房屋買賣契約(按揭貸款) 篇1
深圳房屋買賣契約
賣方:_______________________________
地址:______________電話:______________
營業執照號碼:___________________________
開發企業資質證書號碼:_______________________
法定代表人:____________________________
身份證/護照號碼:_________________________
委託代理人:____________國籍:_____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:_______________________________
賣方:_______________________________
地址:______________電話:______________
營業執照號碼:___________________________
開發企業資質證書號碼:_______________________
法定代表人:____________________________
身份證/護照號碼:_________________________
委託代理人:____________國籍:_____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:_______________________________
賣方:_______________________________
地址:_______________電話:_____________
營業執照號碼:___________________________
開發企業資質證書號碼:_______________________
法定代表人:____________________________
身份證/護照號碼:_________________________
委託代理人:____________國籍:_____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:_______________________________
買方:________________國籍:____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:______________所占份額:____________
公司或機構名稱:__________________________
地址:_______________________________
法定代表人:____________電話:_____________
身份證/護照號碼:_________________________
委託代理人:____________國籍:_____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:_______________________________
買方:________________國籍:____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:______________所占份額:____________
公司或機構名稱:__________________________
地址:_______________________________
法定代表人:____________電話:_____________
身份證/護照號碼:_________________________
委託代理人:____________國籍:_____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:_______________________________
買方:________________國籍:____________
身份證/護照號碼:__________電話:____________
地址:______________所占份額:____________
公司或機構名稱:__________________________
地址:_______________________________
法定代表人:____________電話:_____________
身份證/護照號碼:_
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇2
賣方:
身份證號:
聯繫電話:
通訊地址:
買方:
身份證號:
聯繫電話:
通訊地址:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本契約所涉房地產轉讓事宜,達成如下協定:
第一條【轉讓標的】
賣方所轉讓房地產坐落於:。
土地使用權證號:,房產權證號:,登記建築面積為:平方米。套內建築面積為:平方米。
該房地產土地使用權年限自年月日至年月日止。
該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協定前,已經雙方現場確認,均無異議。
第二條【房地產產權現狀】
該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條【房地產租約現狀】
該房地產所附租約現狀為第項:
1、該房地產沒有租約
2、該房地產之上存有租約,賣方須於本契約簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面檔案及租賃契約交予買方。
第四條【附著於該房地產之上的戶口】
如該房地產所附著有賣方戶口,基於保證買方辦理房產過戶登記後,應享有完全的處分權,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起30日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五向買方支付違約金。
第五條【轉讓價款】
該房地產轉讓總價款為人民幣:
。
第七條【稅費承擔】
雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,買方不得因此解除契約,本契約應繼續履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第八條【付款方式】
買方於年月日前一次性付清全部房款
第九條【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數,按日萬分之五支付違約金,契約繼續履行。
第十條【房地產交付】
賣方應當於年月日將該房地產交付買方,並履行下列手續:
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續
2、交付該房地產鑰匙
3、
第十一條【延遲交房的違約責任】
除本契約另有約定外,賣方未按契約約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五向買方支付違約金,契約繼續履行。
第十二條【附隨債務的處理】
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條【產權轉移登記】
買賣雙方須在簽訂本契約7日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續,賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起7日內,買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十四條【其他違約責任】
任何一方不履行本契約約定義務,致契約目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之10%的違約金。
第十五條【不可抗力】
因不可抗力不能履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起15日內向另一方提供證明。
第十六條【本契約與其他檔案的衝突解決】
買賣雙方在本契約簽訂之前的承諾及協定,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第十七條【契約附屬檔案】
本契約共有附屬檔案份。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。
第十八條【法律適用與糾紛解決】
因本契約發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第種方式解決:
1、向成都仲裁委員會申請仲裁
2、向房產所在地人民法院起訴。
第十九條【契約數量及持有】
本契約一式4份,賣方1份,買方1份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第二十條【契約生效】
本契約自買賣雙方簽署後立即生效。
賣方:買方:
年月日年月日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇3
甲方(收藏方):(以下簡稱甲方) (以下簡稱乙方)乙方(合作投資方):甲、乙雙方協定如下:
一、甲方將自己的藏品,, , 件,價格(市場價估計) 元,實際投資收藏資金 元。
二、在合作過程中,以上藏品乙方注入收藏合作資金 元,由甲方出據借據,作乙方借給甲方資金,在成交後按投資比例參加收入分成。如是仿品賣不出,則按銀行最高利息計算,本利一起歸還乙方。
三、藏品由乙方全權代表甲、乙雙方參加拍賣或私下交易活動,在成交的總收入中提取 元作為乙方車旅費和其他開支。車旅費先由乙方支付。
四、收益分配:藏品拍賣或私下出售成交後,出售金額除去交拍賣公司的佣金、國家稅收、圖錄費等開支後,按投資比例甲方得 %,乙方得 %。
五、乙方在收到買家匯款後,必須在三天內將分配資金打入甲方賬戶。甲方在 銀行的銀行為 。
六、其他補充協定:
七、以上合作協定,甲、乙雙方共同遵守,真誠合作,不得違約。
八、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效,同具法律效力。甲方(簽字): 乙方(簽字): 身份證號碼: 電話:_______年____月____日身份證號碼: 電話:借 據今借到現金 元用於合作收藏。藏品成交後,按投資比例分成,若藏品為仿品未成交,則按銀行最高利息計算,本利一起歸還。此據借款人:_______年____月____日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇4
契約編號:20(41)甲方(需方): XX公司乙方(供方): 有限公司雙方依據平等互利的原則,經協商達成如下礦石買賣契約。
一、 產品名稱、發貨地點、數量、品味、礦價、運費 表一
二、交貨地點、費用的負擔:
1.交貨地點:到甲方指定料場
2.費用負擔:由 乙 方承擔運費。
三、驗收方式及提出異議期限:
1.礦石質量以乙方發貨料場化驗分析的數據為準,若對方化驗分析的數據持有異議,應在收到數據後五天內提出,並附樣品送昆鋼質檢中心檢驗,所產生的費用由提出的異議方承擔。
四、供礦要求:
1.計量以乙方發貨料場內的電子磅秤過磅數量為準。
2.因由乙方組織運輸,若在運輸過程中發生各種事故及由此造成的一切損失,責任由乙方承擔。
五、結算方式:
1.每月以乙方發貨數量統計,經雙方核對簽字認可後,按10%水份扣除後以乾基量結算一次。
2.自契約簽發後乙方實行先發貨後收款原則。
六、違約責任:
1.甲、乙雙方應嚴格履行契約,一方違約,對方有權單方終止契約,並要求對方支付本契約總金額15%的違約金。2.產品質量異議,雙方協調處理。
七、解決契約糾紛方式:
1.甲、乙雙方協商處理。
2.通過訴訟解決,但凡因本契約引起的訴訟由甲方所在地法院管轄。八.其他:
1.因市場情況發生變化,契約雙方可另行協商並簽訂補充協定進行調整,補充協定及傳真件與本契約具有同等法律效力。
2.本契約由雙方簽字後生效,有效期為________年____月____日至________年____月____日,本契約一式倆份,甲乙雙方各執一份。甲方(蓋章): 集團有限公司乙方(蓋章):有限公司法人(或委託代理人)簽字: 法人(或委託代理人)簽字:單位地址: 單位地址:電話: 電話: 開戶行: 開戶行: 賬號:賬號
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇5
甲方(賣方):
身份證號碼:
電話:
乙方(買方):
身份證號碼:
電話:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在樓房(單元__號樓房(建築面積__米)樓房出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫肆拾叄萬元整;
大寫肆拾叄萬元整;
