房屋買賣契約補充

房屋買賣契約補充 篇1

雙方約定乙方購買甲方開發的某某小區 號樓 單元 層 戶房屋。雙方經友好協商,就買賣契約達成以下補充協定,雙方共同遵守。

一、乙方承諾同意甲方自行選定物業服務企業、並同意甲方與物業公司簽訂的前期物業服務契約,乙方接受該物業公司的物業管理服務,按期交納物業服務費等相關費用,並且自願接受物業管理公司制定的相關管理規定。

二、乙方對房屋結構及現場狀況等已充分了解,雙方認可甲方就本工程製作的一切要約邀請、效果圖、檔案、廣告、樓書、沙盤、樣板房及其他材料等,如與預售、契約及本協定有相牴觸之處,以《商品房買賣契約》及本協定為準。房屋交付標準見本契約附屬檔案。

三、本項目地下停車位屬甲方所有,乙方可以購買使用權,購買後甲方將使用權轉移給乙方。

四、按揭貸款事宜:

如乙方申請按揭貸款(含公積金貸款,下同),須遵守下列約定:

1、乙方應在預售契約簽訂後 日內將貸款所需的全部個人資料辦妥並交付貸款銀行,銀行審查確認後協助乙方辦理按揭貸款事宜,按揭貸款所需的全部費用由乙方承擔。如乙方未在7日內將貸款所需的全部資料備齊並交付銀行,視為乙方不再申請按揭貸款,則乙方應按預售契約約定的期限交付房款。

2、如銀行批准乙方的貸款,乙方應自收到銀行通知之日起3日內到銀行辦理按揭貸款的手續、簽署有關契約與資料。如乙方未在3日內到銀行辦理按揭貸款的手續、簽署有關契約與資料,視為乙方不再申請按揭貸款,則乙方應按預售契約約定的期限交付房款。

如銀行未批准乙方的貸款、或批准金額少於乙方申請金額,乙方有義務在收到銀行的通知後 5 日內按預售契約約定的期限將房款全部或差額以現金的方式支付給甲方。

本協定生效後貸款發放前,如國家調整按揭貸款政策,比如要求調高首付款比例、或增加其他限制條件等,乙方應予以服從並按調整後的政策執行,並以現金向甲方支付差額;否則由乙方承擔全部違約責任。

五、乙方應於接到(含視為接到)甲方通知之日起10日內到甲方處辦理交付使用手續,逾期不辦理,則視為房產已交付使用。乙方的聯繫地址、電話等如發生變更,乙方應於變更之日起三日內書面通知甲方。如甲方的書面通知被退回,甲方交寄之日視為送達乙方;按上述地址送達的通知被退回的,甲方可以在甲方所在地的報紙等媒體上發布公告,公告後10日視為乙方接到通知。

乙方從接收房產(含視為接收)之日開始承擔該房產的物業管理費用。

六、雙方同意建築單體竣工驗收合格後,即可交付使用;乙方需付清全部房款後,方能辦理房產交付使用手續及房產過戶手續。房屋面積以房管局實測面積為準,所差房款多退少補,不計利息。

七、乙方如申請按揭貸款,則乙方必須辦理房產預告登記,乙方應於契約簽訂之日起20日內負責辦理完成,相關費用由乙方承擔;否則甲方有權收回房屋,乙方承擔違約責任。

八、因不可抗力(自然災害、社會事件、政府行為等)導致的違約行為,雙方均不承擔違約責任。

九、房屋交付時,甲方將室內預留電話線、網線、有線電視、天然氣接口。具體開戶費、初裝費、使用費等,須由乙方承擔。

十、本協定是商品房預售契約之有效組成部分,本協定與商品房買賣契約有衝突的地方,以本協定為準。

甲方(蓋章): 乙方:

法定代表人(簽章) 法定代表人(簽章) 委託代理人(簽字) 委託代理人(簽字) 電話: 電話:

地址: 地址:

年 月 日 年 月 日

房屋買賣契約補充 篇2

出售方:錫盟房地產綜合開發公司第二項目部(以下簡稱甲方)

認購方: (以下簡稱乙方)

身份證號:

通訊地址:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買正鑫嘉園項目住宅樓。甲、乙雙方達成如下協定:

第一條 乙方所購買商鋪住宅房的基本情況

房屋坐落:正藍旗安順小區,本項目由錫盟設計院設計,由錫盟房地產綜合開發公司開發。

乙方所購商品房為安順小區 號商鋪 單元 號商鋪,建築面積為 平米。如果與房產部門出具的面積不符,以房管部門出具的房屋產權面積為準,多退少補。

第二條 權屬保證

甲方保證乙方所購買的房產不存在任何形式的權屬爭議。因甲方過失對乙方產生的一切損失由甲方承擔。

第三條 計價方式與價款

乙方購買商品房房屋單價為(人民幣)¥ 元/㎡,房屋建築面積約為 ㎡,房屋總價為¥ 元(大寫 元整)。 付款方式約定:乙方按下列第 種方式按期付款。

1、一次性付款:買受人於 年 月 日前一次性付清房款總計 元(大寫 )

2、分期付款: 。

3、按揭貸款:買受人簽訂本契約時付清首付款 元(大寫 )。

備註: 。

剩餘 元(大寫 )為銀行按揭貸款。辦理貸款時,買受人應當及時提供按揭貸款資料,若買受人不能提供完整的按揭資料或買受人不符合銀行貸款條件,出賣方有權轉讓他人,首付款無息退還買受人。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

年 月 日

房屋買賣契約補充 篇3

甲方(出讓方):______________

乙方(買受方):______________

證明人:_________________

現甲乙雙方就原單位具體名稱和具體房屋編號職工住宅回遷房(拆遷補償協定中回遷到的地址為:_________________新房的地址編號)轉讓事宜達成以下協定:_________________

甲方在新房的地址編號有一套回遷房,具體房屋編號為:_________________2號樓3單元一層東戶,建築面積為71.5平米。因目前的政策暫不允許該住宅領取房產證上市交易,而甲方又急於對空閒住宅加以利用,乙方又需要房屋居住,經甲乙雙方充分協商達成以下協定,具體內容如下:_________________

第一條因本回遷房戶主為_______________,_______________長女為_______________、長子為_______________,_______________無其他子女。

第二條經過甲乙雙方多次協商,乙方以人民幣204000元向甲方購買該回遷房。

第三條乙方須在20__年10月18日前向甲方支付定金人民幣1000元;之後乙方須在20__年10月21日前向甲方支付剩餘房款人民幣203000元;如果乙方未能在20__年10月21日前向甲方支付全部房款,則視為乙方主動終止交易,且1000元定金歸甲方所有,而乙方有權要回除去1000元定金外的已經付給甲方的房款,同時甲方有權將該回遷房出讓給他人而不受乙方任何約束。

第四條在開發商向房產部門辦理房產登記事宜時,甲乙雙方應一同辦理。在首次辦理該回遷房的房產登記證明時,需要向相關政府部門交納物業維修基金、契稅、交易手續費、手續費、印花稅等費用,上述費用須由乙方承擔。如果因乙方未能及時完全支付上述費用而造成辦理房產登記證明延誤,所產生後果由乙方承擔。

第五條本協定簽訂後,乙方可以直接與開發商聯繫詢問房產登記辦理進度,如果需要甲方方面的相關手續,甲方須一同辦理。

第六條在進行二手房過戶過程所產生的契稅、印花稅、營業稅、個稅、手續費、登記費等費用須由甲方承擔。如果因甲方未能及時完全支付上述費用而造成二手房過戶延誤,所產生後果由甲方承擔。

第七條甲方取得房產登記證明後,須在10個工作日內與乙方一同辦理二手房過戶手續。

第八條乙方向甲方支付完全部房款後,該回遷房產權歸乙方所有。雙方應該共同遵守,甲方不得無故反悔,不得再對該房屋主張任何的權利。如果甲方違約,除了退還乙方交納的所有購房款和利息及有關費用外,還須支付20000元的違約金,之後該回遷房產權仍然歸甲方所有。如果乙方違約,甲方在扣除20000元違約金後將其餘184000元房款退還乙方,之後該回遷房產權仍然歸甲方所有。

第九條甲方在20__年5月12日接收該回遷房時,同時拿到兩張收據和一份《拆遷房屋補償安置協定書》。第一張收據開具時間為20__年5月12日,項目為裝修押金,金額為500元,交款人為_______________;第二張收據開具時間為20__年5月12日,項目為水電錶費900元、衛生費120元、物業費429元,金額為1449元,交款人為_____________;《拆遷房屋補償安置協定書》中:_________________填表日期為20__年5月12日,被拆遷人為_____________,安置地址為現在房屋的地址的2號樓3單元一層東戶,建築面積為71.5m2。在乙方向甲方支付完全部房款當日,甲方應將兩張收據轉交給乙方。在乙方向甲方支付完全部房款當日,甲方須將該《拆遷房屋補償安置協定書》交給乙方保管;將該協定交給乙方保管後出現丟失或者毀損,導致不能進行房產登記等後果由乙方完全負責。

第十條20__年10月15至20__年4月15日該回遷房供暖費用須由乙方完全承擔。

第十一條本協定共兩頁;本協定一式三份,甲乙雙方各執行一份,證明人執一份。

甲方簽字:_________________乙方簽字:_________________

時間:_________________時間:_________________

甲方身份證號:_________________乙方身份證號:_________________

甲方聯繫方法:_________________乙方聯繫方法:_________________

甲方繼承人1簽字:_________________

甲方繼承人1身份證號:_________________證明人簽字:_________________

甲方繼承人1聯繫方法:_________________

證明人聯繫方法:_________________

甲方繼承人2簽字:_________________證明時間:_________________

甲方繼承人2身份證號:_________________證明人身份證號:_________________

甲方繼承人2聯繫方法:_________________

房屋買賣契約補充 篇4

出賣人:_________________

買受人:_________________

鑒於買、賣雙方已簽訂了《商品房買賣契約》(以下簡稱“契約”),契約編號為。為進一步明確雙方的權利義務,根據契約的相關約定,經雙方協商一致,特簽訂如下補充協定(以下簡稱“本協定”)。

一、簽約前的明示內容

出賣人在簽訂契約之前,已向買受人明示了《商品房買賣契約》及附屬檔案、《前期物業服務契約》、《臨時管理規約》、《商品房銷售管理辦法》、《城市商品房預售管理辦法》等,買受人已經知悉,並在此承諾遵守該《前期物業服務契約》和《臨時管理規約》。

提示: _________________ 為避免部分項目出現的電話、網路等開通費糾紛和土地年限、商品房結構及環境爭議,新增本條內容,明確相關權利義務。

二、對契約第三條的補充約定(商品房基本情況和房價款)

1、契約約定的房價款不包括電話開戶費、網路接入開通費、光纖電視開通費等,由買受人自行向相關部門繳納。

2、買受人在簽訂契約時已知悉所購買商品房的基本情況包括但不限於面積、價款、層(淨)高、結構、戶型、朝向、土地用途、土地使用年限等,以及周邊區域已有的道路交通環境、線網架設、市政配套設施等現狀情況,出賣人已作了合理的提示和說明,買受人對此無異議,並承諾在契約簽訂後不以對相應事項有歧義為由向出賣人主張索賠。

提示: _________________ 新增本條內容,明確了商品房售後抵押問題,同時在實踐中應注意避免因抵押造成產權證辦理遲延的問題。

三、對契約第四條的補充約定(抵押情況)

買受人同意,在契約簽訂後出賣人可以對該商品房所分攤的土地使用權及在建工程設定抵押而無需另行告知。但出賣人因此延誤買受人對該商品房權屬證書的辦理日期的,則出賣人應當按照契約中逾期辦理權屬證書的相關約定承擔違約責任。

提示:_________________針對實踐中回款問題突出的情況,在本條第(二)款按揭貸款特別約定條款中增加了買受人提交按揭貸款資料和辦理按揭貸款手續的時限,加強了按揭貸款未獲批准和按揭貸款未按時到賬的處理措施,結合集團此前出台的《商品房銷售應收款管理辦法》以及形成的催收措施,力爭增強商品房銷售回款力度,降低回款糾紛幾率。

四、對契約第五條的補充約定(付款方式及期限)

(一)付款方式

買受人採用第 _________________ 種方式付款:

1、一次性付款方式

買受人應付購房款總計人民幣 _________________ 佰 _________________ 拾 _________________ 萬 _________________ 仟 _________________ 佰 _________________ 拾元整(¥元)。買受人須於契約簽訂之日起內(即 _________________ 年 _________________ 月 _________________ 日前)將購房款支付給出賣人(含買受人簽訂認購協定時已經向出賣人支付的定金¥元)。

2、分期付款方式

買受人應付購房款總計人民幣 _________________ 佰 _________________ 拾 _________________ 萬 _________________ 仟 _________________ 佰 _________________ 拾元整(¥元),其中:

(1)第一期應付款 _________________ ¥元(含買受人簽訂認購協定時已經向出賣人支付的定金¥元),買受人應於年月日前付清。

(2)第二期應付款 _________________ ¥元,買受人應於年月日前付清。

(3)餘款 _________________ ¥元,買受人應於年月日前付清。

3、貸款方式

買受人應付購房款總計人民幣 _________________ 佰 _________________ 拾 _________________ 萬 _________________ 仟 _________________ 佰 _________________ 拾元整(¥元),其中:

(1)買受人在年月日前一次性將首付房款人民幣 _________________ 拾 _________________ 萬 _________________ 仟_______________佰 _________________ 拾元整(¥元)支付給出賣人(含買受人簽訂認購協定時已經向出賣人支付的定金¥元)。

