買賣契約範文彙編 篇1
轉讓方：
受讓方：
第一條 房屋的基本情況。
轉讓方房屋(以下簡稱“該房屋”)坐落於 ，位於 ，房屋結構為 全框架 ，建築面積 437.99 平方米(其中實際建築面積 308.42 平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積 129.57 平方米)，房屋用途為 商 業 ;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一;
本契約簽訂之時，本房屋為期房，預計現房交付時間為 20xx 年 05 月 28 日，具體交房時間以房地產開發商交付時間為準。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為房地產產權登記機關的暫測面積。如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱“實際面積”)為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的 ±3 %，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的 ±3 %時，甲乙雙方按每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積進行調整。
第三條 價 格。
按總建築面積計算，該房屋出售單價為人民幣 壹萬壹仟元整(￥11,000.00元)/㎡ ，總金額為人民幣 肆佰捌拾壹萬柒仟捌佰玖拾元整(￥4,817,890.00元)。
第四條 付款方式及付款期限。
1. 受讓方應於本契約簽訂之日起 3 日內向轉讓方支付 50% 的售房款，計人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(￥2,408,945.00元);
2. 受讓方於現房交付之日起 3 日內向轉讓方支付剩餘的 50% 的售房款，計人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(￥2,408,945.00元)。
第五條 受讓方逾期付款的違約責任。
受讓方如未按本契約第四條規定的時間付款，轉讓方對受讓方的逾期應付款有權追究違約罰金。自本契約規定的應付款限期之日第二天起至實際付款之日止，每天按總金額的 5% 計收罰金。逾期超過 20 天后，即視為受讓方不履行本契約。屆時，轉讓方有權追究受讓方的.違約責任。受讓方前期交納的購房款人民幣 貳佰肆拾萬零捌仟玖佰肆拾伍元整(￥2,408,945.00元)作為違約金不退。
第六條 關於產權登記的約定。
在受讓方實際接收該房屋之日起，轉讓方應協助受讓方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因轉讓方的過失造成受讓方不能取得房地產權屬證書，受讓方有權提出退房。
第七條 轉讓方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，其他債務、稅項及租金等由轉讓方在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由轉讓方承擔全部責任。
第八條 因本房屋所有權轉移所發生的契稅及相關稅費由受讓方向國家交納。
第九條 本契約未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定。
第十條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十一條 本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由昆明市仲裁委員會仲裁或直接向當地人民法院提請訴訟。
第十二條 本契約自經甲、乙雙方簽字(章)之日起生效。
第十三條 本契約連同附表共 貳 頁，一式 肆 份，甲、乙雙方各執 貳 份，均具有同等效力。
轉讓方(簽章)：
受讓方(簽章)：
年 月 日
買賣契約範文彙編 篇2
甲方（賣方） ： 甲方（賣方）
乙方（買方） ： 乙方（買方）
身份證號：
身份證號：
電話：
電話：
根據《契約法》和《城市房地產轉讓管理規定》及其他有關法律 法規之規定，甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋 達成如下條款，以資共同信守。
一、買賣房屋基本情況：
買賣房屋基本情況： 1、座落： 2、鋼筋混凝土 鋼筋混凝土結構， 鋼筋混凝土 3、建築面積： 4、房屋所有權證： 房屋內裝修及所有家具家電（洗衣機壹台、冰櫃壹台、 5、房屋內裝修及所有家具家電（洗衣機壹台、冰櫃壹台、空調 貳部、電視貳台、沙發壹套、餐桌椅壹套、床叄張、廚房用品整套） 貳部、電視貳台、沙發壹套、餐桌椅壹套、床叄張、廚房用品整套） 。 椅壹套
二、計價方式與價款：
計價方式與價款： 甲乙雙方約定上述房屋按宗(單元及配套附屬等)計算，轉讓價總 價款為
三、付款方式及期限：
付款方式及期限： 在本契約簽訂當日，雙方辦理房屋所有權證申請交易過戶，同時 乙方支付給甲方 。
四、房屋支付期限：
甲方應當在乙方合計付清人民幣： 時，將上述房屋按現狀支付 人民幣： 人民幣 給乙方掌管，產權歸乙方所有。
五、關於轉讓過戶和稅費負擔的約定：
關於轉讓過戶和稅費負擔的約定： 雙方約定共同辦理申請房屋所有權證交易過戶；在乙方取得房屋 所有權證後 10 日內申請辦理水、 電及門牌證過戶手續。 關於本房屋交 易過戶一切稅費由乙方承擔。 用途，總層數 2 m； 層，所在層次 層；
六、甲乙雙方責任：
1、 甲方保證出賣的房屋沒有產權和財務糾紛。 該房屋如不能辦理 產權過戶登記或房屋交付後發生該房屋交付前既已存在的.權利和財務 糾紛，概由甲方承擔全部責任。 2、甲方逾期 逾期交房、逾期 逾期申請房屋所有權證交易過戶、逾期 逾期配合 逾期 逾期 逾期 辦理水、電及門牌證過戶手續，自本契約規定的期限的第二天起至實 際履行之日止，甲方應向乙方支付已交付房價款 2%（月利率）的違約 金（若超過 15 日，乙方有權終止本契約，視甲方悔約並按本契約第六條第 3 款執行） ；乙方逾 逾 逾期配合交房、逾期 逾期申請房屋所有權證交易過戶、逾期 逾期辦理 期付款或逾期 逾期 逾期 逾期 水、電及門牌證過戶手續，自本契約規定的期限的第二天起至實際履 行之日止，乙方應向甲方支付逾期應付款 2%（月利率）的違約金（若超 過 15 日，甲方有權終止本契約，視乙方悔約並按本契約第六條第 3 款執行） 。 3、甲方若中途悔約，應在上述規定時限 10 日內無條件退還已付 購房款（不包括定金）且雙倍返還定金給乙方並賠款給乙方人民幣壹 拾萬元正；乙方若中途悔約，甲方有權取消定金並賠款給甲方人民幣 壹拾萬元正。
七、雙方約定的其他事項：
雙方約定的其他事項： 1、水電費、物業管理費等在交接房時結清。 2、本契約自雙方簽字之日起生效。本契約一式 2 份，甲方 1 份， 乙方 1 份。
甲方（簽章） ： 乙方（簽章） ：
年 11 月 11 日
買賣契約範文彙編 篇3
家具買賣契約屬於買賣關係的契約，在消費領域嚴格講屬於一般民事契約，其條款應符合《民法通則》、《契約法》和《消費者權益保護法》的有關規定。但其條款內容依託的是原《經濟契約法》，故在條款上必然存在一些差異。而使用該契約的主體主要是廣大消費者和各家具零售商，所以在契約的設計上應該以符合商業零售行業的交易習慣和消費者樂於接受為前提，而不應將其設計的過於煩瑣，不易使用。具體地講，契約的第一條規定：“家具名稱、商標、型號、數量、時間及金額”的內容不適合家具買賣行業特點和商業習慣，因為對於家具行業來講，國家尚未出台強制性標準，行業標準目前也是空白。消費者注重的是家具的款式和材質，而這兩項指標目前又沒有統一的型號規定，一旦造成質量糾紛，給調解、仲裁或審判在認定責任方面帶來一定的困難，客觀上講不利於經營者和消費者之間相互舉證。因此很多家具經營者呼籲在家具買賣契約示範文本條款中，用材質替換型號使之更合乎實際。因此，該條應當明確質量的'瑕疵擔保責任，即經營者應當依照法律規定或者契約約定交付合乎質量要求的標的物，關於質量可以另附質量保證書予以明示消費者。這樣規定的目的是經營者出賣的標的物質量上有瑕疵的，應當依法承擔違約責任，使消費者能夠自主合理選擇修理、更換、重做、退貨、減少價款或請求賠償損失乃至解除契約。
其次是示範文本第二條的保修包退條款，目前採用填空式方式。各家具經營者認為採用填空式的辦法設定，容易造成一旦出現家具質量糾紛，對消費者舉證不利的尷尬局面。因為在填寫這一條款時，多數家具經營者均採用對他們有利的方式填寫，而未選中的選項則認定為無效。作為消費者不可能對其中奧妙了解如此透徹，容易出現欺詐消費者的行為。而實際情況是《天津市家具行業實行三包的規定》等檔案均對此做出過明確規定，因此示範文本約定只要符合有關方面的規定即可，一旦產生糾紛，就可以有效地依據相關規定妥善做出處理。這樣即理順了關係，又方便了消費者。
另外，示範文本的第九條，解決糾紛的方式，實際上包含了五種方式，即和解、民間調解、行政調解、仲裁和民事訴訟。按照我國目前的《民法通則》規定，民事契約糾紛實際上只有三種解決途徑，即和解、仲裁（含調解職能）和民事訴訟（亦含調解職能），後兩種又屬於法定救濟範疇。而行政調解是依據有關行政法律、法規的規定進行的，消費者協會所做的民間調解也是依據《消費者權益保護法》之規定進行的。將上述四種辦法羅列到一起，顯然不太適宜。因為工商部門的行政調解和消費者協會的調解屬於行政救濟範疇，並不引起喪失仲裁權或司法救濟請求權滅失情形的發生，無論經營者和消費者是否選取向消費者協會申請調解或向有關行政主管部門申請調解解決糾紛，只要在法定訴訟時效期間內均不會喪失司法救濟請求權，這一程式不是法定的。而《仲裁法》第四條規定：“當事人採取仲裁方式解決糾紛，應當雙方自願，達成仲裁協定，一方申請仲裁的，仲裁委員會不予受理。”第五條規定：“當事人達成仲裁協定，一方向人民法院起訴的，人民法院不予受理，但仲裁協定無效的除外。”也就是說仲裁與訴訟兩者之間，採取哪種方式解決爭議有著因果關係，而且是契約爭議解決的法定程式。因此該條實際上將多種法律關係集為一條，從法理上講容易混淆法定程式和非法定程式的界限。從實際情況看，由於消費者不太了解有關法律程式規定，因此也容易造成丟失或自動放棄有關司法救濟請求權情況的發生。所以家具買賣契約示範文本條款應當符合零售商業交易習慣和消費特點，細化消費者和經營者對契約爭議解決的自主選擇權。
買賣契約範文彙編 篇4
契約編號___________________
(xx版)
賣 方(甲方)_______________________
買 方(乙方)_______________________
依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律法規的規定，經雙方協商一致，訂立本契約。
第一條 標的
種畜禽生產經營許可證編號：__________________，種禽名稱：________，品種：________，養殖地：_______，日齡：________ 。
第二條 數量、計量單位
數量：____________ ，計量單位：_____________ 。
第三條 質量標準
1.種用標準：___________________________________。
2.甲方應提供引種證明和由縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證。
3._____________________________________________ 。
第四條 對疫病的`控制要求
1.已在_______日齡注射______________________疫苗。
已在_______日齡注射______________________疫苗。
2._____________________________________________ 。
第五條 價款(人民幣，下同)
單價：_________ ，總金額(大寫)：___________(小寫：___________)。
第六條 價款支付
按下列第__________項支付價款。
1.即時結清。
2.乙方應於種禽交付之日起_________日內付清。
3.契約簽訂後，乙方支付甲方定金_________元;種禽交付後_________日內付清價款，定金抵作價款或返還。
4.____________________________________________ 。
第七條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間：_________年________月________日。
2.交貨地點：_______________________________ 。
3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到___________________________________ 。
(2)由乙方自行到________________________________提貨。
(3)其他：_______________________________________ 。
4.運費承擔：____________________________________ 。
第八條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢________%種禽，並開具驗收單據。種禽買賣契約範文節選!
(2)_________________________________________ 。
2.途損約定：________________________________ 。
3.__________________________________________ 。
第九條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中，如果發現種禽的品種、數量、質量、日齡不符合本契約約定的，應在________天內向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議後，應在_______天內負責處理。種禽買賣契約範文節選!
3.____________________________________________ 。
第十條 違約責任
1.甲方交付的種禽品種、日齡、質量不符合契約約定的，乙方有權要求甲方繼續履行，並承擔因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨，按逾期交付種禽價款的每日_______%向乙方支付違約金;逾期超過_______天，致使乙方不能實現契約目的的，乙方可解除契約。
3.乙方未按契約約定期限支付價款的， 按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責任：_________________________________ 。
第十一條 其他約定事項 。
第十二條 契約爭議解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，或按下列第________種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十三條 本契約正本一式_______份，雙方各執______份。
甲 方________________________ 乙 方_________________________
住 所________________________ 住 所_________________________
法定代表人(負責人)______________ 法定代表人(負責人)_______________
委託代理人________________________ 委託代理人_________________________
銀行帳號__________________________ 銀行帳號___________________________
聯繫方式__________________________ 聯繫方式___________________________
簽約地點__________________________ 簽約地點___________________________
簽約時間__________________________ 簽約時間___________________________
買賣契約範文彙編 篇5
甲方：
乙方：
今有甲方將施工中所切割的所有廢鐵出售給乙方。
一、廢鐵的'尺寸為600-1200米，3mm以上，生鐵除外。
二、乙方向甲方支付貳拾萬元保證金，拉貨時每噸一結否則甲方不予放車。
三、廢鐵按唐山鐵廠價格為準，現行價每噸3100.00元（鐵廠現行價每噸為3500.00元整），隨漲隨落。
四、拉貨時裝車由乙方自行裝車，甲方不負責，乙方必須聽從甲方調派，隨時來車。
五、從履行契約中，乙方不能隨時來車，影響甲方施工進度，甲方將從乙方的保證金中每天扣除一萬元。
六、如乙方單方面不履行契約，甲方將不退還保證金。
甲方： 乙方：
年月日
買賣契約範文彙編 篇6
一、集資房買賣契約效力如何
根據《契約法》第52條的規定，如果一方以欺詐、脅迫的手段訂立契約，損害國家利益的;或惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;或以合法形式掩蓋非法目的;又或損害社會公共利益;違反法律、行政法規的強制性規定的契約無效。第53條規定，契約中出現造成對方人身傷害的;或因故意或者重大過失造成對方財產損失的免責條款無效。
單位集資建房，實質上是福利分房的一種，在未房改前住戶享受所謂“半產權”。儘管單位仍稱之為產權人，但單位實質上失去了自由處置房屋的權利，除非得到住戶的許可。作為一種歷史性產物，其時地方政府、有關單位甚至國家的行政規章、地方法規對福利性集資房的轉讓都作了不少禁止性規定，但這些規定沒有法律、法規的效力，不能作為認定契約無效的依據。
綜上所述，集資房買賣契約既不違反法律、行政法規的強制性規定，不在法律規定的契約無效情形範圍。同時，契約體現了雙方當事人的真實意思，應認定為合法有效。
二、哪些房子屬於集資房
1、單位職工集資建房方式
單位提供國有劃撥土地，由單位和職工共同集資繳納建房款，再委託建設單位開發建設。由於建造過程中可以減免許多房地產開發商必須要繳納的配套稅費及利潤，所以國家也一直把單位職工集資建房納入福利分房這種制度體制中。也就是說，如果你承租了公房且有資格購買房改房，你就沒有權利再集資建房，反之亦然。由於一些地區出現部分單位以集資合作建房名義，變相搞住房實物福利分配或商品房開發等問題。故建設部發文，自自20xx年08月14日起，停止審批黨政機關集資合作建房項目。但國有企業或事業單位的集資建房政策沒有取消，但審查已嚴格控制。
2、個人集資建房方式
即由居住在同一城鎮區域的在不同單位工作的職工通過政府牽頭組織成一個社會團體(城鎮住宅合作社)，再由職工集資建造房取得住宅，比如說安居工程就是其中的一種。這種方式也一直是國家鼓勵與支持，但由於缺乏法律與行政法規的立法，且與地方政府通過利用國有土地經營城市和創造財富的執政理念衝突，因此，目前幾乎所有地方政府都對此持消極態度。目前國家實際上已經否決了該方式，而取代的是廉租制度、經濟適用住房政策和限制商品房政策。
根據上文的表述我們可以知道，如果集資房買賣契約不違反法律法規的規定，並且不屬於契約無效的情形，那么該集資房買賣契約就是有效的。同時還帶來了集資房的類型的知識，希望對你有所幫助。要是你在這方面還有疑問的話，可以來電諮詢我們的線上律師。
P2P中電子契約的法律效力問題
P2P網貸系統，是P2P借貸與網路借貸相結合的金融服務網站。網路借貸指的是借貸過程中，資料與資金、契約、手續等全部通過網路實現，它是隨著網際網路的發展和民間借貸的興起而發展起來的一種新的金融模式，這也是未來金融服務的發展趨勢。
但是P2P平台由於是線上交易，簽訂的電子契約是否具有法律效力呢?本文就這個問題作出了知識整理，僅作參考。
1、《契約法》承認電子契約的法律效力。
我國《契約法》第十條規定：當事人訂立契約，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定採用書面形式的，應當採用書面形式。當事人約定採用書面形式的，應當採用書面形式。
第十一條規定：書面形式是指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
2、《電子簽名法》承認電子契約的法律效力。
《電子簽名法》第三條規定：民事活動中的契約或者其他檔案、單證等文書，當事人可以約定使用或者不使用電子簽名、數據電文。
當事人約定使用電子簽名、數據電文的文書，不得僅因為其採用電子簽名、數據電文的形式而否定其法律效力。
第四條規定：能夠有形地表現所載內容，並可以隨時調取查用的數據電文，視為符合法律、法規要求的書面形式。
第十四條規定：可靠的電子簽名與手寫簽名或者蓋章具有同等的法律效力。
《契約法》、《電子簽名法》的上述規定，實際上賦予了電子契約與傳統契約同等的法律效力，並且從立法上賦予了電子契約應有的法律地位。
但從實務操作的角度分析：
經我們向各地仲裁委員會、法院立案庭諮詢，得到答覆如下：
序號諮詢對象諮詢時間答覆
1、上海仲裁委員會
()20xx年7月29日下午3點25分P2P網路借貸是新興的事物，之前未處理過。立案需要攜帶電子契約等證據材料進行現場審核，必要時請示領導決定。
2、上海國際經濟貿易仲裁委員會
()20xx年7月30日上午9點31分之前未處理過P2P網貸電子契約方面的糾紛，如果不能提供紙質形式的契約，則必須提供能證明借款契約已實際履行的證據，形成完整的證據鏈。
3、深圳仲裁委員會
()20xx年7月29日下午4點06分鑒於電子契約是新事物，無法證明其真實性，也不能以有形的形式展現，需要攜帶電子契約等材料到立案庭進行現場確認，必要時請示領導。
4、華南國際經濟貿易仲裁委員會(深圳國際仲裁院)
()20xx年7月30日下午4點11分採用電子契約形式訂立的契約，對方有可能以未簽字為由，主張契約未生效，提出仲裁管轄權異議，平台須提供實際上已履行借款契約的證據(譬如說提供借款的轉賬憑證)。如能提供借款實際發生的完整證據鏈，即使沒有電子簽名，也可以立案。
5、北京仲裁委員會
()20xx年7月30日上午11點12分之前未受理過P2P網貸電子契約的糾紛，但受理過其他行業的電子契約糾紛。如對方認可電子契約，則仲裁不存在障礙;如對方不認可電子契約的`真實性，需要仲裁申請人簽署《風險提示》，保證電子契約的真實性，與原件一致，否則應承擔不利後果。對P2P網路借貸這一新興的事物持保護、支持的態度。
6、深圳市福田區人民法院
()20xx年7月29日下午3點33分如果不能提供有雙方當事人簽字蓋章、能以書面有形方式展示的電子契約，則立案可能存在障礙，需要領導審批。
從以上各地仲裁委員會、法院的答覆可以看出：P2P網路借貸屬於新興事物，大多數仲裁委員會、法院對P2P網路借貸、電子契約比較陌生，仲裁委員會、法院立案仍然傾向於以書面形式、有當事人簽名蓋章的契約作為認定案件事實的證據。採用電子簽名的形式訂立的契約證明力上可能會有瑕疵，仲裁委員會、法院可能會不予立案，或者是立案需要經過上級領導的審批，程式負擔加重。
如果是沒有電子簽名的電子契約，在對方當事人不予認可的情況下，該電子契約就是孤證，證明力較弱，需要平台提供其他證據予以佐證，比如說借款契約已實際履行的證據，包括但不限於提供借款時的轉賬憑證、對方還款記錄、催收證明等，只有形成了完整的證據鏈，切實證明借款行為在雙方當事人之間已實際發生的情況下，仲裁委員會、法院等才會予以立案。完整的證據鏈能使仲裁或訴訟程式順利進行，減少訴訟風險。
鑒於現階段司法實踐中，各地區司法機關對電子契約的證明效力問題存在爭議，同時，考慮到電子契約和電子簽名在現行法律上的有效性，電子契約和電子簽名的運用、發展是大勢所趨，從提升用戶體驗的角度考量，建議P2P網貸平台著手考慮採購具有相關資質、得到司法機關及相關政府部門認可的電子簽名服務供應商提供的電子簽名服務，運用電子簽名技術，解決電子契約的真實性、可視性不足等問題，補足電子契約的證明效力。
口頭契約有沒有法律效力
口頭契約有沒有法律效力呢?什麼樣的契約可以作出口頭契約呢?《中華人民共和國契約法》第十條關於“當事人訂立契約，有書面形式、口頭形式和其他形式”的規定，人們除法律、行政法規規定採用書面形式的契約外，均可採用口頭形式訂立契約或協定。本文就口頭契約有無法律效力做簡單介紹，希望對大家有所幫助。
口頭契約的有效適用情形
口頭形式的契約是指當事人以直接對話的方式或者以通訊設備如電話交談訂立契約。它廣泛套用於社會生活的各個領域，與人們的衣食住行密切相關，如在自由市場買菜、在商店買衣服等。現代契約法之所以對契約形式實行不要式為主的原則，其重要原因也正在於此。契約的口頭形式，無須當事人約定。凡當事人無約定或法律未規定特定形式的契約，均可以採取口頭形式。
口頭契約不宜採用的情形
口頭契約屬於不要式契約，是指當事人以語言為意思表示、而不用文字表達契約內容的契約形式。在法律未規定必須採用書面形式的情況下，只要當事人協商一致，都可以採用口頭形式。口頭契約在即時清結的交易中非常普遍。其特點是簡便易行，但其不足之處在於發生契約糾紛時難以取證，當事人孰對孰錯很難劃分。因此，《契約法》徵求意見稿原本規定，不動產轉讓契約，應當採用書面形式。涉外契約、價款或者報酬10萬元以上的契約，除即時清結的以外，應當採用書面形式。法律規定應當採用書面形式訂立契約的，依照其規定。
但是，鑒於我國東西部、城鄉經濟發展的不平衡，例如10萬元在深圳、上海的經濟往來中不屬於數額巨大、而在經濟欠發達地區卻屬於數額巨大，因此《契約法》第10條修改了徵求意見稿的規定，改為：“法律、行政法規規定或者當事人約定採用書面形式的，應當採用書面形式”。因此不動產轉讓契約、涉外契約、價款或報酬在當事人認為數額巨大、不能即時清結的契約都不宜採用口頭形式，否則發生契約糾紛時舉證困難。
口頭契約的效力認定
只要其內容不違反法律和行政法規的強制性規定;一方沒有以欺詐、脅迫的手段訂立契約，損害國家利益;雙方不是惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;雙方不是以合法的形式掩蓋非法目的;沒有損害社會公共利益;訂立契約的主體具有民事行為能力和民事權利能力;意思表示真實，這個契約就成立並具有法律效力，受法律保護。
希望以上內容對您了解口頭契約的相關內容有所幫助，如果您還有其他法律疑惑，歡迎免費諮詢我們的專業律師，他們會給您具體專業的解答。
契約上的默認是什麼意思
契約上的默認是什麼意思？哪些情況是屬於契約默認？我國法律對此有哪些相關規定？針對上述問題，小編為您整理了有關契約默認的法律知識，請閱讀下面的文章進行詳細了解。
契約上的默認是指當事人無言語、文字表示，又無任何積極的行為，以沉默方式進行的意思表示。
在通常，要約生效以後，承諾的意思表示必須由承諾人明確表示，並把意思表示通知給要約人。因而默認一般不會構成成承諾。但根據法律的有關規定，在特殊情況下，默認是能產生相應的法律效力的。
我國與之相關的法律規定：
1、《中華人民共和國契約法》第二十九條規定：“受要約人在承諾的期限內發出承諾，按照通常情形能夠在有效期內到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過了承諾期限，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。”
2、《中華人民共和國契約法》第三十六條規定：“法律，行政法規規定或者當事人約定採取書面形式訂立契約，當事人未採用書面形式，但一方已經履行主要義務，對方接受的，該契約成立。此處為對契約成立的默認。”
3、《中華人民共和國契約法》第三十七條規定：“採用契約書形式訂立契約，在簽字或蓋章之前，當事人一方已經履行主要義務，對方接受的，契約成立。此處為以行為默認了契約的成立。“
4、《中華人民共和國契約法》第一百五十八條規定：“當事人約定檢驗期間的，買受人應當在檢驗期間內將標的物的數量或者質量不符契約定的情形通知出賣人。買受人怠於通知的，視為標的物的數量或者質量符契約定。”視為默認。
5、《中華人民共和國契約法》第一百七十一條規定：“試用買賣的買受人在試用期屆滿以後，買受人對是否購買標的物未做表示的視為同意購買。即默認願意購。”
6、《中華人民共和國契約法》第二百一是十一條規定：“自然人間的借款契約對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不付利息。”
以上就是這次小編為您帶來的契約默認的內容了，希望對您有所幫助，如果您還有相關法律問題沒有在本文中得到解答，可以向我們的專業律師進行免費諮詢。
雙方都簽字的契約就能生效嗎？
一份契約只是要求了乙方要承擔的責任，沒有一條是甲方要承擔的責任.雙方都簽字了.這樣的契約是否合法有效?請看下文。
一般這樣的契約是有效的，可以起訴請求確認顯失公平，但是具體的還要看這個契約是什麼契約。
這是關於契約效力的問題，契約效力，是指依法成立的契約的約束力。對於契約效力的含義，應從以下三方面來理解：
第一，契約效力是契約本身的強制力，表現為對契約的自覺遵守和不履行契約義務應承擔責任乃至制裁。契約的目的是通過履行而實現的。在履行中，當事人對契約義務的遵守，其根本動因不在於契約利益的驅使、誠實信用等道德因素，而在於契約的強制力;同時，不履行契約義務，一定會產生相應的責任，並因此承擔不利的法律後果。
第二，契約效力是一種法律保護力，契約和契約權利是依靠法律的保護力維持的。依法成立的契約本身，不受任何單位和個人的非法干涉及非法侵害;契約和契約權利的實現，均受國家法律的保護。由此說來，不被法律保護的契約，不可能存在契約效力的問題。
第三，契約效力，實際上是契約的實效力。契約實效力，是實現契約目的的確定性。契約目的實現，包括對契約遵守的必然性和對違反契約制裁的必然性。如果能夠做到履行契約義務、實現契約權利，則說明該契約是有實效的。每個契約失去了實效力並不一定意味著失去效力。因此，我們認識和把握契約效力的含義，應當更多地從契約的實效力方面來理解，離開契約的實效力談論契約效力，沒有什麼實際意義。
因此各當事人在簽訂契約的時候，要首先考慮你要實現怎么樣的契約效力，然後細心地去審查契約的條款。
怎么認定債權讓與契約的效力？
1、須存在有效的債權
根據《契約法》第79條之規定及其解釋，有效債權的存在，是債權讓與契約的根本前提。以不存在或無效的債權讓與給他人，或者以消滅的債權讓與給他人，都將因標的不存在或者標的不能而導致債權讓與契約無效，讓與人對受讓人因此而產生的損失負賠償之責。
有效的債權，應該從寬解釋，只要是該債權真實存在且並未消滅，都應認定為有效。至於其能否實現，債權人不負有物的瑕疵的擔保之責，因為債權人並不享有處分債務人之物的權利，他只負權利瑕疵的擔保之責，只要債權是真實的，就應允許其轉讓。
2、被轉讓的債權須具有可轉讓性
由於債權轉讓本質上是一種交易行為,從鼓勵交易，減少乃至消除財產流轉的障礙，增加社會財富的角度出發,應當允許絕大多數契約債權能夠被轉讓。
但問題總是有另外一面的，因為債權畢竟是特定主體之間發生的法律關係，具有一定的人身信賴色彩，為了尊重這樣的社會關係，《契約法》第79條明文規定了三種債權不得轉讓：根據契約性質不得轉讓的債權，按照當事人約定不得轉讓的債權，依照法律規定不得轉讓的債權。
根據契約性質不得轉讓和依照法律規定不得轉讓的債權一般有一定的規律性，本文不在此贅述。按照當事人約定不得轉讓屬於意思自治的範疇，應作符合當事人合意的解釋，但是我國契約法對於禁止讓與的約定具有何種法效未作明文規定。
德國民法認定為有效，但在1994年德國商法典中增加了一項規定，即如果當事人是在商業交易中達成的協定，則在契約中的禁止讓與條款無效;日本民法承認其效力，但不得對抗善意第三人;我國台灣地區民法與日本民法持同樣態度。根據日本和中國台灣地區民法的原則，債權人違反禁止讓與的約定而讓與債權，如果債權讓與契約符合有效條件，受讓人只要是善意的，不管有無過失都取得該債權，債務人無權對抗善意的受讓人，待債務履行期限屆至時，受讓人有權要求債務人清償。不過，債權人擅自讓與禁止讓與的債權，違反了契約中的約定條款，理應承擔違約責任。對於受讓人為惡意的債權讓與效力，存在不同的觀點。其中，債權效果說認為，讓與行為仍屬有效，但是債務人可以依據惡意提出抗辯，主張債權讓與行為無效;物權效果說認為債權人負有不得轉讓的義務，違反約定之轉讓即為無效，在這裡可以主張無效的不局限於債務人，第三人也可以主張債權讓與行為無效，並且這種無效不僅是指債權讓與對於債務人無效，而且在讓與人與受讓人之間也歸於無效,原因在於受讓人明知該轉讓行為屬於禁止之列而為之，那么當事人之間的合意不具備合法之因素，故而準物權行為無效，不過，債務人事後承認該轉讓行為時，則可使之有效。
按照崔教授的觀點，認為“禁止債權讓與的約定有效，但不得對抗善意第三人”,因為這區分了法律禁止債權讓與和當事人約定禁止債權讓與的不同範圍，兼顧和平衡了財產權的流通性、意思自治、交易安全幾項價值，區分了當事人的不同主觀心理狀態，值得我國借鑑。總結德國民法理論，並且對其作適宜的改進，筆者以為可以形成以下規則：其一，在受讓人為善意時，債權讓與契約有效，即債權人與債務人之間關於禁止轉讓的約定不得對抗善意受讓人，待債務履行期限屆至時，受讓人可以請求債務人清償，不過債務人可以向債權人追究違約責任。其二，在受讓人為惡意的場合，如果債務人不提出抗辯，債權人與受讓人之間的轉讓契約有效;如果債務人提出了受讓人為惡意的抗辯，主張債權讓與契約無效，應當維護債務人的利益，對其主張予以支持。
並存的債務承擔之探討
按照債務人是否免責為標準，可以將債務承擔分為免責的債務承擔和並存的債務承擔兩類。前者即為債務人全部移轉債務的情況，債務人退出契約關係，不再承擔契約債務;後者即為債務人部分移轉債務的情形，由第三人加入債權債務關係，和原債務人共同成為債務人，承擔契約義務之履行。通常情況所指之債務承擔即為免責的債務承擔，在此不再贅述，我們主要探討一下債務並存。
並存的債務承擔是在以原已有效存在的債務為前提的，這時的債務僅限於原來的範圍，債務參加人和債務人不會因債務承擔而增加或減少原先應負之債務範圍，其實此時的債務參加人和原債務人可以視為新債務人這一個主體來考慮，那就相當於沒有發生債務承擔，而只是在參加人和原債務人之間來重新劃分債務。對於按份承擔債務的情況，應當經債權人同意,因為很有可能債務參加人不具備償債的能力，債權人會因此而承擔不必要之風險，根據民法之等價原理，債權人不可能同意不具備資質之第三人來履約;對於連帶債務的情況下，《契約法》84條規定“應當經債權人同意”，筆者認為不應適用。因為第三人作為連帶債務人加入契約關係，對於債權人來說，對他的權利保護就多了一層保障，有益無害，他可以向參加人主張，也可以向債務人主張履約，債務人並未退出債權債務關係，此為其一;如果參加人是債權人的債權人，那么在兩個債務的履行期限屆至之際，可以主張抵銷，這樣做可以方便交易、降低成本，滿足當事人各方最大利益的追求，促進債權的快速流轉，加速資本周轉，此為其二(這也是契約法調整平等主體之間財產關係的立法初衷);如果由“應當經債權人同意”改為“須通知債權人”，那么既可以使債權人債權得到實現，也可以減少因為第三人加入債權債務關係而帶來的糾紛，此為其三。不過有學者認為，如若第三人加入債務關係成為債務人，未經債權人同意，那么第三人只能作為債務人的履行輔助人而不能作為債務人存在。筆者對此不敢苟同，畢竟債務並存和第三人代為履行存在著明顯的區別，對於前者，債權人可以主動要求第三人履行契約義務，如果第三人加以拒絕，那么債權人有權採取法律救濟措施;而在於後者，第三人作為債務人的履行輔助人則是第三人主動參加的，債權人沒有理由請求第三人為履行行為，若第三人加以拒絕，債權人也無權強制其履行。前者，第三人受契約約束，第三人是以明確的意思表示方式作出的;在於後者，第三人則不受任何法律關係約束，第三人並未事先允諾要替債務人履約。
按照《契約法》85條之規定，新債務人可以主張原債務人對債權人的抗辯。這一點對於免責的債務承擔，還是並存的債務承擔都應適用。產生債務的契約存在無效原因，第三人作為新債務人，可以向債權人主張移轉債務的不存在;債務履行期限尚未屆滿的，新債務人對於債權人的履行請求也可以抗辯;此外，在雙務契約中，也可以主張同時履行抗辯權。
買賣契約範文彙編 篇7
甲方：(賣方)___________________
乙方：(買方)___________________
甲、乙雙方經經紀方介紹，就甲方向乙方出售私人房產事項達成以下條款：
第一條 買賣事項
甲方自願將坐落於 市 區 產權證號碼 產權人 產權面積 ㎡的房產(房屋)出售給乙方，國土證號碼 ，使用性質 ，該房產所占用的國土所有權和車庫(雜屋) ㎡也同時轉讓給乙方，乙方對該房產情況已經充分了解並自願購買該房屋。
雙方協定該房產成交價格為人民幣 元整(RMB 元);
第二條 付款事宜
1、本協定簽訂時乙方即以現金方式支付給甲方人民幣 元整(RMB 元)作為定金，甲方將該物業的產權證及相關權屬證書原件存放於經紀方，用於產權過戶。
2、甲乙雙方具體付款方式(選擇一種)
一次性付款
①、甲、乙雙方於 年 月 日前同時到房產管理局辦理過戶簽字手續，乙方支付房款人民幣 元整(RMB 元)到房產管理局資金監管賬戶。
②、 年 月 日前過戶簽字手續辦理完畢時，乙方以現金或轉賬方式支付房款人民 幣 元整(RMB 元)給甲方，甲方出具相等額收據。
銀行按揭貸款
貸款形式：□商業貸款 □公積金貸款
①乙方於簽定本協定同時，委託經紀方向 銀行申請辦理人民幣 元整(RMB 元)銀行按揭貸款。
②按揭首付款：乙方於銀行審批後 天內將該房屋的按揭首付款人民幣 元整(RMB 元)，交付於房地局二手房資金監管中心，並於當天辦理房產過戶手續。
③房地局二手房資金監管中心於房管部門發出《房屋所有權證》並於房管部門辦理《他項權證》完畢後將監管的首付款及銀行按揭房款一次性無息交付甲方。
④若按揭申請未獲銀行批准，甲方收到銀行書面通知兩天內將全額房款和定金一次性無息退還乙方。
3、過戶手續全部辦理完畢，乙方領取到《房產證》且物業交割完畢後，乙方付清餘款人民 幣 元整(RMB 元)。
4、過戶稅費全部由 方承擔，簽署本協定後，如遇政府及有關部門調整稅費，稅費承擔方應按其新規定執行。
5、基於經紀方在促成甲、乙雙方交易中已提供居間服務，簽訂本協定同時，由 方向經紀方一次性支付服務費人民幣 元整(RMB 元)。
第三條 物業交付時間
1、甲方應於 年 月 日前將房屋交付給乙方，並將與房屋有關的單據證件同時交付給乙方。每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的4‰向乙方支付滯納金;逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執行。
2、甲方應於 年 月 日之前辦理該物業戶口遷出手續。
第四條 雙方權利義務
1、甲方保證該房產權屬清楚，無產權和債務糾紛、稅項及清還抵押事宜或在出售前已清理完畢，並保證對該房產有依法出售權利，符合國家房產上市的.有關規定及政策法規;同時甲方承諾已取得共有權人同意，有權簽訂本協定，可依約配合乙方過戶和交付該房產。甲方保證該房產共有人或承租人已放棄優先購買權，如有不符，給乙方和經紀方造成損失的由甲方負責賠償。
2、該房產是以現狀售予乙方，乙方已被邀查驗或已授權代表查驗該房產，乙方確定無異議後不得藉此拒絕交易。
3、該房產交付給乙方使用前，甲方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、煤氣、物管費、衛生費、有線電視費、電話費等)，相關過戶費用由乙方支付。
第五條 違約責任
1、甲、乙雙方協定簽訂後，乙方違約，不得向甲方索還定金;甲方違約悔約，應雙倍返還定金。經紀方服務費用由違約方支付。
2、乙方已交付全額房款或交付部分房款後，若甲方違約，甲方須將已交付的房款全額退還乙方，並按總房款的30%作為賠償標準對乙方作出賠償，經紀方服務費用由甲方支付。
3、乙方已交付全額房款或交付部分房款後，若乙方違約，乙方須按總房款的30%作為賠償標準對甲方作出賠償，甲方獲得賠償金後須將所收到的房款全額退還給乙方。乙方仍須支付經紀方服務費用。
4、簽署本協定後，甲乙雙方協定取消、解除、終止本協定，則仍須承擔本協定規定之服務費數額支付給經紀方。
5、本協定中未盡事宜，按照國家相關法律、法規辦理。
第六條 約定的補充事項
(隨附相關證件複印件作為本協定附屬檔案)
本協定一式三份，甲、乙雙方及經紀方各持壹份，三方簽章之日起生效，本協定發生糾紛時，由甲、乙雙方協商解決，協商解決不成的，提交房屋所在地人民法院訴訟解決。
甲方：
乙方：
簽訂日期: 年 月 日
買賣契約範文彙編 篇8
一、違約責任的構成要件：
(1)有違約行為;
(2)有損害事實;
(3)違約行為與損害事實之間存在因果關係;
(4)無免責事由。
二、違約責任的免責事由
免責事由也稱免責條件，是指當事人對其違約行為免於承擔違約責任的事由。契約法上的免責事由可分為兩大類，即法定免責事由和約定免責事由。法定免責事由是指由法律直接規定、不需要當事人約定即可援用的免責事由，主要指不可抗力;約定免責事由是指當事人約定的免責條款。
何為不可抗力呢?
根據中國法律的規定，所謂不可抗力，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。
不可抗力的要件為：(1)不能預見，即當事人無法知道事件是否發生、何時何地發生、發生的情況如何。對此應以一般人的預見能力為標準加以判斷;(2)不能避免，即無論當事人採取什麼措施，或即使盡了最大努力，也不能防止或避免事件的發生;(3)不能克服，即以當事人自身的能力和條件無法戰勝這種客觀力量;(4)客觀情況，即外在於當事人的行為的客觀現象(包括第三人的行為)。
三、違約金
違約金是指按照當事人的約定或者法律直接規定，一方當事人違約的，應向另一方支付的金錢。違約金的標準是金錢，但當事人也可以約定違約金的標的物為金錢以外的其他財產。違約金具有擔保債務履行的功效，又具有懲罰違約人和補償無過錯一方當事人所受損失的效果，因此有的國家將其作為契約擔保的措施之一，有的國家將其作為違反契約的責任承擔方式。
一般來說契約違約金上限是不超過標的的20%。但是如果過高或者過低是可以請求法院給予減少或者增加的。
四、定金
定金是在契約訂立或在履行之前支付的一定數額的金錢作為擔保的.擔保方式，又稱保證金。
定金的數額原則上是由當事人約定的，但擔保法對其最高限額又作了限定，即不能超過主契約標的額的百分之二十。司法解釋規定，當事人約定的定金數額超過主契約標的額的百分之二十的 ，超過的部分 ，人民法院不予支持。意圖顯然是限制給付數額過大的定金 ，將定金的懲罰限定在一定的限度內。
買賣契約範文彙編 篇9
需方：甘肅省長城建築工程總公司第十六項目部（以下簡稱甲方）供方：蘭州卓越商貿有限責任公司（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國契約法》，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就甲方長城家園高層住宅樓基礎地板採用乙方提供的FSS101砂漿防水劑、FS102砼防水密實劑事宜，為了明確雙方的責任、權利和義務，經甲、乙雙方協商一致，訂立本契約。
第一條工程名稱：
工程地點：
供貨地點：
第二條材料質量及驗收辦法：防水材料應符合《砂漿、砼防水劑》JC474.1999。
JQB.130.20xx、JQB.131.20xx、甘07JS1技術質量標準，乙方應提供產品合格證及檢測報告，甲方在貨到4小時內按照相關技術標準驗收，材料質量必須達到合格。
第三條契約價款及付款方式：
3.1按照計算筏板基礎砼2662M，外牆砼493M，外牆粉刷面積812M，實際防水材料摻量
3.2乙方須按照規定的時間、質量等級和契約條款要求完成契約範圍內的全部內容，單價包含了稅金等一切費用。
3.3結算方法：甲方人員簽字的實際供貨量結算單為依據，結算方式：當月按使用量的50%支付貨款，其餘材料款於年月底付清，最終預留5%的保修金，保修期滿後15天內付清。
3.4在契約簽約時，乙方對本工程的資金支付情況已作充分了解。乙方同意甲方按照業主資金到位情況給予材料款的支付，並共同承擔資金風險。由於業主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情況，乙方不得追究甲方責任，
第五條甲方責任
5.1甲方委派俞友權同志為駐施工現場甲方代表，行使契約約定的權力，履行契約約定職責。有關甲方的指令、通知，以甲方代表簽字並加蓋公司項目專用章後方有效，
5.2並視其為甲方意見的有效表達。按時向乙方提供材料使用量的計畫。甲方保管員魏林聯繫電話負責向供方要貨和驗收，他在供方出庫單上籤字有效。
第六條乙方責任
6.1乙方委派，聯繫電話：同志為駐施工現場乙方代表，行使契約約定的權力，履行契約約定職責。
6.2負責施工現場關於本產品的的.技術交底和技術指導，提供防水材料在水泥素漿和防水砂漿及商品砼中的整體配合比。
6.3負責材料在商品砼站及施工現場拌合當中的指導、監督、計量工作。配合好現場抽樣檢驗工作，發現問題及時解決。
6.4全過程應遵照甲方現行的一體化管理體系程式檔案規定，實現範圍內的質量、環境與職業健康安全目標（指標）達到規定要求。
6.5提供相關資質證明材料、有關技術檔案和產品出廠合格證明及檢驗報告。
6.6簽訂產品質量保修書。
第七條違約責任
8.1乙方在材料供應、質量方面不能滿足甲方要求時，甲方有權對由此造成的經濟損失要求乙方賠償，並承擔由此給甲方帶來的一切連帶經濟損失。
8.2乙方違約後，甲方要求違約方繼續履行契約時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。
8.3因甲方未按照計畫時間提前告知乙方要料計畫，所造成的停工待料由甲方自己承擔
8.4由於不可抗力造成契約不能繼續履行或造成損失，甲乙雙方互不承擔責任，由此造成的雙方經濟損失，雙方協商解決。
第九條其它條款
9.1本契約的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充契約，經簽字蓋章後與本契約具有同等法律效力。
9.2本契約糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，向契約簽約地有管轄權的人民法院提出訴訟
9.3本契約自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或契約專用章後生效。
9.4雙方結清財務手續受契約終止。
9.5本契約一式肆份，甲方執叄份，乙方執壹份。
契約簽訂單位：
甲方（蓋章）乙方（蓋章）
法定代表或委託代理人：法定代表或委託代理人：
地址：地址：
簽約地點：
簽約日期：20xx年4月15日
契約編號：
甲方：
乙方：
日期：20xx年4月19日
買賣契約範文彙編 篇10
甲方招標銷售處理本契約項下的廢舊物資，甲方確定乙方為中標人。現經甲、乙雙方協商，就甲方招標銷售處理的廢舊物資買賣達成如下協定，供雙方信守：
一、廢舊物資品名、數量、規格或型號及價格
1、品名：；2、數量：；3、規格：以現場堆放招標前乙方現場看貨為準（若招標前乙方未到現場看貨，責任由乙方自行承擔）；
4、價格：（中標價）。
二、交提貨地點、方式、期限及費用承擔
交提貨地點為甲方現場堆放地，乙方自備運輸車輛到甲方現場堆放地提貨。拆除費、裝車費、運費等所有費用均由乙方自行承擔。乙方應在契約正式簽定之日起 日內提貨完畢（若遇節假日順延）。
三、結算方式及期限
款到提貨。按照招投標要求，乙方已交納了履約保證金 元，在提貨時若乙方無違約行為，履約保證金可抵扣乙方應交納的尾款。若有剩餘款，甲方應在3個工作日內給予退還。
四、違約責任
1、乙方應當按照在本契約約定的期限內提貨完畢。逾期不提貨的.，甲方可取消乙方中標資格並單方終止本契約，乙方已交納的履約保證金不予退還；逾期未提貨完畢的，從逾期之日起，按照每日元支付違約金，違約金從履約保證金直接扣除；經甲方催告後仍未按照逾期寬限期提貨完畢的，甲方可單方終止契約履行，乙方已交納的履約保證金不予退還。
2、乙方在撤除、裝運本契約項下的廢舊物資時，不得將不同類別物資故意摻混裝運，或以不正當手段在品種、規格（型號）、數量或計量上弄虛作假，損害甲方的合法權益。若甲方發現乙方有上述行為並經甲方查證，甲方可單方終止契約，乙方應向甲方支付其不合法侵占甲方物資價值的3~5倍的違約金或移送司法機關依法處理。
五、其它
1、本契約若發生爭議，經雙方協商無法解決，由三元區法院管轄。
2、本契約簽訂時間： 年 月 日 簽訂地點：三明市三元區
3、本契約一式肆份，雙方各持兩份。
甲方（蓋章） 乙方（簽章）
委託代理人： 委託代理人：
買賣契約範文彙編 篇11
甲方：湖北世紀中商百貨有限公司 （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
為明確雙方權利義務與責任，根據有關法律、法規，經雙方協商一致訂立以下協定：
一、商品名稱、價格、數量
二、質量要求
三、交貨與安裝
1、交貨時間：
2、交貨地點：
3、交貨方式：
四、驗收
1、驗收標準
（1） 驗收標準為甲方的簽字確認稿，甲方驗收合格應在驗收單上籤字認可。
（2） 甲方在驗收期內發現乙方貨物不符契約定的，乙方應賠償對甲方造成的
損失並承擔相應的經濟及法律責任。
2、驗收期為自甲方收到貨物 當 天。
五、貨款結算
1、付款時間：貨到15個工作日內一次性付清全款。
2、付款地點：湖北世紀中商百貨商場
3、付款方式：轉帳支票
六、協定簽訂地： 武漢
七、違約責任
（一）、乙方出現下列情形之一，應向甲方支付30% 違約金。
1、製作品交貨時間不符協定約定。
2、因製作品不符契約定，而延誤交貨時間。
3、非因甲方原因而不能交貨的。
4、安裝不符契約定的。
5、違反協定其它約定的。
（二）、甲方若違反協定約定，應向乙方支付30% 違約金。
八、解除協定
1、經雙方協商一致，可以解除協定，對甲方的損失乙方應當承擔賠償責任。
2、乙方提供的.貨物質量不符合質量要求，致使不能實現協定目的，甲方可以拒絕接收貨物或者解除協定。
九、爭議解決辦法
1. 甲、乙雙方應嚴格遵守本協定，按協定規定履行各自應負的責任，未盡事宜，雙方協商解決。
2. 若協商不成，則，採取法律手段解決。
十、本協定隨附屬檔案一式兩份，由甲、乙雙方各執一份，自 20xx 年月 日雙方簽字蓋章生效，具法律效力，附屬檔案同時具有法律效力。
甲方：湖北世紀中商百貨有限公司乙方：
代表人： 代表人：
地址：武漢市武昌區中南路14號 地址：
聯繫電話：（027）87257559聯繫電話：
（蓋章）：（蓋章）：
買賣契約範文彙編 篇12
賣方（甲方）：（身份證號碼：）
地址： 聯繫電話：
買方（乙方）：（身份證號碼：）
地址： 聯繫電話：
根據《中華人民共和國契約法》及相關法律規定，為明確協定雙方權利和義務，經雙方協商一致，達成如下協定：
第一條腳踏車的基本情況
全新的未經使用的腳踏車（包括所有零部件），品牌為喜德盛（XDS），型號為X6，腳踏車及其所有零部件均通過工廠檢驗為質量合格，合格證說明書等檔案完備。
第二條數量
10輛大寫：拾
第三條價格
每輛1500元大寫：壹仟伍佰圓整，總價為15000元大寫：壹萬伍仟圓整。
第四條付款方式
乙方於契約簽訂之日向甲方支付貨款的'20%（3000元大寫：叄仟圓整）作為定金，自甲方交貨完畢後支付餘下尾款。支付方式不限，以雙方約定為準。
第五條交貨地點及期限
在雙方約定的地點交貨，甲方在乙方支付定金之後在三天內交貨。
第六條驗收及售後服務
乙方在甲方交貨時當面驗收腳踏車，並且檢查質量問題，如有問題，應當在交貨當天提出，甲方應及時處理相關問題，並且向乙方提供三個月的保修期限。
第七條違約責任
甲方在乙方支付定金之後三天內不能交貨的，逾期一天要向乙方支付貨款1%（150元大寫：壹佰伍拾圓整）作為違約金，在乙方的尾款扣除，乙方在支付定金之後提出拒絕付尾款完成交易的，甲方尚未能交貨的，退還乙方定金的50%（1500元大寫：壹仟伍佰圓整），甲方已準備好交貨的，不退還全部定金。
第八條爭議解決
發生爭議由雙方協商解決，協商不成的，可以請求調解，通過當地人民法院訴訟或仲裁委員會仲裁進行調解。
第九條
本契約自甲、乙雙方簽字之後開始生效，未盡事宜可通過雙方協商簽訂補充協定。本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。
甲方： 乙方：
日期：年月日
買賣契約範文彙編 篇13
甲方（供方）： 簽約地點： 乙方（需方）：簽訂時間：
根據《中華人民共和國契約法》之規定，甲乙雙方在平等、自願的基礎上，經友好協商，就乙方購買甲方電視機事宜，達成以下協定，以資信守。
第一條 乙方購買產品的品名、型號、數量、單價、金額
第二條 質量要求、技術標準、對質量負責的條件
1、整機保修一年，液晶屏保修三年（人為損壞我司概不負責）
2、 東莞市區24小時上門服務，鎮區48小時內上門服務。
第三條 結算方式及期限
1、契約簽定時乙方預付貨款總額的 2、 款到提貨。
第四條 提（交）貨方法、地點和期限
提（交）貨方法：甲方送貨到乙方指定的以下交貨地點。
交貨地點： X期：20xx年1月3號
第五條 在乙方付清所有貨款前，全部貨物的所有權仍歸甲方所有，乙方不得以該貨物為任何人（包括單位）提供擔保或以該貨物向第三人清償債務。如乙方在約定的期限內不能付清貨款，甲方有權隨時收回尚未付款部分的貨物。
第六條 該批貨物的購買用途為： 商用 。
第七條 在全部貨款付清前，乙方應妥善保管貨物，如有損壞、丟失等任何損害甲方利益的情形，乙方須足額賠償甲方損失。
第八條 違約責任
一方如違反上述條款的`約定，需向對方支付違約金，違約金為本契約貨款總額的10%，即人民幣 /元（大寫）。但本契約其他條款對違約金有特別約定的，按特別約定執行。
第九條 爭議的解決方法
在履行本契約過程中若發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院裁決。
第十條 附則
本契約壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。兩份契約具有同等的法律效力。
該筆工程負責安裝調試。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章） 地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：委託代理人： 委託代理人： 聯繫電話：聯繫電話： 開戶行：開戶行： 賬 號：賬 號： 開戶名： 開戶名：
買賣契約範文彙編 篇14
契約編號：__________
賣方：_____________簽訂地點：__________
買方：_____________簽訂時間：___年___月___日
第一條買賣標的物：
原材料
名稱
牌號
商標
規格
型號
生產廠家及產地
計量
單位
數量
單價
（元）
金額
（人民幣）
合計人民幣金額（大寫）
（註：空格如不夠用，可以另接）
第二條供貨時間及數量：____________________
第三條供（提）貨方式，地點及運費承擔：____________
第四條原材料的質量標準：___________________
質量標準可選擇以下標準：
（一）國家標準，行業標準，企業標準：______________
（二）封存的樣本商品：_____________________
（三）雙方商定的其他標準：___________________
標準的選擇，不得違背法律，法規等強制性規定。
第五條包裝方式，標準：____________________
第六條合理磅差，損耗及計算方法：_______________
第七條標的物所有權自______時起轉移至買方。但買方未支付全部價款（或__%價款）時標的.物所有權屬於出賣人。
第八條驗收標準，方法，地點及時間：______________
第九條契約履行期間內，執行政府定價或指導價的，價格調整時，按調整價執行。逾期供貨的，價格上調，按原價格執行;價格下調，按新價格執行。逾期提貨的或者逾期付款的，價格上調時，按新價格;價格下調時，按原價格執行。（註：在簽訂契約時視情況選擇適用）
第十條買方付款方式，付款時間：_______________
第十一條擔保方式：_____________________
可選擇下列方式擔保：
（一）保證人保證：_______
（二）抵押：__________
（三）質押：__________
（四）定金：__________
第十二條賣方需向買方提供的單證及時間：__________
第十三條違約責任：____________________
（一）逾期供貨的違約責任：______________
（二）逾期付款的違約責任：______________
（三）其他違約應承擔的責任：_____________
第十四條契約爭議的解決方式：本契約若在簽訂後或履行中發生爭議，應當協商解決，協商不成的，可按以下第種方式處理：
（一）提交_________仲裁委員會仲裁;
（二）依法向________人民法院起訴。
第十五條本契約自_______起生效。
第十六條本契約正本一式___份，雙方各存___份，具有同等法律效力。
第十七條雙方約定的其他事項：_______________________________________________________________________________________________________________
第十八條本契約未作約定的事項，受《中華人民共和國契約法》和其他法律，法規的調整。
賣方
買方
鑒（公）證意見
鑒（公）證機關（章）
經辦人：
日期：
賣方單位（蓋章）
買方單位（蓋章）
地址
地址
法定代表人
法定代表人
委託代理人
委託代理人
電話
電話
傳真
傳真
開戶行及賬戶
開戶行及賬戶
日期
日期
買賣契約範文彙編 篇15
編號：CJZY－ZN－
暖氣片買賣契約
工程名稱：
發包人：
承包人： 年 月日
購貨單位： （以下簡稱甲方）
供貨單位： （以下簡稱乙方） 根據《中華人民共和國契約法》，就甲方所需 材料的採購事宜，經甲乙雙方充分協商，訂立本契約以共同遵守。
第一條 所需材料的工程概況
1、工程名稱：。
2、工程內容：。
3、工程地點：
第二條 產品的名稱、品種、價格、規格及數量
詳見附表（招標完畢後製作）
第三條 產品的技術標準（包括質量要求）
1、散熱器組對，整組出廠的應作水壓試驗，試驗壓力為工作壓力1.5倍，要求實驗時間為2～3分鐘，壓力不降且不滲不漏。
2、散熱器墊片應使用成品，組對後墊片外露不應大於1mm。
3、散熱器支架、托架應符合設計或產品說明書要求。
4、散熱器表面的防腐及面漆應附著良好，色澤均勻，無脫落、起泡、流淌和漏塗。
5、廠商提供產品說明書、合格證、檢驗報告、質量保證書等技術檔案。
6、保修期內出現質量問題供應商應及時維修、維修不好無償進行更換，不得影響工期，且不得因此提出任何異議。
第四條 產品的價格及價格變更
1、契約價款為乙方送至甲方商城遺址安置小區（紫楠小區）工地倉庫
落地價（並按要求碼放整齊）。
2、除本契約另有規定外，契約一旦簽定，產品的單價就視為包括所需的一切附帶雜項及勞務，無論該雜項及勞務是否表明於本契約中。
3、產品進場後如需對物資數量進行增減進行調整，應按契約單價多退少補。
4、契約單價的變化：無論市場價格上調或下調，均不予調整，由乙方承擔市場風險。
第五條 產品的運輸方式、交貨地點
1、運輸方式、交貨地點：
乙方應嚴格按照甲方規定的時間、數量、規格型號等將產品運送至甲方指定地點及負責在交貨地卸車並碼放整齊(此部分費用已包含在契約價款內)，乙方並應以最適宜保護產品性能、質量的'運輸方式運送。對於產品運送到指定地點並經驗收合格之前發生的一切損壞（驗收指包括外觀、規格型號、數量等的初驗），則該損失等均由乙方自行承擔。
2、乙方應保證所有運送到工地現場或倉庫的一切材料均須有足夠及安全牢固的包裝和保護妥當，以防因運送或其他情況而受到損壞。所有包裝用料均不會退回乙方。
第六條 交貨時間，乙方應按照下列方式完成整個供應要求
1、乙方必須配合工程之需用設備計畫。雖然此計畫會在工程進行中不斷修訂，乙方仍須在該等修訂後的計畫時間內，以甲方可接受的次序方式及不致令甲方之工程竣工有所延誤的情況下，供應一切契約要求的設備材料等。
2、乙方不得將甲方所制定的工程材料需用計畫的更改作為要求索賠的理由。
第七條 甲方工作
1、根據工程進度向乙方發出供貨通知。
2、材料送到甲方指定地點後，由甲方派人或委託他人當場進行質量、數量、資料、單據、包裝等驗收並提供卸車條件。
3、在乙方所供材料出現問題後在七日內通知乙方。
第八條 乙方工作
1、按甲方需用計畫的要求，將本契約約定的材料保質、保量、及時、齊備配套地供應到甲方指定地點，並負責卸車。
2、進場的材料，必須符合設計、規範及甲方提出的要求，如發生質量問題，實行包退、包換，確保進場材料質量合格率100%，並需在產品進場驗收的同時提供該系列產品的質量檢驗部門的質量檢測報告（複印件）。對產品的質量要求不限於施工前後的任何時間內及在工程完工後的保修期內。
3、乙方必須對自身出入現場的人員進行安全交底，對因非甲方原因造成的安全事故承擔全部責任。
4、材料質量應嚴格符合國家規範並符合設計、契約及有關工程施工及驗收規範的要求。同時，乙方的材料質量必須滿足甲方保證工程質量而對質量、服務等提出的各種進一步要求（詳見各種技術檔案），並以之為依據出具詳盡的服務承諾。供應的鋼材產品應為同行業產品名牌或同類產品名牌。否則，甲方有權隨時解除契約，由此造成甲方工期延誤的損失及緊急
訂貨增加的費用等均由乙方承擔。
5、若出現質量問題，乙方保證隨叫隨到。
6、從簽定契約之日起十日後進貨。
第九條 驗收
1、甲方有權力對進場的產品進行各種形式的檢驗，乙方必須充分配合。
2、材料進場後甲方將按國家標準及設計標準進行檢驗。不合格不準使用，乙方並將負責材料退場，並承擔由此造成的甲方損失。
3、經甲方檢驗通過之後發現材料的規格、質量等級與要求不符的情況，乙方仍應承擔重新採購供貨的支出及對因此造成的甲方及工程損失負責賠償。
第十條 貨款結算
產品進場後付至該批貨款的 %，驗收合格後支付95%，餘款等質保期過後一次性無息付清。
第十一條 產品在使用中發現不符合質量要求的處理辦法
對於產品在使用過程中任何時間發現質量問題的，保修期內由乙方免費負責維修、更換並應滿足甲方提出的時間要求，並對於因產品質量問題造成的損失均應由乙方負責承擔。
第十二條 違約責任：工期以契約為準（經雙方確認），每拖延一天，投標方須向招標方支付違約賠償金20xx元。質量出現不合格乙方全部無條件退場，並承擔由此給甲方帶來的損失。
第十三條 爭議解決
買賣契約範文彙編 篇16
甲方：合肥市糖酒批發公司
乙方：安徽宣酒集團股份有限公司
根據《中華人民共和國契約法》有關規定，甲、乙雙方經平等協商一致，達成如下協定，在履行協定的過程中，甲、乙雙方應嚴格遵守，若有違約應按契約約定賠償對方由此導致的經濟損失。
一、經銷產品及區域
1.乙方授權甲方經銷乙方宣酒綿柔型白酒。
2.乙方授予甲方在合肥市銷售宣酒綿柔型白酒的唯一經銷商
二、甲方的.權利與義務
1、合肥市糖酒批發公司收到貨物後向安徽宣酒集團股份有限公司確認；
2、合肥市糖酒批發公司負責宣酒綿柔型白酒在合肥市的一切廣告宣傳費用，並需事先向安徽宣酒集團股份有限公司 提供廣告的圖案及文字說明，由安徽宣酒集團股份有限公司 審閱同意。
3、合肥市糖酒批發公司每季度向安徽宣酒集團股份有限公司提供一次有關當時市場情況和用戶意見的詳細報告，並應隨時向安徽宣酒集團股份有限公司提供其他類似商品的價格、銷售情況和廣告資料。
三、乙方的權利與義務
1、安徽宣酒集團股份有限公司以收到合肥市糖酒批發公司電傳代銷訂單為準發貨，運費由安徽宣酒集團股份有限公司支付，安徽宣酒集團股份有限公司發貨後應立即以電傳方式通知合肥市糖酒批發公司。
2、安徽宣酒集團股份有限公司 按裝運貨物所收到的發票累計總金額付給合肥市糖酒批發公司佣金，佣金結算按月計，佣金提取比例為發貨總金額的30%。
四、契約爭議的解決方式：
在履行協定過程中，如產生爭議，雙方應友好協商解決。若通過友好協商達不成協定，則提交X市仲裁委員會，根據該仲裁委員會仲裁程式進行仲裁，該委員會的決定是終局的，對雙方均具有約束力，仲裁費用，除另有規定外，由敗訴一方負擔。
五、其他約定事項：
1、合肥市糖酒批發公司不得向經銷地區以外的其他買主供應本協定所規定的商品，如有詢價，應當轉給安徽宣酒集團股份有限公司 辦理。
2、若有買主希望從安徽宣酒集團股份有限公司 直接訂購，合肥市糖酒批發公司經安徽宣酒集團股份有限公司 同意後可以供貨，但須將有關銷售確認書副本寄給安徽宣酒集團股份有限公司 ，並按所達成交易的發票金額給予合肥市糖酒批發公司5%的佣金。
3、若安徽宣酒集團股份有限公司 在一個月內未能向合肥市糖酒批發公司提供至少50%的訂貨，合肥市糖酒批發公司可不承擔本協定的義務。
六、代銷期限及延長協定：代銷協定經雙方簽字後生效，有效期為一年，從20xx年11月18日起至20xx年11月17日止，協定一式二份，甲、乙雙方各持一份。若一方希望延長協定，則須在本協定期滿前一個月書面通知另一方，經雙方協商據頂。
甲方：合肥市糖酒批發公司
乙方：安徽宣酒集團股份有限公司代表簽字：
王陽明 代表簽字：
20xx年10 月10 日20xx年10 月 10 日
買賣契約範文彙編 篇17
甲方(賣方): 身份證號碼:
乙方(買方): 身份證號碼:
丙方(見證方):
鑒於甲乙雙方就房產買賣事宜委託丙方,經公開推介視察、公平協商一致,在甲乙雙方明確房產交易的具體條款前提下,訂立本契約共同遵守:
第一條:甲乙雙方對房產交易的聲明甲方根據國家規定已依法取得 市 房屋所有權證書,房屋權屬證號為:榕房權證 字第 號,建築面積 m2(其中附屬間/車庫面積為 m2)。甲方對該房屋現狀負全責。乙方親自實地看房,並願意購買該房產。
第二條:成交價格甲乙雙方同意上述房產的轉讓價為人民幣(大寫) 元整(￥ ),裝修、附屬配套設施轉讓價為人民幣(大寫) 元整(￥ ),上述總轉讓價為人民幣(大寫) 元整(￥ )。
第三條:稅費承擔方式
甲乙雙方約定上述房產交易過程中產生的稅費:(A)A、各自承擔 B、乙方承擔
第四條:中介佣金及服務費
甲方同意支付丙方中介佣金為人民幣(大寫) ;(￥ )。
乙方同意支付丙方一次性代辦費為人民幣(大寫) ;(￥ )。
第五條:簽約信用
1.在簽定本契約時,乙方付給甲方定金人民幣(大寫) 元整(￥ )。甲乙雙方同意該款項由丙方監管,丙方開收款收據。
2.甲方同意將該房產的《房屋所有權證書》及其它相關證件交由丙方監管,丙方開收件收據。上述證件在房產交易管理部門交易收件受理當日由丙方直接提交。
第六條:交易受理時間
甲乙雙方約定收件受理時間為:20xx年1月17日,如因甲乙雙方特殊原因可以書面形式另行約定時間。無故拖延時間達10天都視為違約。
第七條:乙方付款方式
1.待該房產繳納稅費交易生效當天,將定金外的房款計人民幣(大寫) 元整(￥ )匯入甲方賬戶。丙方向乙方收取產權代辦費。
2.待房產交易管理部門通知繳納稅費後,丙方協助甲乙雙方進行該房產配套設施的過戶和移交。甲方結清在此之前的`配套設施及物業等相關費用,乙方承擔水、電、 等的過戶費。
第八條:甲方收款方式
1.待該房產繳納稅費交易生效當天,甲方向乙方領取扣除定金外的房款。甲方向丙方領取該房產的定金(以乙方將該房產定金解款至丙方為前提)。
2.如需取得買賣契約書後才可辦理過戶的附屬配套設施(如管道煤氣等),甲方同意按市場價格扣留人民幣 (￥ )在丙方處監管,待過戶給乙方後由丙方將上述款項一次性交付甲方。
第九條:違約責任
1. 甲乙雙方簽訂本契約後不得改變買賣意向,否則屬違約行為。
2. 乙方未能按時解款至丙方,甲方未能按時進行房產交接、丙方未能及時放款給甲方,屬不正常履約行為。不正常履約方應自不正常履約之日起以上述房產價款日 向另一方支付滯納金,逾期10日屬違約行為,被違約方有權向違約方索賠一切經濟損失。
3. 甲乙雙方一方中途不按時履約,不按時履約一方應及時書面通知對方及丙方並徵得書面同意,如未及時通知對方及丙方,丙方根據甲乙雙方在本契約所留地址發出書面通知後 日內仍未履行本契約一方視為違約責任方,違約責任方應在不履約之日起 日內賠付給對方等同於定金數額的違約金。
4. 甲乙雙方中途違約,交易過程中已產生的費用及丙方的佣金服務費在違約金中扣除。
5.丙方作為甲乙雙方授權的監管方,必須保證甲方上述房產材料和乙方上述定金及預付房款的安全,如有遺失由丙方負全部責任。
6.該房產若因自然災害、社會政治、政府行為等非主觀因素未能正常交易的,三方互不承擔責任。丙方無條件地退件、退款。但甲乙雙方在其後一年時間內繼續發生本宗交易行為的,應如數交納中介費。否則,應賠償丙方的一切損失。
第十條:糾紛處理
甲乙丙叄方在執行本契約過程中如有爭議,由叄方另行簽定補充契約,補充契約經叄方簽章後與本契約具有同等法律效力。協商不成時,任何一方均可向地方仲裁機構申請仲裁或向人民法院提請訴訟。
第十一條:其它事項
甲乙雙方同意上述房屋現有的裝修/附屬設施轉讓給乙方的部分有:
第十二條:簽約生效
本契約一式叄份,甲乙丙叄方各執壹份。叄方簽字蓋章後生效。
甲方: 乙方:
身份證號碼: 身份證號碼:
聯繫電話: 聯繫電話:
住址: 住址:
郵政編碼: 郵政編碼:
丙方:
地址:
郵編:
服務電話:
簽約地址: 簽約時間: 年 月 日
買賣契約範文彙編 篇18
契約編號：119778
立契約時間：X年____月____日
立契約地點：立契約雙方：賣方：
村民：
買方：
村民：
買方擬購買賣方中型廂式貨車一輛，賣方表示同意。現經雙方充分協商，就車輛買賣的相關事宜達成協定如下，以便雙方共同遵守執行。
一、車輛基本概況：車輛類型，中型廂式貨車，車牌號碼鄂。品牌型號：。車輛識別代碼：。發動機號碼：。
二、車輛出售價格：經雙方約定，車輛出售價格為人民幣柒萬元整，元。此款於契約簽字之日一次性用現金付清。
三、車輛交接時間：於契約簽字之日，即X年____月____日賣方將車輛交給買方，買方當日將車輛接收並開走。從即日起，買方成為車輛擁有人和所有人。因該車產生的一切責任由買方承擔。賣方不負任何責任。機動車行駛證同時交給買方。
四、車輛交接後，由買方負責辦理過戶手續，並承擔相關費用。
若買方未辦理過戶或在辦理過戶時因車輛本身原因或或者其它原因導致車輛不能辦理過戶手續均由買方自行負責並承擔後果，賣方不承擔任何責任。
五、違約責任：
買賣雙方均應信守契約，任何一方不得擅自變更或解除契約，若一方違約，則應承擔違約金元整，元。
六、本契約經雙方簽字立即生效。
七、本契約一式三份，買賣雙方各執一份，沙道觀法律服務所存查一份。
立契約雙方：
賣方：簽名
買方：簽名
X年____月____日
買賣契約範文彙編 篇19
原告周，男，漢族，住上海市閘北區。
委託代理人岑，上海市律師事務所律師。
委託代理人徐，上海市律師事務所律師。
被告黃，女，漢族，住上海市浦東新區。
被告樓，女，漢族，住上海市浦東新區。
原告周訴被告黃、樓買賣契約糾紛一案，本院受理後，依法適用簡易程式，公開開庭進行了審理。原告周委託代理人徐到庭參加訴訟，被告黃、樓經本院依法傳喚，未到庭應訴。本案現已審理終結。
原告周訴稱，被告黃與案外人樓系夫妻關係，被告樓系黃與樓之女。20xx年3月，樓向原告購買電梯配件，契約總價款人民幣275,000元。原告依約向樓交付貨物後，樓陸續支付貨款147,500元。20xx年12月20日，樓出具欠條一張，確認欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日，樓死亡。現認為，該筆欠款發生在樓與被告黃夫妻關係存續期間，且其生意收益用於家庭生活，故該筆欠款系夫妻共同債務，被告黃應予歸還;被告樓系樓法定繼承人，應在所繼承的遺產範圍內支付欠款。故向法院起訴，要求判令：被告黃支付原告貨款127,500元;被告樓在繼承樓遺產範圍內承擔還款責任;本案訴訟費由被告承擔。 被告黃、樓未到庭應訴，亦未書面答辯。
經審理查明，被告黃與案外人樓系夫妻關係，被告樓系雙方婚生女兒。20xx年12月20日，樓向原告出具欠條一張，稱：欠周xx127,500元，註：其餘貨款已清。20xx年11月2日，樓報死亡。20xx年2月23日，原告起訴來院，要求判如所請。
以上事實，有原告提供的'欠條、戶籍信息等證據及原告當庭陳述，在案佐證。
本院認為，樓欠原告貨款的事實，有原告提供的樓出具的相關欠條為憑，原告與樓之間的債權債務關係，依法可以確認。欠款日期發生在樓與黃婚姻關係存續期間，欠款數額為127,500元。在無證據證明原告與樓明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務，也無證據證明樓與黃夫妻關係存續期間實行財產分別制，並為原告所明知的情況下，原告主張此筆產生於樓與黃夫妻關係存續期間的欠款為樓與黃夫妻共同債務，合法有據，原告據此要求黃支付欠款，合理合法，應予支持。被告樓作為樓法定繼承人，遺產繼承應當清償被繼承人應當承擔的債務。被告黃、樓經本院依法傳喚，未到庭應訴，視為其放棄應訴、抗辯的權利，由此產生的法律後果由其自行承擔。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關於適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：
一、被告黃應於本判決生效之日起三十日內支付原告周欠款人民幣127,500元;
二、被告樓在繼承樓遺產範圍內承擔付款責任。
負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣2,850元，減半收取1,425元，由被告黃承擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，抗訴於上海市第一中級人民法院。
審 判 員 谷麗雲
買賣契約範文彙編 篇20
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________
買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾 ____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付
首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人
民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在
繳交稅費當日將差額一併支付給甲方)，並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支
付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款
人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方契約簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的.已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本契約主體
1.甲方是____________共______人，委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本契約如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。
第九條 本契約一式份。甲方產權人一份，甲方委託代理人一份，乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本契約發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)：_________________ 購買方(乙方)：__________________
身份證號碼： __________________ 身份證號碼： ___________________
地 址：___________________ 地 址：____________________
郵 編：___________________ 郵 編：____________________
電 話：___________________ 電 話：____________________
代理人(甲方)：_________________ 代理人(乙方)： _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼： ___________________
鑑證方：
鑑證機關：
地址：
郵編：
電話：
代表：
經 辦 人：
日期：年月日
鑑證日期：_______年____月____日
出賣人：______________以下簡稱甲方
買受人：______________以下簡稱乙方
根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條 乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間，建築面積為______________平方米。
第二條 上述房產的交易價格：______________元。
第三條 付款時間與辦法
1.乙方應於________年______月_______日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。
2.乙方面交給甲方現金______________元;其餘______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。
第四條 甲方應於________年_______月________日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條 稅費分擔
1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額____________%的交易費;承擔公證費、協定公證費。
2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額____________%的交易費，承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。
第六條 違約責任
1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款____________%的違約金。
2.甲方必須按期將房產交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款______________%的違約金。
第七條 本契約主體
1.甲方是______________、______________、______________、______________，共__________人，委託代理人____________即甲方代表人。
2.乙方是______________單位，代表人是______________。
第八條 本契約經國家公證機關______________公證處公證。
第九條 本契約一式______________份，甲方產權人各一份，乙方一份，______________房產管理局、______________公證處各一份。
甲方：______________ 乙方：______________
代表：______________ 代表：______________
地址：______________ 地址：______________
聯繫電話____________ 聯繫電話：__________
______年____月____日
買賣契約範文彙編 篇21
本契約由以下雙方當事人訂立：
甲方： ;(以下簡稱“甲方”)
地址：
乙方： ;(以下簡稱“乙方”)
地址：
雙方本著友好、平等、互利、自願、誠實、信用的原則，就甲方委託乙方購買二手機械等事宜，達成如下契約條款：
一、委託內容
第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹台，總價_______元整。
甲方收到乙方定金 元整後甲方負責調試整修費用由乙方承擔，剩餘貨款_______元整付清後方可提車，如違約乙方所交定金不予退回。
第二條 此車屬二手車，無三包服務，甲方可提供技術諮詢。
第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發動機，發動機號：_______，出廠編號： _______
第四條 乙方付清全部購車款後才具有該設備的'所有權。 若有異議，甲乙雙方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。
二、違約責任
1.契約簽訂後如甲方終止契約，則定金不再退還，歸乙方所有。
2.甲方不能按時支付契約費用或不能按契約規定期限履行其義務，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。
3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總製作費的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本契約的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本契約。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本契約、解除或遲延履行本契約的，應將事件情況以書面形式通知另一方並向另一方提交相應的證明。
5.雙方當事人對本契約的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決;
協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。
6.本契約簽訂後，經雙方當事人協商一致，可以對本契約有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述檔案一經簽署，即具有法律效力並成為本契約的有效組成部分。
甲方： 乙方：
(蓋章) (蓋章)
簽字日期： 簽字日期：
聯繫人： 聯繫人：
買賣契約範文彙編 篇22
需方（甲方）： 中澤建工集團有限責任公司
供方（乙方）： 山西宏志祥貿易有限公司
需方因工程需要向供方購買黃土，按照《中華人民共和國契約法》，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，同意訂立本契約，以資雙方共同遵守。
一、服務範圍：中澤苑工地現場所缺回填土。
二、交提貨方式及地點：供方送貨到工地，並負責卸車到甲方指定地點。
三、產品質量要求：乙方按照國家頒布的質量驗收規範要求為甲方提供合格的.黃土，黃土送到工地按保管員開具的入庫單驗收為準。
四、供貨單價（包含稅金、運費、裝卸費）：黃土 8元/m3（虛方)
五、付款方式：經雙方約定，材料全部進場後一次性付清全部工程款。
六、 雙方責任：
甲方責任：
1、甲方應提前三天提出每次訂貨計畫，並及時通知乙方，以保證正常施工。
2、甲方材料員認真驗收貨物，對不合格貨物乙方應無條件進行退貨或更換，由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、甲方材料員負責對送達工地的貨物進行保管。
乙方責任：
1、乙方負責給甲方提供黃土並運送到甲方指定地點。
2、乙方必須保證工程進度，及時向甲方供應所需黃土。
3、如遇甲方有特殊需要，乙方須保證按時供貨，不得影響甲方正常施工。
4、乙方在運輸過程中發生的安全事故與甲方無關。
七、其他
1、雙方在契約履行過程中，如發生爭議或者違約時，按有關法律規定
可向工程所在地人民法院起訴。
2、工程完工後，付清所有工程款項後本協定自行終止。
八、本契約一式伍份，雙方簽字蓋章後生效，甲方執肆份，乙方執壹份。
九、本契約未盡事宜雙方協商解決。
需 方（蓋章）：
供 方（蓋章）：
負責人：
負責人：
聯繫電話：
聯繫電話：
年 月 日年 月 日
買賣契約範文彙編 篇23
公司（以下稱為出賣方）經友好協商，特此訂立以下條款：
第1條定義
“驗收手冊”是指由出賣方提供並由雙方確認，供雙方檢驗設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種檔案，設備買賣契約。
“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協定所必需的圖紙、數據和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處。
“現場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設備所作的最後驗收。
“技術規格”是指本協定附表A。
第2條銷售主體事項
出賣方願意出售，買受方願意購買下列設備：
設備技術要求
設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，並提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。
出賣方應於20xx年9月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內審議和批准驗收手冊。
本協定正文規定如與附屬檔案規定相牴觸，以本協定正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。
第3條價格
……
第4條支付
買受方在收到出賣方的發票後，必須按下列期限付給出賣方款項：
4。1簽約後支付總價30%的定金；
4。2買受方處交付設備並安裝調試後，支付總價的60%的貨款；
4。3驗收保留款為總價10%的貨款，在設備調試合格後第12月內支付
第5條交貨與驗收
出賣方應在20xx年11月25日前完成設備的安裝和調試工作；並完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，出賣方須在設備驗收單證上籤字，證明業已完成檢測，契約範本《設備買賣契約》。驗收單證上應註明雙方認可的.，且應由出賣方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。
現場驗收應在20xx年11月26日起進行。
第6條更改
自本契約生效之日起，對本契約正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本契約的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設備，出賣方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條保修
出賣方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。
該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在1年之內出現故障，出賣方負責在收到台新公司通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務，則應承擔買受方由此而引起的一切損失。
第8條其它
本契約為雙方的完整協定，以前協定雙方或其代理人就本協定適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協定、協商和契約，無論是書面的還是口頭的，均作廢。
賣方買方
買賣契約範文彙編 篇24
賣方（以下簡稱甲方）：______________
買方（以下簡稱乙方）：______________
根據《中華人民共和國契約法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準寫字樓和使用配套場地達成如下協定，以資共同遵守。
一、基本情況：
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______區（縣）_____________路_________弄（新村）___支弄_____________號________號寫字樓______層，寫字樓建築面積_____________平方米，並配套場地______________平方米，按房產證為準。
2、土地使用許可權為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。
3、寫字樓區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、寫字樓價格及其它費用：
1、寫字樓價格每平方米人民幣______元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣______________元（大寫）。
2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元（大寫）。
三、付款方式、期限及交房期：
1、寫字樓總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。
（1）________年_____月____日前甲方把寫字樓通過有關部門驗收合格後交付乙方使用，同時乙方在收到甲方寫字樓後支付人民幣__________________萬元（大寫）；
（2）其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後（以產權交易中心核發產權證之日為準）6日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止契約，並要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按寫字樓和土地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、寫字樓抵押給任何第三方，則售房契約無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，並按寫字樓和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定：
1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本寫字樓地址進行工商註冊。
3、寫字樓內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的`用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定，與本契約具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程後，則乙方有權支配和使用該寫字樓，甲方無權干涉。
9、本寫字樓的質量保修期為交付後一年內有效。
五、本契約主體及責任：
1、甲方：__________法定代表人：______________委託代理人：____________
2、乙方：__________法定代表人：_____________委託代理人：____________
（甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任）
六、本契約經雙方代表簽字或蓋章後生效，本契約一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。
甲方：乙方：
代表（簽名蓋章）：代表（簽名蓋章）：
電話：電話：
買賣契約範文彙編 篇25
如何簽訂二手房買賣契約
二手房買賣契約，學名為“存量房屋買賣契約”，是二手房買賣過程中最重要的法律檔案，也是二手房律師最重要的工作之一。買賣雙方最終達成什麼樣的契約條款是彼此之間互相博弈的結果，不管是買方本人還是委託了律師，如果一味只強調維護自己當事人的權益是不現實的，只能導致談判不歡而散。所以，高明的律師既應當保證本方當事人的合法利益，又要考慮如何讓對方和中介能夠接受，這就需要很高的臨場應變能力和實務技巧。
在實踐中，買賣契約往往是由中介方提供的，鄭州市住宅與房地產業協會制定《鄭州市存量屋買賣契約》示範文本，該文本因過於繁瑣適用面很不廣。有的買方律師主張由他單方來起草契約，往往會遭到賣方和中介方的極力反對。因此，律師想把原契約文本推倒重來不具有可實現性。遇到這種情況，本人的處理辦法是：律師事先起草一份既有利於保護買方利益又能體現公平原則的詳細契約草案，這個草案不必出示給他人而應該做到爛熟於心。然後，迅速瀏覽中介方或賣方提供的契約文本，在最短時間內找出對方契約文本不完善或對我方不利的地方。最後，拿出書面補充協定方案以修改和完善買賣契約，要求在達成買賣契約的同時一併簽署補充協定。這種做法一般能被中介和賣方接受，與買方律師提供契約文本的實際效果差不多。只不過該方法對律師的要求比較高。
其實不管採用哪種契約文本，一份買賣契約至少應該把以下幾個內容說清楚：
1、交易房屋基本狀況，具體包括房屋位置、面積、產權證號、產權人、共有權人等。
2、房屋產權狀況說明，要求賣方書面承諾房屋產權無查封、無債務糾紛，共有權人同意出售房屋，提供的材料齊全、真實、有效，可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款等與交易有關的各項事宜，並保證所售房屋符合國家及北京市房屋上市交易的政策規定。如有違反賣方應當承擔違約責任。
3、房屋成交價格，應當明確該成交價格是否包括裝飾裝修、家具家電，公共維修基金款項。如果包括前兩項，應該用附屬檔案方式另行說明其具體狀況。
4、付款方式，要說明是通過資金監管賬戶還是自行劃轉，是全款還是商業貸款(或公積金貸款)，貸款沒獲銀行批准或者貸款申請額度不夠的處理辦法是否明確，分批付款的次數和時間是否說清楚。作為賣方律師來說，這個條款最首要的問題是要考慮該付款方式是不是安全。
5、稅費負擔約定，要明確約定買賣各方應當承擔的稅費種類，如約定不明或國家政策變化產生新的稅費，由誰來負擔。
6、權屬轉移登記，也就是房產過戶手續，主要是哪天過戶一定要說清楚，買方交錢和過戶的時間間隔不宜過長，越短越好以免夜長夢多，如果能在交款當天過戶是最好不過了。
7、房屋交接，也就是交房問題，該條款包括交房時間，可以先交房再過戶也可以反過來，交房前賣方應當結清水電煤、暖氣、物業、電話、有線電視等一切費用，交房前(後)多少天賣方應當辦理戶口遷出手續。同時，還要考慮交錢、過戶和交房之間的銜接問題，過戶以後再交房的，買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好契約約定房屋交驗完畢、各項費用結清以後再支付剩餘尾款，這筆款項哪怕只有一兩萬，也能起到約束賣方的作用。
8、違約責任，包括賣方逾期交房、逾期辦理過戶手續或者權屬產生爭議的違約處理，賣方一房多賣的特別處理辦法，買方逾期付款違約處理等等。違約金的違約數額也有一定技巧，我認為不宜過低，低了對賣方就沒有約束力。此外律師還需關注違約金與定金條款的競合問題。
買賣契約內容如果具備上述各項條款，就可以說基本上完整了。內容完整不代表完善與縝密，為了保護買方權益，律師在起草補充協定時，還可以加上以下幾個條款：
1、公共維修基金過戶：一般情況下，買賣雙方房屋成交價格中都包含了公共維修基金款項。但是，公共維修基金做不到隨房轉移，即使房屋的產權變更登記手續已經辦完，公共維修基金也不會自動轉到買方名下，必須辦理公共維修基金的過戶手續，地點在房屋所在地的各區縣專項維修資金管理部門。因此，補充協定應當約定雙方共同辦理公共維修基金的時間。
2、一房二賣的特別處理：一處房產簽多家買賣契約是賣方最惡劣的違約行為，它可能導致買方錢房兩空。為了防止一房二賣，北京市建委和工商局的示範契約文本訂立了一個極具威懾力的條款：“出賣人將該房屋出賣給第三人，導致買受人不能取得房屋所有權證的，買受人有權退房，出賣人應當退還買受人全部已付款，按照約定利率付給利息，並按買受人累計已付房價款的'一倍支付違約金。”如此高額的違約金——已付房價款的一倍，而不是定金的一倍，足以讓因房價上漲而反悔的賣方望而卻步。該條款參考了銷售新房的相關法律規制措施——最高院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋司法解釋》(法釋[20xx]7號)。律師起草補充協定時可以加上此條款。
需要指出的是：加大違約責任是一房多賣行為的事後防範措施，遇上惡意行騙的產權人，他可以視高額的違約責任而不顧，拿著購房人的房款揮霍一空然後賣了房逃之夭夭。因此，它不能百分百保證買方沒有風險。有了預告登記制度，這種情況就可以被杜絕。
3、關於預告登記的約定：預告登記是由物權法規定的一個新制度，它是指在不動產交易過程中，為防止契約生效後辦理權屬轉移登記手續前，不動產權利人另行處分該不動產，雙方按契約約定將不動產轉移事項向登記機構進行預先登記，確保受讓方在條件成熟時進行正式產權登記。預告登記後，未經權利人同意，產權人不能處分該不動產。可見，賣方如果“一房多賣”，進行預告登記的買方不受任何利益損失。由於預告登記需要建立在雙方自願基礎之上，房地產登記機構辦理預告登記須依雙方的登記申請進行，因此最好書面約定雙方同意向房屋所在地房地產登記機構申請預告登記。
4、各種法律檔案之間的衝突解決辦法：買賣二手房需要簽署的法律檔案很多，僅契約而言，就有定金契約、居間契約、買賣契約、補充協定等。各份契約的內容有時會出現互不一致甚至相衝突的情況，這就需要明確定金契約、居間契約如與買賣契約發生衝突，以買賣契約為準。而補充協定正是因為買賣契約有缺陷才訂立的，因此補充協定要說明其他契約文本如與補充協定相衝突，以補充協定為準.
買賣契約範文彙編 篇26
第一條 家具名稱（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）
家具名稱
商標
規格型號
材質
顏色
生產廠家
數量
單價
總價
合計人民幣金額（大寫）： ￥：
第二條 定做家具圖紙提供辦法及要求：
第三條 質量標準：
第四條 交貨方式、時間及地點：買方自提；賣方送貨，送貨費用由承擔。交貨時間：；交貨地點：。
第五條 驗收及三包期限：對於家具的數量、結構、顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議；對於其他質量問題要求三包的，應按照《北京市家具產品修理、更換、退貨責任規定》辦理。
第六條 付款方式、地址、時間：
第七條 定金：買方應在年月日前向賣方交付總價款%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨後，定金抵作價款。買方違約中途解除契約的，無權要求返還定金；賣方違約中途解除契約的`，應雙倍返還定金。
第八條 違約責任：
一方遲延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款%的違約金；
第九條 賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之後，有權向賣方追償。
第十條 爭議解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決；協商、調解、申訴解決不成的，按下列第種方式解決；
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
賣方（章）： 買方（章）： 主辦單位（章）：
住所： 住所： 住所：
電話： 電話： 電話：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人： 委託代理人：
賬號： 賬號：
簽訂時間： 簽訂地點：
買賣契約範文彙編 篇27
甲方(供貨方)：
乙方(收購方)：
根據《中華人民共和國契約法》等法律、法規的規定，經雙方協商一致，達成如下協定。
一、 乙方向甲方訂購家禽，訂購家禽的有關情況如下
備註
(註：空格如不夠用，可另附頁或加項)
二、價格
□固定價格： 元/公斤，合計總價款為 元。
□保護價格：基準價 元/公斤。收購日當地市場價高於基準價時，以市場價收購;收購日當地市場價低於基準價時，以基準價收購。
□浮動價格：基準價 元/公斤。收購日當地市場價高於基準價時，收購價=基準價+(市場價-基準價)× %;收購日當地市場價低於基準價時，收購價=基準價-(基準價-市場價)× %.
三、交貨期限、方式
(一)交貨期限：
(二)交貨方式：
□送貨。甲方將所訂家禽送到 ，交貨日期以乙方書面簽收日期為準，運輸及相關費用由 承擔。
□提貨。甲方書面通知乙方到 提貨，交貨日期以書面通知日期為準，運輸及相關費用由 承擔。
□代辦託運。甲方通過火車(汽車、輪船或 )將所訂家禽託運到 ，交貨日期以運輸委託手續日期為準，託運及相關費用由 承擔。
四、檢疫、驗收
(一)檢疫、驗收地點：送貨以貨物接受地為檢疫、驗收地點;提貨以提貨地為檢疫、驗收地點;代辦託運以 為檢疫、驗收地點。
(二)檢疫、驗收時間：乙方應在收到貨物之日起 日內檢疫驗收完畢，乙方對家禽的品種、質量、數量等有異議的，應在檢疫、驗收之日起 日內書面向甲方提出。
(三)檢疫、驗收標準：
五、付款方式
(一)收購定金：
乙方□ 是/□否在 年 月 日前向甲方支付收購定金 元。交貨時定金應□抵作收購款/□返還甲方。
(二)貨款結算：
□現金結算，驗收合格後錢貨當場結清。
□銀行結算，乙方在驗收合格後 日內，把貨款匯入甲方開戶銀行 ，賬號 .
六、違約責任
(一)甲方違約責任
1、拒絕交付所訂家禽的，按契約總價款的 %向乙方支付違約金。
2、交付的家禽少於所訂數量的，按少交家禽總價款的 %向乙方支付違約金。
3、逾期交付所訂家禽的，按逾期交付家禽總價款的 %向乙方支付違約金;逾期交付超過 日的，乙方有權解除契約。
4、因甲方原因造成所訂家禽質量不符契約約定的，按契約總價款的 %向乙方支付違約金。乙方仍需要的，應按收購日當地市場價格交付家禽;乙方不需要的，甲方自行處理。
(二)乙方違約責任
1、拒收所訂家禽的，按契約總價款的. %向甲方支付違約金。
2、少收所訂家禽的，按少收家禽總價款的 %向甲方支付違約金。
3、逾期接收所訂家禽，按逾期接收家禽價款的 %向甲方支付違約金，並承擔由此產生的保管費用等相關損失。
4、逾期支付貨款的，應支付完貨款，按同期銀行存款利率向甲方支付逾期部分的利息，並按契約總價款的 %向甲方支付違約金。
七、爭議解決方式
本契約在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，也可向有關行政主管部門申請調解。調解不成的，按下述第 種方式解決。
1、申請重慶仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、本契約一式 份，甲方 份，乙方 份。未盡事宜，雙方另行約定。
九、其他約定事項：
甲方：(簽章) 乙方：(簽章)
法定代表人： 法定代表人：
委託代理人： 委託代理人：
住所： 住所：
身份證號碼： 身份證號碼：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日