關於買賣契約模板錦集

關於買賣契約模板錦集 篇1

出賣人:包頭藍豹塗料有限公司

買受人:銀川科安特起重機製造有限公司 第一條 標的、數量、金額及交(提)貨時間:

契約編號:K20060508-01 簽訂地點:銀川

簽訂時間:20xx年5月8日

第二條 質量技術標準:醇酸磁漆按C04-2,酚醛底漆按F06-8,稀料按X-6國家標準執行。顏色按國家標

準GSB05-1426-20xx執行。

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限:壹年。 第四條 包裝標準、包裝物的供應與回收:按國家標準執行,包裝費賣方承擔,包裝物不回收。 第五條 合理損耗標準及計算方法:途中損耗賣方承擔。 第六條 標的物所有權自 時起轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的.物屬於 所有。 第七條 交(提)貨方式、地點:送貨到銀川科安特起重機製造有限公司庫房。第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:運費賣方承擔。

第九條 驗收標準、方法、地點及提出異議期限:按國家標準驗收。 第十條 結算方式、時間及地點:貨到驗收合格後付款。 第十一條 違約責任:協商解決。

第十二條 契約爭議解決的方式:協商解決或按《契約法》有關條款執行。有效期限自20xx年5月8日至20xx年5月8日止

關於買賣契約模板錦集 篇2

買方:

住所地:

法定代表人: 職務:

賣方:

住所地:

法定代表人: 職務:

本買賣契約由買方和賣方共同簽訂,買方同意買入和賣方同意售出以下商品,並遵照以下條款和條件執行,電梯買賣契約。

1、商品名稱、數量、型號和價格:

1.1商品名稱: 電梯;

1.2商品數量、型號和單價:共 部電梯,具體型號與單價見附屬檔案一《 居住小區電梯統計表》;

1.3契約總價:共 部電梯,總價為¥ (大寫:人民幣 元整)(含進口關稅和中國國內增值稅)。此價格不含安裝、維修費。

2、商品規格:

2.1詳細規格見

買方:

住所地:

法定代表人: 職務:

賣方:

住所地:

法定代表人: 職務:

本買賣契約由買方和賣方共同簽訂,買方同意買入和賣方同意售出以下商品,並遵照以下條款和條件執行。

1、商品名稱、數量、型號和價格:

1.1商品名稱: 電梯;

1.2商品數量、型號和單價:共 部電梯,具體型號與單價見附屬檔案一《 居住小區電梯統計表》;

1.3契約總價:共 部電梯,總價為¥ (大寫:人民幣 元整)(含進口關稅和中國國內增值稅)。此價格不含安裝、維修費。

2、商品規格:

2.1詳細規格見附屬檔案二《電梯參考規格表》,如《電梯參考規格表》與買方認定的電梯施工圖不一致時,以買方認定的施工圖為準;

2.2如經買方同意電梯規格變更,費用和交貨期另議。

3、製造者和部件原產國家:

3.1本契約所指的全部電梯的製造商為 。

3.2電梯主要進口部件產地見附屬檔案三《電梯進口部件清單》。

4、包裝:

4.1賣方提供的全部貨物,均應採用國家或專業標準保護措施進行包裝。電梯設備均由木箱包裝,使用長途公路或鐵路運輸,並有良好的防濕、防潮、防震、防腐蝕的能力,電梯設備的導軌為可以妥善保護的軟包裝,若由於包裝不妥引起的貨物鏽蝕、損壞和損失均由賣方承擔。

4.2在每個包裝箱表面,應印明有關訂貨契約號、裝箱號、商品名稱、體積、毛重、淨重和“勿倒放”、“小心輕放”、“避免潮濕”的字樣。若單個的木箱重量為2噸或2噸以上,在箱面上須標明重心和起重點,以便裝卸和搬運。

5、電梯設備的交貨、貨物保管:

5.1交貨方式以及地點:賣方將本契約項下設備運到買方指定地點交貨,交貨地點: 。電梯設備的運輸、裝卸等費用,均由賣方負責。

5.2交貨期限:

5.2.1本契約項下 部電梯的交貨,為分期交貨。

5.2.2本契約簽訂之後,賣方根據買方建築圖製作電梯施工圖、裝潢式樣圖於

年 月 日之前交付買方,買方應在收到該電梯施工圖、裝潢式樣圖後 日內予以書面確認或提出書面異議;賣方在收到買方書面確認通知後 最遲在 個月內將全部運到買方指定地點交貨( 部電梯因屬分期交貨,具體交貨、安裝期限與數量待買方、賣方在賣方提交電梯施工圖、裝潢式樣圖之日起 個工作日內予以書面確認,形成《 住宅小區電梯分期交付進度表》以便執行)。

5.2.3若買方需要延遲收貨,應提前 天通知賣方,但延期不得超過 天。

5.3貨物保管:買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收後,由賣方自行負責保管直至貨物安裝驗收完畢。貨物保管期間,貨物的滅失、受損等後果均由賣方負擔。買方在賣方通知交付前,將協助賣方尋求合適的貨物堆放場地。

5.4本契約項下所有設備運輸途中、保管期間、安裝階段的保險事宜由賣方負責。

6、電梯設備的貨到驗收、安裝、安裝驗收:

6.1貨到驗收:在本契約第5.2.2款規定的交貨時間內,在每一期設備到達交付地點後 個工作日內,買方和賣方共同對運抵的所有貨物進行拆箱驗收(數量、規格)。賣方必須保證貨物與裝箱清單

數目、規格一致(轉載自新世紀範本網,請保留此標記。),若發現貨物與裝箱清單數目、規格不符合時,應由賣方無條件補齊或調換;在交貨日期以後發現貨物與裝箱清單數目、規格不一致的,也不能排除賣方對此的保證責任。

6.2賣方應提供進口部件的相關海關證明檔案,契約範本《電梯買賣契約》。

6.3安裝:貨物經開箱驗收合格後,由賣方指定的有資質的、合格安裝人員依據本契約附屬檔案五《電梯設備安裝契約書》進行安裝。賣方應派出技術人員負責監督安裝、調試。

6.4安裝驗收:在電梯安裝完畢後 日內必須報請官方驗收。賣方應按照設備安裝地電梯質檢部門的有關規定,對安裝調試完畢的電梯設備進行報檢,買方應積極配合賣方。若安裝驗收沒有通過的,賣方有義務在該結論被出具之日起十五日內完成整改並報請第二次官方驗收。若因賣方原因導致安裝驗收沒有通過而給買方造成交房延誤等責任的,由此產生的買方損失由賣方承擔。

6.5有關開工申報,電梯質檢主管部門及其他有關部門所進行的與電梯有關的檢驗、驗收手續及費用均由賣方承擔。

6.6電梯產品未經驗收合格並發放準運證之前,買方不可擅自使用,否則由此產生的一切後果由買方負責。同時,電梯安裝驗收通過、交付買方並不排除賣方對電梯及其部件的質量、規格等潛在缺陷的全面保證責任。

6.7電梯經驗收合格並發放準運證後, 買賣雙方辦理電梯移交手續。電梯保修期從電梯移交給買方之日起算。

7、本契約總價款的支付方式:

7.1本契約簽

訂後 日內買方向賣方支付契約價款總額的 %作為定金,即¥ (大寫:人民幣 元整)。

7.2在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內,買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.3在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯交貨時間之前 個月內,買方向賣方支付應當交付的最近一個批次電梯價款總額的` %(各批次均支付完本期價款後,其總額為¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.4在本契約第5.2.2款規定的《 住宅小區電梯分期交付進度表》中約定的各批次電梯貨到契約指定工地、並經雙方拆箱清點確認無誤後 天內,買方向賣方支付該批次已經到貨的電梯價款總額的 %(各批次均支付完本期價款後,其總額為¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.5在各批次電梯經當地電梯質量檢查部門驗收合格、頒發準運證後 天內,買方向賣方支付已經領取準運證的該批次電梯價款總額的 %(全部批次電梯均支付完本期價款後,其總額為¥ ,大寫:人民幣 元整)。

7.6本契約價款總額的 %留作質量保證金(¥ ,大寫:人民幣 元整),有效期至電梯保修期結束。

7.7本條規定各筆款項的支付方式可通過銀行承兌匯票或銀行轉帳。

7.8賣方在每次收款同時應向買方開具等額的正式發票。

8、技術檔案:

每台電梯應具備以下整套技術檔案並經妥善包裝隨貨物一同發運,若有任何檔案遺失,賣方須在15天內將這些資料免費郵寄給買方:

8.1裝箱清單;

8.2一整套操作和維修手冊(包括電路圖);

8.3品質證書。

9、質量保證:

9.1賣方保證其提供的貨物是在本契約簽署以後開始專門製造的、全新的、未使用過的,是用一流工藝和最佳材料製成的。賣方保證所出售的商品在賣方安裝、用戶正常使用和賣方的維護下,有令人滿意的性能和使用效果,且符合本契約規定的質量標準。

9.2賣方保證賣方提供的電梯均按 電梯技術規範(見附屬檔案四)、中國的電梯製造及安裝安全規範的國家標準、以及雙方約定的其他標準(包括賣方的單方承諾)設計製造。設計壽命為 年。

9.3電梯保修期自電梯經驗收合格、移交給買方之日起 個月(起始日按照電梯移交批次計算)。在電梯保修期內,賣方將對除由於買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責免費維修、更換。經賣方免費維修、更換以後還是不能符合質量標準以及安全運行需要的,賣方還應當作出賠償。

9.4如雙方對質量問題的認定有爭議,由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗並裁定。

9.5電梯保修期滿後,賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任,具體約定見本契約附屬檔案六《永久維修服務承諾書》。

9.6電梯保修期滿後,賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。

本契約附屬檔案七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯交給買方之日起 個月(起始日按照電梯移交批次計算)。在電梯保修期內,賣方將對除由於買方使用不當或人為損壞之外的原因引起的任何損壞部件負責免費維修、更換。經賣方免費維修、更換以後還是不能符合質量標準以及安全運行需要的,賣方還應當作出賠償。

9.4如雙方對質量問題的認定有爭議,由設備安裝地技術監督局或質量監督站等電梯質檢權威機構檢驗並裁定。

9.5電梯保修期滿後,賣方仍對所供電梯具有永久維修服務的責任,具體約定見本契約附屬檔案六《永久維修服務承諾書》。

9.6電梯保修期滿後,賣方保證仍對所供電梯持續提供維修必需的備品、備件。

本契約附屬檔案七《備品、備件清單及費用》中的報價在電梯保修期結束後五年內有效。

10、違約責任:

10.1買方因其過錯若沒有按照本契約第7.1款——第7.5款之規定支付契約價款,則交貨期限相應推遲。同時,買方因其過錯若沒有按照本契約的規定延期支付任何一筆契約價款,均應每延期一日按應付而未付的款項金額的千分之五向賣方支付違約金。

10.2 賣方因其過錯若未能在本契約以及其附屬檔案約定的期限內交付貨物或交付的貨物經拆箱驗收後發現不符合本契約約定的,則應每延期一日按延期交貨貨物價款總額的千分之五向買方支付違約金。同時,買方對下一期的付款期限

關於買賣契約模板錦集 篇3

甲方(需方):____________________________________

地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

乙方(供方):____________________________________

地址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

第一條 甲方向乙方訂貨總值為人民幣____元。其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等如表所列

材料名稱及花色

規格(毫米)及型號:200*300*1000、120*250*1000

質量標準或技術指標:國標

計量單位:m

單價(元) :1950元/m

合計(元) :

第二條 產品包裝規格及費用________________________________________

第三條 驗收方法_施工現場驗收_____

第四條 貨款及費用等付款及結算辦法_貨到付款

第五條 交貨規定

1.交貨方式:乙方負責運輸_

2.交貨地點:青龍濱河路施工現場

3.交貨日期:20xx年-20xx年3月前

第六條 經濟責任

(一)乙方的責任:

1.產品花色、品種、規格、質量不符本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的15%向甲方償付逾期交貨的違約金。

2.乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。

3.產品包裝不符本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值20%的罰金付給甲方。

4.產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值30%的'罰金。

(二)甲方的責任:

1.甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值30%的罰金。

2.甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值15%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。

3.甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值5%的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。

4.屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方延期提貨部分貨款總額5%的罰金。

5.甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額5%付給乙方,延期罰金。

6.乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第七條 產品價格如須調整,必須經雙方協商,並報請物價部門批准後方能變更。在物價主管部門批准前,仍應按契約原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的15%作為罰金付給甲方。

第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷契約,必須提出充分理由,經雙方協商,並報請上級主管部門備案。提出註銷契約一方須向對方償付註銷契約部分總額____%的補償金。

第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前____天與甲方協商。

第十條 本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約,對方有權拒絕生產或收貨,並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。

第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行契約的理由。在取得對方主管機關證明後,本契約可以不履行或延期履行或部分履行,並免予承擔違約責任。

第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,按以下第( )項處理:

(1)申請仲裁機構仲裁;(2)向人民法院起訴。

第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。

第十四條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。

第十五條 本契約共一式 份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本 份,報雙方主管部門各一份。 第十六條 本契約有效期自20xx年4月6日起至20xx年3月6日止。

