太原市房屋買賣協定書 篇1
甲方:_______________
乙方:_______________
身份證號碼:_____________________
地址:__________________________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條契約標的:乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區________________________擁有的房地產,該房地產建築面積為______平方米。
第二條上述標的房地產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整
第三條付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續,並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,一切交易稅費由_______方承擔。
第四條交房:
第五條違約責任:
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約二手房居間契約範本,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協定範本,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第六條、本契約一式兩份,甲乙雙方各一份。
第七條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第八條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第九條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶,否則乙方將另加______萬元的費用給甲方,即總房款為______萬元。
第九條、雙方約定的其他事項:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
甲方_________________身份證號碼:__________________
地址:___________________郵編:___________________
電話:___________________;
乙方__________________身份證號碼:__________________
地址:___________________郵編:___________________
電話:___________________
鑑證日期:_______年____月____日
太原市房屋買賣協定書 篇2
本契約雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____編碼:_____
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____編碼:_____
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
3._______________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
3._______________________________。
第九條關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該房屋所在地公證機關公證。
第十五條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由__________委員會_____。(甲、乙雙方不在本契約中約定_____機構,事後又沒有達成書面_____協定的,可向人民法院起訴。)
第十六條本契約(經甲、乙雙方簽字)(經_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。
第十七條本契約連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
甲方代理人(簽章):乙方代理人(簽章):
___年___月___日___年___月___日
簽於_____簽於_____附屬檔案一:房屋平面圖(略)
附屬檔案二:室內附著設施(略)
太原市房屋買賣協定書 篇3
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方不慎造成自來水跑水,將乙方房屋及水泥地面弄濕。為解決跑水後的賠償事宜,甲、乙雙方經協商達成以下協定:_________________
一.由甲方一次性賠付乙方人民幣*元整(:_________________冬季取暖費),解決跑水對地熱造成的問題。:_________________年開春乙方裝修時,如確因跑水造成的棚頂刮不上大白,甲方需賠償乙方因該問題多花費的款項(**元)。如裝修時無影響,則無需賠償此**元。至此,賠償完結。
二.雙方約定,在甲方履行了上述全部款項賠付義務後,乙方不再以其他任何理由向甲方再行賠償和補償要求。以後該房屋出現任何問題與甲方無關。
三.此協定甲、乙雙方及雙方見證人各執一份,本協定自雙方簽字之日起成立。
甲方:_________________
乙方:_________________
見證人:_________________
年月日
太原市房屋買賣協定書 篇4
賣方: (以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協調一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:
第一條 買賣房屋的基本情況。
乙方購買甲方房屋座落於嘉魚縣 ,結構為 ,房屋總層數 層(該房所在層數為 層).房屋產權證號為嘉魚房權證魚岳字第 號,建築面積 共 平方米,土地使用權證號 。
第二條,房屋買賣的價格及交付方式、時間。
甲乙雙方約定該房的買賣價格為人民幣 元整,乙方以現金支付,甲方收到房款後即出具憑證,付款時間為20xx年 月 日。
第三條,交房的時間和有關憑證的支付。
甲方應當在20xx年 月 前,將本契約約定的房屋交付乙方使用。該房屋交付時包括單獨設立的電錶、水錶、有線電視,水電/有線電視在二00 六年 月 日前的費用由甲方承擔,此後的費用由乙方自行承擔,甲方在簽字之日起將房屋所有權證交付給乙方,以便乙方及時辦理過戶手續,房屋內的附屬設施和裝修不另外計費。
第四條,關於產權過戶約定及費用的承擔。
此房由乙方負責過戶,由此產生的有關法律、法規規定的稅費由乙方承擔(個人所得稅由甲方承擔)。
第五條,雙方的違約責任,如一方違約,應向對方支付違約金 元整,並賠償相應損失。
第六條,甲方保證買賣房屋沒有產權和債權債務糾紛,因甲方原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
本契約一式三份,甲乙雙方,縣公證處各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太原市房屋買賣協定書 篇5
甲方:房地產開發公司
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣契約的相關事宜達成如下協定:
一、乙方將________年____月____日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本契約正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
七、本契約雙方簽字後生效,之前雙方簽訂的房屋買賣契約自本契約的生效而自行失效。
八、本契約解釋權歸甲方所有。
甲方蓋章:
乙方簽字:
負責人簽字:
乙方身份證號碼:
簽定日期:________年____月____日
太原市房屋買賣協定書 篇6
甲方(賣方):______________
乙方(買方):______________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落於__________市__________小區__________幢 室房屋出賣給乙方,(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方商定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫__________元整;即人民幣小寫__________元整。
三、乙方在簽署本契約時向甲方支付契約價款人民幣__________元整。
四、甲方保證擁有該房產完全、合法的產權,同時權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
五、從甲方名下直接辦理房產證到乙方名下的手續所產生有關稅費甲、乙雙方各自負擔。
六、乙方支付首付款後,甲方應在國家限制的交易期結束後30天內積極配合乙方辦理有關房屋產權過戶手續。待房產過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款餘額__________元整。
七、本契約簽訂後甲方應保證該房產至甲、乙交易結束(產權過戶)期間無任何擔保、抵押、戶口及房屋質量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業管理費、入網費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔。
八、本契約簽訂後,甲方未在國家規定的交易限制期結束後30天內積極配合乙方辦理過戶手續則視為違約。同時應向甲方支付違約時房屋總價款的20%即__________元整作為違約金。
九、交付該房產時甲方應當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權一併轉為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關手續。
十、本契約一期款人民幣__________元整,已在契約簽訂時當場支付給甲方__________元整,同時甲方應於契約簽訂之日起一周之內將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照契約總價款的2%支付違約金。
十一、甲、乙雙方均認真閱讀本契約條款並承諾自願遵守本契約。
十二、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日成立,待交易限制期結束後,甲方積極配合乙方完成產權過戶。
甲方(簽字蓋章):______________
乙方(簽字蓋章):______________
太原市房屋買賣協定書 篇7
甲方:_______________(以下稱甲方)
乙方:_______________(以下稱乙方)
甲乙雙方經協商,就房屋買賣一事達成如下協定:
一、甲方將位於____________市______區______路(街)____________號,建築面積____________平方米,使用面積____________平方米的____________結構房屋一套出售給乙方;
二、房屋總價款為__________________萬元人民幣。
三、本協定簽訂後______日內乙方一次性將房屋全部價款支付給甲方;
四、由於該房屋目前正在建設之中,因此,本協定簽訂後一年內甲方將房屋交付給乙方;
五、受到目前政策的限制,房屋________年之內不能辦理過戶手續。待房屋可辦理手續之時,甲方應積極協助乙方辦理房屋過戶手續,過戶費用由乙方承擔。
六、甲方要保證按期交房,否則每逾一日將按總房款的____________支付給乙方作為違約金;
七、因甲方原因導致房屋無法過戶給乙方造成損失,全部由甲方承擔。
八、本協定簽訂後,雙方共同去公證機關進行公證,公證費用由______方承擔。
九、未盡事宜,雙方應友好協商,協商不成任何一方均可向人民法院提起訴訟。
十、本協定一式兩份,雙方各執一份,簽字蓋章後生效。
甲方:_______________ 乙方:_______________
代表:_______________ 代表:_______________
太原市房屋買賣協定書 篇8
契約編號:__________________
(以下簡稱甲方):_________立契約人
(以下簡稱乙方):甲乙雙方因借款事宜,經充分友好協商,達成如下協定:
一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________,不另立據,以此契約為借款憑據。
二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從:公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。
三、屆時未能返還,乙方除付資金使用費外,並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方,直至借款全部還清之日止。
四、本契約書的債權,甲方可以自由轉讓於他人,乙方不得異議。
五、擔保方保證人為確保契約的履行,願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失),並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。
六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾:保證不動用、不挪用、不侵占這筆借款,乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關,乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐欺犯罪行為,承擔法律責任。
八、本契約如發生糾紛,經雙方協商不成的,甲方有權任意指定人民法院提起抗訴。乙方無權以管轄權為異議,雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄,如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書,雙方特別約定為早日實現債權糾紛的解決,甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續,替逃避方聘請律師參與訴訟,簽收法律文書。
九、本契約經各方(或代表)簽字後生效。
甲方(簽字或蓋章):__________________乙方(簽字或蓋章):__________________
擔保方(簽字或蓋章):__________________
_________年_________月_________日
簽約地點:__________________
太原市房屋買賣協定書 篇9
房屋買賣契約協定契約書
出賣人(以下略稱甲方)姓名:
買受人(以下略稱乙方)姓名:__
根據《中華民眾國契約法》及有關法令、法例的劃定,為明確甲、乙雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 甲方誌願將其房屋給乙方,乙方也已充分相識該房屋具體狀況,並志願購買該房屋。現該房屋具體狀況如次:
(一)座落於___,建築平面或物體表面的大___平方米;
(二)房屋的占有權證號為___,國有地盤使用權證號為___;
該房屋占用規模內的地盤使用權隨該房屋一併轉讓。
第二條 上面所說的房產的生意業務價格為:單價:民眾幣___元/平方米,總價:民眾幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)
第三條 乙方在___前應向甲方給付定金民眾幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)
上面所說的定金在乙方___付款時充抵房款。
第四條 付款時間及方式乙方應於本契約發生效力之日起___日內將該購房契約範本房屋全部價款給付甲方。具體付款方式為:
