繃縫機買賣契約 篇1
契約訂立雙方：________________
購貨單位：(以下簡稱甲方)
供貨單位：(以下簡稱乙方)
第一條其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等。
第二條產品包裝規格及費用_____
第三條驗收方法____
第四條貨款及費用等付款及結算辦法_____
第五條交貨規定
1.交貨方式：____________________
2.交貨地點：____________________
3.交貨日期：____________________
4.運輸費：
第六條經濟責任
1.乙方應負的經濟責任
(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由於退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。
(3)產品包裝不符合本契約規定時，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符契約規定包裝價值__%的罰金付給甲方。
(4)產品交貨時間不符契約規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。
2.甲方應負的經濟責任
(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值__%的罰金。
(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值__%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按契約規定收貨。
(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。
(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方，作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之__作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷契約，必須提出充分理由，經雙方協商提出註銷契約一方須向對方償付註銷契約部分總額__%的補償金。
第九條如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前__天與甲方協商。
第十條本契約所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約，對方有權拒絕生產或收貨，並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本契約時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行契約的理由。在取得有關機構證明後，本契約可以不履行或延期履行或部分履行，並全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條本契約在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：
1、提交__________仲裁委員會〔仲裁委員會〕仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十三條本契約(二手工程機械買賣契約)自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本契約規定將貨款結算以後作廢。
第十四條本契約(二手工程機械買賣契約)在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附於本契約之內，所有附則在法律上均與本契約有同等效力。
第十五條本契約(二手工程機械買賣契約)一式___份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本__份。
訂立二手工程機械買賣契約人：________________
甲方：____________________(蓋章)乙方：____________________(蓋章)
代理人：___________________(蓋章)代理人：___________________(蓋章)
負責人：___________________(蓋章)負責人：___________________(蓋章)
地址：____________________地址：____________________
電話：____________________電話：____________________
繃縫機買賣契約 篇2
甲方；王日紅
已方：唐延正
甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
1、甲方自願將坐落在汗巴嶺村興林路七巷1——9號（建築面積壹佰伍拾壹平方米，二層，雜房面積約貳拾平方米）房地產出賣給乙方（集體土地、建設用地使用證（94）第01033號，建設用地規劃許可證（95）003號建設工程規劃許可證（95）13號）。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣貳拾萬元整（200000.00元）。付款方式，雙方簽定契約時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法，權屬清楚，有合法的土地使用權，該房屋未辦房產證手續，如乙方要辦理手續，新產生的有關稅費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過戶手續。
4、甲方應在20xx年12月30日前將房產交付乙方，屆時該房產應無任何爭議，交付該房時，甲方不得損壞該房屋的.結構。
5、契約簽定後，如一方違反本契約條款，應向對方支付陸萬元違約金。
6、本房屋買賣契約書一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字：乙方簽字：
執筆人：在場人：
繃縫機買賣契約 篇3
原告： 男，漢族，現年 歲，身份證號碼 現住徐州市雲龍區
原告電話：
訴訟代理人：
訴訟代理人電話：
第一被告： ，男，漢族，現年 歲，身份證號：### 現住徐州市銅山區 聯繫電話：
第二被告
第三被告
訴訟請求：
1、原告請求依法判令被告給付原告貨款 元
2、請求判令被告支付逾期付款違約金 元
3、本案訴訟費用及其費用由被告負擔。
事實與理由：
原告和被告於20xx年12月15日簽訂了五金配件購銷契約，後又於20xx年2月18日簽訂了產品購銷契約(各種燈具)。雙方在每份契約中都約定了燈具的數量、單價、契約履行方式及貨款支付方式和期限，同時還約定了違約金。契約簽訂後，原告嚴格依據契約向被告履行了供貨安裝義務，契約履行完畢後，經雙方結算，五金配件實際總貨款是13838，契約簽訂時預付19620元，仍下欠1218元。產品購銷契約實際總價款為117184.2元，預付貨款12000元，契約履行過程中支付貨款56200元，現下欠48984.2元。即兩份契約總價款為224022.2，被告總計給原告支付了87820元，下欠136202。自雙方結算後，原告又多次要求被告按契約約定立即支付貨款，被告推脫不予支付，事實上已經構成違約，依契約約定被告應當承擔違約責任，按契約總價款的30﹪向原告支付違約金67206.6元。
綜上所述，原、被告簽訂的《購銷契約》是雙方真實意思表達，合法有效。被告拖欠原告貨款總計 元，事實清楚,證據充分,雙方的債權債務關係清楚，合法有效，應受法律的保護。《契約法》第六十條規定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務。”以及《契約法》第一百一十四條第一款規定：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。”被告拖欠貨款不還的行為是嚴重的.違約行為，損害了原告的合法權益，應承擔違約責任。被告應向原告支付逾期付款及違約金總計 元。原告為了維護自身的合法權益，實屬無奈，特依法向人民法院提起訴訟，懇請貴院依法判令被告給付原告拖欠的貨款及違約金，支持原告的訴訟請求。
此致
徐州市人民法院
附：
1、本訴狀副本 1 份
2、《買賣契約》複印件 份
3、收貨單複印件 份
起訴人：電話： 年 月 日