(2)餘款人民幣 _________________ 佰 _________________ 拾 _________________ 萬 _________________ 仟 _________________ 佰 _________________ 拾元整(¥元),買受人採用銀行按揭貸款(含公積金抵押貸款或銀行按揭與公積金抵押組合貸款,下同)方式支付(最終銀行按揭貸款金額及貸款期限以銀行或公積金管理中心審批確定的為準)。

(二)買受人採用銀行按揭貸款方式支付房款的特別約定

1、買受人承諾在簽訂契約時,已經充分了解按揭貸款銀行(含公積金管理中心,下同)有關個人住房貸款的政策、辦理銀行按揭貸款的全部條件,並承諾其申請銀行按揭貸款的金額和自身的資信條件符合發放貸款的要求。

2、買受人應在契約登記備案之日起_______________日內向出賣人指定的銀行提交申請銀行按揭貸款的資料並辦理完畢銀行按揭貸款手續,交納所需的公證費、擔保費、保險費等費用。

3、買受人申請按揭貸款的具體金額和期限是否獲得銀行的批准由銀行根據買受人的資信狀況最終審核確定,出賣人不承擔買受人的貸款申請必然獲得銀行批准的保證。在契約簽訂前買受人已對自身資信及銀行審貸、放貸流程與標準有了充分的認識,若買受人申請銀行按揭貸款不成功的不利後果(包括但不限於向出賣人承擔違約責任)概由買受人承擔。

4、若買受人的申請經按揭貸款銀行審核要求補充完善資料,買受人應在接到出賣人或銀行通知之日起7日內向出賣人和按揭貸款銀行補充提交完畢。

5、若買受人的貸款申請經按揭貸款銀行審核確定需買受人提高首付比例或利率或有其他變更事宜的,買受人應在接到出賣人或按揭貸款銀行的通知之日起15日內補交首付款或滿足銀行要求的其他貸款條件,並辦理完畢按揭貸款手續。

6、若買受人的按揭貸款申請未獲得銀行批准或自《商品房買賣契約》登記備案之日起_______________日內,買受人申請的全部按揭貸款未到達出賣人賬戶的,買受人應選擇以下一種方式處理:

(1)買受人的未付餘款元,於收到出賣人變更付款方式的書面通知之日起15日內一次性付清。

(2)於收到出賣人變更付款方式的書面通知之日起15日內以書面方式解除契約,並向出賣人支付購房總價款15%的違約金作為給出賣人的經濟損失補償。

若買受人未按本條第2項、第4項約定提交按揭貸款資料和辦理完畢按揭貸款手續,或未按本條第5項、第6項約定補交首付款以及滿足其他貸款條件、付清房款或達成解除契約並支付違約金的,均視為逾期付款,則按本協定第五條約定的逾期付款違約責任處理。

提示:_________________本條在原條款的基礎上延長了出賣人行使解除權的期間,增強了出賣人的時間權益。

五、對契約第九條的補充協定(逾期付款責任)

1、買受人未按照本協定第四條約定的期限付清房款的,不論金額多少,買受人的行為均構成逾期付款違約行為,出賣人有權在買受人逾期付款或視為逾期付款行為發生後的2年內解除契約。出賣人解除契約的,出賣人有權將該商品房另行出售給第三方,買受人應按購房總價款的20%向出賣人支付違約金,因解除契約產生的所有費用(包括但不限於仲裁費、訴訟費、律師代理費、執行費、評估費、拍賣費以及已經發生的相關稅費等費用)由買受人承擔,出賣人有權從買受人已向出賣人交納的款項中直接扣除相應款項;出賣人同意繼續履行契約的,買受人除應當立即向出賣人付清應付購房款外,還應當同時按日向出賣人支付逾期應付款萬分之五的損失賠償金,該賠償金自約定的應付款期限屆滿之次日起計算至實際付清應付款之日止。

2、鑒於出賣人已為採用按揭貸款方式支付房款的買受人向按揭貸款銀行提供了連帶保證責任,因此,買受人逾期償還貸款,導致出賣人向按揭貸款銀行承擔了相關保證責任,由此給出賣人造成的按揭保證金損失及產生的所有費用(包括但不限於支付的按揭保證金及利息、違約金以及因追索按揭保證金損失而產生的律師費、訴訟費或仲裁費及執行、評估、拍賣等費用,下同)均由買受人承擔,買受人應當在接到出賣人電話或書面通知後15日內向出賣人付清,並向出賣人支付前述損失總額20%的違約金,出賣人還有權在買受人逾期償還貸款行為發生後的2年內解除契約。出賣人解除契約的,買受人應向出賣人支付購房總價款20%的違約金,同時還應承擔解除契約產生的所有費用;買受人已向出賣人交納的款項在扣除前述違約金和所有費用後,由出賣人一次性無息退還給買受人。

提示:_________________針對部分項目出現的規劃、設計變更糾紛,新增規劃、設計變更中出賣人不通知和不承擔違約責任範圍的內容,降低該類事項糾紛產生幾率。

六、對契約第七條和第八條的補充協定(規劃變更、設計變更)

1、買、賣雙方一致同意:在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,經規劃部門批准或設計單位同意,出賣人對原規劃設計做出最佳化變更,可不通知買受人或徵得買受人同意。若變更無需經過規劃部門批准或設計單位同意的,則在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,出賣人可對原規劃設計做出最佳化變更,可不通知買受人或徵得買受人同意。前述規劃、設計變更包括但不限於對該商品房陽台修改為封閉式或開放式、窗戶/門的開口尺寸及開啟方向變化,外立面設計、顏色及景觀方案等。除非買受人因該最佳化變更而遭受直接損失的,出賣人不承擔賠償責任。

2、由於政府行政命令、法律法規、規範標準發生變化直接導致的規劃設計變更,屬不可抗力,出賣人不承擔違約責任。

七、對契約第十條的補充協定(交付條件)

1、買受人在滿足下述全部條件後,方可要求出賣人向其交付房屋:

(1)買受人按照本協定第四條約定期限全額付清房屋價款,且出賣人實際收到該等款項。

(2)買受人依照契約及本協定需承擔違約責任的,已經向出賣人付清所有違約金、損失賠償金。

2、如買受人未付清上述任何款項的,出賣人有權拒絕交付商品房且無須承擔延遲交付及產權登記的責任,且出賣人有權依據本協定第五條解除契約並追究買受人的違約責任。

提示:_________________鑒於原協定條款未明確商品房交接手續中先繳納交費和資料、後驗房和交鑰匙的交付程式,新增了該項內容,並加強了交房通知、交接單簽署、延期交房等避責條款。

八、對契約第十四條的補充約定(交接手續)

1、買受人本人無法在契約約定的交付時間前往現場辦理該商品房交接手續時,必須以公證委託方式委託代理人辦理商品房的交接手續,否則出賣人可拒絕交付該商品房,由此產生的責任由買受人承擔。買受人是二人或二人以上的,其中一人辦理商品房的交接手續的,即視為其他共同買受人授權該買受人辦理該商品房的交接手續,出賣人將該商品房交付給該買受人後,即視為出賣人已向全部共同買受人履行了交付義務。

2、在該商品房達到契約第__________條約定的交付條件後,除買受人未按契約約定付清房款和違約金、損失賠償金外,出賣人按本協定第十六條約定的送達信息通知買受人辦理該商品房的交接手續,通知方式包括但不限於電話、手機簡訊、信件、快遞、報紙公告等形式。若買受人提供的地址不能郵寄或送達的,出賣人以買受人所提供的身份證地址為送達地址,寄出三日(本省)或七日(外省)後視為送達。

3、在達到契約第__________條約定交付條件的情況下,出賣人可以通知買受人早於契約約定的最後交付期限交房。買受人未按出賣人通知的時間辦理交接手續的,視為出賣人已按本契約約定的條件交付了該商品房,該商品房的保修期開始計算,與該商品房相關的包括但不限於物業服務費、水電費、專項維修資金、全部稅費及房屋毀損風險自此均由買受人承擔。

4、買受人辦理交房手續應攜帶的證件和資料包括但不限於身份證件、結婚證、戶口簿、營業執照、商品房買賣契約、發票(含付款收據)等,具體以出賣人發出的交房通知中所述內容為準。為便利買受人辦理手續並提高交房工作效率,交房事務辦理流程為:①核實身份→②交付資料並繳納費用→③驗房→④簽署交接單→⑤交付鑰匙→⑥離開現場。

5、該商品房辦理交接手續時,買受人認為交付的商品房需要整改的,應在交接單上予以註明,出賣人核實後應按照契約約定承擔保修責任,但該商品房交付時間不順延,並且買受人仍應辦理完畢該商品房的交接手續並簽署交接單。買受人未簽署交接單的,視為該商品房已交付,出賣人不承擔逾期交付的責任,並且買受人應按本條第3款的約定承擔逾期辦理交接手續的責任。

6、由於不可抗力(包括但不限於戰爭、恐怖活動、人力不可抗拒的自然災害、施工中遇到重大技術問題不能解決、出賣人無法避免或抗拒的人為因素等)或政策法規或行政命令的改變、市政因素、文物考古、挖掘等非出賣人能力所及的情況出現而導致商品房逾期交付的,出賣人無須承擔延期交付的違約責任。但出賣人應在不可抗力發生之日起60日內通知買受人,並告知變更後的房屋交付時間。

7、如買受人簽訂契約的時間在出賣人完成該項目集中交付時間之後,且買受人是一次性或分期付款的,買受人應在其全部購房款付清之日起10個工作日內到出賣人處辦理該商品房的交接手續,出賣人不再另行通知買受人;買受人為按揭貸款支付房款的,買受人應在辦理完畢貸款手續且銀行貸款到達出賣人指定賬戶之日起10個工作日內前往出賣人處辦理商品房交接手續,出賣人不再另行通知買受人。買受人未在前述約定時間內辦理完畢該商品房交接手續的,視為商品房已交付,出賣人不承擔逾期交付的責任,並且買受人應按本條第3款的約定承擔逾期辦理交接手續的責任。

九、對契約第十一條的補充約定(市政基礎設施和其他設施)

小區所設的箱變、開關站、變電站、配電分支箱、有線電視箱、水泵房、天然氣調壓站、車庫安全疏散口、排風豎井、垃圾箱等設施,以政府及電力、天然氣等相關部門最終確定為準,模型所示位置僅供參考,若有所變動,買受人表示充分理解,出賣人不構成違約。

十、對契約第十三條的補充約定(面積差異處理)

因設計變更造成的面積差異,雙方不解除契約,應當另行簽署補充協定按照契約約定的單價據實結算房價。若因買受人不簽訂協定而影響房屋交付或權屬證書辦理的,出賣人不承擔違約責任。

提示:_________________鑒於質量糾紛頻發、質量糾紛處理程式不清晰、質量避責條款不明確等情況,本條明確和加強了質量問題處理程式和避責條款等的約定。

十一、對契約第十五條的補充約定(商品房質量、裝飾、設備標準)

1、對第(二)項第1款的補充約定:買受人要求繼續履行契約的,自契約約定房屋交付之日起至該商品房地基基礎和主體結構質量經檢測合格之日止,出賣人按照本條第4款約定的標準向買受人支付賠償金。

2、買受人關於房屋質量問題的所有異議,以交房時在交接單上記載、交房後通過書面形式向出賣人提出。出賣人完成維修工作後,買受人簽署書面確認單。若買受人雖提出質量異議但不配合維修工作,包括但不限於不提供鑰匙、不進行驗收、不簽署確認單等情形的,視為買受人撤銷質量異議和維修申請。

3、出賣人和買受人對工程質量問題發生爭議,買受人應向具有工程質量檢測資質的機構申請鑑定。如經檢測工程質量合格,則因此而發生的檢測費用由買受人承擔。

4、房屋維修工作自買受人提出質量異議之日起超過90日仍未完成,且影響買受人實際居住使用的,出賣人按照主管部門公布或者有資格的房地產評估機構評定的同期同地段同類房屋租金標準向買受人支付賠償金。但出賣人不承擔任何間接損失,包括但不限於誤工費、經營損失、精神損害撫慰金等。若因買受人存在前述第2款不配合維修情形的,出賣人不承擔賠償責任。

5、契約約定的交房標準包含以同等品質的材料、設備替代的情形,出賣人在保證符合建築規範和工程質量的前提下,可根據建材市場的供求情況調整契約約定的建築材料、裝飾材料和設備並以同品質的建築材料和設備替代。

6、出賣人應按照《住宅質量保證書》所載內容及國家、地方政府有關法律法規承擔相應的保修責任,但出現下列情形之一,出賣人不承擔保修責任:

(1)因買受人使用不當或第三方造成的質量缺陷;

(2)買受人驗收後自行添置、改動設施設備、裝修改造;

(3)買受人擅自改動結構、設備位置;

(4)不可抗力造成的缺陷。

提示:_________________本條在原協定約定基礎上加強了買受人的辦證協助義務。

十二、對契約第十九條(二)項的補充約定(轉移登記)

1、採用一次性付款、分期付款的買受人不委託出賣人辦理商品房所有權證和分戶國有土地使用權證的,買受人應提供書面承諾,明確出賣人不承擔代辦義務,但出賣人應當在商品房交付後協助買受人自行辦理商品房所有權證和分戶國有土地使用權證,辦證所發生的相關稅費依照國家相關法律、政策規定,由買賣雙方各自承擔。