第五條 甲方承諾在本契約發生效力之日起___日將房屋交給給乙方,並在交給房屋前騰空該房屋。
甲方應在___前將其落戶居住於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條 甲方承諾並包管,依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,在本契約發生效力之日起___日內,共同向房屋權屬掛號構造申請管理房屋占有權變更掛號手續,依法取得房屋掛號在乙方名下的《房屋占有權證》;並在乙方領取《房屋占有權證》後,按有關劃定向地盤治理部門申請管理當房屋地盤使用權變更掛號手續。
該房屋地盤使用權的變更手續按下列約定管理:
□該房屋地盤使用權為出讓取得,其地盤使用權證所載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
□該房屋地盤使用權為劃撥材料購銷契約範本取得,根據有關劃定,其轉讓需繳納地盤出讓金或地盤收入金的,雙方約定,該用度由□甲方承擔□乙方承擔。
除本條已有約定外,管理以上手續應當繳納的稅費,由□甲、乙雙方按國度劃定各自承擔□甲方承擔□乙方承擔。
第八條 房屋毀損、滅失的危害自□房屋正式交給之日□權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條 該房屋正式交給時,物業治理、水、電、燃氣、有線電視、通信等相關雜費,按下列約定處置懲罰:__________________________________________
第十條 甲方包管已如實陳述本契約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況,包管該房屋在生意業務時沒有產權糾紛或影響雙方生意業務的不論什麼法令障礙,有關按揭、抵押、租賃、稅項等,甲方均在契約發生效力前辦妥。發生效力後如有上面所說的未清事變,由甲方承擔全部責任。
第十一條 乙方未按本契約的約定支付房價款的,按下列約定承擔違約責任:
乙方過期支付房價款的,每一過期裝備購銷契約範本一天,按應付未付房價款的極其之___支付違約金。乙方過期支付房價款超過___日,甲方有權排除本契約,甲方在排除契約之日起___日內將已收房價款退還乙方,所收定金不予退還;並有權要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。
第十二條 甲方未按本契約的約定履行義務的,按下列約定承擔違約責任:
1、甲方過期交給房屋的,每一過期一天,按總房價款的極其之___支付違約金。甲方過期交給房屋超過___日,乙方有權排除本契約。甲方應在乙方排除本契約之日起___日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方,並按總房價款的百分之___支付違約金。2、如因甲方的存心或不韙造成乙方不克不及在本契約約定的時間內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內將乙方已付款退還給乙方,並按總房價款的百分之___支購銷契約範本大全付違約金。
第十三條 本契約未央事宜,甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談。增補條款或增補和談和本契約的附屬檔案均為本契約不成分割的部分。
第十四條 本契約自甲乙雙方簽字之日起發生效力。
第十五條 因本契約或與本契約有關的不論什麼爭議,雙方應協商解決。協商不成的,□提交處理___仲裁委員會仲裁解決□依法由民眾法院訴訟解決。
第十六條 本契約一式___份。此中甲方執___份,乙方執___份,提交處理房屋權屬掛號構造一份。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 簽約日期:
太原市房屋買賣協定書 篇10
契約編號:______________
契約雙方當事人:
出賣人:______________________________________
註冊地址:____________________________________
營業執照註冊號:______________________________
企業資質證書號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
委託代理人:__________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:____________________________________
聯繫電話:____________________________________
委託代理機構:________________________________
註冊地址:____________________________________
營業執照註冊號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
買受人:______________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍________________________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】___________________________________
地址:_____________________________________________________________________
郵政編碼:__________________________________聯繫電話:____________________
【委託代理人】姓名:____________________國籍:________________________
地址:______________________________________
郵政編碼:__________________________________電話:_________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條項目建設依據
出賣人以________方式取得位於__________、編號為____________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為____________________。
該地塊土地面積為________________,規劃用途為_______________,土地使用年限自_________年__________月_________日至__________年__________月_________日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_______________。建設工程規劃許可證號為_____________,施工許可證號為_________________。
第二條商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為____________,商品房預售許可證號為_______________________。
第三條買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房為本契約第一條規定的項目中的:
第______【幢】【座】_________【單元】【層】__________號房。
該商品房的用途為______________,屬___________結構,層高為__________,建築層數地上___________層,地下_____________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共_________平方米,其中,套內建築面積____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米。
第四條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_______種方式計算該商品房價款:
1.按建築面積計算,該商品房單價為每平方米________元,總金額______千______百______拾______萬______千______百______拾_____元整。
2.按套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米________元,
總金額_______千________百________拾_______萬________千_______百_______拾______元整。
3.按套計算,該商品房總價款為_________千_________百________拾________萬________千________百________拾_______元整。
第五條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第___________種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
面積誤差比絕對值在3%以內的,據實結算房價款
面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按_____________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=─────────────×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條付款方式及期限
買受人按下列第___________種方式按期付款:
1.一次性付款__________________________________。
2.分期付款____________________________________。
3.其他方式____________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第_________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理
逾期在_________________日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之________的違約金,契約繼續履行
逾期超過______日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_______%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之___________項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.______________________________________________________。
第八條交付期限
出賣人應當在________年_________月_________日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_________種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起________日內告知買受人的
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________。
第九條出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第_________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理
逾期不超過________日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之________的違約金,契約繼續履行
逾期超過_________日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起______天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之___________項中的比率)的違約金。
2.______________________________________________________________。
第十條規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起1日內,書面通知買受人:
該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起_日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起_日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____________天內將買受人已付款退還給買受人,並按______________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。__________________________。
第十一條交接
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:______________________________。
第十二條出賣__證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。____________________。
第十三條出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第__________種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2._________________________________________________。
3._________________________________________________。
第十四條出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
4.__________________________________________________________
5.__________________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________。
第十五條關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用後________日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第__________項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起_________日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的__________%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的_________%向買受人支付違約金。
3.___________________________________________________________。
第十六條保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。_________________________________。
第十七條雙方可以就下列事項約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權________________________