即人民幣小寫430000.00元。
三、乙方於年月日向甲方支付定金:大寫貳萬元整,即小寫20000.00元。
四、乙方於年月日第二次付款大寫叄萬元整,即小寫30000.00元。
五、經甲乙雙方同意,甲方於年月14日將該樓房購房契約及樓房一併交付給乙方所有,乙方屆時將剩餘款項一併付給乙方(乙方在付款時,為確保在以後的房產過戶順利,將暫時暫扣叄仟元購房款,小寫3000.00元,待該樓房的房產證順利過戶給乙方時,乙方再把此叄仟元款項付給甲方)。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
甲方保證在該樓過戶時積極提供協助,若因甲方原因造成產權不能過戶的,產生的'一切費用及法律後果由甲方承擔。
七、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔。
甲方應在年月日前將該房產交付乙方;
八、屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;
無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金;
一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期__日視為毀約;
如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、經雙方確認,前,乙方把剩餘購房款一次性付給甲方時,甲方屆時將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓契約及購樓收據全部一併交給乙方。
交付該房產時甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。
十一、雙方違約責任如下:甲方如違反本協定,則雙倍返還乙方所付購樓款項。
乙方如違反本協定,返還乙方所付購樓款項。
則甲方不予退還購樓訂金。
十二、附加條款:
甲方(賣方):
身份證號:住址:電話:
乙方(買方):
身份證號:住址:電話:
丙方(見證人):
身份證號:住址:電話:
簽定日期:
簽定地點:
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇6
房屋買賣契約
甲方(出售方):
住址:
聯繫方式:
身份證號:
乙方(購買方):
住址:
聯繫方式:
身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方秉著自願、平等、公平、誠實、信用的原則,經協商一致,訂立以下協定,以昭信守:
第一條 房屋概況
1.1 甲方為鄭州市 村村民,現將安置補償協定中應得的一套房屋出售給乙方,該安置房大致位於 ,具體小區位置和戶型待安置房實際交付甲方時雙方另行簽訂書面補充協定予以明確。
1.2 該房屋面積為130㎡(包括公攤面積),如實際分配的房屋面積與其不一致的,誤差在5%(即6.5㎡)以內的,雙方根據實際面積核算房屋價款,誤差超過5%(即6.5㎡)的,乙方有權請求解除契約並要求甲方返還已付房款及銀行同期貸款利息。
第二條 房屋價款和付款方式
2.1 雙方經充分協商,一致同意將該房屋(面積: ㎡)以元每平方米計價,即總計 元人民幣(大寫:
元整)出售(固定價款,不隨市場行情波動)。
2.2 乙方採取分期付款方式,即前三年每年支付 萬元,於每年 之前支付(首期已支付)。
剩餘房款以按月支付的方式,每月最少支付 元,直至履行完畢。
第三條 稅費承擔
3.1 本協定房產轉讓所產生的更名或過戶涉及的稅費,由乙方承擔。
第四條 甲方義務
4.1 甲方應保證房屋權屬真實且無爭議,不存在其他共有人。
4.2 房屋發放至甲方後,甲方應在當日通知乙方,並在 3 日內將房屋交付至乙方。
4.3 當甲方獲得房屋權屬證明後,應在當日通知乙方,將房屋產權證書在 3 日內交至乙方,並積極協助乙方完成過戶。
4.4 甲方不得將房屋轉售給他人。
第五條 乙方義務
5.1乙方應按時足額向甲方支付款項。
第六條 違約責任
6.1 如甲方出現如本契約第四條規定的違約情形或逾期通知、交付的,則乙方有權解除契約,並要求甲方雙倍返還乙方的已支付款項。
6.2 如乙方遲延付款,應加付遲延款項的利息,利率與銀行同期貸款利率等同。
6.3 若因不可抗力、政府政策和開發商原因,導致乙方無法買受該房產的,則本協定終止,甲、乙另行協商解決。
第七條 其他
7.1甲方及其繼承人對本協定明知且無異議,如甲方出現意外如喪失民事行為能力、死亡的,不影響本協定的履行。
7.2 本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字或蓋章之日其生效。
7.3如在履約過程中發生爭議,雙方應積極協商,協商不成的,房屋所在地法院有權管轄。
7.4未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協定,經簽字或蓋章後與本協定效力等同。
7.5 以上協定,若有塗改,須由塗改人捺手印,否則不發生效力。
甲方:
簽訂時間:
簽訂地點:
乙方:
簽訂時間:
簽訂地點:
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇7
出賣人(甲方):____________身份證號碼:__________________
買受人(乙方):____________身份證號碼:__________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協定,以資共同遵守:
一、甲方自願將其位於_____________________________的房產及其土地使用權(一層車庫一處,建築面積_____平方米;車庫門前附屬場地_________平方米及附屬卷閘門、防盜窗等設施,上述內容以下簡稱本房屋)以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方契約保證定金______萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續,辦理過戶手續發生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。
甲方承擔本契約轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋後一次性將房款交付甲方。(交易後甲方給乙方寫好收據)
四、本契約簽訂後,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的'居住權利,乙方保證按期繳納購房後應付的各項物業費用。
本契約簽訂後,甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何契約。
六、違約責任
1、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過______天時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣______元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日______計算的違約金給甲方。逾期超過______天時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付定金不退。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:
1)本房屋契約轉讓金額本金及利息,利息按年息______%計算,計息期自契約簽訂日起算;
2)解除契約時本房屋市場評估價,並賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
5、如因規劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述方式解決:依法向人民起訴。
八、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本契約一式______份,甲、乙方各執______份。
甲方:____________ ________年____月____日
乙方:____________ ________年____月____日
見證人:____________ ________年____月____日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇8
甲方(賣方):
身份證號
乙方(買方):
身份證號
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋買賣達成如下協定:
一、 標的物
1.甲方所擁有的坐落於天津市 ,產權證號 建築面積為 平方米的房產一套,其現用途為自住。
2.甲方已於 年 月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為 。
3.甲方已於 年 月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權證號為 。
4.甲方自願將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉讓給乙方,乙方自願購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無產權糾紛和無債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
二、付款方式
1. 買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。此房款價為甲方淨價,雙方交易稅費由乙方負擔。
2. 經甲乙雙方協商待標的物房屋房齡滿5年後再行辦理過戶手續,為此乙方暫押5萬元。
3.乙方於簽訂本契約當日支付甲方購房定金10萬元(以收條為準),作為購房擔保。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。同時甲方須將房產證、契稅證複印件交與乙方。待湊足79.5萬元(按規定時間)即刻給與甲方(以收條為準),同時甲方須將房產證、契稅證原件和房屋鑰匙交與乙方。
4. 房齡滿5年後辦理房屋過戶時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費用補足差額,並由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過戶手續。
三、雙方責任
1.甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉讓一併轉讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付後發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視信號費由乙方承擔。
3. 甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
4. 第三條 房屋交付
甲方應於 年 月 日前將房屋交付乙方。
四、 甲、乙雙方權利與義務
1.甲方應按契約約定期日將契約約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本契約約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方逾期交房達60日,乙方有權解除契約,並可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方願繼續履行契約的,自本契約約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。甲方交付的房屋不符合契約附屬檔案約定條件的,視為未交付房屋。
2.在辦理過戶手續以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。如甲方違約,甲方應將所收房款總額退還給乙方並向乙方支付違約金 萬元。
五、 因訂立本契約和履行本契約產生的爭議,包括契約效力,違約糾紛由雙方協商解決,協商不成的,向房屋所在地法院起訴;
六、 本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定。補充協定及附屬檔案,為本契約不可分割的組成部分,具有相同效力。
七、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇9
甲方(賣方):________________________