2、買受人採用銀行按揭貸款、公積金貸款或按揭貸款和公積金組合貸款方式購買商品房的,該商品房的所有權證、分戶國有土地使用權證和他項權證必須由出賣人代為辦理,且買受人應在辦理商品房交接手續的同時,向出賣人提供書面委託手續,並交齊辦理所有權證、分戶國有土地使用權證和他項權證所需各項資料(包括但不限於買受人身份證件、婚姻狀況證明、戶口簿、營業執照、組織機構代碼證、房管部門出具的證明等檔案)和稅費(包括但不限於契稅、專項維修基金、辦證手續費、登記費等),由出賣人代買受人向相關部門繳納。如買受人未完整提供資料和繳納稅費逾期30個工作日以上,買受人應承擔貸款總額10%的違約金;逾期達60個工作日以上,出賣人有權解除契約並按本協定第五條第1款逾期付款情形追究買受人的違約責任。前述涉及的資料及稅費為出賣人代收代繳,最終所需的資料及稅費由政府相關部門規定要求為準。

3、買受人同意:出賣人在該商品房所有權證辦理完畢之日起天內代買受人辦理該商品房的分戶國有土地使用權證。

4、買受人若逾期提供資料和繳納稅費,出賣人有權順延商品房所有權證和分戶國有土地使用權證的辦理時間並無須承擔延遲辦證的責任。

5、本契約約定的取得商品房所有權證書或分戶國有土地使用權證的時間以商品房所有權證或分戶國有土地使用權證記載的時間為準,而非出賣人向買受人移交或者買受人實際領取商品房所有權證或分戶國有土地使用權證的時間。

提示:_________________本條內容加強了關於平台、露台、頂層屋面、底層綠地等的便利使用權的約定,新增了出賣人的廣告位權益條款等,加大了商品房的附加價值。

十三、對契約第二十條的補充約定(共有益權)

1、小區內商品房所附帶的平台、露台或頂層屋面等,全體買受人同意由與平台、露台、頂層屋面等在建築結構上聯繫最為密切的、使用最方便的商品房買受人無償利用、管理和維護,同意並接受由出賣人統一划分區域,同時該商品房的買受人在利用時必須遵守相關法律、法規及物業管理的規定,不得改變其用途和隔離方式,不得損壞其內部的公共設施,不得侵占小區內的其他共有區域,不得私搭亂建和損壞公共設施設備,並在進行公共維護或安全疏散時無條件提供方便和協助,如附帶的平台、露台或頂層屋面內有通風、消防、排水等管道、水井口及其他設施的,買受人予以理解並不持異議。若買受人對平台、露台、頂層屋面的不當使用,導致出賣人或其他任何第三方人身、財產損失的,買受人應當承擔全部賠償責任,且應當及時恢復原狀。

2、底層花園綠化已計入小區綠化率,買受人不得減少其綠化面積;買受人所購商品房經出賣人設計並劃定其附帶底層花園的,全體買受人均同意無償交由該買受人專用,並自願放棄在土地出讓年限內對該底層花園及其所占土地的使用權利。附帶底層花園內如有通風口、排水溝、雨污水井及其他設施,買受人予以理解並不持異議。該買受人在使用所購商品房附帶的底層花園時不得妨礙公共利益,不得擅自變更其用途、隔離方式和亂搭亂建,不得進行硬化處理,若買受人對附帶底層花園的不當使用,導致出賣人或其他任何第三方人身、財產損失的,買受人應當承擔全部賠償責任,且應當及時恢復原狀。

3、商品房所在樓棟的外牆面使用權歸該樓棟的全體買受人共有,全體買受人同意在本項目最後一期交付使用後將上述外牆面的使用權委託物業服務公司統一進行管理和使用,如買受人在商品房交付後基於對專有部分使用的特殊要求,可以無償利用屋面及與之相對應外牆面(如懸掛空調外機、底層商鋪廣告牌),但買受人應當按照物業服務公司的管理要求使用,且不得損害其他人的合法權益。本項目存在商業物業的,商業物業建築體對應的外牆面、平台、露台、頂層屋面所設廣告位的使用權和收益權歸出賣人享有。

4、出賣人在小區樓棟內公共部分(包括但不限於大堂、電梯轎廂、通道、樓梯)所設的廣告位的使用權和收益權歸出賣人享有。在本項目最後一期竣工交付之前,出賣人可在項目內利用公共場地、外牆面進行廣告宣傳活動,但以不影響已入住業主的正常居住生活為限。

5、該商品房所在小區經規劃建設的未計入建築公攤面積的各種商業用房、會所、游泳池、地下室等設施及其他構造上可以明確區分、利用上可以排他使用的建築物、構造物的所有權歸出賣人所有。

6、根據市政規劃要求,買受人商品房所在地塊的地表或者地下可能安置有變壓器、配電箱、天然氣箱、上下水管道、天然氣管道、雨污排水管道、管道進、垃圾收集點、消防井和消防栓、發電機、出風口等公共設施,買受人對此不持異議,並承諾不改變前述公共設施在交房時的實際狀況,且無條件配合前述公共設施的維修、檢修工作。若在維修、檢修過程中,對買受人造成損害的,按買受人所受的實際損失進行補償。若買受人不提供便利或拒絕協助的,則應對與買受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施、設備造成的擴大損失承擔賠償責任。

十四、契約表現形式的補充約定

買賣雙方均同意,以契約及其附屬檔案(含本協定)所約定的條款為界定雙方權利和義務的最終有效依據,出賣人提供的售樓書、廣告單、報刊廣告、戶外廣告、視頻廣告等資料僅作為購房前參考,沙盤、模型、樣板房等僅為展示空間布局和裝飾裝修擺放指引,或為買受人提供裝修方案參考之目的,不作為雙方交付、驗收、退房等事項的標準及確定違約責任的條件,雙方在交易過程中口頭表達的意向和信息也不構成契約內容,雙方均不受約束。

提示:_________________本條新增了契約解除後買受人的撤銷備案、占有移轉等輔助義務。

十五、契約解除及協助義務的補充約定

1、買、賣雙方任何一方無法定或約定的理由解除契約的,即視為根本性違約,違約方應當向守約方支付契約約定總房價款20%的違約金。

2、無論何種原因導致契約解除的,契約解除之日起10日內,買受人應協助出賣人到房地產管理部門辦理契約備案及其他相關登記的撤銷(或註銷)手續,若買受人已接收商品房的,還應將該商品房的占有移轉與出賣人,否則買受人應當每日按照總房價款的千分之五向出賣人支付損失賠償金。

十六、通知送達的補充約定

1、雙方應遵循誠實信用原則向對方履行契約中的通知、告知義務。如需履行書面通知義務的,雙方可以按照對方在契約中約定的通訊地址以郵遞或者報紙公告方式通知相對人,郵遞寄出三日(本省)或七日(外省)後視為送達。如果採用日報公告方式通知的,通知一旦公布,則視為履行了通知義務。

2、在契約簽訂時,買受人確認其通訊地址及聯繫電話準確無誤;雙方中的任何一方因聯繫地址或電話等聯繫方式發生變化的,均應在變化之日起5日內以書面方式告知對方。否則相對方因按契約約定的聯繫方式無法盡到通知、告知義務的一切後果應由過錯方自行承擔。

十七、商品房使用性質的約定

買受人購買的商品房僅作使用,如須改變房屋的用途,買受人必須取得政府相關部門的許可並辦理相關手續。

十八、其他補充約定

本協定為契約的組成部分,若與契約內容不一致,以本協定約定內容為準,本協定未約定的內容則以契約約定為準。

提示:_________________為避免買受人採用非法律手段解決契約糾紛,特新增本條內容。

十九、雙方特別約定

因契約履行過程中的爭議,由買賣雙方友好協商處理,因雙方協商不成,主張權益一方只能按照契約第二十五條約定的爭議解決方式公平地尋求解決爭議的途徑。如任何一方違背上述爭議解決方式,採用任何導致對方名譽貶損、工作或生活秩序受到影響的行為解決爭議的,屬於違反契約、本協定約定的爭議解決方式之違約責任行為,違約方應當向守約方支付契約約定總房價款20%的違約金。

特別提示事項:_________________出賣人已按本人要求就《商品房買賣契約》及本補充協定中的全部內容向本人進行了逐條說明與解釋(尤其是黑體部分),履行了提示注意義務和說明義務,本人對前述全部內容均已知曉並無歧義。

出賣人:_________________ 買受人:_________________

_____________ 年 _____________ 月 _____________日 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日

授權代表:_________________委託代理人:_________________

年月日年月日

房屋買賣契約補充 篇5

出賣人:_________________

買受人:_________________

根據出賣人、買受人簽訂的《商品房買賣契約》(契約編號為)(以下簡稱契約)第二十一條之規定,現就契約未盡事宜,雙方達成以下補充約定以資共同信守:_________________

第一條面積確認及面積差異處理。

買受人應在辦理該商品房交付手續時與出賣人簽訂面積及房款差異結算協定,並結清相關房款,否則出賣人有權不予交房、不予為買受人辦理房屋所有權證並不視為出賣人逾期交房或逾期辦理房屋所有權證,由此產生的風險和不利後果均由買受人承擔。

該商品房的預測面積是按照現行房產測量規範及有關補充檔案預測所得。該商品房交付時,如因政府的相關房產測量規範、檔案調整導致預測面積與實測面積差異的,不視為出賣人違約,亦不適用契約第十三條有關面積差異的處理方式。雙方同意按照預測面積與實測面積的差異,由買受人和出賣人據實結算,多退少補。

第二條付款方式及期限

1、一次性付款

買受人於契約簽訂之日起日內(即年月日之前)向出賣人一次性付清房款人民幣(以下幣種均為人民幣)元(大寫:_________________佰拾萬仟佰拾元整)(含已付定金元)。

2、貸款方式付款

買受人於契約簽訂之日起日內,向出賣人支付購房總價款的%的首付款元(大寫:_________________佰拾萬仟佰拾元整)(含已付定金元)。

其餘價款元,買受人以方式向銀行貸款的方式進行支付。

第三條貸款實施辦法及相關責任

1、買受人在簽訂契約及本補充協定時,已經充分了解個人住房按揭貸款(包括公積金貸款)的辦理條件和程式及需要交納的全部費用,並承諾自己的實際情況完全符合相關的辦理條件。如因買受人的實際情況與相關要求和條件不符合或因買受人的其他原因,而導致銀行拒絕為買受人提供貸款、或要求變更貸款金額、首付款比例、貸款年限、或要求買受人補充資料、或另行提供擔保人時,買受人應無條件地配合併與出賣人協商變更相關契約內容。

2、買受人須自本協定簽訂之日起7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款;買受人未能按期提交資料或提交的資料不齊全或不符合要求,或者在出賣人通知辦理按揭貸款手續之日起7日內仍未辦理銀行按揭貸款手續的,視為買受人違約。

(1)逾期在30日之內的,買受人應每日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金;

(2)逾期超過30日後,買受人應於逾期滿30日的次日一次性支付清購房餘款和違約金(每逾期一日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金);否則,出賣人有權解除契約,並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人向銀行申請個人住房貸款的成數及年限以銀行最終批准為準。如銀行批准的貸款額度與買受人申請的額度不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當以自有資金支付的首付款,由買受人在銀行批准貸款額度確定之日起7日內向出賣人一次性付清,買受人延遲支付上述款項的:_________________逾期在三十日內(含三十日)的,應每日按購房總價款的萬分之一向出賣人支付違約金;逾期超過三十日的,出賣人有權解除契約,買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

3、買受人選擇銀行住房公積金按揭付款方式,則需遵照以下條款執行:_________________

(1)買受人應於出賣人發出辦理公積金貸款通知後7日內與前述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續。公積金貸款成數及年限以公積金管理中心批准的為準。公積金管理中心批准的貸款額度小於買受人申請額度的差額部分作為買受人應當另行支付的首付款,由買受人在接出賣人的通知之日起7日內付清。買受人應根據公積金管理中心的審核要求及時補充資料,並配合出賣人變更相關契約內容。

(2)若買受人在出賣人發出辦理公積金貸款通知後15日內仍不能與上述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續的,應於前述15日屆滿的次日一次性付清購房餘款或書面通知出賣人按照個人住房按揭貸款辦理貸款,否則,出賣人有權解除契約並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人應自出賣人發出通知後的7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款,逾期的違約責任和處理按照第二條第2款規定執行。

(4)在出賣人保證期限內,如因買受人未按時償還銀行貸款導致出賣人承擔擔保責任,出賣人有權向買受人追償。買受人應在出賣人承擔保證責任後的次日向出賣人清償出賣人承擔的擔保金額及出賣人在此過程中發生的包括律師費等其他費用支出,否則,買受人還應從出賣人實際承擔擔保責任之日起每日按出賣人承擔金額的萬分之一向出賣人支付違約金。

(5)因買受人的原因(如未按時償還銀行貸款),貸款銀行解除與買受人簽訂的借款契約或造成出賣人承擔保證責任而導致出賣人為買受人償還貸款銀行的借款和其他款項的,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約時,買受人應向出賣人清償出賣人(包括銀行)代為償還的按揭貸款餘額及貸款利息、滯納金、違約金、訴訟費用、律師代理費、房屋所有權證轉移登記所繳納的稅費等相關的一切費用和直接及間接損失。買受人應在出賣人發出解除契約通知後向出賣人騰退該商品房,買受人已經裝修的部分無償歸出賣人所有,出賣人不予以補償。

第四條出賣人逾期交房違約責任的補充

發生下列情形導致契約項下商品房逾期交付的,可據實予以延期,不適用契約第十條有關出賣人逾期交付商品房的違約責任條款,但出賣人應出具相關證明檔案作為免責依據:_________________