2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________
3.該商品房所在樓宇的命名權____________________________
4.該商品房所在小區的命名權____________________________
第十八條買受人的房屋僅作_____________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。______________。
第十九條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按下述第_________種方式解決:
1.提交______________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。
第二十一條契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本契約連同附屬檔案共_______頁,一式________份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人________份,買受人_________份,________份,________份。
第二十三條本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向_____________申請登記備案。
出賣人:______________買受人:_____________
【法定代表人】:______________【法定代表人】:_____________
【委託代理人】:______________【委託代理人】:_____________
_________________________________________
__________年_______月_______日________年_______月______日
簽於___________________________簽於_______________________
太原市房屋買賣協定書 篇11
本契約雙方當事人:
賣方(以下簡稱甲方):_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。
委託代理人:_____職務:_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____。
委託代理機構:_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其
他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買
商品房,甲、乙雙方達成如下協定:
第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置。
甲方以_____方式取得位於_____、編號為_____的地塊的土地
使用權。
(土地使用權出讓契約號)(土地使用權劃撥批准檔案號)為_____。
劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為_____。
土地使用權證號為_____,土地面積為_____。地塊規劃用途為__
___,土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___
日止。
甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,(現定名)(暫定名)_____,
主體建築物的性質為_____,屬_____結構,建築層數為_____層。
工程建設規劃許可證號為_____。
第二條 乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共_____平方米(
其中實得建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____
_平方米,)共_____(套)(間)。(該商品房屋平面圖見本契約附屬檔案一,
房屋以附屬檔案一上表示為準)。
該商品房分別為本契約第一條規定的項目中的:
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房,
第_____(幢)(座)_____層_____號房。
上述面積為(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積
與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定
面積(以下簡稱實際面積)為準。
根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地範圍內的土地使用權一致的原則,
該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條 該商品房銷售特徵。
該商品房為(現房)(預售商品房)。
預售商品房批准機關為_____,商品房預售許可證號為_____。
該商品房為(內銷)(外銷)商品房。
外銷商品房批准機關為_____,外銷商品房許可證號為_____。
第四條 價格與費用。
該商品房(屬於)(不屬於)政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商
品房單位(售價)(暫定價)為(_____幣)每平方米_____元,總金額
為(_____幣)___億___千___百___拾___萬___千___
百___拾___元整。
除上述房價款,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:
1.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
2.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
3.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
4.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
5.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
6.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___
萬___千___百___拾___元整;
第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。
該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___
__%(不包括±_____%)時,上述房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____
%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將
乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3.__________________________。
第六條 價格與費用調整的特殊約定。
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格
與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際
發生額調整。
3.__________________________。
第七條 付款優惠。
乙方在___年___月___日前付清全部房價款_____%的,甲方給
予乙方占付款金額_____%的優惠,即實際付款額為(___幣)___億_
__千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第八條 付款時間約定。
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_____
銀行(帳戶名稱:_____,帳號:_____):
1.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
2.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
3.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
4.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元;
5.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__
_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾
___元。
第九條 交接商品房時的付款額約定。
在雙方交換該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____
%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千__
_百___拾___元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日
起_____天內付清。
第十條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究
違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_
____計算。逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方
有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實
際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據
實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
3.______________________________。
第十一條 交付期限。
甲方須於___年___月___日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗
收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本契約附屬檔案二所規定的裝飾和設備標準
的該商品房交付乙方
太原市房屋買賣協定書 篇12
售房人(下稱甲方):
身份證號碼:
購房人(下稱乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方根據中華人民共和國有關法律法規及宜昌市相關地方性法規的規定,就房屋買賣一事,在合法、平等、自願的基礎上籤訂本契約,承諾共同遵守。
第一條 甲方自願將坐落於 的房屋(一下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自願購買該房屋。
第二條 房屋基本情況 (此房屋面積為原房產證面積,新產權證面積以房管實際測量為準)。
第三條 甲乙雙方同意該房屋成交價為人民幣: 元整(小寫:,該房屋產權過戶的相關費用由過戶費用按照相關部門核算為準)。
第四條 付款方式:
1、一次性付款:乙方於過戶當日支付房款人民幣元整(小寫: 元整)。
2、按揭付款:乙方於簽署按揭契約時支付首付房款人民幣,貸款人民幣
第五條 甲方承諾於收齊全款將房屋交付給乙方。甲方逾期交付房屋,甲方向乙方支付違約金,違約金數額為成交總房價款的2%,若因不可抗力造成逾期交付房屋,須提供有關部門出具的確認不可抗力的證明方可免除前款責任。
第六條 甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的產屬糾紛或債務糾紛,有甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。
第七條 如甲、乙任何一方拒絕履行契約或解除契約,均由違約方向另一方支付違約金,違約金數額為成交總房價款的10%。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償。
第八條 本契約在履行中若發生爭議,雙方應協商解決,若協商不成,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第九條 對於未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。
第十條 本契約經甲、乙雙方簽字後生效,一式六份,甲、乙雙方各持一份,其餘四份用作辦理過戶手續。各種手續辦理完畢,本契約終止。
甲方(簽字):
簽約日期: 年 月 日
乙方(簽字):
簽約日期: 年 月 日
太原市房屋買賣協定書 篇13
賣方:
買方:
根據國家法律、法規的有關規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲、乙雙方就下列房地產買賣達成如下協定:
一、甲方自願將坐落於____市_________________新村____幢___室____套建築面積_______平方米的房屋出售給乙方,房屋的基本情況載於本契約附屬檔案一。乙方已對甲方出售的上述房產情況作了充分了解並願意購買。
二、本契約約定的面積為房屋產權證上記載的建築面積;根據通房改1998第39號檔案規定,上市交易的房改房建築面積必須以房產管理局產權監理處實際測定的建築面積為準。
三、甲、乙雙方必須如實申報本契約項下房地產成交價格;雙方議定房地產成交價格計人民幣_____百____拾____萬____千____百___拾元整;小寫___________元,雙方約定付款方式_________、付款時間____________________。
四、雙方約定房屋交會期限和方式:__________________________________________________________。
五、甲方承諾:
、甲方承諾本契約項下的房地產權屬清楚、無產權糾紛;
、甲方承諾本契約項下的房地產沒有受禁止或法律、法規限制交易的情況;
甲方承諾本契約項下的房地產如已設定按揭、抵押他項權或存在依房債權債務等情形的,在簽訂本契約前已徵得有關債權人的書面同意、且已告知乙方房地產已抵押的情況而乙方又作出願意購買的意思表示;
、甲方承諾本契約項下的房地產不存在優行購買權的情形;如有上述未清事項妨礙房地產權轉讓的,由甲方承擔全部法律責任,因此給乙方造成經濟損失,由甲方負責賠償。
六、雙方約定,根據房地產權利主體一致原則,本契約項下的房屋所有權轉移,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉移。
七、違約責任:
1、甲方違約責任:甲方中途悔約的;或除人力不可抗拒的原因外,甲方未按本契約約定的期限將該房地產交付給乙方的;雙方約定由甲方承擔下列違約責任:____________________________________________________________________。
2、乙方違約責任:乙方中途悔約的;或除人力不可抗拒的原因外,乙方未按本契約規定的期限向甲方給付本契約項下房價款的,雙方約定由乙方承擔下列違約責任:_____________________________________________________________________。
八、根據國家房地產權屬管理的`有關規定,甲、乙雙方約定在簽訂本契約後____日起至____市房產管理局產權監理處辦理房產權屬登記手續,在辦理權屬登記時,雙方相互協助並保證各自的手續證照齊全。甲、乙雙方經協商同意終止契約的,必須簽訂書面協定;並由雙方本人會同至____市房產管理局產權監理處申辦本契約終止與撤銷登記手續。
