瀋陽市商品房買賣契約

瀋陽市商品房買賣契約 篇1

契約雙方當事人:

出賣人(姓名或名稱): 證件名稱: 證件號碼:

聯繫電話:

住所或註冊地址: 委託代理人(姓名): 聯繫電話:

證件名稱: 證件號碼: 住所或註冊地址: 買受人(姓名或名稱): 證件名稱: 證件號碼:

聯繫電話:

住所或註冊地址: 委託代理人(姓名): 聯繫電話:

證件名稱: 證件號碼: 住所或註冊地址: 根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《城市房地產轉讓管理規定》、《房屋登記辦法》及相關法規的規定,出賣人與買受人雙方本著平等、自願、誠實信用的原則,在協商一致的基礎上,就存量房買賣事宜簽訂本契約。

一、出售房屋基本情況

1.房屋坐落:瀋陽市 (包括房間號)

2.建築面積 平方米,用途

3.房屋所有權證號碼 ,檔案卷號 。

4.房屋歸屬:

(1)個人所有 □

(2)夫妻共同共有 □

(3)共有人共有 □ 共有份額:

(4)其他 □

5.房屋產權來源:

二、買受人對出賣人所要出售的房屋基本情況進行了現場勘驗確認,同意購買該房屋。

三、雙方簽訂本契約應遵守下列事項:

1.出賣人出售的房屋權屬清楚,證件齊全,無產權糾紛,若發生與出賣人有關的產權糾紛,由出賣人承擔相應的民事責任。因此給買受人造成的經濟損失,由出賣人負責賠償。

2.出賣人負責支付完畢房屋交接前的採暖費、煤氣費等一切費用。若由欠費所引發的與出賣人有關的債務糾紛,由出賣人負責清償,並承擔相應的民事責任。因此給買受人造成的經濟損失,由出賣人負責賠償。

3.雙方在簽訂存量房買賣契約後,應當持房屋權屬證書、存量房買賣契約和其他有關證件到房屋登記機構辦理轉移登記。如果有一方不履行契約,應承擔相應的民事責任,由此給另一方造成經濟損失的,應負賠償責任。

四、雙方申報房屋成交總價款為人民幣¥: 元整,(大寫) 元整。買受人先期已交付定金 元,定金抵作購房款。

五、付款及房屋交付方式,按下列第 種方式辦理:

1.雙方共同選擇交易保證機構對房屋交易資金進行監管。

(1)資金監管範圍為除定金以外的房屋交易資金總計 元(大寫) 元;其中買受人支付的自有資金為 元;貸款總額為 元,其中住房公積金貸款為 元,商業貸款為 元。

收款人稱: ;

開戶行: ;

收款戶: 。 名銀帳

(3)買受人需要以貸款方式購買房屋的,雙方同意由貸款銀行或公積金管理中心直接將買受人所申請的購房貸款存入交易保證機構專用帳戶。

(4)存量房交易資金監管其他事項由雙方與商業銀行、住房公積金中心及交易保證機構另行約定。

2.本契約簽訂後,買受人自行付給出賣人部分購房款人民幣(大寫)元整。雙方辦理轉移登記且買受人領取《房屋所有權證》後,買受人自行付清其餘部分購房款或通過購房抵押貸款付清其餘購房款,出賣人將出售的房屋交付給買受人。

3.本契約簽訂後,買受人自行一次性全額付款。雙方辦理轉移登記,同時出賣人將出售的房屋交付給買受人。

4.其他方式: 。

六、雙方應按規定承擔應繳納的轉移登記稅費。其中,房地產交易手續費按下列方式辦理:

1.由雙方平均承擔。

2.由 承擔,《受理憑證》由 領取。

七、雙方約定的其他事項:

八、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第 種方式解決:

1.提交 仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

九、本契約未盡事宜,可由雙方簽訂補充協定,其內容與本契約文本所列條款約定的內容具有同等效力。

十、本契約共 頁,一式 份,轉讓方 份,受讓方 份,房屋登記機構 份, 份。

十一、本契約自雙方簽訂之日起生效。

出賣人(簽章):

法定代表人或

負責人(簽章):

委託代理人(簽字):

年 月 日

買受人(簽章): 法定代表人或 負責人(簽章): 委託代理人(簽字): 年 月 日

瀋陽市商品房買賣契約 篇2

賣方(甲方):_______________ 身份證號碼:____________________

買方(乙方):_______________ 身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_____________市____________區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為___________平方米。(詳見土地房屋權證第____________________________________號)。

第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣______________元整(大寫:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。

第三條付款時間與辦法:

1、本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

2、甲乙雙方同意以公積金按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整申請公積金按揭,並於放款後交房前將餘下全部房款支付給甲方。

第四條甲方應於手續辦理完畢之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將物業、水、電、煤氣、有線電視、電話、寬頻、採暖等費用結清。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,甲方交易稅費如在人民幣五千元以下的由乙方承擔,如甲方交易稅費超過五千元的,超出部分由甲方承擔。

第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本契約主體

1.甲方是________________________共______人。

2.乙方是________________________共______人。

第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關公證處公證。

瀋陽市商品房買賣居間契約

第九條本契約一式兩份。甲方產權人一份,或甲方委託代理人一份,乙方一份。或乙方委託代理人一份。

第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項:

1、因該房所發生的______年______月______日後的產權糾紛和財務糾紛由乙方承擔全部責任。

2、因該房所發生的______年______月______日前的產權糾紛和財務糾紛由甲方承擔全部責任。

3、甲方於______年______月______日前交房,並將所有鑰匙及相關證件(物業、水、電、煤氣、有線

電視、電話、寬頻、採暖等)交付乙方。

出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________

身份證號碼:__________________ 身份證號碼:___________________

地 址:___________________ 地 址:____________________

郵 編:___________________ 郵 編:____________________

電 話:___________________ 電 話:____________________

代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方):_________________

身份證號碼:___________________ 身份證號碼:___________________

簽訂日期:_______ 年____ 月____ 日 鑒訂日期:_______年____月____日

瀋陽市商品房買賣契約 篇3

遼寧省建設廳 

遼寧省工商行政管理局監製

商品房買賣契約說明

1.本契約文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約內容,對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門諮詢。

2.本契約所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。

3.為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

4.本契約文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。

5.對契約文本【 】中選擇內容、空格部分填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。【 】中選擇內容,以√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部分打×,以示刪除。

6.在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。

7.本契約條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。

契約雙方當事人:

出賣人:____________________________________

註冊地址:__________________________________

營業執照註冊號:____________________________

企業資質證書號:____________________________

法定代表人:________________________________

聯繫電話:__________________________________

郵政編碼:__________________________________

委託代理人:________________________________

地址:______________________________________

郵政編碼:__________________________________

聯繫電話:__________________________________

委託代理機構:______________________________

註冊地址:__________________________________

營業執照註冊號:____________________________

法定代表人:________________________________

聯繫電話:__________________________________

郵政編碼:__________________________________

買受人:____________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:________________

國籍:______________________________________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【_____】

地址:______________________________________

郵政編碼:__________________________________

聯繫電話:__________________________________

【委託代理人】【___】姓名:_________________

國籍:______________________________________

地址:______________________________________

郵政編碼:__________________________________

電話:______________________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條項目建設依據

出賣人以_____________方式取得位於__________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為__________________

該地塊土地面積為____________,規劃用途為________。土地使用年限自_____年_____月_____日至______年______月______日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】______________。建設工程規劃許可證號為__________,施工許可證號為______________________。

第二條商品房銷售依據

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為____________,商品房預售許可證號為___________。

第三條買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第_________【幢】【座】___________【單元】【層】________號房。

該商品房的用途為________,屬___________結構,層高為__________,建築層數上_______層,地下_______層。

該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___平方米,其中,套內建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積__________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。

__________________________________________________

第四條計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第________種方式計算該商品房價款:

1.按建築面積計算,該商品房單價為(__幣)每平方米___元,總金額(___幣)___千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。

2.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_____幣)每平方米_____元,總金額(___幣)______千______百_____拾______萬____千______百______拾______元整。

3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_____幣)___千___百___拾___萬___千___百_____拾_____元整。

4._____________________________________________。

第五條面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交附後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第______種方式進行處理;

瀋陽市商品房買賣契約 篇4

契約雙方當事人:

出售方(甲方):

註冊地址:

營業執照註冊號:

法定代表人: 聯繫電話:

認購方(乙方): 身份證號碼(或營業執照號): 地址: 電話:

甲、乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產權有關事宜,經友好協商,達成如下協定以便共同遵守:

1. 轉讓鋪位基本情況

1.1. 地址:位於 聚福現代商業中心(項目推廣名)

【區】 【層】 【號】鋪位(以下稱“該鋪位”,

1.2. 該鋪位建築面積共 平方米,(其中套內建築面積平方米,分攤建築面積 平方米,層高 米。(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準);

1.3. 聚福現代商業中心(項目推廣名)甲方已於 年 月 日申請產權登記,並領取了《房地產權證》,證號為 。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續;

1.4. 乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現狀已充分了解,並願意購買該商鋪。

2. 購買價款及付款方式

2.1. 雙方約定該鋪位之計價面積以建築面積為標準,該鋪位之轉讓單價為每平方米人民幣 元(¥ 元);總價為人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元)。

2.2. 付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種): □ 一次性付款乙方須於 年 月 日前將房款一次性支付完畢; □ 免息分期付款

(1)首期轉讓款:轉讓價 50 %,即¥ 元,乙方須於 年 月 日前支付;

(2)二期轉讓款:轉讓價 50 %,即¥ 元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付後15日內一次性支付。

甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:

戶 名:

開戶行:

帳 號:

3. 交鋪時間

3.1. 乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;

3.2. 自該商鋪交付之日起30天後起計,甲方應按《委託經營管理協定》的約定向乙方支付租金收益;

3.3. 該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。

4. 登記過戶手續辦理

4.1. 本契約簽訂之日起九個月內,甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產管理局辦理過戶分證手續。

4.2. 自辦理過戶分證手續之日起180天內,甲方應將辦理過戶後的《房地產權證》交付給乙方。

5. 面積確認及面積差異處理

5.1. 根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以建築面積為依據進行面積確認及面積差異處理;

5.2. 契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,並按照契約第1.2條及第2.1條約定據實計價結算。

6. 鋪位管理及委託經營

6.1. 甲方負責該鋪位之統一規劃,樹立市場形象,提供商業信息諮詢及承擔鋪位的物業管理職能;

6.2. 該鋪位轉讓時,乙方需按《委託經營管理協定》的約定將該鋪位委託給甲方或甲方指定的公司實行統一管理,統一招租,整體規劃經營。

7. 稅務承擔

經雙方協商同意按第 種方法處理:

7.1. 辦理上述房地產過戶所需繳納的稅、費,由甲、乙雙方按規定各自負責。

8. 雙方權利義務

8.1. 甲方權利義務

8.1.1. 有權按時足額收取轉讓價款;

8.1.2. 應當按時將符契約定之該鋪位交付給乙方;

8.1.3. 對該項目提供有償的物業管理服務。

8.2. 乙方權利義務

8.2.1. 有權按時接收該鋪位;

8.2.2. 應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;

8.2.3. 委託期滿後,如乙方需要改變商鋪的經營範圍,需經聚福現代商業中心的全體業主半數以上同意;如乙方不同意甲方之統一經營管理,甲方在同等條件下有權優先購買該鋪位。

8.2.4. 向甲方交付相關的物業管理費用。

9. 契約的變更和解除

發生下列情況之一時,可變更或解除契約,但雙方必須就此簽署書面變更或解除契約:

9.1. 由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本契約無法履行;

9.2. 由於一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使契約履行成為不必要;

9.3. 情況發生變化,經雙方協商同意變更或解除契約。

10. 回購條款

10.1. 乙方在本契約簽署並支付清轉讓價款十二個月後,三十六個月內可要求甲方以本契約價款回購,而甲方不得推諉,但由此產生的所有相關稅、費概由乙方承擔。

11. 違約責任

11.1. 甲方應在悔約之日起七天內將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;

11.2. 甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本契約,解除本契約時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;

11.3. 乙方決定中途不買時,作乙方悔約處理,本契約即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;

11.4. 乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本契約,解除本契約時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。

12. 不可抗力

12.1. 雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行契約義務均不負責任。

13. 法律適用及管轄

13.1. 本契約之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規,司法解釋等廣義上之法律)。

14. 爭議的解決

14.1. 本契約履行過程中如有爭議,雙方應友好協商解決; 14.2. 如果協商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。

15. 通知

15.1. 本契約項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應採取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發出方按本契約所列之聯繫資料發出掛信後生效;

15.2. 任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本契約允許之方式告知對方更改情況。

16. 其他

16.1. 本契約未盡事宜,由雙方另行協商簽署補充協定進行約定,補充協定為本契約有效組成部分,與本契約具有同等法律效力;

16.2. 本契約一式四份,甲方執兩份,見證單位、乙方各執一份,均具同等法律效力;

16.3. 本契約由雙方共同簽署並經見證後生效;

16.4. 以下附屬檔案作為契約的一部份,與本契約同時生效。 附屬檔案一:甲方《營業執照》影印件;

甲方:(蓋章)

法定代表人:

鑒約日期: 年 月 日

簽約地點:

乙方(簽名/蓋章): 身份證號碼(或營業執照號): 簽約日期: 年 月 日

簽約地點:

瀋陽市商品房買賣契約 篇5

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,已依法取得__市________區(縣)____________地塊的國有土地使用權,土地使用面積為____________平方米,土地使用年限____年,自____年____月____日至____年____月____日止,國有土地使用證號為____________。甲方在上述地塊上建設的________________,現已具備規定的預售條件,經__市房屋土地管理局批准,準予上市預售,商品房銷售許可證號為京房內證字第________號。

乙方自願購買甲方的____________房屋,房屋用途為____________。乙方預購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經協商,就該房屋的預售預購事項訂立本契約。