A.執行法律、法規和政府規章等強制性檔案;

B.其他自然災害或意外事件;

如因乙方原因導致逾期交房,所產生的費用由乙方承擔。

第五條規劃、設計變更約定的補充

1、由於政府行政命令、法律法規、規範標準發生變化及不可抗力因素直接導致的規劃設計變更,出賣人應在變更確立後30日內書面告知買受人,但不承擔違約責任。

2、買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未做出書面答覆的,視同接受變更,雙方權利義務仍按契約及本補充協定約定執行。

3、本契約中所稱的“商品房設計”是指:_________________買受人所購商品房之套內戶型設計及買受人所購商品房之所在樓宇的用途設計,“設計變更”僅指商品房的房型、朝向以及整個樓宇的用途變更。

4、在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,經規劃部門批准或設計單位同意,出賣人對原規劃設計方案作出局部的調整,可不通知買受人。若變更無需經過規劃部門批准或設計單位同意的,則在不影響買受人所購商品房質量和使用功能的前提下,出賣人可對原規劃設計方案進行調整,可不通知買受人。

5、因設計變更導致商品房面積發生變化的,雙方應按照本補充協定約定第五條處理。

6、鍋爐房、變電室/箱/站、調壓站、垃圾處理站、化糞池及其他小區配套設施及功能性設施等尚未最終確定的建築及設施,不屬於環境布局範圍之內,買受人同意出賣人為了小區的整體利益或應有關主管部門要求對上述設施的最終位置進行調整。最終位置以實際交付為準,屆時本契約繼續履行,且出賣人無須因該調整向買受人承擔任何責任。

第六條商品房的交付

1、在契約約定的商品房交付時間之前,出賣人應以簡訊傳送/電話通知/登報通知買受人辦理交付手續。以傳送簡訊或登報形式通知買受人的,通知的送達時間為簡訊傳送之日或登報之日。出賣人以電話通知的,通知送達的時間為電話接通時間,雙方在房屋交付現場補簽交付通知書。屆時,買受人未收到交付通知的,以本契約約定的時間為交付時間,以房屋所在地為交付地點。

2、買受人持辦理商品房交付通知書辦理商品房交付手續,並交接商品房鑰匙後,即為契約項下商品房已交付。自交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔。

3、如出賣人已如期發出商品房交付通知書或買受人已經領取商品房交付通知書,而買受人在出賣人通知的交付期限內仍未接收商品房,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人。自視為交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

4、買受人同意接受出賣人的提前交房。買受人接到出賣人的提前交房通知書後,應在出賣人通知交付房屋的期限內接收房屋,若買受人在出賣人通知的交付期限內未接收商品房的,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人,該房屋的風險責任歸買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

5、如買受人需在契約約定的交房日期前收房,出賣人可在工程竣工驗收合格後對買受人提前收房提供方便。

6、房屋交付時,買受人認為房屋本身或者環境、設備存在不符合契約約定的情形,雙方應在完成交付後,按照法規和契約約定處理。

7、商品房交付使用時,買受人對房屋及裝修質量、公共設施、設備、質量提出異議的,出賣人應當給予解釋和說明,仍不能達成一致意見的,買受人可委託有資質的檢測部門對其提出的異議部分進行質量檢測,如檢測部門提出返修意見的,由出賣人承擔費用,反之由買受人承擔。

8、買受人沒有按照契約及本協定之約定付清購房總價款或其他應付款項之前,出賣人有權不予交房。

9、如因發生不可抗力事件等非出賣人所能控制的因素,致使商品房的建築安裝工程或出賣人履行契約規定的義務被延誤,則出賣人有權將該商品房交付日期順延相當於該等時間影響持續的期間,而無須為該延誤負任何責任,也無須對買受人補償任何費用。

10、出賣人推遲交房可以電話或掛號信或特快專遞或報紙公告等方式通知買受人。

11、在交付房屋時,買受人如對房屋質量有異議的,則應書面提出。

買受人在接受房屋時,除房屋主體結構存在質量問題或其他影響正常居住使用的房屋質量問題外,不得以房屋的建築、裝修裝飾存在質量問題為由拒絕接受房屋。否則,視為出賣人已經完成交付義務。

買受人在辦理商品房接收手續過程中,認為有需要維修的事項,應按《商品房質量保證書》中的規定要求出賣人承擔保修義務,但維修事項不能作為買受人拒絕接收商品房並要求出賣人承擔逾期交房責任的理由。

12、買受人本人無法在契約約定的交付日期前往辦理該商品房交付手續時,可以書面委託代理人辦理該商品房的交付手續,但其委託代理除應具備代理的法定要件外,還必須符合以下條件之一:_________________

公證委託,並於契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書原件;

買受人本人與代理人在房屋交付日期前,攜帶各自身份證原件及複印件(兩份)同時前往,向出賣人當面辦理房屋交付的授權委託書原件。

第七條出賣人關於裝飾、設備標準承諾違約責任的補充

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準,包含以同等品質的材料、設備替代的情形。如出賣人交付使用的商品房的質量和設備標準與附屬檔案四中約定標準不符的,出賣人應使之達到原標準,但出賣人修改後的標準或使用的相關材料標準等同於或高於原標準的,買受人不得提出任何異議或要求出賣人承擔任何違約責任。

第八條商品房產權證的辦理

1、若買受人委託出賣人辦理所購商品房的房屋產權證的,應在接到出賣人辦理房產證的通知後向出賣人提交辦理房屋產權證所需資料(包括購房契約、夫妻雙方或單身身份證複印件、未成年人戶口薄及其監護人身份證和戶口薄複印件、購房收據、委託書、面積結算協定等)以及相關費用(含專項維修資金、相關稅費、面積差異結算款等,如有變化以房管部門、稅務部門的最新規定為準)。否則,每逾期一日出賣人可按照購房總價款的萬分之一的標準向買受人收取違約金並順延為買受人辦理房屋產權證的時間。

2、若買受人自行辦理房產證,應在接到出賣人辦理房產證的通知後自行向相關申請辦理產權證並承擔相應費用,逾期不自行辦理的,由買受人承擔相應後果。

第九條保修責任

保修期內買受人所購商品房出現屬於保修範圍內的問題,應以書面方式向出賣人提出,出賣人應在三個工作日內派員予以答覆和檢修,依據《住宅質量保證書》,及時給予保修服務;如因不可抗力、買受人裝修及使用不當等不可歸責於出賣人的原因導致的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。

出賣人對與買受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施進行維修,需買受人協助時,買受人應先行提供便利,對買受人造成損害的,按規定如實進行補償。若買受人無正當理由拒絕或不及時協助,對於擴大部分的損失,由買受人承擔。

買受人應保護出賣人設定在室內及公共區域的配套設施和管道。買受人對移交的房屋進行二次裝修時,不得損壞房屋建築結構及配套設施、管道,裝修方案須符合政府相關規定並報物業管理公司備案,買受人進行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。

第十條契約附屬檔案二的補充約定

出賣人已向買受人現場公示了房產測繪機構出具的《房屋面積測繪報告》,買受人對報告中披露的該商品房共用部位及共用房屋分攤建築面積的構成方式予以認可。

十一關於前期物業管理,約定如下:_________________

(1)物業管理單位和委託期限

本項目的物業管理單位為河南常綠集團物業管理有限公司,管理期限自商品房交付之日起至該項目業主委員會成立後與物業管理服務企業簽訂新的物業管理服務契約生效時終止。

(2)物業管理服務內容

a)物業共用部位的維修、養護和管理。

b)物業共用設施設備的運行、維修、養護和管理。

c)物業共用部位和相關場地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通;

d)公共綠化的養護和管理;

e)公共秩序維護、安全防範等事項的協助管理;

6)裝飾裝修管理服務;

f)物業檔案資料管理。

(3)物業管理相關服務費用

本物業管理區域物業服務收費選擇包乾制。

物業服務費由業主按其擁有物業的建築面積交納,物業服務支出應全部用於該項目《前期物業管理服務契約》約定的支出。

物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分:_________________

(一)管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等;

(二)物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;

(三)物業管理區域清潔衛生費用;

(四)物業管理區域綠化養護費用;

(五)物業管理區域秩序維護費用;

(六)辦公費用;

(七)物業管理企業固定資產折舊;

(八)物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;

(九)經業主同意的其它費用。

物業共用部位、共用設施設備的大修、中修和更新、改造費用,不得計入物業服務支出或者物業服務成本。

(4)專項維修資金的使用

在業主大會成立之前,專項維修資金按照國家和本物業所在地相關法規規定的方式使用和分攤:_________________

a)由擁有或涉及相關權益的業主投票並獲得三分之二或以上投票權通過可以使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

b)緊急情況需要即時處理的,由物業管理公司先行使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

(5)物業管理用房

開發商按照規定向物業管理公司提供物業管理用房,管理用房產權歸屬全體業主所有,由物業管理公司在物業管理服務期內無償使用。

第十二條其他

(一)、鑒於該項目自身屬性、規劃思路、開發模式等不同於一般社區的特點,且系分期多年開發,同時根據政府批准的規劃方案,基礎設施與公共配套建築也將分期建成交付,因此買受人同意:_________________

(1)除買受人所購買商品房所屬區域外,其他區域的所有規劃(包括但不限於功能規劃、組團設定及布局、環境設定及布局、公建和配套設施設定及布局、樓宇布局、道路設定及布局等)、開發時間及開發模式等出賣人均有權做出調整,最終以政府批准的規劃方案為準;對於這種調整買受人同意不提出異議;

(2)除買受人簽署的商品房買賣契約、本補充協定及相關附屬檔案約定的交付項目按約定日期交付外,其他項目(政府實施的除外)的交付時間以雙方約定為準。

(3)買受人在使用道路中應當遵從出賣人的提示及項目物業管理公司的管理,並不得以任何理由實施阻斷道路、封閉道路、圈占道路、毀損道路設施、隨意停放車輛及其他妨礙道路正常使用的行為,上述道路含道路中敷設的橋樑。

(4)公共配套建築的交付指竣工並達到使用條件。

(5)商業配套設施投入使用的具體時間,由產權所有者確定。出賣人對商業的經營業態、開業時間等僅作概況介紹,對此並不保證。

(二)、該項目內的公共景觀設施由全體業主共享並承擔管理維護費用。

(三)、關於本項目內配套設施的所有權。

該商品房所在小區的公建、車位、車庫、會所、幼稚園、公共車棚等為出賣人投資建造,所有權屬於出賣人。出賣人本著首先滿足業主需要的原則,對以上配套進行銷售(出租),售價(租金)另行約定。

(四)、為保證車位的正常使用,買受人須與出賣人及物業管理公司簽署有關車位使用的協定書,並根據協定約定使用車位,不使用自己未取得使用權的車位;同時應按協定約定按時交納相關費用並自覺遵守協定中其他約定。

(五)、由於維護公共利益的原因(包括但不限於上下水、煤氣、暖氣管道、煙道、電路設施、公共污水井的檢查、維修等),出賣人或物業服務公司的相關工作人員有權進入買受人所購商品房及附屬院落,但應事先通知買受人,買受人有義務予以配合,因買受人原因,包括作為及不作為給出賣人或第三人造成的損失由買受人承擔。

(六)、買受人所購商品房與現場示範單位可能存在部分差異,買受人在簽定商品房買賣契約及補充協定時已了解這種差異可能存在,並了解這種可能存在的差異對其所購房屋帶來的影響;買受人同意所購商品房的交付以買賣雙方簽定的商品房買賣契約(包括補充協定)的約定及交付時的實樓為準,上述變化不作為買受人退房及索賠的理由。

(七)、買受人所購商品房所在樓宇、組團及區域的命名權(含更名權)歸屬出賣人;

(八)、規劃上專屬於特定房屋的飄窗、空調機位等(以下簡稱“附帶部位”),歸該房屋的業主專有。該部分的保修、維修責任,視同專有部分。買受人已了解該附帶部位不計入產權面積,亦不作為計價面積,如將來因測繪規則變化等原因導致該部分被計入產權登記面積,買受人須另外支付契約價款,須按契約關於面積變更的約定處理。雙方應就面積變化簽訂買賣契約補充協定以便辦理產權轉移登記,由此須支付的相關稅費由買受人承擔。

該附帶部分是否享有投票權以及是否需要繳納專項維修資金、物業管理費和採暖費,依照法規及《臨時管理規約》的規定。鑒於附帶部位系無償取得,因此亦不作為商品房的交房條件。購買商品房的買受人在使用附帶部位時不得違法改變其形狀、大小及用途,並應遵守《臨時管理規約》和後期業主委員會制定的管理規則。

買受人對房屋進行改造後,導致該房屋的實際使用面積與產權登記面積發生差異,由此產生任何權利義務變化的,均與出賣人無關。

(九)、為追求社區整體效果,每棟住宅外檐裝飾材料的材質、敷設面積和色彩會有差別,出賣人在示範單位和宣傳資料中所示商品房的外檐效果將會根據小區整體要求進行局部調整,買受人對此不得提出任何異議。

(十)、按面積計收的各項費用,產權登記面積確定前,按照契約約定的建築面積作為計費依據;產權登記面積確定後,以產權登記的建築面積作為計費依據。政府相關部門另有規定的除外。

(十一)、契約項下商品房的有線電視、通訊、採暖等配套設施需由買受人向該設施的經營管理單位辦理開通使用手續並繳納相關費用。

(十二)、該房屋內的所有電器設備由生產廠商直接提供保修,具體保修辦法和保修期以生產廠商提供的保修檔案為準,若因該等電器設備質量事故造成買受人及第三方人身損害或物質損失,由買受人向生產廠商索賠,出賣人給予相應配合。

