數量

甲方將下列貨物賣與乙方:

名稱規格或型號品牌生產商數量

二、單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:____________________________

本契約總價款為人民幣______________________萬元。

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間為:

每批次交貨數量的限制是:__________________________

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點為________市________路________號;

運輸方式為:______________________________________

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中。

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是:_______

甲方:

乙方:

石材貨物買賣契約書 篇12

供方:(以下簡稱甲方)

需方:(以下簡稱乙方)

一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額:

單位:人民幣(元)

二、品質保證:原廠包裝、原廠標準。

三、交貨地點及方式:供方負責送貨至需方公司所在地,供需雙方共同驗收並簽字確認。

四、交貨期:契約簽訂之日起一周內。

五、產品保修責任:自交貨驗收合格之日起,主機保修24個月,人為及不可抗力原因造成損壞除外,保修期滿後供方負責使用原廠配件進行有償維修。

六、付款方式:貨到當日內支付總額的80%,十日內付清其餘20%。

七、違約責任:供方不能按時交貨每延遲一天需支付契約總額1‰的違約金,需方於付款之日不能按時付款每延遲一天按契約總額的1‰支付違約金。

八、其他約定事項:契約執行過程中如出現爭議,雙方友好協商解決。

九、本契約一式貳份,供需雙方各執壹份。

甲方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇13

契約編號:

貨物買賣

合 同 書

項目名稱:____________________________

採購人(甲方):______________________

地 址:_____________________________

供應商(乙方):______________________

地 址:_____________________________

簽訂時間:____________________________

簽訂地點:____________________________

有效期限:____________________________

根據《中華人民共和國契約法》等法律法規的規定,經友好協商,就甲方購買乙方_____________________________________事項簽訂本契約。

第一條 契約標的

1、乙方根據甲方需求提供下列貨物,貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。

格式如下:

註:供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本契約附屬檔案。

2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。

第二條 交貨方式:

1、交貨時間:_______。

2、交貨地點:_______。

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。

4、保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投

保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________。

第三條 契約總價款

本契約項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。

1、在簽訂此契約後的15個工作日內,甲方向乙方首次支付契約總價的_________%,即人民幣________元,大寫_________;餘款_________%即人民幣________元,大寫_________,於貨物在_____年____月____日交付驗收後的15個工作日內付清。

2、乙方需在簽訂此契約並交貨完畢後的5個工作日內,向甲方提交完畢下列檔案材料,由甲方財務處撥付款項:

(1)由國家稅務機關監製的正式發票,包括增值稅發票、普通發票和定額發票;

(2)經甲方蓋章確認的發票複印件;

(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。

(4)契約副本。

3、本契約總價款是貨物設計、製造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。

4、本契約總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售後服務費用。

5、本契約執行期間契約總價款不變。

6、付款採取以下第

(1)現金

(2)支票

(3)付款至指定賬戶

開戶名:

開戶行:

賬號:

第四條 權利保證

乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、著作權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權,乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的,應當對甲方予以賠償。

第五條 質量保證

1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求,則按國家有關部門最新頒布的標準及規範為準。)

2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品,並完全符合契約規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命內具有良好的性能。

3、除契約另有規定外,乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的,雙方約定的該包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防野蠻裝卸,以確保貨物安全無損運抵指定地點。由於包裝不善所引起的貨物損失均由

乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。

4、因貨物的質量問題發生爭議的,應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑑定。貨物符合標準的,鑑定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。

5、雙方約定的貨物質量保證期為內,乙方應對由於設計、工藝或材料的缺陷所發生的任何不足或故障負責,因此給甲方造成損失的,還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任:

(1)乙方同意退貨並將貨款退還給買方,並承擔由此發生的一切損失和費用,包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。

(2)根據貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額,經買賣雙方商定降低貨物的價格。

(3)用符合契約規定的規格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分,乙方應承擔一切費用和風險並負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時,乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。

第六條 驗收

1、貨物的到貨驗收包括:型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。

2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的,視為未按契約約定交貨,乙方負責補齊,因此導致逾期交付的,由乙方承擔相關的違約責任。

3、甲方應當在到貨後的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統進行安裝調試的,甲方應在貨物安裝調試完畢後的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的,由甲方簽署驗收單並加蓋單位公章。