乙方(買方):________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在______________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫_____________________________________,即人民幣小寫_____________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付______元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付__________元罰金,逾期______日視為毀約。
九、附加條款:
__________________________________________。
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(簽章):______________
乙方(簽章):______________
__________年_______月______日
__________年_______月______日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇10
賣方(以下簡稱甲方):_________
姓名身份證號:_________
聯繫方式:_________
戶口所在地:_________
現住址:_________
工作單位:_________
買方(以下簡稱乙方):_________
姓名身份證號:_________
聯繫方式:_________
戶口所在地:_________
現住址:_________
工作單位:_________
甲乙雙方在平等、自願的基礎上,經協商達成一致,甲方將自己所有、使用的一套房屋賣給乙方,雙方就房屋買賣的相關事宜達成以下協定:
一、買賣房屋的基本情況:
甲方自願將座落於:_________房產出售給乙方,建築面積_________平方米,儲藏室建築面積_________平方米,與乙方看房時甲方所提供的面積數據相符。
二、買賣價格:
雙方商定該房屋按甲方所提供的建築面積及房屋的內部情況買賣價格定為_________萬元人民幣,大寫_________。此價格內包含房屋本身及附屬設施設備的價格。
三、房屋交付:
在雙方在場的.情況下,甲方征對房屋對以下項目進行交接:
1、甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡及物業費用等到給乙方交房時已交清的所有憑證交付乙方,避免乙方在過後生活中發生不必要的麻煩。
2、由甲方向乙方說明可以正常使用的設備的基本情況、使用方法及注意事項。
3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話、網路線路的走線情況、接口位置及計量儀表的位置、使用方法等進行詳細交接。
乙方現場檢查後,如無任何異議,視為該房屋情況符合本協定書約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。
四、付款方式:在甲方向乙方交付房屋全部鑰匙及原購房協定書原件,並現場對房屋進行交付驗收後,乙方應一次性支付購房款_________萬元人民幣,大寫人民幣_________。甲方在收款時應向乙方出具收款收據。
五、甲方的承諾保證:
甲方保證自己所提供的原有購房協定及自己的身份證件真實有效,不存在任何虛假成分;
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利(如抵押等),否則造成不良後果由甲方出面解決。
甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有,與甲方無關。
由於建設方的原因,本房屋沒有辦理房屋產權證,甲方保證:如原建房單位在日後統一辦理房屋產權證時,及時協助乙方到原建房單位變更房屋所有權人姓名,保障乙方對房屋所有權的合法行使,如因變更時甲方造成的費用增加,所有增加費用由甲方承擔。如能變更正常辦理房產證的費用由乙方負責。
甲方保證在本協定中提供的聯繫方式及現有住址變更的情況下,能及時的通知乙方,以方便乙方在辦理相關手續時,可以及時的找到甲方。
六、本協定書未盡事宜,由雙方另行協商。
七、本協定書除協定條款和法律規定以外,若變更或解除協定內容必須經雙方協商一致,並補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力,若一方擅自變更或解除協定造成經濟損失的,由責任方負全部責任。
八、本協定書一式兩份,每份協定後附甲乙雙方身份證複印件一份,甲、乙雙方各執一份,協定書從雙方簽字按手印之日起生效。
甲方(簽字手印):_________乙方(簽字手印):_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇11
甲方(賣方):
乙方(買方):
見證人:
甲乙雙方就房屋買賣事宜協商達成一致,訂立如下協定:
一、甲方將位於 路 號 幢 單元 室, 號儲藏室 出售給乙方。房權證第號,房屋建築面積 平方米,儲藏室 平方米。土地證為縣公路局大證。乙方已對此做了充分了解,願意購買。
二、甲乙雙方議定上述房屋成交價格為人民幣萬元,大寫 整。包括水、電、暖氣、有線電視和天然氣等附屬設施。
三、簽訂本協定時乙方交付甲方定金貳萬元,結算時抵頂房款貳萬元。
四、20xx年2月底前乙方首付給甲方 萬元;剩餘房款 萬元在20xx年5月份期間由乙方一次性交付甲方。
五、甲方保證上述房屋權屬清楚,乙方自交清首付款之日起三個月內辦理完畢房產轉移登記過戶手續。甲乙雙方不得影響房屋過戶。上述房屋辦理過戶手續等所需全部費用由乙方承擔。
六、甲方收到全部房款及甲乙雙方過戶完畢後,十五日內將上述房屋及附屬設施正式移交給乙方,並結清其包括水、電、暖、氣等相關費用。房屋交接以後所發生的一切費用均由乙方承擔,其中水、電費等由甲方在縣公路局墊付的,乙方按財
務證明每半年度一次交付甲方(含若乙方轉賣房屋後)。
七、乙方應嚴格遵守縣公路局的.相關規定,服從統一管理 。含若乙方轉賣房屋以後。
八、契約簽訂後,甲乙雙方必須嚴格遵守。若有違反約定,違約一方支付給另一方違約金貳萬元。致使買賣不能成交的,甲乙雙方解除協定。
九、 本協定一式三份,甲乙雙方各持一份,見證人一份。經三方簽字後生效。見證人有權監督執行。
甲方: 乙方: 見證人:
電話: 電話: 電話:
身份證號碼 : 身份證號碼: 身份證號碼:
年 月 日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇12
最新房屋買賣契約範本
甲方(賣方):_________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在_______________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
(附平面圖)二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_________________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫___________________。
四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:_________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方):_________________
(印)身份證號:_________________
住址:_________________
電話:_________________
年乙方(買方):_________________
(印)身份證號:_________________
住址:_________________
電話:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇13
出賣方:___,以下簡稱甲方;購買方:___,以下簡稱乙方。
根據國家有關房屋買賣的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方購買甲方坐落在______市______街______巷______號的房屋______棟______間,建築面積為______平方米。
第二條上述房產的交易價格:________
第三條付款時間與辦法:1乙方應於________年____月____日前向甲方付清房產款項。2乙方應交給甲方現金______元;其餘______元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。
第四條甲方應於________年____月____日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔1甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易款的______%的交易費,承擔公證費、協定公證費。2乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額的______%的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。
第六條違約責任1乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款______%的違約金。2甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款%的違約金。
第七條本契約主體1甲方是______、______、______、______,共______人,委託代理人______即甲方代表人。2乙方是______單位,代表人是______。
第八條本契約經國家公證機關______公證處公證。
第九條本契約一式______份,甲方產權人各一份,乙方一份。______房產管理局、______公證處各一份。
甲方:______乙方:______
代表:______代表:______
地址:______地址:______
電話:______電話:
______________年____月____日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇14
甲方(賣方):
身份證號:
地址: 聯繫電話:
乙方(買方):
身份證號:
地址:
聯繫電話:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條 標的房屋
1、轉讓房屋情況
甲方自願將此房屋賣給乙方,房屋(以下簡稱“房屋”)坐落於 區(縣) 小區(街道) 號(棟) 單元 號(室)。該房屋所在樓層為 層,建築面積共
平方米(以產權證記載為準),房屋性質為 ,房屋的抵押情況為。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等。
2、房屋面積
房屋面積以甲方與房屋開發商所簽的《商品房買賣契約》(編號 )記載面積為準。如房屋最終取得房地產權證的面積與《商品房買賣契約》(編號 )不一致,則以房地產權證記載為準。
3、房屋產權
甲方與房屋開發商簽訂的《商品房買賣契約》(編號 ),但該房屋尚未取得房地產權證。
第二條 房屋金額
經買賣雙方協商一致,該房屋成交總價格為:人民幣元(小寫), 元整(大寫)。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
第三條 付款方式
1、本契約簽訂之日起日,乙方應向甲方支付定金契約金額的95% 元整,定金最終抵作房屋款。
2、二手房屋交易公證辦完後,甲方將與房屋開發商所簽的《商品房買賣契約》(編號 )、購房發票等等一切契約、票據、資料、鑰匙等等的原件交付給乙方後 日內,乙方向甲方支付契約金額的95%,即人民幣 元整。
3、待該房屋取得房地產權證後,甲方與乙方辦理產權過戶手續後日內,乙方向方支付契約金額的 %,即人民幣 元整。
第四條 房地產權證辦理
如本契約項下房屋已具備辦理房地產權證的條件,甲方應積極予以辦理,如在前述條件具備的前提下甲方一個月內未予辦理,則逾期一日按契約金額的1‰向乙方無能為力付違約金。
第五條 房屋交付
1、甲方應於本契約簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方使用,並於交付當日辦理完畢配套交接手續。
2、如房屋開發商尚未交房,則待收到開發商交房通知後7日內,乙方需辦理物業、入住或管理等手續的,甲方應於配合辦理。
第六條 房屋過戶
甲方應於本契約項下房屋取得房屋產權證後7日內,與乙方辦理產權過戶手續;如該房屋有貸款,則應於取得房屋產權證後7日內,辦理貸款清償及房屋過戶等手續。
第七條 稅費的交納
契約履行中,乙方承擔過戶(或更名時產生的房屋交易稅,契稅、個人所得稅等其它費用)。