訂立契約人:

甲方:____________________ (蓋章) 乙方:____________________ (蓋章)

經辦人:____________ 經辦人:____________

負責人:____________ 負責人:____________

電 話:____________ 電 話:____________

開戶銀行帳號:____________ 開戶銀行帳號:____________

20xx年4月6日 20xx年4月6日

關於買賣契約模板錦集 篇4

原告:

住所地:

法定代表人: 職務:

被告:

住所地:

法定代表人: 職務:

案由:買賣契約欠款糾紛

訴訟請求:

1、原告請求依法判令被告給付原告貨款 元

2、請求判令被告支付逾期付款違約金 元

3、本案訴訟費用及其費用由被告負擔。

事實與理由:

年 月 日原告與被告簽訂《購銷契約》,原告為供方,被告為需方,供方為需方提供 型號的 ,契約約定,貨物的品名 、規格 、價格 數量 總貨款

結款方式: ;需方如逾期未付款,每逾期一天,按應收貨款的 支付滯納金給供方。契約簽訂後,被告未按照契約約定履行義務。從 年 月份開始拖欠原告的貨款,原告為了雙方能繼續保持友好的合作關係,仍然按被告的訂單如期將貨物送至被告公司。從 年 月份至 年 月份被告拖欠原告貨

款如下: 年 月份,人民幣 元; 年 月份,人民幣 元; 年 月份,人民幣 元, 年 月份,人民幣 ;以上合計人民幣 元。原告曾多次要求被告支付上述貨款,但被告均以各種理由拒絕支付。 綜上所述,原、被告簽訂的《購銷契約》是雙方真實意思表示,合法有效。被告拖欠原告貨款總計 元,事實清楚,證據充分,足以認定;雙方的'債權債務關係

清楚,合法有效,應受法律的保護。《契約法》第六十條規定:“當事人應當按照約定全面履行自己的義務。”以及《契約法》第一百一十四條第一款規定:“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。”被告拖欠貨款不還的行為是嚴重的違約行為,嚴重損害了原告的合法權益,應承擔違約責任。被告應向原告支付逾期付款的違約金總計 元。原告的訴訟請求既有事實證據又有法律依據理由充分,人民法院予以支持。原告為了維護自身的合法權益,根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規定,特向貴院提起訴訟,懇請貴院查明事實後,給予支持。

此致

附:

1、本狀副本 份

2、書證 份

3、其他材料 份 具狀人: 法定代表人: 年 月 日

關於買賣契約模板錦集 篇5

購買方: (以下簡稱甲方)

出售方: (以下簡稱乙方)

經甲乙雙方共同協商,就甲方採購乙方出售的工程車輛訂立契約如下:

一、採購車輛型號:

類型:自卸車;品牌:豪沃;型號:ZZ3257M3647C1;外觀顏色:紅;驅動形式:6*4;裝載重量:重型(總質量>14噸);貨廂內部尺寸:5400 MM;乘員/座位數:2;發動 機型號:WD615。

二、甲方對車輛要求:

當車輛運抵甲方指定地點後,由甲乙雙方共同檢驗乙方車輛的各項指標。

三、甲方責任範圍:

甲方有義務履行契約的各項條款;當車輛運抵協定地點後有義務同乙方共同檢驗車輛;甲方有義務在檢驗合格後向乙方支付所有的協定費用。

四、 乙方責任範圍:

乙方有義務履行契約的各項條款;乙方有義務就車輛狀況向甲方提供各項信息;乙方提供車輛應手續齊全;乙方有義務辦理車輛過戶手續,所需正常費用由甲方負責。

五、 車輛交付方式、交付地點:

車輛交付方式:由乙方將車輛運送到甲方指定地點。

六、交付時間:

車輛交付時間為:20xx年 月 日前。

七、費用結算方式:

1、全車款為: 元/輛,此費用包含過戶費;

2、結付方式:以銀行卡及現金形式支付相關費用;

3、結付時效:當雙方達成協定簽定契約時,甲方支付乙方首付款為全車價的'30%,8月25日乙方將車輛手續完全辦理齊備交於甲方,甲方驗收合格後支付餘款70%。

八、違約責任:

由於乙方原因,造成車輛交付時間延誤,乙方將按每天支付甲方該車價10%金額的違約金。

九、免責:

如果由於自然災害、政府行為等雙方不可預見、不可避免、不可控制的原因(不可抗力)造成不能正常履行契約職責時,受阻礙一方必須及時通知另一方。並對由此產生的責任和損失,雙方互不負責。

十、契約糾紛:

契約糾紛可以通過下列途徑解決:調解、訴訟。

1、調解:由甲、乙雙方就契約爭議進行調解處理。

2、訴訟:甲乙雙方認為對方有違約都可以向人民法院起訴。

十一、其他:

1、本契約一式四份,其中正本兩份、副本兩份。

2、本契約甲、乙雙方簽字按印即為生效。

3、契約如有為盡事宜,雙方共同協商書面修正。

甲方:乙方:

(蓋章) (蓋章)

簽約人:簽約人:

日 期:日 期:

關於買賣契約模板錦集 篇6

最高人民法院關於審理買賣契約糾紛案件適用法律問題的解釋

(20xx年3月31日最高人民法院審判委員會第1545次會議通過)

為正確審理買賣契約糾紛案件,根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規定,結合審判實踐,制定本解釋。

一、買賣契約的成立及效力

第一條

當事人之間沒有書面契約,一方以送貨單、收貨單、結算單、發票等主張存在買賣契約關係的,人民法院應當結合當事人之間的交易方式、交易習慣以及其他相關證據,對買賣契約是否成立作出認定。

對賬確認函、債權確認書等函件、憑證沒有記載債權人名稱,買賣契約當事人一方以此證明存在買賣契約關係的,人民法院應予支持,但有相反證據足以推翻的除外。

第二條當事人簽訂認購書、訂購書、預訂書、意向書、備忘錄等預約契約,約定在將來一定期限內訂立買賣契約,一方不履行訂立買賣契約的義務,對方請求其承擔預約契約違約責任或者要求解除預約契約並主張損害賠償的,人民法院應予支持。

第三條當事人一方以出賣人在締約時對標的物沒有所有權或者處分權為由主張契約無效的,人民法院不予支持。

出賣人因未取得所有權或者處分權致使標的物所有權不能轉移,買受人要求出賣人承擔違約責任或者要求解除契約並主張損害賠償的,人民法院應予支持。

第四條人民法院在按照契約法的規定認定電子交易契約的成立及效力的同時,還應當適用電子簽名法的相關規定。

二、標的物交付和所有權轉移

第五條

標的物為無需以有形載體交付的電子信息產品,當事人對交付方式約定不明確,且依照契約法第六十一條的規定仍不能確定的,買受人收到約定的電子信息產品或者權利憑證即為交付。

第六條

根據契約法第一百六十二條的規定,買受人拒絕接收多交部分標的物的,可以代為保管多交部分標的物。買受人主張出賣人負擔代為保管期間的合理費用的,人民法院應予支持。

買受人主張出賣人承擔代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失的,人民法院應予支持。

第七條

契約法第一百三十六條規定的“提取標的物單證以外的有關單證和資料”,主要應當包括保險單、保修單、普通發票、增值稅專用發票、產品合格證、質量保證書、質量鑑定書、品質檢驗證書、產品進出口檢疫書、原產地證明書、使用說明書、裝箱單等。

第八條

出賣人僅以增值稅專用發票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標的物義務,買受人不認可的,出賣人應當提供其他證據證明交付標的物的事實。

契約約定或者當事人之間習慣以普通發票作為付款憑證,買受人以普通發票證明已經履行付款義務的,人民法院應予支持,但有相反證據足以推翻的除外。

第九條

出賣人就同一普通動產訂立多重買賣契約,在買賣契約均有效的情況下,買受人均要求實際履行契約的,應當按照以下情形分別處理:

(一)先行受領交付的買受人請求確認所有權已經轉移的,人民法院應予支持;

(二)均未受領交付,先行支付價款的買受人請求出賣人履行交付標的物等契約義務的,人民法院應予支持;

(三)均未受領交付,也未支付價款,依法成立在先契約的買受人請求出賣人履行交付標的物等契約義務的,人民法院應予支持。

第十條

出賣人就同一船舶、航空器、機動車等特殊動產訂立多重買賣契約,在買賣契約均有效的情況下,買受人均要求實際履行契約的,應當按照以下情形分別處理:

(一)先行受領交付的買受人請求出賣人履行辦理所有權轉移登記手續等契約義務的,人民法院應予支持;

(二)均未受領交付,先行辦理所有權轉移登記手續的買受人請求出賣人履行交付標的物等契約義務的,人民法院應予支持;

(三)均未受領交付,也未辦理所有權轉移登記手續,依法成立在先契約的買受人請求出賣人履行交付標的物和辦理所有權轉移登記手續等契約義務的,人民法院應予支持;

(四)出賣人將標的物交付給買受人之一,又為其他買受人辦理所有權轉移登記,已受領交付的買受人請求將標的物所有權登記在自己名下的,人民法院應予支持。

三、標的物風險負擔

第十一條

契約法第一百四十一條第二款第(一)項規定的“標的物需要運輸的”,是指標的物由出賣人負責辦理託運,承運人系獨立於買賣契約當事人之外的運輸業者的情形。標的物毀損、滅失的風險負擔,按照契約法第一百四十五條的規定處理。

第十二條

出賣人根據契約約定將標的物運送至買受人指定地點並交付給承運人後,標的物毀損、滅失的風險由買受人負擔,但當事人另有約定的除外。

第十三條

出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物,在契約成立時知道或者應當知道標的物已經毀損、滅失卻未告知買受人,買受人主張出賣人負擔標的物毀損、滅失的風險的,人民法院應予支持。

第十四條

當事人對風險負擔沒有約定,標的物為種類物,出賣人未以裝運單據、加蓋標記、通知買受人等可識別的方式清楚地將標的物特定於買賣契約,買受人主張不負擔標的物毀損、滅失的風險的,人民法院應予支持。

四、標的物檢驗

第十五條

當事人對標的物的檢驗期間未作約定,買受人簽收的送貨單、確認單等載明標的物數量、型號、規格的,人民法院應當根據契約法第一百五十七條的規定,認定買受人已對數量和外觀瑕疵進行了檢驗,但有相反證據足以推翻的除外。

第十六條

出賣人依照買受人的指示向第三人交付標的物,出賣人和買受人之間約定的檢驗標準與買受人和第三人之間約定的檢驗標準不一致的,人民法院應當根據契約法第六十四條的規定,以出賣人和買受人之間約定的檢驗標準為標的物的檢驗標準。

第十七條

人民法院具體認定契約法第一百五十八條第二款規定的“合理期間”時,應當綜合當事人之間的交易性質、交易目的、交易方式、交易習慣、標的物的種類、數量、性質、安裝和使用情況、瑕疵的性質、買受人應盡的合理注意義務、檢驗方法和難易程度、買受人或者檢驗人所處的具體環境、自身技能以及其他合理因素,依據誠實信用原則進行判斷。

契約法第一百五十八條第二款規定的“兩年”是最長的合理期間。該期間為不變期間,不適用訴訟時效中止、中斷或者延長的規定。

第十八條

約定的檢驗期間過短,依照標的物的性質和交易習慣,買受人在檢驗期間內難以完成全面檢驗的,人民法院應當認定該期間為買受人對外觀瑕疵提出異議的期間,並根據本解釋第十七條第一款的規定確定買受人對隱蔽瑕疵提出異議的合理期間。

約定的檢驗期間或者質量保證期間短於法律、行政法規規定的檢驗期間或者質量保證期間的,人民法院應當以法律、行政法規規定的檢驗期間或者質量保證期間為準。

第十九條

買受人在合理期間內提出異議,出賣人以買受人已經支付價款、確認欠款數額、使用標的物等為由,主張買受人放棄異議的,人民法院不予支持,但當事人另有約定的.除外。

第二十條

契約法第一百五十八條規定的檢驗期間、合理期間、兩年期間經過後,買受人主張標的物的數量或者質量不符契約定的,人民法院不予支持。

出賣人自願承擔違約責任後,又以上述期間經過為由翻悔的,人民法院不予支持。

五、違約責任

第二十一條

買受人依約保留部分價款作為質量保證金,出賣人在質量保證期間未及時解決質量問題而影響標的物的價值或者使用效果,出賣人主張支付該部分價款的,人民法院不予支持。

第二十二條

買受人在檢驗期間、質量保證期間、合理期間內提出質量異議,出賣人未按要求予以修理或者因情況緊急,買受人自行或者通過第三人修理標的物後,主張出賣人負擔因此發生的合理費用的,人民法院應予支持。

第二十三條

標的物質量不符契約定,買受人依照契約法第一百一十一條的規定要求減少價款的,人民法院應予支持。當事人主張以符契約定的標的物和實際交付的標的物按交付時的市場價值計算差價的,人民法院應予支持。

