買賣契約 篇1
賣方(以下簡稱甲方):___________________
地址:___________________________________
法定代表人:____________________________
買方(以下簡稱乙方):___________________
地址:___________________________________
法定代表人:____________________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買____________達成如下協定。
第一條本契約的標的物為___________________________________________
第二條甲方同意受讓本契約交易標的物的成交價款為人民幣_____________________元(小寫:_______萬元)整。
第三條交付期限
甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該__________________交付給乙方。
第四條該契約生效後,甲乙雙方應備齊有關資料共同向行政主管機關申請辦理轉移登記,完成交易標的物的產權轉移登記手續。
第五條在登記主管機關核准轉移登記申請以前,有關交易標的物的產權瑕所引起的風險、責任仍由甲方承擔;自行政機關機關核准轉移登記申請後,有關交易標的物的一切風險和責任由乙方承擔。
第六條自行政機關核准轉移登記申請之日起____個工作日內,甲方將交易標的物按現狀移交給乙方。
第七條該契約的生效條件
如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方債款,則該買賣契約生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方債款,則該買賣契約不生效。
第八條本契約一式_____份,甲方、乙方各_____份,其餘由雙方持送有關部門。
甲方:_____________________乙方:_____________________
法定代表人:______________法定代表人:______________
簽訂日期:_____________________
簽訂地點:_____________________
買賣契約 篇2
紗線銷售契約
供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
簽訂地點:
簽訂時間:20xx年月 日
甲乙雙方在自願、平等、互惠的基礎上達成如下協定,簽訂本契約,以備雙方共同信守。
第一條 商品內容及價格
1. 商品的名稱、貨號、單位、數量、價格、金額等詳見《購紗明細表》
2. 以上商品價格為含增值稅的價格。
第二條 生產條款
1. 甲方根據乙方所提供的紗線質量要求進行生產,如乙方沒有特殊要求,甲方將按照本公司生產工廠所執行的標準進行生產。
2. 溢短要求:簽訂契約的溢短裝範圍按±3%執行,甲方須按乙方購紗明細安排生產,甲方供紗溢短數量在乙方購紗數量溢短要求範圍內的,乙方必須按契約價格全額購買;溢紗超出要求的部分,乙方有權拒收;短紗超出要求的部分,乙方如需補紡,甲方應從速安排,補紡紗價格按原紡紗批量價格執行且必須保證大貨交期,如不能保證大貨交期責任由甲方承擔。
3. 由於紗線質量(異色毛、薄厚檔、搓板紗、批差等),造成紗線短缺,甲方必 須及時給乙方補紡,如影響了乙方的大貨交期,責任由甲方承擔。甲方對問題紗的鑑定和處理辦法,要在接到乙方通知後的在7個工作日之內及時給予答覆,否則造成交期延誤等責任由甲方承擔。
第三條、質量標準
1. 甲方保證所提供貨物是符合相關的國家行業標準。
2. 原料要求:平均長度≧mm,細度≦ um,短絨率≦ mm( %)含絨詳見加工指示。
3. 檢測要求: 色牢度中淺色4級以上(使用脫色絨的顏色色牢度3級以上),深色3級以上(即皂洗、乾洗摩擦、日曬、汗漬等牢度)染料不可有偶氮。抗起球≥3.5級以上
第四條、包裝要求及費用
甲方負責對商品進行包裝,標註顏色和批號,包裝費用由甲方承擔。
第五條交貨期限
1.20xx年月 日之前發貨.
2.交貨確認以雙方相關人員簽字的書面依據為準。
第六條運輸條款
交貨到 方指定的 ,運輸費用由 承擔。
第七條 結算條款
雙方簽訂契約以後,乙方支付契約金額的. %,當作預付款,甲方在原定交期內準備好貨物,乙方檢驗合格後,於 年 月 日向甲方付清全部餘款。
第八條 索賠和仲裁條款
因乙方沒有按時支付貨款,延誤交貨,損失及相關費用由乙方自己承擔。因甲方提供貨物不符合前面質量要求,給乙方造成經濟損失,根據實際損失情況,雙方協商解決。如果雙方履行契約時發生糾紛,如是契約內規定條款,雙方應嚴格執行。若是契約內未明確的條款,雙方應本著互相諒解的原則及時協商解決,協商不成時以書面形式向契約簽署地仲裁委員會申請仲裁。
第九條 其他
1. 本契約自雙方簽字之日起生效。契約執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。
2. 甲乙任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,並容許延期履行,部分履行或者不履行契約,並免予承擔違約責任。
3. 本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份。
4. 甲乙雙方簽訂的《購紗明細表》作為本契約的分契約,分契約及變更協定經雙方負責人或授權代表人簽字後與本契約具有同等法律效力。
甲方:
代表:
日期:乙方: 代表: 日期:
買賣契約 篇3
農產品購銷契約
甲方(需方):_______
乙方(供方):____________
鑒於:
1、甲方系依法成立的農產品加工企業,因公司經營發展需要購買農產品進行深加工。
2、乙方系合法的民事主體,具體簽訂和履行本契約的能力。
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規、規章的規定,在平等、自願、誠信互利的基礎上,就乙方向甲方供應農產品事宜協商一致,達成如下契約條款,以供雙方嚴格遵守。
第二條質量標準
乙方向甲方供應的產品質量必須符合國家標準以及甲方要求。
第三條包裝標準、包裝物的供應和回收及費用負擔
1、乙方應根據本契約約定的購銷產品的特性、運輸方式、運輸里程等因素科學、合理的確定包裝方式,應確保運輸機儲存過程中產品品質不會降低。
2、購銷產品包裝物購置、人工等費用由乙方承擔。
第五條交貨方式、時間及地點
1、本契約約定的交貨方式為分批次交貨,每批次交貨數量由甲方根據生產經營實際需求確定後提前三日通知乙方。
2、乙方應確保其按照甲方的各批次供貨需求交付的標的物是當日從種植地上採摘,當日運送至交貨地點。
3、交貨地點為甲方生產車間或倉庫所在地。
第六條運輸方式和運輸費用負擔
1、本契約約定的購銷產品採用汽車運輸,運輸車輛需全程行走高速公路,以確保送貨的及時性。
2、本契約約定的購銷產品運輸、裝卸費用完全由乙方承擔。
第七條檢驗標準、方法、地點及期限
1、在產品交貨地點雙方按約定的質量標準進行檢驗。
2、乙方應在發貨前告知甲方當批次發貨數量、預計抵達時間、運輸車輛車牌號及駕駛人員、交貨人員姓名及電話。若乙方未另行指派交貨人員前往交貨地點與甲方指定的收貨人員進行交貨驗收的,視為乙方委託了運輸車輛駕駛人員作為其指定的交貨人員,由此產生的一切法律後果由乙方承擔。
3、乙方應在產品到達交貨地點當天進行驗收,逾期不驗收的視為產品檢驗合格。
4、經甲方檢驗不符契約定的質量標準和數量要求的,甲方有權拒絕接收,由此產生的費用及損失費由乙方承擔。
5、甲乙雙方對購銷產品的驗收應採用書面形式記錄驗收結果,並由甲乙雙方指定的交貨人員和收貨人員簽字確認。
第八條貨款結算方式、支付時間
1、乙方按批次供貨給甲方,雙方在交貨地點對當批次供貨數量和貨款進行結算確認。
2、本契約約定的貨款實行分批次支付,甲方根據各批次結算金額及時將各批次的貨款匯付至乙方指定賬戶。
3、乙方委託甲方根據雙方確認的結算金額按批次開具正式發票。
第九條違約責任
1、乙方未按照契約約定按時履行交貨義務的,應按契約價款總額的10%/次向甲方支付違約金,逾期超過18小時或累計逾期三次及以上的,甲方有權解除本契約並要求乙方賠償損失。
2、乙方未按照契約約定及甲方通知的各批次供貨數量進行供貨的,應按契約價款總額的_______%/次向甲方支付違約金並賠償甲方的損失。
3、乙方交付的產品經甲方檢測發現不符合國家規定的農產品安全和品質標準的,應按契約價款總額的_______%/次向甲方支付違約金,累計出現三次及以上的甲方有權解除本契約並要求乙方賠償損失。
第十條契約終止
1、本契約約定的供貨期限屆滿後,未經甲方書面同意,乙方不得擅自發貨,否則,甲方有權拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔。
2、本契約約定的義務履行完畢後契約終止。
第十一條契約爭議的解決方式
1、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
2、本契約自甲乙雙方簽署後生效。
甲方:________
乙方:________
簽訂日期:______年_______月___日
買賣契約 篇4
契約編號:_________
出賣人:______ 簽訂地點:_________
買受人:______ 簽訂時間:__年__月__日
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
第二條 質量標準:____________________________________________________
第三條 包裝標準、包裝物的供應和回收及費用負擔:_____________________________________________________________________
第四條 合理損耗標準及計算方法:_____________________________________________
第五條 標的物的.所有權自______時起轉移,但買受人未履行支付款價義務的,標的物屬於_______所有。
第六條 交(提)貨方式和地點:______________________________________________
第七條 運輸方式及到達站(港)和運輸費用負擔:______________________________________________________________________
第八條 檢驗標準、方法、地點及期限:___________________________________________________________________________
第九條 檢疫單位、方法、地點、標準及費用負擔:______________________________________________________________________
第十條 結算方式、時間及地點:______________________________________________________________________________
第十一條 擔保方式(也可另立擔保契約):_________________________________________
第十二條 本契約解除的條件:_______________________________________________
第十三條 違約責任:___________________________________________________________________________________
第十四條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十五條 本契約自________生效。
買賣契約 篇5
甲方:阿克蘇順鑫牧業有限公司
乙方:新疆維吾爾自治區高檢駐拜城縣賽里木鎮 村工作組
為使拜城縣賽里木鎮村畜牧業發展,農民的經濟收入提高,經甲乙雙方協商,現就引進種羊相關事項簽訂如下協定:
一、甲方為乙方需要,在甘肅省古浪縣為乙方引進配種公羊只,懷胎母羊只。
二、在購買過程中一切費用由乙方負責(其中:運費19000元車、檢疫費2200元車、裝車費700元車、用工費1000元車)購母羊1370元只,種羊2350元只,以上總計費用元(大寫:元)。
三、付款方式:甲方運到乙方指定地點後乙方付清全部費用。
四、甲、乙雙方不得違約,若一方違約,應承擔全部經濟損失,由甲方所在法院機關制裁,此協定一式兩份,甲、乙雙方各一份,雙方簽字後生效。其它未盡事宜雙方協商解決。
甲方:阿克蘇順鑫牧業有限公司乙 方:新疆維吾爾自治區高檢駐 拜城縣賽里木鎮七村工作組
代表人(簽字): 代表人(簽字):
開戶行:拜城縣農村信用合作聯社營業部
賬戶:
年 月 日
買賣契約 篇6
賣方: (以下簡稱甲方)
買方: (以下簡稱乙方)
一、 為屋基買賣有關事宜,經雙方協商,簽訂契約如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:
1、房屋狀況:屋基坐落:為南至 ;西至;北至;
2、該房屋的土地使用權取得方式:“√”出讓,劃撥
3、屋基正屋13米長9米寬,屋基後出入2米,大門出入5.5米按照通山縣開發區吳英的安置房地基的一切手續給乙方。
二、甲方雙方商定成交價格為人民幣元,(大寫: 元整)付款方式為二次付清,契約簽訂當日付款: 元(大寫: 元整)第二次餘款到屋基一層完工後全部付清
三、出賣的屋基如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。如屋基因國家及通山縣人民政府再收屋基稅費等事項,一切由甲方承擔。