4、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付契約約定的尾款。

5、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第七條 伴隨服務/售後服務

1、乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及契約所附的“服務承諾”提供服務。

2、除前款規定外,乙方還應提供下列服務:

(1)貨物的現場安裝、調試和/或啟動監督;

(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。

第八條 違約責任

1、甲方在契約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的,由甲方向乙方支付違約金,按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日千分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

3、乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合契約規定的,甲方有權拒收。甲方拒收的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理後仍不能滿足要求的,甲方有權解除契約,乙方應當退還甲方已經支付的金額, 4、在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限),如經乙方兩次維修或更換,貨物仍不能達到契約約定的質量標準,甲方有權退貨,乙方應退回全部貨款,並支付契約總價 %的違約金。

5、乙方未按本契約的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售後服務的,應按契約總價款的_________%向甲方承擔違約責任。

6、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

7、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

8、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

9、其它:_______________。

10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任後,仍應繼續履行契約規定的義務(甲方解除契約的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任並不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。

第九條 破產終止契約

如果乙方破產或無清償能力,甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止契約而不給乙方補償。該終止契約將不損害或影響甲方已經採取或將要採取的任何行動或補救措施的權力。

第十條 契約的變更、終止和轉讓

1、對契約的任何修改和變更,契約一方須向另一方發出書面通知,並得到另一方的同意。

2、任何對契約條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協定。

3、未經甲方允許,乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的契約義務。

第十一條 不可抗力條款

1、本契約中不可抗力事件系指買賣雙方在締結契約時所不能預見的、並且它的發生及其後果是無法避免和無法克服的事件,諸如戰爭、嚴重火災、水災、洪水、颱風、地震、國家政策法規的變更和修改等。

2、由於不可抗力致使契約無法履行的,受不可抗力影響一方應立即將不能履行本契約的事實書面通知對方,並在不可抗力發生之日起 15 天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明檔案。

3、由於不可抗力的原因,阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本契約,本契約執行時間可根據中止的時間相應順延,免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分契約的履行責任,但是,雙方應採取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,並且一旦該等原因被消除,則雙方應就契約的履行及後續問題進行協商,按照該事件對契約履行的影響程度,決定繼續履行契約或終止契約。

4、一方遲延履行後發生不可抗力的,仍應承擔違約責任

第十二條 解決契約糾紛的方式

1、甲、乙雙方在契約履行過程中發生的一切爭議,由雙方及時協商解決。協商不成時,雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。

2、仲裁費由敗訴方負擔。

3、仲裁期間,除正在進行仲裁部分外,契約其它部分繼續執行。除非仲裁部分與契約其他部分的履行存在時間上的先後關係。 第十三條 契約生效及其他

1、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。

2、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。

3、本契約自雙方法定代表人簽字並加蓋公章之日起生效。

4、本契約一式_________份,甲乙雙方各執_________份,_________份交計生委財務處存檔。

甲方(購買人): 乙方(供應商):

(蓋章) (蓋章)

法定代表人:_________ 法定代表人:_________ 聯 系 人:_________ 聯 系 人:_________ 電 話:_________ 電 話:_________

開戶銀行:___________

帳號:_______________

年 月 日 年 月 日

石材貨物買賣契約書 篇14

甲方:

乙方:

一、 由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計畫,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣契約。

二、 契約簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。

三、 甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

四、 供貨的質量以及供貨契約的履行過程中產生的一切責任,或者經濟損失均由甲方負責,與乙方無關。

五、 乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔,甲方不予支付。

六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務,必須每月向乙方通報業務金額,否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況,按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇15

欠條

年 月至 年 月期間,向 購買 產品,累計總貨款為 元。上述所有貨物均已確認收貨且無任何質量問題。現尚結欠貨款總計 元。現本人願意作為共同還款人,承擔支付上述貨款的義務。

本人承諾於 年 月 日前付清所有貨款。若到期未足額支付,願意承擔累計貨款總額的 %作為違約金。且由此產生的包括但不限於訴訟費、保全費、保全擔保費、律師費在內的所有因主張權利而產生的費用均由本人承擔。以上內容真實有效,為本人自願簽署並出具。

欠款人:身份證號碼:

年月日

石材貨物買賣契約書 篇16

買方:___________________(下稱甲方)

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

電子信箱:___________________

賣方:___________________(下稱乙方)

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

電子信箱:___________________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1.名稱:___________________

2.品種:___________________

3.規格:___________________(應註明產品的牌號或商標)。

4.質量,按下列第_____________項執行:________________

(1)按照_____________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:___________________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1.數量:___________________。

2.計量單位和方法:___________________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:___________________。

第三條包裝方式和包裝品的處理

_____________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔)。

第四條交貨方式

1.交貨時間:___________________。

2.交貨地點:___________________。

3.運輸方式:___________________(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保險:___________________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________________。

第五條驗收

1.驗收時間:________________

_____________。

2.驗收方法:________________

_____________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例);

3.驗收標準:________________

_____________;

4.由誰負責驗收和試驗:________________

_____________;

5.驗收如發生爭議,由_____________檢驗機構按_____________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付

1.單價:___________________;總價:___________________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:________________

貨款的支付時間:___________________;

貨款的支付方式:___________________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:___________________。

3.預付貨款:___________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後_____________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_____________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條聲明及保證

甲方:

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:________________

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第九條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條甲方違約責任

(1)甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_____________%違約金。

(2)甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付違約金;如_____________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

(4)甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

(5)甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

(7)其它約定:___________________。

第十一條乙方的違約責任

(1)乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_____________%的違約金。

(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

(3)乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

甲方 ___________

乙方 ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

石材貨物買賣契約書 篇17

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

石材貨物買賣契約書 篇18

甲方:

乙方:

根據平等自願,互惠互利的原則,雙方協商經銷協定如下:

一、甲方授權乙方在經銷萊珂服飾。

二、甲方以商品全國統一零售價的4。5折作為乙方結算價,並開具增值稅發票。運費由乙方負擔,甲方代辦運輸手續。本市內運輸由甲方承擔。

三、乙方自行看樣定貨,發貨後不作退換貨處理。如有質量問題,貨到三天內通知甲方,並發回給甲方鑑定,過期不再處理。

四、乙方在該地區經銷期間,應維護甲方的品牌形象,不得損害甲方的利益,做好優質服務、售後服務工作。

五、甲方授權期限為半年,經甲方對乙方銷售業績考核,再協商制定續簽手續,或轉為連鎖經營點。

六、如有下列情況,甲方不需經乙方同意,可以終止本協定,並且由乙方自負一切責任:

1、有違反本協定之事的行為。

2、不能及時給付貨款。

3、提供暢銷產品,供同業仿造。

4、對外促銷等廣告,未經甲方事先同意而實施。

5、乙方違反以上條例,經口頭勸告無效,再發書面通知限期改正,如還不思改過,經甲方信函通知乙方終止本協定。

七、協定期滿,自動終止雙方義務。

八、協定期間,如有異議,雙方協商解決。如雙方協商不成可在簽約地點處所管轄法院提出訴訟。

甲方:

法人代表:

乙方:

法人代表:

簽約地點:

石材貨物買賣契約書 篇19

需方單位:(以下簡稱甲方)

供應單位:(以下簡稱乙方)

為了規範產品交易行為,保護供需雙方合法權益,本著平等互利的原則,根據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關係,保證正常交易秩序,經甲、乙雙方友好協商,一致同意簽訂本契約,以資共同遵守。

一、產品供應要求

1、材料名稱、規格、單價及產地

上表中材料單價為砂礫石運到甲方指定交貨地點的價格,含材料出廠價、裝卸費、運雜費及稅金等。在本契約有效期內,該單價為不變契約價。如遇特殊情況,必須經雙方協商解決。契約執行期間任何一方不得擅自調整單價,否則視為違約,承擔違約責任,由違約方承擔因此給守約方帶來的所有損失。

2、供貨數量:甲方實際施工需求數量。

二、質量要求:

1、乙方所供應的級配砂礫石粒徑控制在0~10cm內,砂礫石含泥量不大於5%。其它指標滿足甲方與本工程項目業主所簽工程契約檔案以及本契約中對材料質量的要求。

2、乙方須向甲方提供開採許可證等各類證明。

三、數量、計量單位及計量方法:

1、供應數量以甲方電話或書面通知為準。

2、計量方法:

(1)、乙方將材料運送至甲方指定卸貨地點後,由甲方指派專人按實際方量驗收,出具驗收票具。

(2)、以甲方實際簽收的合格數量作為結算數量。

四、供貨期限及交貨地點:

1、級配砂礫石供貨期限由甲方決定。

2、交貨地點:卸貨到甲方工地指定地點。

五、結算方式

1、乙方交貨後,經甲方驗收合格並簽發入庫單後在每月最後五天內,甲方憑乙方提供的銷售發票、入庫單及相關證明等資料結算。

2、貨款支付按每月已結算的材料貨款的65%支付,餘款在停止供貨後一年內付清。

3、支付貨幣形式為人民幣。

六、甲方權利和義務

1、甲方負責按本契約第五款支付乙方已結算貨款。

2、甲方在每月25日前,將下月供料計畫提供給乙方。

3、甲方應指定人員簽收乙方送至工地經抽檢合格的材料,不得故意拖延收貨時間。

4、甲方有權拒收或退回賣方送至工地的不合格材料(以甲方中心試驗室抽檢結果為準),其退場費用由乙方自行承擔。

七、乙方權利和義務

1、按照甲方的供貨計畫,按時提供本契約規定的合格材料,滿足甲方施工要求。

2、乙方供貨不能滿足甲方供貨時間和供貨質量要求時,甲方可要求解除契約。

3、乙方必須保證所供材料整車規格、質量的一致性,否則甲方有權終止收貨並可追究相關責任;甲方若發現卸料過程中摻有不合格品,乙方必須停止卸料,經抽檢合格後方能卸貨。

4、乙方在材料運輸途中或中轉過程中發生的安全事故或其他損失,概由乙方負責。

5、乙方未經甲方同意單方面終止本契約,所造成的經濟損失,概由乙方承擔。

八、契約生效後,甲乙雙方不得因單位名稱、產權、法定代表人、負責人、承辦人的變更、變動而不履行契約義務。否則,違約一方應向守約方支付十萬元的違約金。

九、違約責任

1、乙方應按甲方提供的用料計畫生產材料,確保工程需要。若因乙方責任未能按用料計畫生產或達不到質量要求,給甲方造成的損失由乙方承擔。

2、乙方未按甲方供貨計畫供應材料,致使工期延誤,除承擔相關損失外,每延期一天,向買方支付五仟元的違約金。同時,甲方保留另行選擇供貨商的權利。

3、其他違約責任按國家現行《契約法》有關條款解決。

十、爭議解決方式

如果本契約產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的,雙方同意向簽約地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1、本契約一式四份,雙方簽字後生效。甲方三份,乙方一份,均具有同等法律效力。如有未盡事宜,雙方應協商解決;如需簽訂補充契約,補充契約與本契約具有同等法律效力。

2、本契約有效期:供貨完畢並付清所有款項後即自動終止。

甲方:

法定代表人:

委託代理人:

開戶行:

賬號:

聯繫電話:____年___月___日

乙方:

法定代表人:

委託代理人:

開戶行:

賬號:

聯繫電話:____年___月___日

石材貨物買賣契約書 篇20

甲方:____________________________

委託代理人:_____________________

聯繫地址:_____________________

聯繫電話:_____________________

開戶行:____________________________

賬號:____________________________

乙方:____________________________

委託代理人:_____________________

聯繫地址:_____________________

聯繫電話:_____________________

開戶行:_____________________

賬號:____________________________

根據《民法典》及其他有關法律、法規之規定,買賣雙方經過協商,確認根據下列條款訂立契約,以資共同遵照執行。

一、貨物清單及價格

二、質量與技術標準和產品包裝

1、質量與技術標準:

產品的質量技術標準為產品製造商制定的質量技術標準。

買方已知悉上述標準,並確認採用該標準的產品能滿足買方對產品的要求。

2、產品包裝:

有原廠包裝的,按原廠包裝標準

沒有原廠包裝的,按賣方包裝標準進行包裝。

三、收貨事項

1、本契約設備的到貨日期為:契約生效起____個工作日內。

2、本契約實際支付金額為人民幣。

3、甲方給乙方的付款方式:支票電匯銀行匯票/。

4、本契約經雙方簽訂後正式生效,付款方式:現款。

5、甲方未付齊貨款全款之前,貨物所有權歸乙方所有。

6、定金:

四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出。

1、貨物包裝為製造商原包裝。

2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由方負責辦理,費用有方承擔。

3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對設備共同驗收,隨設備箱內所提供裝箱單作為驗收的標準件,乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的規定,則視為乙方交貨完成。交貨後的風險責任由甲方承擔。

4、甲方發現收到的貨物與規定的不符,應在貨物到達之後___個工作日內向乙方提出書面異議,乙方在收到異議後應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決,直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利,視為產品驗收合格。

五、免責條款

1、雙方約定由於水災、火災、地震、颱風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲,等不可抗拒的原因,導致契約不能全部或部分履行的,免除相應的違約責任。

2、受到上述免責事項影響的一方,應在____天內通知另一方。

3、如果受上述免責事項的影響,使本契約只要義務之履行延遲的時間超過180天,則任何一方均有權接觸契約而不承擔任何後果,也可有雙方協定採取其他補救措施。

六、違約責任

1、甲方逾期付款的,應每日向乙方支付契約標的金額___%的違約金。

2、乙方逾期交貨的,應每日向甲方支付契約標的金額___%的違約金。

七、爭議解決的方式

本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,雙方同意交由契約簽訂地法院管轄,由敗訴方承擔律師費,交通費等相關合理費用。

八、其他

1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本契約而獲取的對方之商業及技術秘密,包括本契約文本,相關技術檔案、相關數據,以及其他有關信息。

2、就本契約訂立及履行過程中的問題或與本契約有關的問題,一方作出有法律效力的意思表示,應以書面形式作出,加蓋本方公章,且向對方送達,對方應在____個工作日內回函,否則視為無效。

3、本契約及附屬檔案經雙方簽字蓋章後即生效,雙方簽署的相關檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及附屬檔案經雙方以傳真形式簽字蓋章後檔案同樣有效。本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方:______________

委託代理人:______________

簽訂地:______________

________年____月____日

乙方:______________

委託代理人:______________

簽訂地:_____________________

________年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇21

甲方:______________

乙方:______________

根據《契約法》及有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、公平、互惠互利和誠實守信的原則,就產品供銷的有關事宜協商一致訂立本契約,以便共同遵守。

一、契約價款及付款方式:

本契約總價款為人民幣_______整。本契約簽訂後,甲方向乙方支付定金_______元,在乙方將上述產品送至甲方指定的地點並經甲方驗收後,甲方一次性將剩餘款項付給乙方。

二、產品質量:

1、乙方保證所提供的產品貨真價實,來源合法,無任何法律糾紛和質量問題,如果乙方所提供產品與第三方出現了糾紛,由此引起的一切法律後果均由乙方承擔。

2、如果甲方在使用上述產品過程中,出現產品質量問題,乙方負責調換,若不能調換,予以退還。

三、違約責任

1、甲乙雙方均應全面履行本契約約定,一方違約給另一方造成損失的,應當承擔賠償責任。

2、乙方未按契約約定供貨的,按延遲供貨的部分款,每延遲一日承擔貨款的萬分之五違約金,延遲10日以上的,除支付違約金外,甲方有權解除契約。

3、甲方未按照契約約定的期限結算的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定,延遲一日,需支付結算貨款的萬分之五的違約金;延遲10日以上的,除支付違約金外,乙方有權解除契約。

4、甲方不得無故拒絕接貨,否則應當承擔由此造成的損失和運輸費用。

5、契約解除後,雙方應當按照本契約的約定進行對帳和結算,不得刁難。

四、其他約定事項

本契約一式兩份,自雙方簽字之日起生效。如果出現糾紛,雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

五、其它事項:

甲方:_____________________乙方:_____________________

開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________

賬號:_____________________賬號:_____________________

_______年_______月_______日

石材貨物買賣契約書 篇22

契約號:_________

日期:_________年_____月____日

買方:_________

電報:_________

電傳:_________

賣方:_________

電報:_________

電傳:_________

按本契約條款,買方同意購入,賣方同意出售下述產品,謹此簽約。

1.品名:_________

規格:_________

單位:_________

單價:_________

總價:_________

總金額:_________

2.原產國別:_________

生產廠:_________

3.包裝

(1)須用堅固的木筱或紙箱包裝。以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。並具備良好的防潮抗震能力。