價款已經支付,買受人主張返還減價後多出部分價款的,人民法院應予支持。

第二十四條

買賣契約對付款期限作出的變更,不影響當事人關於逾期付款違約金的約定,但該違約金的起算點應當隨之變更。

買賣契約約定逾期付款違約金,買受人以出賣人接受價款時未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的,人民法院不予支持。

買賣契約約定逾期付款違約金,但對賬單、還款協定等未涉及逾期付款責任,出賣人根據對賬單、還款協定等主張欠款時請求買受人依約支付逾期付款違約金的,人民法院應予支持,但對賬單、還款協定等明確載有本金及逾期付款利息數額或者已經變更買賣契約中關於本金、利息等約定內容的除外。

買賣契約沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算。

第二十五條

出賣人沒有履行或者不當履行從給付義務,致使買受人不能實現契約目的,買受人主張解除契約的,人民法院應當根據契約法第九十四條第(四)項的規定,予以支持。

第二十六條

買賣契約因違約而解除後,守約方主張繼續適用違約金條款的,人民法院應予支持;但約定的違約金過分高於造成的損失的,人民法院可以參照契約法第一百一十四條第二款的規定處理。

第二十七條

買賣契約當事人一方以對方違約為由主張支付違約金,對方以契約不成立、契約未生效、契約無效或者不構成違約等為由進行免責抗辯而未主張調整過高的違約金的,人民法院應當就法院若不支持免責抗辯,當事人是否需要主張調整違約金進行釋明。

一審法院認為免責抗辯成立且未予釋明,二審法院認為應當判決支付違約金的,可以直接釋明並改判。

第二十八條

買賣契約約定的定金不足以彌補一方違約造成的損失,對方請求賠償超過定金部分的損失的,人民法院可以並處,但定金和損失賠償的數額總和不應高於因違約造成的損失。

第二十九條

買賣契約當事人一方違約造成對方損失,對方主張賠償可得利益損失的,人民法院應當根據當事人的主張,依據契約法第一百一十三條、第一百一十九條、本解釋第三十條、第三十一條等規定進行認定。

第三十條

買賣契約當事人一方違約造成對方損失,對方對損失的發生也有過錯,違約方主張扣減相應的損失賠償額的,人民法院應予支持。

第三十一條

買賣契約當事人一方因對方違約而獲有利益,違約方主張從損失賠償額中扣除該部分利益的,人民法院應予支持。

第三十二條

契約約定減輕或者免除出賣人對標的物的瑕疵擔保責任,但出賣人故意或者因重大過失不告知買受人標的物的瑕疵,出賣人主張依約減輕或者免除瑕疵擔保責任的,人民法院不予支持。

第三十三條

買受人在締約時知道或者應當知道標的物質量存在瑕疵,主張出賣人承擔瑕疵擔保責任的,人民法院不予支持,但買受人在締約時不知道該瑕疵會導致標的物的基本效用顯著降低的除外。

六、所有權保留

第三十四條

買賣契約當事人主張契約法第一百三十四條關於標的物所有權保留的規定適用於不動產的,人民法院不予支持。

第三十五條

當事人約定所有權保留,在標的物所有權轉移前,買受人有下列情形之一,對出賣人造成損害,出賣人主張取回標的物的,人民法院應予支持:

(一)未按約定支付價款的;

(二)未按約定完成特定條件的;

(三)將標的物出賣、出質或者作出其他不當處分的。

取回的標的物價值顯著減少,出賣人要求買受人賠償損失的,人民法院應予支持。

第三十六條

買受人已經支付標的物總價款的百分之七十五以上,出賣人主張取回標的物的,人民法院不予支持。

在本解釋第三十五條第一款第(三)項情形下,第三人依據物權法第一百零六條的規定已經善意取得標的物所有權或者其他物權,出賣人主張取回標的物的,人民法院不予支持。

第三十七條

出賣人取回標的物後,買受人在雙方約定的或者出賣人指定的回贖期間內,消除出賣人取回標的物的事由,主張回贖標的物的,人民法院應予支持。

買受人在回贖期間內沒有回贖標的物的,出賣人可以另行出賣標的物。

出賣人另行出賣標的物的,出賣所得價款依次扣除取回和保管費用、再交易費用、利息、未清償的價金後仍有剩餘的,應返還原買受人;如有不足,出賣人要求原買受人清償的,人民法院應予支持,但原買受人有證據證明出賣人另行出賣的價格明顯低於市場價格的除外。

七、特種買賣

第三十八條

契約法第一百六十七條第一款規定的“分期付款”,系指買受人將應付的總價款在一定期間內至少分三次向出賣人支付。

分期付款買賣契約的約定違反契約法第一百六十七條第一款的規定,損害買受人利益,買受人主張該約定無效的,人民法院應予支持。

第三十九條

分期付款買賣契約約定出賣人在解除契約時可以扣留已受領價金,出賣人扣留的金額超過標的物使用費以及標的物受損賠償額,買受人請求返還超過部分的,人民法院應予支持。

當事人對標的物的使用費沒有約定的,人民法院可以參照當地同類標的物的租金標準確定。

第四十條

契約約定的樣品質量與文字說明不一致且發生糾紛時當事人不能達成合意,樣品封存後外觀和內在品質沒有發生變化的,人民法院應當以樣品為準;外觀和內在品質發生變化,或者當事人對是否發生變化有爭議而又無法查明的,人民法院應當以文字說明為準。

第四十一條

試用買賣的買受人在試用期內已經支付一部分價款的,人民法院應當認定買受人同意購買,但契約另有約定的除外。

在試用期內,買受人對標的物實施了出賣、出租、設定擔保物權等非試用行為的,人民法院應當認定買受人同意購買。

第四十二條

買賣契約存在下列約定內容之一的,不屬於試用買賣。買受人主張屬於試用買賣的,人民法院不予支持:

(一)約定標的物經過試用或者檢驗符合一定要求時,買受人應當購買標的物;

(二)約定第三人經試驗對標的物認可時,買受人應當購買標的物;

(三)約定買受人在一定期間內可以調換標的物;

(四)約定買受人在一定期間內可以退還標的物。

第四十三條

試用買賣的當事人沒有約定使用費或者約定不明確,出賣人主張買受人支付使用費的,人民法院不予支持。

八、其他問題

第四十四條

出賣人履行交付義務後訴請買受人支付價款,買受人以出賣人違約在先為由提出異議的,人民法院應當按照下列情況分別處理:

(一)買受人拒絕支付違約金、拒絕賠償損失或者主張出賣人應當採取減少價款等補救措施的,屬於提出抗辯;

(二)買受人主張出賣人應支付違約金、賠償損失或者要求解除契約的,應當提起反訴。

第四十五條

法律或者行政法規對債權轉讓、股權轉讓等權利轉讓契約有規定的,依照其規定;沒有規定的,人民法院可以根據契約法第一百二十四條和第一百七十四條的規定,參照適用買賣契約的有關規定。

權利轉讓或者其他有償契約參照適用買賣契約的有關規定的,人民法院應當首先引用契約法第一百七十四條的規定,再引用買賣契約的有關規定。

第四十六條

本解釋施行前本院發布的有關購銷契約、銷售契約等有償轉移標的物所有權的契約的規定,與本解釋牴觸的,自本解釋施行之日起不再適用。

本解釋施行後尚未終審的買賣契約糾紛案件,適用本解釋;本解釋施行前已經終審,當事人申請再審或者按照審判監督程式決定再審的,不適用本解釋。

契約法司法解釋(一)全文

隨著社會、時代的改變,對法律的理解有了分歧,為了適用於這種改變,就需要進行法律解釋。對法律的解釋是必然的。本文為大家整理了契約法的司法解釋全文,請閱讀下面的文章進行了解。

關於買賣契約模板錦集 篇7

甲方:桂林芒果大酒店(以下簡稱甲方)

乙方:南寧家樂美布藝(以下簡稱乙方)

經雙方協商,現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協定:

1、大堂:紗編號(Y8),幅2.8米,實際窗寬尺寸___米,實際窗高尺寸為3.75米,按照窗戶定做價每米______元,(做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處),總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號(Y8),幅高2.8米,實際窗寬尺寸335米,實際窗高2.8米,按照窗戶定做價每米_____元,(做簾頭每米窗寬加60元,如不做則不算),總計金額為人民幣_________元。

3、會議室:布編號(Y18),幅高2.8米,紗編號(X18)幅高

2。8米,實際窗寬55米,窗高3.5米,按照窗戶定做價為每米____元,總計金額為人民幣______元,以上尺寸結算時,以雙方實際測量尺寸為準。

4、工期要求:根據工程製作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標準:乙方按甲方要求製作,契約簽定後雙方不得違約,違約方負全部責任,乙方須精工細做,安裝到位。

6、付款方式:經雙方商定,自契約簽定,甲方支付乙方工程製作定金______元,在乙方製做安裝完工後,甲方在一周內完成驗收並付清餘款,(一周內甲方未驗收視為驗收合格);

7、售後服務:在乙方製作安裝完畢,交付甲方使用後,乙方有義務指導甲方正確使用,一年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。

本契約經雙方代表簽字生效,雙方各執一份,未盡事宜經甲乙雙方共同友好協商解決。

甲方:桂林芒果大酒店管理有限責任公司

代表人:

乙方:南寧家樂美布藝

代表人:

開戶銀行:

地址:

關於買賣契約模板錦集 篇8

買賣契約是日常民商事活動中最常見的一類經濟契約,也是最容易引起糾紛的經濟契約。簽定書面契約以明確契約當事人雙方的權利與義務,對於減少糾紛、保障民商事活動的正常進行,具有重大的意義,然而在日常的工作生活中,我們時常碰到因各種各樣的原因而導致的契約糾紛。南京專業契約律師根據多年的辦案經驗總結了買賣契約糾紛發生的常見的幾種原因。

1、商品質量條款未約定或約定不明

契約中對於交易的對象——契約的標的物的質量一般應該有個明確的約定,包括標的物的質量標準、質量異議期限以及法定的鑑定檢驗機構。如果沒有明確的約定,就會各執一詞,糾紛就此產生。

2、商品交接及貨款支付未約定或約定不明

契約中應約定是送貨還是提貨,目的地在哪裡,運費如何承擔。因為這樣直接涉及契約履行地的認定,對案件的管轄會產生重大影響。此外,貨款的支付時間和支付方式也須明確。

3、違反誠信原則

契約法的基本原則之一就是誠實信用原則,任何完美的契約如果遭遇一方不講誠信,就會產生糾紛。因此,這就要求當事人在商業活動中要考察對方的商業信譽。

4、 未考察主體資格或主體的償債能力

A與B之間都是大公司,A公司下屬有很多子公司C、D、E、F、G等二十幾家。B為供方,A及其子公司為需方,為降低採購成本,子公司需要貨物時均通過A公司集體統一向B

公司採購,但每次具體簽定契約時均由子公司與B簽定契約,最終因貨款未結清而產生糾紛。那么,B公司很顯然不能向A公司直接主張權利,而只能向眾多子公司主張權利。若向A公司主張權利,A公司抗辯其為各買賣契約中系代理人身份,案件會遭法院駁回。本案如能在每份契約中將A公司作為連帶責任保證人,則一切問題迎刃而解,同時還可大大降低B公司的訴訟成本。

又如,張三是A、B兩個公司的股東,兩公司的日常經營均由張三負責,張三及業務員經常以A公司的名義向C公司進貨(提貨),提貨單上的提貨單位欄均寫上A公司、提貨人張三或某業務員。後來A公司經營不善逐漸歇業,但進貨仍在繼續。A公司進貨後以B公司的名義銷售給第三方,自然B公司與第三方結算貨款。因此C公司在沒有其他證據的情況下根據提貨單只能起訴A公司催討貨款,結果可想而知。

5、違約責任問題

有的契約中對於違約條款只約定因一方違約由另一方承擔賠償責任,而無具體違約事項和違約金數額,結果相當於未有約定。

違約責任的約定雖然不能窮盡所有事項,但應該將常見的容易發生的情形進行約定,如交貨時間、質量、數量,貨款的支付期限,等等,並應該約定違約金的具體數額。這樣在糾紛發生後既可以更好地認定是否存在違約,也可以避免對損失難以舉證的困難。

6、管轄約定

有的契約約定發生糾紛由有管轄權的法院管轄或約定由原告方所在地法院管轄,這樣的.約定等於沒有約定或約定不明。根據民訴法的規定契約糾紛由被告住所地或契約履行地法院管轄,被告住所地一般明確,但契約履行地在現實中頗多爭執。92年的民訴法意見19條對

契約履行地進行了解釋,但被96年的法發28號司法解釋予以否定,98年的法釋3號又對前面的司法解釋進行了解釋。最終的意見是以契約約定的履行地來確定管轄的法院為主要原則,這是遵從了民訴法關於協定管轄的規定。但是,又有例外,對於雖有履行地的約定但未實際履行契約,且當事人雙方住所地均不在契約約定的履行地,以及口頭購銷契約糾紛案件,均不依履行地確定案件的管轄。