四、本契約經雙方簽章並經通山縣房地產交易管理所審查鑑定後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方雙倍返還對方雙倍損失。
五、經雙方同意後到公證處公證。地基產權全部歸買方所有。( )
賣方:買方:
身份證號碼:身份證號碼:
公證處:
年 月 日
買賣契約 篇7
立房地產買賣契約人
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條 乙方受讓甲方擁有的房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一) 房地產座落在上海市 【區】【縣】 【路】 【弄】【新村】 【支弄】號 室(部位:);房地產權證號為: ;房屋類型: ;結構: 。
(二)房屋建築面積 平方米,該房屋占用範圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】 平方米。
(三)房屋平面圖和房地產四至範圍見附屬檔案一。
(四)該房屋占用範圍內的土地所有權為【國有】【集體所有】;國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。
(五)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況見附屬檔案二。
(六)甲方轉讓房地產的相關關係(包括抵押、相鄰、租賃等其他關係)見附屬檔案五。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為人民幣計元,(大寫):仟佰拾萬仟佰拾元。
乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款協定(附屬檔案三)中約定明確。乙方交付房價款後,甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條 甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從 年 月 日起至 年 月 日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方後,出讓契約載明的權利、義務一併轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。
第四條 甲、乙雙方同意,甲方於年月日前騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的
日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標誌。
第五條 甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施【估值倍】【價值元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認,本契約簽訂之日,甲、乙雙方共同向房地產登記機構申請房地產轉移登記手續。
第七條 上述房地產風險責任自該房地產【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給乙方。
第八條 本契約生效後,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。
在上述房地產轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付。
第九條 乙方未在本契約規定期限內將轉讓價款解交監管帳戶的,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日,乙方支付本契約第二條約定轉讓價款%的違約金,契約繼續履行。
二、乙方逾期日未將轉讓價款解交監管帳戶的,甲方有權單方解除契約,乙方應向甲方支付本契約第二條約定轉讓價款%的違約金。若乙方違約給甲方造成經濟損失且甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條 甲方未按本契約第四條約定期限交接房地產的,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期一日,甲方支付本契約第二條約定轉讓價款%的違約金,契約繼續履行。
二、甲方逾期未交接房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的日內,甲方仍未交接房地產的,乙方有權單方解除契約,並書面通知甲方,自收到通知之日起的日內甲方未提出異議,契約即行解除。甲方應向乙方支付本契約第二條約定轉讓價款%的`違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失且乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條 經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部份。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
第十二條 甲、乙雙方同意委託上海網上房地產投資管理有限公司對本契約約定的房地產交割進行監管,委託監管事項、內容、許可權由甲、乙雙方另行與監管方上海網上房地產投資管理有限公司約定。
第十三條 本契約自【甲、乙雙方簽訂】【公證處公證】【甲、乙雙方與上海網上房地產投資管理有限公司簽訂房地產交割監管契約】之日起生效。
第十四條 本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,提交上海仲裁委員會仲裁(不願意仲裁,願意向人民法院起訴的,請將此條款划去)。
第十五條 本契約一式份,甲、乙雙方各執份,、 、 和上海網上房地產投資管理有限公司和房地產登記機構各執一份。
甲方(一):
【身份】【 】
證號: 【居住】【註冊】地址:
郵政編碼:
代理人:
聯繫電話:
【本人】【法定代表人】
(簽章)
甲方(二):
【身份】【 】
證號:
【居住】【註冊】地址:
郵政編碼:
代理人:
聯繫電話:
【本人】【法定代表人】
(簽章)年 月 日簽於:
乙方(一):
【身份】【 】
證號: 【居住】【註冊】地址:
郵政編碼:
代理人:
聯繫電話:
【本人】【法定代表人】
(簽章)
乙方(二):
【身份】【 】
證號:
【居住】【註冊】地址:
郵政編碼:
代理人:
聯繫電話:
【本人】【法定代表人】
(簽章)年 月 日簽於:
買賣契約 篇8
名稱:__________ 計量單位:________ 簽訂地點:____________ 契約編號:________
生產廠:________ 牌號_____:________ _______年_____月_____日 調撥通知書編號:_____字號
規格型號
數量
單價(元)
總金額(元)
交(提)貨時間
備註
合計
合計人民幣金額(大寫)
1.本契約按《___________》、《工礦產品購銷契約條例》、《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及有關民爆器材管理規定執行。
5.驗收標準、方法及提出異議期限:
6.結算方式及期限:
7.包裝標準、包裝物的供應與回_____用負擔:
2.質量要求、質量標準:
8.違約責任:
3.交(提)貨地點、方式:
9.解決契約糾紛的方式:本契約在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由_____________委員會_____(當事人雙方未在本契約中約定_____機構,事後又未達成書面_____協定的,可向人民法院起訴)。
4.運輸方式及到達站(港)
10.其他約定事項:
供方
單位名稱(章):
單位地址:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳號:
編碼:
發貨單位:
需方
單位名稱(章):
單位地址:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳號:
編碼:
發貨單位:
物資主管部門簽證意見
簽證部門(章)
(簽證不_____)
鑒(公)證意見:
經辦人:
鑒(公)證機關(章)
年 月 日
(註:除國家另有規定外鑒(公)證實行自願原則。)
買賣契約 篇9
抗訴人:於某,女,x年7月28日生,漢族,##軟體有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被抗訴人:蔡某,男,1x年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
抗訴人因蔡某訴於某房屋買賣契約糾紛一案,不服昌平區(x1)昌民初字第##號判決書,現提出抗訴。
抗訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被抗訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照契約約定抗訴人於某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解抗訴人和被抗訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。x0年8月21日抗訴人通過鑫尊置業居間公司和被抗訴人簽訂房屋買賣契約,簽訂契約時,抗訴人多次反覆向居間公司和被抗訴人核實稅、費項目,得到肯定的答覆是,賣方只有一套房產,並滿五年,不存在個人所得稅,並且居間公司經紀人國紅吉親筆列出清單(證據四),及抗訴人對國紅吉做的錄音證據三,以及《房屋買賣契約》第六條(二)項關於出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣契約中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人願意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人願意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是抗訴人簽訂契約時的真實意思表達,也是買賣雙方關於《房屋買賣契約》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣契約》第六條關於稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,並在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止契約出現歧義,如果關於“個人所得稅”真的如被抗訴人所言,應該有抗訴人繳納,那簽訂契約時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂契約的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣契約》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,抗訴人違約日期應該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,抗訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,x1年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,並藉口上廁所,離開過戶大廳,後始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國紅吉)解決問題,並曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署契約時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,並將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房並需要繳納個人所得稅的真實事實,採取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾後,賣方不是採取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲契約簽訂的原意,矇騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背後的真實交易意思,且沒有認真分析研究契約約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背後的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行契約,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的`草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定抗訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣契約》、《公積金貸款補充協定》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據並不能證明抗訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,抗訴人始終積極嚴格履行契約交易義務,並完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩餘50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,抗訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國契約法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣契約》第九條的規定是錯誤的,抗訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由於被抗訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在抗訴人。同時關於律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的佣金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被抗訴人主張的債權是多少,我們在判決書中並沒有看到,實際也不存在有債權的事實,x1年4月8日上午 11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被抗訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被抗訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關係,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被抗訴人並沒有發生,是事後補證的,應屬無效證據,這點從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被抗訴人和律師合夥串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和抗訴人交易的主觀目的性都可以看出抗訴人的惡意。
最後,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照契約約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照契約約定將房屋過戶給被告於某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人於某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書,從認定事實、證據採信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄髒了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被抗訴人承擔
抗訴人
年 月 日
買賣契約 篇10
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方:長沙__x有限公司(以下簡稱乙方)
為發展國際貨運,提高運輸質量,維護甲乙雙方的合法權益,本著公平自願、互利互惠、誠實信用的原則,甲乙雙方經友好協調,達成如下協定,以便共同遵守:
一、甲方進出口貨物貨櫃運輸任務委託乙方承運,乙方為甲方提供牌證齊全、技術性能良好的貨櫃專用卡車,提供良好的服務。
二、甲乙雙方責任和義務:
第一條:甲方責任:
1、甲方每次委託乙方運輸時應儘可能以書面形式提前通知乙方次日的貨櫃拖車作業安排,具體內容包括提/還箱的時間和地點,裝/卸貨的時間、地點、聯繫人、聯繫方式,運價以及其他特殊要求,如:是否需要車輛的轉關司機本;是否需要冷藏插頭或需要危險品專用車;低矮板車等。
2、如甲方裝/送貨計畫變更或取消,甲方應儘可能在乙方未提箱前通知乙方,若因甲方未能及時通知而產生乙方車輛放空等費用,甲乙雙方共同協商由甲方的情承擔。
3、如甲方調車後,乙方車輛到過甲方指定地裝卸貨地點後,因廠方或甲方原因造成車輛滯留,則乙方按800元/天收取滯留金。如放空返回,則按本次運價的70%收取車輛放空費。
4、甲方應提供貨櫃進出場所需的全套有效單證檔案。
5、甲方應根據各協定車隊的經營規模、運價水平、服務質量等因素來合理分配業務量。乙方作為甲方的協定車隊而擁有同等條件下協定車隊的載貨優先權。
第二條:乙方責任
1、乙方應向甲方提供年審合格有效的企業合法登記註冊的檔案副本(如:工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、道路運輸許可證、危險品準運證、海關本等)和企業經營場所租賃契約,提供能夠執行運輸契約的車輛資料(車輛行駛證、車輛保險和每台車所購買的貨物保險等正本複印件)。
2、乙方或其他第三方對甲方委託運輸的貨物不具有留置權、貨物所有權及其他任何處分貨物的權利。
3、該契約項下乙方不得向甲方單位的任何個人支付任何形式的暗傭和回扣,否則,甲方有權對本協定項下的運費進行扣減並單方面終止本協定而無需承擔任何責任,同時乙方將喪失之後與甲方或甲方的任何關聯方進行合作的資格。乙方違反本約定給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任。
4、乙方接到甲方通知後應及時調派符合要求的車輛。按照甲方要求,在甲方指定地點提/還貨櫃,並在閘口與貨櫃堆場進行貨櫃設備檢驗交接,同時應確保所提貨櫃完全適貨(對於冷藏箱,制冷機組要運轉正常),對不適貨原貨櫃應及時要求貨櫃堆場換箱,如貨櫃堆場拒絕換箱或遇到其它有關問題,應及時通知甲方換箱協調處理。
5、如因乙方原因導致貨主拒絕裝貨、倒箱,碼頭拒絕接受空箱還場以及由此產生的任何責任,均由乙方承擔。
6、乙方在接到甲方委託後,應嚴格按照要求的時間按時到達裝貨或送貨的目的地。如因不可抗力原因無法按時到達,應第一時間告知甲方,以便甲方另作
安排。如甲乙雙方對貨物運輸時間和賠償責任另有嚴格約定的,乙方應按此約定執行,該約定構成本協定的有效組成部分。
7、因乙方原因導致無法按照甲方要求的時間歸還空、重箱的,乙方應按照貨櫃經營人的公開標準承擔滯箱費。
8、乙方車輛出車前應根據甲方提供的客戶資料電話通知甲方和客戶具體的發車時間和預計抵達時間,對於不能按時到達或發生意外情況,應及時通知甲方和客戶協商解決,如因未能及時組織運力而引起客戶投訴,乙方將被視為違約,甲方將從乙方的履約運費中扣抵款項作為乙方應付的違約金,具體扣款金額視造成的後果和影響而定,並在下次綜合評估時重點考查。對於造成嚴重後果的,甲方保留向乙方追償損失的權利。
9、乙方應保證隨時、準確地提供車輛營運動態信息,如因乙方的虛報和誤報導致客戶的投訴乙方將被視為違約,甲方將從乙方的履約運費中扣抵款項作為乙方應付的違約金,具體扣款金額視造成的後果和影響而定,並在下次綜合評估時重點考查。對於造成嚴重後果的,甲方保留向乙方追償損失的權利。
10、乙方應絕對保證甲方貨櫃和貨物的安全,在運輸過程如造成貨損、貨差或貨櫃損壞、滅失,乙方負賠償責任,並同意在接到甲方索賠通知的7天內,將賠償款匯至甲方指定的賬戶。否則,甲方將在乙方的押金或運費中扣除。
11、乙方損壞貨櫃如經甲方同意可按修復處理的,必須在甲方認可的指定地修理。
12、乙方應按照甲方的要求在提取空箱後及時將提單號、貨櫃號、鉛封號傳真通知甲方,並保證正確無誤。在裝卸車時,乙方駕駛員及跟車人員必須監視裝卸作業,確保貨物及貨櫃的安全可靠,貨物運抵港口、碼頭或者堆場後應及時交甲方簽收。
13、乙方不得向本協定以外的任何單位和人員泄漏甲方客戶名稱、地址資料,不得向甲方客戶套取運費、價格等。如發生以上情況甲方有權隨時終止契約並追究乙方法律責任。
14、乙方應按照甲方的要求完成送貨及裝貨的與貨主對貨物的簽收工作,同時必須將所有簽收檔案(如:送貨簽收單、重箱的進場設備交接單和裝箱單等)按時送給甲方,若不能提供齊全相關的簽收檔案,乙方將被視為未按甲方要求按質完成運輸而被甲方扣除相應運費。而由此產生的一切責任由乙方承擔。
15、每月初乙方指定專人向甲方提供拖車運費清單,並指定專人與甲方核對,甲方不與乙方指定專人外的任何人核對帳單,不與乙方指定專人外的任何人核對帳務,不與乙方指定專人外的任何人結算費用。
16、乙方確認對甲方直接委託的所有公司貨櫃箱體和其它客戶或貨代間接委託的貨櫃箱體完好負全部責任。
乙方在提箱時應確認箱體完好方可提走,否則視為中途損壞,責任由乙方承擔。
17、如乙方接計畫後,不能按時發車,則按800元/天/車賠償甲方的經濟損失。
第三條:拖車執行費率以及結算方式
1、拖車費率以甲乙雙方商定的拖車運輸費率表執行(如有附頁的費率表為本契約的一部分),如發生燃油費用以及政府相關部門、碼頭、港口等收取的相關規費大幅度變化而需要對費率作出調整,乙方應書面對此向甲方提出申請,甲方確認後,乙方按照新費率與甲方結算。
2、運費雙方確認的一票一議的委託優先於契約費率。
3、甲乙雙方就拖車費率每半年調整一次,甲方有權要求乙方根據市場行情
和實際承運的箱量提供優惠費率的調整,具體調整幅度雙方友好協商。
4、在同一地區,如遇進口重箱送貨和出口重箱回碼頭堆場時,運費以雙程運費和七折計算。
5、乙方對與甲方合作的結算拖車費率有保密義務,不得泄漏給任何第三人。
6、因貨主原因產生和壓車、放空等費用,雙方應以客戶至上原則友好協商解決。
7、甲方支付乙方的運費採取月結方式,乙方應於每月5日前將上月對帳單交給甲方,甲方收到乙方的帳單後應在10個工作日核心對完畢,並反饋乙方;甲方有收到乙方發票後,在乙方的簽收發票日期後的10天內將無疑議的運費支付給乙方。
第四條:其它
1、與本協定有關的一切爭議適用《中華人民共和國契約法》以及相關的其他法律或規定。
2、本協定未盡事宜,雙方應共同協商解決;達成的補充規定經雙方簽字確認後與本契約具有同等效力。
3、在不可抗力使契約一方或雙方無法履行的情況下,該方有解除契約的權力,由於一方的故意行為致使契約的另一方無法履約的情況下,另一方有解除契約並保留追索的權力。
4、在契約的履行過程中,甲方或乙方如需修改本協定中的部分內容或條款,須提前一個月告知對方,雙方在友好協商的基礎上共同修訂契約。
5、甲方將隨時對乙方進行綜合考核,不合格都將作為不合格供應商,甲方有權單方做出終止本合作協定的決定,並保留向乙方追索的權利。
6、在履約過程中中,乙方不得轉讓契約中的部分或全部的權利。
買賣契約 篇11
甲方:乙方:
甲方買地方 乙方賣地方
乙方李訓安現有土地一塊賣給甲方鄭先松,具體訂立土地買賣契約如下:
一、土地界線:
兩邊從老張的地基界線到東邊的溝渠乾23.5米(西邊到東邊的界線),從南邊鄭先松的後牆到北邊二吧的田界14.6米(西邊從南到北的界線),從南邊小郭的後牆到北邊二吧的`田界18.5米(東邊從南到北的界線)。
二、土地價格:以上土地買賣價格為伍萬元整。
三、契約條件:甲方從買土地即日起,乙方無權干涉甲方的使用權和變賣權,甲方所買的土地,永遠歸甲方所有,乙方無權對此土地改變主意,無論國家徵收或甲方又賣給他人,乙方都無權干涉和敲詐他人,不管以後的土地價格升值或貶值雙方都無權干涉。甲方所買的土地不管北邊還是東邊的路甲方都有使用權。(但乙方有權干涉甲方把土地賣給甲方鄰居的郭定軍)。
四、以上土地買賣契約書一式兩份,甲、乙雙方各執一份,希望甲、乙雙方共同遵守。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
買賣契約 篇12
一、契約主體資格的審核
確認主體是否具備訂立契約的資格,同時核實簽約方是否具有實際履行能力。
1、主體是法人組織的:
①在訂立契約時要求對方提供資格證明如營業執照的原件,同時注意其證件複印件等非原件的證明材料的真實性,防止造假。
②注意審查營業執照是否有瑕疵,比如被吊銷、被暫扣等情況。
③可以通過當地的工商管理部門審查對方實際註冊資本和資金,確保其有契約實際履行能力。
④確認買賣方必須是標的物的所有人或者有權處分該物的組織。
2、主體是個人的,對其進行履約能力的審查可以通過對其單位及其同事、家庭、朋友、鄰居等進行調查,以獲取相關信息,最后綜合判斷其是否具有履約能力和信用程度。
二、 契約當事人的名稱或者姓名和住所
如果主體是法人組織的應以營業執照名稱為準,如果自然人以居民身份證上的名字為準。
三、標的物名稱、規格、型號、生產廠商、產地、數量及價款
1、契約標的物應全稱具體,不能簡寫,注意標的物不得為法律禁止或限制流通物。
2、品種、規格、型號、等級、花色等要寫具體註明,必要時可通過附屬檔案說明標的的實際情況。
3、數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。
四、質量要求方面
產品質量應按照國家標準,沒有國家標準的應按照行業標準或企業標準,也可以協商確定。買賣契約應對貨物質量重點加以約定,以便於驗收,避免糾紛。賣方應當按照約定的質量標準交付標的物,如果交付的標的物附有說明書的,交付的標的物應符合說明書上的質量要求。
五、產品的包裝標準
貨物的包裝方式對於貨物的完好至關重要,包裝不到位就可能發生貨損,引起糾紛。對於包裝方式可以按約定的包裝,無約定的應當按照通用的方式包裝,沒有通用方式的,應當採取足以保護標的物的包裝方式。
六、履行的期限、地點、方式
1、履行期限可按照年度、季度、月、旬、日計算,得準確、具體、合理,不能用模稜兩可的詞語。
2、履行地點指的是交貨地點,要寫清楚、具體、準確。
3、履行方式指的是雙方應約定交貨、提貨、運輸方式和結算方式,要寫得具體明確。
七、交貨的時間、地點、方式。
交貨的時間、地點和方式是契約的關鍵內容,它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。因此對交付的相關內容一定要在契約中予以明確。
八、檢驗標準、時間、方法。
契約中應當約定檢驗的時間、地點、標準和方法、買方發現質量問題提出異議的時間及賣方答覆的時間、發生質量爭議的鑑定機構。買方收到標的物後應當在契約約定的檢驗期間內對標的.物進行檢驗,如發現貨物的數量或質量不符契約定應在檢驗期內通知賣方,買方怠於通知的,視為所交貨物符契約定。契約沒有約定檢驗期間的,買方應及時檢驗,並在發現問題的合理期間內通知賣方。
九、結算方式。
結算方式,應該具體、明確。對用支票進行支付應按規定程式檢查,以免被套走標的物。針對虛開支票欺詐的,我們可以通過兩種途徑防範,一種是款到交貨,根據支票轉賬所需時間,要求買方款到賣方賬面後才交貨,但這種方法一般很難使買方接受除非貨物供不需求。另一種是直接到出票人開戶銀行去持票入賬,馬上就能知道支票能否兌現,如能兌現可以即行轉賬,如被拒付可以立即停止發貨,從而避免損失。
十、違約責任方面
違約責任的約定,應該具體可行。如果雙方違反了應盡的義務,應當按照契約約定承擔違約責任,契約沒有約定的按照法律規定承擔違約責任。對違約行為的懲處,契約雙方應在契約違約責任條款中加以詳細描述。
十一、解決爭議的方法
解決爭議的方法,要明確具體。此外,對於約定的爭議處理機構和起訴法院不得超出地域管轄權。
十二、其他注意事項
1、契約主體名稱和簽訂人名字首尾須保持一致。
出賣方應該注意買受方契約尾部的單位名稱須與契約首部的單位名稱一致、所加蓋的公章或契約專用章上的單位名稱須與書寫的單位名稱一致,法定代表人、委託代理人的名字是否與真實名字一致,不能有錯字、別字、漏字或簡稱。
2、對代理人簽訂契約的應對其代理權進行審查。
對於對方業務員或經營管理人員代表其單位訂立的契約,應注意了解對方的授權情況,包括授權範圍、授權期限、介紹信的真實性,對非法定代表人的高級管理人員,如副總經理、副董事長等,應了解其是否具有代表權。才能避免無權代理的情形。
3、防範契約惡意履行。
契約惡意履行的情況比較複雜,但在訂立契約時如能進行積極的事前防範將極大的減少契約風險。對對方資信有質疑的可以要求對方提供擔保。另外在契約履行中保留相關證據,出現糾紛時,積極行使訴權通過人民法院保護自己的權利,以免因超過訴訟時效而蒙受損失。
4、契約訂立應採取書面形式並使用比較標準的契約範本。
儘管我國《契約法》允許採用書面形式、口頭形式等各種形式,但非書面形式在發生糾紛時不好確定雙方責任,容易被人利用進行欺詐。因此,訂立契約應儘量採用書面形式。同時,訂立契約時應儘量參照工商行政管理機關頒布有標準的契約範本,並結合具體交易情況可以適當調整契約部分條款內容,內容應儘量詳盡、明確。如果有疑問的還可以諮詢有經驗的專業律師或工商局。保證買賣契約的合法性,真實性、有效性。
標的物所有權的轉移
買賣契約的標的物,除法律另有規定或當事人另有約定外,自交付時起發生所有權轉移。
標的物的風險責任承擔
標的物風險責任負擔,是指買賣契約履行過程中發生的標的物意外毀損滅失的風險由哪一方當事人負擔。在買賣契約中,對於債務不履行或不協助履行,標的物的風險通常由有過失的一方負擔。在標的物非因雙方當事人的故意或過失而發生意外毀損滅失的情況下,根據我國契約法規定,風險負擔按交付原則確定。具體來說,即標的物毀損滅失的風險,在標的物交付之前由出賣人承擔,交付之後由買受人承擔,但法律另有規定或當事人另有約定的除外。對於不動產或船舶、航空器等以登記為權利變動公示的,風險由所有人負擔。
對於各種不同交付方式,契約法確定的風險負擔原則是:(1)買受人親自提取標的物的,出賣人將標的物置於約定或法定地點時起,風險由買受人承擔。(2)出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物,除當事人另有約定外,自契約成立時起,在途風險由買受人承擔。(3)對於需要運輸的標的物,沒有約定交付地點或約定不明確的,自出賣人將標的物交付給第一承運人起,風險由買受人承擔。(4)買受人受領遲延的,自遲延成立時起負擔標的物風險。
根據契約法規定,出賣人未按照約定交付有關標的物的單證和資料的,不影響標的物毀損、滅失風險的轉移。因標的物質量不符合要求致使不能實現契約目的,買受人如果不接受標的物或者解除契約的,標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。
買賣契約 篇13
契約編號:
簽訂時間:
出賣人(以下稱“甲方”):
買受人(以下稱“乙方”):
甲乙雙方就下述標的物訂立買賣契約,具體如下:
1. 契約標的物
1.1 名稱:
1.2 商標:
1.3 規格:
1.4 型號:
1.5 生產廠家:
1.6 生產地:
1.7 數量:
1.8 單價:
1.9 金額:
2. 標的物的質量標準
甲方應當對標的物的產品質量負責。
標的物的質量必須同時滿足下列幾項標準或要求:
2.1 標的物的質量必須滿足________________標準或者雙方交易習慣所確定的標準;
2.2 如果前款即第2.1條規定的質量標準不存在或者無法確定的,標的物的質量必須滿足國家標準、行業標準;
2.3 如果前款第2.2條規定的國家標準、行業標準不存在的,標的物的質量必須滿足通常標準或者符合契約目的的特定標準;
2.4 標的物應當具備其應當具備的使用性能,但是,對產品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外;
2.5 標的物應當符合在其上或者在其包裝上註明採用的產品標準,符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況;
2.6甲方對標的物的口頭或書面的介紹、對標的物質量或性能的書面或者口頭形式的說明構成對標的物質量的明示保證;此介紹或者說明一旦作出,即構成甲方對標的物質量的明示擔保責任;
3. 標的物質量檢驗期間、乙方的質量異議及甲方的質量瑕疵責任
在標的物的質量檢驗期間內,如果乙方通過檢驗或者使用發現甲方交付的標的物存在不符合本契約第2條規定的任何一項標準或要求的情形,那么應當認定標的物存在質量瑕疵,甲方應當對標的物的質量瑕疵承擔責任。
3.1 標的物的質量檢驗期間:
3.1.1 標的物有質量保證期的,質量保證期為檢驗期間;
3.1.2 標的物沒有規定質量保證期的,自乙方驗收標的物之日起兩年為檢驗期間;
3.2 乙方的質量異議
3.2.1在本契約前款即第3.1條規定的質量檢驗期間內,如果發現標的物的質量不符合本契約第2條約定的各項標準或要求以及出現其他因標的物質量瑕疵導致不能實現契約目的的情形,乙方應當就標的物的質量瑕疵以口頭或者書面形式向甲方提出異議。乙方應當確保甲方已收到其異議。
3.2.2乙方應當在前款規定的質量檢驗期間內向甲方提出異議。逾期提出異議的,甲方不予回應,且不承擔任何質量瑕疵責任。
3.3 甲方的質量瑕疵責任
甲方應當在收到乙方異議後立即作出積極回應,否則即視為默認甲方提出的異議及處理意見。甲乙雙方以中華人民共和國《契約法》、《產品質量法》、《消費者權益保護法》及其他相關法律法規的規定為準繩,以公平合理、誠實互信原則為知道,就甲方承擔質量瑕疵責任的方式及範圍進行友好協商;如果雙方自甲方收到乙方異議之日起十日內(但是雙方另行商定期限的除外)仍不能達成一致意見,則應當根據實際情況由乙方選擇下列一項或者幾項方式由甲方承擔責任,甲方應當應乙方要求在7日內履行質量瑕疵責任:
3.3.1 修理
3.3.2 更換
3.3.3 重作
3.3.4 退貨
甲方在已經採取一切合理努力包括上述修理、更換、重作行為之後仍不能使標的物具有符合契約目的的質量或性能時,應當承擔退貨責任。
3.3.5 減少價款或者返還應當減少額價款
應當減少的價款 = 甲方因標的物質量瑕疵遭受的可得利益損失總額 + 甲方已經支出的必要的交易成本。
3.3.6 支付違約金
如果甲方提供的標的物質量不符契約定,在7日內採取上述合理努力後仍不能使標的物質量符合契約目的,那么乙方可以向任意第三方購買契約項下的標的物,甲方應當承擔乙方向第三方支付的費用,並且按照契約總價款的20%向乙方支付違約金。
3.3.7 賠償損失
如因甲方提供的標的物存在質量瑕疵造成乙方工作人員或者其他人員人身傷害的,甲方應當賠償醫療費、治療期間的護理費、因誤工減少的收入等費用;造成殘疾的,還應當支付殘疾人生活自助具費、生活補助費、殘疾人賠償金以及由其扶養的人所必需的生活費等費用;造成死亡的,應當支付喪葬費、死亡賠償金以及由死者扶養的人所必需的生活費等費用。
4. 標的物的交付
4.1 交付方式
標的物由甲方負責運輸,運輸費用由甲方承擔,雙方在乙方住所地交付。
4.2 交付地點
交付地點為乙方住所地,具體為:廣東省廣州市科學城開源大道X號科技企業加速器X棟5樓
4.3 接收負責人及聯繫方式:
接收負責人:______________
聯繫方式:_______________
4.4 交付時間
4.4.1交付時間
契約簽訂之日起_________內;或者,
預付款支付之後_________內;或者,
雙方另行商定的合理時間( )內。
4.4.2甲方逾期交付標的物的違約責任
甲方逾期交付標的物的,應當按天向乙方支付違約金,具體計算方法為:逾期交付標的物違約金 = 逾期交付標的物的價款 同期銀行利率 逾期交付的天數
5. 標的物的驗收
5.1 驗收時間
標的物在乙方住所地交付時進行初步驗收
5.2 驗收方式
5.3 驗收標準
5.4 負責驗收人員
5.5 驗收中發現質量瑕疵的處理辦法
驗收中發現質量瑕疵參照本契約3.3“甲方的質量瑕疵責任“規定的責任處理。
6. 價款的支付
6.1 付款方式
標的物總價款為人民幣________元整(RMB),按照下列條件以一次性付款方式完成支付:在甲方完成本契約第3條和第4條項下標的物交付和驗收的義務,並且在乙方書面確認甲方所交付標的物的質量滿足本契約第2條規定標準之後的________內或者雙方另行商定的合理時間內,乙方向甲方支付標的物總價款,即人民幣_______元整(RMB ) 。
6.2 乙方逾期支付價款的違約責任
乙方逾期支付價款的,應當按天向甲方支付違約金,具體計算方法為:逾期支付價款違約金 = 逾期支付的價款 同期銀行利率逾期支付的天數 。
6.3 甲方開具發票的義務
甲方在收到乙方支付的首付款或者全款之後應當在______日內或者合理時間內向乙方提供對應金額的發票。
6.4 乙方的全部或者部分支付價款行為不代表認可或者接受甲方提供標的物的質量,也不構成對甲方的其他任何承諾。
7. 契約的變更和解除
7.1 契約履行期間,如因客觀原因需變更契約內容,經雙方協商一致,可以以書面形式變更契約。
7.2契約履行期間,如因法律法規以及國家政策的變動或者不可抗力而使契約不能繼續履行或者繼續履行已經沒有實際意義的,本契約由雙方當事人協商一致後終止。
7.3 乙方可以隨時解除契約,但應當提前三十天以書面形式通知甲方。
7.4契約解除或者終止後,尚未履行或者尚未完全履行的,終止履行;同時甲方應當退還乙方已支付的價款,但應扣除甲方為履行本契約已經支出的且乙方認為合理的、必要的費用。
8. 適用法律及解決爭議方法
8.1 本契約適用中華人民共和國法律;
8.2 本契約在具體履行過程中如發生爭議,雙方應當友好協商解決;調解不成的,向雙方同意的仲裁委員會申請仲裁,或者直接向人民法院提起訴訟。
9. 補充協定
本契約如有未盡事宜,雙方可另行協商;經協商之後雙方在本協定之外另行達成補充協定的,補充協定視為本契約不可分割的一部分。
10.契約的效力及期限
本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等效力。電子件和掃描件與原件具有同等效力。本契約自雙方簽章之日起生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
主要負責人(簽名): 主要負責人(簽名):
簽章時間: 簽章時間:
買賣契約 篇14
甲方(供方):
乙方(需方):
簽訂日期:日
為明確甲、乙雙方的權利和義務,依據《中華人民共和國契約法》之相關規定,本著互惠互利的原則,經雙方友好協商,簽訂本契約,並共同信守下列條款。
第一條契約的標準
1、產品的名稱、規格、價格、數量及金額:
本契約所確定的產品為甲方代理的糕點系列產品,具體的名稱杏仁酥(出廠單價40元/件,9.5斤)、熊仔蛋糕(出廠單價41元/件,8.0斤)、玉米寶寶(出廠單價40元/件,8.0斤)、好麥蛋糕(出廠單價41元/件,8.0斤)。
2、產品的技術標準和質量,符合甲方產品質量的企業標準或國家標準。
第二條交貨、驗收方式
1、乙方收到產品後應及時驗收,若有異議應以書面形式在三天內向甲方提出,並提交貨單原件,以便協助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。
第三條甲方的權利和義務
1、甲方有向乙方提供質量合格產品的義務。
2、甲方有及時、準確的向乙方提供產品相關資料和證件的義務。
3、乙方在保質期內如發現產品質量問題,甲方經查證後,屬甲方責任的,甲方有無償調換、退貨的'義務(乙方造成的除外)。
第四條乙方的權利和義務
1、乙方應向甲方提供有效的營業執照、衛生許可證、稅務登記證及法定代表人身份證複印件。
2、乙方年銷售任務為萬圓,每月最低萬元。乙方在銷售期間應按月、季度的銷售計畫進貨。
3、乙方享有甲方提供的促銷商品等支持的權利。
4、甲方提供不超過生產日期15天的產品給乙方,否則乙方有權拒收。
5、乙方有責任配合甲方業務代表不定期到乙方查詢經營及庫存情況。
6、乙方的銷售價格不得低於甲方提供的價格銷售和跨區銷售、否則取消所有返利,並取消銷售甲方產品的資格。
7、契約有效期內銷售額在萬元以下則無返利。
8、所有返利都必須是在契約期滿且貨款結清後的次月甲方以產品兌現給乙方。
第五條價格與結算
1、甲方產品的價格以甲方蓋公章的附屬檔案為準,甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格,但應提前一個月通知乙方。新價格調整前已付款則無論甲方價格做任何調整本批貨以原供價為準。
2、結算方式:先款後貨,甲方在收到乙方貨款5日內按乙方指定地點將貨物發出。
3、付款方式:由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現金交與甲方業務人員,否則由此產生的一切不良後果由乙方負責。
第六條爭議解決
(一)、因履行本契約發生的爭議,應通過友好協商解決,經協商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴,通過訴訟解決契約爭議。
(二)其他
1、本契約任何條款的變更,雙方必須書面為之;
2、甲方業務代表未經甲方書面傳真確認,不得向乙方借取貨物或現金,不得行使超出契約範圍之外的權力,由此引發的一切責任甲方不予承擔。
3、本契約一式兩份,甲乙雙方簽字(蓋章)生效,雙方各執一份。本契約共頁,塗改或未經合法授權代簽無效。
4、本契約有效期為月日;
5、未盡事宜雙方協商處理;
(三)雙方簽章:
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
買賣契約 篇15
契約簽訂前應注意事項
在簽訂二手房買賣契約前,購房者需要對售房者有較為全面的了解:
首先查看產權所有人的身份證件;房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?如果是幾位共有,則共有人是否全部同意?出售房產時,房屋的產權共有人一定要全部同意。在簽訂房產買賣契約時,也要全部到場。如有特殊情況不能到場,需出具經過公證的委託書及代理人身份證件,由委託代理人替其簽章。
第二,購房者要對即將進行交易的房產進行必要的了解。這主要包括售房提供的房屋產權證是否屬實;房產面積多大;該房產用途是什麼;是辦公還是居住,或是其他;該房產有沒有被司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房地產權利;該房產是否已設定抵押?根據《中華人民共和國擔保法》的規定:抵押期間,抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的,應當通知抵押權人並告知受讓人轉讓物已經抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的,轉讓行為無效。在這裡,如果該房產已設定抵押,那么抵押方即為售房者,抵押權人就是售房者將該房產抵押的第三方即某人、某公司或某銀行;受讓人就是購房者。這個規定的意思也就是售房者已將該房產抵押給第三方,在轉讓該房產時,並未通知第三方或未告知購房者此房已設定抵押,那么轉讓行為無效。只有在抵押登記註銷或抵押權人同意的情況下,此房產方可進行買賣。
另外,還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租,則需要售房者提供該房產的承租方出具的`在同等條件下放棄優先購買權的聲明。同時購房者還要查詢售房者與該房產的承租方所簽訂的租賃契約是否登記備案?
契約簽訂時應注意事項
購買二手房時,除了在簽訂二手房契約前,要對該房產有一個大體的了解外,在簽訂二手房契約時也需要注意以下問題:第一,需要準備的證明材料。購置房地產,購房者可能是一人,也可能是數人。無論哪種情況,都需要購房者準備好如下材料:1、身份證原件或護照原件及複印件;2、未成年人的戶口簿或出生證明;3、有委託代理人,須提供經公證的委託書及代理人身份證。購房者如是境外人士,所提供的公證材料是外文的需到翻譯公司翻譯。境外人士提供的有些材料如委託書、同意書等必須經下列境內、外機構公證、認證後方為有效。
另外,要看清楚契約中的約定內容。這主要包括以下內容:當事人的名稱或姓名、住所。這裡主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等,以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。
標的。這裡應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接),房屋轉賣是否有約束條件;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
價款。這裡也是很主要的內容,主要寫明款;付款方式;付款條件;如何申請按揭貸款;定金;尾款等。
履行期限、地點、方式。這裡主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有上漲、下跌時如何處理。
違約責任。這裡主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題。
解決爭議的方式。這裡主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式,需要注意的是,如果雙方同意採用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。
契約生效條款。雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後,財產如何進行返還。
契約中止、終止或解除條款。按照《契約法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定,契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還。
契約的變更與轉讓。在此約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
買賣契約 篇16
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
甲、乙、兩方依據自願、誠信原則,經友好協商,達成如下一致意見:
第一條 各方承諾及保證
甲方承諾並保證:擁有座落於伊金霍洛旗西苑小區K座 2單元901房屋的所有權,該項所有權是存在共有權、抵押權。誠信履行本契約書的項下的契約義務。
乙方承諾並保證:誠信履行本契約書的項下的契約義務。
第二條標的物二手房買賣契約甲方自願轉讓的房屋座落於伊金霍洛旗西苑小區K座 2單元901室。
房屋內現有裝修及物品全部隨房屋轉讓並不再另外計價。
第三條 價款
本契約書第二條項下標的物全部計價478000元大寫:肆拾柒萬捌仟元整。
各方確認:在甲方及時履行本契約書第六條義務的前提下,本條第一款的價款為甲方轉讓標的物的淨價,即本契約書履行過程中產生的稅費由乙方承擔。
第四條 交付與支付
1、本契約書籤訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權證書和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等交費證件。
2、本契約書籤訂(並由雙方履行了第1款義務)後當天內,乙方向甲方支付所有房款的銀行貸款230000元大寫:貳拾叄萬元整_,剩餘款項:248000元(大寫:貳拾肆萬捌仟元整)等乙方辦完過戶手續一次性付清。
第五條 所有權轉移特別約定
各方確認:本契約書項下標的物自交付後轉移至乙方。
第六條協助義務
在乙方確定的時間,甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續至乙方名下,包括但不僅限於根據登記部門的要求另行簽訂契約文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。
第七條、違約責任
1、因甲方違反本契約書第一條所有權瑕疵擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程式,甲方須承擔乙方由此產生的全部損失並承擔違約責任。
2、甲方如不能及時履行本契約書第六條協助義務,應繼續履行該項義務並承擔違約責任。
3、乙方不能依約承擔本契約書第三條義務時,應承擔違約責任。
4、甲方雙方違反本契約書其他約定的,依法承擔相應的違約責任。
5、如有一方違約並承擔總房款50%的違約金。
第八條、爭議解決辦法
本契約書履行過程中產生的一切糾紛,應提交伊旗仲裁委員會仲裁,其裁決對雙方具有約束力。
第九條、雜項規定
1、本契約書未竟事項,由雙方依誠信、公平原則另行商定。
2、本契約書一式兩份,由甲、乙、各執一份,
3、本契約書在各方簽字後生效。
甲方:
乙方:
買賣契約 篇17
1.本契約文本為簽約使用文本。簽約之前,當事人應當仔細閱讀本契約內容,對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產行政管理部門或省建設廳政策法規處()諮詢。
2.本契約所稱存量房,是指已被購買或自建並取得所有權證書的房屋。
3.本合,同文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。
4.本契約文本[ ]中選擇內容,由買賣雙方協商確定後在空格部位填寫。
5.本契約相關條款後的空白行,供雙方自行約定或補充約定。
對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定的,應在空白行劃斜線,以示刪除,未刪除的印刷文字視為雙方同意內容。
6.在契約簽訂前,出賣人應當向買受人出示所售房屋的有關證書、證明檔案(原件)等資料。
出賣人:____________________________________________________________(以下簡稱甲方)
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業執照號]:_____________________________________________________
住址:________________________________________聯繫電話:_________________________
委託代理人:__________________________________聯繫電話:_________________________
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業執照號]:_____________________________________________________
買受人:___________________________________________________________(以下簡稱乙方)
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業執照號]:_____________________________________________________
住址:________________________________________聯繫電話:_________________________
委託代理人:__________________________________聯繫電話:_________________________
[本人][法定代表人]姓名:______________________________國籍:_____________________
[身份證][護照][營業執照號]:_____________________________________________________
根據《中華人民共和國契約法》、 《中華人民共和國城市房地產管理法》、 《城市房地產轉讓管理規定》之規定,經甲、乙雙方友好協商,在平等、自願、協商一致的基礎上,訂立本契約:
第一條房屋的基本情況
甲方自願將其所有的座落於__________市__________區__________路(街\巷)__________號__________棟______單元__________層__________號的房屋出售給乙方,該房屋的《房屋所有權證》證號為____________(《房地產交易市場準入證》證號為__________),房屋建築面積__________平方米,屬__________結構,用途為__________,乙方已對該房屋狀況作了了解,願意購買該房。
第二條土地使用權情況
該房屋的土地宗地號為__________,土地使用權初始取得方式為__________[出讓][劃撥], 《土地使用證》證號為__________,使用面積為__________平方米,土地使用年限自__________至__________止。
第三條計價方式及成交價格
甲、乙雙議定的上述房屋成交價格為:按。__________[套][建築面積]計算,單價為每平方米人民幣__________元;房屋總價款為人民幣大寫____________________元(¥____________________元)。
第四條,付款方式及付款期限
甲、乙雙方約定付款方式為:
(一)一次性付款:乙方應於_______________前將購房款人民幣大寫________元(¥____________________元)一次性支付給甲方。
(二)分期付款:乙方應於_______預付購房款人民幣大寫_____________元(¥____________________元)給甲方,並於__________支付購房款人民幣大寫__________元(¥__________元)給甲方,餘款於__________結清。
(三)其他方式:________________________________________________________________________。
第五條甲方的'義務
(一)甲方應保證所提供的上述房屋的權屬證書及相關證明材料的真實、合法、有效。如甲方提供的不是真證件,乙方有權解除契約,甲方應退還乙方全部已付款,並按已付款的__________%支付違約金;給乙方造成損失的,並應支付相應的賠償金。
(二)甲方不得對下列房屋進行交易:
(1)司法機關、行政機關依法裁定、決定或者以其他方式限制房地產權利的;
(2)依法收回土地使用權的;
(3)共有房地產,未經其他共有人書面同意的;
(4)權屬有爭議的;
(5)未依法登記領取權屬證書的;
(6)未經抵押權人同意,轉讓或者出租抵押房地產的:
(7)法律、行政法規禁止轉讓的其他情形。
如出售的房屋有產權糾紛或債務糾紛,由甲方負責處理並承擔相應責任。如出售的房屋有設定抵押、出租等情況,甲方應告知乙方,並自行約定解決。如因甲方原因不能實現本契約目的,乙方有權解除本契約,甲方應按已付款的____%支付違約金給乙方。
(三)甲方在辦理房屋產權轉移登記申請時,應按房地產行政管理部門的規定提供相關證明檔案及資料。
(四)如甲方房屋附屬設施(包括煤氣、水管、電線等)老化,存在安全隱患,甲方應在房屋交易前將情況如實告知乙方。
第六條房屋交付使用時間
甲方應於______年______月______日前將上述房屋交付給乙方使用,房屋附屬設施及室內裝飾等(詳見附屬檔案二)一併交付。
第七條甲方逾期交房的違約責任
如甲方不能按期交付房屋,每逾期一日,甲方應按日向乙方支付已交付房款萬分之______的違約金;逾期超過______日的,乙方有權解除契約。乙方解除契約時,甲方應在接到解除契約通知之日起___日內退還全部已付款,並按已付款的______%向乙方支付違約金。
第八條乙方逾期付款的違約責任
如乙方不能按期向甲方支付購房款,每逾期一日,乙方應按日向甲方支付逾期應付款萬分之______的違約金;逾期超過______日的,甲方有權解除契約,乙方應按累計應付款的______%向甲方支付違約金。
第九條房屋產權轉移登記
甲、乙雙方應當在本契約簽訂之日起______日(不得超過90日)內向房地產行政管理部門提出申請,並如實申報成交價格,辦理房屋轉讓登記手續;如因甲方原因,導致不能在______日內辦理房屋產權轉移登記手續的,乙方有權解除本契約,並要求甲方退還全部已付款,並支付已付款______%的違約金及賠償損失。
第十條,房屋交易稅費及其他費用的承擔
甲、乙雙方應按國家有關房屋交易應納稅費的規定,繳納各自應當承擔的稅費。
在上述房屋______[權利轉移][交付使用]前,未支付的物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付;
在 [權利轉移][交付使用]後,使用該房屋所發生的費用,按本契約附屬檔案四約定支付。
第十一條本契約履行過程中發生爭議的,由當事人協商解決,協商不成,雙方約定:
(一)提交貴陽仲裁委員會仲裁;
(二)______________________________________________________________________________;
(三)______________________________________________________________________________。
第十二條房屋平面圖、房屋四至範圍、房屋附屬設施狀況、物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況作為本契約附屬檔案,與本契約具有同等法律效力。
第十三條本契約經甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。
第十四條本契約一式一份,甲、乙雙方各執--份,辦理房屋產權轉移登記時送房地產行政管理部門--份。
第十五條甲、乙雙方約定的其他事項
(一)________________________________________________________________________;
(二)________________________________________________________________________;
(三)________________________________________________________________________;
(四)________________________________________________________________________。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
[法定代表人]: [法定代表人]:
[委託代理人]: [委託代理人]:
____________年______月______日___________年______月______日
簽於________________________ 簽於________________________
附屬檔案一:房屋平面圖及房屋四至範圍(略)
附屬檔案二:房屋附屬設施狀況及室內裝飾情況
(1)附屬設施
(2)室內裝飾
(3)其他設備
附屬檔案三:租賃、抵押和其他所有權被限制等相關情況房屋共有人意見:
同意出售上述房屋
(簽章):
(簽章):
租賃情況:
抵押情況:
其他所有權被限制情況:
附屬檔案四:物業管理費、水、電、煤氣、電訊等其他費用的支付情況
除下列應由甲、乙方支付的各項費用外,在簽於________________________[權利轉移][交付使用]前未支付、未結算的費用均由甲方承擔;在簽於________________________[權利轉移][交付使用]後,使用該房屋所發生的費用均由乙方承擔。
(1)由甲方承擔的費用:
(2)由乙方承擔的費用:
買賣契約 篇18
甲方:大連築成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部
乙方: 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司
依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律,行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方就採購乙方生產、安裝的彩鋼板房事宜協商一致,訂立本協定。
一、工程概況:
工程名稱:東平縣圖書大廈
工程地點:東平縣西山路24#
工程內容:一層骨架平頂岩棉彩鋼板房和二層骨架平頂岩棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料,並符合安全生產的管理規定和國家標準。
二、承包範圍
承包範圍:彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。
三、價格及面積
1、彩鋼板房面積約566平方米(最終結算面積以實際測量面積為準)。
2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算(本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網、窗簾)門窗型號見第五條6。
○2、防盜窗安裝(含材料、人工費)100元/個(防盜窗按實際安裝數量計算,不單獨面積)。
○3、石膏板吊頂(含材料、人工費)20元/平方米(按實際施工面積計算)。
○4、局部衛生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板,(含材料、人工費)90元/平方(按實際施工面積計算)。
上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。
3、 計算面積: 一層房計算:長×寬 =總面積
二層房計算:一層長×寬+二層長×寬+(走道長×寬+雨篷長×寬)÷2 +樓梯4.5平方米(每個)=總面積
4、從聊城拆活動房到東平安裝,按建築面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。
四、工期
契約工期總工作日曆天數(15)天.如遇以下原因並經甲方書面簽證造成工期延誤,工期可適當順延。
1、因連續停電超過8小時、刮8級以上大風、連續下雨超過48小時。
2、重大設計變更和工作量的增加超過本契約暫定工程量的20%以上。
五、產品質量:
1、牆板:岩棉板雙面白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。
2、頂板:岩棉板上藍下白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。
3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm,噴藍色。
4、平梁和尖梁檁條噴紅色防鏽漆,C型鋼8×4,全用1.8mm。
5、二層地面用多層木板1.5cm厚。
6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗,辦公樓、職工宿舍樓用防盜門,以上設施已包括在單價內,不再單獨計取費用。
7、樓板支架為40cm一道,樓梯板寬度為0.2m,走廊欄桿採用1.5mm厚方管。
8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業主簽訂的建設工程施工契約中約定的總工期的要求,並至少能夠保證甲方在契約總工期內及工期結束後的二年時間持續使用,且每項材料的進場均需經過甲方指定人員的驗收合格後方可使用。
六、乙方承諾:
1、乙方保證本契約項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要;
2、一層和二層骨架房全部螺絲固定,無一電焊
3、乙方保證向甲方出具普通正規發票,否則甲方有權拒絕支付契約價款。
七、甲方權利義務
1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建,相鄰關係等。
2、工程完工後,乙方向甲方出具書面驗收申請後七日內甲方組織驗收(如拖延驗收視為合格)。經甲方驗收合格,由甲方出具書面驗收合格證明;否則,乙方應按本契約要求承擔更換、修復等責任,如經甲方通知,乙方無故拒絕或遲延在限期內承擔更換、修復等責任,甲方有權另行選擇施工人,不支付契約價款、不承擔任何違約責任,如因此影響甲方使用的,乙方應賠償甲方全部經濟損失;並按日根據本契約約定的.總價款的千分之一計算違約金。
3、本工程未驗收合格前甲方不得入住,如入住則視為驗收合格。並支付完工程款。
4、甲方指定 為本契約項下的驗收人,負責對實測面積進行核實及驗收。
5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監督,杜絕不符合安全生產行為的發生。
八、乙方權利義務
1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗,並將有關的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規程施工,如在施工過程中發生人身傷亡事故與甲方無關。
2、服從甲方的安排、指導、監督。
3、嚴格按照約定的材料規格施工。
九、付款方式
本契約乙方同意採取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下:
1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現場安裝完畢,並經甲方驗收合格後付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經甲方驗收合格後支付工程款100% 。
2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。
3、剩餘10%的工程款作為質保金,在質保期滿,並經甲方書面確認無違約、無質量問題情形後支付,但乙方須出具全額發票。
十、保修期限及範圍:
保修期一年,,自甲方驗收合格並出具書面驗收記錄時起算,保修期內因施工質量和材料出現任何問題由乙方無償維修,人為損壞和自然災害造成的損壞除外。
十一、本協定一式四份甲方三份乙方一份,經甲乙雙方簽字蓋章後即行生效。
十二、本協定甲乙雙方必須遵守,任何一方違反本契約約定,違約方應賠償守約方一切經濟損失,包括但不限於直接和間接損失,並按本契約的有關條款及本條的約定分別承擔本契約價款的3%的違約金。
十三、本協定未盡事宜雙方協商解決,協商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
負責人:
負責人:
電話:
電話:
日期:
日期:
買賣契約 篇19
買賣契約-範文正文:19____年___月___日__________________為賣方和___________________為買方。雙方同意買賣________________,其條款如下:
1.契約貨物:______________________
2.產地:________________________
3.數量:________________________
4.商標:________________________
5.契約價格:________________________F.O.B.