因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致諮易不能繼續進行的,其應當向守約方支付相當於契約金額40%的違約金。
第八條 雙方的權利和義務
1、本契約簽訂之後,乙方即實際享有房屋所有權,並履行相應的付款義務。在辦理房屋過戶前,乙方在行使權利時需要甲方協助的`,甲方應當協助;
2、房屋實際交付給乙方前,房屋風險責任由甲方承擔;房屋完成驗收交接後,實際交付給乙方之日起,房屋風險責任轉移給乙方承擔。
第九條 聲明及保證
1、甲方保證:
1.1 房屋上不存在任何權利瑕茲和質押擔保的情況,且房屋所有權真實、合法、有效;
1.2 甲方有權簽署並有能力履行本契約,如為代理人則代理人已經過權利人的授權;
1.3 本契約簽訂後,甲方不將房屋出賣給第三人。
2、乙方保證:乙方有權簽署並有能力履行本契約。
第十條 違約責任
1、除不可抗力外,甲方未按本契約第四條、第五條、第六條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規定處理:
1.1 如因甲方原因,造成該房屋不能過戶到乙方名下或發生債權債務糾紛的,乙方有權選擇解除契約,甲方應當自收到契約解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按契約金額的40%向乙方支付違約金。
1.2 逾期在30日之內,自約定的期限屆滿之次日起至實際交付或過戶之日止,每逾期一日按契約金額的1‰向乙方按日計算違約金,並於該房屋實際交付或過戶之日起3日內向乙方支付違約金,契約繼續履行;
1.3 逾期超過30日後,乙方有權選擇解除契約,甲方應當自收到契約解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按照契約金額的40%支付違約金。
1.4 如發生本條1至3款的違約情況,導致契約無法履行或最終解除的,甲方還應賠償乙方對房屋的實際裝修損失。
2、乙方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
2.1 逾期30日的,自約定的付款期限屆滿之次日起至實際付款之日止,每逾期一日按照契約金額的1‰向甲方按日計算違約金,並於實際付款之日起3日內向甲方支付違約金,契約繼續履行;
2.2 逾期超過90日後,甲方有權解除契約。甲方解除契約的,乙方應當自解除契約通知送達之日起7日內按照契約金額的10%向甲方支付違約金,並由甲方退還乙方全部已付款。
3、本契約簽訂後,甲方再將該房屋出賣給第三人,導致乙方不能取得房屋所有權證的,乙方有權解除本契約。甲方應當自收到契約解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按契約金額的40%向乙方支付違約金。
第十一條 契約的轉讓
除經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十二條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起 日內向另一方當事人提供證明。
第十三條 爭議的處理
契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議提交乙方所在地法院通過訴訟解決。
第十四條 契約的效力
本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇15
甲方身份證乙方身份證甲方是拆遷安置戶,現有部分富餘戶頭轉讓,經雙方友好協商,自願達成如下協定;
一、甲方只轉讓戶頭,每個戶頭含安置面積平方,甲方戶頭人員名單共人,委託代理人為,即甲方代表人,甲方及甲方代表人保證出售本戶頭簽訂本契約的時候經本戶頭的產權共有人同意,乙方在本協定簽訂生效後當即付清戶頭轉讓費,甲方必須配合乙方憑安置選房順序號辦理選房購房登記等相關手續。
二、按照鎮政府拆遷安置房的價格,房款由乙方直接交於安置房收費點
三、轉讓後房屋所有權屬於乙方,乙方無論是否辦理產權過戶手續,有權將此房屋轉讓出售或出租,甲方及其名下的人員不得以任何藉口提出任何異議進行阻擾。乙方以甲方名義繳納的購房款票據以及甲方名義登記的房屋所有權證書均交由乙方保管,作為乙方對此房屋所有權的證據。
四、在政府允許辦理房產證時,應主動聯繫乙方,甲方在可以辦理之日起一月內必須無條件配合乙方辦理產權過戶手續,所產生的費用均由乙方承擔,逾期辦理乙方有權按本協定第五條違約責任處理。
五、________________
六、________________
此協定一式三份,甲乙雙方及見證人各執一份,經雙方簽字後生效,本契約不經過任何法律公證都具有同等的法律效果。
甲方:_________________電話:_________________
乙方:_________________電話:_________________
見證人:_________________身份證:_________________電話:_________________
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇16
[案情]
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產權的座落於本市閔行區莘莊鎮莘凌路的平房二間(建築面積為151平方米)以58萬元的價格出售給被告。同年8月12日,原、被告出於少繳稅費等原因,在簽訂由房地產交易管理部門印製的《房屋買賣契約》時,將上述房屋的買賣價格議定為人民幣30萬元。該契約還載明:被告向原告預付購房定金15萬元,本契約經房地產交易主管部門批准後,該定金可抵作購房價款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價格為58萬元,被告應在1993年8月31日前向原告預付購房款30萬元,原告在收到預付款後2日內交房屋鑰匙給被告,其餘28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產交易主管部門、房屋總價為30萬元的買賣契約只是為了應付辦理房屋產權證過戶之用,不作為雙方買賣房屋的正式契約,無任何法律效力。
1993年8月31日,被告向原告支付了購房款30萬元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區房產交易所辦理有關房屋買賣過戶手續,雙方按房價為30萬元的買賣契約,繳納了有關產權移轉手續費、契稅、超標費等費用。1994年4月11日,被告又開出了金額為28萬元的轉帳支票一張,用來支付原告剩餘房款,後因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬元及8萬元。1994年9月
12日被告領取了上述房屋的《房屋所有權證》並在該處開設了酒家。同年9月30日,被告又開出了二張轉帳支票,金額分別為14。399萬元及2萬元,其中3990元為利息,因支票大寫不規範及過期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其餘房款,被告於1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱:其為了將平房二間出賣給被告,雙方於1993年8月先後訂立了二份房屋買賣契約,其中12日訂立的契約將房價定為30萬元,23日訂立的契約,將房價定為58萬元。雙方還約定,房價為30萬元的契約只是為了應付辦理房屋產權過戶,不作為雙方正式的房屋買賣契約。後雙方為了少繳稅費,去房產交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續。被告在辦理過戶手續前後,共向原告支付45萬元房款,尚欠的13萬元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。
被告杜濤辯稱:其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產交易所辦理房屋買賣過戶手續,是按房價為30萬元的契約申報的,該契約應受到法律保護。而房價為58萬元的房屋買賣契約,未獲有關部門批准,是無效的,現原告已得到45萬元,其中15萬元屬不當得利,應予返還。對於原告之訴訟請求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬元房款,應由原告返還之說,明確表示不作反訴請求。
[審判]
一審法院經審理認為:當事人的民事行嗚須符合法律規定,不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達到少繳稅費等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買賣價58萬元,
以30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理有關產權過戶手續。現房價為30萬元的房屋買賣契約雖經房產交易所審核批准,但該契約乃當事人瞞報房價所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當屬無效。然房價為58萬元的契約系雙方當事人真實意思表示,雙方也確實是在按此協定履行,只因被告未付清房款而引發訴訟。鑒於本案的實際情況,本院責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續。對於原告的訴訟請求應予以支持。據此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項、第(7)項、第84條、第l08條之規定,判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費人民幣4110元,由原、被告各半負擔。被告不服一審判決,提起抗訴。抗訴理由仍是一審時所持的理由,並認為原審法院判決錯誤,二審法院應予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。
二審法院經審理認為:顧連群與杜濤為達到少繳稅費等目的,故意將雙方談妥的房屋買賣價格人民幣58萬元,以人民幣30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理房屋產權過戶手續的行為是錯誤的,應予批評教育。一審法院責令雙方當事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續是正確的。一審法院根據房屋買賣價格人民幣58萬元的契約系雙方當事人的真實意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元,尚欠人民幣13萬元的事實,依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認定事實清楚,證據充分,審判程式合法,適用法律正確。杜濤的抗訴理由不能成立。並據此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項的'規定,判決駁回杜濤的抗訴,維持原審判決。二審案件受理費人民幣4110元由杜濤負擔。
[評析]
解決本案的關鍵,在於如何看待雙方簽訂的房價為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。
關於房屋買賣價格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知,房屋的買賣,當事人須辦理產權過戶手續。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產交易部門辦理房屋產權過戶。國家向當事人徵收各種稅費是按房價的一定比率收取的。當事人繳納費用的多少直接與他們申報的交易價格相關。故本案原、被告出於少繳稅費的目的,經合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價格,以30萬元向房產交易部門申報並辦理有關手續,其惡意顯而易見。該契約雖經房產交易所審核,被告也已領取了房屋產權證,但該行為是雙方當事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質是瞞報房價,偷逃國稅,嚴重損害了國家利益。根據《中華人民共和國民法通則》的有關規定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為,從行為開始時就沒有法律約束力。故30萬元房價的房屋買賣契約當屬無效。如何看待房屋買賣價格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價,先由雙方口頭談妥,後又以書面形式確立。在契約中除明確房價外,還規定房款的支付期限和交房的辦法。並特別載明雙方交到房產交易部門房價為30萬元的契約不是正式契約,只是為了應付產權過戶之用。可見雙方的房屋交易價為58萬元才是雙方當事人真實意思表示。縱觀被告支付房款的情況,也不難看出當事人是在按58萬元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由於被告對13萬元欠款拖欠不付,才引發原告訴訟。由於58萬元房價的買賣契約未經房產交易部門審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發現當事人的錯誤行為除進行批評教育外還應責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續,補繳有關稅費的差價。使當事人少繳稅費的目的不能得逞,國家利益得以維護。
只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質,法院處理案件也就遊刃有餘了。據此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的,對雙方當事人的錯誤行為,以訴訟費各半負擔予以體現,也是妥當的。故二審法院駁回杜濤的抗訴請求,維持原判,是正確的。
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇17
賣方:________________
姓名:________________
性別:________________
出生日期:____________
國籍:________________
住址:________________
電話:________________
身份證號碼:__________
買方:________________
姓名:________________
性別:________________
出生日期:____________
國籍:________________
住址:________________
電話:________________
身份證號碼:__________買賣雙方根據中華人民共和國法律,經過友好協商,自願制定本房產轉讓契約,條款如下:
一、賣方有房產________個單___________元,坐落在________市________第________座________樓________單___________元,合計面積________________平方米。現自願將該房產賣給買方。售價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾___________________元整(原樓價為________幣________佰________拾________萬________仟________佰________拾___________________元整)。
二、買方對上述房屋已核實,並審閱了房產權證書及有關資料,同意交付上述房產價款。買賣雙方一致自願成交。
三、本契約一經簽署,買方當即將房產全部價款交給賣方,賣方在收到該房產價款後,即將上述房產權證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交後,即攜帶房產權證書到________________市房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方交付房產價款後,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,並負責賠償買方損失。
七、本契約發生糾紛時雙方應友好協商解決,如不能解決時,按下列第________項方式解決:
1.向________________仲裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
八、本契約自雙方簽署後經市公證處公證之______日起生效。
九、本契約用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本契約共________頁,一式______份,買賣雙方各執一份,市公證處執一份,均具同等效力。
甲方:____________乙方:____________
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇18
證明人:
出售方(甲方): 身份證號碼:
聯繫地址:聯繫電話:
購買方(乙方): 身份證號碼:
聯繫地址:聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》和成都市政府有關規定,甲乙雙方在合法、自願、平等、相互信任的基礎上,協商一致,訂立本契約,承諾共同遵守。契約內容如下:
第一:房屋基本情況及交易條件
1、 甲乙雙方出售及購買位於 的物業一套(以下簡稱該物業),建築面積為平方米,戶型為 ,該物業為住宅,備案契約號為 。
2、 甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
3、 該物業的出讓須包含該物業的相關土地使用權。
4、 乙方在簽署本契約前曾實地了解了該物業,對該物業現狀無異議,願意購買該物業。
5、 甲方應在該物業交付乙方時,保證該物業應無任何擔保、抵押。
6、 甲方應在契約簽訂後 個月之內將房產過戶手續辦理完畢。
第二:成交價格,有兩種方式可供選擇
基於雙方利益考慮,約定A、B兩種交付方式,在A方式無法執行的情況下才實施B方式。
A:若該物業能直接更名,則該物業的成交價為人民幣(大寫),(小寫)元 ,甲方負責更名及承擔更名過程中的所有費用。
B:若該物業不能直接更名,只可採用過戶的方式,則該物業總價為人民幣(大寫) ,(小寫)元 。甲方負責辦理該物業的`過戶手續,乙方應積極配合甲方,並承擔過戶中的所有稅費。
第三:付款約定
基於該物業交付方式不同,甲乙雙方同意以下方式付款:
1、 無論使用A、B哪種交付方式,乙方在簽訂協定時支付定金 ,定金交予證明人代為保管。
2、 若按A方式成交,在乙方支付定金之日起 個月內,向甲方支付首付款 (含定金)後,甲方交付乙方鑰匙及帶領乙方辦理交房及裝修手續,辦理交房時所產生的裝修手續費由乙方承擔。確定房產過戶給乙方時,乙方再付甲方 。剩餘在房產過戶完畢後一次性付清。
3、 若按B方式成交,在乙方支付定金之日起 個月內,向甲方支付首付款 (含定金)後,甲方交付乙方鑰匙及帶領乙方辦理交房及裝修手續,辦理交房時所產生的裝修手續費由乙方承擔。甲方將房產過戶手續完成後,乙方一次性付清
4、 在乙方支付首付款時,甲方將其所擁有處於的房產的房產證交乙方暫為保存,並在房產過戶完畢時退還甲方。
5、 定金交付後,首付款交付前,若甲方違約,則雙倍退還定金;若乙方違約,定金由甲方沒收。
6、 本協定一式三份,具有同等法律效力,自三方(甲、乙方和介紹人)簽字之日起生效。
7、 附加條款:
甲方(賣方): 乙方(買方): 證明人:
年月日 年月日 年月日
附屬檔案:雙方身份證複印件
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇19
賣方: ________(以下簡稱甲方) 身份證號:______
買方: ________(以下簡稱乙方) 身份證號:______
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為
2、甲方所售房屋位於______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;
3、甲方所售房屋建築面積______ 平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______ 。
第二條 房屋價格及其他費用:
1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施費用);
2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由 方負擔。
第三條 付款方式:
____________________________________________________________________________________
第四條 房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後 ___ 日內,甲方將房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的.,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方:______________(簽名或蓋章)
代理人:____________(簽名或蓋章)
簽訂日期:__________年____月____日
乙方:______________(簽名或蓋章)
代理人:____________(簽名或蓋章)
簽訂日期:__________年____月____日
監證機關:________________________
簽訂日期:__________年____月____日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇20
賣 方:________________(以下簡稱甲方)
買 方:________________(以下簡稱乙方)
賣方通過轉讓___單元房一套,因資金周轉困難現欲出售,經中間人從中說和,買賣雙方經過充分協商,就房屋買賣有關具體事宜雙方自願達成以下協定:
一、標的:
該單元房位於_____北戶,該單元房系一梯一戶;屬磚混結構,權屬清楚,無任何糾葛。
二、建築面積:約_____平方米(含公攤面積);雙方以現狀進行買賣,雙方認可現狀;若單元房有質量問題,由賣方負責。
三、買賣價格:雙方議定該單元房的賣價為_____.00元。
四、交付辦法:雙方商定分三次付清房款。
1、雙方於簽約之日買方用現金先付給賣方_____.00元作為定金;_____年_____月_____日前買方付給賣方_____.00元整,剩餘的房款於_____年_____月底前付清。
2、賣方收到買方第一次房款後,將該單元房及相關手續(身份證複印件、戶口本複印件、莊基使用證複印件及與開發商張興旺的協定書)交予買方;賣方不得拖延,並向買方出據收條。
3、若買方未按約定交付房款,以前所交房款不退,單元房歸賣方所有。
五、賣方保證該單元房的室外鋁合金窗配齊,進戶門為防盜門,室內牆面水泥粉刷,上、下水接通並必須進戶;
六、買方在裝修期間,賣方不得無故干涉和阻攔;買方在居住期間,若有其他居住戶干涉其正常生活,賣方出面予以協調;單元房的公共院子、樓梯及公共設施買方必須愛護。
七、賣方保證該單元房與第三人等無任何產權糾葛,否則,賠償買方由此而造成的一切經濟損失。
八、若國家政策變化允許辦理房產手續,賣方應予以積極協助買方辦理;若國家徵用或拆遷該單元房,所得補償款歸買方所有。
九、本契約經買、賣雙方簽字並按指印後生效,任何一方均不得反悔。
十、本契約一式三份,買賣雙方各執一份,中間人一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇21
買房可以說的上是個技術活,從看房到簽契約每個環節都不能有一絲的大意及疏忽。在簽契約之前,首先你要貨比N家、綜合考慮樓盤品質、戶型、配套等各方面的因素。而在經過這一番“戰鬥”後,當你決定買房時,簽契約又是不能忽略的重要環節。那么簽契約注意事項有哪些呢?簽契約時哪些是事情是不能忽略的呢?
簽契約注意事項一:開發商五證
買房簽契約首先看開發商是否具備“五證”,“五證”即房地產開發證、國有土地使用證、該工程開發許可證、建築工程規劃許可證和商品房銷預售許可證。
簽契約注意事項二:是否使用規範的契約文本
許多開發商在簽訂正式的預售契約前會要求購房者簽訂一份《房屋定購協定書》,交一筆訂金。這種行為並非購房的必經程式,往往會使購房者陷入訂金糾紛。
簽契約注意事項三:查驗開發商預售證及有關證明檔案
買期房要查看開發商是否有預售許可證,並要確認自己所購之房在預售範圍內,買現房則要查看開發商是否具有該房屋的大產證和《新建住宅交付使用許可證》。
簽契約注意事項四:買期房要注意建築面積的約定
在填寫暫測面積時除了要填上總建築面積外,還要填上套內面積和公用分攤面積。
簽契約注意事項五:買期房要約定條件和時限
所謂交房有兩層含義:一層是房屋使用權即實物交付;另一層是房屋所有權轉移即產權過戶。
簽契約注意事項六:簽約時要注意房屋質量問題
購房者在簽約時,應認真推敲《商品住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內容,並將質保書作為契約的附屬檔案。
簽契約注意事項七:簽約時明確物業管理事項
契約中要確定前期物業管理公司,以及雙方約定的物業管理範圍和收費標準。
簽契約注意事項八:注意契約文本中補充協定的內容
購房者應謹防有些開發商,將示範契約文本中保護交易公平的條款,通過補充協定加以取消,以減輕賣方的責任。
簽契約注意事項九:注意約定違約責任
這裡指的`違約包括:簽約後購房者要求退房、不按期付款;開發商賣房後要求換房,不按期交房;面積變動超過約定幅度;質量不符合要求;辦理過戶手續時不符合規定和約定等。
簽契約時哪些是事情是不能忽略的呢?
1、簽契約時.預售契約上的房號樓棟一定要是預售範圍內的;
2、明確房產證辦理的具體時間以及無房產證、遲辦房產證的違約責任。依據國家規定的質量問題判斷標準,確定是否出現質量問題,並約定維修期限、條件等。
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇22
甲乙雙方房屋買賣契約協定
本契約雙方當事人:
賣方(房屋出售方,由本人簽字,以下簡稱甲方)姓名:_____身份證號: ______________________________________
地址: ______________________________________
郵政編碼:_____聯繫電話:________________________
買方(房屋購買方,由本人簽字,以下簡稱乙方)姓名:_____ 身份證號 : ______________________________________
地址: ______________________________________
郵政編碼:_____聯繫電話:__________________________ 《中介證明法人》:__________________________
身份證號: ______________________________________
地址: ______________________________________
郵政編碼:_____聯繫電話:__________________________ 甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將其擁有完全產權的位於甘肅省定西市臨洮縣洮陽鎮西關社區乜家巷第5號獨院(其建築面積135. 平米,產權證號)
的房屋一切合法產權,即原房屋產權主的《房產證》及原 《國有土地建設用地使用證》﹙甲方東院牆以外還有甲方約30平米過的宅基地﹚轉讓給乙方。並將與所出賣該房地產相關的《國有土地建設使用證》同時出賣給乙方(附原房產證原件及該房產位置圖),雙方議定該房地產及建築物總價折合為人民幣叄拾萬圓整(300000圓),
中介費 ( ),的價款出售給乙方。
二、本契約簽定前,乙方給甲方﹙中介法人 的賬戶號:﹚ 打入人民幣 拾萬圓作為給甲方首付房款定金﹙特別註明,在銀行打款時手續費乙方不付﹚後,甲方就開始辦理有關手續,乙方付完首付房款後,甲方在絕不能把該房地產出售給第三者。否則甲方退清原款的同時付乙方總額50%的經濟損失。當甲方把一切合法手續辦理穩妥之後,剩餘款甲方把房地產的一切合法手續,包括《房產證》及《國有土地建設用地使用證》等轉交給乙方後,乙方一次性付給甲方全部剩餘房款(房屋如有應繳納的一切費用及過戶費等,概由乙方負擔)。甲方把一切合法手續轉交給乙方。一手交手續一手交清房款,若甲方違約給乙方賠賞總額的50%的經濟賠償,若乙方違約給甲方同等的賠償。
三,違約責任
1, 根據甲方宅基地與鄰居位置定界,甲乙雙方與鄰居協商認可簽字即甲方宅院牆以東還有近30平米過的地方,鄰居確實認可簽字後 認可定界清楚無可非議簽字生效,乙方完全在本宅基地上自由改建,四周鄰居無權干預,如果有阻礙,說明該房地產不合法,甲方負全部法律責任,甲方退付乙方原總額的同時並付乙方總額50%的經濟損失
2、如果甲方出售的房屋確實存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使,一切責任由甲方承擔全部法律責任,並應賠償乙方總額50%的經濟損失。
3、關於產權登記的約定。在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的'期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_天內,將乙方已付甲方房款退還給乙方,並按總房款的50%賠償乙方經濟損失。﹙已付定金後暫時甲方房屋門上的全部鑰匙完全由乙方替管理 ﹚
4、甲方保證在交易時該房屋確實沒有產權糾紛,例如有關按揭,抵押債務宅基界定等等,今後在《房產證》及《國有土地建設用地使用證》等項出現經濟糾紛該甲方負全部法律責任 ,甲方均在交易前必須辦理穩妥。交易後如有上述未清事項,甲方承擔全部責任。
5、因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由乙方向國家交納,;
6、甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該房屋所在地公證機關公證。
四,甲乙及中介三方簽字及身份證複印件
1、本契約(經甲、乙及中介三方簽字)自簽訂之日起生效。
2、本契約一式3份,甲乙中介三方各執一份。
3,甲方本人簽字含身份證複印, 甲方院牆以東鄰居身份證複印
件及認可簽字
甲方簽字
乙方本人簽字
中介法人簽字; 含身份證複印件
年 月 日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇23
甲方:(賣方) 身份證號碼:
乙方:(買方) 身份證號碼:
根據《 中華人民共和國契約法》以及其它有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,經充分協商,一致同意,就買賣房屋達成以下條件:
一、買賣房屋基本情況:
1、房屋坐落:
2、房屋結構:磚混結構二樓一底。
3、 房屋面積:總計200平方米。
4、 房產證號:暫無。
二、房屋總售價:大寫人民幣(¥元)。
三、付款方式及期限:
本契約簽定之日,乙方第一次付給甲方購房定金人民幣陸萬元整(¥__元);
第二次付款:在 20__年5月20日前,乙方將購房款人民幣壹拾萬元整(¥__元)付給甲方。
第三次付款:在辦理乙方名下的相關手續後,乙方再將購房款人民幣 壹拾萬元整(¥ __元)付清給甲方。
四、甲乙雙方責任:
1、 甲方保證本房屋在契約簽__前產權清晰無異議,絕無買賣、抵押、典當等與他人糾紛之事,否則產生一切後果由甲方承擔法律責任和經濟損損失。
2、甲方在本契約簽定收購房款後,不得因市場漲價或政策原因等為理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方違約,應賠償雙倍已付的購房款給乙方 ;乙方在本契約簽定後若中途違約,甲方有權沒收乙方已付的購房款。
五、雙方約定其他事項:
1、 本契約若有未盡事宜,雙方可另行補充契約,補充契約與契約書具有同等法律效力。
2、 本契約書自雙方簽定契約之日生效。
3、 本契約一式二份, 甲乙雙方各執一份。
甲方: 身份證:
乙方: 身份證:
年 月 日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇24
賣方(下稱甲方):
姓名: 國籍/地區: 電話:
身份證/護照號碼: 郵政編碼:
地址:
所占份額:
居間方(中介方):
營業執照號碼:
聯繫地址:
法定代表人: 居間備案證號:
聯繫(人)電話: 傳真:
買方(下稱乙方):
姓名: 國籍/地區: 電話:
身份證/護照號碼: 郵政編碼:
地址:
所占份額:
買方:(下稱乙方):
姓名: 國籍/地區: 電話:
身份證/護照號碼: 郵政編碼:
地址:
所占份額:
根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《深圳市經濟特區房地產轉讓條例》及其他有關法律法規的規定,在居間人居間服務幫助下,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就下列房地產的買賣,訂立本契約,以共同遵守。
第一部分 房地產買賣部分
第一條(出售標的)
甲方房地產(下稱該房地產)坐落於
房地產證號為 房地產用途為 ,登記建築面積為 平方米。該房地產始建於 年 月,入伙時間為 年 月 日。土地使用權年限自 年 月 日至 年 月 日止。目前物業管理公司為 管理費為 元/平方米。
該房地產轉讓時,出賣人對專有部分以外的共有部分的權利與義務同時轉移。
該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等見附屬檔案一。
第二條;(房地產抵押現狀)
買賣雙方均清楚該物業產權現狀並確認該物業是以現狀出售,該物業產權現狀為以下第種:
1、已辦理商品房房地產證,沒有設定抵押,賣方對該物業享有完整的所有權。能完全支配及處理。
2、處於抵押狀態,抵押權人為 。抵押權人同意賣方出售該房地產。見附屬檔案。
3、處於抵押狀態,買方同意於簽署契約之日 天內還清貸款,辦妥解除抵押登記手續,雙方同意並將房地產證原件託管於居間方或者居間方指定擔保公司作為辦理過戶手續之用。(若買方需委託擔保公司擔保融資贖樓,則賣方須於簽署本契約之日起 天內出具全權公證委託書給擔保公司和居間方指定人員,同時賣方須協助買方辦理贖樓手續。)
第三條、(房地產租約現狀)
雙方均清楚本房地產之上所附租賃債務現狀並同意以下第 種處理辦法。
1、該物業沒有租約。
2、該物業之上存有租約,其租期到 年 月 日止。租金為 元/月,押金為 元。承租人已書面放棄優先購買權。賣方須於契約簽訂日將承租人的放棄優先權的書面檔案原件交予買方。雙方同意由賣方在實際交付房地產時處理與承租人的租賃關係事宜。
3、該物業之上存有租約,其租期到 年 月 日止。租金為 元/月,押金為 元。承租人已書面放棄優先購買權。賣方須於契約簽訂日將承租人的放棄優先權的書面檔案原件交予買方。雙方同意由買方處理與承租人的有關剩餘租期事宜。賣方所收取的押金轉交予買方。剩餘租期的租金由買方收取。
第四條(附著於物業之上的戶口)
本物業之上所附著的戶口(無論是出售人自已的還是別人的),出售人保證於收到房地產成交全部價款之日起 日內遷出,否則,買方有權要求其遷出。同時賣方可按本契約房地產總價款的百分之 向買方承擔違約責任。
第五條(物業轉讓價格)
甲方自願將上述房地產出售給乙方,轉讓價為 。該成交價不含稅費。
第六條、(交易定金和履約保證金)
經雙方協商,買方同意在本契約生效的同時向賣方支付定金人民幣 元整(小寫: )定金不得高於成交價的百分之二十。
為防範交易風險,督促賣方按約定如期交付物業和結清所有費用,雙方協商同意在房款中暫扣 元作為履約保證金。此款在賣方實際交付房地產時進行結算。
第七條、(稅費承擔)
按政府有關規定,買賣雙方需另付稅費:⑴營業稅;⑵城建維護稅;⑶印花稅;⑷所得稅;⑸契稅;⑹增值稅;⑺產權登記費;⑻權籍調查費;⑼公證費; (10)評估費、(11)律師費、(12)保險費、(13)抵押服務費。(14)土地使用費;⒂其他: 。(以實際發生的稅、費單為準)
經雙方協商,其中:
1、買方支付上述 項;
2、賣方支付上述 項。
[第⑼項費用發生在涉外契約的情況下,;]
第八條(買方付款方式)
經買賣雙方協商一致,約定買方按下述第 種方式給付定金、履約保證金之外的樓款(ab兩種方式選取其中一種)
a、一次性付款
雙方同意,買方須將除定金、履約保證金之外的樓款人民幣/港幣
元整(小寫 )於 年 月 日之前交由雙方指定的銀行監管。(買賣雙方另行簽訂資金監管協定)。
b、買方向銀行按揭付款
1、買方須將首期款(不含定金)人民幣/港幣 元整(小寫 )於 年 月 日之前交由雙方指定的銀行監管;
2、買方於 年 月 日前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行進行貸款調查,審查和審批等手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準,放款時間為銀行約定時間交付予賣方。
如買方支付首期款之餘額少於交易價格與銀行承諾發放貸款的差額之餘額,則首期款金額應相應增加,買方須於銀行出具承諾貸款函後三日內補足並交由雙方指定銀行監管。
3、分期付款:
買方自契約生效之日起 日內支付全部房地產價款的百分之 ,即人民幣 元。
買方自契約生效之日起 日內支付全部房地產價款的百分之 ,即人民幣 元。
買方自契約生效之日起 日內支付扣除履約保證金後的餘款人民幣 元。
第九條 買方逾期付款的違約責任
買方未按照本契約約定的期限付款的,按照下列第 種方式處理:
1、按照逾期時間和欠款比例,分別處理
a、逾期在90日內(含90日的),或逾期超過90日但未支付到期價款的金額未達到全部價款的五分之一的,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際全部支付應付款之日起,買方按日向賣方支付該筆逾期應付款萬分之三的違約金。契約繼續履行。
b、逾期超過90日後,且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,賣方有權要求買方支付全部價款或者在該款項付款期限屆滿之日起半年內解除契約,賣方解除契約的,買方按累計應付款的百分之十向賣方支付違約金。賣方應當返還已付的全部購房價款。買方願意繼續履行契約的,經賣方同意,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿日之次日起至實際全額支付應付款之日止,買方按日向賣方支付逾期應付款萬分之四的違約金。
本條中的逾期應付款是指按照本契約約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期付款與該期實際已付款的差額確定。
2、(雙方自行約定的處理辦法) 。
第十條 (房地產交付)
乙方應當於 將上述房地產交付予買方。在交付房屋時,應當履行下列第 手續:
1、買賣雙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數、並交接該附表一中所列物品。
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字。
3、移交該房屋鑰匙。
4、
5、 。
第十一條(延遲交房的違約責任)
除契約另有約定的特殊情況外,賣方未按本契約第 條約定的期限將本房地產交付買方,按下列第 種方式處理:
一、按逾期時間,分別處理:
1、逾期在90日內(含90日),自約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付日止,賣方每逾期一日,應向買方支付相當於房地產總價款萬分之四的違約金,契約繼續履行;
2、逾期超過90日的,買方有權在約定的交付期限屆滿之日起半年內解除契約。買方解除契約的,賣方應當退還全部已付購房款和銀行同期存款利息。同時,賣方按本房地產總價款的百分之十向買方支付違約金。並承擔買方因本次交易所發生的佣金、贖樓費、稅費等等一切相關費用;
3、逾期超過90日,買方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,但自約定交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以本房地產總價款為基數以日萬分之四向買方支付違約金。
二、雙方約定的其方式
第十二條、物業附隨債務的處理
賣方在交房前,應將附隨於該物業的水費、電費、有線電視費、物業管理費、垃圾清運費、煤氣費、電話費等費用結清,結清單據須交買方確認,否則,買方有權從履約保證金中抵扣上述欠費。
第十三條(產權轉移登記)
甲、乙雙方自所簽房地產現售契約生效之日起 日內,共同到房地產權登記部門申請預告登記,預告登記後 日內雙方應攜帶房地產證書到房地產權登記部門辦理產權轉移登記手續。在房地產轉讓過程中發生的各項稅費,均依照國家、省、市有關規定交納。雙方另有約定的,從其約定。辦理《房地產證》的有關稅費,按雙方所約定處理。未有約定的,按國家、省、市的規定由甲乙雙方各自承擔。
第二部分 居間服務部分
第十四條(居間服務內容)
(一)、居間方為買方提供的服務內容
1、接受購房意向委託並為買方聯繫合適物業;
2、陪同買方看房;
3、向買方準確傳達或報告賣方的真實意圖(包括但不限於房地產權狀態、現狀、房價、房地產所附著的學位及戶口、付款方式、違約責任等事項)
4、對所售房屋進行產權事項的調查。
5、促成買賣雙方交易完成,協助辦理交接房事宜。
6、協助辦理向銀行抵押貸款事宜。
7、
8、
(二)居間方為賣方提供的服務內容
1、接受賣方售房意向委託並為賣方聯繫合適買家;
2、向賣方準確傳達或報告買方的真實意圖(包括但不限於房價、付款方式、違約責任等)
3、促成買賣雙方交易完成,協助辦理交接房事宜;
4、協助賣方辦理贖樓事宜。
5、
6、
第十五條(前期佣金收取)
1、居間方在本居間契約生效時,有權向買方收取前期佣金總計(大寫) 元。(不超過買方應交佣金總額的百分之三十),如買賣雙方未能簽訂房地產買賣契約或未完成產權過戶,則此前期佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
2、居間方在本居間契約訂立時,有權向賣方收取前期佣金總計(大寫) 元。(不超過賣方應交佣金總額的百分之三十),如買賣雙方未能簽訂房地產買賣契約或未完成產權過戶,則此前期佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
第十六條(後期佣金收取)
1、居間方在買賣雙方簽訂房地產買賣契約時,有權向買方收取後期佣金人民幣(大寫) 元。如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,此後期交易佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
2、居間方在買賣雙方簽訂房地產買賣契約時,有權向賣方收取後期佣金人民幣(大寫) 元。雙方最終未能完成該房地產產權過戶,此後期交易佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
第十七條(違約責任)
1、賣買雙方利用居間方所提供信息、條件、機會等信息交易平台,私自簽署房地產買賣契約或者中途委託其他中介公司的,買賣雙方應當承擔違約責任。居間方有權要求買賣雙方支付交易服務費和佣金。
2、因賣方過錯或違約,致房地產買賣契約不能簽訂交易不能促成的,賣方需支付居間方雙倍交易服務費和雙倍佣金。買方可要求賣方賠償已經支付的交易服務費與佣金損失。
3、因買方過錯或違約,致房地產買賣契約不能簽訂交易不能促成的,買方需支付居間方雙倍交易服務費和雙倍佣金。賣方可要求買方賠償已經支付的交易服務費和佣金損失。
4、因居間方原因,致房地產買賣契約未能簽訂或者房地產產權未能過戶,居間方應對買方按已支付的交易佣金和交易服務費進行雙倍賠償。
5、因居間方原因,致房地產買賣契約未能簽訂或者房地產產權未能過戶,居間方應對賣方按已支付的交易佣金和交易服務費進行雙倍賠償。
6、因不可抗力因素致房地產買賣契約不能簽訂或者房地產產權未能過戶,居間方應於不可抗力情形消除後五個工作日內退還買賣雙方交繳的交易服務費和佣金。
第十八條(雙方約定的其他事項)
第十九條(本契約與其他檔案的衝突解決)
於本契約之外三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協定之內容,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第二十條 (契約附屬檔案)
本契約共有附屬檔案 份,頁數為 頁。契約附屬檔案為契約重要組成部分,與本契約具有同等法律效力。買賣雙方應於各附屬檔案每頁簽字確認。
第二十一條 (法律適用與糾紛解決)
因本契約發生糾紛,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第 種方式之一解決
1、向深圳仲裁委員會申請仲裁
2、向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁。
3、向人民法院起訴;
第二十二條(契約數量及持有)
本契約一式 份,甲乙雙方各執一份,其他交有關部門。均具同等法律效力。
第二十三條(送達)
當事人所填寫確認的地址即為送達地址。
第二十四條 (契約生效)
本契約自雙方簽訂之日起生效。
賣方: 居間方蓋章:買方:
代理人: 居間人員:代理人:
證號:
年 月 日 年 月 日年 月 日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇25
賣方(以下簡稱甲方):__________________身份證號碼:______________________________
買方(以下簡稱乙方):__________________身份證號碼:______________________________