因此,約定契約履行地對於確定管轄的法院尤為重要,同時約定履行地而不直接選擇管轄的法院,對於當事人來說也更能接受。

7、簽名蓋章

自然人簽名要確保與其身份證件相符,最好註明身份證號碼;法人蓋章要確保是法人章或契約專用章,名稱與契約主體相符,不能是只能部門的印章。

關於買賣契約模板錦集 篇9

甲 方: 乙 方:

身份證號: 身份證號:

地 址: 地 址:

依據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協定:

第一條:地皮基本情況

乙方購買甲方合法擁有的坐落於 市 區 ,產權證第 號,占地面積 平方米的住宅地皮。

第二條:付款方式

1. 雙方議定上述地皮出售價格為人民幣 元整。此地皮款為甲方淨價,甲方不支付交易中的任何費用。

2. 甲方收到乙方定金 元整(¥ 元),由於甲方此住宅地皮為國家拆遷補償用地現無國土、規劃等證件,甲方收到定金同時需無條件將此地皮的一切相關手續證件交由乙方保存並協助乙方到市公證部門辦理公證乙方單方可辦理國土、規劃等手續。

3. 買賣雙方一致同意付款方式:購買此地皮首期樓款(已包含定金)人民幣 整(¥ 元),購買此地皮餘款人民幣 整(¥ 元)

4. 買賣上述地皮交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。

第三條:雙方責任

1. 甲方保證出售的地皮符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的.責任由甲方承擔。

2. 甲方應在 年 月 日將該地皮交付乙方。

第四條:契約變更

1. 在契約履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更契約內容,應書面通知對方,徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協定,否則造成損失由責任方承擔。

2. 本契約的補充協定與本契約具有同等法律效力。

第五條:違約責任

本契約簽訂後,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。

第六條:契約爭議的解決

本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。

第七條:本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。

第八條:本契約共三頁,一式二份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。

第九條:其他約定 _ _ _ _

甲方簽字: 乙方簽字:

年 月 日 年月日

關於買賣契約模板錦集 篇10

提示:本契約適用於在我市行政區域內進行的舊機動車買賣交易。簽訂契約前,當事人請仔細閱讀契約各項條款,並根據自身情況如實填寫。

依據《中華人民共和國契約法》及相關規定,買賣雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上,就舊機動車買賣的有關事宜協商達成協定如下:

第一條賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車(註:批量交易車輛請填寫契約附屬檔案)

車主名稱:___________;號牌號碼:__________;廠牌型號:________;養路費繳付有效期至________;初次登記日期:______;行駛公里數:___________。

車輛使用性質:□客運、□貨運、□出租、□租賃、□非營運、□其他。

車輛狀況:____________________________________

第二條車輛成交價格及交驗車

車輛成交價格為(不含稅費)___________元;大寫:_________元;車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為□買方負責、□賣方負責、□___________

買方應於_______年______月_____日在___________(地點)同賣方當面驗收車輛及審驗相關檔案,並自驗收、審驗無誤起_______日內向賣方支付車價款。

賣方應在收到車價款後向買方交付車輛及相關檔案,並在______日內協助買方辦理完車輛過戶、轉籍手續。(註:雙方約定分期付款的,可就付款時間及車輛交付等問題在第六條中約定。)

相關檔案包括:機動車行駛證、機動車登記證書、車輛購置稅證明、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳付憑證、___________。

第三條雙方權利義務

1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權,且該車符合相關規定能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

2.賣方應保證向買方提供的相關檔案真實有效及其對車輛狀況的陳述完整、真實,不存在隱瞞或虛假成分。

3.買方應按約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關檔案,並按約定支付車價款。

4.賣方收取車價款後,應開具合法、有效的收款憑證。

5.車輛交付後辦理過戶、轉籍過程中,因車輛使用發生的問題由___________負責。

第四條違約責任

1.第三人對車輛主張權利並有確實證據的,賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。

2.買方未按約定支付車價款的,應每日按未交車價款______%的.標準支付違約金。

3.賣方未按約定交付車輛及相關檔案的,應每日按車價款______%的標準支付違約金。

4.因賣方原因致使車輛在規定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,買方有權要求賣方返還車價款並承擔一切損失;因買方原因致使車輛在規定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,賣方有權要求買方返還車輛並承擔一切損失。

第五條契約爭議的解決辦法

本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解不成的,

依法向__________________人民法院起訴,或按另行達成的仲裁條款或仲裁協定提起仲裁。

第六條其他約定事項:____________________

本契約一式三份,買方一份,賣方一份,備案部門一份。本契約在雙方簽字蓋章後生效。契約生效後,雙方對契約內容的變更或補充應採取書面形式,作為本契約的附屬檔案。附屬檔案與本契約具有同等的法律效力。

買方(章):______賣方(章):________

住所:____________住所:______________

電話:____________電話:______________

證照號碼:________證照號碼:__________

委託代理人:______委託代理人:________

電話:____________電話:______________

簽訂時間:________簽訂地點:__________

北京市舊機動車買賣契約附屬檔案

契約編號:________________

車主名稱:________________________

號牌號碼

廠牌型號

初次登記日期

行駛公里數

車輛使用性質

成交價格

買方:(以下簡稱甲方)

賣方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協定,共同遵照執行:

第一條:甲方購買乙方所有的機動車一輛:

車號:顏色:

產地:型號:

發動機號碼:(拓印貼上)

底盤號碼:(拓印貼上)

第二條:甲方向乙方支付車款人民幣萬元。包括三部分:

定金、第一筆車款和其餘部分車款。

第三條:甲方的付款方式和期限:本契約生效當日付定金萬元,三日內再支付第一筆車款現金萬元;其餘部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。

第四條:乙方在收到甲方第一筆車款之日,應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。並且保證他人對該車無任何權利要求。

第五條:辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。

第六條:乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

第七條:乙方應保證交付前該車的維護正常,手續完整。

第八條:甲方違反本契約,定金不予退還。

第九條:乙方違反本契約,應向甲方支付相當於定金數額的違約金。

第十條:本契約自雙方簽字之日生效。本契約一式二份。

甲方(授權簽字人):乙方(授權簽字人):

住址:住址:

證件號碼:證件號碼:

20xx年x月x日20xx年x月x日

關於買賣契約模板錦集 篇11

甲方:身份證號碼:

乙方:身份證號碼:

甲乙雙方就買賣座落於__鄉__村

農民公寓號協商買賣協定條款如下:

1、甲方自願出售前述房產給乙方,乙方自願出資購買這一房產,買賣總價款為___元。

2、甲方承諾其對該房產擁有合法的使用權和處分權,並告知其配偶及其他家庭成員,其配偶及家庭成員已明確知道此次買賣行為,並不提出異議。

3、雙方約定,在簽訂本契約之日同時,乙方交付5萬元定金給甲方,甲方在收到定金後2日內協助乙方至村委會辦理登記人變更手續,在辦理完變更登記手續後2日內乙方一次性支付15萬元至甲方(賬號為_____)。

4、違約責任:

(1)如甲方將本契約簽字生效後,反悔不履行買賣協定或又將該房擅自賣給其他人,致使乙方不能收房,甲方應返還乙方10萬元。

(2)如乙方未按本協定第三條約定時間支付完購房款,乙方不得向甲方要求返還定金,定金5萬元歸甲方所有。

5、本協定自雙方簽字後並在乙方支付定金5萬元後生效。

甲方:

乙方:

年月日

關於買賣契約模板錦集 篇12

1、 納入該商品房分攤的共用部位:本棟樓一層至屋頂的樓梯間、電梯井道、門廳、電梯前室、走道、水電間、電梯機房、外牆。

2、 未納入該商品房分攤的共用部位:本棟樓一層的架空通道。

附屬檔案五 關於本項目內相關設施、設備的具體約定

1、 物業用房位於1#、8#樓一層、13#樓一層及二層。

2、 門衛位於8#樓一層。

3、 消控中心位於9#樓一層。

4、 公共衛生間位於9#樓一層。

5、 水泵房、發電機房、消防水池、水箱、通信機房、電視設備間、專用配電室等位於8#樓地下一層

附屬檔案六 關於裝飾裝修及相關設備標準的約定

交付的商品方達不到本附屬檔案約定裝修標準的,按照本契約第十六條第(三)款約定處理。出賣人未經雙方約定增加的'裝置、裝修、裝飾,視為無條件贈送給買受人。 雙方就裝飾裝修主要材料和設備的品牌、產地、規格、數量等內容約定如下:

1、

2、 起居室:

(1) 內牆:牆面砂漿打底。

(2) 頂棚:梁面砂漿打底,板底刮膩子。

(3) 室內地面:地面砂漿找平層。

3、 廚房:

(1) 地面:地面砂漿找平層。

(2) 牆面:牆面砂漿打底。

(3) 頂棚:梁面砂漿打底,板底刮膩子。

(4) 廚具:無

4、 衛生間:

(1) 地面:地面砂漿找平層。

(2) 牆面:牆面砂漿打底。

(3) 頂棚:梁面砂漿打底,板底刮膩子。

(4) 衛生器具:無

5、 漿找平層,頂棚刮膩子,鋁合金窗。

6、 電梯:

(1) 品牌:國內知名品牌;

(2) 型號:普通電梯(非擔架梯)。

7、 8、

9、試水龍頭。(2)電:匯流排到各戶配電箱,戶內安裝一盞試電照明燈泡,其餘只預留電工套管。

10間隔牆及推拉門無分隔由買受人自行分隔與安裝;陽台花池由買受人自行分隔。

附屬檔案十 出賣人關於遮擋或妨礙房屋正常使用情況的說明

1、 門廳、走道的消防箱及水電間檢修時打開門可能會對通道通行造成妨礙;

附屬檔案十一補充協定

增加:

1、 室外箱式配電房、景觀綠化的樹木可能會對一樓個別套房產生遮擋,買受方同意接受免除出賣方的責任。

2、 本項目在景觀施工過程需要對景觀設計方案不斷最佳化修改,可能會和原總平面圖有不相一致的地方,買受方同意接受並免除出賣方的責任。

關於買賣契約模板錦集 篇13

契約編號:_________

依據《中華人民共和國契約法》及相關法規的規定,出賣人(甲方)與買受人(乙方)在平等、自願、公平、誠實信用的原則基礎上,就茶葉買賣的有關事宜達成協定如下:

第一條 標的單位:元/

第二條 質量標準

甲方應當向乙方出示營業執照、衛生許可證、稅務登記證、產品檢驗報告及相關證明。茶葉的衛生指標應符合國家標準(gb2762-)和(gb2763-)。凡明示為有機茶、無公害茶、綠色食品茶、原產地保護名茶的,均應提交認證證明。有機茶應符合(ny5196-)標準,無公害茶符合(ny5244-)標準,綠色食品茶葉符合(ny/t288-)標準,原產地保護名茶應當符合相應的標準。

雙方應當將樣品封存保管,用於交貨時對樣驗收。

第三條 包裝

茶葉包裝採用_________方式,執行_________標準,包裝物由(甲方/乙方)提供,包裝費由(甲方/乙方)承擔。

第四條 交貨及運輸

交貨方式:(乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運);交貨地點:_________;交貨期限:_________年_________月_________日,或由乙方另行通知;委託_________運輸公司運輸,運輸方式:_________,運費由(甲方/乙方)承擔。

第五條 銷售及結算

乙方應當以(經銷/代銷/試銷)方式對外銷售茶葉,結算方式為:_________。

第六條 定金

乙方應當在_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超過總價款20%)。契約履行完畢,定金應當(抵作價款/返還乙方)。定金交付後因乙方違約而解除契約的,定金不予退還;因甲方違約而解除契約的,甲方應當雙倍返還定金。

第七條 違約責任

1、甲方應當如約提供茶葉,茶葉如不符合質量要求、衛生標準或與樣品不一致的',乙方有權要求換貨、退貨或降級、降價,但應當在收到貨物後_________日內以書面形式通知甲方,否則甲方有權拒絕;因退換貨發生的費用由甲方承擔。

2、一方遲延交貨或遲延支付價款的,應當每日按照遲延部分價款_________%的標準支付違約金。

3、關於違約責任的其他約定:_________。

第八條 爭議解決方式

本契約項下發生的爭議,由雙方協商或申請調解解決;協商或調解解決不成的,按下列第_________種方式解決(以下

下兩種方式只能選擇一種):

1、依法向_________人民法院起訴;

2、提交_________仲裁委員會仲裁。

第九條 其他約定事項_________。

本契約一式_________份,雙方各執_________份,契約自雙方簽字蓋章且甲方收到乙方定金後生效。契約生效後,雙方對契約內容的變更或補充應當採取書面形式,作為本契約的附屬檔案。附屬檔案與本契約具有同等的法律效力。

甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________

法定代表人:_________ 法定代表人:_________

委託代理人:_________ 委託代理人:_________

住所:_________住所:_________

電話:_________ 傳真:_________電話:_________ 傳真:_________

開戶行:_________ 開戶行:_________

賬號:_________賬號:_________

稅號:_________稅號:_________

簽訂時間:_________簽訂時間:_________

相關文章:

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

關於買賣契約模板錦集 篇14

甲方(買家):

地址:

乙方(賣家):

地址:

甲乙雙方以契約法為依據,本著平等、自願、誠實信用的原則,茲就買賣_________事宜,訂立本契約,條款如下。

一、標的

1、名稱:

2、型號:

3、數量:

4、質量:

二、貨款

單價_________元,總金額_________元。

三、交貨

1、交貨時間:乙方應於訂約後_________內按甲方指定的地點、如期送達。

2、交貨地點:

3、交貨方式:

四、驗收

甲方或其指定受領人應於收到標的後,及時驗收。如有瑕疵,應於受領後_________天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

五、付款

1、付款方式:甲方根據乙方所開出的發票數額按照銀行轉賬的方式支付給乙方。

2、付款期限:甲方預付_________元,餘款自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日交付,每月_________日前各支付_________元。

六、其他費用

原則上運送費由乙方負擔。如果甲方所指定送貨地點不在_________市區內,按實際里程數每公里_________元酌收運送費用。

七、擔保

擔保人須對乙方保證,甲方能夠按期支付價金,當甲方不能履行時由其對乙方連帶賠償責任。

八、違約責任

1、標的物經驗收不符合本契約規定的數量要求的,甲方有權要求補足、換貨或退貨。

2、標的物不符合質量標準的,甲方有權要求退貨,並要求賠償損失。

3、一方遲延交貨或遲延支付價款的,應每日按照遲延部分價款_________%的標準向對方支付違約金。

九、特別條款

1、根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的.,方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下:_________

3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

十、爭議的處理

1、本契約受中國法律管轄並按其進行解釋。

2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解協商或調解不成的,雙方均可向契約履行地的人民法院起訴。

3、本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。

4、本契約自雙方簽字後生效。雙方義務履行完畢後失效。

5、本契約一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。

甲方:

身份證號:

聯繫方式:

契約履行地:

簽約時間:_________年_______月_______日

乙方:

身份證號:

聯繫方式:

契約履行地:

簽約時間:_________年_______月_______日

關於買賣契約模板錦集 篇15

【案情】

原告張某與被告徐某買賣契約糾紛一案,原告訴稱:被告徐某因承建移民房需要向原告購買水泥,雙方約定先將水泥運給被告開工,等一樓的工程款打出來再付給原告,直至主體工程完成,被告仍未付款給原告。20xx年11月18日,經雙方結算被告尚欠原告水泥款21000元,被告向原告出具欠條一張交由原告收執。後經原告多次催討均無果。現原告訴至法院,請求依法判令被告支付原告貨款21000元及逾期付款利息1(自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算);本案訴訟費由被告承擔。

【審判】

青田縣人民法院經審理認為,買賣契約是出賣人轉移標的物的所有權於買受人,買受人支付價款的契約。原告張某與被告徐某之間的買賣契約,雙方主體適格,意思表示真實,其內容不違反法律、法規的禁止性規定,應認定為合法有效。被告在收取原告的水泥後,應當按照約定支付價款。20xx年11月18日,經雙方結算,被告尚欠原告貨款21000元,並在此基礎上出具了欠條,被告應當按該結算數額支付貨款。經原告多次催討,被告至今未付,顯屬違約,應承擔相應的民事責任。故原告要求被告支付貨款21000元及逾期付款利息的訴訟請求,依法應予以支持。故依法判決如下:被告徐某於本判決生效後十日內支付原告張永玲貨款21000元及逾期付款利息(利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算)。

【分歧】

本案事實清楚,乍看並無爭議,但深究考慮,原告可否主張逾期付款利息,若可以主張逾期付款利息如何計算等問題仍值得探析。

【評析】

第一種觀點認為:原告張某不可主張逾期付款利息。因原、被告基於買賣契約產生糾紛,被告徐某逾期不付貨款的行為屬於違約行為,但雙方並未約定有關違約金的條款。自1999年10月1日《契約法》施行後,該法分則第九章買賣契約中對逾期付款並沒有法定違約金的規定,故對違約金的適用只能從當事人的約定,如當事人對逾期付款沒有約定違約金,則不得適用給付違約金的法律責任,判決或調解逾期付款的違約方支付違約金。

第二種觀點認為:原告張某可以主張逾期付款利息,利息自20xx年11月18日起至判決書確定的履行期開始之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。1.原、被告基於買賣契約產生糾紛,雙方雖然未對逾期付款的違約行為約1 逾期付款利息是介乎於利息損失與逾期付款違約金之間的概念,同逾期付款違約金的`性質雷同,是當事人在簽訂契約時,約定在一方違約時向對方支付相應欠款的利息,或者按照相關法律規定依照相關利率支付利息,即以支付利息的方式支付逾期付款違約金,故被稱作逾期付款利息。

定相關違約金的條款,但雙方於20xx年11月18日對貨款進行了結算,同時被告向原告出具欠條一張交由原告收執。此時被告已經明確結欠原告貨款21000元。依據契約法第一百零七條“當事人一方不履行契約義務或者履行契約義務不符契約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任”;第一百一十二條“當事人一方不履行契約義務或者履行契約義務不符契約定的,在履行義務或者採取補救措施後,對方還有其他損失的,應當賠償損失”的規定,被告徐某除需繼續履行契約即支付貨款外,還需賠償逾期付款期間相關貨款的利息損失,因為逾期付款的利息損失是顯而易見的。2.至於該違約金的計算標準,依據最高人民法院於1999年2月16日公布了《關於逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批覆》2(法釋[1999] 8號,簡稱批覆),可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款利息。3.本案當事人並沒有約定付款時間,也沒有就此達成補充協定,按照交易習慣,被告徐某應於雙方結算後立即付款,但被告徐某直至原告張某訴至法院仍未付款,顯屬逾期不付的違約行為,自雙方結算之日起即20xx年11月18日起即已違約。4.因原告依法訴至法院,意味著願由法院對雙方爭議的事實進行認定,並服從法院對其糾紛予以了斷裁決。一旦法院經審理依法認定了違約事實的存在,並在判決書中確定被告應履行契約義務的期限和方式,就表示被告應承擔違約責任、履行給付逾期付款利息的義務,而原告則同意接受被告依判決書確定的方式履行給付義務。故被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止。而之後被告在判決書規定的履行期內履行給付義務的行為,是人民法院和原告都認可的,不能稱其為違約行為,相應也就不應計算逾期付款利息。至於履行期滿後,義務人仍不履行給付義務的行為,應承擔的是拒不履行法院判決、裁定義務,也非違約責任,也不應計算逾期付款利息。所以逾期付款利息應自應支付貨款而未支付貨款之日起計算到判決書確定的履行期開始之日止。

第三種觀點認為:原告可以主張逾期付款利息,但利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止無可厚非。而之後被告在判決書規定的履行期內履行給付義務的行為,是人民法院和原告都認可的,是原告接受法院的判決對原告履行期間的寬限,但並不能說明原告放棄了相關的利益,更不能因此就認為被告徐某的逾期付款的違約責任被免除。只要逾期付款的違約行為一直存在,就應當計付逾期付款利息,直至款項付清之日止。

筆者贊同第三種觀點。本案中被告徐某拖欠貨款的行為直至其將貨款還清為止,是一直持續存在的,故就應該支付至款項付清之日止的逾期付款利息。這裡還有一個如何表述的問題,有的審判員表述為“至支付貨款之日止”,有的審判員則表述為“至貨款付清之日止”,筆者認為後者的表述相對比較合理,因為誰都不能保證裁判標的能夠一次性支付到位,可能會出現分多次付清的情況,而此時逾期付款的行為是仍舊存在的,只是逾期付款的金額有所減少,並不能因為支2 《批覆》規定:對於契約當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時,人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。

付了部分貨款就免除了支付剩餘逾期款的違約金的義務。這時應該參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。

綜上所述,針對事前沒有約定支付逾期付款違約金的買賣契約案件,當事人訴至法院要求支付逾期付款利息,根據契約法第一百零七條、第一百一是二條的規定,應予以準許賠償逾期付款期間所產生的債務利息,即逾期付款利息。該逾期付款利息的計算標準依照《關於逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批覆》可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。而可主張逾期付款利息的期間應自付款逾期之日起至貨款付清之日止,參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。

關於買賣契約模板錦集 篇16

甲方(買方):

地址:

電話:

乙方(賣方):

地址:

電話:

根據《中華人民共和國契約法》、《二手交易管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手物品的買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。

一、物品情況

1、物品種類:____________________;物品顏色:_________;物品名稱:____________;物品購買日期:__________;物品新舊程度__________;物品數量___________。

2、乙方保證該物品的來源合法,否則由乙方負責一切責任。

二、交貨方式

1、交貨時間:

2、交貨地點:

3、運輸方式:

三、驗收方法

按照交貨地點與時間,根據不同商品種類,規定驗收的處理方法。

質量標準:

四、交易金額及付款方式

1、本物品收購款為________________人民幣(大寫__________________元)。

2、甲方於本協定簽訂之日付價款的___________%作為定金。剩餘價款在物品賣出後5日內一次性付清。

五、契約買賣雙方約定

1、乙方物品以出售的.形式交付於甲方,乙方物品甲方有權以任何方式處理。

2、契約簽訂後,乙方不得以任何理由要求甲方退回所交易的物品。

3、非甲方人為因素導致的質量問題,物品保修期為一個月,由乙方負責保修。

4、本契約簽訂後,任何一方違反契約中約定的義務,應當向相對方支付違約金 元

5、爭議解決方式:發生糾紛時,雙方應友好協商,協商不成可向 所在地的法院起訴要求對方賠償。

3、此契約一式兩份,買賣雙方各執一份。

4、契約效力:此契約簽字即生效。

(以下無正文)

甲方代表:

時間:

乙方代表:

時間:

關於買賣契約模板錦集 篇17

賣方x x x(以下簡稱甲方)

買方x x x (以下簡稱乙方)

保證人x x x(以下簡稱丙方)

今甲方x x x(賣方兼所有人)與乙方x x x(買方兼使用者)就產品分期買賣事宜,訂立契約如下:

第一條 本契約的標的物x x 產品分期付款總額定為人民幣x x 元整。乙方得依照下列規定支付款項予甲方。

(1) 前款x x 元

(2) 餘款x x 元

(3) 月息x x 元。

第二條 乙方預付x x元予甲方,餘款自x x x x年x月x日至x x x x年x月x日止,每月x日前各支付x x元。

第三條 乙方與其保證人得就上述提供擔保,於本契約成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票x張交付甲方。

上述支票的保管處理許可權屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。

第四條 甲方於本契約訂立的同時,將x x產品交與乙方,以交換乙方的支票,並同意乙方對該產品的使用。

第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用,須自支付日始以日息x分支付甲方作為延遲損失金。

第六條 乙方須以正當的`方式使用x x產品,若有違反,甲方可立即解除本契約。

第七條 乙方若違反第二條的規定 ,即失去對x x產品的使用權,並應立即將該產品歸還甲方。

賣方(甲方):買方(乙方):保證人(丙方):

地址:地址:地址:

x x x x年x月x日

關於買賣契約模板錦集 篇18

契約編號:

簽訂地點:

簽訂日期:

出賣人(甲方):西寧三江環保節能鍋爐廠

買受人(乙方):陝西路橋西寧南繞城公路第九契約段項目經理部

第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間

第二條 質量標準:執行國家標準。

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限:產品質量保修一年,終身維修。

第四條 包裝標準、包裝物的供應與回收: 。

第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法:由出賣人負責供給。

(一)常壓燃煤鍋爐(CLHG0.20-85/60-A II)隨機附屬設施:1、熱循環泵(4KW Q=32m3/h H=32m,上海華聯生產)2台;2、除污器(本廠生產)1台;3、煙囪(本廠生產)10米;4、自動啟閉閥1台;5、考克1付;6、玻璃管1根。

(二)茶水鍋爐(CLHG0.05-85/60-A II)隨機附屬設施:1、配水箱1台;2、水龍頭4隻;

第六條 標的物所有權自安裝時起轉移,但買受人未履行支付價款義務的,標的.物屬於出賣人所有。

第七條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:由出賣人負責運輸並承擔費用。 甲方: 乙方: 第 1 頁 共 2頁

第八條 成套設備的安裝與調試:由出賣人負責安裝調試。

第九條 結算方式、時間及地點:貨到安裝、調試完成後由出賣人開具正式發票,買受人先付70%貨款,運行一個月後付20%貨款,其餘10%作為質量保證金等質保期過後全部付清。

第十條 本契約解除的條件:契約執行完畢後自行解除。

第十一條 違約責任:若單方違約付20%違約金。

第十二條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第二種方式解決;

(一)提交 仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十三條 本契約自雙方簽字蓋章後起生效。

第十四條 其他約定事項:本契約一式肆份,出賣人一份,買受人三份。

第十五條 安裝期間安全自負,一伙食自行解決。

第十六條 安裝後交付使用,若發生故障不飽暖等現象隨喊隨到,否則,乙方另請他人,所花經費從甲方押金中扣除。

第十七條 甲方必須按乙方預定方案安全施工(所有生活區暖氣)。

甲方:西寧經濟技術開發區 乙方:陝西路橋集團有限公司

東川工業園區 西寧南繞城公路

三江環保節能鍋爐廠 第九契約段項目經理部

法定代表人: 乙方代表:

身份證號碼:身份證號碼:

電話: 電 話:

開戶銀行:中國農業銀行西寧市 開戶銀行:

城東支行營業部

賬戶:- 帳 號:

年月日年月日

甲方: 乙方: 第 2 頁 共 2 頁

關於買賣契約模板錦集 篇19

賣方:甲,女,漢族,19xx年x月x日出生,然後住四川省成都市xx區x路x單元。身份證號 (乙的妻子)。電話:

乙,男,漢族19xx年x月x日出生,住四川省大竹縣xx鎮xx街號。身份證號(系甲丈夫)電話: (以下簡稱甲方)

買方:丙,男,19xx年x月xx日出生,住四川省大竹縣竹陽東區路號身份證號。電話: (以下簡稱乙方)

甲方所有的四川省大竹縣xx鎮建設路花園苑、然後期工程(一樓)號車庫一間,建築面積為 20平方米。現甲方決定賣給乙方,乙方明確表示願意購買。為了明確雙方的權利義務關係,甲乙雙方根據《中華人民共和國物權法》和《中華人民共和國契約法》等有關規定,訂立以下契約條款:

一、車庫的基本狀況

1、室內地面為沙漿找平,室內牆面為搓沙,室外正立面為瓷磚貼面。

2、電動卷閘門已安裝,費用已包含在價款中。

3、電已經接通,費用已包含在價款中。

二、甲乙雙方約定車庫總價款(包括定金在內),然後人民幣壹拾貳萬元整(小寫RMB120000元)。買賣雙方的`稅收由甲乙雙方各自承擔。

三、乙方於20xx年2月23日支付給甲方人民幣伍仟元整作為定金。在20xx年3月25日前甲方將車庫的房屋產權和國有土地使用證兩證用以及用電戶頭過戶到乙方戶頭上。乙方一次性付清全部價款。

四、甲方務必保證所賣的車庫沒有轉讓給其他單位和個人和沒有設定抵押、保證不被第三方追償及其他影響買方的利益。如因產權糾紛給買方造成的損失,由賣方賠償給買方,並且甲方同時承擔違約職責。

五、任何一方不得毀約,如有違約,然後違約方支付守約方違約金人民幣兩萬元整。

六、本協定一式貳份,自雙方簽字之日起併到大竹縣公證處公證後生效。甲乙雙方各執一份,貳份具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

在場人:

關於買賣契約模板錦集 篇20

一、契約名稱

(產品名稱)採購契約(實用於原料、設備採購)

二、契約主體

甲方(買方):(公司名稱)

乙方(賣方):(公司名稱)

三、引子

寫契約簽定的目的。

為了增強買賣雙方的責任感,實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 產品的名稱、品種、規格和質量。

1產品的名稱、品種、規格(應註明產品的牌號、商標): 。

2產品的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行。

(1)按國家標準執行;(2)按行業標準執行;(3)按企業標準執行;(4)甲方有特殊要求的,按買賣雙方在 契約中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

(在契約中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,契約中要明確規定附屬檔案的質量要求;對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品,除主管部門另有規定外,契約中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質量的產品,契約中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件後需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據)

第二條 產品的數量和計量單位、計量方法。

1產品的名稱、品種、規格(應註明產品的牌號、商標): 。

2產品的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行。

(1)按國家標準執行;(2)按行業標準執行;(3)按企業標準執行;(4)甲方有特殊要求的,按買賣雙方在 契約中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

(在契約中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,契約中要明確規定附屬檔案的質量要求;對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品,除主管部門另有規定外,契約中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質量的產品,契約中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件後需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據)

第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收。

(產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術或執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由買賣雙方商定。產得包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。以多次使用的包裝物,應按有關主管部門制訂的包裝物回收辦資行;有關主管部門無規定的,由買賣雙方商定包裝物回收辦法,分契約附屬檔案。產品的包裝費用,除國家另有規定者外,不得向甲方外收取。如果甲方有特殊要求的,雙方應當在契約中商定,其售費超過原定標準購,超過部分由甲方負擔;其包裝費低於原定核的,相應降低產品價格。)

第四條 產品的交貨單位,交貨方法、運輸方式、到發地點

l產品的交貨單位: 。

2交貨方法,按下列第( )項執行:

(l)乙方送貨(國家主管部門規定有送貨辦法的,按規定的辦法執行;沒有規定送貨辦法的,按雙方協定執行);

(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求商定合理的運輸路線和運輸工具);

(3)甲方自提自運。

3運輸方式: 。

4到貨地點和接貨單位(或接貨人): 。

(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度)前四十天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的,應在契約中明確規定;買賣雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確雙方當事人和運輸部門的責任。)

第五條 產品的交《提》貨期限。

(規定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;契約規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按契約規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨 或提貨日期早於或遲於契約規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)

第六條 產品的價格與貨款的結算。

1產品的價格,按下列第( )項執行:

(1)按政府定價執行;

(2)按政府指導價執行;

(3)按買賣雙方的商定價 執行。

(執行政府定價或政府指導價的,在契約規定的交貨或提貨期內,遇政府調整價格時,按交貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,按原價執行。由於逾期付款而發生調整價格的差價,由買賣雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執行協商定價的,按契約規定的價格執行。)

2產品貨款的結算:產品的貸款、實際支付的運雜費和其他費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

(用托收承付方式結算的,契約中應註明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為十天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在契約中約定縮短或延長驗貨期限的,當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)

第七條 驗收方法。

(契約應明確規定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛後,由哪一級產品質監督機關執行仲裁等)

第八條 對產品提出異議的時間和辦法。

1甲方在驗收中,如發現產品的品種、型號、規格、花色和量不合規定,應一面妥為保管,一面在 天內向乙方提出書異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。

2甲方未按規定期限提出書面異議的,視為所交產品符契約規定。

3甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不提出異議。

4乙方在接到甲方書面異議後,應在 天內負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

(甲方提出的書面異議中,應說明契約號、運單號、車或船發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項)

第九條 乙方的違約責任。

1乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貸款 %(通用產品的幅度為1%~5%,專用產品的幅度為10%~30%)的違約金。

2乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合契約規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的。按不能交貨處理。

3乙方因產品包裝不符合契約規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的`價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金 元,並承擔甲方因此所受的損失費用。

6產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。乙方未經甲方同意,單方面改變運輸路線和運輸工具的,應當承擔由此增加的費用。

7乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後十五天內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆,視為同意發貨。

第十條 甲方的違約責任。

1甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款 %(通用產品的幅度為 1%~5 %,專用產品的幅度為 10 %~3 0 %)的違約金。

2甲方自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

3甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款定向乙方償付逾期付款的違約金。

第十二條 契約爭議的解決方式。

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:

1提交台州仲裁委員會仲裁;

2依法向人民法院起訴。

第十三條:契約生效。

本契約自 年 月 日起生效,契約履行期內,當事人雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份,雙方各執一份。

(以下無正文)

簽字 甲方:(章) 乙方 (章)

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

地址: 地址:

開戶銀行及帳號: 開戶銀行及帳號:

電話: 電話:

年 月 日 (各方簽字蓋章)

關於買賣契約模板錦集 篇21

一、購機前,請消費者知曉如下事項並進行如下確認:

1.行動電話商品實行誰銷售誰負責的原則;

2.行動電話包裝盒上的商標和機型是否是您所需要購買的;

3.包裝盒條形碼串號(imei)是否完整,gsm手機可在行動電話上按'#06#,將所顯示的15位行動電話串號與行動電話盒上的串號核對是否一致;

4.查看行動電話外形是否有磨損、裂痕等其他損壞情況;查看機身上的螺絲是否有被擰過的痕跡;

5.行動電話配置是否齊全,與銷售商承諾的是否一致,並在下面契約條款中予以確認;

6.查看行動電話累計通話時間,如顯示時間低於10分鐘,屬正常範圍;

7.行動電話保修卡是否是原廠保修卡。

二、購機中,請消費者進行如下確認:

8.消費者購買_________品牌_______型號行動電話______部;每部行動電話還包括下列配置:原裝電池板_____塊,串號___,非原裝電池板_________塊;原裝座充電器_________部,原裝便充電器_________座;非原裝座充電器_________座,非原裝便充電器_______座;原裝耳機_________副,非原裝耳機_________副;其他_________;

9.銷售商承諾所提供商品是符合國家法律規定準予流通且質量符合國家法定標準的產品;

10.消費者支付購機款_________元(人民幣),如消費者購買的行動電話屬分期付款或享受套餐服務的,還需同時遵守其他相關約定;

11.銷售商須向消費者提供加蓋銷售商公章的原廠保修卡、原廠提供的`保修條例或規則等有關單證和資料,並指導、協助消費者填寫“三包”憑證上須填寫的內容;

12.銷售商須開具加蓋公章銷售發票給消費者,銷售發票上須填寫該行動電話機身串號、出廠序號(批號),配件、產品商標和型號、價格、銷售日期等內容。

三、購機後,請消費者注意如下事項:

13.消費者購買行動電話後還可查看您所購買的行動電話是否有進網許可證。檢驗進網許可證可登錄國家信息產業部網站或通過電話(010)88558800、(010)88558516對行動電話進網許可證的真偽進行查詢。

14.消費者須妥善保管購機發票、契約、保修卡和銷售商、生產商提供的其他單證。

15.消費者在三包期限內使用行動電話出現質量問題,務必前往有授權的特約維修部門報修,否則您將有可能失去國家“三包”規定對您的保護;

16.請消費者特別注意下列條款:

a、自售出之日起7日內,行動電話主機出現《行動電話機商品性能故障表》所列性能故障的,消費者可以選擇退貨、換貨或者修理。消費者要求換貨時,銷售商應當免費為消費者更換同型號同規格的行動電話機。消費者要求退貨時,銷售商應當負責免費為消費者退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。

b、自售出之日起第8日至第15日內,行動電話主機出現《行動電話機商品性能故障表》所列性能故障的,消費者可以選擇換貨或者修理。消費者要求換貨時,銷售商應當免費為消費者更換同型號同規格的行動電話機主機。

c、在三包有效期內,行動電話機主機出現《行動電話機商品性能故障表》所列性能故障,經兩次修理,(不管是否相同故障)仍不能正常使用的,憑三包憑證中修理者提供的修理記錄,由銷售商負責為消費者免費更換同型號同規格的行動電話機主機。(請消費者注意:每一次修理務必要求修理方正確填寫修理記錄)

行動電話機商品性能故障表(網路因素造成的故障除外)

名稱

性能故障

主機

(三包有效期1年)

說明書所列功能失效

螢幕無顯示/錯字/漏劃

無法開機、不能正常登錄或通信

無振鈴

撥號錯誤

非正常關機

sim卡接觸不良

按鍵控制失效

無聲響、單向無聲或音量不正常

因結構或材料因素造成的外殼裂損

充電器(三包有效期1年)

不工作或工作不正常、使用指定充電器無法正常充電

電池(三包有效期6個月)

充電後行動電話仍不能正常工作。

判斷依據為電池容量不小於80%

移動終端卡(三包有效期1年)

不能正常工作

外接有線耳機(三包有效期3個月)

不能正常送受話

數據接口卡(三包有效期1年)

不能正常工作

17.簽約本契約的銷售商承諾:符合換貨條件,並且銷售商有同型號同規格行動電話機商品,消費者不願意調換而要求退貨的,銷售商應當予以退貨,但對於使用過的商品應當按《行動電話機商品修理更換退貨責任規定》中《實施三包的行動電話機商品目錄》收取折舊費,但折舊費率以0.25%計;在三包有效期內,行動電話機主機出現《行動電話機商品性能故障表》所列性能故障,經兩次修理,仍不能正常使用的,憑三包憑證中修理者提供的修理記錄,由銷售商負責15天內為消費者免費更換同型號同規格的行動電話機主機,銷售商逾期未能更換的,銷售商以行動電話價款×0.25%(天)對消費者提供補償。

18.補充條款(買賣雙方可就上述條款未盡事宜進行補充約定);

19.本契約是本次交易活動雙方當事人意思表示,本契約未盡事宜,按國家有關規定執行。

銷售商(蓋章):_______

消費者(簽字):_______

地址:_________________

地址:_________________

聯繫電話:_____________

聯繫電話:_____________

_________年____月____日

_________年____月____日

關於買賣契約模板錦集 篇22

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲、乙雙方及說合人就甲方莊基及其所屬房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

1. 甲方自願將坐落在XX村一組(溝)莊基及其所屬房屋一院(建築房屋:五間正房面向西南,小廈房兩間面向西北,院中有三棵小樹,院牆及其大門屬本庄基所有)占地面積:半畝(5份),正房後至東路,大門(梢門)前至西路。南至X莊基,北至X莊基為止。

2. 甲、乙雙方及說合人議定上述莊基.房屋及附屬建築物相關的'土地使用權以總價款為人民幣(大寫):0萬0元整(小寫:00000.00元)甲方以永久性質出賣給乙方(附房屋莊基證,相關證件),雙方均不得反悔。

3. 甲、乙雙方在簽訂本契約時,乙方全額付清給甲方人民幣(大寫):0萬0仟元整(小寫:00000.00元), 甲方同時交付給乙方上述房屋及其所屬莊基使用權。

4. 甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

5. 經甲、乙雙方及說合人、證明人、參與人仔細閱讀上述所有條款內容同意無誤後,甲乙雙方簽署本契約。本契約一式兩份,甲.乙各執一份,具有同等法律效力,自甲、乙雙方簽字之日起生效。

甲方(賣方)簽名:

乙方(買方)簽名 :

說合人(簽名):

參與人(簽名):

證明人(簽名):

交易地點:

口述無憑,以此契約為證(並附有收款收據)。

公曆000年0月0日(農曆00零00年0月0日)

關於買賣契約模板錦集 篇23

摘要:買賣是商品交換最普遍的形式,也是典型的有償契約。根據契約法第174條、第175條的規定,法律對其他有償契約的事項未作規定時,參照買賣契約的規定。

買賣契約是出賣人轉移標的物的所有權於買受人,買受人支付價款的契約。買受人接受此項財產並支付約定價款的契約法。那么涉外婚姻的收費標準是怎樣的呢下面就由聊城專業契約糾紛律師為您作簡要的闡述,希望能對您有幫助。買賣契約的特徵主要包括以下幾點:

1.買賣契約是有償契約。買賣契約的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權,即出賣人移轉標的物的所有權於買方,買方向出賣人支付價款。這是買賣契約的基本特徵,使其與贈與契約相區別。是有償民事法律行為。

2.買賣契約是雙務契約。在買賣契約中,買方和賣方都享有一定的.權利,承擔一定的義務。而且,其權利和義務存在對應關係,即買方的權利就是賣方的義務,買方的義務就是賣方的權利。是雙務民事法律行為。

3.買賣契約是諾成契約。買賣契約自雙方當事人意思表示一致就可以成立,不以一方交付標的物為契約的成立要件,當事人交付標的物屬於履行契約。

4.買賣契約一般是不要式契約。通常情況下,買賣契約的成立、有效並不需要具備一定的形式,但法律另有規定者除外。

5.買賣契約是雙方民事法律行為。

總結上面的知識,我們知道了涉外婚姻的收費標準是怎樣的。買賣契約是一方轉移標的物的所有權於另一方,

另一方支付價款的契約。轉相關書籍移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。如果

關於買賣契約模板錦集 篇24

壽山石購銷契約

甲方: 乙方:

甲乙雙方本著平等、自願的原則,就甲方所擁有的壽山石賣給乙方的事宜簽訂以下協定,共同信守。

議定條款

1、 付款方式:乙方在簽訂協定時付壽山石總價的,餘款於 XX年XX日前支付,提貨時餘款一次性付清。

2、 違約責任:甲方收到全部貨款後一日內,應將所有古玩轉交給乙方:

乙方應在協定約定日前付清貨款,違約一方,每天按貸款的0.5‰賠償對方。

3、 如因天災或其他不可抗力因素,致使甲乙雙方不能照期交易可能延長交易期,單其延期日數應該雙方議定。本協定在履行過程中發生爭執,有雙方當事人協商解決:協商未果交甲方所在地的人民法院解決。

4、 本協定一式兩份,雙方各執一份,經雙方簽字後,即行生效。

5、 如有未盡事宜,雙方另行協商補充。

甲方: 乙方:

簽約時間:XX年 月 日

二、簽訂壽山石購銷契約的注意事項

1、簽訂銷售契約時,一定要仔細閱讀相關條款,對一些有歧義、不合理的條款要和商家落實清楚。以免出現問題時,解決起來遇到麻煩。

2、要求商家在銷售契約上註明產品的品牌、型號、單價、數量,在標註產品壽山石的數量時,最好將產品的平米數和片數都標註清楚,方便驗貨時核對產品的數量。

3、銷售單要加蓋銷售單位或者市場的公章。

4、對特定條款加以註明。

如:退換貨的辦理方式、違約責任說明、送貨時間等。屬於可以再加工的產品,對這些產品的退換貨問題也要加以約定。現在市場上的通行慣例是加工產品概不退貨。

5、在訂購時可以適當訂多一些。要和商家約定好,沒有用完的產品可以退貨。

6、了解和落實退補貨原則。

現在市場上的商家對於壽山石的退補貨問題,都會有一些約定,多長時間內可以退貨,什麼樣的產品可以退貨,也要落實清楚。對於富餘的產品或者不夠的產品,要儘快到商家處辦理,以免出現退不了和沒有相同色號的問題。

7、在訂購契約上註明產品的等級,防止商家以次充好。

8、適當地交一些定金,等到貨送到家,驗收無誤後再付全款。同時最好約定產品不符合要求可無條件退貨,退回定金。

審查採購契約注意事項

1、契約主體

關於契約主體是個很關鍵的部分。一個公司的法定代表人來簽契約的話是最好的,省了很多步驟,而如果是代理人來簽契約的話,那就要看代理人的代理許可權、行為能力、是否是表見代理。其他問題一般只要注意是否合法就行,主要的營業執照是否通過年審。

2、契約標的

契約標的要合法,如一般的公司交易不能進行黃金交易。還有就是要注意對方對標的所有權。

3、數量

對於壽山石的採購數量根據公司的決議而定。

4、質量

質量是我最關心的問題,也是採購契約出現問題最多的地方。我審核契約時,關注最多的地方也就是質量問題。因為公司採購部門一般是獨立的(即先由申請部門向上一級申請採購,待批下來後由採購部門統一採購)因此採購部門給過來的契約對標的質量只是一筆帶過,而且連驗收標準也是模糊不清。

對於採購契約來說,一般都應該由申請採購部門提出質量要求以及詳細的驗收標準。

5、價款

價款並不是法律顧問應該關心的.問題,但是契約上我們應該記得價款得大寫。

6、履行期限、地點和方式

這部分只要注意到契約裡面有規定就可以了,一般採購部門會提供。

7、契約解除、中止、終止

這裡面主要是注意在什麼情況下公司可以單方解除契約、以及雙方在什麼情況下可以中止或終止契約。

8、違約責任

採購契約里的違約責任作為雙方無法履行契約時的賠償方案,最主要的就是違約責任必須清楚,可操作性強。如對方沒有在規定的時間裡完成送貨就得賠償總貨款的1%,違約責任裡面最怕的就是寫上一句如果沒有在契約規定的時間裡送貨,所有責任由對方承擔這樣雖然規定了違約責任,但是沒有一個具體可行的方案,萬一以後契約出事,還得找很多的證據證明自己的損失,操作性太差。

9、爭議解決方法

這裡面只要注意管轄法院,採購契約,如果是採購方一般都會要求在自己公司所在地法院管轄,這個主要是看自己在契約中的地位而定。當然絕對不能既選擇仲裁又選擇法院,也不能在選擇仲裁時所選擇的仲裁不是唯一的。

10、其它事項

採購契約裡面還有一些很重要的東西如標的物所有權的歸屬時間、標的物風險轉移時間、以及關於智慧財產權等問題。

壽山石採購契約中對於壽山石採購時的付款方式、相應的違約責任、做出了詳細的說明,特定的條款進行說明,簽訂時要仔細閱讀契約中的條款,當我們遇到不合理的條款時,雙方一定要進行協調,以達雙方的順利合作。

關於買賣契約模板錦集 篇25

賣方:(以下簡稱甲方)

委託代理人:

聯繫電話:

買方:(以下簡稱乙方)

身份證號:

通訊地址:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就轉讓房屋達成如下協定:

第一條 項目建設依據

該地塊土地位於 面積為 規劃用途為_____,土地使用年限為______。

第二條 房屋銷售依據

買受人購買的房屋為:預售房屋。

第三條 買受人所購房屋的基本情況

買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以“附屬檔案一”上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第____座_____層_______室。

該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上3層,地下0層。

該房屋陽台是封閉式。

第四條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述方式計算該房屋價款:

按套計算,該房屋總金額(¥ 元)人民幣____拾____萬_____千_____百_____拾_____元整。

第五條 付款方式及期限

買受人按下列方式按期付款:

首先,一次性付款人民幣:伍萬元作為房屋轉讓定金。然後,在一周內付款___總房款的50%(含定金)_____。接著,在二周內付款___總房款的40%___________。最後,在交房時付款___總房款的'10%___________。

第六條 買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列方式處理:

逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。因買受人逾期並不願繼續履行契約的,買受人按累計應付總轉讓款的50%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,交款期限由甲乙雙方另行商定。

第七條 交付期限

出賣人應當在 年 月 日前,將房屋依照約定交付買受人使用。

第八條 出賣人逾期交房的違約責任

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列方式處理:

逾期超過_____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,交房日期由甲乙雙方另行商定。

第九條 交接

房屋達到交付使用條件後,出賣人應當通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,買受人應查驗房屋,沒有問題後交接鑰匙,補齊房款。

第十條 甲方承諾

甲方為乙方提供外牆粉刷、院子為水泥地面、內牆水泥砂漿抹拉毛、上下、水、電基礎設施,但乙方入住後:電錶、水錶、天然氣開口等需乙方自行申請,費用自理。

如此房屋占地日後被國家統一徵用或拆遷,若國家給予補償款,住戶自行協調處理,甲方不享受任何補償。房屋全部交付後,甲方將土地證交該土地證所轄範圍的所有住戶協調管理,甲方不得干涉。

第十一條 乙方承諾

當交房時,乙方先確認房屋狀態,無異議後將全部房款交付給甲方,此房歸乙方所有,若遇到不可抗力(如:地震、國家征地、政府拆除等),甲方不承擔任何責任。

第十二條 其他事項

本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方代表簽字蓋章後生效。

甲方:(簽字蓋章)

乙方:(簽字蓋章)

年 月 日

關於買賣契約模板錦集 篇26

1、要求契約規範化

目前,有些二手車買賣契約不是很規範,有明顯的漏洞,為了避免造成買賣糾紛,在簽訂購車契約時,消費者要認真閱讀契約條款,尤其是“違約責任”一款,一定要問清楚,並在契約上以文字形式顯示出來。這樣,可以有效預防可能出現在契約裡面的隱含條款和免責條款。另外,還要注意“定金”和“訂金”這兩者的區別。“定金”,是指在契約訂立或在履行之前支付的一定數額的金錢作為擔保的擔保方式,給付定金的一方稱為定金給付方,接受定金的一方稱為定金接受方。“訂金”,是指雙方定下車輛款式後,買方向賣方支付一定數額的現金以獲得所選車輛的優先購買權,買方需在約定的期限內與買方簽訂正式的購置契約。

2、要求車輛信息透明

二手車市場的最大問題就是信息不對稱,在交易時必須要明確車輛的詳細信息。車輛詳細信息包括汽車的`品牌、標識號碼、汽車代碼(即車架號)、車輛主要配置、顏色、款式、價款等基本要素。另外,在《二手車買賣契約》要明確要求賣方提供車輛的使用、檢驗、事故、修理以及是否辦理抵押登記、報廢期、繳納稅費等真實情況信息。如果是事故車,要在“損傷位置及損傷狀況”項中描述損傷情況,這樣可以做到車輛信息完全透明。

3、要求車輛手續齊全

二手車交易手續包括:車輛登記證(或購車原始發票)、行駛證、車輛購置稅完稅證明、養路費手續及交強險等。在二手車買賣契約樣本中,一般都會有是否交付該車行駛證,購置附加費憑證及發票,路票憑證、車船使用稅憑證、年票憑證、原車發票及購買的車輛保修憑證。如果車輛登記證和行駛證缺失且未及時補辦,那么該車很有可能是“黑車”。所以,在簽訂契約時,如果賣方以各種藉口不能出具全部手續,買方應提高警惕。

附:二手車買賣契約範本

甲方(出售方): 身份證號:

乙方(購買方): 身份證號:

甲方現有一輛 色 車,車主 ,車牌號 ,

發動機號 車架號碼 ,登記日期 ,乙方已現場核對一致,於 年 月 日 時有償轉讓給乙方,依據《中華人民共和國契約法》及有關法規的規定,經雙方自願協商一致,簽訂本契約:

一.本車價款為人民幣 ______元(大寫______元)成交。

二.乙方應於本契約簽訂時,按車價款______%(≤20%)人民幣______元(大寫 ______元)作為定金支付給甲方。

三、本車使用性質 ,隨車交付證件(產權證書、附加費,購置稅(費)證,行駛證正、副本,身份證複印件,路費收據,機動車輛登記證書)。由乙方現場過目清點確認後交接。

四、甲方需對以上所有證件費用的真實性,合法有效性負全部責任,如因來歷不明或被抵押、查封等其它甲方因素而給乙方帶來的直接經濟損失,由甲方全額承擔。

五、本車甲方不作任何質量保證,由乙方現場鑑定認可購買,成交後雙方不得有異議。

六、自簽字成交前與此車有關的一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由甲方負責,簽字成交後一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由乙方負責,與甲方無關。

七、本車由自費於 工作日內(過戶、轉籍)完畢,甲無償提供(過戶、轉籍)所需證件,在辦理(過戶、轉籍)過程中,出現車輛專章、欠費、罰款等無法辦理業務,由甲方自行承擔由此造成的全部費用。

八、本協定一式二份,甲乙雙方各執一份,自簽字之時起生效即成。

備註:

甲方簽字: 乙方簽字:

日期:年 月 日 日期:年 月 日

關於買賣契約模板錦集 篇27

企業名稱(以下稱“甲方”):

統一社會信用代碼:

通訊地址:

企業名稱(以下稱“乙方”):

統一社會信用代碼:

通訊地址:

甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。

一、產品名稱、型號、數量

產品名稱:_______________________

產品型號:________________________

產品單價:________________________

產品數量:________________________

二、產品質量

1、質量標準:

2、乙方對產品質量的特殊要求:

3、乙方對產品包裝的特殊要求:

4、乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品後五日內提出確有證據的書面異議並通知到甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本契約約定要求。

三、產品價款

1、產品的單價與總價:

上述貨物的含稅價為人民幣:__________________(大寫:________________________);

2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔:

甲方產品的包裝物由________提供,包裝費用由____________承擔。

甲主產品的運輸由___________辦理,運輸費用由____________承擔。

甲方產品的保險由_________辦理,保險費用由____________承擔。

甲方產品交付時的`上下列支費用由__________________承擔。

乙方承擔的上述費用,乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。

四、產品交付

甲方產品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運。

產品交付地點為,交貨時間為契約生效後_________天,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認檔案後_________天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應檔案的,甲方有權延期交貨。

在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

五、價款結算

乙方應在本契約書籤訂____________日內向甲方預付貨款____________元,在甲方交付貨物前支付價款_________元,餘款由乙方在收到甲方產品之日起_________天內付清。

乙方應當以現金方式支付甲方價款。

雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。

六、契約的解除與終止

雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知到對方。

七、商業秘密

乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。

無論何種原因終止、解除本契約的,乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

八、違約責任

本契約簽訂後,任何一方違約,都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

九、不可抗力

因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後,雙方需要繼續履行契約的,由雙方另行協商。

因不可抗力終止契約履行的一方,應當於事件發生後______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。

十、其他約定事項

1、乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。

2、簽訂或履行契約過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

3、乙方聯繫地址、電話等發生變化的,應當及時通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的,由乙方承擔相應的責任。

4、本契約未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本契約書具有同等法律效力。

5、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。

6、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。

十一、爭議解決

本契約履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

十二、其他

1、甲、乙雙方對本契約的條款已充分閱讀,完全理解每一條款的真實意思表示,願意簽訂並遵守本契約的全部約定。

2、本契約經雙方蓋字蓋章後生效。

3、本契約書一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。

(以下無正文)

甲方:(蓋章)

法定代表人:

簽約日期:

乙方:(蓋章)

法定代表人:

簽約日期:

關於買賣契約模板錦集 篇28

買方:________ 地址:________

電報:________ 電傳:________

賣方:________ 地址:________

電報:________ 電傳:________

本契約由買方和賣方商訂。在契約項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:

第一條 品名、規格、數量及單價________________________________________________________________________________________________

第二條 契約總值

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

分運:

轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途內陸運輸,防潮,防濕、防震,防鏽,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:________

第九條 保險

在CIF條款下:

由賣方出資按110%發票金額投保。

在C&F條款下:裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的____%,計________。該信用證在中國銀行________行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g.在CIF條款下:

全套按發票金額110%投保____的保險單。

(2)賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外),一份寄給買方,兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

(3)中國銀行在收到契約________中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在________天內,承付契約金額的百分之________,金額為________。

(4)按本契約第15條和第18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

第十一條 裝運條件

(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線,供買方確認。

(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,契約號,發票金額,發運件數及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啟運日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

(5)在C&F條款下:

如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。

(6)在目的港卸貨和內陸運輸的.一切費用由買方承擔。

第十二條 技術檔案

(1)下述全套英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書,電路圖,氣/液壓連線圖。

c.易磨損件的製造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

(2)此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術檔案。否則,買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條 保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造,嶄新,未曾使用,並在各方與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對契約貨物的正常使用給予________天的保證期,此保證期從貨物到達________起開始計算。

買方簽名:

賣方簽名:

關於買賣契約模板錦集 篇29

契約編號:_________

簽定地點:

____________________________簽定時間:

____________年___月____日買方:___________

賣方:___________

地址:___________地址:___________

電話:___________電話___________

傳真:___________傳真:___________

郵政編碼:___________郵政編碼:___________

第一章契約概述

1.1買賣雙方以《中華人民共和國契約法》為依據,經友好協商,就買方購買賣方___________產品事宜,簽訂本契約,以資共同遵守。

1.2買方同意購買由賣方銷售的本契約中詳述的___________(以下簡稱“___________”)。

1.3買賣雙方同意,本契約由各方法定代表人或授權代表簽字並蓋章後生效。

1.4買賣雙方不得在未得到對方同意的情況下將本契約轉讓給第三方。

1.5契約簽約地:___________。

1.6 契約正本壹式陸份,雙方各執叄份。

1.7 契約設備的生產廠商為 ___________ 。

1.8在契約履行過程中,雙方之間所有信函應通過傳真或ems傳送。當一方要求書面正式函件時,確認檔案應通過ems快遞。

第二章貨物名稱、數量、價款

2.1貨物名稱、型號、數量、價款:

┌──────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│產品名稱│型號│顏色│數量│單價│小計│備註│

├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

││││││││

├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

││││││││

├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

││││││││

├──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

││││││││

├──────┴────┴────┴────┴────┼────┴────┤

│契約金額(大寫)總計:││

└──────────────────────────┴─────────┘

第三章結算方式

3.1貨款的支付本契約雙方之間所發生的一切費用均以人民幣結算及支付。雙方的結算方式採用現款現貨的方式進行,當賣方收到買方全額貨款後發貨給買方。

第四章包裝、運輸、驗貨標準

4.1賣方發運的___________應牢固包裝,使其適宜長途運輸、多次操作和裝卸。應採取措施,使其防潮、防雨、防凍、防鏽,確保在正常作業和裝卸條件下安全無損地到達指定地點。

4.2賣方應在適宜的位置,以醒目的方式,用中文印刷體書寫以下內容:裝運標記、收貨人、目的地、件數、毛重/淨重、尺寸(長、寬高)及設備名。

4.3根據___________的特點和對運輸裝卸的不同要求,所有包裝上以醒目的方式用中文和其他國際通用的標記註明“小心輕放”“向上”“防潮”等。

4.4收貨標準如下:

(1)外包裝盒完好無損,無擠壓、無受潮。

(2)___________及相關配件外觀完好、無損壞、無短缺。

第五章交貨時間、地點、風險轉移

5.1契約生效後,賣方應在______日內把貨物運至買方指定的`地點。

5.2開箱檢驗時雙方應做好記錄並簽字,以作為雙方確定責任的根據。若賣方由於自身原因不能按雙方同意的日期參加檢驗,或委託買方檢驗,買方有

權單方開箱進行檢驗,檢驗結果與雙方在場時同樣有效。貨到7天內買方未提出質量異議則視為產品驗收交貨完畢:數量屬實、質量合格。

如發現箱內設備部件和技術資料短缺或損壞,且屬賣方責任,則由賣方負責及時補足或更換,並承擔相關費用。

5.3貨物的所有權及風險轉移以貨物到達買方指定的地點並驗收合格為分界點。即驗收前貨物所有權及風險歸賣方,驗收後歸買方。買方聯繫人及驗貨人:______ 聯繫電話:______

賣方聯繫人及驗貨人:______ 聯繫電話:______

第六章質量標準、保修條款

6.1 賣方提供的______,必須符合國家質量標準( )和行業相關技術規範要求;

6.2賣方提供的______“三包”有效期為一年(自最終用戶開具發票之日起十二個月內)。

6.3賣方提供的______三包有效期為六個月(自最終用戶開具發票之日起六個月內如在三個月內出現無法解決的故障,由賣方負責包換(自最終用戶開具發票之日起三個月內)。

6.4賣方所提供產品由______公司全權負責產品質量及服務工作。返修、送修地址:______

收 貨 人:______

電話:______

郵政郵碼:______

第七章不可抗力

7.1如發生不可抗力事件,不能履行本契約,經雙方商定,可視情順延完成本契約的時間或終止執行;

7.2受不可抗力影響的一方,應在不可抗力發生後7天內,儘快以電傳或電報的方式通知另一方,並用ems郵寄由有權機構出具的證明,以便另一方審查、確認;

7.3不可抗力:地震、戰爭、嚴重火災、洪水、颱風、翻船、空難及雙方共同認可的其它不可抗力。

第八章違約責任

8.1買方若未按契約約定的期限向賣方支付貨款,每逾期一天須按應付貨款的______‰作為違約金補償賣方,此項違約金總額不超過本契約本金的______%。

8.2賣方若未能按契約約定的時間交付貨物,每逾期一天按本契約總貨款的_____‰作為違約金補償買方。此項違約金總額不超過本契約本金的______%

8.3由於賣方自身原因錯發到貨地點、收貨單位及收貨人,賣方應承擔錯發期間貨物毀損和遺失的風險,同時立即採取補救措施,並承擔由此產生的運輸保險費用。

8.4若因買方原因錯發到貨地點、收貨單位及收貨人,買方應承擔錯發期間的貨物毀損和遺失風險,同時立即採取補救措施,並承擔由此產生的運輸保險費用。

第九章智慧財產權、商業秘密

9.1賣方保證:向買方所提供的各種技術資料是清晰、完整、正確的,所提供產品的智慧財產權具有合法性,若第三方對其提出異議,由賣方承擔相應的責任。

9.2買方對賣方所提供產品的宣傳資料和技術資料只享有非獨占使用權。非賣方同意,不得對其進行任何修改。

9.3買方不得將賣方提供的商業秘密泄露給任何第三方。

第十章其它約定事項

10.1本契約的所有附屬檔案為本契約不可分割的部分,與本契約正文具有同等效力但若附屬檔案與主契約發生衝突時,以主契約為準;

10.2 _________________________________。

第十一章爭議解決

11.1若對本契約有關事宜引起爭議,契約雙方應首先力求以友好協商的方式予以解決。如果協商後爭議仍未解決,雙方同意訴於______人民法院裁決。

買方:____________ 賣方:____________

法定代表人:__________ 法定代表人:__________

授權代表____________ 授權代表____________

日期:____________ 日期:__________

關於買賣契約模板錦集 篇30

廢鋼鐵買賣契約

招標編號:契約號:

賣方: 呼和浩特鐵路局廢舊物資回收開發站買方:根據招標檔案、中標通知書、買方的投標檔案及相關保證和承諾,就第包號廢的採購和供應,買賣雙方同意按以下契約條件簽署買賣契約並共同遵守。

1、 本契約數量為廢 噸。單價為 元/噸。契約總價為人民幣

2.買方獲得中標通知書並繳足貨款後簽訂本契約,買賣雙方代表簽字、加蓋公章後生效。

3.本契約協定書有效期為20 年

月 日至20 年 月 日,在有效期內買方必須將本契約協定書執行完畢,如逾期不執行給賣方造成的'經濟損失由買方賠償。

4.交貨方式:中標通知書指定的現場交貨。

5、運輸工具或車皮由買方自理,裝卸、運輸等費用由買方自理。

6、發貨時不得超過契約數量,如現場貨物數量不足由發貨單位出具書面證明,說明實發數量及原因並通知呼和浩特鐵路局物資管理處業管科。買方持發貨單位出具書面證明及領發料簽認單到呼和浩特鐵路局物資管理處業管科簽字備案後,到資源回收筒財務結清貨款。

7、買方在投標前應到發貨單位現場實地看貨,因此賣方不承諾任何貨物的質量保證。

8、買方購買的所有廢舊物資(包括廢鋼鐵、廢軸承等),不得反

銷到鐵路任何使用單位,一經發現將取消其投標資格。

9、買方不得轉讓提貨權,否則賣方有權終止契約。

10. 本契約應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋,本契約

未盡事宜,均以現行法律的規定作為補充。

11.對契約有任何修改或補充,應簽訂補充協定。補充協定應為

書面形式,且需經雙方代表簽字和加蓋公章,其構成契約檔案的一部分。

12.本契約正本一式二份,買賣雙方各執一份,具有同等法律效

力;如發生爭議、應協商解決協商不成時向呼和浩特鐵路運輸法院起訴。副本二份,業管科、財務各一份。

賣方全稱:買方全稱:

呼和浩特鐵路局廢

物資回收開發發站。

(加蓋公章) (加蓋公章) 地址:呼和浩特市錫林北路115號 地址:

郵編:郵編:

開戶銀行名稱:工行鐵路支行開戶銀行名稱:

銀行帳號:xx銀行帳號:

聯繫人:聯繫人:

電話: 電話:

法定代表人或被授權代理人簽字: 法定代表人或被授權代理人

簽字:

日期: 年 月 日 於呼和浩特市