第一條_______房屋,該房屋狀況詳見附屬檔案一。房屋建築面積為_______平方米(包括:套內建築面積_______平方米,分攤的共有共用建築面積_______平方米)。共有共用部位詳見附屬檔案二。上述建築面積為甲方暫測面積,房屋竣工後以測繪部門實測面積為準。

甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用範圍內的土地使用權轉讓給乙方,土地使用面積(含分攤的共有共用面積)為__________平方米,該土地使用面積為甲方暫測面積,房屋竣工後以測繪部門實測面積為準。土地使用期限自房屋產權過戶之日起至_____年____月____日止。

第二條甲乙雙方同意,結算房價款時,房屋的實測建築面積與暫測建築面積的誤差不超過暫測建築面積的±______%(含)時,按照本契約第三條所述房屋單價據實結算;

房屋建築面積誤差超過上述約定幅度時,自甲方向乙方出示測繪部門實測面積數據之日起____日內,甲乙雙方同意按下述第____種(大寫)方式處理:

1.乙方有權解除本契約,契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效,甲方除在契約解除之日起30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付房價款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。

2.按照本契約第三條所述房屋單價據實結算。

3._______________ _________________________________。

第三條雙方同意上述預售房屋售價為每建築平方米人民幣________________元,價款合計為人民幣(大寫)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整(小寫)元。付款方式見本契約附屬檔案三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最後一次付款時轉為購房價款。甲方售樓款監管銀行____________,銀行帳號為____________。

第四條乙方如未按本契約附屬檔案三付款方式規定的時間付款,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定的付款期限第二日起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之_______(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過_______日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權解除本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

第五條甲方向乙方交付房屋時,應同時提交建設工程質量監督部門出具的《__市建設工程質量合格證書》和測繪部門實測面積數據;若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《__市公共建築工程實施初裝修質量核定規定(試行)》、《__市住房工程實行初裝修竣工工質量核定規定(試行)》的要洋,提交建設工程質量監督部門驗收合格證件和測繪部門實測面積數據。符合本條款所述條件後,甲方交付房屋的日期為____年____月____日。甲方交付的房屋被建設工程質量監督部門認定不合格的,乙方有權解除本契約,甲方在契約解除之日起30日內除向乙方雙倍返還定金外,還應全部退還乙方已付的房價款及利息,利息按____利率計算。

第六條甲方交付房屋的裝修、設備與附屬檔案規定的標準不符的,甲方同意按________________向乙方補償。

第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金支付時間向本契約約定房屋交付之日第二日起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之________(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除契約之日起30日內須將乙方已支的房價款及利息全部退還乙方,並向乙方雙倍返還定金(利息計算同第五條)。

第八條本契約簽訂後,因甲方變更其建築設計而影響乙方購買房屋的套內面積、平面布局和使用空間的,應於____日內書面通知乙方。乙方於收到通知之日起____日內有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除契約之日起30日內須將乙方已付的購房價款及利息退還乙方(利息計算同第五條),並向乙方雙倍返還定金。甲方變更建築設計不告知乙方的,乙方有權解除本契約,甲方除應退還乙方已付的房價款及利息(利息計算同第五條),並向乙方雙倍返還定金外,還應承擔補充協定中雙方約定的違約責任。

第九條甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《__市建設工程質量條例》及有關規定,自竣工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第十條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

第十一條雙方同意在簽訂本契約後三十日內,持本契約和有關證件共同到__市________________房地產交易管理部門辦理預售、預購登記手續。

第十二條本契約簽訂後至房屋交用前,乙方不得轉讓所預購的房屋,如有特殊原因轉讓,須經甲方同意並簽訂預售轉讓書面協定,報市房屋土地管理局批准。

第十三條雙方同意房屋符合交用條件時按規定共同到房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續,申領房地產權屬證件,並按規定交納有關稅費。

第十四條本契約在履行中如發生爭議,雙方應協商解決。協商不能解決的,雙方同意按以下第______種(大寫)方式解決糾紛

1.提交北京仲裁委員會仲裁。

2.任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第十五條本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽訂的補充協定為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

第十六條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本共____份,房地產交易管理部門壹份,____________。

甲方(簽章):__________乙方(簽章):

法定代表人:____________法定代表人:

身份證號碼:____________身份證號碼

地址:__________________地址:

聯繫電話:______________聯繫電話:

郵政編碼:______________郵政編碼:

代理人:________________代理人:

聯繫電話:______________聯繫電話:

________年____月______日________年____月________日

預售登記機關:__________________________________(章)

瀋陽市商品房買賣契約 篇6

第1部分 契約背景

第1條、 契約原則:鑒於目前買賣雙方因為契約不明造成諸多爭議,為充分保護雙方的合法權益,明確出賣人的契約義務,雙方根據《中華人民共和國契約法》等法律的有關規定,本著平等、自願、公平、誠實信用的原則,經協商一致,就買受人購買出賣人商品房一事達成本契約。

第2條、 文字定義:

(1)、 契約中所稱"契約"、"本契約"、"約定"等係指目前出賣、買受雙方所簽訂的補充契約,其他契約則冠以契約的具體名稱;

(2)、 本契約中所稱"房屋"、"本房屋"、"商品房"或"本商品房"等係指目前出賣、買受雙方簽訂契約即將買賣的商品房;

(3)、 本契約所稱"本樓"或者"樓房"係指買受人所購商品房所位於的樓座;

(4)、 本契約中所稱"小區"、"社區"係指房屋所處於的社區;

(5)、 本契約中所指"退房",是指買受人將房屋或者取得房屋的權利退還給買受人,由出賣人退還買受人支付的購房款的行為。

第3條、 契約標的:本房屋位於 市 區(縣) 路 號 樓 層 室,目前施工進度情況參照由出賣人提供的照片;房屋所在樓房共有 單元 層,買受人所購房屋以自然習慣計數處於 單元 層,朝向為 .

第4條、 居住目的:出賣人知道買受人購買商品房係為自己住用、通過出租獲得利潤或者在商品房升值時通過及時轉讓獲得利潤,或者行使相關的所有權或用益物權以獲得利益。出賣人承諾在買受人購買此房屋後,本樓內其他房屋僅可作為住宅使用外,不得作為公司辦公用房使用,以保持居住環境的安靜與安全。如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第5條、 協商地點:本契約在簽訂及履行過程中,由各方依次選擇談判地點,分別為出賣人銷售場所( 市 區(縣) 路 號)或者為買受人及買受人的代理人指定的場所( 市 區(縣) 路 號),各方應在會面協商時準備好應當提供的檔案資料,以節省雙方的時間。

第6條、 土地權利:本項目由北京市政府有關機構批准立項,項目的批准文號為: ;批准檔案的主要內容為: .本宗土地原所有權人為: ,原土地使用權人為: ,國有土地出讓契約編號為: ;土地使用證號碼為: ,土地使用權期限為: 年(自 年 月 日至 年 月 日),土地使用權性質為: (商業或住宅)。

第7條、 權利擔保:考慮到目前出賣人無法提供正式《國有土地使用證》,為保證買受人的權利,出賣人承諾於 年 月 日前向買受人提供正式《國有土地使用證》,並且在他項權利記錄中不會有任何擔保抵押記錄,如到期不能提供,則買受人有權要求退房,出賣人則應當承擔全部違約責任;如出賣人不同意退房,或者同意退房但沒有同意之日起 日內使買受人取回全部房款以前;出賣人都將因缺少《國有土地使用證》而每日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第8條、 相關許可:用地規劃批准部門為: ,建設工程規劃許可證: ,建設用地規劃許可證: .施工許可部門: ,施工許可證: 開工證: .建築企業:總設計單位: ,建築師姓名: ,註冊建築師號碼: ,總施工單位: ,總監理單位: .第9條、 銷售許可:房屋銷售許可部門為: ,房屋銷售許可證: ;出賣人承諾已經依照《城市房地產管理法》的規定,可以提供、辦理並具備辦理銷售許可的全部檔案。

第10條、 購買過程:出賣人承諾買受人希望購買的第 樓 戶已經與其他買受人簽訂了買賣契約,致使買受人的購買目的不能實現;如果買受人發現此套住的宅買賣契約晚於本買賣契約簽訂的日期,則視為受到出賣人的歧視,出賣人應當向買受人承擔的違約償責任為:每平方米支付1000元違約金,或者總額不低於10萬元的補償款。

第11條、 商品房標準:商品房將適用標準為: 作為本商品房的設計和建築標準。商品房驗收:由 負責驗收;由 負責進行質量評價。

第2部分 廣告與樣品

第12條、 銷售廣告:買受人根據出賣人於 年 月 日刊登在 報第 版的廣告,參考出賣人提供廣告(包括文字、圖片、音像資料、電子出版物、網路),與出賣人就購買商品房一事進行協商;出賣人承諾商品房及周邊環境符合廣告所描述之內容,雙方就可預見的內容進行約定,如雙方沒有在涉及房屋質量、裝修、周邊環境等細節作出說明時,則出賣人提供或發布的廣告及宣傳品可作為證據,證明出賣人承諾提供房屋符合廣告宣傳品中文字及圖案的描述。

第13條、 廣告內容:廣告平面圖中所列面積如無特別說明均為套內使用面積,廣告中關於綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例;如實際情況與廣告數量誤差超過3%,如果此等誤差顯然不利於買受人,則買受人有權解除契約要求退房;暫不解除契約要求退房的,則出賣人按日向買受人支付總房價千分之一的違約金……

第14條、 樣板間:考慮到目前出賣人製作的樣板間是促使買受人購買房屋的重要原因,出賣人承諾在未來向買受人提供房屋質量、面積與裝修標準不低於樣板間,對於足以影響質量的瑕疵,買受人可以選擇以下二種方式要求出賣人承擔違約責任:

(1)、 兩倍賠償:出賣人根據質量導致的價格變化,以物品價格與安裝、重作價格的兩倍向買受人承擔違約責任,且在入住之日起一個月內支付;

(2)、 解除契約:出賣人有權解除契約要求退房;暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第15條、 樣板間時間:出賣人承諾在買受人入住後三年內保存樣板間,並且承諾在拆除樣板間時徵得買受人的同意,否則將向買受人支付5萬元賠償金。

第3部分 房屋質量

第16條、 質量原則:考慮到買受人支付的價款,買受人所購房屋各項驗收標準不僅要達到合格要求,還應當達到優良標準;出賣人不得僅以房屋質量合格來履行契約義務,而是在滿足基本質量要求的前提下,同時還需要達到買受人的特別要求,並證明其各項驗收標準均達到優良等級。

第17條、 建築施工:出賣人承諾全部建築材料均符合政府或者專業機構頒布的標準要求,其施工方法亦根據政府相關規範進行,全部材料實驗結果及操作規範均可公開以備買受人的查閱。

第18條、 防震減災:考慮到買受人所購房屋將可能在未來時間內長期使用,出賣人應當向買受人提供樓房地震安全性能評價測試報告,以使買受人的安全在未來得到保障,否則買受人有權解除契約要求退房;暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第19條、 牆體平直:房屋的牆體及平面均應當平直,傾斜角度不得大於0.1度,計算方法為:高度差/直線距離;不平直情況並不得超過政府規定的標準;如無法達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第20條、 防水情況:房屋頂棚無水漬、廚房及廁所防水良好、上下水管與地板結合處無漏水、滲水;如無法達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第21條、 表面裂縫:出賣人承諾商品房內部無任何裂縫,保溫層牆壁表面平整,瓷磚地板平整無鬆動、無爆裂、無間隙;出賣人保證房屋的沉降情況優於北京政府頒布的最高要求,並對於可能發生的加速沉降或不均勻沉降情況對質量產生的影響向買受人提供檢測及評估報告。如果雙方無法對是否是裂縫達成共識的,則雙方從樓內業主中隨機選擇3人,由這3人確定是否屬於裂縫、漏水、滲水、牆體平直等,此3人的觀點應當作為有效證據。出賣人有義務申請有關機構就此問題進行評價,如出賣人不予以申請,則視為存在裂縫,買受人有權解除契約要求退房。

第22條、 住宅壽命:出賣人承諾此住宅的安全使用壽命不低於70年,在30年內絕對不會產生主體質量問題,其質量足以抵抗八級地震所產生的不良影響;如果不能滿足此等條件,出賣人將以全部房款的兩倍向買受人進行賠償,如果造成買受人及其親屬受到傷害的,按除支付全部醫療救助費用以外,還應當支付50萬元賠償;如果造成造成買受人及其親屬死亡的,則向死者親屬支付300萬元賠償金。

第23條、 檔案:考慮到房屋質量將在未來相當的時間內對買受人的安全與收益要求有巨大影響,而提供完全的質量檔案是出賣人不可推卸的責任與義務,為充分保證買受人的知情權,出賣人除提交竣工驗收備案表以外,還應當向買受人提效如下檔案:

(1)、 施工單位的竣工報告;

(2)、 監理單位工程質量評價報告;

(3)、 勘察單位質量檢查報告;

(4)、 規劃部門出具的認可檔案;

(5)、 衛生部門出具的水質檢驗合格檔案;

(6)、 環保部門出具的認可檔案;

(7)、 消防部門出具的消防驗收合格檔案;

(8)、 電梯工程監督報告;

(9)、 施工單位簽署的質量保修書;

(10)、 抗震評估機會出具的地震安全性能評價報告;

第24條、 檔案交付:

(1)、 全部質量檔案上述檔案應當於入住前交付給買受人,沒有上述檔案不視為交房;即使買受人入住,仍有權出賣人每日承擔千分之一的違約金;

(2)、 如無法按時交付上述檔案,則買受人有權解除契約要求退房;暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第25條、 質量標準:商品房設計質量不應低於各級政府有關機構頒布的最有利於買受人的標準,本契約最後所列明的各項規範及標準均為出賣人應當遵守的強制性標準,即出賣人所提供的房屋質量不得低於各項規範的要求;如無法達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;暫不解除契約要求退房的,則出賣人應當將房屋修復,修復前視為未交房,並按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第26條、 質量證明:考慮到出賣人的優勢地位,出賣人在房屋交付時應當向買受人提供證明其質量合格的申報手續及質量評價報告;當買受人對此報告提出異議時,出賣人應當證明這種異議不成立;出賣人不能證明的則視為存有質量瑕疵,在瑕疵未消除前不視為交房。

第27條、 質量評價:出賣人在交付商品房前應當提供質量評價報告;買受人有權查驗與商品房質量相關的全部檔案,有權委託相關機構對商品房質量進行重新評價,此等機構可能並非在國內註冊或登記;如出賣人拒絕提供檔案,或者在買受人申請重新質量評價時拒絕進行協助,則視為房屋質量不符合規定而不能交房;則買受人有權解除契約要求退房,暫不解除契約要求退房的視為未交房,出賣人按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

第4部分 戶型空間

第28條、 商品房戶型: 室 廳 衛 浴 廁 廚,本商品房使用率為: ;房屋層高: 毫米;室內淨高: 毫米;立面圖中所列尺寸如無特別說明均為淨高度。

第29條、 起居室尺寸:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第30條、 書房尺寸:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第31條、 臥室尺寸:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第32條、 衛生間尺寸:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第33條、 廚房尺寸:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第34條、 陽台尺寸:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第35條、 過道尺寸:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);套內樓梯:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第36條、 重要門窗:長度: 寬度: 高度: 下沿距地面: (毫米);

第37條、 貯藏空間:長度: 寬度: 高度: 其他: (毫米);

第5部分 房屋面積

第38條、 建築面積:

(1)、 文字定義:商品房銷售的建築面積為套內建築面積與分攤的公用面積之和。

(2)、 總建築面積為: 平方米,套內建築面積為: 平方米,陽台建築面積: 平方米,另室內牆體面積為: 平方米……

第39條、 建築面積變化:

(1)、 面積範圍:買受人所購商品房約定建築面積為 平方米,如果經過實際測量後,面積在 至 平方米之間的,則雙方據實結算,多退少補。

(2)、 面積超出:買受人所購商品房建築面積經過實際測量後,大於 平方米的,出賣人無權要求買受人支付多餘價款,並且應當據實辦理產權登記。

(3)、 面積不足:買受人所購商品房建築面積經過實際測量後,小於 平方米的,出賣人應當根據與約定建築面積的差值,雙倍向買受人支付多收價款,並且應當據實辦理產權登記,當此面積小於 ,買受人有權解除契約要求退房,暫不解除契約要求退房的視為未交房,出賣人按日向買受人支付總房價千分之一的違約金。

(4)、 面積費用:鑒於目前買受人所購商品房面積所適用的契稅為2%,如果因為出賣人的原因使面積擴大,導致買受人不得不支付比原來稅率更高的稅費,因此而多支付的稅費,由出賣人承擔;買受人同時有權不支付由於面積擴大所引起的各種費用(物業管理費、取暖費用等)的增加,必須支付的由出賣人承擔,買受人保留退房的權利。

第40條、 分攤的公用面積:

(1)、 文字定義:可分攤的公用面積是指與商品房在同一幢樓內且為本樓提供公共服務的建築面積。

(2)、 基本原則:此部分僅存在於與本樓內部並與本樓建築結構中存有相連結的部分並且僅向本樓居住者提供非營利性服務,不符合此條件的建築不得計入公攤面積。

(3)、 分攤構成:公共門廳、電(樓)梯前廳、電梯井、電梯間、電梯機房、管道井、消防控制室、水泵房及僅為本樓服務的其他設備間;套與公用建築空間之間的分隔牆及外牆(包括山牆)牆體面積水平投影面積的一半。

(4)、 面積核實:因分攤的公用面積涉及範圍大、操作過程複雜,使買受人無法核對及查實,可能給契約一方提供欺詐機會;為保證交易的公平性,出賣人根據《房產測量規範》和《房產圖圖式》提供公攤面積的構成與尺寸,以使買受人可以根據自有的條件對面積進行核對。

第41條、 套內建築面積:

(1)、 文字定義:套內建築面積為套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積三者之和。

(2)、 面積範圍:買受人所購商品房約定套內建築面積為 平方米,如果經過實際測量後,面積在 至 平方米之間的,則雙方據實結算,多退少補。

(3)、 面積超出:買受人所購商品房套內建築面積經過實際測量後,大於 平方米的,出賣人無權要求買受人支付多餘價款,並且應當據實測面積辦理產權登記。

(4)、 面積不足:買受人所購商品房套內建築面積經過實際測量後,小於 平方米的,出賣人應當根據與約定套內建築面積的差值,雙倍向買受人支付多收價款,並且應當據實測面積辦理產權登記。

(5)、 比例增加:交房後,套內建築面積、建築面積與契約約定相比都發生增加的,應當按相同比例增加,建築面積增加的比例大於套內建築面積增加比例的,買受人無須為任何增加的面積支付費用。

(6)、 比例減小:交房後,建築面積、套內建築面積與契約約定相比都減少的,應當按相同比例減少;建築面積減少的比例小於套內建築面積減少的比例的,出賣人應當按照最有益於買受人的原則退款,包括要求出賣人退還全部房款或面積變化應退的房款,買受人有權選擇諸多退款方案中的一個。

第42條、 套內使用面積:

(1)、 文字定義:套內使用面積是指各功能使用空間(如臥室、起居室等)牆體內表面所圍合的水平投影面積之和。

(2)、 面積構成:臥室面積: 平方米、書房面積 平方米,客廳面積: 平方米、衛生間面積各為: 平方米;面積的數字以出賣人現有的平面圖紙為標準。

第43條、 使用面積變化:

(1)、 面積範圍:買受人所購商品房約定使用面積為 平方米,如果經過實際測量後,面積在 至 平方米之間的,則雙方據實結算,多退少補。

(2)、 面積超出:買受人所購商品房使用面積經過實際測量後,大於 平方米的,出賣人無權要求買受人支付多餘價款,並且應當據實測結果辦理產權登記。

(3)、 面積不足:買受人所購商品房使用面積經過實際測量後,小於 平方米的,出賣人應當根據與約定使用面積的差值,雙倍向買受人支付多收價款,並且應當據實測結果辦理產權登記。

第44條、 露台面積:鑒於露台面積並不計算在買受人購買面積之中,出賣人將面積為: 平方米的露台之使用權交付給買受人,買受人在使用過程中無須支付物業管理費;如出賣人或者第三人或者行政機構阻礙買受人使用此部分面積,則出賣人應當根據平均房價的三倍與按露台總使用面積計算應當退還給買受人的費用。

第45條、 面積測量:房屋分攤的公用部分、面積及全部長度尺寸應當註明,經過測量的應當提供符合《房產測量規範》和《房產圖圖式》的測量報告,使買受人有權可以獲得精確的詳細內容。

第46條、 測量機構:測量機構應當是取得中央政府機構測繪專業管理機構頒發的測量資格的機構,測量義務不得委託給他人;沒有專業資格的機構測量的數據無效,買受人有權拒絕支付房款。

第47條、 面積核實:買受人有權根據測量報告對任何一個尺寸進行核實,此等核實無需複雜的測量工具,僅憑於任意一個市場上購買的米尺等測量工具即可進行測量;買受人有權在入住前或入住後對室內全部長度、寬度、高度尺寸進行測量;如果需要對全樓進行測量的,出賣人有義務向買受人提供與本樓相關的圖紙,買受人也可以召集樓內其他業主共同進行測量。

第48條、 測量爭議:買受人入住前有權聘請有資質的機構入戶進行測量,如果測量結果與出賣人提供的測量結果有差異,則雙方有權提請法院或者有關機構進行最終決定,在此以前買受人有權先行入住,並且根據最有益於買受人測量的結果支付相關費用。

第49條、 通知到場:當買受人對公共面積進行測量時,如果發現出賣人提供的尺寸與事實不符,則可以通知出賣人到場進行共同測量,此等通知可以通過電話、普通信函或掛號信函或特快專遞或者傳真,出賣人得知通知後應當到場;拒不到場的,買受人即可自行進行測量。

第50條、 違約條件:買受人以約定方法得到的任一個尺寸結果,與出賣人提供的圖紙不符,則視為出賣人提供的公攤面積不合法,買受人有權拒絕支付公攤面積的費用;出賣人不得以此為理由拒絕交付房屋,並仍應及時為買受人辦理《房屋所有權證》。

第51條、 違約責任:當出現上述違約條件後,出賣人應當在3日內雙倍退還公攤面積的價款作為違約金,不能退回的,逾期則每天應當支付總房價百分之一的違約金。

第6部分 建築設備

第52條、 用水供應:出賣人在買受人入住時提供24小時供水,水源由市政機構提供,壓力為 .出賣人在買受人入住時提供24小時熱水,溫度為 ;價格 .如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第53條、 排水設施:出賣人在入住時保證買受人室內的排水設施可以使用。室內排水共有地漏 個,分布在衛生間、廚房等。如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人應向買受人按日到支付違約金,違約金標準為總房價的千分之一。

第54條、 管道密封:出賣人應當在買受人入住時提供管道壓力測試數據,並保證管道不會出現任何洩露;如果室內發生液體或氣體洩露,導致買受人的裝飾裝修家具損壞的,如果買受人不能證明自己沒有責任,則出賣人應當以5倍裝修家具款額或者每人每日500元作為賠償,以補償買受人在選擇裝修企業、設計施工所支付的費用與耗費的時間。如液體或氣體的洩露給買受人或其親屬或其他人員造成傷害,則出賣人應當同時承擔違約責任或侵權責任。

第55條、 管線安裝:出賣人承諾不在商品房內通行任何公用管線。所謂公用管線是指管線內的物、氣體不直接從此管內進入到買受人室內且供買受人單獨使用;如有通過,則視為契約的變更,買受人有權拒絕支付任何費用,並有權要求出賣人進行修改;在修改完成以前,視為商品房仍末交付;不能修改的,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第56條、 電梯使用:本單元共有電梯 部且不得少於兩部,型號為 ,額定載重量不得低於1000公斤,每部電梯服務住戶數量不得超過50戶,電梯終生保修,買受人可以24小時使用電梯,並可以到達商品房所處層樓,等待時間不得超過3(或18)分鐘。如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第57條、 電梯安全:電梯安全的責任由出賣人承擔,當因買受人或其親屬或其他人員因乘坐電梯受到傷害,受害人及相關權利人有權要求出賣人同時承擔違約責任和侵權責任。

第58條、 消防設施:出賣人提供的消防設施為: ;並在交房時取得消防機構的認可;如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第7部分 電氣部分

第59條、 電力供應:出賣人承諾以符合市政要求的民用電標準提供電力供應,並承諾絕對不以施工用電向買受人提供電力供應;所提供的電力負荷 KVA,計費設備為 ,插座位置 ,數量 ,供電平面圖 ,可使用時間: 年 月 日。如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第60條、 通訊設施:線路數量 條,出口位置:見圖紙,使用時間為: 年 月 日,如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第61條、 其他線路:有線電視數據線至少一條,出口位置在: ,使用時間: 年 月 日。如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第8部分 供暖與燃氣

第62條、 供暖設備:供暖設備名稱 型號為: 生產企業: :適用標準: .安全使用時間20年,出賣人保證燃氣設備的安全性,並承擔由此產生的產品質量責任;在產品質量爭議時由出賣人承擔質量無瑕疵的證明責任。

第63條、 技術指標:在封閉狀態下的室溫不低於20度時每個月用氣量不高於300立方米,溫度: 濕度: 暖氣片數量 .如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第64條、 暖氣計費:暖氣價格不高於政府規定的標準,計費方式 及價格 每月每平方米。

第65條、 使用時間: 出賣人承諾應當於 年 月 日開通暖氣供應。如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人向買受人按日支付違約金,違約金標準為總房價的千分之一第66條、 燃氣品質:燃氣設備: 計量設備: 計費方式及價格: ;燃氣安全裝置為 .第67條、 使用時間:燃氣交付使用時間為 年 月 日 ,如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人按日支付相當於總房價千分之一的千分之一。

第9部分 裝修標準

第68條、 室內裝修標準:室內經過裝修不得低於或者超過下述標準《人造板及其製品中甲醛釋放限量》、《溶劑型木器塗料中有害物質限量》、《膠粘劑中有害物質限量》、《木家具中有害物質限量》、《壁紙中有害物質限量》、《聚氨乙烯卷材地中有害物質限量》、《地毯、地毯襯墊及地毯用膠粘劑中有害物質釋放限量》、《混凝土外加劑釋放限量》、《建築材料放射性核素限量》及其他安全標準。

第69條、 施工標準與做法:

(1)、 廳:地面_____,牆面_____,天棚_____,門窗_____,其他_____;

(2)、 房:地面_____,牆面_____,天棚_____,門窗_____,其他_____;

(3)、 廚:地面_____,牆面_____,天棚_____,門窗_____,其他_____;

(4)、 衛:地面_____,牆面_____,天棚_____,門窗_____,其他_____;

(5)、 其他:地面_____,牆面_____,天棚_____,門窗_____,其他_____;

(6)、 前款沒有說明的,由作為本契約附屬檔案的《裝修施工圖》確定。

第70條、 裝修材料:出賣人提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。 出賣人提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限於完工後的室內空氣品質,輻射、照明和噪音強度等指標,使買受人達到安全居注生活的目的。 出賣人違反前兩款規定的,應當立即更換和重做,更換後的`材料和設備不再收費,原工期不變。

第71條、 材料價格 : 施工使用的材料和設備見作為本契約附屬檔案的《主要材料報價單》、作為本契約附屬檔案的《輔助材料報價單》,出賣人的人工費見作為本契約附屬檔案的《人工費報價單》; 出賣人應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量……

第72條、 裝修價款:該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是出賣人的預算價格。結算價格超出預算價格的,買受人按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的,買受人按結算價格支付工程總價款。出賣人對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本契約簽訂時該費用的市場平均價格;出賣人在本契約中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算;雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委託價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。

第73條、 瑕疵補救:出賣人提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的,買受人有權選擇以下列方式之一處理,出賣人應當接受:

(1)、 買受人同意繼續使用的,出賣人免收該材料和設備的費用;

(2)、 買受人不同意繼續使用的,出賣人應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做,更換後的材料和設備費減半收取,原工期不變。

(3)、 玻璃幕牆:考慮到玻璃幕牆可能對室內外環境產生不良影響,出賣人承諾未經過買受人同意,不使用玻璃幕牆,否則買受人有權解除買賣契約,買受人暫不解除契約的,則出賣人按總房價的千分之一每日向買受人支付違約金。

第74條、 品質保證:出賣人承諾裝修時將向買受人提供材料表與設計圖,如果沒有材料的詳細規格,則雙方認為由買受人將有權選擇最高品質的產品,而計價則由最低計價,例如:雙方如果沒有就門進行約定,則由買受人選擇價值5000元的門,則在最終結算時只能按1000元計價,由出賣人做為對買受人的賠償。

第75條、 裝修變更:買受人變更施工內容的,出賣人應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經買受人書面確認後生效。

第76條、 違約責任:裝修交付使用時間為 年 月 日,如不能達到此交付時間要求並符合前述質量標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人向買受人按日支付相當於總房價千分之一的違約金。

第10部分 室內環境

第77條、 健康保證:考慮到房屋室內外的各項設備及設施將對買受人的健康產生長久的影響,因此出賣人承諾與本房屋的全部設計條件均依據政府的要求進行設計;如果存有可能導致疾病傳播的設計缺陷;如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第78條、 日照時間:考慮到採光系決定房屋價格的重要構成內容,出賣人承諾房屋全年在日照時間最短的一天(冬至日),其窗戶能夠接受的滿窗日照時間為6小時,由出賣人提供具體數據;如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第79條、 自然通風:考慮到室內通風涉及買受人的安全,系決定房屋價格的重要構成內容,出賣人承諾其自然通風性能不低於政府商品房設計標準的最高要求,具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第80條、 室內保溫:考慮到房屋保溫情況將對買受人的生活質量有重要影響,出賣人承諾室內保溫不低於政府商品房設計標準的最高要求,具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第81條、 房屋隔熱:考慮到房屋隔熱情況將對買受人的生活質量有重要影響,出賣人承諾外牆隔熱不低於政府設計標準的最高要求,具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第82條、 噪聲隔音:考慮到室內噪聲隔音將對買受人的身心健康有重要影響,出賣人承諾牆體隔聲情況不低於政府設計標準的最高要求,具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第83條、 電磁輻射:考慮到室內外電磁輻射可能嚴重影響買受人的身體健康,出賣人承諾不低於政府設計標準的最高要求,具體內容由出賣人提供數據;如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第11部分 室外環境與綠化

第84條、 周邊建築:本商品房周圍 米外無其他建築物,從本商品房各窗戶、門及門外50米內沒有公共垃圾處理場所、污水處理站、供變電站、公共停車嘗有軌交通工具等其他設施。出賣人與本商品房相連的建築物中沒有任何飯店餐飲設施、洗浴場所等其他可能聲生油污、躁音等污染的設施,以免使買受人的居住環境受到不良影響。

第85條、 採光保障:出賣人應當知道在本樓房與其南側的建築物之間的距離,並承諾此距離絕對不會影響買受人所購房屋的採光;其間距係數不得小於1.8,以保證買受人所購商品房之室內的能夠直接被陽光所照射。

第86條、 環境綠化:本商品房 米範圍內不可能再建設任何非綠化設施,如不能達到此標準,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價千分之一的違約金。

第87條、 綠地定義:所謂綠地是處於房屋以外,種植於地面的自然植物,指高度不低於50厘米,可以包括楊樹、柳樹、槐樹、梧桐,其目的在於給買受人以心理上的舒適感覺,並且能夠產生隔音、清潔空氣的作用,綠化植物壽命不應低於10年。

第88條、 綠地面積:考慮到綠地面積將對買受人生活有重要影響,出賣人承諾本社區綠地面積為: 平方米,綠化率不應低於北京市標準,交付時綠化率的計算方法為地面綠地面積與總建築面積之比,房屋交付時本社區的綠化率不低於30%,交付使用時間: 年 月 日;如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人向買受人按日支付違約金,違約金標準為總房價的千分之一。

第89條、 氣味條款:本商品房敞開門窗後,不會聞到任何異味;室內在任何條件下均不會出現異味。雙方對是否是異味有爭議的,可以隨機選擇3人進行評價,以多數人的意見作為最終結果;此三人的決定如果未被執行,其決定應當在訴訟中作為決定性證據。

第90條、 環保噪聲:本商品房敞開門窗後,白天來自室外的聲音不高於60分貝,夜晚不高於50分貝,室內原有設備不會產生任何聲音。如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人向買受人按日支付違約金,違約金標準為總房價的千分之一。

第91條、 電磁輻射:出賣人承諾不在房屋室外500米內及本商品房樓上建造或允許他人建造任何電磁發射裝置,包括尋呼台發射台、行動電話發射台、廣播電視轉發台或其他有輻射的裝置;如果有此設施,無論是否影響人體健康,買受人均有權解除契約要求退房,出賣人將承擔違約責任。如不能達到此要求,則買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人向買受人按日支付違約金,違約金標準為總房價的千分之一。

第12部分 社區及設施

第92條、 社區名稱:本商品房所屬社區經政府地名管理機構確定為: ,本小區屬於政府管理機構認可的合法社區。考慮到社區名稱的穩定性有利於買受人購買房屋的增值,因此出賣人承諾將在未來時間內始終使用的名稱為 ;如此名稱發生變化,出賣人承諾將賠償給買受人總房價百分之三,作為因名稱變更給買受人造成損失的賠償。

瀋陽市商品房買賣契約 篇7

(契約編號: )

立房地產買賣契約人

賣售人(甲方):___________

買受人(乙方):___________

根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。

第一條 甲乙雙方_____________________,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:

(一)甲方依法取得的房地產權證號為:____________________

(二)房地產座落:_________________室號(部位:______),房屋類型:______結構:_______

(三)房屋建築面積:_______平方米,另有地下附屬面積:___平方米,該房屋占用範圍內的土地使用權_____平方米。

(四)房屋平面圖和房地產四至範圍見(附屬檔案一)。

(五)該房屋占用範圍內的土地所有權為_____;國有土地使用權以____方式獲得。

(六)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況見附屬檔案二。

(七)甲方轉讓房地產的相關關係(包括抵押、相鄰、租賃等其他關係)見附屬檔案五。

甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。

第二條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款總計人民幣為__________元, (大寫):________________

乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款協定(附屬檔案三)中約定明確。乙方交付房價款後,甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。

第三條 甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第_____款辦理。

(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從_____年___月___日起至_____年___月___日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方後,出讓契約載明的權利、義務一併轉移給乙方。

(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。

(三)_______________________

第四條 甲、乙雙方同意,甲方於____年___月___日前騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的___日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後_________________為房屋轉移占有的標誌。

第五條 甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的`房屋裝飾及附屬設施_____向乙方支付違約金。

第六條 甲、乙雙方確認,在_____年___月之前,____________向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。

上述房地產權利轉移日期以__________房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。

甲方承諾,在乙方或者委託他人辦理轉讓過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約第十條追究甲方的違約責任。

甲、乙雙方同意,自本契約簽訂後,甲乙雙方或其中一方均有權向房地產登記機構辦理預告登記。

第七條 上述房地產風險責任自該房地產________之日起轉移給乙方。

第八條 本契約生效後,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。

在上述房地產轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付。

第九條 乙方未按本契約約定期限付款的,甲、乙雙方同意按下列第___款內容處理。

(一)每逾期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的___%的違約金,契約繼續履行。

(二)乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的___日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除契約,並書面通知乙方,自收到通知之日起的___日內乙方未提出異議,契約即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款___%的違約金,餘款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起___日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。

(三)________________________

第十條 甲方未按本契約第四條約定期限交接房地產的,甲、乙雙方同意按下列第___款內容處理。

(一)每逾期一日,甲方應向乙方支付已收款___%的違約金,契約繼續履行。

(二)甲方逾期未交付房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的___日內,甲方仍未交付房地產的,乙方有權單方解除契約,並書面通知甲方,自收到通知之日起的___日

瀋陽市商品房買賣契約 篇8

出賣人:身份證號:

買受人:  身份證號:

鑒於買、賣雙方已於20__年4月9日簽定《商品房買賣(預售)契約》(以下簡稱「主契約」),為進一步明確雙方的權利義務關係,特作如下補充約定。本補充協定與主契約一樣對雙方當事人具有同等的法律約束力,前述契約與本補充協定有牴觸之處,以本補充協定為準。

第一條買賣雙方同意對主契約第五條補充約定如下:

買受人選擇下列第一種付款方式。

一、買受人採用一次性付款方式支付房價款:

買受人於本補充協定簽訂的同時(即20__年4月16日之前)向出賣人一次性付清購房款,本補充協定約定房價總款為1155360元(大寫:壹佰壹拾伍萬伍仟叄佰陸拾零元整,含已付認購定金伍元)。

二、買受人採用銀行按揭貸款付款方式支付房價款:

1、買受人於本補充協定簽訂時一次性向出賣人支付按揭購房的首付款人民幣:×佰×拾×萬×仟×佰×拾×元整(含已付認購定金×元),餘款:×佰×拾×萬×仟元,買受人以向銀行申請按揭貸款的方式進行支付。

2、按揭實施辦法及相關責任:

1)買受人須於主契約簽訂後3日內(即20__年4月12日前)自行按照按揭銀行的要求,將辦理按揭手續所需的相關檔案交到按揭銀行,用於向銀行申請按揭貸款。買受人應無條件地配合銀行等相關單位辦理按揭手續;

2)買受人在簽訂主契約以及本補充協定時,已經充分了解到個人住房按揭貸款的辦理條件和程式,並同意根據所購房屋等實際情況,如實填寫《個人住房按揭貸款書》。

若買受人在本協定簽訂之日起15日內仍未辦理完畢按揭貸款手續的(以與按揭貸款銀行簽署《個人住房按揭貸款契約》為準),則視為買受人違約,此種情況下,出賣人有權在書面告知買受人的情況下行使契約解除權,買受人應向出賣人支付契約約定總購房款5%的違約金。買受人應當承擔的違

約金由出賣人從買受人已經支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金後剩餘部分,由出賣人無息退還給買受人;

3)買受人向銀行申請按揭貸款金額及年限以銀行最終批覆為準。如銀行批准的貸款金額與買受人申請的金額不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當另行支付的首付款,並由買受人在銀行批覆貸款額度確定之日起7日內付清,買受人逾期付清,則視為買受人違約,出賣人有權行使契約解除權,買受人應向出賣人支付契約約定總購房款5%的違約金。

買受人應當承擔的違約金由出賣人從買受人已經支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金後剩餘部分,由出賣人無息退還給買受人。

第二條關於房屋交付事項的補充約定:

1、有下列情形之一的,出賣人有權抗辯買受人提出的依照主契約約定的時間交付房屋的請求,直至買受人履行了相應的義務:

1)買受人未付清主契約及本補充協定約定的應付款或應承擔的違約金;

2)買受人未與出賣人辦理完畢房屋面積補差(契約約定面積與產權登記面積之間的誤差)協定的簽訂及房款找補手續之前;

3)按揭付款的買受人未向出賣人提交代辦權屬證書的資料和費用的。

2、主契約及本補充協定簽署後,因不可抗力、政府行為(包括但不限於政府行政命令、國家法律法規、政府政策變更等)、項目施工片區停水、停電等因素造成逾期交房的,出賣人可據實延期交房而不承擔逾期交房違約責任;

3、房屋達到主契約約定的交付使用條件時,無論買受人是否接到出賣人發出的書面交房通知,買受人均應按主契約約定的交房期限前往辦理房屋交接手續。出賣人對房屋交付日期另作通知的,則按出賣人發出的書面交房通知規定的日期辦理房屋交接手續。

買受人逾期不到指定地點接房並辦理房屋交接手續,或逾期未簽署房屋交接清單的,其責任由買受人自行承擔,出賣人不承擔任何責任,雙方均同意以主契約約定的交付期限的最後一天作為該房屋實際交付時間,房屋的毀損、滅失風險及應繳納的物業管理費用自房屋交付之日起由買受人承擔。

由於買受人過錯,未能按期交付,應視為出賣人已按時交付,房屋的保修期開始計算,與商品房有關的包括但不限於物業管理費、水電費、維修資金、全部稅費及風險即由買受人承擔。買受人如果購買的是現房,則應在契約約定的交付期限內自行向出賣人領取房屋交付通知;

4、房屋交付時,應由買受人本人自行辦理房屋交付手續。若買受人本人確實無法在主契約約

定的交付期限屆滿之前辦理房屋交付手續時,可以公證委託的方式委託代理人代理履行房屋的交付手續,委託代理應具備代理的法定要件外,於主契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書;

5、房屋交付時,買受人應按成都市有關規定將所購商品房的首次專項維修資金交由出賣人代收代繳至房產管理部門指定專戶管理銀行,買受人所購房屋的專項維修資金以政府規定的標準為準;如因買受人原因導致未按時交納上述費用的,買受人應每日向出賣人支付契約約定的房屋總價款的萬分之五作為違約金;同時出賣人不承擔逾期辦理房屋權屬證書的責任;

6、買受人按照主契約對房屋用途的約定使用房屋,不做商業、辦公使用或出租給他人做商業、辦公使用;

7、出賣人有權將主契約附屬檔案六中約定的裝飾、設備更換為同檔次的裝飾、設備,並不視為違約,無需承擔違約責任。

第三條買賣雙方同意對主契約第十三條補充約定如下:

1)面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)的,據實結算房款;

2)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數)時,買受人不退房。實測套內建築面積大於契約約定套內建築面積時,面積誤差比3%以內(含本數)部分的房價款由買受人補足;超過3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。實測套內建築面積小於契約約定套內建築面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超過3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人;

3)面積誤差比=(實測套內建築面積-契約約定套內建築面積)÷契約約定套內建築面積×100%。

第四條關於附帶花園或露台的約定:

1、買受人同意:買受人所購房屋建築區劃範圍內,與底層房屋直接毗連的花園或露台使用權由出賣人統一分割,並授權相應的底層房屋買受人專有使用,非該相應底層房屋買受人自願不可撤銷的放棄對該部分綠地的共有使用權;

2、買受人同意:買受人所購房屋所在樓宇附帶有屋頂花園或露台的,由出賣人統一分割,並授權購買該房屋的買受人專有使用,對出賣人統一分割,非該頂層房屋買受人自願不可撤銷的放棄對該部分的使用權,不得主張任何權益;

3、買受人同意:購買附帶花園或露台的房屋的買受人必須為公共維修提供方便並遵守物業管理的相關管理規定,並不得改變和損害花園或露台的隔離方式及其內設臵和相關的公共設施,不得改變花園或露台用途,不得建造構築物;

4、上述附帶花園或露台的大致位臵和形狀、範圍、面積,由出賣人在銷售時展示給享有專有使用權的買受人,但其實際的位臵、形狀、範圍、面積可由出賣人根據修建地點的具體情況加以確定,買受人不得因實際狀況與展示不一致而提出任何異議或者要求出賣人賠償。

第五條買受人委託出賣人辦理本補充協定項下商品房房屋產權證的,買受人須全力配合_事宜並向出賣人出具委託手續,在出賣人向其交付本補充協定項下的商品房時,須向出賣人支付按國家規定應由買受人承擔的辦理房屋產權證所需各種稅、費並提交相關全部資料。

出賣人應在商品房所在項目所有物業的房屋產權證辦理完畢之日起2年內協助買受人辦理分戶《國有土地使用證》,並將需由出賣人提供的資料交國土管理部門。如因買受人原因導致未在上述期限內向出賣人支付上述費用並提交相關資料,由此導致權證辦理延遲的責任由買受人自行承擔,買受人同時應賠償因此給出賣人造成的損失。

第六條雙方約定主契約及其附屬檔案、本補充協定之外的任何檔案或資料均不對買賣雙方具備約束力,也不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準及條件,其內容僅供參考。

第七條買賣雙方在主契約及本補充協定履行過程中,如無任何約定或法定的解除條件下單方面要求解除主契約及本補充協定的,均視為違約,違約方按契約約定的購房總款的15%向守約方支付違約金後方可解除主契約及本補充協定。買、賣雙方行使契約解除權並導致主契約及本補充協定解除的,自解除之日起5日內買受人應協助出賣人到房管局辦理買賣契約備案登記的撤銷手續,否則出賣人有權拒絕退還買受人購房款。

第八條買賣雙方中的任何一方均應本著誠實信用原則來對待相對人在履行契約時的通知、告知事項,如因重大事項需履行書面通知義務的,則應按照雙方在契約中約定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對人,寄發特快專遞的一方在郵局寄發通知或告知內容時的相關憑證可以作為履行通知義務的依據。在成都市市內,寄發特快專遞後的第3日視為送達日;在成都市以外的中華人民共和國境內,寄發特快專遞後的第5日視為送達日,否則相對人因無法盡到通知義務的後果應由過錯人自行承擔。

第九條在本協定簽訂後,買賣雙方中的任何一方因住所地、電話等通信及通訊聯繫方式發生變化的,均應以書面方式2日內告知對方。否則相對人因無法盡到通知義務的後果應由過錯人自行承擔。

第十條出賣人在本補充協定簽訂之前已向買受人明示《商品房銷售管理辦法》、《商品房買賣(預售)契約示範文本》、《城市商品房預售管理辦法》、預售許可證(或者城市房屋權屬證書)、國有土地使用證等相關證件及檔案,買受人已了解並知悉上述法律法規、示範文本和證件所表明的內容,出賣人還在簽訂本補充協定前,向買受人明示了《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規約》和《前期物業服務契約》並予以了說明,買受人在此遵守該《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規約》和《前期物業服務契約》。

第十一條出賣人已對《商品房買賣(預售)契約》及本協定中所有作黑體字標識的條款對買受人進行了充分說明,並對其他條款根據買受人的重述進行了說明,買受人在此無異議。

第十二條本協定自雙方簽字之日起生效。

出賣人:買受人:

授權代表:委託代理人:

瀋陽市商品房買賣契約 篇9

契約雙方當事人:

出賣人:_________________________________________________________

註冊地址:_______________________________________________________

營業執照註冊號:_________________________________________________

企業資質證書號:_________________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________

郵政編碼:_______________________________________________________

委託代理人:____________________地址:__________________________

郵政編碼:____________________聯繫電話:________________________

委託代理機構:__________________________________________________

註冊地址:______________________________________________________

營業執照註冊號:________________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:______________________

郵政編碼:______________________________________________________

買受人:________________________________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】_______________________

地址:__________________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:______________________

【委託代理人】【 】姓名:____________________國籍:_____________

地址:__________________________________________________________

郵政編碼:______________________電話:__________________________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 項目建設依據,商品房買賣契約示範。

出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。

該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。

________________________________________________________________________________________。

第二條 商品房銷售依據。

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為_________________________________________________________________________________________。

第三條 買受人所購商品房的基本情況。

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。

該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________,建築層數地上___________層,地下___________層。

該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二),契約範本《商品房買賣契約示範》。

________________________________________________________________________________________。

_________________________________________________________________________________________。

第四條 計價方式與價款。

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,

總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

4、 ____________________________________________________________________________________ 。

第五條 面積確認及面積差異處理。

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第__________種方式進行處理:

1、雙方自行約定:

(1)________________________________________________________________________________;

(2)________________________________________________________________________________;

(3)________________________________________________________________________________;

(4)________________________________________________________________________________。

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按__________利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記面積-契約約定面積 面積誤差比=────────────────×100%

契約約定面積

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。

第六條 付款方式及期限。

買受人按下列第__________種方式按期付款:

1、一次性付款

_______________________________________________________________________________________。

2、分期付款

_______________________________________________________________________________________。

3、其他方式

_______________________________________________________________________________________。

第七條 買受人逾期付款的違約責任。

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的.比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2._____________________________________________________________________________________。

第八條 交付期限。

出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人min政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:

1.該商品房經驗收合格。

2.該商品房經綜合驗收合格。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

5.____________________________________________________________________________________。

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:

1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;

2、____________________________________________________________________________________;

3、____________________________________________________________________________________。

第九條 出賣人逾期交房的違約責任。

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過_____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過_____日後,買受人有權解

瀋陽市商品房買賣契約 篇10

甲方:____________單位名稱:____________法定代表:____________電話:_______________

乙方:____________單位名稱:____________法定代表:____________:電話:._______________

根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,為明確契約雙方的權利義務,經過雙方友好協商,現達成以下條款:

1、產品名稱、型號、數量、價格:即:人民幣:壹萬貳仟貳佰壹拾柒元整

2、付款時間與方式:

2.1甲方於收到產品日內全額支票支付乙方契約全部貨款。

2.2乙方於貨款入帳日內提供甲方全額增值稅發票。

3、交貨方式、交貨日期及交貨地點:

3.1交貨日期:契約生效後日內乙方交付甲方產品。乙方收到甲方貨款後,交付甲方產品。

3.2交貨地點:甲方指定地點。

4、質量標準:

4.1乙方所提供產品的技術指標應符合國家或部頒標準。

4.2在質保期內如果乙方提供的產品出現質量問題,乙方需要在1個工作日內給予相應處理,3個工作日內給予處理。特殊情況需要乙方提供備機給甲方。

5、違約責任

5.1除不可抗拒事件,任何一方不得違反本契約條款。

5.2如發生交貨日期延遲,乙方每延誤一天交貨需按契約總額的5‰向甲方支付違約金;甲方不得拖欠乙方貨款,如甲方沒有按期支付,每延誤一天需按契約總額的5‰向乙方支付違約金。違約金最多不超過契約總金額的'10%。

6、爭議的解決:凡因執行本契約所發生的爭議,或與本契約有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如果協商不能解決,依照《中華人民共和國民法典》,由雙方認可的仲裁部門解決或向人民法院起訴。本契約一式貳份,甲乙雙方各持壹份,具有同等法律效力。契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日生效,傳真件具有同等法律效力。

甲方:(蓋章)______

乙方:(蓋章)_______

簽字:_________

簽字:_________

日期:___年___月___日

日期:___年___月___日

瀋陽市商品房買賣契約 篇11

賣方:甲方

買方:乙方

經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

一、甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫)。

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落:

幢號室號建築結構總層數建築面積(平方)用途

2、該房屋的所有權證號為:;國有土地使用權證號為:。

3、該房屋的土地使用權取得方式「√」:出讓、劃撥本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(¥)元,大寫:佰拾萬仟佰拾元整,乙方在

年月日前分次付清,付款方式:。

乙方支付房款具體約定為:

1、於前,支付甲方房款;

2、於前,支付甲方房款;

3、。

三、甲方於年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

五、甲方將戶口於年月日前從該房屋遷出。

六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。

八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由方承擔,營業稅由方承擔,印花稅由方承擔,個人所得稅由方承擔,向房產交易部門交納的手續費由方承擔。其它稅費約定情況:。

九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的`人民法院起訴。

十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。

十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。

十三、其它約定事項:

甲方(簽章):乙方(簽章):

共有權人:地址:

地址:聯繫電話:

聯繫電話:

年月日

瀋陽市商品房買賣契約 篇12

《解釋》第八、九條規定了出賣人承擔懲罰性賠償責任的5種情形,即出賣人在承擔締約過失責任或違約責任後,買受人還可以同時要求其承擔不超過已付購房款一倍的懲罰性賠償責任。

一、懲罰性賠償責任的適用

1.可適用懲罰性賠償責任的僅限於該5種情形,其他違約或欺詐行為均不得適用。由於懲罰性賠償責任是超出實際損害數額的附加性賠償,目的不在於傳統損害賠償責任中的補償損失,而是一種懲罰,故只能在法律明文規定情況下適用。

2.適用的條件。(1)買賣契約已經成立,即必須是雙方已經訂立了商品房買賣契約。如僅發出要約尚未承諾,雙方正處於協商過程中,則不發生懲罰性賠償責任。這時,僅發生締約過失責任。(2)契約成立後,發生5種情形,必須是已經導致商品房買賣契約被確認無效或被撤銷、解除。(3)買受人無法取得房屋。即因存在法律上的障礙,使買受人無法取得房屋所有權,例如房屋已合法過戶給他方。同時滿足上述條件才可以適用懲罰性賠償責任。

發生上述5種情形後,出賣人能夠補救,契約仍可實際履行,則不應適用懲罰性賠償責任。比如說:(1)開發商將已經抵押的房屋出賣或在出賣後又抵押的情形下,如果開發商能夠將該抵押及時解除,則即使其確實存在惡意抵押的行為,也不應令出賣人承擔懲罰性賠償責任。(2)訂立契約時有故意隱瞞沒有商品房預售許可證明或提供虛假證明的行為,但其在起訴前取得商品房預售許可證明的,預售契約有效,也不應令出賣人承擔懲罰性賠償責任。(3)一房二賣情形下,未實際取得房屋的買受人可以請求出賣人承擔懲罰性賠償責任,而實際可以取得房屋的買受人則不能主張,即使出賣人在履行交付房屋的過程中還有其他嚴重違約行為,而致使契約被解除。比如,出賣人有嚴重逾期交房、逾期辦理產權證等行為而使契約被解除的情況。因為這種責任已經不是因為一房二賣本身造成的後果。

3.如何把握「不超過已付購房款一倍的賠償責任」。

(1)「不超過已付購房款一倍的賠償責任」與返還利息、賠償損失可以同時並用,而不是只能選擇適用。(2)並不是所有的案件一律賠償已付購房款一倍的損失,而是應由法院依據個案的不同情形在一倍以內自由裁量。(3)法院在自由裁量時應主要依出賣人的過錯程度、情節輕重、所得利益大小、造成損失的大小、社會影響程度等來決定賠償額。這類似於刑法中量刑時考慮情節的方法。同時,還可以考慮出賣人的承受能力如何,甚至於買受人的經濟能力如何。傳統的補償性賠償責任是為了填補損失,故僅考慮行為造成的損失大小,而不考慮行為人的主觀惡意大小、情節等內容,而懲罰性賠償責任的主要目的在於懲罰,故裁量時考慮的內容不同。

二、懲罰性賠償之外的損失賠償

懲罰性賠償與其他損失的賠償是可以並存的,並不能因承擔了懲罰性賠償責任而免除開發商的其他賠償責任。

應區分出賣人承擔的是契約解除後的損害賠償責任還是締約過失責任,二者賠償損失的具體範圍是有所不同的。第八條規定的兩種情形屬契約解除後的損害賠償責任,第九條第(一)項屬締約過失責任,第(二)、(三)項則既可能是締約過失責任也可能是契約解除後的損害賠償責任。

1.契約無效或被撤銷後締約過失責任的損失賠償範圍。無效契約或可撤銷契約被撤銷後,出賣人承擔的是締約過失責任。在締約過失責任中,賠償範圍限於信賴利益。信賴利益的損失,即當事人因信賴契約的有效而履行,在訂立和履行契約中所支出的各種費用和代價,在契約被確認無效或撤銷以後,當事人所蒙受的損失。信賴利益與期待利益不同。期待利益是當事人通過契約履行所獲得的`利益,主要包括履行利益及利潤收入。契約被確認無效或被撤銷後的信賴利益具體包括:訂約費用即契約訂立過程中買受人支出的合理費用;履行的費用包括準備履行所支付的費用以及實際履約所支付的費用;為支出上述各種費用所失去的利息;合理的間接損失。所謂間接損失,是指如果締約一方能夠獲得各種機會,而在因另一方的過錯導致契約不能生效履行的情況下,使這些機會喪失。如買受人因為合理信賴出賣人將依約交付房屋,而沒有考慮向另一個開發商買房,從而失去了一筆本可得到的利益。這種機會損失是否合理一般不易確定,故在買賣契約未成立時承擔締約過失責任情形下,不應當包括在信賴利益範圍內。但契約成立並實際開始履行後,如買受人已實際交付了大部分房款,此時契約才被確認無效或被撤銷,如對受害人的機會損失一概不予保護則有失公平。尤其是如因出賣人的上述嚴重欺詐行為使契約成立後被確認無效或被撤銷,更應保護買受人的合理的機會損失。信賴利益原則上不得超出履行利益,即契約被確認無效或被撤銷後買受人所獲得的信賴利益的賠償,不得超過契約有效且得到實際履行的情況下所能得到的全部利益,尤其是在考慮賠償買受人的間接損失的情況下,信賴利益超出履行利益的情形是極可能發生的。

2.契約解除後的損害賠償責任範圍。可撤銷契約買受人未選擇撤銷而出賣人違約致契約被解除,出賣人承擔的是契約解除後的損害賠償責任。契約解除後的責任是違約責任還是締約過失責任,尚存爭議。《解釋》第八、九條規定的出賣人在違約時承擔懲罰性賠償責任,前提是出賣人已無法實際交付房屋,商品房買賣契約被解除。這裡的損害賠償責任只能是契約解除後的損害賠償責任。違約責任中應適用完全賠償原則,即因違約方的違約使受害人遭受的全部損失都應當由違約方負賠償責任,包括積極損失和可得利益的賠償。(1)積極損失。積極損失即現有財產的減損滅失和費用的支出,它是一種現實的財產損失;可得利益是本來應該得到的利益而沒有得到。積極損失具體包括:各種訂約費用,一方對另一方作出履行後未獲得對價,因標的物交付瑕疵而要承擔的全部損失,因履行遲延造成的利息損失和其他財產損失等等。這裡的積極損失與契約無效或者被撤銷後的信賴利益損失是不完全相同的。(2)可得利益。有觀點認為,繼續履行契約與契約解除兩種情形的違約損害賠償範圍不同,主要不同是:契約解除時不能要求違約人承擔可得利益的損失。理由如下:一是認為,由於契約解除的效力是使契約恢復到訂立前的狀態,而根據契約法第一百一十三條的規定,可得利益只有在契約完全履行時才有可能產生,既然當事人選擇了契約解除,就說明當事人不願意繼續履行契約,放棄了可得利益,非違約方就不應該得到契約在完全履行情況下所應得到的利益,即不應該賠償可得利益。二是認為,契約解除後可得利益難以確定。上述觀點有一定道理,但《解釋》第八、九條規定的幾種情形正是反駁的例證。當一方違約時,實際履行在法律上或事實上已成為不可能,或履行費用過高,實際履行已不必要時,對可得利益不保護是有失公平的。此時非違約方「選擇」解除契約並非出於自願,而是由於違約方的過錯不得不解除契約。解除契約完全可能不是因為繼續履行對買受人不利。如在一房二賣的情形下,因房價大幅上漲,開發商已將房屋另售他人並已合法過戶,而未取得房屋的購房人已付房款數額不大,即使加倍賠償亦不足以防止開發商因違約而獲得巨大的利益。此時,開發商獲得超過原買賣契約部分的價款,即可視為買受人的可得利益,該數額是完全可以確定的,應予以保護,否則將縱容開發商違約。

職稱評定要求要發表論文,論文發表要注意哪些事情。有哪些期刊可以選擇,歡迎在本站查閱可以在本站了解一下評職的具體要求喔,也可以諮詢我們。

瀋陽市商品房買賣契約 篇13

契約編號:

北京市商品房現房買賣契約

出賣人:__________________________________

買受人:__________________________________

北京市建設委員會

北京市工商行政管理局二五年十二月

說 明

1、本契約文本為示範文本,由北京市建設委員會和北京市工商行政管理局共同制定,適用於商品房現房買賣。商品房現房是指由建設單位建設,已完成房屋所有權初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權證,尚未進行銷售的商品房(含經濟適用住房)。

2、簽訂本契約前,出賣人應當向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權證及其他有關證書和證明檔案。

3、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。為體現雙方自願的.原則,本契約文本相關條款後留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。契約生效後,未被修改的文本列印文字視為雙方當事人同意內容。

4、簽訂本契約前,買受人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。

5、本契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打×,以示刪除。

6、雙方當事人在履行契約中發生爭議的,可以選擇向不動產所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經濟貿易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。

7、雙方當事人可以根據實際情況決定本契約原件的份數,並在簽訂契約時認真核對,以確保各份契約內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。

出賣人: _________________________________________________________

通訊地址:________________________________________________________

郵政編碼:________________________________________________________

營業執照註冊號:__________________________________________________

企業資質證書號:__________________________________________________

法定代表人:____________________ 聯繫電話:_______________________

委託代理人:____________________ 聯繫電話:_______________________

委託銷售代理機構: _______________________________________________

通訊地址:________________________________________________________

郵政編碼:________________________________________________________

營業執照註冊號:__________________________________________________

買受人:___________________________________________________________

【法定代表人】【負責人】:__________________ 國籍:__________________

瀋陽市商品房買賣契約 篇14

出賣人:何贊民(以下稱甲方)

買受人:張仁平(以下稱乙方)

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》以及其他有關法律、法規規定,甲方和乙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於洪江市黔城鎮冰心路法院宿舍區從南至北第16號至23號共八個門面。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積以甲方實際建築物為準。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

第三條 土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為國有出讓地;土地使用權年限以土地使用權證所載明的時間為準。

第四條 價格。

乙方按每個門面十萬元價款支付甲方,總計八十萬元整。

第五條 付款方式。

本契約簽訂時,乙方將甲方購房款八十萬元整一次性付清。

第六條 交付期限。

甲方應於20xx年六月三十日前,依照國家和地方政府的有關規定,將竣工驗收並符合本契約約定的商品房交付乙方使用。

第七條 甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔相應責任。

第八條 關於產權登記的約定

甲方協助辦理「兩證」(房屋產權證、土地使用證),辦證所需的費用由乙方承擔。

第九條 本契約履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,可依法向洪江市人民法院提起訴訟。

第十條 本契約自雙方簽字之日起生效。一式兩份,具有同等法律效力。甲方、乙方各一份。

甲方: 乙方:

見證人:

二0 年八月二日

瀋陽市商品房買賣契約 篇15

賣方(以下簡稱甲方):____________________________

買方(以下簡稱乙方):____________________________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關規定,為明確商品房買賣雙方的權利、義務,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本契約並共同遵守。

一、商品房基本情況

1.甲方依據________房許字第________號《商品房銷售許可證》將坐落在________市________區________路(街)________號(小區)________號樓(總層數、用途、結構)________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。

2.乙方購買商品房________套,建築面積(大寫)________________平方米,(小寫)________________平方米。房屋建築面積以________市房地產管理局實地測量後計算的測量結果為準。

3.乙方購買的商品房的土地使用權以 (劃撥、出讓)方式取得,土地使用權年限至________年________月________日。

4.甲方於________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。

5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說明書》所列設施外,還有________________等設施。

二、總價款及付款方式

1.經雙方協商一致,甲方同意將該商品房按建築面積每平方米________元銷售給乙方,總價款(小寫)________________元,(大寫)________________元。

2.自本契約簽訂之日起________日內,乙方應向甲方交付購房定金________元。

3.乙方可將購房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,應於________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的,其購房定金在第________次付款時沖抵,分期付款日期、金額為:

契約定額(元) 付款日期

定金 ________________________ ________ 年________月________日

一期 (大寫)____________(小寫)____________ ________ 年________月________日

二期 (大寫)____________(小寫)____________ ________ 年________月________日

三期 (大寫)____________(小寫)____________ ________ 年________月________日

四期 (大寫)____________(小寫)____________ ________ 年________月________日

五期 (大寫)____________(小寫)____________ ________ 年________月________日

貸款 (大寫)____________(小寫)____________ ________ 年________月________日

甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________

代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

瀋陽市商品房買賣契約 篇16

出租方(甲方):

承租方(乙方):身份證號:

經甲乙雙方同意,為明確出租方與承租方的權利義務關係,經協商一致,簽訂本契約。

第一條:甲方願出租坐落在拉薩市朵森格路一小商品房給乙方使用,租賃用途為除餐飲娛樂項目之外的其它合法經營項目,乙方己對甲方所要出租的房地產做了充分了解,願意承租該房屋。

第二條:出租房屋租期為日起至年月日止。

第三條:房屋租金每月人民幣。(不含水、電、暖、煤氣設備等費用)。出租方應給承租方出其收據。

第四條:雙方簽訂本契約時,乙方應向甲方交納房屋保證金壹萬元,租賃契約屆滿時退還。

第五條:每月乙方未在本契約規定期限內交納房屋租金並經出租方催交一次未交納的,除了按第六條規定執行外,甲方有權終止契約,收回租房,一切後果由乙方承擔並視保證金為違約金。

第六條:乙方逾期交付房屋租金,每逾期日,由甲方按壹月租金額的百分之一向乙方加收違約金。違約金於交房租之日交清,逾期日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權終止契約,並視房屋保證金為違約金。造成的一切損失由乙方承擔。

第七條:租賃期間內的房屋、設備等維修費用,由乙方負責,水、電、等費用另行計算,按當地行政主管部門規定的價格計價,由乙方承擔。

第八條:甲方保證所出租的房地產符合政府規定的空餘房地產出租範圍,權屬清楚,沒有糾紛。若發生出租房地產行為違規,責任由甲方負責,造成的損失由甲方承擔。若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方負責處理。

第九條;乙方不得在所承租的房屋和場地上存放走私、__物品和易燃、易爆、腐蝕性、劇毒性物資,不得開展涉黃、涉賭、涉私、涉假等危害社會公德,影響師生身心健康、辦公、生活秩序的項目。否則,乙方除對其所造成的後果負責外,還應當依據有關規定對其造成的損失給予賠償。並不再將房屋租給乙方使用。

第十條:乙方不得擅自對所承租的房屋進行改、裝修或增擴設備,如確實需要,必須以書面形式徵得甲方同意後方可實施,費用由乙方自理。契約期滿後,乙方保證完好無損地無償還給甲方。

第十一條:乙方因使用不當或其它人為因素造成房屋或設備損壞的,應當由乙方負責賠償或修復,如因不可抗力原因和政府統一改造造成損失的,雙方互不承擔責任。

第十二條:乙方如果要將承租的房屋轉租(讓)給他人使用,必須徵得甲方書面同意,轉租(讓)雙方必須另行簽訂契約,並不得違背甲乙雙方原約定的權利和義務。未經甲方同意,乙方不得在承租期內擅自將房屋租給其他人使用、不得改變承租用途,否則一切後果由乙方自負。

第十三條:乙方不得在所承租的房內從事黨和國家明令禁止的一切違法犯罪活動,一經發現,無條件終止契約,對此所造成的一切後果由乙方承擔。

第十四條:契約生效後,任何一方未能履行本契約規定的條款,另一方有權提前解除本契約,所造成的損失由責任一方承擔。

第十五條:契約期滿後,在同等條件下乙方享有優先承租權。

第十六條:以上條款中未盡事宜,由甲乙雙方另行議定,並可增加附加條款,或再簽訂補充協定。

第十七條:手寫部分具有同等法律效力。

第十八條:本協定一式兩份,甲乙雙方各持一份。第十九條:雙方承認的附加條款如下:

乙方必須保證經營安全,嚴禁亂堆亂放,衛生符合衛生防疫,環保部門要求;加強安全管理,按消防部門的要求配備消防器材,確保自身和所屬員工的生命財產安全,防止發生失火、觸電及其它意外事故,由於發生的責任糾紛由乙方自行協調解決,甲方概不負責,給甲方造成損失的,依據有關規定對其造成的損失給予賠償。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

瀋陽市商品房買賣契約 篇17

原告:付洋,女,1983年12月15日出生,漢族,住成都市高新區蘭天路1號1棟25號。身份證號:5101075

被告:四川飛森房地產開發有限公司,住所地:成都高新區高朋東路倍特標準廠房。

法定代表人:周子飛

工商登記註冊號:成工商(高新)字5101091001017

訴訟請求:

1. 請求判令被告承擔逾期交房的違約金17608.58元。

2. 請求判令被告承擔逾期辦理房產證的違約金11091.73元。

3. 請求判令由被告承擔本案的訴訟費。

4. 請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。

事實與理由:

原告與被告先後於20xx年5月5日和20xx年10月28日分別 簽訂兩份《商品房買賣契約》,由原告購買被告位於雙流縣華陽鎮華龍大橋側的坎城印象.歐洲商業公園A幢227號 和3幢223號商鋪。在契約中約定逾期交房和逾期辦理房產證 的應由被告承擔違約責任,並約定了違約金的計算方式。

一、根據《商品房買賣契約》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。

1、A幢227號的交房日期為20xx年9月30日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期273天,根據契約約定,被告應承擔支付違約金人民幣12370.20元的違約責任。

2、3幢223號約定交房日期為20xx年3月31日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期91天,根據契約約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238.38元。

二、根據《商品房買賣契約補充協定》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產證的違約責任。雙方約定辦理房產證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項維修資金後365日內(20xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。

1、A幢227號實際辦理時間為20xx年8月1日,逾期31天,被告應承擔支付違約金人民幣702.15元。

2、3幢223號實際辦理時間為20xx年6月26日,逾期361天,被告應支付違約金10389.58元。

綜上所述,被告應支付原告違約金總計28700.31元。

三、根據《商品房買賣契約》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。根據《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續。…….。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,並提供必要的證明檔案。《商品房買賣契約》第十五條約定的“權屬登記”既包括房屋產權證登記,也包括國有土地使用權證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權證。

被告違約後,原告曾多次找被告協商未果。根據《中華人民共和國契約法》有關規定,為維護原告的合法權益,現訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理並判決如前訴請。

此致

成都市雙流縣人民法院

起訴人:付洋

20xx年二月二十五日

瀋陽市商品房買賣契約 篇18

甲方(出賣人):______

身份證號:______

乙方(買受人):______

身份證號:______

甲乙雙方在平等、自願、誠實守信的前提下,經過友好協商,達成如下協定:

第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體情況,並自願買受該房屋。

該房屋具體狀況如下:

(一)房屋座落於金鐘鎮大莊村大莊中社,房屋___間,建築面積為____平方米。

(二)房屋平面圖及其四至見房產證;該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條房屋價格及房款交付情況。

經甲乙雙方協商該房屋出售總價為人民幣元,大寫:房款支付方式:現金,一次性付清。房款支付時間:自本契約簽訂之日起30日內。乙方將房價一次性付清後,甲方將房屋鑰匙移交乙方。乙方房款全部付清後,甲方須及時交付房屋鑰匙給乙方,甲方如果違約,乙方有權解除本契約。

第四條乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房款時,其逾期部分,乙方應加付按日1%計算的違約金給與甲方。逾期超過30天,甲方有權解除本契約。

第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋鑰匙正式交付之日起轉移給乙方。

第六條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

第七條本契約一式兩份。甲乙雙方各執壹份,均具有相同的法律效力。

第八條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。

甲方(公章)_________

乙方(公章)_________

法定代表人(簽字)_________

法定代表人(簽字)_________

_________年____月____日

_________年____月____日

瀋陽市商品房買賣契約 篇19

甲方(賣方):_________身份證號:_________

乙方(買方):_________身份證號:_________

甲、乙雙方就位於_________(注意:應與商鋪產權證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據《契約法》、《城市房地產管理法》等有關法律之規定,雙方在遵循平等自願、誠實信用的原則下,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。

第一條甲、乙雙方協商一致,乙方受讓甲方位於_______________,商鋪具體狀況如下:

(1)產權證號為_________,土地使用權證號為_________ 。

(2)商鋪座落在_________,結構為磚混_________;

(3)商鋪產權面積_________平方米。

(4)商鋪占用範圍內的土地所有權為國有,國有土地使用權以出讓方式獲得;

(5)商鋪目前部分被租賃(承租人為_________,租期截止為_________,租金為_________,具體詳見租賃契約)。

以上系甲方對商鋪基本情況的陳述,甲方保證對所轉讓的商鋪擁有完全的所有權、處分權和收益權,不存在任何權利瑕疵(包括但不限於抵押權、優先購買權等)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎,決定整體買受上述商鋪。

甲方保證本契約生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關租賃性質的契約,原租賃契約在未徵得乙方書面同意的情況下不得展期、續租。否則導致商鋪遲延交付的,甲方應按每遲延一日_________元的標準向乙方承擔違約金。

第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述商鋪轉讓包幹價款總計人民幣_________萬元,小寫(_________元)。

乙方的付款方式和付款期限:

本契約生效後乙方應向甲方支付給定金人民幣_________萬元,契約履行過程中該定金可抵作購商鋪款。

甲方應在契約生效後_________日內將商鋪過戶至乙方名下,乙方應在妥商鋪過戶手續的當日將餘款_________元一併付清。

第三條上述商鋪的過戶費用由乙方承擔。

第四條甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過戶為準,過戶前所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由甲方承擔或享有;過戶後所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由乙方承擔或享有。

第五條如因甲方原因導致上述的商鋪無法按照契約約定的時間辦理過戶手續給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權單方解除契約,甲方除應立即退還乙方已付款項外,還應向乙方支付違約金_________元。

如因乙方原因導致商鋪無法與甲方履行契約(即過戶至乙方),視為乙方重大違約,甲方有權單方解除契約並沒收乙方訂金。

第六條本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不成,雙方均有權向商鋪所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第七條契約未盡事宜,經協商一致,雙方可以訂立補充協定。補充協定與本契約不一致的,以補充協定為準。

第八條本契約一式貳份,甲、乙雙方各執一份。本契約自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方:_________

乙方:_________

住所地:_________

住所地:_________

電話:_________

電話:_________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

_________年_________月_________日

瀋陽市商品房買賣契約 篇20

出賣人:_________________________________________________________

註冊地址:_______________________________________________________

項目地址:

營業執照註冊號:_________________________________________________

企業資質證書號:_________________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________

郵政編碼:_______________________________________________________

買受人:________________________________________________________

【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_______________________

常住地址:________________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:______________________

【委託代理人】【 】姓名:____________________國籍:_____________

常住地址:________________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:________________________

根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、公平守信的原則上就買賣商品房達成如下協定:

第一條

出賣人以___________方式取得位於__________,編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________.

該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】___________.建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________.

____________________________________________________________________.

第二條

買受人購買的商品房(以下簡稱商品房)為本契約第一條規定的項目中的:

第______區______ 幢 層 _________號房,產權面積暫定為 ㎡(實際面積以驗收前房管局實測面積為準) .該商品房的用途為_【商業】【住宅】。

第三條 出賣人與買受人約定按下述方式結算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單價為(¥)______元/平方米,總金額(¥)_____仟_____佰_____拾_____萬_____千_____佰_____拾_____元整 (小寫:元)出賣人與買受人必須按照以下方式付款:

(1)買受人認購簽訂契約後三天內交總房價的30%;

(2)買受人主體結頂交納總房價的50%;

(3)買受人竣工驗收後交納總房價的10%;

( 4 )買受人剩餘的10%房款在出賣人辦理產權登記時一併結清;

(5)買受人交定金報名後不認購的,出賣人在5天內退回報名押金(不計利息);

第四條

簽訂契約後,三天內不交購房款的,出賣人收取購房者的滯納金(十五天內月息5分),超過十五天的視購房者自動放棄,契約作廢,定金由公司沒收 ;

第五條

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,可以提交溫州市仲裁委員會仲裁或依法向產權所在地人民法院起訴。

第六條 本契約為認購契約,在辦理產權登記前需簽訂最終購房契約。 未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定,協定具有同等法律效力。

第七條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第八條 本契約共______頁,一式______份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:

出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。

第九條 本契約自雙方簽訂之日起生效 .

出賣人(簽章) 買受人(簽章)

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委託代理人】: 【委託代理人】:

(簽章) (簽章)

______年______月______日 ______年______月______日

簽於 簽於

瀋陽市商品房買賣契約 篇21

甲方(賣方):

乙方(買方):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、誠實、協商一致的基礎上就商品房買賣達成如下協定:

第一條、交易房屋的基本情況

1、位於合肥市經濟開發區徽園「綠色港灣」。

2、該房屋面積約為平方米,房屋類型為高層全框架結構,最終面積、結構和成交價格以單位公布的正式檔案為準。

第二條、房款的支付方式及期限:

1、交價格,另加人民幣貳拾萬元整(¥200000)的轉讓費為最終成交價格。乙方須於簽定本契約後將人民幣叄拾萬零肆仟元整(¥304000)作為該房屋款轉至甲方,以後補繳費用由乙方自付。

2、乙方付款後,甲方開具給乙方的收條的單位繳款收據作為已付款憑證。

第三條、房屋交接

1、單位正式公布商品房達到交付使用條件的書面通知,並移交房屋鑰匙給甲方後,甲方通知乙方辦理交付手續。

2房屋產權資料,該房不得出租不得轉賣。

3、甲方因該房而造成一切經濟損失(房屋的稅收、退休後半價電費),由乙方負責補償。

第四條、責任與權利

1、甲方獲得該房屋的房產證後,甲方保證轉讓上述房產已徵得其他產權共有人的`同意。

2、乙方享受甲方單位對該集資房的部分優惠條件,(實物補貼除外)。

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決。

合肥附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內容,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約一式兩份自雙方簽訂之日起生效。

甲方:

乙方:

年 月 日

瀋陽市商品房買賣契約 篇22

出賣人(以下簡稱甲方):

法定代表人:

聯繫電話:

註冊地址:

郵政編碼:

營業執照號碼:

開戶行:

帳號:

委託代理人(房地產經紀機構):

法定代表人:

聯繫電話:

註冊地址:

郵政編碼:

營業執照號碼:

房地產經紀機構備案證明編號:

開戶行:

帳號:

買受人(以下簡稱乙方):

國籍/法定代表人:

身份證(護照)/營業執照號碼:

地址:

郵政編碼:

聯繫電話:

購買資格證明編號:

委託代理人:

國籍/法定代表人:

身份證(護照)/營業執照號碼:

地址:

郵政編碼:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房地產交易管理條例》等有關法律、法規,及《天津市限價商品住房管理暫行辦法》等有關規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:

第一條房屋情況

該房屋銷售許可證號:

房屋座落:區、縣路、道、街。設計用途,建築結構,建築層數為x層。建築面積平方米,其中:套內建築面積平方米,公共部位分攤建築面積x平方米。房屋平面圖見附屬檔案一,房屋抵押、租賃等情況見附屬檔案二。房屋土地來源為:。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限自xx年x月x日至xx年x月x日止。

第二條房屋價款

房屋銷售按建築面積計算,每平方米價格為x元(幣種:),價款為x元(幣種:),計(大寫)。

第三條房屋交付及交付日期

房屋竣工,經驗收合格後,方可交付;未經驗收或驗收不合格的,不得交付。甲方於xx年x月x日前,將符合上述條件的房屋交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行契約的,按下列第種方式處理:

1、變更契約。

2、解除契約。

第四條乙方付款形式及付款時間

雙方約定,乙方按下列第x種形式付款,房屋正在新建商品房預售資金監管中的,乙方應將全部房價款存入甲方新建商品房預售資金監管帳號:

1、一次性付款的,乙方應於xx年x月x日前,一次性存入房屋全部價款x元。

2、貸款付款的,乙方應於xx年x月x日前,一次性存入房屋首付款x元,其餘價款辦理貸款。

3、分期付款的,乙方應於xx年x月x日前,一次性存入房屋首付款x元;xx年x月x日前,一次性存入房屋二次付款xx元;xx年x月x日前,一次性存入房屋尾款x元。

第五條甲方逾期交付房屋的處理

除遇不可抗力外,甲方如未按本契約第三條約定日期交付房屋,逾期在日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自契約約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止,按銀行同期貸款利率計算。

如超過上述約定期限的,乙方有權按照下列第x種約定,追究甲方違約責任:

1、契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按房屋價款的?向乙方支付違約金。

2、解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自契約約定甲方應交付房屋之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按房屋價款的向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方

第六條乙方逾期付款的處理

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,逾期在x日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,甲方有權按照下列第x種約定,追究乙方違約責任:

1、契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按房屋價款的?向甲方支付違約金。

2、解除契約。乙方應每日按房屋價款的向甲方支付違約金。

第七條房屋建築面積與銷售建築面積差異的處理

房屋建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。房屋建築面積與甲方銷售建築面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,房屋價款按房屋建築面積與銷售建築面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:

第八條房屋質量及保修責任

甲方交付的房屋的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的.承諾(見附屬檔案三),未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。在乙方正常使用情況下,甲方應按照《天津市商品住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。

第九條房屋配套設施運行的約定

下列配套設施運行日期約定如下:

1、上水。

2、下水。

3、供電。

4、燃氣(氣源種類)。

上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在x日內採取補救措施,並賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按房屋價款的x%向乙方支付違約金。

第十條房屋設計變更的約定

甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更房屋的設計和環境布局(見附屬檔案四)。確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起x日內與乙方協商。乙方同意變更的,雙方訂立補充契約。乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除契約。解除契約的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按房屋價款的x%向乙方支付違約金。

第十一條房屋交接

房屋交付時,甲方應書面通知乙方辦理房屋交接手續,提供《天津市商品住宅質量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。

第十二條房屋預告登記

雙方按下列第x種約定,辦理房屋權屬預告登記:乙方向房屋權屬登記機關申請房屋權屬預告登記。

第十三條房屋權屬登記

雙方約定,在下列第x種期限內,辦結房屋權屬轉移登記:

1、自初始登記完畢之日起x日。

2、訂立本契約時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立契約時,房屋已竣工的,自契約訂立之日起90日。

由於甲方的原因,未能在上述期限內辦結房屋權屬轉移登記的,按下列第x種約定處理:

1、契約繼續履行。甲方應按房屋價款的x%向乙方支付違約金。

2、解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按房屋價款的%向乙方支付違約金。

3、

第十四條房屋再上市交易

房屋購買後又上市交易的,應當按照《天津市限價商品住房管理暫行辦法》及相關規定執行。

第十五條前期物業管理

甲方已向乙方明示已經備案的《天津市前期物業管理服務契約》及《業主公約》,乙方對該契約及公約相關內容予以書面確認,並承諾遵守。

第十六條房屋權屬糾紛和債權債務糾紛的約定

甲方保證在交付房屋時,無房屋權屬糾紛和債權債務糾紛。如存在房屋權屬糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第十七條爭議處理

本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第種方式處理:

1、向仲裁委員會申請仲裁;

2、向人民法院提起訴訟。

第十八條契約附屬檔案

本契約未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充契約(見附屬檔案五)。附屬檔案一至附屬檔案五均為本契約不可分割的部分,具有同等效力。

第十九條契約份數

本契約連同附屬檔案共x頁,一式五份,甲、乙雙方各執一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。

第二十條契約生效

本契約自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。

甲方:

xx年x月x日

乙方:

xx年x月x日

瀋陽市商品房買賣契約 篇23

甲方(賣方):姓名_____身份證號:__________電話__________地址:__________

乙方(買方):姓名_____身份證號:__________電話__________地址:__________

甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就位於_______________房屋(地址暫以甲方所簽定的《商品房買賣契約》為準,以下簡稱該物業)轉讓事宜達成協定如下,並願共同遵守之。

一、物業狀況:

1、甲方承諾已就該物業在杭州銘雅房地產開發有限公司辦理了合法的購買手續,並簽訂了《商品房買賣契約》,契約編號為_____,甲方是該物業的唯一購買人,甲方保證該物業產權清晰、權屬明確,無第三人異議情況出現,且無自身原因辦理不出房產證、土地證、契證的情況出現,否則由甲方承擔違約責任。

2、根據該物業《商品房買賣契約》約定:建築面積為_____平方米。

二、意向內容:

1、甲方同意在取得該物業房產證、土地證契證的條件下,以人民幣__________元整(大寫_____元整)購買該物業,甲方負有出售該物業給乙方的義務,不得將該物業出售與其他方,否則承擔違約責任,向乙方支付違約金人民幣_____元整(大寫__________元整)。

2、乙方同意在甲方取得該物業房產證、土地證、契證的條件下,以人民幣_____元整(大寫__________元整)。的價格購買甲方該物業,否則承擔違約責任,向甲方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。

3、本意向書確定的房款價格為甲方將此物業售於乙方的最終價格,甲、乙任何一方不得擅自提價、降價,否則視為違約,向守約一方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。

4、甲,乙雙方於甲方取得該物業之房產三證之日起工作日內簽定正式的《房屋轉讓契約》,雙方應積極辦理該物業之過戶手續。

三、甲方權利義務:

1、甲方於收到乙方定金之日將該物業交付乙方。

2、甲方在收到房地產公司提供的辦理房屋三證資料後,應於2個工作日內告知乙方,並去銀行辦理尾款還清事項

四、乙方權利義務:

1、乙方於之日支付定金人民幣_____元整(大寫:_____元整)定金於甲乙雙方簽訂該物業之《房屋子轉讓契約》之日轉為首付款的一部份。

2、乙方於甲乙雙方簽訂該物業之《房屋轉讓契約》之日,向甲方支付首付款人民幣元整(大寫:

_____元整)。餘款人民幣_____元整(大寫:_____元整)辦理銀行商業按揭年。在簽訂本意向書之日支付購房定金人民幣_____元整(大寫:__________元整)於甲方。

五、違約責任:

1、如甲方在簽定該物業之《房屋轉讓契約》之前違約不賣的,則甲方需向乙方雙倍返還定金人民幣_____元整(大寫:_____元整),並賠償乙方對該物業所投入的裝修費用以及損失。如乙方在簽定物業之《房屋轉讓契約》之前違約不買的,則乙方定金由甲方沒收不予返還,甲方無須就乙方對該物業所投入的裝修費用及損失予以賠償。

2、如該物業因甲方自身原因導致該物業之房產三證不能過戶至乙方名下的,則甲方應承擔違約責任,甲方須向乙方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。

六、其他約定:

1、甲、乙雙方各自承擔在辦理該物業的過戶手續中產生的稅費。

2、乙方願意承擔該物業的物業維修基金及物業管理費。

3、該物業所有真實情況,甲、乙雙方已清楚明確,風險預見。

4、雙方在履行本協定過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的向法院提起訴訟。

5、本意向書一式二份,甲、乙雙方各執一份。

甲方:_______________乙方:_______________

代理人:_______________代理人:_______________

日期:_______________日期:_______________

瀋陽市商品房買賣契約 篇24

出賣方:________________________(以下簡稱甲方)

法定代表人:____________________

通訊地址:______________________

委託代理人:____________________

聯繫電話:______________________

買受人:________________________(以下簡稱乙方)

身份證號:______________________

通訊地址:______________________

聯繫電話:______________________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本契約。

第一條甲方通過土地使用權______(出讓/轉讓/劃撥)方式取得_________區/市(縣)_________地塊土地使用權,並依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________。

甲方經批准,在該地塊上投資建造《_________》商品房,主體建築物的建築結構為_________結構;建築物地上層數為_________層,地下層數為_________層。

乙方購買的商品房為__________(現房/預售商品房)。預售商品房批准機關為_________,商品房預售許可證號為_________。現房產權登記備案號為_________。

第二條乙方向甲方購買_________路_________幢(號)_________層_________室(以下簡稱該房屋),政府批准的規劃用途為_________。

該商品房陽台是__________(封閉式/非封閉式)。

據甲方暫測該房屋建築面積為_________平方米,其中套內建築面積為_________平方米、公用分攤建築面積為_________平方米。該房屋建築層高為_________米。

該房屋建築設計及平面圖;該房屋建築結構、裝修及設備標準;該房屋相關情況說明(抵押關係、資料關係、相鄰關係及小區平面布局);該房屋《前期物業管理服務契約》、《使用公約》或有關承諾書見本契約附屬檔案。

第三條乙方購買該房屋,每平方米房屋建築面積單價為人民幣_________元。(大寫):___________________。

根據甲方暫測的房屋建築面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫):_________。

第四條乙方購買該房屋的總房價款(含裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本契約約定的總房價款除該房屋建築面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。

第五條在該房屋交付時,房屋建築面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:

1、按該房屋每平方米建築面積單價計算多退少補;

2、甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權單方面解除本契約。乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。

第六條簽訂本契約時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_________。

乙方應當按本契約約定時間如期、足額將房款交付於甲方的預售款監管帳戶(預收款監管機構:_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)。

預收款按政府規定監管使用。

乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附屬檔案中約定明確。

第七條乙方若未按本契約約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之_____計算,違約金自本契約的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過_____天后,甲方有權選擇下列第_____種方案追究乙方責任:

1、甲方有權單方面解除本契約,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的_____%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩餘房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償的,甲方有權追索。甲方如行使上述解除契約權的,應當自契約約定之乙方應交付房款期限屆滿止的30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。

2、___________________________________。

第八條簽訂本契約後,甲方不得擅自變更該房屋的建築設計(見附屬檔案),確需變更的應當徵得乙方書面同意並報規劃管理部門審核批准,在獲得批准之日起_____天內與乙方簽訂本契約變更協定。

甲方未徵得乙方同意擅自變更該房屋的建築設計,乙方有權單方面解除本契約。乙方解除契約的,甲方應當向乙方支付總房價款的_____%違約金。

第九條甲方不得擅自變更已經與乙方約定的小區平面布局(見附屬檔案),確需變更的應當徵得乙方書面同意。

甲方未徵得乙方同意變更小區的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的_____%違約金。

第十條甲方應當在________年______月______日前,依照國家法律、法規、規章等規定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本契約約定的商品房交付乙方使用。

如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:

1、遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發生時採取了適當救護措施,並在_____日內書面告知乙方的;

2、_________________________________;

3、_________________________________。

第十一條甲方如未在本契約第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本契約第十條約定的最後交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過_____天,乙方有權選擇下列第_____種方案追究甲方責任:

1、乙方有權單方面解除本契約。

2、________________________。

第十二條該房屋符合本契約第十條約定的交付條件後,甲方應在交付之日前_____天通知乙方辦理交付該房屋的手續。乙方應在收到該通知之日起_____天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌為_________。

在驗收交接時,甲方應出示符合本契約第十條約定的房屋交付條件的證明檔案,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應當根據乙方要求提供實測面積的有關資料。

甲方如不出示和不提供前款規定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產生的延期交房的責任由甲方承擔。

由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_____種方式處理:

1、乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業管理費,並承擔該房屋毀損滅失的全部風險;如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方契約總價款_____%的.違約金。

2、________________________________

第十三條甲方應當在商品房交付使用後_____日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。

如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_____項處理:

1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失。

2、乙方不退房,甲方按已付房價款的_____%向乙方支付違約金。

3、________________________________。

甲方在產權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發出辦理產權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內,若乙方不履行其在辦理產權登記中所應履行的義務,導致產權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。

第十四條該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續的,甲方應當發出書面催告書一次。乙方接收催告書後,未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。

第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產權糾紛和財務糾紛。如房屋交付後出現與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任,並按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。

第十六條甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本契約附屬檔案約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_________倍給予補償。如主體結構不符合本契約附屬檔案約定的標準,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。

雙方商定對標準的認定產生爭議時,應當共同委託本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測並以該機構出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。一方向另一方發出共同檢測的書面意見後_____日內,另一方不作答覆的,視為同意對方可以單獨委託建設工程質量檢測機構檢測,並同意該機構做出的書面鑑定意見。

第十七條該房屋交付後,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委託本市有資質的建築工程質量檢測機構檢測。經核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。

第十八條乙方行使本契約條款中約定的單方面解除本契約權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_____%,在退還房價款時一併支付給乙方。

前款及本契約其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。

第十九條自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修範圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建築工程質量管理條例》之規定,在本契約附屬檔案5中約定。

第二十條甲方已選聘_________物業公司對該房屋進行前期物業管理,並與其簽訂了《前期物業管理服務契約》(見附屬檔案五)。因該房屋規劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附屬檔案)。

第二十一條乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產權利轉移之日起,甲方與_________訂的編號為_________的_________地塊的土地使用權出讓/轉讓契約中約定的(本契約甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。

第二十二條本契約項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。乙方依法行使上述權利時,甲方應予協助。

第二十三條本契約一方按照本契約約定向另一方送達的任何檔案、回復及其他任何聯繫,必須採用用書面形式,且首先採用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可採用掛號郵寄的方式,送達本契約所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改後的地址。如以直接送達的方式送達,則於另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵後(以寄出的郵戳為準)第_________日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。

第二十四條該房屋買賣過程中所發生的稅費按照法律、法規、規章的相關規定由甲、乙雙方各自承擔。

第二十五條本契約的補充條款、附屬檔案及補充協定均為本契約不可分割的部分。本契約補充條款、補充協定與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協定為準。本契約的正文、補充條款、附屬檔案以及補充協定中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。

本契約的未盡事宜及本契約在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協定進行約定。

第二十六條甲、乙雙方在簽署本契約時,對各自的權利和義務清楚明白,並願按本契約約定嚴格履行,如一方違反本契約,另一方有權按本契約約定要求索賠。

第二十七條本契約自雙方簽字之日起生效。雙方商定本契約生效之日起30日內由甲方負責向房地產登記機構辦理本契約登記備案手續。

若甲方逾期不辦理登記備案手續並造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。

第二十八條本契約登記備案後,如發生協定解除本契約的事實時,在事實發生之日起30天內雙方持解除契約的書面檔案到_________房地產登記機構辦理登出本契約登記備案的手續。

第二十九條甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,選定下列第_____種方式解決:

1、向_________裁委員會申請仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

第三十條本契約壹式_____份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執_____份。

出賣方(蓋章):__________________買受人(簽字):__________________

委託代理人(簽章):____________ ________年______月______日

________年______月______日

瀋陽市商品房買賣契約 篇25

甲方:________________________

乙方:________________________

甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經洽商簽訂契約條款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方購買坐落在_____________________________________________。建築面積為___________平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。

二、商品房售價為人民幣__________元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的.費用,但不包括建築稅和公證費。

三、付款辦法

預購房屋按房屋暫定價先付購房款_____%,計人民幣__________元(其中_____%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。

四、交房時間

甲方應於_________年_________月將驗收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。

六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個採暖期)。

七、違約責任

1.本契約生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。

九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

十、甲乙雙方如在執行本契約過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。

十一、本契約一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

十二、本契約經雙方簽字蓋章並公證後生效。本契約未盡事宜由雙方另行協商。

出賣方(甲方)_________________購買方(乙方)__________________

__________年_________月________日__________年_________月________日

瀋陽市商品房買賣契約 篇26

甲方(賣方):_____________單位:_________職務:_________身份證號:_________家庭住址:_________郵編:_________電話:_________

乙方(買方):_____________單位:_________職務:_________身份證號:_________家庭住址:_________郵編:_________電話:_________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協定:

第一條甲乙雙方經協商,乙方決定購買甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡稱商品房),商品房位於苑幢樓第單元樓號房屋。商品房建於_____________日,土地使用權證號為,房屋所有權證號為。屬_磚混_結構,建築層數為6層。

第二條乙方向甲方購買商品房的建築面積共_____平方米,共______________室廳衛。(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案三)。

第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權依法隨之轉移給乙方。

第四條商品房總金額為共萬___千___百___拾___(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數字,發生爭議以漢字大寫為準)

第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產產權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日付房款%。否則,甲方有權解除契約,或者要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。鑒於乙方經濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內付清房款的%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方應當在甲乙雙方共同到房產登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。

第六條甲乙雙方應當在簽訂契約之日起日內攜帶有關商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據等,到市房產局將商品房辦理產權登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂契約之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當於總房價0.1%的39;違約金。該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權立即解除契約,甲方應當立即退還所收全部房款,並自確定不能登記過戶之日起有權要求甲方每日支付乙方相當於總房價0.1%的違約金。甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內清掃乾淨,不能留有垃圾,廢棄物等。

第七條甲方承諾該商品房內從未發生過任何人死亡、從未發生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發生過其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起____日內向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。該商品房所有權轉移後,甲方承諾其不欠任何物業管理費、水費、電費等。如發生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起____日內結清。否則從乙方通知甲方之日起第____日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。該商品房所有權轉移過程中及轉移後,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的.商品房及該房屋相關設備、設施等提出任何權利(包括但不限於抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、設備的目的。如發生此情況,則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。

第八條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。

第九條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條本契約連同附屬檔案共______頁,一式_______份,甲、乙雙方各執一份,另一份提交市房產局辦理過戶手續,均具有同等效力。

甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________

日期:_________ 日期:__________

瀋陽市商品房買賣契約 篇27

1.契約當事人訂立契約前,須認真協商各項條款。契約一經簽字或蓋章即生效(當事人另有約定的除外),任何條款的'變更須經雙方協商一致後,簽字或蓋章確認。

2.契約空格部分若為空白句,套用/劃掉。塗改之處,須經契約當事人簽字或蓋章確認。

3.契約自訂立之日起30日內,當事人應到商品房買賣契約登記備案機關登記備案。契約發生重大變更、解除及契約文本遺失的,應及時到原備案機關辦理相關手續。

4.本契約不得翻印。

契約編號:____________

出賣人(以下簡稱甲方):_____________________

法定代表人:_________________________________

聯繫電話:___________________________________

註冊地址:___________________________________

郵政編碼:___________________________________

營業執照號碼:_______________________________

開戶行:_____________________________________

帳號:_______________________________________

委託代理人(房地產經紀機構):_______________

法定代表人:_________________________________聯繫電話:___________________________________註冊地址:___________________________________郵政編碼:___________________________________營業執照號碼:_______________________________房地產經紀機構資格證書編號:_________________開戶行:_____________________________________帳號:_______________________________________買受人(以下簡稱乙方):_____________________國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業執照號碼:________________地址:_______________________________________郵政編碼:___________________________________聯繫電話:___________________________________委託代理人:________________________________國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業執照號碼:________________地址:_______________________________________郵政編碼:___________________________________