九、辦理本契約項下的房產權轉移所需繳納的規費,按照規定由甲、乙雙方各自承擔,雙方也可另行約定。
十、本契約在履行中若發生爭議,甲、乙雙方採取協商的辦法解決。協商不成的,甲、乙雙方同意由_______________仲裁委員會仲裁;甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構、事後又沒有達成書面仲裁協定的,任何一方均可以直接向房屋所在地人民法院起訴。十
一、本契約未盡事項,甲、乙雙方可另行書面議定,其補充議定書經雙方簽字蓋章後作為本契約不可分割的一部分,與本契約具有同等效力。十
二、本契約經甲、乙雙方簽字蓋章後成立;房屋所有權證的領證手續可由甲乙雙方或乙方按照規定申領,乙方因各種原因不能親自前來申領的,可委託他人持經公證處公證的委託書和受託人的身份證申領房屋所有權證書。十
三、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,____市房產管理局產權監理處留檔一份,均具有同等效力。十
四、雙方約定的其他事項:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________甲方法定代表人住所:
太原市房屋買賣協定書 篇14
賣方: (以下簡稱甲方)
買方: (以下簡稱乙方)
為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂契約如下:
1、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有。
1、 房屋座落於__市______________________________________________________,房產證號__________________。
2、 房屋面積__________________平方米,房屋狀況良好。
二、甲、乙雙方商定成交價格為人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整(
¥:__________________元)。
三、乙方在_______年_______月_______日一次性付清,付款方式為現金。
1、甲方自收到乙方房屋款後即上述房屋鑰匙交於乙方。
2、 甲方自收到乙方房屋款後即將房屋產權證交於乙方,並協同乙方辦理房產過戶手續。
四、出賣的房屋如出現產權糾紛,由甲方承擔全部責任。從甲、乙雙方簽字之日起生效,以前與該房屋產生的債權債務由甲方承擔,以後新發生的債權、債務由乙方承擔。乙方對新購房屋不得隨意改變房屋的主體結構,不得危害公共利益、損害他人的合法權益,發生意外糾紛甲方不承擔任何責任。
五、本契約經雙方簽章並經房管局審查鑑定後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。
六、雙方願按國家規定繳稅費及辦理有關手續。該房屋買賣所產後的費用由乙方承擔。
七、本契約一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
註:交易雙方擔供的資料屬真實的,如有申報不實,雙方自願承擔一切法律責任和經濟損失。
甲方: 乙方:
身份證號: 身份證號:
年 月 日
太原市房屋買賣協定書 篇15
賣方: 【身份證】【護照】號碼:
法定代表人: 【營業執照】號碼:
委託代理人: 【身份證】【護照】號碼:
聯繫地址: 聯繫電話:
買方: 【身份證】【護照】號碼:
法定代表人: 【營業執照】號碼:
委託代理人: 【身份證】【護照】號碼:
聯繫地址: 聯繫電話:
經紀方:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,契約三方在平等自願、友好協商的基礎上,一致達成如下協定:
第一條:物業情況
(一)買賣之房屋(以下簡稱“該物業”)地址為: ;建築面積 平方米(以房產證面積為準)。
(二)房屋所有權證號: ;房屋所有權人為: ;
房屋共有權證號: ;房屋共有人: 。
第二條:成交價、付款方式和稅費約定
(一)該物業按套銷售,買賣雙方同意該物業成交價為:人民幣 仟 /佰 拾 萬 仟
佰 拾 元整(¥ 元)。如該物業已安裝管道煤氣、有線電視等設施,則成交價包含該物業之水電初裝費、煤氣初裝費、有線電視初裝費、收樓費、已支付的維修基金等相關費用。
(二)此次交易所產生的稅費【 】方式交稅。
(三)付款方式
1、定金:簽訂本契約時支付人民幣X佰X拾壹萬零仟零佰零拾零元 (¥ 元)作為定金,定金自動轉為房款。
2、首期房款(不含定金),按下列第(1)種方式支付:
(1)首付款為人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元)。由買方在 直接支付給賣方。
(2)由買方為賣方墊資人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 元整(¥ 元),買方在還貸日直接存入賣方還貸銀行卡用於辦理提前還清貸款之用,由賣方承擔提前還貸所產生的一切手續費用,該墊資款作為首付款。
3、房價餘款:人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾零元整(¥ 元)按下列第 種方式支付:
(1) 一次性付款:買方應在 前支付給賣方。
(2) 銀行按揭付款:買方申請【商業】貸款,貸款額為人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元),買方應在簽訂本契約後 天內辦妥按揭貸款申請手續,而賣方應全力協助相關手續,包括提供資料,簽署有關檔案/契約等。該筆款項於買賣完成並辦妥他項權利登記後由貸 款銀行直接劃入賣方銀行賬號,銀行實際貸款額與買方申請貸款額之間差額由買方在 以現金支付給賣方,否則,視為逾期付款。
第三條:物業的交付
(一)三方約定於 到房產交易中心辦理過戶相關手續,交易中心受理過戶之日起五個工作日內買賣雙方到稅局辦理納稅申報手續。
(二)賣方交付該物業予買方使用之日期為【賣方收齊樓款當天】;賣方交付前必須付清一切有關該物業之欠費(如水電費、物業管理費,有線電視費等),賣方在 將原落戶在該物業的全部戶口遷移出該物業,否則,視為違約。
(三)該物業以現狀售予買方,買方確認已查閱該物業的權屬證明檔案,對權屬證明檔案所載內容無異議,並已實地察看及了解該物業,對該物業朝向、面積、樓齡、樓層、間隔、質量、裝修、抵押情況、產權情況、周邊環境等均予以認可。該物業之現狀:
1、【不帶租約】【帶租約,買方連同現有之租約一起購入該物業,賣方須協助買方與租戶簽訂新的租約】
2、【不帶家私家電】【帶家私家電(詳見家私家電清單編號: )】。
3、【毛坯房】【帶現有裝修】
(四)在簽署本契約時,賣方同意交付人民幣 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元)給經紀方作為該物業之雜費保證金,待結清各項物業欠費後多退少補。
第四條:契約三方的權利義務與違約責任
(一)賣方應在辦理交易過戶手續前將有關該物業的產權糾紛、債務、稅項、租賃以及解除抵押等事項處理完畢,並保證辦理交易過戶完成時買方無須對上述事項負責。如該物業存在按揭貸款,在未辦妥轉按或塗銷抵押手續前,賣方仍需按時向銀行償還貸款。賣方保證對該物業享有完整的處分權,保證該房產沒有被司法機關查封,且出售該物業並沒有侵犯第三人的權利,並保證本契約所載有關該物業之情況以及所提供的全部資料均真實、合法、準確、完整,否則賣方應承擔由此而引起的一切責任。由於賣方的原因,造成該物業不能辦理交易過戶手續或與第三人產生糾紛的,由賣方承擔全部責任。
(二)經紀方就該物業為買賣雙方提供中介服務,且已促成買賣雙方簽訂了本契約,買賣雙方同意,賣方於本契約簽訂之日向經紀方支付人民幣 拾 萬 仟 佰 拾元整(¥ 元)作為諮詢及中介服務費;買方於本契約簽訂之日向經紀方支付人民幣
拾 萬 仟 佰 拾元整(¥ 元)作為諮詢及中介服務費;買方或賣方逾期支付諮詢及中介服務費的,每逾期一天,按應付費用的1%向經紀方支付違約金,如買方或賣方違約,導致交易不能進行或者交易取消的,經紀方無需退還諮詢及中介服務費,違約方須賠償另一方已支付的諮詢及中介服務費。
(三)賣方不能按本契約約定將該物業售予買方,或者因違約而無法將該物業售予買方的,應向買方支付該物業成交價的10%作為違約金;賣方逾期交付該物業,或者未能按時履行契約約定的其他義務,每逾期一天,按該物業成交價的千分之一向買方支付違約金;逾期30天,買方有權不再購買該物業,賣方應退回全部已收款項並向買方支付該物業成交價的10%作為違約金。
(四)買方不能按本契約約定買入該物業,或者因違約而無法買入該物業的,應向賣方支付該物業成交價的10%作違約金。買方逾期支付樓款,每逾期一天,按未付樓款金額的千分之一向賣方支付違約金;買方未能按時履行契約約定的其他義務,每逾期一天,按該物業成交價的千分之一向賣方支付違約金。逾期30天,賣方有權不再出售該物業,買方應向賣方支付該物業成交價的10%作為違約金。
(五)買賣雙方同意在簽訂本契約後,賣方將該物業之權屬證明原件交由經紀方保管至辦理該物業交易過戶手續當日。
第五條:買賣雙方確認,經紀方與買方或賣方簽訂的任何協定,或者經紀方出具的任何聲明、承諾書等檔案。必須加蓋經紀方的公章方可生效,買賣雙方向經紀方繳付款項,經紀方將根據款項內容開具蓋有“財務專用章”的收據,如有員工私自向買賣雙方開具白條收據或作出承諾,買賣雙方應拒絕接受,否則經紀方不予認可,並不承擔由此而引起的一切法律責任。
第六條:本契約如與過往三方的協定、聲明、承諾等不一致,應以本契約為準。
第七條:契約三方履行契約發生爭議且無法協商解決的,應向該物業所在地人民法院提起訴訟。
第八條:買賣雙方的有效文書送達地址以本契約記載的聯繫地址為準,自郵寄之日起五天內視為送
達。
第九條:本契約一式三份,各份內容必須一致,正文叄頁。持有情況如下:賣方一份、買方一份、
經紀方一份,各份具有同等法律效力,本契約自叄方簽署(蓋章)之日起生效。
第十條:叄方約定的其他事項(對契約條款內容的修改或補充):
註明:買賣雙方確認均已清楚了解上述所有契約條款的內容及含義,並自願接受契約條款的約束。
賣方: 買方: 經紀方:
法定代表人: 法定代表人:
經辦人:
委託代理人: 委託代理人:
簽訂地點: 簽訂日期: 年 月 日
太原市房屋買賣協定書 篇16
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號:_______________ ___
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號:______________ _____
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區______________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_________ _____號)。
第二條、上述房產的交易價格為:單價:人民幣____ ____元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_____ _____元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣__ __拾__ __萬__ __仟__ __佰__ __拾__ __元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭 (如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在 繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款 人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將房屋設施使用費____ _____等費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第八條、本契約一式六份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份, 乙方委託代理人一份,太原市房地產交易中心一份、公證處一份。
第九條、本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十一條、雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
身份證號碼:__________________
地 址:___________________
郵 編:___________________
電 話:___________________
代理人(甲方):_________________
身份證號碼:___________________
見證方:
地 址:
郵 編:
電 話:
法人代表:
代 表:
日 期: 年 月 日
太原市房屋買賣協定書 篇17
契約編號:_____________
甲方_________________
國籍:_____________
地址:_________________
郵政編碼:_________
聯繫電話:_________
乙方______________
國籍:__________
地址:____________
郵政編碼:_____________
聯繫電話:_______________
根據國家和_________省法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:
第一條房屋的基本情況
甲方房屋坐落於____________________________,房屋結構為_________,建築面積_________平方米,房屋用途為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
1、本契約第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
①乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。
② 每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________.
2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_________,該房屋買賣後,按照有關規定,乙方補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按計算,該房屋售價為每平方米_________元,總金額為_________元整。
第五條付款方式
1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
①現金.
② 支票.
③匯款.
第六條交付期限
甲方應於本契約生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
①終止契約,
②乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
③乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第______天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算,自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
① 終止契約,
②甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
③甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第九條關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。
第十五條通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________.
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十七條契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
① 提交_________仲裁委員會仲裁
② 依法向人民法院起訴。
第十九條不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭*、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十一條契約的效力
1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2、本協定一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
甲方:_______________
法定代表人:_________
委託代理人:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
乙方:______________
法定代表人:__________
委託代理人:__________
簽訂地點:___________
_________年____月____日
太原市房屋買賣協定書 篇18
甲方(出售方): 身份證號:
乙方(購買方): 身份證號:
甲乙雙方在平等自願的情況下就乙方購買甲方房屋達成如下共識:
一、甲方自願將位於 市 區 路 號 小區 棟 單元 室,建築面積 平方米的房屋出售給乙方並將房屋產權過戶給乙方。乙方同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房產成交價格為人民幣 。截止20xx年05月13日乙方已向甲方支付完全部房款,甲方確定收到乙方支付的全部房款。
乙方已於如下時間、方式向甲方如數支付購房款
1、乙方已於20xx年05月19日向甲方支付購房定金(人民幣)伍仟元整(現金)在簽署房屋買賣契約時已轉為購房款。
2、乙方已於20xx年05月20日通過銀行轉賬的方式由 乙方 銀行賬戶向甲方指定的 銀行, 賬號中轉賬購房款(人民幣)
3、剩餘房款(人民幣) ,乙方已於 年 月 日通過銀行轉賬的方式由乙方 銀行賬戶轉賬到甲方指定的農業銀行,66666 賬號中。
三、乙方購買甲方房產過程中不存在任何違約情況。
四、甲方保證:
(1)上述房屋的產權歸屬於甲方,產權無爭議,並自願出售給乙方。
(2)抗訴房產未與任何人簽訂租賃關係。
(3)上述房產未被判決、裁定限制出售,也未設定抵押。
(4)上述房產未出售給除乙方外的其他人。
(5)若上述房產發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事責任,由此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
五、本契約經甲乙雙方簽字後生效,一式兩份,每份共兩頁,甲方、乙方各執一份,具有同等法律效力。
甲 方:
身份證號:
地 址:
電 話:
年 月 日
乙 方:
身份證號:
地 址:
電 話:
年 月 日
太原市房屋買賣協定書 篇19
私有房屋買賣契約
出賣人:__________(以下簡稱甲方)
買受人:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間,建築面積__________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣__________萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣契約之日,付人民幣__________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣__________萬元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本契約簽訂之日起__________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權證等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權轉移過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切稅收、費用,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本契約。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。
十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求,乙方得解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條規定承擔違約責任。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等法律效力。
十四、本契約一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
立約人:
甲方:____________(簽章)乙方:_____________(簽章)
________年______月_____日訂於________________市(縣)
太原市房屋買賣協定書 篇20
房屋買賣協定書
甲方(賣方):_________________
身份證號碼:_________________電話:_________________
乙方(買方):_________________
身份證號碼:_________________電話:_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下協定條款:_________________
一、甲方自願將坐落在_____________市_____________區___________________樓房出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣(大寫)_________________,即人民幣(小寫)_____________。
三、乙方於_____________年__________月__________日向甲方支付定金:_________________人民幣(大寫)___________________,即人民幣(小寫)_________________。
四、乙方於_____________年__________月__________日第二次付款:_________________人民幣(大寫)________________,即人民幣(小寫)_________________。
五、經甲乙雙方同意,甲方於_____________年__________月__________日將該樓房購房契約及樓房一併交付給乙方所有,乙方屆時將剩餘款項一併付給乙方(乙方在付款時,為確保在以後的房產過戶順利,將暫時暫扣購房款人民幣(大寫)___________________,即人民幣(小寫)________________,待該樓房的房產證順利過戶給乙方時,乙方再把此款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。甲方保證在該樓過戶時積極提供協助,若因甲方原因造成產權不能過戶的,產生的一切費用及法律後果由甲方承擔。
七、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應在________________將該房產交付乙方。屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用,無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、網費、有線電視費等。
八、經雙方確認,_________________乙方把剩餘購房款一次性付給甲方時,甲方屆時應將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓契約及購樓收據全部一併交給乙方。交付該房產時甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。
九、雙方違約責任如下:_________________甲方如違反本協定,則雙倍返還乙方所付購樓房款項。乙方如違反本協定,返還乙方所付購樓房款項,則甲方不予退還購樓房訂金。
十、附加條款:___________________
__________________
甲方(賣方):_________________
身份證號:_________________電話:_________________
住址:_________________
乙方(買方):_________________
身份證號:_________________電話:_________________
住址:_________________
簽定日期:______________年__________月__________日
簽定地點:_________________
太原市房屋買賣協定書 篇21
出賣人(以下簡稱甲方):
住所:
法定代表人:
買受人(以下簡稱乙方):
住所:
法定代表人:
保證人(以下簡稱丙方):
住所:
法定代表人:
鑒於:甲方已經進行了企業改制,原國有投資全部退出,為盤活有效資產,甲方決定將擁有產權的坐落於 房屋(總建築面積6320.52平方米,房屋結構為框架,詳見本協定附屬檔案1《房屋產權證書》)依法轉讓給乙方;
乙方為公司業務拓展的需要,有意購買甲方擁有產權的上述房屋;
丙方為甲方的實際控制人及大股東,就甲乙雙方前述房屋買賣行為,願意作為甲方的保證人,向買受人乙方承擔連帶保證責任。
為此,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、誠實信用的基礎上,經友好協商,於20__年12月日於中國天津達成如下協定,以資各方共同遵守。
第一條房屋基本情況
1.乙方購買甲方坐落於天津市河東區路號的大樓0-5層房屋,經房地產產權登記機關測定的建築面積為6320.52平方米。
房屋結構為鋼混。
詳見本協定附屬檔案1。
2.該房屋所有權證號為房權證河東字第號。
土地使用權方式為劃撥,土地使用權證號為東單國用(20__)自第號,土地使用權面積為849平方米。
3.該房屋四至界限:東至南至西至北至。
4.隨該房屋一併轉讓的附屬設備、設施和房屋建築設計、裝飾及施工圖等資料(見本協定附屬檔案2)。
5.房屋目前使用情況:
第二條房屋轉讓價格
該房屋整體轉讓價格為人民幣萬元(大寫人民幣)。
該價格不包括辦理房屋及土地過戶交易手續所需的各種費用,該房屋轉讓過戶交易發生的各項稅費(含土地變性需要繳納的土地出讓金)由甲、乙雙方平均分擔,但甲方對本協定項下的房屋與其他廠房分戶手續的辦理費用由甲方自行承擔。
第三條付款方式
1、甲乙雙方將辦理房屋產權過戶的手續遞交相關部門並被依法受理,且根據甲方指定的第三人與乙方簽訂的《房屋抵押契約》(詳見附屬檔案8)之約定在甲方指定的第三人辦理完畢房產抵押登記手續、乙方取得《房屋他項權證》後,乙方向甲方支付買賣房屋的定金人民幣420萬元(占總房款的20%,可以折為購房款),同時,乙方另行支付甲方購房款420萬元,即總房款的20%;
2、在甲乙雙方辦理完畢本協定項下房屋及土地的過戶變更登記手續,乙方依法取得房屋的產權證和土地使用證(該兩證根據房管部門的規定可能合一,下同)等房屋產權手續後,3日內向甲方支付房款人民幣840萬元,即總房款的%;
3、乙方在取得上述房屋產權手續並在雙方實際辦理完畢全部房屋交接手續後3日內,乙方向甲方支付房款人民幣萬元,即總房款的15%;
4、剩餘總房款的5%為乙方暫扣的甲方保證金,在乙方進住本協定項下的房屋年月後,如果房屋無嚴重的建築質量問題及房屋權屬瑕疵等問題,乙方一次性支付給甲方。
第四條交房方式
自本協定簽訂之日起40日內(該時間越短越有利於買方利益的保護,畢竟占據房子會掌握主動,因此,建議將此時間儘量縮短,最好在第一次付款後就能進駐),甲方將本協定項下的房屋騰空並交付給乙方占有並使用,甲方應同時將本協定附屬檔案2記載的該房屋的附屬設備、設施和房屋建築設計、裝飾、消防及施工等圖紙資料一併交付給乙方。
第五條甲方承諾條款
1、甲方承諾:對於本協定項下房屋的房屋具有所有權,並沒
有任何出租,也沒有任何其他的共有權人,同時,對於該房屋的出售,沒有任何享有優先購買權的人,該房屋之上沒有設定任何諸如抵押等他項權利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況,否則,甲方將承擔全部責任。
2、甲方承諾:對於本協定項下房屋(含所屬土地)過戶手續辦理完畢之日前的氣、水、電、電話、有線電視、網路使用費、衛生費等實際發生的費用及物業費用等應該由甲方承擔的費用由甲方承擔。
甲方承諾在過戶手續辦理完畢之日與乙方辦理前述費用的確認及相關繳費權證的交交接手續,並根據前述承諾承擔交接之日前的費用。
3、甲方承諾:由於土地紅線距離本協定項下房屋太近,甲方
同意在該房屋周邊劃出約300平方米土地提供給乙方永久使用,甲方不收取任何費用,但乙方應承擔國家規定的有關稅費,如遇國家征地等土地的收益權屬甲方;
對劃出歸乙方使用的該部分土地,乙方可以採用砌制圍牆、架設欄槓、柵欄等方式對該部分土地與甲方的其他土地進行分割,並對該土地享有相對獨立的使用權。
甲方如果以後處置其他房屋及土地,應該與受讓人講清楚關於前述土地的使用情況並保證受讓人也同意乙方繼續使用。
對於前述範圍的土地,甲乙雙方將對現場進行丈量後做出補充協定,並作為本協定的附屬檔案。
第六條甲方的違約責任
1、甲方沒有及時根據本協定第四條的約定及時將房屋騰空並交付乙方,或者沒有一併轉移或者房屋的附屬設備、設施和房屋建築設計、裝飾、消防及施工等圖紙資料的,甲方應雙倍返還乙方定金,並應繼續履行本協定。
2、在本協定生效後,甲方應配合乙方及時向房地產產權登記機關申請辦理房地產權屬轉移手續。
在本協定履行過程中,如果有可歸責於甲方的原因導致本協定項下房屋(含土地)的過戶變更登記手續不能及時辦理完畢的,甲方應該雙倍返還乙方定金,並賠償遲延辦理過戶手續期間乙方已經支付房款的利息,按照日萬分之二點一的標準計付,並應繼續履行本協定。
3、在協定履行過程中,如果甲方出現惡意違約,不再履行本協定,或者明示毀約,甲方應雙方返還乙方定金,並承擔乙方已經支付房款的利息,該房款按照日萬分之二點一的標準計付,此外,甲方還應該賠償乙方的可得利益損失,該損失包括但不限於甲方違約時該房屋之市場價與雙方約定的協定價之差價部分。
4、如果出現本條第1款、第2款的情況,乙方可以給予甲方
一定的寬限期,超過寬限期甲方仍然不履行相應義務的,視為甲方根本違約,乙方可以單方解除本協定,並根據本條第3款的規定追究甲方的違約責任。
5、如果甲方違反了其於本協定第五條第1款約定的承諾,致
使協定不能履行或者協定目的已經不能達到的情況下,乙方可以單方解除本協定,並按照本條第3款的規定追究甲方的違約責任。
6、如果甲方違反了其於本協定第五條第2款、第3款約定的承
諾給乙方造成損失的,甲方應賠償因此給乙方造成的全部損失。
第七條乙方違約責任
乙方未按本協定第三條約定的時間付款,甲方有權按累計應付款
向乙方追究違約利息,逾期付款的利息按照日萬分之二點一的標準計算。
逾期付款超過天,乙方向甲方支付違約金總計元整,協定限期繼續履行。
若乙方在天內仍未繼續履行協定,乙方向甲方支付違約金總計_______元整,協定終止,乙方將房屋退還給甲方。
甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方按實際損失賠償。
第八條其他約定事項
本協定房屋轉讓,該房屋所屬土地使用權利隨之轉讓。
由於本合
同簽約時該房屋所屬土地的性質尚沒有變性,即沒有從劃撥用地變為出讓用地,因此,甲方應該在簽約後及時辦理土地出讓手續。
如果由於甲方的原因導致土地沒有及時變性影響了房屋過戶變更登記手續的辦理,視為甲方違約,並按照第六條第3款的約定向乙方承擔違約責任。
第九條如非甲方原因致使乙方未實際取得買賣房屋的產權,且乙方已支付了房屋的部分或全部款項,甲方應在乙方提出解除協定之日起七日內返還乙方購房款項,在退還該款項時根據實際占有乙方款項的時間按照同期銀行貸款利息支付乙方房款利息,並按照日萬分之二點一的標準向乙方支付補償金。
(增強對買受益的保護)
第十條保證條款
1、保證人丙方對乙方承擔連帶保證責任,保證範圍為本協
議項下甲方應承擔的全部責任,保證期間為甲乙雙方辦理完畢本協定項下房屋(含土地)過戶變更登記手續後兩年。
2、丙方的保證責任,在甲乙雙方對本協定做出任何修改、補充或者變更後仍然繼續有效。
第十一條本協定中未規定的事項,遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十二條本協定在履行中發生爭議,由甲、乙雙方友好協商解決。
協商不成的,甲乙雙方均可向協定項下房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十三條本協定三方簽字並蓋章之日起生效。
第十四條本協定一式六份,甲乙丙三方各執一份,其餘份數留於辦理權屬轉移手續等用。
各方所執協定均具有同等法律效力。
甲方:(簽章)
法定代表人簽字:
乙方:(簽章)
法定代表人簽字:
丙方:(簽章)
法定代表人簽字:
簽訂日期:________年____月____日
太原市房屋買賣協定書 篇22
賣方____________身份證號碼:____________________
買方____________身份證號碼:____________________
根據《中華人民共和國民法典》甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,誠實守信,協商一致的前提下訂立本契約,條款如下:
一、甲方自願將其位於____________________的房屋一套以人民幣___拾___萬___仟___佰___拾___元整的價款出售給乙方。
二、房屋的基本情況:
該套房屋建築面積約____平方米,三室兩廳一廚兩衛,位於該棟樓第___層,房屋用途為住房。
三、付款方式:
本契約簽訂,乙方即付給甲方人民幣_____元整,餘款作為押金,待過戶手續辦完後付清。
四、本契約簽訂後,甲方對該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,乙方需保證按期繳納各項物業費用本協定簽訂後,甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣契約》。
五、本協定簽訂時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續。辦手續所產生的相關費用均由乙方全部承擔,甲方只為乙方提供必要的幫助。
六、本契約經甲乙雙方同意後自願簽訂,任何一方不得擅自變更或解除契約。如有違約,違約方需另外支付對方房屋總價10%的違約金。
七、若發生糾紛,先雙方友好協商,如協商不成時,提交房屋所在地人民法院解決。
七、本協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方:_____年_____月_____日
乙方:_____年_____月_____日
見證人:_____年_____月_____日
太原市房屋買賣協定書 篇23
關於私人房屋買賣契約範本賣方::居民身份證號碼:地址:買方:居民身份證號碼:地址:聯繫電話:依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願的原則,就房屋買賣事項,經協商一致,並經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協定:
第一條房屋的基本情況現甲方自願將甲方合法擁有的坐落在____省____市____區長嶺鄉雙頂村九社。並將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,並自願購買該房屋,該房屋始建於年,房屋結構為結構,建築面積平方米。
第二條價格雙方議定上述房產總價款為人民幣,大寫,即人民幣小寫元。
第三條付款方式及期限
1、乙方應在本契約生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款,由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。
2、其他付款方式:
第四條交付期限甲方應於購房款到賬之日起日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關係自動轉為乙方,由乙方負責收租。
第五條乙方逾期付款的違約責任乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期____日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約
第四條規定的.期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,契約繼續履行。
第七條關於合法、權屬的約定甲方保證該房產合法、權屬清楚,並已經取得全部共有人的一致同意。契約生效後,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第九條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割部分,具有同等效力。附屬檔案包括甲乙雙方身份證複印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協定複印件
第十一條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十三條契約爭議的解決本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,協商解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴
甲方簽名:
乙方簽名:
中間人簽名:
太原市房屋買賣協定書 篇24
賣方:(簡稱甲方) 身份證號碼:
地址:
買方:(簡稱乙方) 身份證號碼:
地址:
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 契約標的:乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區
________________________擁有的房地產(住宅),該房地產建築面積為______平方米。
第二條 上述標的房地產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
第三條 付款時間與辦法:
(一)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣__________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
(二)甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續,並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。
(三)稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,一切交易稅費由_______方承擔。
第四條、本契約一式兩份,甲乙雙方各一份。
第五條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第六條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第七條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶,否則乙方將另加______萬元的費用給甲方,即總房款為______萬元。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
太原市房屋買賣協定書 篇25
手房屋購買契約
賣方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
買方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條房屋基本情況
賣方所售房屋坐落為:____________【區】__________________________【小區】________【幢】【座】【號】_________單元_________號。該房屋所在樓層為_________層,建築面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。
第二條房屋權屬情況
該房屋所有權證證號為:________________________。
土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以________方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年該房屋性質為商品房。
該房屋的抵押情況為未設定抵押。
該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方通過___________公司居間介紹達成本交易。中介費用為本契約房屋總價的3%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最後完成,已支付的中介費應該全部退還。
第四條成交價格和付款方式
經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元,________________________________元整。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
買方付款方式如下:
1、本契約簽訂後,買方向賣方支付全部購房款___________________圓整,。賣方收到購房款以後,必須按照買方要求的時間、地點配合買方辦理更名過戶手續,不得以任何理由推脫,否則買方有權退房,賣方承擔全部損失和價款支付之日起每天_____的利息。
第五條權屬轉移登記和戶口遷出
雙方同意,自本契約簽訂之日起________內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,並支付每天______利息作為補償。
賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本契約,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款10%的違約金,並承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買方。
賣方保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以後發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金的賬面餘額在房屋過戶後10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下後3日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本契約規定辦理戶口遷出手續;
5、本契約規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;
6、本契約規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成後,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本契約簽訂後,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本契約,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規定
本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:營業稅;城市建設維護稅;教育費附加;印花稅;個人所得稅;土地增值稅;房地產交易服務費;土地使用費。提前還款短期貸款利息;提前還款罰息。
2、買方需付稅費:印花稅;契稅;產權登記費;房地產交易服務費;《房地產證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:權籍調查費;房地產買賣契約公證費;評估費;保險費;其他
因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當於房價總款5%的違約金。
第十條違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本契約第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,契約繼續履行;
逾期超過30日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在30日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,契約繼續履行;
逾期超過30日後,賣方有權解除契約。賣方解除契約的,買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條爭議解決方式
本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十三條本契約自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。本契約附屬檔案為本契約的一部分,與本契約具有同等法律效力。
賣方:
買方:
契約簽訂日期:____年____月____日
附屬檔案一房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況
房屋附屬設施設備:
1、供水:【自來水】【礦泉水】【熱水】【中水】:___________
2、供電:【220】【380】【可負荷_________】:____________
3、供燃氣:【天燃氣】【煤氣】:_________________________________
4、外供暖氣:【汽暖】【水暖】【供暖周期】:_________________
5、自備採暖:【電暖】【燃氣採暖】【燃煤採暖】:_________________
6、空調:【中央空調】【自裝櫃機_______台】【自裝掛機_______台】:_________________
7、電視饋線:【無線】【有線】:_________________
8、電話:【外線號碼_________________】【內線號碼_________________】:_________________
9、網際網路接入方式:【撥號】【寬頻】:_________________
10、其他:
房屋家具、電器、用品情況
1、雙人床:
2、單人床:
3、床頭櫃:
4、梳妝檯:
5、衣櫃:
6、書櫃:
7、寫字檯:
8、沙發:
9、茶几:
10、椅子:
11、餐桌:
12、電視櫃:
13、電視:
14、冰櫃:
15、洗衣機:
16、熱水器:
17、空調:
18、燃氣灶:
19、排油煙機:
20、飲水機:
21、電話機:
22、其他:
房屋配套物品
1、【房屋鑰匙】【單元門鑰匙】【信箱鑰匙】【水門鑰匙】【電門鑰匙】【暖門鑰匙】【燃氣門鑰匙】;
2、【《住宅使用說明書》及《住宅質量保證書》】、【《家裝裝修施工契約》及裝修材料的發票】;
3、【水卡】【電卡】【氣卡】;
4、【有線電視交費憑證】【電話交費憑證】【交費憑證】。
太原市房屋買賣協定書 篇26
賣方:_______________________
買方:_______________________
甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,甲方在上述土地上建設的商品房項目名稱為_____________,座落_______________________,項目總平面見附屬檔案1。
甲乙雙方經協商一致,就上述項目之商品房買賣,訂立本契約。
第一條標的
第1款乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋該房屋使用功能為_________。
該房屋主體建築總層數_______層,其中_________米以下_______層,_________米以上_______層屬框架框架/框剪/磚混)結構,層高_________米。
該房屋建築面積_________平方米,其中套內建築面積_________平方米,公用分攤面積_________平方米。
計入上述共有公用分攤面積的共有部位詳見附屬檔案2雖未計入上述共有公用分攤面積但歸全體業主共有公用的房屋和建築部位詳見附屬檔案3。
第二條價格
第1款乙方購買該房屋以建築面積計算,單價為________元/平方米,房款合計_____________元整,幣種為人民幣。
第2款乙方除上述房款外,對取得附屬檔案3所列項目的共有權不再另行支付價款。
第三條定金及其處理辦法
第1款乙方應於______年_____月_____日前向甲方支付定金,幣種為人民幣。
第2款甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:
1.在乙方履行附屬檔案7最後一次付款時,充抵房款。
2.在空白時,甲方一次性返還乙方。
第四條付款方式及時間
第1款乙方按照本契約附屬檔案7載明的付款方式和時間向甲方支付房款。
第2款如乙方違反本契約附屬檔案7的約定,乙方承擔下列第_________種違約責任但甲方解除本契約的除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬分之五計算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
第3款經甲方催告後30天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款式50%的,甲方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:
1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方,定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
經甲方催告後30天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款20%的,甲方有權要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:
1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方,定金不返還乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:
1.就付款方式的期限以及遲延付款所應承擔的責任須明確約定,以防產生糾紛無約可依。
2.如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批准時的解決辦法和處理方式。
第五條預售款的專用
第1款該房屋竣工前,《_________》商品房的預售款套用於有關該房屋的工程建設,由開戶銀行監管。
第2款甲方如將該預售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務能力乙方有權中止履行本契約,甲方在30天內不提供相應擔保的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:
1.甲方應於本契約解除後15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方並按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第六條房屋交付時間
第1款甲方應於_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第2款甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔下列第_________種違約責任但乙方解除本契外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬分之五計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3.__________________________________________________________________。
第3款甲方逾期交付該房屋,經乙方催告後30天內仍未履行的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:
1.甲方應於本契約解除後15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款3%向乙方支付賠償金。
第七條公共配套設施的交付時間
第1款甲方應按附屬檔案4載明的時間將與該房屋正常使用直接關聯的公共配配套設施交付使用。
第2款如甲方逾期交付上述公共配套設施的,甲方承擔下列第_________種違約責任但乙方解除本契約的除外:
1.按照每天萬分之二計算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。
賣方:_______________________買方:_______________________甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______
第3款甲方未按前款約定的時間交附屬檔案4中第1-6項公共配套設施,經乙方催告後30天內甲方仍未履行的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:注意:明確註明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統等。
1.甲方應於本契約解除後15天內,將已將房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第八條房屋交付標準
第1款甲方應按第一條約定的標準交付該房屋。
第2款第一條約定的該房屋建築面積為甲方預測,如與實際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:
1.按規定的處理辦法執行。
2.按規定的處理辦法執行。
第3款甲方交付該房屋與第一條約定標準不符合的,甲方承擔下列第_________種違約責任,但本條前款和第4、5款另有約定除外乙方也可以解除本契約:
1.單價降低每平方米_________元,並一交付該房屋後30天內與乙方結算。
第4款甲方交付該房屋的公共配套設施低於附屬檔案4約定標準的,甲方承擔下列第_________種違約責任甲方低於附屬檔案4約定標準交付附屬檔案4中第_________項公共配套設施的,乙方也可以解除本契約:
1.單價降低每平方米_________元,並於交付後30天內與乙方結算。
2.採取補救措施使其達到附屬檔案4約定標準。
第5款甲方交付該房屋的裝修及設備低於附屬檔案6約定標準的,甲方承擔上列第_________種違約責任:
1.按有關裝飾裝修及設備的重置價差價雙倍賠償乙方。
2.在_________天內採取補救措施使其達到附屬檔案6約定標準。
第6款乙方依本條上述約定解除本契約時,按下列第_________種方式處理:
1.甲方應於本契約解除後15天內,將已收房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第九條工程質量驗收
第1款甲方取得有關工程驗收合格證明檔案後,方可將該房屋交付乙方使用。
第2款該房屋交付後,如有關建設工程質量監督機構責令停止使用的,甲方承擔下列第_________種責任:
1.視同甲方自始未交付該房屋,並賠償乙方因此蒙受的一切損失。
第十條房屋交接手續
第1款甲方交付該房屋時,應書面通知乙方乙方應在書面通知送達之日起30天內對該房屋進行驗收並與甲方辦理交接手續。甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單,即為交付。
第2款若乙方在上述書面通知送達之日起30天內未對該房屋進行驗收的,按下列第_________種方式處理:
1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第十一條質量保證書和使用說明書