(十三)、除按商品房買賣契約及補充條款約定或雙方同意解除契約外,雙方不得以任何其他理由單方解除契約。

買受人購買力、財產等自身客觀情況發生變化、出賣人財產、經營狀況等自身客觀情況發生變化、房產貶值或升值、市場變化、經濟形勢變化均屬商業風險範疇,任何一方不得據此主張解除或變更契約,若任何一方以此為理由拒不履行契約義務的,仍應依法或依約承擔相應違約責任。

契約因法律規定或契約約定解除的,雙方應在解除商品房買賣契約後三個工作日內互相配合辦理本契約備案登記的註銷、抵押登記註銷、預告登記註銷及按揭契約解除等手續,出賣人在前述各項手續辦理完畢、買受人將房屋交還給出賣人後的十個工作日內退還買受人已付款項。按照約定或法律規定應計算違約金或利息的,退款時一併計算。

(十四)、乙方了解,項目的地面規劃將有可能根據規劃的調整而進行最佳化與調整,交付標準以政府主管部門的批准檔案為準,如有變化不另行通知。

(十五)、雙方當事人之間的通訊聯絡以商品房買賣契約所載明的電話、傳真和通信地址為準,雙方保證所提供資料的真實性,並對其真實性負責。一方聯絡方式如有變更,應在變更後五日內書面通知對方。

(十六)、商品房買賣契約及本補充協定中,書面通知的送達方式為掛號信或特快專遞或項目所在地主要地方報紙媒介公告送達;採用上述方式,通知的送達時間為(1)掛號信或特快專遞發出後三日,(2)或公告見報三日後視為送達。因一方提供的聯繫地址不準確或地址變更而導致對方未能實際收到相關通知的,後果由責任方自行承擔。

(十七)、雙方在履行契約過程中發生爭議,協商不成的,任何一方可向平頂山仲裁委員會申請仲裁。任何一方不得以任何理由,採取非法手段和方式損害對方的人身權、財產權等權利。否則,應當承擔相應的法律責任。

(十八)、關於契約以外資料的效力

(1)凡在簽約之前買賣雙方任何一方通過口頭、書面、實物及其他形式(包括但不限於口頭講解、廣告、樓書、示範單位、沙盤、模型等)所表達和提供信息都不再作為確定雙方權利義務的依據。出賣人的售樓書、售樓廣告中的資料、數據以政府主管部門的批准檔案為準。

(2)出賣人對規劃建設範圍之外的環境、公共設施、道路交通等的說明或介紹,僅為買受人提供參考信息,不構成出賣人的允諾。

(3)出賣人展示的樣板房功能僅為空間布局嚮導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或契約的樣品

(4)因比例或表現方法所限,部分附屬物或構築物可能未在平面圖和模型上標示。

(十九)、在“常綠·桃花源”項目配套設施交付之前,出賣人有權在項目內進行該項目的廣告宣傳活動,但以不影響已入住業主的正常生活為限。

(二十)、“常綠·桃花源”為出賣人商標。(桃花源不是出賣人商標)

十三項目紅線內外不利因素說明

為幫助客戶慎重選購房屋,現提示購房人在簽署法律檔案前特別注意以下事項:_________________

(1)紅線外不利因素說明

1、3、4、37公車站點,距離常綠·桃花源約200米,目前尚無公交站牌,本公司只告知信息,不對此提供保證。最終以政府實施為準。

3、小區北側距離紅線約30米處為正在使用的鐵路專線,小區東側距離紅線約100米處為正在使用的鐵路專線,可能會對臨近樓棟帶來不利影響。

4、小區東側、南側道路可能會給臨近樓棟帶來噪音、燈光、尾氣等影響。

5、小區東北角有垃圾中轉站,可能會給臨近樓棟帶來不利影響。

7、出賣人在制定銷售價格時,已充分考慮以上環境不利因素影響。

註:_________________上述提示內容系本公司根據20__年6月份所獲取的相關資料進行整理與概述,未必包含該區域所有信息亦不能作為銷售承諾。若資料有誤差或變更,恕不另行通知,亦不承擔任何責任。

(2)紅線內不利因素說明

1、本小區紅線內現規劃有以下公共配套設施,在符合國家標準的前提下,仍可能對相鄰的住宅產生影響。

2、小區南入口、北入口、東入口,可能對周邊住戶造成噪音、燈光、尾氣等影響。

3、1、2、3、5、20、21號樓設定商業,可能有噪音、燈光、排煙排氣等影響。

4、小區內規劃有景觀噴泉和健身器材,供業主觀賞和使用,請遵守安全提示。

5、小區內設有配套公建、配電設施,可能會給周邊樓棟帶來不利影響。

6、項目停車方式為地上車庫和地下停車場,地下停車場臨近樓棟有出入口,可能對停車周邊住戶產生噪音、尾氣及燈光的影響;

7、項目中除已經明確交付日期的住宅單位,其他部分的交付時間將結合項目整體開發計畫進展安排。

8、小區各樓棟分布有各種管道,均有可能造成不利影響。

9、出賣方在制定銷售價格時,已充分考慮以上不利因素的影響。

10、以上信息,基於經政府批准的規劃及設計方案;因規劃及設計方案調整而導致信息變化的,以最終政府批准的規劃及設計方案為準。

十四、本補充協定與《商品房買賣契約》的內容如有衝突,以本補充協定為準。

十五、《商品房買賣契約》及本補充協定之未盡事宜及履行過程中的變更,可經雙方協商後另行簽署補充協定。

十六、買受人應按本契約約定的付款方式和付款期限,將應付款項通過出賣人現場POS機刷卡或以現金方式支付於出賣人。

十七、買受人確認,出賣人在簽訂本契約及其相關補充條款、附屬檔案前,已就契約條款尤其是可能會免除或者限制出賣人責任的條款按照買受人的要求進行了提示和說明,買受人已充分理解並同意其全部內容。

十八、本補充協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。協定壹式貳份,雙方各執壹份,效力相同。本契約附屬檔案八共8頁。

出賣人(簽章):_________________買受人(簽章):_________________

年           月          日         年           月          日 

房屋買賣契約補充 篇6

甲方:_________________

乙方:_________________

雙方友好協商,一致達成如下合意:_________________

1、 甲方將阜陽北路__________號__________小區_____幢_____室房屋產權證過戶至乙方名下(廬陽房管局辦理房屋產權轉移手續前)乙方第一次支付甲方元,大寫:_________________人民幣。

2、 年月日前乙方第二次支付甲方購房款元,大寫元人民幣。

3、 年月日前乙方第三次支付甲方購房款元,大寫元人民幣。

4、 乙方逾期付款每日賠付甲方萬分之五違約金,乙方任何一次逾期付款甲方有權單方解除契約,甲方解除契約通知到達乙方時契約解除,乙方應當將阜陽北路__________號__________小區_____幢__________室房屋產權證重新過戶至甲方名下,期間產生的與過戶有關的所有費用由乙方承擔。甲方解除契約通知到達乙方時給予乙方7天的過戶辦理手續時間,乙方逾期過戶每日賠付甲方萬分之十的違約金。

5、 此協定一式兩份,甲乙各持一份與主契約具有同等效力,如與主契約條款有衝突時本協定優先於主契約。

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

房屋買賣契約補充 篇7

甲方:__________身份證:__________

乙方:__________身份證:__________

甲乙雙方協商一致,達成以下協定。

1、甲方欲將登記在其名下的房屋(___平米,位置___)轉讓給乙,_年_月_日前完成交房,並在_年_月_日前按照法律規定到房地產主管部門完成過戶登記。

2、乙方在_年_月_日前交付房屋價款,方式(匯款/現金)。

3、交易產生的稅款由_承擔,手續費由_承擔。

4、違約及救濟:

(1)乙方支付價款後,若甲方_年_月_日前未完成交房,需賠償乙方違約金_萬。

(2)若乙方_年_月_日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金_元不予退還。

(3)若因為甲方原因,在_年_月_日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金_元,並履行過戶登記義務。

本契約一式_份,甲乙各_份保管。

5、簽訂本契約意味著

(1)乙對房屋進行了細緻檢查並滿意

(2)出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。

(3)甲收取了乙的押金_元,見附屬檔案1(收條或匯款單複印件)

(4)附屬檔案2為雙方身份證複印件

(5)附屬檔案3為甲方房產證複印件

6、雙方約定的其他事項:

甲方:__________乙方:__________

日期:__________日期:__________

房屋買賣契約補充 篇8

委託人:

(系購房人)

通訊地址: ________________________________________________________

郵政編碼: ________________________________________________________

身份證件號碼(營業執照註冊號): ___________________________________

法定代表人: ____________________ 聯繫電話: _______________________

委託代理人: ____________________ 聯繫電話: _______________________

受託人:

(系房地產經紀機構)

通訊地址: _________________________________________________________

郵政編碼: ______________________ 聯繫電話: ________________________

營業執照註冊號: __________________________________________________

備案證明編號: ______________________________________________________

法定代表人: ____________________ 聯繫電話: _______________________

委託代理人: ____________________ 聯繫電話: _______________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他法律法規,委託人和受託人本著平等、自願、公平、誠實信用的原則,經協商一致,達成如下出售房屋委託協定:

第一條 委託事項

(一)委託人委託受託人購買位於北京市 區【縣】

的房屋,委託價格範圍為 。委託人對購買房屋的要求為:坐落地點:___,房屋面積_____;房屋建成年代______;質量要求_________;房屋的結構及戶型____;物業服務水平及物業費的範圍____;該房屋無債權、債務及使用權糾紛。

(二)委託人委託受託人提供下列第 項服務(可多選):

1.提供與購買房屋相關的法律法規、政策、市場行情諮詢。

2.尋找意向購買房屋。

3.對符合委託人需求信息且得到委託人基本認可的房屋進行產權調查和實地查驗。

4.協助並撮合委託人與出售人簽訂房屋買賣契約。

5.代辦稅費繳納事務。

6.代辦購房抵押貸款手續。

7.代辦房屋產權轉移登記及附屬設施過戶手續。

8.協助查驗並接收房屋、附屬設施及家具設備等。

9.其他(請註明)

第二條 委託期限及方式

本協定委託期限自 年 月 日至 年 月 日。此期間受託人為委託人的【 】獨家【 】非獨家委託服務提供者。

獨家委託服務:委託人僅委託受託人為其本次委託購買房屋的惟一受託人。

非獨家委託服務:委託人除可委託受託人為其本次委託購買該房屋的受託外,還可委託其他經紀機構或個人代為購買其他房屋。

第三條 佣金相關規定

(一) 受託人自引領委託人看房開始,直至委託人與售房人簽訂房屋買賣契約之前,不收取委託人任何費用;

(二) 委託人在同受託人提供的房屋出賣人簽訂房屋買賣契約時,按國家及行業相關規定及本協定約定向受託人支付相關費用,標準如下:

1.房價款的 %;

2.

(三) 。

第四條 各方責任

(一)委託人責任

1. 委託人應積極配合受託人開展正常的經紀活動;

2. 委託人向受託人提供所需購買房屋的需求信息,作為受託人提供經紀服務的依據;

3. 委託期限內或委託期滿六個月內,委託人不得與受託人介紹過的房屋出賣人自行成交;

4. 委託人不得將受託人提供的信息資料轉交他人;

5. 委託人如有代理人,則委託人及其代理人保證全面履行協定條款並配合受託人工作;

6. 委託人如為獨家委託的,委託人在本委託期限內不得委託其他房地產經紀機構或個人購買房屋;

(二)受託人責任

2.受託人不得故意隱瞞真實情況和故意提供虛假信息向委託人提供不符合出售條件的房源;

3.受託人應按與委託人約定的委託事項要求開展經紀活動,委託事項變化須經委託人書面同意;

4.受託人就房屋交易程式、成交價格、付款方式、房屋交付及產權登記等方面為委託人提供諮詢服務。

5. 受託人應及時向委託人通報有關委託事項的進展情況,接受委託人諮詢,解答相關問題;

6. 受託人尋找符合委託人需求的房屋,協助委託人與房屋出賣人達成交易並簽訂房屋買賣契約;

7. 協助交易雙方辦理相關房屋交易過戶手續、貸款手續及房屋交付手續;

8.除本協定約定的費用外不以任何方式或理由向委託人收取其他費用;

9.未經委託人同意不得將委託事項轉委託其它房地產經紀機構或個人;

第五條 出售房屋委託協定的違約責任

(一)委託人違約責任

1. 委託人故意提供虛假房屋需求信息的,受託人有權單方解除本協定。給受託人造成的損失,委託人應依法承擔賠償責任;

2. 委託人泄露由受託人提供的房屋出賣人的資料,給受託人造成損失的,委託人應按照 標準支付違約金,違約金不足以彌補委託人損失的,委託人有權要求補充賠償;

3. 委託人在委託期限內或委託期滿六個月內自行與房屋出賣人達成交易的,應按照本協定約定的標準向受託人支付佣金。但雙方在本協定第二條中約定為非獨家委託,並能證明該項交易與受託人的服務沒有直接因果關係的除外;

(二)受託人違約責任

1. 受託人違背執業保密義務,不當泄露委託人商業秘密或個人隱私,給委託人造成損害的,應按照 標準支付違約金,約定違約金不足以彌補委託人損失的,委託人有權要求補充賠償;

2. 受託人有隱瞞、虛構信息、違反政府規定或惡意串通等影響委託人利益的行為,委託人除有權解除本協定、要求退還已支付的相關款項外,委託人還應按照標準,要求受託人支付違約金;

3. 在委託代辦事項中,受託人因工作疏漏,遺失委託人的證件、檔案、資料、發票等,應給予相應經濟補償;

第六條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本協定的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起 日內向另一方當事人提供證明。

第七條 協定變更與解除

(一)協定變更

在本協定履行期間,任何一方要求變更本協定條款,應書面通知對方,並經雙方協商一致,可達成補充協定。補充協定為本協定的組成部分,與本協定具有同等效力。

(二)協定解除

經雙方協商一致,可解除本協定。

第八條 爭議處理

本協定在履行中如發生爭議,雙方應協商解決。協商不能解決的,雙方同意按以下第 種方式解決糾紛。

(一)提交北京仲裁委員會仲裁;

(二)任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第九條 本出售房屋委託協定及附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中委託人______份,受託人______份, ______份。

第十條 出售房屋委託協定的其他約定

【委託人】(簽章): 【受託人】(簽章):

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委託代理人】(簽章): 【委託代理人】(簽章):

【備案證明編號】:

【房地產經紀人員】:

【經紀資格證書編號】:

簽訂時間: 年 月 日

房屋買賣契約補充 篇9

出賣方:

住址:

買受方:

住址:

甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等相關法律、法規,在自願、公平和誠實信用的原則下,就轉讓事宜達成如下條款,雙方對協定條款的含義均已理解且無異議。

一、轉讓標的:

乙方購買甲方所有的位於廠房及土地使用權,土地轉讓面積以土地使用權證載明的面積為準,土地權屬證號為:廠房暫無產權證。。

二、轉讓範圍及價款:

1、轉讓上述土地使用權和所有廠房及配套基礎設施,包括但不限於道路、綠化、水電、管網,配套基礎設施詳見設施清單,轉讓標的質量以現狀為準。

2、土地使用權、廠房及廠房內裝飾等轉讓價格為:人民幣

三、付款方式:

1、乙方向甲方交付定金萬元整,於契約簽訂之日付款人民幣萬元整,另人民幣萬元整

於乙方進駐甲方工廠當日支付。之後若乙方反悔不願購買或因乙方無法立項、證照無法辦理或乙方自身的其他原因導致無法履行契約,則萬元定金不退,若甲方反悔不願轉讓或因甲方自身的其他原因導致無法履行契約,則雙倍退還定金。

2、餘款萬元,乙方於________年____月份付款人民幣,餘款人民幣萬元於________年____月____日前支付給甲方。

四、標的物交付:

1、乙方交清定金後,________年____月____日部分廠房交付給乙方裝修,甲方於年____月____日前正式將房屋交付於乙方,乙方進駐甲方廠房後暫時以租賃形式行使租賃權,可以對廠房內房屋進行裝修、加蓋,以乙方單位的名義行使正常經營的權利,但廠房,水電等所有物業均由乙方負責維修。

2、乙方在付清餘款人民幣萬元整之後,甲方於付清當日開始辦理財產轉移手續,包括但不限於土地使用權,房屋所有權的轉移手續。財產轉移手續以甲方單位股權轉讓的方式或者重新註冊成立一家新公司,以新公司的名義進行股權轉讓的方式將所有財產轉讓給乙方,以工商備案轉讓日期為準,該日期前的所有第三方債權債務均由甲方負責承擔,該日期之後的所有第三方債權債務均由乙方負責承擔,與甲方無關。對外公告期為。如上述兩種方式均不能辦理,甲方可以直接將土地廠房轉讓給乙方並辦理相應轉讓手續,具體方式雙方協商並另行簽訂契約。

五、甲乙雙方的權利義務:

1、甲方確認本協定所轉讓的土地使用權是其所有,除土地使用權的押貸款之外不存在查封、凍結、出租、為他人擔保等第三人主張權利等權利瑕疵如

有相應瑕疵,甲方應積極予以解決,否則,乙方有權要求解除契約,並要求甲方雙倍返還定金。

2、甲方應積極協助乙方辦理甲方廠內的房屋所有權證,為乙方提供甲方所現有的相應辦證資料,所有權證的所有人為甲方,辦理所有權證所有的費用由乙方承擔,待乙方付清所有轉讓款時,通過上述第四點第2條的方式辦理房產的過戶手續,過戶給乙方,廠房產權的轉讓稅費包括按照國家法律規定由甲方承擔的稅費均由乙方承擔。

3、甲乙雙方在辦理土地使用權轉讓手續中需要繳納稅費的,按照國家法律法規的規定,各自繳納應繳稅費。但如通過股權轉讓方式轉讓,需要對土地使用權進行兩次以上轉讓的,則甲方只承擔第一次轉讓中按照國家法律法規規定應當由甲方支付的稅費,其他稅費均由乙方承擔。

4、乙方保證其受讓土地及廠房用於正常生產經營,不得從事違法犯罪活動,否則造成的一切損失及後果由乙方自行承擔,與甲方無關。

5、雙方均同意口頭另行約定乙方提前進入甲方廠內進行生產經營的準備性工作,包括裝修,加蓋等,但在裝修加蓋的過程中由於乙方的原因造成的人身安全事故,以及給甲方及甲方職工造成的人身、財產損害,由乙方承擔全部責任,與甲方無關。

6、甲乙雙方均需保證提供給對方的所有資料均真實、完整、準確、合法。

六、違約責任

1、甲、乙雙方任何一方違約時,應向對方支付本協定約定的轉讓金額20%的違約金。

2、如因乙方原因無法履行契約或乙方至________年____月____日前不能付清款項

則甲方有權要求乙方承擔因土地廠房過戶所繳納的稅費,乙方所繳納的稅費由乙方自行承擔。同時乙方在甲方廠區內所加蓋房屋及裝修等歸甲方所有,甲方不承擔任何費用。

七、本協定約定的財產清單、營業執照,界限界址等作為本協定的附屬檔案,是本協定不可分割的組成部分。

八、本協定未盡事宜,甲、乙雙方可協商另行簽定補充協定,與本協定具有同等法律效力。

九、甲、乙雙方產生糾紛時應協商解決,協商不成時,任何一方可向____區人民提起訴訟。

十、本協定一式兩份,雙方各執一份,自甲、乙雙方簽字、蓋章之日生效。

甲方:乙方:

________年____月____日________年____月____日

房屋買賣契約補充 篇10

購貨單位:__________________(以下簡稱甲方)供貨單位:__________________(以下簡稱乙方)

第一條 其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等略

第二條 產品包裝規格及費用__________________

第三條 驗收方法____________________________

第四條 貨款及費用等付款及結算辦法______________________

第五條 交貨規定 1.交貨方式:____________ 2.交貨地點:____________ 3.交貨日期:____________ 4.運輸費:______________

第六條 經濟責任1.乙方應負的經濟責任(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期____日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之______計算向甲方償付逾期交貨的違約金。(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的______%的罰金。(3)產品包裝不符合本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值____%的罰金付給甲方。(4)產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之____的罰金。(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。2.甲方應負的經濟責任(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值X%的罰金。(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值____%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延____日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之____的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之______的罰金。(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之____計算付給乙方,作為延期罰金。(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第七條 產品價格如須調整,必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之____作為罰金付給甲方。

第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷契約,必須提出充分理由,經雙方協商提出註銷契約一方須向對方償付註銷契約部分總額____%的補償金。

第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前____天與甲方協商。

第十條 本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約,對方有權拒絕生產或收貨,並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。

第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行契約的理由。在取得有關機構證明後,本契約可以不履行或延期履行或部分履行,並全部或者部分免予承擔違約責任。

第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。

第十四條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。

第十五條 本契約一式______份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本____份。訂立契約人: 甲方:____________(蓋章) 乙方:________(蓋章)代理人:__________(蓋章) 代理人:______(蓋章)負責人:__________(蓋章) 負責人:______(蓋章)地址:________________ 地址:____________電話:________________ 電話:____________開戶銀行、帳號__________開戶銀行、帳號________________年____月____日

銷售契約圖文推薦

銷售契約銷售契約銷售契約銷售契約

房屋買賣契約補充 篇11

出賣人(甲方):

身份證號碼:

買受人(乙方):

身份證號碼:

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其位於的房屋(毛坯房,建築面積平方米,對應儲藏室建築面積平方米)以人民幣元(大寫:人民幣元)的價款出售給乙方。

二、乙方於年月日一次性向甲方支付房款人民幣元(大寫:人民幣元);甲方應當於收到房款當日將該交易房屋交付乙方。該交易房屋將來若有相關稅費等費用發生,契約雙方應按有關法律規定負擔。

三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方應在乙方支付房款時向乙方提供依法取得本房屋的相關證明資料等作為交易依據。待過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理該交易房屋產權手續。

四、本契約簽訂後,甲方對該房屋的所有權(占有、使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣等全部權利)轉讓給乙方。甲方應保證乙方對該交易房屋享有完全的居住權以及處分權等權利,並且不得就該房屋再與他人訂立協定、契約或作出其他任何方式的處分。

五、房屋買賣契約生效後,乙方享有因交易房屋而產生的一切權利。若遇政策性拆遷等,甲方應積極協助乙方辦理相關事宜,並不得向乙方主張任何費用損失。

六、違約責任

1.甲方應當於收到房款當日將交易房屋交付乙方,否則,每逾期1日按房價總額千分之一向乙方支付違約金。逾期超過叄個月,乙方有權解除本契約。

2.乙方全部或部分不能按本契約約定的付款日期履行的,按其欠款部分加付按每日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過三個月,甲方有權解除契約。解約時,甲方應將乙方已付房款扣除違約金後退還。

3.本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約,否則,應向對方支付違約金人民幣萬元。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

4.如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能出現問題,甲方應當通知乙方;如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

七、特別約定

本契約生效後,甲方不得以任何方式或理由主張契約無效,否則,甲方應返還乙方所支付的全部房款,並賠償乙方人民幣萬元。

八、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向買受人住所地的人民法院起訴。

九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

十、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方:

聯繫電話:

見證人:

見證人:

日乙方:

聯繫電話:

房屋買賣契約補充 篇12

賣方:(甲方) ,身份證號碼:

買方:(乙方) ,身份證號碼:

甲、乙雙方在平等、自願、協定一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房達成以下協定:

第一條,甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方以充分了解該房屋具體情況,並自願買受該房屋。該房屋具體情況如下:甲方所售房屋位於屋占地面積約為

第二條,房屋價格及其他費用:甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣 萬元整。

第三條,付款方式,簽訂契約之日一次性付清。

第四條,特別約定:

1、因乙方所購的房屋為農村集體土地上建築,該房屋買賣過程中,所發生的交易或過戶需要本村村民,委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善,若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。

2、如乙方所購房屋以後辦理房產證時,甲方應予以積極配合,相關費用由甲方自行負擔。

第五條。該房屋毀損,滅失的風險,自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條,今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地、土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。

第七條,本契約簽訂以後,房價漲落,買賣雙方不得反悔。

第八條,房屋老舊,日後翻蓋,需甲方積極配合乙方,辦理各種重建審批手續。

第九條,本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效:

甲方:(姓名) 乙方:(姓名)

甲方:(住址) 乙方:(住址)

甲方:(電話) 乙方:(電話)

簽訂日期: 年 月 日

房屋買賣契約補充 篇13

甲方:住址:身份證號碼:

乙方:住址:身份證號碼:

風險提示:合伙人資格審查合伙人的資格,是簽訂合夥協定最重要的方面。因合夥企業具有較強的人合性,所以合伙人一般都是彼此之間比較熟悉、信任的人。但理_的選擇合伙人不單純是熟悉、信任,還要看其有無一定的物質實力或軟實力。普通合夥企業的合伙人承擔的是無限連帶責任,一旦企業債務不能償還時,有實力償還的合伙人就有被強制償還企業全部債務的風險,如果其他合伙人沒有實力,不應由其承擔部分則很難追償。甲乙雙方經過平等協商,就雙方共同投資購買房產之相關事宜達成如下協定,以資信守:

一、房產信息甲乙雙方共同投資,購買一套位於______________________________________的商品房,建築面積_____________㎡,房產總價款________元人民幣。

二、出資金額、出資比例甲方出資__________元人民幣,占總價款的_________%。乙方出資__________元人民幣,占總價款的_________%。雙方出資應於開發商確定的商品房價款支付時匯入指定賬戶。因一方逾期未予支付造成違約的,應當承擔因此帶來的全部違約責任。

三、產權比例甲方享有共同所購房產_________%的產權;乙方享有共同所購房產_________%的產權。

四、物業考察、購買甲乙雙方共同對擬購房產進行實際考察、了解。

五、購置物業法律檔案簽署、款項支付、購房手續辦理及委託授權

1、甲方同意本房產產權登記在乙方名下,乙方在此鄭重承諾,本協定所指房產50%產權歸屬甲方所有,確認甲方產權地位;

2、產權證由甲方保管;

3、甲方委託乙方由乙方全權辦理購房定金、首付款及其他購房相關款項的支付、《購房契約》等法律檔案的簽署、房產交接、房屋所有權證辦理、水電煤氣有線電視開通等所有購置房產的相關手續。

六、購置物業稅費承擔購買房產及產權登記所支出的正常合理費用,如:公證費、交易稅費、產權登記費、律師費、維修基金、物業管理、水電、煤氣、有線電視、寬頻等;由甲乙雙方各自承擔50%。

七、房產管理與決策

1、鑒於該房產因首筆資金甲方多付,加之產權證實際登記在乙方名下。因此,甲乙雙方商定,為保障甲方的合法權利,甲方享有房產的實際運作和管理權,乙方有提出建議的權利,乙方對此表示認同;

2、乙方系已婚人士,本房產屬於乙方的_________%產權是否認定為夫妻共同財產由法律確定。但是,如乙方一旦婚姻破裂,乙方或乙方妻子均不可未經甲方書面同意而處理該房產;

3、本房產租賃事宜,乙方必需要徵得甲方簡訊或書面同意方可與承租人簽訂租賃協定,否則租賃協定無效,因此而造成的善意三人的損失由乙方全部承擔;

4、此房產轉讓由甲方決定,一旦乙方未經甲方決定同意,自行轉讓本房產,乙方應向甲方支付以下款項:

、依據購房產時間,每年按_________%的增值遞增計算房產價值,直至乙方轉讓本房產時間止,從而得出乙方轉讓房產時的總價值,最後由乙方在前述計價的基礎上支付甲方應享產權對應的款額;

、除上述項約定外,乙方還應向甲方支付_________萬違約金。

八、收益分配風險提示:利益分配和債務承擔

合伙人之間的權益的分配、責任劃分要明確。雖合夥企業對外承擔無限連帶責任,但內部合伙人之間還是要按份額分紅、承擔債務的。有些合夥企業對此沒有約定,從而導致在分紅或承擔債務時合伙人之間產生糾紛,給企業造成不必要的損害。

1、本房產系房產,出租後每月租金暫由甲乙雙方父母收取,甲方也隨時可以自行決定收回租金管理權,無論採取前述哪種租金管理方式,但每年年底甲乙雙方要進行一次核算,進行分配租金和書面確認租金金額;

2、該賬戶租金由甲乙雙方各享_________%;

3、甲方可以決定該賬戶資金如何使用;甲方也可以自行使用該賬戶資金但必須通報乙方;

4、甲方應為本房產租金建立賬冊,每半年通過書面或郵件向乙方通報房產收支情況;

5、乙方就房產租金可以向甲方提出要求使用,甲方視情況決定是否同意;6.甲方決定轉讓該房產時,所產生的高於購房時的利潤時由甲乙雙方平均分配,如虧損由甲乙雙方共同承擔。

九、優先購買權行使甲乙雙方任何一方均有優先購買權。

十、適用法律本協定適用中華人民共和國法律。

十一、協定變更或解除

1、甲乙雙方協商一致可變更或解除本協定;

2、符合本協定相關條款約定的,可以變更或解除本協定;

3、未經甲乙雙方協商一致,本協定不得變更或解除。

十二、爭議解決辦法凡涉及本協定的生效、履行、解釋等產生的爭議,先由甲乙雙方協商解決,如____日內協商無果,雙方均可提交_________仲裁委員會並按該會的仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決是終局、一次性的,甲乙雙方均應嚴格遵守和執行。

十三、違約責任風險提示:違約責任

因為合夥企業的人合性質,決定有關合夥企業的法律不可能對合伙人的違約責任規定的十分具體,所以建議各合伙人在協商合夥協定時,對合伙人的違約責任作出明確規定,以便一旦發生違約行為,可以比較方便地執行,要求違約者依協定承擔責任。甲乙雙方均應嚴格信守本協定,不得違約,如有違約,違約方應向守約方賠償因違約方違約而承受的一切經濟損失,同時另外向守約方支付賠償金_________萬元人民幣。

十四、未盡事宜本協定未盡事宜,由甲乙雙方另行協商,並簽署書面協定。

十五、其他約定

1、本協定所有內容乙方妻子表示確認,涉及相關約定時承諾遵守。

2、本協定正本一式_________份,甲、乙各執一份,證人保存_________份,具有同等法律效力。自甲乙雙方簽字確認之日起生效。

甲方:________年____月____日

乙方:________年____月____日

房屋買賣契約補充 篇14

出賣方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:_____

地址:__________

買受方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:_____

地址:__________

第一條 房屋的基本情況。

出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:

1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按_____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條 土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格。

按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條 付款方式。

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限。

出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。

第七條 買受方逾期付款的違約責任

買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。

1.終止契約,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。

房屋買賣契約範本

第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。

1.終止契約,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,契約繼續履行。

第九條 關於產權登記的約定。

在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付

款的_____%賠償買受方損失。

第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。

第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。

第十五條 本契約(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。

第十六條 本契約連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

出賣方(簽章):

出賣方代理人(簽章):

___年___月___日

買受方(簽章):

買受方代理人(簽章):

___年___月___日

房屋買賣契約補充 篇15

甲方:_______住址:_______身份證號:_______聯繫電話:_______

乙方:_______住址:_______身份證號:_______聯繫電話:_______

甲方和乙方於_______年_______月_______日採取按揭貸款方式購買商品住宅_______一套,建築面積_______平方米,總價款_______元(大寫金額)。現甲、乙雙方因情投意有意共同生活,為避免紛爭,愛情永固,雙方自願達成如下協定:

一、乙方出資_______元(大寫金額),一併作為該套房屋首付款。

二、房屋裝修費用_______元(大寫金額)由乙方負責,剩餘_______裝修費用由甲方負責。

三、房屋按揭月供款每月_______元,婚前由甲方負責;婚後共同生活由甲、乙共同承擔。

四、雙方領取結婚證時,該房產自動轉化為甲乙雙方的夫妻共同財產(或約定該房產由雙方按一定比例共同享有所有權,或約定仍作為甲方的婚前個人財產)。

五、若甲、乙雙方不幸分手,該套房產仍歸甲方所有,但甲方應將乙方已承擔的全部費用,包括首付款、裝修款償還給乙方(或按一定比例償還給乙方)。該房屋發生增值的,甲方應按照乙方實際投入的資金比例向乙方支付增值收益。

六、未經乙方書面同意,甲方在任何情況下不得將該套房屋以低於購置價的標準對外出售,否則甲方除應償還乙方的已付款項外,並應賠償因此給乙方造成的全部損失。

七、本協定一式兩份,甲乙各執一份,自雙方簽字之日起生效。

八、因履行此協定發生爭議,由協定簽訂地人民法院管轄。

甲方(簽名):_______ 簽約時間:_______年_______月_______日

乙方(簽名):_______ 簽約時間:_______年_______月_______日

房屋買賣契約補充 篇16

甲方:________________,_______年______月______日生,住___________________,身份證號:_____________。

乙方:________________,_______年______月______日生,住___________________,身份證號:_____________。

見證人:_________________________________

甲方與乙方對所購期房的善後事宜,經過充分的協商,根據權利和義務相一致的原則,達成如下協定:

一、雙方確認______年_____月_____日與_________公司簽訂的《_________》,是甲乙雙方與_________公司之間真實的意思表示;該《_________》約定雙方購買位於_________路_________弄_________家園_________號_________層_________室的商品住宅;該房為期房,_________公司承諾於______年_____月_____日前將該房屋交付於甲乙雙方。

二、雙方確認該房屋首付款總額為人民幣_________元(_________元),其中人民幣_________(_________元),系乙方______個人支付,餘額全部由甲方______個人支付;另為購此房,甲方______個人又向銀行貸款人民幣____________________(_________元),從______年_____月_____日起,該貸款系甲方_________個人逐月償還。

四、雙方商定,在該房屋的小產證辦在甲方_________一人名下且甲方______________正式從房地產管理部門拿到房地產證書之日,甲方_________將乙方_________個人支付的人民幣_______________(_________元)一次返還給_________。

五、以上協定雙方必須嚴格遵守,不得違反。

若一方違約,則應向守約方每日支付房屋總價款額千分之十的違約金。

六、本協定一式三份,甲乙雙方及見證律師各執一份;甲乙雙方及見證律師三方簽字後即生效。

甲方(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(簽字):_________

_________年____月____日

見證人(簽字):_______

_________年____月____日

房屋買賣契約補充 篇17

甲方(賣方)

乙方(買方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在市區路小區號樓單元室(建築面積120平方米,儲藏室40平方米,產權證號st)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫萬零千元整;即人民幣小寫元.

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金萬元整,即小寫元.

四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:),空調兩台(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(型號:),音響兩台(型號:),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

甲方(簽章):_________ 乙方(簽章)___________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_____________ 簽訂地點:_____________

房屋買賣契約補充 篇18

訂立契約雙方:_______________

出賣方:_______________ ,以下簡稱甲方;

購買方:_______________ ,以下簡稱乙方。

根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方購買甲方座落在_______________,建築面積為_____平方米。

第二條 上述房產的交易價格:_______________ 。

第三條 付款時間與辦法:_______________

1.乙方應於_____年_____月_____日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。

2.乙方面交給甲方現金__________元;其餘__________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。

第四條 甲方應於_____年_____月_____日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

第五條 稅費分擔

1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額的 %的交易費;承擔公證費、協定公證費。

2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額的 %的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其它稅費。

第六條 違約責任

1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款 %的違約金。

2.甲方必須按期將房產交付甲方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款 %的違約金。

第七條 本契約主體

1.甲方是 _____、_____、_____、_____,共_____人,委託代理人_______________即甲方代表人。

2.乙方是 單位,代表人是 。

第八條 本契約經國家公證機關 公證處公證。

第九條 本契約一式 份。甲方產權人各一份。乙方一份。 房產管理局、 公證處各一份。

甲方:_______________     乙方:_______________

代表:_______________ (簽名) 代表:_______________ (簽名)

地址:_______________地址:_______________

電話:_______________電話:_______________

房屋買賣契約補充 篇19

甲方(賣方):開發公司

乙方(賣方):開發公司法人(預售房產登記人)

丙方(買方):

丁方(擔保人):

經以上各方協商,就丙方購買甲方開發的房產(房產的具體情況:)達成如下協定:

一、甲方開發的上述房產已與乙方簽訂預售協定並在房管部門辦理登記。

二、甲乙雙方均同意以單價元/平方的價格將上述房產出售給丙方,房屋總售價元,以房管部門核准的房產面積結合單價計算的總價為準。

三、如該房產能直接在房管局更改契約則由甲方負責辦理房產及土地證;如不能直接更改契約則由乙方負責辦理房產及土地證的過戶手續。為確保丙方能夠購得上述房產,甲方及乙方均應與丙方就該處房產簽訂房屋買賣契約,同時甲方及乙方對兩份契約中的出售方互負連帶責任。

四、該房應於年月日前上房。

五、如非因丙方責任致使契約無法履行或不能如期上房或不能在上房後日內無法辦理房產及土地證,則丙方有權終止或解除契約,並有權要求甲方及乙方連帶償還丙方雙倍購房款。

六、丁方自願以其自有房產(房產具體情況、房產證號)作為對甲方及乙方履行交付房產的擔保,並應到房產及土地部門辦理抵押登記。丁方擔保範圍包括所有甲方及乙方應對丙方履行的全部義務。

七、丙方應支付的房款在丙方辦理完上述抵押登記後一次性交付給甲方或乙方。

本協定一式四份,各方各執一份,自各方簽字(章)起生效。

房屋買賣契約補充 篇20

賣方:________________(簡稱甲方) 身份證號碼:__________________

買方:________________(簡稱乙方) 身份證號碼:_________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行,達成如下協定:

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區_____________擁有的房產住宅,建築面積為_____平方米。(詳見房屋所有權證“_______________”號)。

第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。如有以上情況,乙方有權解除契約,甲方需按定金雙倍賠償乙方

第三條 上述房產的交易價格為總價:人民幣 ____________元整(__________________元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣______元整(__________________元整),作為購房定金。

第四條 付款時間與辦法:

甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在簽訂契約當日支付定金:人民元____________元(伍萬元整)給甲方,二期房款:______元(__________________元整)通過產權交易中心資金監管。支付時間為辦理產權過戶手續前。尾款貳萬元在甲方戶口遷出,物業等雜費結清後支付給甲方。

第四條 房屋交付

甲方應於收到乙方全額房款之日起30天內將交易的房產全部交付給乙方使用。該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費交至________年______月______日,取暖費交至________年______月______日。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。由於買受方原因,未能按期交付房屋的,按以下方式處理:該房屋毀損,滅失的風險由買方承擔。

第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由各自承擔。如因國家房產調控新政影響雙方交易,本協定作廢,雙方不算違約,甲方返還乙方定金。

第六條 違約責任

甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在3日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,購房定金不退。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起3日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款(不計利息)返還給乙方。甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超1個月時,乙方有權解除本契約。甲方向乙方支付該房屋總價款 5___%違約金乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期超過1個月時,甲方有權解除契約,乙方向甲方支付該房屋總價款的5___%違約金。

第七條本契約一式三 份。甲方一份,乙方一份,哈爾濱市房地產交易中心一份、

第八條本契約在履行時發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第九條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十條 雙方約定的其他事項:

甲方(公章):___________________________ 乙方(公章):_________________________________

法定代表人(簽字):___________________法定代表人(簽字):_________________________________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋買賣契約補充 篇21

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在——(建築面積平方米,購房編號:)房地產出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產總價款為人民幣大寫:元即人民幣小寫:元。

三、轉讓金全部款額分三次付清,乙方在簽訂本契約時,支付轉讓金:元,第二次支付時間為20xx年元月前支付:元。第三次支付時間為甲方將房屋產權變更在乙方名下,交產權證時付清餘款即元。

四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的購房手續。

五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。

六、甲方應在簽訂本契約的同時將該房產鑰匙交付乙方;乙方拿到鑰匙後即為該房產的所有人即承擔今後的一切費用(如:水電費、物業費、供暖費、等)。

九、本契約簽訂後,如一方反悔,該方應向對方支付一萬元的違約金。

七、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。如有變更需雙方協商解決。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

房屋買賣契約補充 篇22

賣方:_______________________

買方:_______________________

甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,甲方在上述土地上建設的商品房項目名稱為_____________,座落_______________________,項目總平面見附屬檔案1。

甲乙雙方經協商一致,就上述項目之商品房買賣,訂立本契約。

第一條標的

第1款乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋該房屋使用功能為_________。

該房屋主體建築總層數_______層,其中_________米以下_______層,_________米以上_______層屬框架框架/框剪/磚混)結構,層高_________米。

該房屋建築面積_________平方米,其中套內建築面積_________平方米,公用分攤面積_________平方米。

計入上述共有公用分攤面積的共有部位詳見附屬檔案2雖未計入上述共有公用分攤面積但歸全體業主共有公用的房屋和建築部位詳見附屬檔案3。

第二條價格

第1款乙方購買該房屋以建築面積計算,單價為________元/平方米,房款合計_____________元整,幣種為人民幣。

第2款乙方除上述房款外,對取得附屬檔案3所列項目的共有權不再另行支付價款。

第三條定金及其處理辦法

第1款乙方應於______年_____月_____日前向甲方支付定金,幣種為人民幣。

第2款甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:

1.在乙方履行附屬檔案7最後一次付款時,充抵房款。

2.在空白時,甲方一次性返還乙方。

第四條付款方式及時間

第1款乙方按照本契約附屬檔案7載明的付款方式和時間向甲方支付房款。

第2款如乙方違反本契約附屬檔案7的約定,乙方承擔下列第_________種違約責任但甲方解除本契約的除外:

1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。

2.按照每萬分之五計算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。

第3款經甲方催告後30天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款式50%的,甲方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:

1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方,定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。

經甲方催告後30天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款20%的,甲方有權要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:

1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方,定金不返還乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。

甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:

1.就付款方式的期限以及遲延付款所應承擔的責任須明確約定,以防產生糾紛無約可依。

2.如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批准時的解決辦法和處理方式。

第五條預售款的專用

第1款該房屋竣工前,《_________》商品房的預售款套用於有關該房屋的工程建設,由開戶銀行監管。

第2款甲方如將該預售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務能力乙方有權中止履行本契約,甲方在30天內不提供相應擔保的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:

1.甲方應於本契約解除後15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方並按總房款的3%向乙方支付賠償金。

第六條房屋交付時間

第1款甲方應於_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。

第2款甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔下列第_________種違約責任但乙方解除本契外:

1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。

2.按照每天萬分之五計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。

3.__________________________________________________________________。

第3款甲方逾期交付該房屋,經乙方催告後30天內仍未履行的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:

1.甲方應於本契約解除後15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款3%向乙方支付賠償金。

第七條公共配套設施的交付時間

第1款甲方應按附屬檔案4載明的時間將與該房屋正常使用直接關聯的公共配配套設施交付使用。

第2款如甲方逾期交付上述公共配套設施的,甲方承擔下列第_________種違約責任但乙方解除本契約的除外:

1.按照每天萬分之二計算,向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。

賣方:_______________________買方:_______________________甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______

第3款甲方未按前款約定的時間交附屬檔案4中第1-6項公共配套設施,經乙方催告後30天內甲方仍未履行的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:注意:明確註明,如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統等。

1.甲方應於本契約解除後15天內,將已將房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款的3%向乙方支付賠償金。

第八條房屋交付標準

第1款甲方應按第一條約定的標準交付該房屋。

第2款第一條約定的該房屋建築面積為甲方預測,如與實際交付的面積有誤差,按照下列第_________種方式處理:

1.按規定的處理辦法執行。

2.按規定的處理辦法執行。

第3款甲方交付該房屋與第一條約定標準不符合的,甲方承擔下列第_________種違約責任,但本條前款和第4、5款另有約定除外乙方也可以解除本契約:

1.單價降低每平方米_________元,並一交付該房屋後30天內與乙方結算。

第4款甲方交付該房屋的公共配套設施低於附屬檔案4約定標準的,甲方承擔下列第_________種違約責任甲方低於附屬檔案4約定標準交付附屬檔案4中第_________項公共配套設施的,乙方也可以解除本契約:

1.單價降低每平方米_________元,並於交付後30天內與乙方結算。

2.採取補救措施使其達到附屬檔案4約定標準。

第5款甲方交付該房屋的裝修及設備低於附屬檔案6約定標準的,甲方承擔上列第_________種違約責任:

1.按有關裝飾裝修及設備的重置價差價雙倍賠償乙方。

2.在_________天內採取補救措施使其達到附屬檔案6約定標準。

第6款乙方依本條上述約定解除本契約時,按下列第_________種方式處理:

1.甲方應於本契約解除後15天內,將已收房款及雙倍定金返還乙方,並按總房款的3%向乙方支付賠償金。

第九條工程質量驗收

第1款甲方取得有關工程驗收合格證明檔案後,方可將該房屋交付乙方使用。

第2款該房屋交付後,如有關建設工程質量監督機構責令停止使用的,甲方承擔下列第_________種責任:

1.視同甲方自始未交付該房屋,並賠償乙方因此蒙受的一切損失。

第十條房屋交接手續

第1款甲方交付該房屋時,應書面通知乙方乙方應在書面通知送達之日起30天內對該房屋進行驗收並與甲方辦理交接手續。甲乙雙方交接鑰匙,簽署房屋交接單,即為交付。

第2款若乙方在上述書面通知送達之日起30天內未對該房屋進行驗收的,按下列第_________種方式處理:

1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。

第十一條質量保證書和使用說明書

甲方交付該房屋時,應當按規定向乙方提供由《質量保證書》和《使用說明書》。

第十二條房屋保修

第1款保修期按附屬檔案8的約定執行,但約定的保修期不得短於國家規定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計算。

第2款該房屋在保修期內因質量問題造成乙方經濟損失的,甲方按下列第_________種約定賠償乙方:

1.乙方實際損失。

第3款該房屋在保修期內發生重大質量問題,嚴重影響正常使用的,經有關部門認定系甲方責任的,乙方有權解除本契約。

第十三條物業管理

本契約簽訂前,甲方就該房屋所在商品房項目的物業管理已與_________簽訂《前期物業服務契約》,並已制定《業主臨時公約》。乙方承諾,自願遵守該《前期物業服務契約》和《業主臨時公約》,並按其規定行使權利、履行義務。

本契約簽訂後,業主委員會簽訂的《物業服務契約》和業主大會制定的《業主公約》依法生效的,乙方按有關物業管理的規定行使權利、履行義務。

上述《前期物業服務契約》的主要內容和《業主臨時公約》詳見附屬檔案9。

第十四條權利瑕疵擔保

第1款下述第三人對該房屋享有下列第_________項權利甲方保證,該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方:

1._________的抵押權。

2.承租人:_________的權利。

第2款甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權利:

1.甲方應於本契約生效後_________天內取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權的書面保證,並於辦理該房屋產權交易過戶手續前消滅該抵押權。否則乙方有權立即解除本契約,並要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。

2.甲方應於本契約生效後_________天內徵得上述第三人同意,從_________時起將甲方的有關租賃契約權利義務轉讓給乙方並對預收租金按實與乙方結算。

第十五條產權轉移手續

第1款該房屋交付後90天內,甲乙雙方應按有關規定準備完備的資料,協助對方輸該房屋產權交易過戶及申領有關權證手續。

第2款附屬檔案3所列房屋和建築部位符合獨立登記所有權條件的,自甲方向業主或物業管理企業正式移交之日起_________日內,甲方與業主應按有關規定準備完備的資料,協助對方辦理該房屋和建築部位的產權交易及申領權證手續。

第3款如違反前1、2條款約定,剛不協助方向對方承擔下列第_________種違約責任:

1.按每天_________元計處,不協助方向對方支付逾期期間的違約金。

共3頁:

賣方:_______________________買方:_______________________甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______

第十六條通訊

一方向對方傳送的有關本契約的通訊,以本契約載明的通訊地址為送達目的地。若需變更通訊地址,應當及時通知對方否則,造成有關通訊不能送達或送達不到的,在一定合理期限後即視為送達。

第十七條期間

本契約關於期間的約定適用《中華人民共和國民法典》關於期間的規定。

第十八條生效條件

甲乙雙方約定,本契約在_________辦理登記手續後生效。

第十九條爭議解決方式

因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉讓及終止等發生爭議的,甲乙雙方應協商解決協商不成的,按下列第____種方式解決

1.人民法院提起訴訟

2.向南京仲裁委員會申請仲裁

3.向_________仲裁委員會申請仲裁。

第二十條附屬檔案及空格部分填寫內容的效力

本契約未盡事宜,甲乙雙方可簽訂作為附屬檔案10的補充協定。本契約的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,本契約及其附屬檔案內空格部分填寫的內容與鉛印部分具有同等法律效力。

第二十一條文字

甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本若其他文字文本與漢語文本有衝突,以漢語文本為準。

第二十二條契約文本及留存

本契約一式_______份正本二份,甲乙雙方各執一份副本_______份,甲方_______份,乙方_______份,_________房地產市場管理處一份。

甲方:_______________乙方:______________

委託代理人:_________委託代理人:________

_________年_______月_______日_________年_______月______日

房屋買賣契約補充 篇23

房屋買賣契約民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。被抗訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。負責人:_________________某某,經理。

抗訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。事實和理由:抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。

本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致某某市中級人民法院抗訴人:_________________

某某建設集團有限公司20_____ 年_____月_______日

房屋買賣契約補充 篇24

解除房屋買賣契約

甲方:______________房地產開發公司

乙方:______________

甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣契約的相關事宜達成如下協定:_________________

一、乙方將_____________年__________月__________日購買的_____________房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、__________銀行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的首付款__________萬元退還給乙方,將購房貸款__________萬元退還給__________銀行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:_________________違約方需支付違約金__________元。

六、本契約正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。

七、本契約雙方簽字後生效,之前雙方簽訂的房屋買賣契約自本契約的生效而自行失效。

八、本契約解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章乙方簽字:_________________負責人簽字:_________________乙方身份證號碼:___________

______年___月___日

房屋買賣契約補充 篇25

商標權轉讓方:商標權受讓方:

甲、乙雙方經協商一致,對商標權的轉讓達成如下協定:

一、轉讓的商標名稱:

二、商標圖樣

三、商標註冊號:

四、該商標下次應續展的時間:

五、該商標取得註冊所包括的商品或服務的類別及商品或服務的具體名稱:

1、核定使用商品類別:第類。

2、具體商品名稱:

六、商標權轉讓方保證是上述商標的註冊所有人。

七、商標權轉讓後,受讓方的許可權:1.可以使用該商標的商品種類2.可以使用該商標的地域範圍:八、商標權轉讓的性質:永久性的商標權轉讓。

九、商標權轉讓的時間:辦妥商標轉讓變更註冊手續後,該商標權正式轉歸受讓方。

十、商標轉讓契約生效後的變更手續:由甲方在商標權轉讓契約生效後,辦理變更註冊人的手續,變更註冊人所需費用由方承擔。

十一、商品質量的保證:商標權轉讓方要求受讓方保證該商標所標示的產品配方不低於轉讓方原有水平,轉讓方在本契約簽訂時應向受讓方提供商品的樣品,提供生產該類商品的技術指導或技術訣竅還應提供配方說明書、配料表、投料時間表,購買原輔料的客戶名單。

十二、雙方均承擔保守對方生產經營情況秘密的義務雙方在契約期內及契約期後,不得泄露雙方提供的相關技術秘密與商業秘密。

十三、轉讓方應保證被轉讓的商標為有效商標,並保證沒有第三方擁有該商標所有權。

十四、商標權轉讓的轉讓費與付款方式:

1.轉讓費共萬元

2.付款方式、時間:乙方於本契約簽訂時一次性支付。

十五、轉讓方保證在契約有效期內,不在該商標的註冊有效地域內經營帶有相同或相似商標的商品,也不得從事其他與該商品的產、銷相競爭的活動。

十六、雙方的違約責任:

1.轉讓方在本契約生效後,違反契約約定,仍在生產的商品上繼續使用本商標,除應停止使用本商標外,還應按契約總金額的%支付違約金,承擔賠償責任

2.受讓方在契約約定的時間內,未交付商標轉讓費用,轉讓方有權拒絕交付商標的所有權,並可以通知受讓方解除契約,應按本契約總金額的%支付違約金,同時歸還商標權。

十七、契約糾紛的解決方式:本契約如發生爭議,雙方友好協商解決,協商不成,提交北京仲裁委員會裁決。

十八、本契約自簽訂之日起生效。一式三份。但如果轉讓註冊商標申請未經商標局核准的,本契約自然失效責任由雙方自負。契約簽訂地點:

轉讓方:受讓方:身份證地址:身份證地址:身份證號碼:身份證號碼:電話:電話:簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日

房屋買賣契約補充 篇26

賣方:__姓名:_國籍:__:___地址:___郵政編碼:___聯繫電話:___委託代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___

買方:__姓名:_國籍:__:___地址:___郵政編碼:___聯繫電話:___委託代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋坐落於__位於第___層,共___,房屋結構為__,建築面積_____平方米,房屋用途為___該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二為__。

第二條房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的__%時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的__%時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方,並按__利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3._______________________________。

第三條土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____該房屋買賣後,按照有關規定,乙方補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。

按計算,該房屋售價為每平方米_____元,總金額為___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條付款方式。

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。

1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3._______________________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。