6.包裝:________________________
7.付款條件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的,經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。
8.裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額___%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。
9.保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出___%的保證金或銀行保函。若賣方不執行契約其保證金買方予以沒收。
10.應附的單據:賣方向買方提供:
(1)全套清潔提貨單;
(2)一式四份經簽字的商業發票;
(3)原產地證明書;
(4)裝箱單;
(5)為出口____________________所需的其他主要單據。
11.裝船通知:賣方在規定的裝貨時間,至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。
12.其他條款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行。若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。
13.裝船時間:當日13:00或次日8:00裝船。
14.裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日,節假日外,每艙口進貨為____立方噸。
15.延期費/慢裝卸罰款:對於________________載重噸船來說,每天________________U.S.D.。
16.不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風,地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲履行契約的期限應相當於出事故所影響的時間。
買方:___________
賣方:___________
證人:___________
證人:___________
日期:__________
日期:___________________________________註:買賣契約是指賣方提供貨物,買方支付貨款的,以買賣為目的'雙務契約。賣方將貨物的所有權轉移給買方,買方將相應的金額支付給賣方,這是雙方履行契約的權利和義務。若一方不履行其義務,另一方有權拒絕執行契約的義務。貨物(Go ods)買賣或稱契約的標的物系指有形動產(CorporalMovabl eProperty),但不包括股票(StockCertificate)
()
買賣契約 篇20
供貨方:
採購方:
北京市教育委員會
北京市質量技術監督局
二五年四月
說 明
1、本契約由北京市教育委員會和北京市質量技術監督局共同制訂。
2、供貨方應充分認識到所提供的公寓用品的質量直接關係到學生的切身利益。
3、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約。
4、簽訂契約前,雙方應當仔細閱讀契約條款,特別仔細審閱其中具有選擇性、補充性、填充性的內容。
5、為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。供貨方與採購方可以針對本契約範本中未約定或約定不詳的內容,根據契約標的物的.具體情況簽訂公平合理的補充協定,也可以在相關條款後的空白行中進行補充約定。
6、本契約文本選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打×,以示刪除。 供貨方:
通訊地址:
郵政編碼:
營業執照註冊號:
企業資質證書號:
法定代表人: 聯繫電話:
委託代理人: 聯繫電話:
採購方:
通訊地址:
郵政編碼:
法定代表人: 聯繫電話:
委託代理人: 聯繫電話:
根據國家相關法律法規和《北京市各級各類學校學生公寓床上用品管理辦法(試行)》檔案的規定,供貨方和採購方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就學校學生公寓床上用品採購、質檢等事宜達成如下協定:
第一條 學生公寓床上用品基本情況和質量標準
1、學生公寓床上用品基本情況
內容 纖維 名稱 品級 規格 數量 單價
被子
褥子
床墊
床單
買賣契約 篇21
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》及有關規定,甲乙雙方本著平等互利互惠的原則,就雙方採購鋼材事項達成如下契約條款:
一、甲方工程的名稱及地點:
二、交易方式:
1、在本契約有效期內,甲方項目部指定收料人在與各項目部簽訂採購契約中指定,甲方項目部指定收料人及對帳人為 ,聯繫電話 。
2、甲方以傳真、簡訊或口頭方式通知所需採購的鋼材具體的規格、數量,乙方應當在接到甲方要貨通知之日起3個工作日內(直徑28以上鋼材需提前30天報供貨計畫),將所需鋼材送到指定地點,如乙方原因造成供貨延誤,乙方應按甲方要求鋼材供貨額萬分之六/天向甲方支付違約金。
3、乙方將鋼材送達工地後,甲方收料人應當場清點數量,核對規格、品名,核實後在乙方的送貨單上籤名,該單作為乙方與甲方的結算憑證。
四、鋼材的計量方式:螺紋鋼按理論重量計算;9米定尺。線材按電子磅計量,磅差不得超過每噸3公斤。
五、交(提)貨地點、方式:每批鋼材交貨地點按照契約的指定工程地點,由乙方負責送貨到達。乙方配送部 ,手機: ,傳真 : ,乙方核對人: ,手機 。
六、質量要求、技術標準:乙方必須按甲方如下的指定品牌供應符合國家的質量標準的`鋼材,並隨每批貨物出具質量保證書、合格證、生產許可證,甲方的指定鋼材品牌或指定廠家如下: ,若因乙方原因不能採購以上指定鋼材品牌或指定廠家的貨源送達甲方工地,向甲方支付20xx元/次的違約金,並應在接到甲方供貨通知當天告知甲方,經甲方同意可採購上述指定鋼材品牌或指定廠家以外且質量符合國家標準的三個以上鋼材品牌或指定廠家品牌供甲方選擇。
七、驗收標準和方式:甲方應在收到乙方送達鋼材後五個工作日內取樣送當地有檢測資格部門進行檢測,檢測合格後方可使用,若甲方未復檢使用鋼材責任由甲方負責。如鋼材在檢測後發現質量不合格,甲方應在收到檢測報告三天內通知乙方,乙方確認檢測報告後無條件負責退回貨物,並在二個工作日內按甲方要求供應合格產品,並承擔退貨相關費用(裝卸費用由乙方承擔),若甲方在接鋼材復檢不合格報告後未能在三天內通知乙方的,則由甲方承擔責任。同時甲方在現場抽驗鋼材外觀質量和理論重量,乙方應保證合格。不論甲方是否將材料送去檢測,乙方均需確保材料質量符合國家標準。
八、結算及付款方式:
1、乙方按甲方要求將鋼材送達甲方指定工地的當天,甲方指定收貨人應在乙方送貨憑單上籤收確認並加蓋項目部專用章,該簽收憑單將作為雙方結算貨款的依據。
2、乙方把結算清單送達工地,甲方代表應在三十天之內書面或口頭回復是否準確。
3、付款方式為: 每次付款前,乙方均應提供國家統一完稅發票,同時發票專用章的單位名稱應與供貨單位名稱相一致,否則甲方有權拒絕付款。
九、其他約定事項;若到鋼材到甲方工地時間為05:00到20:00時間的甲方負責工地5小時內及時配合卸貨,若甲方原因不能在5小時內安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日,若鋼材到甲方工地時間為20:00到05:00時間的甲方負責10小時內及時配合卸貨,若甲方原因不能在10小時內安排卸貨的,向乙方支付誤工費1000元/日。
十、簽訂契約的任何一方違約不履行契約,應負違約責任。因本契約發生糾紛,任何一方均可向契約簽訂地所在地法院起訴。
甲方:乙方:日期:
買賣契約 篇22
買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定,本著自願、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,就有關_海爾電冰櫃的買賣事宜,訂立如下契約條款,以資共同恪守履行。
第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬人民幣元的電冰櫃,其配置標準、單價、總價等如下: 標的物名稱:對開門649升節能增鮮冰櫃型號: BCD-649AB單價:10000元台數:10總價:100000元
第二條 定貨、交貨及驗收
1、定貨日期為本契約簽訂之日。
2、交貨日期;20.01.01
3、交貨地點;
4、付款方式;簽訂契約時,乙方向甲方交付:(1)定金 0.00 元;
5、驗收方式:甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置,核對商品品牌、型號和編號,開箱檢驗,正確調試,保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況,經乙方確認,當面向乙方交驗商品,並介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包憑證、有效發貨票、產品(選配件)合格證和使用說明。
第三條 質保規定
2、冰櫃整機三包有效期內出現質量問題,甲方負責在____日內維護、修理,並保證修理後的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期內出現故障,甲方負責在____日內修理或更換新的主要部件(包括工時費和材料費)。
3、自售出之日起7天內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇退貨、換貨或修理,乙方要求退貨時,甲方負責為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。
4、自售出之日起第____日至第____日內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時,甲方負責____日內為乙方調換新的同型號同規格商品; 。
5、整機三包有效期內,主機、外設商品出現性能故障,經兩次維修,仍不能正常使用的,憑修理記錄,甲方負責在____日內為乙方調換新的同型號同規格商品;同型號同規格商品停產的,調換新的不低於原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品,又無不低於原產品性能的同品牌商品的,乙方要求退貨時,甲方負責為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。
6、在三包有效期內,選購件出現性能故障,甲方負責在日內為乙方調換新的選購件。選購件更好兩次後仍不能正常使用的,甲方負責為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。
7、在三包有效期內,乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證,但能夠證明該產品在三包有效期內,甲方負責修理、更換。
第四條 屬下列情況之一的,甲方不實行三包:
1、超過三包有效期的;
2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的;
4、無有效三包憑證及有效發貨票的(能夠證明該產品在三包有效期內的除外);
5、擅自塗改三包憑證的;
6、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的;
9、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的;
10、因不抗力造成損壞的。
第六條 甲方為乙方提供自電冰櫃售出之日起________年內____區用戶上門硬體維修服務
第七條 質保期外,甲方提供有償跟蹤服務,服務費按每台機 50 元次收取。
第八條 違約責任
1、除不可抗力外,甲方未按時交貨,則每日按契約總價款的 1% 向乙方支付違約金。
2、除不可抗力外,乙方付款逾期,則每日按契約總價款的 1% 向甲方支付違約金。
3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨,應付違約責任。
第九條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時通知對方,並說明相關理由。
第十條 本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除,如一方單獨變更、修改或解除,對方有權拒絕,並可要求變更、修改或解除契約的一方承擔由此造成的一切損失。
第十一條 本契約在執行中如發生爭議,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按下列第種方式解決;
1、提交 仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十二條 本契約自雙方簽字之日起生效,本契約在執行期間如有未盡事宜,由甲、乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,其在法律上與本契約享有同等效力。十三、契約的解除本契約在下列任一情形下解除:
1.契約期限屆滿,雙方不再續簽本契約;
2.雙方通過書面協定解除本契約;
3.因不可抗力致使契約目的不能實現的;
4.在契約期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;
5.當事人一方遲延履行契約主要義務,經催告後在合理期限內仍未履行;
6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;
第十四條 本契約一式份,甲、乙雙方各執正本一份、副本份。甲方乙方單位名稱(蓋X)單位名稱(蓋X)地址: 地址:法定代表人(簽字) 法定代表人(簽字)委託代理人(簽字) 委託代理人(簽字)電話: 電話:簽訂地點:簽訂時間________年____月
買賣契約 篇23
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據(中華人民共和國契約法)、(湖北省契約監督條例),經甲乙雙方協商一致簽訂本契約。
第一條 訂購的禽蛋名稱、規格及質量要求、價格、數量如下:
第二條 禽蛋包裝採用以下第 項:
(一)甲方自備包裝箱;
(二)甲方向乙方租用硬塑箱及木箱,租用費用 元。
第三條 禽蛋交付時間為 。交付地點為 。
交付方式為 。
運輸及相關費用由 方承擔。
第四條 乙方自收到禽蛋之時起 小時內完成驗收。乙方逾期未驗收的視為禽蛋符合本契約約定,甲方應當收齲
第五條 乙方於 年 月 日前向甲方支付預付款 元,結算時,預付款沖抵總價款。
第六條 禽蛋價款按月結算,結算方式採取以下第 項:
(一)現金結算:乙方驗收合格後錢貨當場結清;
(二)銀行結算:乙方在禽蛋驗收合格後 日內,把相應價款匯入甲方開戶銀行 ,帳號 。
第七條 甲方每月交付的'禽蛋數量(公斤)可在第一條約定的基礎上超、欠5%。
第八條 甲方交付的禽蛋不符合契約約定的,甲方應按乙方要求予以補足、更換或退貨,給乙方造成損失的,甲方賠償其損失。
甲方遲延交付禽蛋的,按“延遲時間(天)×遲延禽蛋價款(元)× %”向乙方支付違約金;因延遲交付禽蛋給乙方造成損失的,甲方賠償其損失。
乙方遲延支付價款的,按“延遲時間(天)×遲延價款(元)× %”向甲方支付違約金;因延遲支付價款給甲方造成損失的,乙方賠償其損失。
第九條 本契約若發生爭議,可由雙方協商解決,或請 工商行政管理局調解;也可按照下列第 項辦理:
(一) 提交 仲裁委員會仲裁。
(二) 向 人民法院起訴。
第十一條 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。自甲乙雙方簽字或蓋章時生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
地址: 地址:
郵編: 電話: 郵編: 電話:
簽訂時間:
買賣契約 篇24
甲方(出賣人):_________身份證號碼:_________住所:_________
乙方(買受人):_________身份證號碼:_________住所:_________
甲乙雙方經過平等協商就乙方購買甲方車輛等相關事宜達成如下協定:
第一條 基本情況甲方自願將其享有所有權的車輛有償轉讓給乙方。車輛信息如下:車主名稱:__________;號牌號碼:__________;廠牌型號:_________;發動機號:_________;車架號:_________
第二條 購車款項的約定購車款為__________元(大寫:__________)。
第三條 購車款的支付
1、乙方於月同甲方當面驗收車輛及車輛相關手續,如果乙方需要辦理車輛過戶、轉籍手續,那么甲方接到乙方通知後,應無條件協助乙方辦理車輛過戶。車輛過戶過程中發生的費用由_乙方_承擔。
第四條 甲乙方責任
1、車輛在月時之前發生的交通事故及違章都由甲方負責。
2、車輛在月之後發生的交通事故、違章以及一切與黑__________車輛有關事宜都由乙方負責。
第五條 其他
1、 本契約一式兩份。本契約在雙方簽字後生效。
2、 車款一次付清,賣方提供車輛過戶手續。
甲方:_________乙方:_________
日期:_________
買賣契約 篇25
甲方:
乙方:
簽訂地點:
根據(中華人民共和國契約法),經甲、乙雙方友好協商,就的石材荒料供應事宜特達成如下協定,以資共同遵守。
第一條荒料的名稱、各種規格的單價
荒料的名稱芝麻白,合格標準的規格荒料第一年按_______元(人民幣)/立方米計算,第二年_______元(人民幣)/立方米計算,帶色線、色差及處荒料的規格荒料按______元(人民幣)/立方米計算。
第二條石材荒料的數量與規格
1、荒料的數量及規格按照乙方的入庫單為準,契約簽訂起第一年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方,第二年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產的情況下,甲方不得把荒料賣給第三方,乙方也必須按契約約定的數量進貨,如果發生類似情況,視為違約。
3、荒料規格根據行業標準厚度必須達到600㎜規格,長度按最短位置300㎜進退,寬度按行業標準(正好800㎜按750毫米算)計算,甲方提供的荒料必須根據乙方需求的規格,進行開採供貨,供貨的連
方荒料必須達到1500㎜高度、數量達到總需求量的80%以上進行供貨。
第三條荒料的驗收標準
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。
3、乙方對甲方提出的質量和尺寸問題甲方應當場給予答覆解決。
4、甲方負責運輸到乙方工廠,運費經甲、乙雙方協商,根據運輸市場行情定價,運費由乙方承擔。
第四條付款方式
本契約簽訂後,乙方應預付四萬元(人民幣)荒料款給甲方,年終結算時與當月荒料款一起結算。荒料結算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數,按照契約的.單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。
第五條違約責任
甲、乙雙方必須共同遵守契約約定,不得違約,若一方違約,違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬(人民幣),若由於不可抗力因素所造成的損失,甲、乙雙方都不承擔責任。
第六條爭議解決
本契約在履約過程中,如發生分起和爭議時,應通過友好協商的方式解決,當協商不成時,可向當地仲裁機構申請仲裁或通過當地人民法院進行訴訟解決。
第七條契約的生效
1、本契約由甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。
2、第一年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算,以此類推。契約到期,同等價格和條件的情況下,甲方必須無條件將荒料繼續賣給乙方。
3、本契約未盡事宜,經雙方協商後可達成補充協定,補充協定與本契約具有同等的法律效力。
4、本契約一式四份,甲、乙雙方各執二份。
甲方:乙方:
地址:地址:
法人代表:法人代表:
電話:電話:
傳真:乙方代表:
電話:
傳真:
簽訂日期:
買賣契約 篇26
賣方:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條 甲方所售房屋權證號及坐落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋位於________區_____________新村(弄)_______幢_____室,為_______結構;建築面積__________平方米;房屋所有權證號為“_______________”,房屋土地證號為“_______________”。
甲方所售房屋設施為(含腳踏車庫)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
第二條 房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)____________大寫______________________元整(含附屬設施 費用);乙方並於______年____月____日向甲方支付定金人民幣______________萬元整。
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由_____方負擔或有甲、乙雙方各自承擔國家相關規定稅費。
3、甲方自願將其兩證即房屋所有權證和土地證放於中介處。
第三條
1.甲、乙雙方約定於______年____月____日之前簽訂正式的契約,如甲、乙任何一方未按時簽訂正式買賣契約,則視為違約。
2.甲、乙雙方共同委託_____________辦理房產交易過戶手續。
第四條 房款支付方式:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
第五條 房屋成交,中介服務費按以下第____種方式收取,並於簽訂正式買賣契約時支付。
1.由乙方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
2.由甲方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。由乙方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
第六條 房屋交付:
甲方承諾在____________將該房戶口遷出。甲乙雙方在約定_____________甲方將房屋交付乙方,並將該房屋之前產生的費用(水、電、煤氣、物業費等)結清。同時甲方承諾交房時房屋內的設施即裝修完好無損壞,如有損壞則由甲方修護或更換,費用由甲方承擔。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條 違約責任:
1.雙方約定之日簽訂正式房屋買賣契約,如有一方未按時簽約視作違約處理。
2.甲方違約,甲方除退還乙方已付定金,並再賠償同額定金給乙方。中介方收取賠償定金金額的50%作為中介費服務費。
3.乙方違約,乙方放棄收回定金,即甲方不予返還乙方所付定金,同時中介收取定金金額的50%作為中介服務費。
第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛或財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第九條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第十條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 生效說明 本協定一式三份,甲、乙雙方各執一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條 其它約定事項
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
甲方:
乙方:
買賣契約 篇27
原告:上海實業有限公司
法定代表人:錢,總經理。
聯繫方式:代理人曾鏡同律師
被告:南寧紙業有限公司
法定代表人:劉,董事長。
訴訟請求:
一、判決被告支付原告貨款160000元,並按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率標準支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份契約編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷契約》,約定原告向被告供應契約總價格為360000元的流量開關、液位開關及轉子流量計等設備。
《購銷契約》約定發生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。
《購銷契約》簽訂後,原告依約履行了契約義務,可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。
經原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西紙業有限公司向原告作出《付款計畫》,內容為“經過三方詳細核對,由南寧紙業有限公司及廣西紙業有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經三方友好協商,現計畫如下的還款計畫,所有貨款397902.76元於20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最後一個月還款97902.76元”,可是,在《付款計畫》作出後,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西紙業有限公司並沒有向原告支付過貨款。
依據《中華人民共和國契約法》第八條“依法成立的契約,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除契約。依法成立的契約,受法律保護。”和《中華人民共和國民法通則》第一百零八條“債務應當清償。暫時無力償還的.,經債權人同意或者人民法院裁決,可以由債務人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還。”等法律之規定,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護原告的合法權益。
此致
橫縣人民法院
原告:上海實業有限公司
法定代表人:
年 月 日