甲方交付該房屋時,應當按規定向乙方提供由《質量保證書》和《使用說明書》。
第十二條房屋保修
第1款保修期按附屬檔案8的約定執行,但約定的保修期不得短於國家規定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計算。
第2款該房屋在保修期內因質量問題造成乙方經濟損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:
1.乙方實際損失。
第3款該房屋在保修期內發生重大質量問題,嚴重影響正常使用的,經有關部門認定系甲方責任的,乙方有權解除本契約。
第十三條物業管理
本契約簽訂前,甲方就該房屋所在商品房項目的物業管理已與_________簽訂《前期物業服務契約》,並已制定《業主臨時公約》。乙方承諾,自願遵守該《前期物業服務契約》和《業主臨時公約》,並按其規定行使權利、履行義務。
本契約簽訂後,業主委員會簽訂的《物業服務契約》和業主大會制定的《業主公約》依法生效的,乙方按有關物業管理的規定行使權利、履行義務。
上述《前期物業服務契約》的主要內容和《業主臨時公約》詳見附屬檔案9。
第十四條權利瑕疵擔保
第1款下述第三人對該房屋享有下列第_________項權利甲方保證,該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方:
1._________的抵押權。
2.承租人:_________的權利。
第2款甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權利:
1.甲方應於本契約生效後_________天內取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權的書面保證,並於辦理該房屋產權交易過戶手續前消滅該抵押權。否則乙方有權立即解除本契約,並要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。
2.甲方應於本契約生效後_________天內徵得上述第三人同意,從_________時起將甲方的有關租賃契約權利義務轉讓給乙方並對預收租金按實與乙方結算。
第十五條產權轉移手續
第1款該房屋交付後90天內,甲乙雙方應按有關規定準備完備的資料,協助對方輸該房屋產權交易過戶及申領有關權證手續。
第2款附屬檔案3所列房屋和建築部位符合獨立登記所有權條件的,自甲方向業主或物業管理企業正式移交之日起_________日內,甲方與業主應按有關規定準備完備的資料,協助對方辦理該房屋和建築部位的產權交易及申領權證手續。
第3款如違反前1、2條款約定,剛不協助方向對方承擔下列第_________種違約責任:
1.按每天_________元計處,不協助方向對方支付逾期期間的違約金。
共3頁:
賣方:_______________________買方:_______________________甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______
第十六條通訊
一方向對方傳送的有關本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達目的地。若需變更通訊地址,應當及時通知對方否則,造成有關通訊不能送達或送達不到的,在一定合理期限後即視為送達。
第十七條期間
本契約關於期間的約定適用《中華人民共和國民法典》關於期間的規定。
第十八條生效條件
甲乙雙方約定,本契約在_________辦理登記手續後生效。
第十九條爭議解決方式
因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉讓及終止等發生爭議的,甲乙雙方應協商解決協商不成的,按下列第____種方式解決
1.人民法院提起訴訟
2.向南京仲裁委員會申請仲裁
3.向_________仲裁委員會申請仲裁。
第二十條附屬檔案及空格部分填寫內容的效力
本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附屬檔案10的補充協定。本契約的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附屬檔案內空格部分填寫的內容與鉛印部分具有同等法律效力。
第二十一條文字
甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本若其他文字文本與漢語文本有衝突,以漢語文本為準。
第二十二條契約文本及留存
本契約一式_______份正本二份,甲乙雙方各執一份副本_______份,甲方_______份,乙方_______份,_________房地產市場管理處一份。
甲方:_______________乙方:______________
委託代理人:_________委託代理人:________
_________年_______月_______日_________年_______月______日
太原市房屋買賣協定書 篇27
反訴原告:_________________深圳市__________擔保有限公司,地址:_________________,組織機構代碼__________。
法定代表人:_________________。
委託代理人:_________________顏宇丹,廣東聖方律師事務所律師。
反訴被告:_________________張_____,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住深圳市__________,身份證號__________。
反訴請求:_________________
1、解除雙方於20__年12月3日所簽訂的陽光明居(_____棟_____單元_____)房屋買賣認購契約;
2、反訴被告立即向反訴原告返還所占用的深圳市__________區陽光明居_____棟_____單元__________房屋;
3、反訴被告支付反訴原告違約金238104元;
4、本案訴訟費由反訴被告負擔。
事實與理由:
反訴原告與反訴被告於20__年12月3日簽訂了一份反訴被告向反訴原告購買位於深圳市羅湖區居花園_____座_____房屋的買賣認購契約。契約約定總購房款為人民幣1190520元(註:_________________幣種下同),契約約定反訴被告應在簽署本認購契約後3日內到反訴原告指定銀行__________銀行__________支行辦理按揭貸款申請審批手續,銀行審批通過後1日內交付總購房款的30%即360520元作為首期款,剩餘房款830000元應由反訴被告於3日內向該銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續,簽訂抵押貸款契約、借據等全部銀行手續(到開發商初始登記辦理完,反訴被告可以辦理過戶手續時,由其通過該銀行貸款支付剩餘房款給反訴原告)。契約還約定,反訴被告須於20__年12月15日前到上述銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續,簽訂抵押貸款契約、借據等全部銀行手續,同時付清首期款或全部樓款。契約第二條第5項約定,如反訴被告在上述期限內未前往上述銀行辦理前述手續,以及未辦理全權委託公證手續(內容為反訴被告全權委託反訴原告指定人員張駿為其辦理上述房屋過戶手續,領取其房地產證,代繳稅費,辦理其房產證抵押貸款手續,收取抵押貸款),則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業之權利,其同意認購訂金歸反訴原告所有,同時反訴原告收回上述房屋使用權。契約第二條第6項約定,如反訴被告未按本契約規定的付款時間繳付上述房屋訂金、首期款或全部房款,則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業之權利,其同意認購訂金歸反訴原告所有,同時反訴原告收回上述房屋使用權。契約第二條第7項約定,有關購買該物業之項目契約之律師費、公證費、登記費及其它一切有關買方之費用及稅項,概由買方支付。第8項約定反訴被告同意按反訴原告房產證價格過戶,雙方按約定過戶價格繳稅,其中由反訴被告支付的稅費有:印花稅、產權登記費、契稅、公證費、查證費、貼花稅、交易費及其他、抵押登記費,且其須於簽署房地產買賣認購契約時交付,同時反訴被告還承諾:如果其辦理過戶手續時不按反訴原告房產證價格過戶,由此產生的買賣雙方稅費全部由其承擔。
雙方在所簽上述契約的第三條第2項中反訴原告承諾反訴被告:在反訴被告收到房屋使用權開始起9個月內負責辦理其房產證過戶手續,如果9個月到期,由於開發商或反訴原告原因,不能辦理反訴被告房產證過戶手續,反訴被告可向反訴原告書面申請退房,反訴原告承諾在收到反訴被告書面申請退房10日內退還其所付房款及辦證稅費,反訴被告承諾其裝修房屋費、公證費及使用後所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔。該條第三項約定,如果開發商初始登記完成,反訴原告已經書面或電話通知反訴被告3日內辦理房產證過戶及抵押手續,由於反訴被告原因在規定時間3日內(節假日除外),不去辦理反訴被告名下房產證及抵押貸款手續,反訴原告到期有權收回上述房屋轉讓他人,反訴被告所交房款歸反訴原告所有,反訴被告無條件搬出,其入伙裝修房屋費、公證費及使用後所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔,由此造成一切損失由反訴被告承擔。在該契約的附加條款中雙方特別約定此物業如產生行政處罰的費用由反訴原告承擔。
上述契約簽署後,反訴被告於20__年12月7日向反訴原告只支付了購房款30萬元和公證費、副本費360元。反訴原告於20__年12月28日將契約項下房屋交付反訴被告使用(詳見反訴被告提交的深圳市__________物業管理有限公司陽光明居管理處證明)。根據當時銀行規定的二手房買賣貸款首期款只需支付30%,銀行貸款70%即可購買,反訴被告須支付首期款30%即360520元才有資格入住涉案房屋,但是反訴被告只支付了300000元首期款就要求入住,一直拖欠反訴原告首期房款未付。反訴原告根據認購契約第三條第2款的約定,於20__年9月12日下午5:30到反訴被告的住處深圳市羅湖區__________路__________大廈__________號送達了一份《通知函》,通知反訴被告反訴原告已經無能力繼續履行認購契約第三條第2款,如果反訴被告不願意購買上述房屋,在20__年9月30日前來反訴原告辦理解除契約和退房手續,反訴原告在契約解除10日內,退還反訴被告首期款,收回上述房屋;反訴被告應付清房屋使用期間的管理費、水電費等一切費用,使用期間裝修費自理。如果反訴被告願意承擔房產證無法辦理的風險,反訴原告要求反訴被告必須在20__年9月30日前至反訴原告處簽訂補充契約,並告知反訴被告:根據20__年9月銀行的新規定,二手房買賣,第一套房購買者貸款首期款只需支付30%,銀行貸款70%,已經支付30%房款的,須支付剩餘的70%購房款,待付清購房款後可以繼續使用上述房屋。如不能一次付清購房款,反訴原告會請求建設銀行審核反訴被告的貸款資格,銀行確認為第一套房合格貸款人,除已支付的30%房款外,其餘房款反訴原告將按現在銀行一套房貸款利率年息5.945%借款給反訴被告。第二套房購買者貸款首期款需支付50%,銀行貸款50%,如反訴被告經銀行確認為第二套房合格貸款人,則須在20__年9月30日前補齊50%首期款。鑒於反訴被告屬於第二套房以上,需要付清全款,反訴原告一直電話通知反訴被告,向其催收首期房款欠款60520元及交齊剩餘購房款未果。反訴被告從20__年10月11日起已無合法根據占用反訴原告房屋至今未還。反訴原告幾經努力,於20__年7月16日協助開發商將深圳市羅湖區陽光明居丙棟房屋初始登記辦理好。根據認購契約第三條第3款的規定,反訴原告在20__年7月20日通過特快專遞發《辦證通知函》給反訴被告(已簽收),按照深圳市政府辦理二手房買賣過戶的最新規定,要求反訴被告在收到通知3天內提供個人及家人身份證,戶口本,結婚證(或單身證、離婚證),社保卡和社保清單,工資收入流水,納稅證明,收入證明,家庭房產查檔證明,定金收據,首期款收據,認購契約給反訴原告,並且要求反訴被告於接到本通知函後3日內與反訴原告簽訂《陽光明居房屋買賣補充協定》。同時,反訴原告還明確告知反訴被告,根據深圳市政府有關限購的規定,若其無資格以自己的名義繼續履行《認購契約》並簽訂《陽光明居房屋買賣契約》,即無法辦理房產過戶手續,應當於收到本通知函之日起3日內與反訴原告辦理解除《認購契約》事宜,反訴原告將在簽訂《解除契約書》當日辦理退款手續,同時反訴被告需將房屋退還反訴原告。
太原市房屋買賣協定書 篇28
甲方:乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在市區路小區號樓單元室房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起 個月內,向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在 前將該房產交付乙方屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付 元的違約金一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付 元罰金,逾期30日視為毀約如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台,空調兩台,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩台,涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方:乙方:
年月日