為了確保房屋買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現就住宅及儲藏室買賣自願達成協定如下:
第一條 經甲乙雙方共同協商,甲方夫妻自願將位於____________________________________的住宅壹套(建築面積 平方米)及儲藏室壹間(建築面積__________平方米)出售給乙方。房屋所有權證號為: .甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權,沒有抵押等各種負擔。
第二條 上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣_______________元整(¥__________元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協定書之日起不得變更。
第三條 付款方式:乙方先交定金__________元整;甲方在領到新房鑰匙之日起10日內,乙方支付甲方_____萬元整(¥__________元),剩餘房款__________元整(¥__________元)於甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。
第四條 甲方必須在領到 新房鑰匙之日起_____日內騰房給乙方。
第五條 乙方支付甲方_____萬元款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。
第六條自甲方騰房給乙方之日起,如遇拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔,在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。
第七條 上述住宅及儲藏室的交易過戶費用由乙方承擔。
第八條 違約責任
(一)乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金__________元。
(二)甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間騰房並將房產證交給乙方的,甲方除必須騰房並將房產證交給乙方,必須按日支付違約金__________元。
(三)自乙方要求甲方協助過戶之日起,甲方未在合理時間內協助乙方辦理房屋過戶手續的,甲方除必須及時配合乙方過戶外,必須按日支付違約金__________元。
(四)房屋買賣協定簽訂後,甲方違約不出售上述住宅及儲藏室的,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方_____萬元整(¥__________元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的_____%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金壹萬元整。
第九條 甲方交給乙方住房時須住房保持完好,並結清在此之前所發生的水電暖物業等所有費用。
第十條 本協定經雙方夫妻均簽字後生效。本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇26
賣方(甲方):_____________身份證號:____________________________________
買房(乙方):_____________身份證號:____________________________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
甲方所售房屋位於__________________________________,房屋占地面積約為__________平方米,院子占地面積約為______平方米,房屋為___屋樓,一樓為___個門面,_______樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為______平方米,一樓門面為_________結構,_________樓住房為磚混凝結構,二、三樓房屋平面圖見本契約附屬檔案;
第二條房屋價格及其他費用:甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣______________元整(¥___________);
第三條付款方式:
簽訂契約之日一次性付清;
第四條特別約定:
1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力;
第九條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條本契約附二、三樓平面圖;
第十一條本契約一式三份,甲方執一份、乙方執二份;
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
__________年________月______日__________年________月______日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇27
賣方:_____________(以下簡稱甲方)買方:_____________(以下簡稱乙方)
身份證號碼:_____________身份證號碼:_____________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》等相關規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本契約,共同遵守。
1、甲方將坐落在的.房地產(產權證書號為:)出售給乙方,該房屋建築面積平方米,儲藏室(或車庫)平方米。乙方已對甲方所出售的房地產做了充分了解,願意購買該房地產。
2、甲乙雙方約定上述房地產的成交價格為人民幣(大寫_____________元,小寫:_____________元,付款方式:_____________。
3、甲乙雙方於年月日前向房屋登記機構申請辦理轉移登記。
4、甲方定於年月日前將上述房地產交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產轉移登記中產生的費用由方承擔。
6、本契約一式份,經雙方簽字後即生效,未盡事宜,由雙方約定後簽訂補充協定。
甲方簽字:_____________乙方簽字:_____________
_________年______月___日_________年______月___日
房屋買賣契約(按揭貸款) 篇28
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________
賣方共有人:_______________身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條契約標的
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________的房產,建築面積為_____平方米(詳見房屋權證:______________)。
第二條契約價款
上述房產的交易價格為:單價:人民幣_¥_______元/平方米,總價:人民幣_¥__________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
在本契約簽訂之日,乙方付給甲方人民幣¥元整(大寫:_____萬____仟____佰____拾____元整),作為定金支付給甲方。
第三條戶口
甲方房屋內若落有戶口,必須在房屋過戶前遷出(雙方在房屋過戶前一日到派出所查詢戶口是否已遷出)。若因甲方未遷出本契約約定的房屋內的戶口導致乙方購房後無法落戶,必須賠償乙方人民幣壹拾萬元整作為違約金。
第四條價款的支付辦法與時間
1、甲乙雙方同意委託市住房保障和房產管理局對本契約約定房屋轉讓價款實行監管,甲方為一人以上的,明確:(身份證件號碼:)為本契約約定房屋轉讓價款監管當事人,乙方為一人以上的,明確:(身份證件號碼:)為本契約約定房屋轉讓價款監管當事人;
2、在本契約簽訂款(含定金)人民幣¥__________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整);
3、甲方應配合乙方辦理水、電、煤氣、暖氣等過戶手續。
第五條房屋交付
1、甲方自收到全款後日內將該房屋交付給乙方;若甲方不能在規定的時間內交房,乙方可以採取一切手段收房;
2、甲方將該房屋的維修基金、有線電視、煤氣使用權無償轉讓給乙方使用;並將房屋內的無償轉讓給乙方使用。
3、甲方應在交房前結清該房屋之前產生的物業費、水電費、暖氣費等費用。
第六條稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_乙方承擔。
第七條違約責任
1、契約簽定後,若甲方中途違約,以乙方所付定金的雙倍給乙方。甲方應在契約約定的時間內辦理房屋、土地證、維修基金過戶手續和交房,每逾期一日,按總房款的5‰向乙方支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費;甲方保證出售的房屋經得共有人(配偶)同意、沒有產權糾紛和債務糾紛,如因甲方原因,造成該房屋不能辦理過戶或發生債權債務糾紛的,視為甲方違約,甲方承擔全部責任並支付乙方為此付出的一切費用;
2、契約簽定後,若乙方中途違約,購房定金歸甲方所有。乙方應在契約約定時間內辦理過戶手續並支付本契約約定價款,每逾期一日,按總房款的5‰向甲方支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費;且由乙方承擔全部責任並支付甲方為此付出的一切費用;
第八條本契約一式三份,甲方一份,乙方一份,見證人一份,簽字後生效,具有同等法律效力。
第九條爭議的解決方式:協商解決,協商不成,向人民法院起訴。
第十條本契約未盡事宜,雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽字後與本契約具有同等法律效力。
賣方(甲方):買方(乙方):
簽訂日期: