體育器材安裝契約 篇1
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》的有關規定，經甲、乙雙方協商，甲方將農民健身運動器材安裝工程委託給乙方施工，結合本工程具體情況。訂立本契約，以茲共同遵守：
一、工程概況
1、工程名稱：農民健身運動器材安裝工程
2、工程地點：學校內
二、承包內容及材料
1、工程內容：農民健身運動器材安裝工程
2、承包形式：包工包料。
三、工期
經雙方協商，本工程開竣工日期如下：
1、開工日期：
2、竣工日期：四、質量和安全要求
乙方必須科學合理有序地組織施工，嚴格遵守施工操作規格和質量要求，並制訂切實有效的安全施工措施，做到安全生產、文明施工。乙方施工過程中如果發生安全事故，全部責任由乙方承擔，甲方概不負責。乙方施工過程中如果造成質量問題，甲方有權責成乙方糾正。
五、契約價款及付款方式
1、本契約所有工程造價為貳仟玖佰玖拾元整。(具體見預算)
2、付款方式：甲、乙雙方協定，乙方完工後，甲方驗收合格後，負責出具報告給中心校。費用由學校支付給乙方(乙方負責開稅票及納稅)。
六、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
七、本契約自簽字之日起生效，工程完工結算完畢後自行廢除。本契約受到法律保護。若本契約與國家相關法律相牴觸或上級部門認定不合法不合理，則此契約自動失效，若是甲方造成的則由甲方負責，若是乙方造成的則由乙方負責。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
體育器材安裝契約 篇2
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方施工十堰橋村商住樓工程新型材料隔板安裝工程。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本契約，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1.工程名稱：十堰橋村商住樓一至四層新型牆體安裝工程
2.工程地址：北京南路十堰橋村商住樓
3. 工程面積祥見施工圖，據實。
4.施工內容：詳見施工圖。
5.工程開工日期： 20xx 年 12 月 29日
6.工程竣工日期： 20xx 年 01 月 9 日工程總天數： 12 天
第二條：工程價款
1.每平方米新型牆體材料 82 元，其中包括牆體材料費、運輸費、搬運費、安裝費、其他輔材費等。
2.工程總造價待工程完工後據實計算、結算。
第三條：質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經使用方(十堰橋村委員會)、甲、乙三方認可。
2.工程驗收標準，雙方參照甲乙雙方規定執行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充契約。
4.凡由乙方採購的材料、設備，產品質量由乙方自負，施工質量由乙方負責。
5.防裂帶由甲方自貼，否則出現裂縫甲方自主承擔保修。
第四條：材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本契約中所用材料一律按照約定保質保量供應。甲方所提供的材料(砂、水泥等)均套用於本契約規定的安裝工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，使用安裝前必須向甲方提供該材料的出場合格證、檢驗報告和經相關權威部門出具的檢驗報告複印件。若規格、質量有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條：付款方式
契約一經簽訂，乙方應立即按照契約約定時間進入施工現場，進入積極的施工階段，部分施工材料進場後預付壹萬元工程款，待工程完成到80%後甲方付90%工程款;剩餘10%尾款待甲、乙雙方對工程竣工驗收後一個月內結算。(註：施工費包括人工費、材料費等)。
第六條：工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程款的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以安裝工程價款的1%作為誤工費支付給乙方。
2.由於乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部誤工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，乙方未經甲方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，乙方自負責任。
第七條：工程驗收
1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2. 產品的規格、數量以實際測量及甲、乙雙方簽字為準，牆體跨梁處不扣減面積，門、窗洞按面積的20%面積計算。
3.乙方通知甲方等職能部門進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。若甲方或使用方自行搬進入住，視為驗收合格。
4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期，但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條：其他事項
1. 甲方責任
1)必須提供經使用方(十堰橋村委員會)認可的房屋施工平面圖、結構圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。
2)清除影響施工的障礙物。
3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應請示使用方(十堰橋村委員會)，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位交叉作業，應向該班組打好招呼。
4) 向乙方提供該安裝工程所需要的水泥、砂等材料。
5)提供必須的水源、電源、工人食宿、吊運等安裝條件。
2.乙方責任
1)應主動出示企業營業執照或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責契約履行，並按契約要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止因施工造成的工地混亂、物品丟失、建築物額外損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
4)嚴格履行契約，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約論處。
5)在安裝施工範圍內承擔保修責任，保質期為一個月。保修期自該分項工程竣工使用方、甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
6)施工過程中必須嚴格遵守甲方施工現場的各項施工、安全等規定，進入施工現場必須佩戴安全帽，安裝牆體材料時，根據實際情況，有必要的必須搭設安全平台及防護措施，確保全全施工。因沒按要求規範施工，發生意外事故的，乙方負全部責任另罰款5000元
第九條：違約責任
契約生效後，在契約履行期間，擅自解除契約方，應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
本契約履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本契約約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：契約的變更和終止
1.契約經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約，提出終止契約的一方要以書面形式提出，應按契約總價款的10%交付違約金，並辦理終止契約手續。
2.施工過程中任何一方提出終止契約，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止契約協定後，可視為本契約解除。
第十二條：契約生效
1.本契約雙方簽字(蓋章)後生效。
2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。
3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
體育器材安裝契約 篇3
定作方：_____________________
承攬方：_____________________身份證號碼：_____________________
聯繫電話：_____________________
關於承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室櫃、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械後，於定作方指定的期限內將器械運輸並安裝到指定的地方，經驗收合格後支付相應的報酬。
第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售後，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答覆不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發現器械有質量問題的，應當在發現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，並以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協商。
第十條報酬結算：承攬方完成安裝並通過驗收合格後，即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本契約為繼續性契約，適用於承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用於承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、契約在履行過程中發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，任何一方均可向______________________區人民法院訴訟解決。
6、本契約一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)後生效。
定作方(簽字或蓋章)：______________________
承攬方(簽字摁印)：______________________
簽訂日期：______________________