(2)由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕,賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

(3)包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。

4.裝運標記

賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣。

5.裝運日期:_________年_____月____日

6.裝運港口:_________

7.卸貨港口:_________

8.保險

裝運後由買方投保。

9.支付條件:

(1)採用信用證

買方收到賣方交貨通知(詳見本契約條款11(1)a),應在交貨日前____天,由_________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具____%發票金額即期匯票並附裝運單據(見本契約第10款)。開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付匯)。信用證於裝運日期後____天內有效。

(2)托收

貨物裝運後,賣方出具即期匯票,連同裝運單據(見本契約第10款),通過賣方所在地銀行和買方_________銀行提交給買方進行托收。

(3)直接付款

買方收到賣方裝運單據(見本契約第10款)後___天內,以電匯或航郵向賣方支付貨款。

10.單據:

(1)海運

全套潔淨海運提單,標明“運費付訖”/“運費預付”,作成空白背書並加注目的港_________公司。

(2)空運

空運提單副本一份,標明“運費付訖”/“運費預付”,寄交買方。

(3)航郵

航郵收據副本一份,寄交買方。

(4)發票一式五份,標明契約號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多於一個,發票需單獨開列),發票根據有關契約詳細填寫。

(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。

(6)由廠商出具的質量和數量保證書

(7)貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。

此外,貨發____天內,賣方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份,一份直接寄買方,另一份直接寄目的港_________公司。

11.裝運:

(1)條款

a.賣方於契約規定的裝運日期前____天,用電報/信件將契約號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方,以便買方租船訂艙。

b.賣方船運代理公司_________(電報:_________),負責辦理租船訂艙事宜。

c._________租船公司或其港口代理(或班輪代理),預計船達裝運港____天之前,即將船名、預計裝貨日期、契約號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯繫。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時,買方或其船方代理應及時通知賣方。

若船在買方通知日後____天內尚未抵達,則第____天后倉儲費和保險費用由買方承擔。

d.若載運船舶如期抵達裝運港,賣方因備貨未妥而影響裝船,則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

e.貨物越過船舷並從吊鉤卸下前,一切費用和風險由賣方承擔;貨物越過船舷並從吊鉤卸下,一切費用和風險屬買方。

(2)條款

a.在裝運期內,賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。

b.貨物經航郵/空運時,賣方於本契約第5條規定的交貨日前____天,以電報/信件把交貨預定期、契約號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運,賣方即刻以電報/信件將契約號、品名、發票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時投保。

12.裝運通知

貨物業經全部裝船,賣方應將契約號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保,賣方則承擔全部損失。

13.質量保證

賣方保證:所供貨物,系由最好的材料兼以高超工藝製成,商標為新的和未經使用的,其質量和規格符合本契約所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。

14.索賠

自貨到目的港起____天內,經發現貨物質量、規格、數量與契約規定不符者,除那些應由保險公司或船方承擔的部分外,買方可憑_________出具的商檢證書,有權要求更換或索賠。

賣方擔保貨到目的港起____個月內,使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷,買方立即以書面形式通知賣方並出具_________商檢局開列的檢驗證書,提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據。按買方索賠要求,賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物作降價處理。

15.不可抗力

在貨物製造和裝運過程中,由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後,即刻通知買方並在事發____天內,以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。即使在此情況下,賣方仍有責任採取必要措施促使儘快交貨。

不可抗力事故發生後超過____個星期而契約尚未履行完畢,買方有權撤銷契約。

16.契約延期和罰款

除本契約15條所述不可抗力原因,賣方若不能按契約規定如期交貨,按照賣方確認的罰金支付,買方可同意延期交貨,付款銀行相應減少議定的支付金額,但罰款不得超過遲交貨物總額的_________%。賣方若逾期____個星期仍不能交貨,買方有權撤銷契約。儘管契約已撤銷,但賣方仍應如期支付上述罰金。

17.仲裁

凡涉及本契約或因執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決,如果協商不能解決,則可提交_________仲裁委員會根據該會暫定的仲裁法則和程式進行仲裁。仲裁將在_________進行,仲裁裁決是終局,對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。

18.附加條款

本契約原本兩份。經雙方簽字,各執一份,僅此聲明。

甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________

法定代表人:________________法定代表人:_______________

代理人:(簽字)_______________代理人:(簽字)_______________

_______年____月____日_______年____月____日

石材貨物買賣契約書 篇23

合 同 號:

日 期:

簽約地點:

電 話:

賣 方:

地 址:

電 話:

買 方:

地 址:

電 話:

買賣雙方同意按下列條款由買方購進,由賣方出售下列商品,訂立本契約:

1.品名及規格

數量

單價

總價

2.契約總值:

3.包 裝:

4.保 險:由賣方按發票金額110%投保。

5.嘜 頭:

6.裝運口岸:

7.目的口岸:

8.裝運期限:

9.付款條件;買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和分割的信用證。該信用證憑裝運單據在 銀行見單即付。該信用證必須在 前開到賣方。信用證有效期為裝船後15天在 到期。

10.裝運單據:賣方應提供下列單據。

(1)已裝船清潔提單;

(2)發票;

(3)裝箱單;

(4)保險單。

11.裝運條件:

(1)載運船由賣方安排,允許分批裝運,並允許轉船;

(2)賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

12.索賠:賣方同意受理因貨物的量、數量和(或)規格與契約規定不符的異議索賠,但賣方僅負責賠償由於製造工藝不良或材不佳所造成的量不符部份。有關安裝不當或使用不善造成的索賠或損失,賣方均不予受理。提出索賠異議必須提供有名的、並經賣方認可公證行的檢驗報告。有關量方面索賠異議應於貨到目的地後3個月內提出,有關數量和(或)規格索賠異議應於貨到目的地後30天內提出。一切損失凡由於自然原因或屬於船方或保險公司責任範圍內者,賣方概不受理。如買方不能在契約規定期限內將信用證開出,或者開來的信用證不符合契約規定,而在接到賣方通知後,不能按期辦妥修正,賣方可以撤銷契約或延期交貨,並有權提出賠償要求。

13.不可抗力:因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時,賣方不負責任。但賣方必須向買方提供中國國際貿易促進委員會或其他有關機構所出具的證明。

14.仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好協商方式解決。如不能取得協定時,則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方具有同等的約束力。仲裁費用,除仲裁機構另有決定外,均由敗訴方負擔。

15.其他:對本契約之任何變更及增加,僅在以書面經雙方簽字後,方為有效,任何一方在未取得對方書面同意前,無權將本契約規定之權利及義務轉讓給第三者。

自本契約簽訂後,以前有關本批交易的函電均作為無效。

16.備註:

買方: 賣方:

註:經買賣雙方以電傳或電報談妥條件,議定契約貨物品、數量、交貨期及價格等,爾後由賣方書就售貨契約,正式簽約後作為成交的依據。

石材貨物買賣契約書 篇24

貨物買賣行紀契約範本

委託方:         

行紀方:         

根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規的規定,行紀方接受委託方的委託,就代辦   事項,雙方協商一致,簽訂本契約。

第一條  代辦事項        。

第二條  行紀人對自己所占的委託物應當妥善保管。

第三條  若委託物交付給行紀人時有瑕疵或者容易腐爛、變質,經委託人同意,行紀人可以處分該物;若不能及時聯繫委託人,行紀人可以合理處分。

第四條  行紀人低於委託人指定的價格賣出或者高於委託人指定的價格買入的,應當經委託人同意。未經委託人同意,行紀人補償其差額的,該買賣對委託人發生效力。

行紀人高於委託人指定的價格賣出或者低於委託人指定的價格買入的,可以按照約定增加報酬。增加報酬數額的確定方法是   。

第五條  行紀人賣出或者買入商品,行紀人自己可以作為買受人或者出賣人。在此情況下,行紀人仍然有權要求委託人支付報酬。

第六條  行紀人按照約定買入委託物,委託人應當及時受領。經行紀人催告,委託人無正當理由拒絕受領的,行紀人可以提存委託物。

委託物不能賣出或者委託人撤回出賣,經行紀人催告,委託人不取回或者不處分該物的,行紀人可以提存委託物。

第七條  行紀人與第三人訂立契約的,行紀人對該契約直接享有權利、承擔義務。第三人不履行義務致使委託人受到損害的,行紀人應當承擔損害賠償責任。

第八條  行紀人處理委託事務支出的費用,由   擔。

第九條  行紀人完成委託事務的,委託人應當向其支付報酬    ,委託人逾期不支付報酬的,行紀人對委託物享有留置權。

第十條  其他約定事項:      。

第十一條  雙方當事人在履行本契約過程中發生爭議時,應當協商解決;協商不成的 ,任何一方應將該爭議提交本契約簽訂地有管轄權的人民法院。

第十二條  本契約未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定進行解釋與執行。

第十三條  本契約自雙方簽字蓋章之日起成立,自    生效。

本契約正本一式二份,委託方、行紀方雙方各執一份,具有同等法律約束力。

委託方(章):        行紀方(章):

年  月  日          年  月  日

石材貨物買賣契約書 篇25

買方單位: 河南森潤環保節能技術有限公司 (以下簡稱甲方) 賣方單位: 鄭州高新科技創業發展有限公司 (以下簡稱乙方)經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 產品的名稱和數量:

1、產品的名稱 冷水機組數量 1套 。

第二條 單價和貨款

1、雙方約定的價格是:

2、本契約總貨款為人民幣捌拾肆萬元整 (¥84萬元)。

第三條 交貨時間和交貨數量:

1、交貨時間為45,按預付款到賬之日時計算。

第四條 交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:

1、雙方確定的交貨地點為 買方指定地點 。

2、運輸方式為:汽運,費用由乙方負擔

第五條 質量標準和驗收條款:

1、商品的質量要求:見(契約附屬檔案1)

第六條 包裝和費用:

1、雙方確定的包裝材料和方式(見契約附屬檔案2)

2、按出廠包裝標準。

3、包裝費用由乙方承擔。

第七條 損失風險:

1、商品在出乙方倉庫前的一切質量、費用及風險由乙方承擔,其後的一切質量、費用及風險由甲方承擔。

第八條 商品所有權:

1、在甲方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,乙方擁有對出賣商品的所有權。

第九條 貨款結算和支付:

契約簽訂後預付30%貨款,貨到現場驗收合格付70%貨款。

第十條 智慧財產權:

1、乙方保證對所出賣的商品擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成甲方損失的,乙方予以賠償。

第十一條 契約的變更、解除和終止:

1、雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約。

2、任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約。

3、在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止。

第十二條 違約責任:

1、甲、乙雙方的任何一方有違約行為的,應負違約責任並向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的,如違約金不足以抵補損失時,還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高於或者低於造成損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加。

2、甲、乙雙方所簽訂的具體契約要求,一方未能履行或未能完全履行契約時,應向對方支付違約契約貨款總值%的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除契約手續的,不按違約處理。

3、自提商品,乙方未能按期出貨,應負逾期交貨責任,並承擔甲方因此而支付的實際費用;甲方未按期提貨,應按中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的保管費用。

4、乙方提前交貨和多交貨而造成的甲方在代保管期內實際支付的費用,應由乙方負擔,甲方逾期付款的,應按照人民銀行有關逾期付款的規定,向乙方償付逾期付款違約金。

5、樣品檢測合格後,任何一方因自身原因在十五個工作日不能進入實際履行契約階段,均屬違約,守約方有權終止契約並追究違約方的違約責任。

6、乙方提供的商品如不符合雙方共同確認的質量標準,甲方有權終止契約,並追究乙方的違約責任。

第十三條 爭議的解決:

本契約如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向當地人民法院起訴。

第十四條 不可抗力:

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十五條 另註:

1、本契約自契約簽訂之日付款日起生效,契約執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與契約具有同等效力。本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份。

2、甲方預付金未到乙方賬戶前不允許乙方進行商品備料、生產等前期準備工作,否則甲方不承擔相關的一切責任。

3、本契約以書面形式為準,任何口頭協定一律無效。

購貨單位(甲方)(公章)

法定代表人:

地址: --市---路--號 電話:-------

傳真: 郵編: ---

供貨單位(乙方)(公章)

法定代表人:

地址: 電話:

傳真: 郵編: