國內貨物買賣契約書 篇1
甲方:
住所地:傳真:郵編:
乙方:有限公司法定代表人:
住所地:傳真:郵編:
甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:
一、買賣標的和數量:
甲方將下列貨物賣與乙方:
名稱規格或型號品牌生產商數量
二、單價和貨款總額:
雙方約定的價格條款是:
本契約總價款為人民幣萬元
三、交貨時間和交貨數量:
交貨時間為;
美批次交貨數量的限制是:
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:
雙方確定的交貨地點為上海市路號;
運輸方式為:
運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款:
雙方約定的質量標準是:
封樣的方式和保存:
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤:
雙方確定的包裝材料和方式是:
貨物標籤商定為:
七、損失風險:
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權:
在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付:
結算和支付期限為:
支付方式為:
十、智慧財產權:
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。
十一、保密條款:
有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、契約的變更、解除和終止:
雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;
任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約;
在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止
十三、違約責任:
交貨遲延的違約責任
驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金元;
貨款支付遲延的違約責任;
交貨不合格時的違約責任:
違反保密條款的違約責任:支付違約金萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於萬元時,上述款項應當如數賠償給守約方
十四、契約的生效:本契約經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決:
因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、契約文本:
本契約一式二份,雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址:
雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方:
乙方:有限公司法定代表人:
年月日
國內貨物買賣契約書 篇2
供方:_________________ (簡稱供方)
需方:_________________ (簡稱需方)
第一條 產品名稱、商標、型號、金額、供貨時間:_________________住宅煙氣集中排放系統,
第二條 質量要求、技術標準:_________________按皖20______J112標準驗收,供方對質量負責,供方將質保書、合格證隨貨提供給需方。(包括營業執照、安全生產許可證、稅務登記證、組織代碼機構證等)
第三條 交(提)貨地點、方式:供方送貨到需方工地。
第四條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:由供方負擔。
第五條 交貨期限:本契約生效後十天進場安裝
第六條 驗收標準、方法及提出異議期限:按本契約第二條款約定驗收。如遇質量異議,由需方收貨後
第七條 結算方式及期限:供方以實際安裝數量經施工員、質檢員簽字確認為結算依據,並向需方開具稅務發票。
第八條 付款方式:安裝到頂後經驗收付75%貨款,餘款待甲方驗收後______月內付清。
第九條 雙方責任
1、買方提供上樓吊運和少量鋼筋料頭及提供符合相應標準預留孔位。
2、賣方安裝就位(不吊模不灌縫)。
3、需方須提供安裝工人的住宿等生活條件。
第十條 違約責任:
1、供方如遲延供貨,除賠償需方損失外,遲延期間應向需方支付違約金,違約金每日按應供貨物價的千分之 十 計算;
2、如遇價格上漲停止供貨,除賠償損失外,應按未供部分貨物的總金額 %向需方支付違約金;
3、如供方未按契約履行,需方有權通知供方解除契約;
4、需方如未按約付款,應向供方支付逾期付款違約金,違約金每日按應付款的萬分之 一 計算。
第十一條 爭議解決方式:
1、雙方協商解決;
2、協商不成由需方所在地人民法院解決。
本契約一式 肆 份,供需方各 壹 份,公司財務、項目財務各 壹 份。
供 方:_________________ 需 方:_________________
法定代表人:_________________ 法定代表人:_________________
委託代理人:_________________ 委託代理人:_________________
國內貨物買賣契約書 篇3
甲方(供貨方):乙方(購貨方):
根據《中華人民共和國契約法》及其有關法律法規,為明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經友好協商,就甲方在契約期內為乙方供應商品,達成如下協定:
一、商品的供應甲方向乙方供應乾雜調味品等。
二、商品的質量
甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準,行業標準,沒有國家標準,行業標準的按照通常標準或符合契約目的的特定標準。
三、商品的價格及定貨明細表
1、甲方向乙方供應的商品,除要執行國家訂價或國家指導價的均由雙方協商訂價。
2、甲方供應的商品交易價格以雙方確認的定貨清單為準。(見下表)
3、甲方在供貨價發生提價變動時,應提前十天通知乙方,並在徵得乙方同意的前提下方可執行。商品上漲後產生的超定單貨款在下一季度支付。
四、商品的包裝方式
甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的`方式應當採取足以保護商品的包裝方式,保證商品安全、衛生地運抵乙方。商品的包裝由甲方負擔。
五、供應商品的期限、地點、方式
1、甲方自契約簽訂日起向乙方供貨。
2、若乙方更改需求,甲方在收到該更改通知後5日內未提出書面異議的,則視為甲方同意按更改後的定貨單交貨。
3、供貨的地點為8888各店配貨中心(庫房)。
4、甲方須保證在收到乙方通知後,嚴格按照乙方指定的時段,在8小時內將商品送抵乙方配貨中心,並保證缺貨率不高於10%,否則乙方將考慮和甲方的合作,並保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。
5、甲方交貨時,送貨的運費由甲方負責。
六、檢驗的標準與方式
1、對於甲方供應的貨物,乙方在驗收時採用本協定第二條之標準做為質量檢驗標準。
2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。
七、供應商品的退貨
1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。
2、在保質期內,乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品,如發現甲方所供貨物有質量問題,乙方均可向甲方提出質量爭議,甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。3、甲方同意為乙方更換保質期剩餘兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)。
4、甲方須協助乙方控制好庫存,加快周轉,保證乙方不斷貨。如乙方出現個別情況下的庫存過大或失控,甲方應積極配合乙方處理和退換。
5、甲方在應該退貨時,在乙方通知兩次甲方仍不處理的,乙方當作已退貨處理,在超定單貨款中扣除該批貨款,如沒有超定單貨款的在下一季度定貨單中扣除。
6、所有情況下的退貨運費有甲方負責。
八、貨款結算方式
1、於甲方開始送貨起30日內付清本次定貨單貨款。
2、乙方支付方式為銀行轉賬。
3、若無發生任何質量問題情況下,乙方要全年購進雙方指定的商品。
4、如有超出定貨清單的貨物,雙方協商補貨,補貨款下一季初支付。
九、違約責任
1.甲方違反契約約定,甲方少交商品,如造成乙方經濟損失甲方應負賠償責任。如果乙方仍然需要少交部分的商品,甲方應當繼續供應少交的商品。
2.乙方不得無故拒收甲方按定貨單供應的商品,造成甲方經濟損失的,應當予以賠償。
3.甲方向乙方供應的商品不符合質量標準的,或提供假冒偽劣、變質、變味的產品,導致乙方遭受相關政府部門或引致乙方顧客的投訴,乙方有權退貨,由此造成的經濟損失由甲方承擔。乙方可單方面終止本契約,並保留追究甲方賠償乙方商譽損失的權利。
十、甲、乙雙方在履行契約的過程中發生爭議,應當協商解決,協商不成,雙方選擇訴訟解決。
十一、本契約甲方為單位時,雙方加蓋公章後生效;甲方為自然人時,自然人簽字後生效。本契約一式兩份,雙方各執一份,效力相同。
甲方(供貨方):乙方(購貨方):地址(住址):地址(住址):主要負責人:主要負責人:聯繫電話:聯繫電話:傳真:傳真:戶名:戶名:開戶銀行:開戶銀行:帳號:帳號:
日期:20__年__月__日日期:20__年__月__日
國內貨物買賣契約書 篇4
甲方:
乙方:
根據《契約法》和《建築安裝工程承包契約條款》的有關規定,為明確雙方的權利、義務和責任,經雙方協商同意簽訂此契約。
一、適用法律法規:國家有關法律、法規及規範性檔案均對本契約具有約束力。
二、工程名稱:成都銳凱機電有限公司生產車間A1、B1
工程地點:清白江工業園區施工工藝要求:防火塗料塗膜厚度必須符合國標。備註:質量及施工標準:按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。
承包方式:包公包料
工程內容包括:按圖紙和實際需要。
三、契約單價x元/㎡
契約總價:工程量暫定x㎡,總價款x元,大寫
註:結算經實際鋼結構展開面積發生的塗刷面積為準。
四、甲方主要責任
1.甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底,監督焊工處理好焊口(焊口乾淨、飽滿、達到現場監理驗收標準)
2.為乙方提供施工條件,其中包括現場的水、電、腳手架等。
3.向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。
4.負責工程施工過程中的檢驗和驗收。
5.甲方在乙方進場後,向乙方出示鋼結構電焊驗收報告,以證明現場已具備塗刷作業條件。
五、乙方的主要責任
1.乙方對其僱傭的施工人員進行資格審查並有責任保證其人員的人身安全。施工現場因違章作業發生的傷亡事故,由乙方自行負責其經濟賠償,甲方不承擔任何責任及經濟賠償。
2.僱傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要,工人最小不得小於18周歲,不得超過55周歲。進入施工現場的施工人員必須購買意外傷害保險。
3.乙方必須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。
4.乙方嚴格按照鋼結構塗刷施工工藝操作,保證施工質量。
5.在質保期間內,如屬於乙方質量問題需要維修,乙方負責免費維修服務;如因認為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修,甲乙雙方共同協商,乙方終身成本維修。
6.乙方負責防火塗料施工消防驗收。
7.乙方進場後,嚴格遵守現場管理制度,配合甲方項目經理的管理。
六、付款方式及期限
1.乙方進場3日內,甲方預付總工程款的30%作為定金;
2.工程完工50%,甲方支付30%;
3、全部面塗刷完畢3個工作日內雙方按照驗收標準驗收,驗收合格後5日內甲方應付清工程餘款,即工程總款的40%。
4.變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格支付塗刷完成工程款的同時一併支付給乙方。
七、工期
1.契約工期:按甲方進度要求,從進場施工之日起個晴天內,完成本工程。
2.以下情況造成工期延誤雙方確認後可以順延。
(1)不可抗力,其中包括地震、江澇、戰爭等。
(2)設計變更原因。
(3)業主原因。
八、雙方違約責任
1.契約生效後,擅自撤除契約一方,應按契約總金額的`10%作為違約金付給對方。
2.無正當理由,甲方在應付款日期不付款,乙方催討時仍不付款,乙方有權停止施工,由此所造成的後果由甲方承擔。
3.甲方未按契約規定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本契約工程價款的1‰支付給乙方。
4.乙方不能按契約工期竣工或施工質量達不到國家規範要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本契約工程款的1‰.
九、附則
1.本契約一經簽訂便具有法律效力,單方無權終止契約。
2.本契約在執行過程中,發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決,在協商無果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。
3.本契約一式二份,甲方一份,乙方一份,契約具有同等法律效力。未盡事宜可經雙方協商後列入補充條款,之後補充條款與正文具有同等效力。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
國內貨物買賣契約書 篇5
供應商:____________________________________
零售商:____________________________________
使用說明
一、適用範圍
本契約適用於我市行政區域內具有商業零售性質的超市、大型超市、倉儲式會員店及便利店與供應商之間就商品進貨購銷事宜確立的契約關係。
二、詞語定義
除雙方另有約定外,本契約中下列詞語應當具有本條所賦予的含義:
1、商品購銷:是指供應商與零售商之間建立商品買賣關係,零售商向供應商採購商品並自行組織銷售,按照所採購商品的數量和金額向供應商進行結算的商業模式。
2、零售商:是指直接面向終端消費者提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。
3、供應商:是指與零售商建立商品買賣關係,直接向零售商提供商品及相應服務的企業法人、其他組織及自然人。
4、代理人:是指在本契約履行過程中,有權代表供應商或零售商處理訂貨、驗收、入庫、銷售、退換貨、結算等各個環節相關事宜的授權代表。
5、訂貨:是指本契約有效期內,零售商按照本契約約定的原則、流程和方式,向供應商訂購約定商品的活動。
6、促銷服務費用:是指本契約有效期內,供應商因零售商提供各種形式的促銷服務所應當支付的費用,包括零售商以提供銷售通道、宣傳服務等名義所收取的商品價款之外的全部費用。
7、對帳:是指供應商與零售商之間就購銷商品訂貨、入庫、退貨、庫存等數量和金額進行核對的行為。
8、對帳周期:是指供應商按照本契約及訂單約定向零售商提供商品後,雙方以固定的期間或時間為標準而確定的有規律的核對帳目的周期。
9、對帳日:是指零售商為了工作便利所指定的某一類商品供應商固定的對帳日期。
10、結算:是指零售商根據從供應商處購入商品的數量、金額,向供應商支付貨款的行為。
11、鋪貨期:是指供應商首次訂單商品交付之日起,至首次結算周期起算前零售商占用商品的期間。
12、結算周期:是指鋪貨期滿之日至零售商第一次應向供應商支付貨款日的期間,此後零售商均應當以此期間為標準、依第一次應當向供應商支付貨款的日期類推,同供應商辦理結算的固定周期。
三、契約檔案及組成
1、契約檔案應當能夠相互解釋,互為說明,組成本契約的檔案如下:
(1)本契約
(2)訂購商品清單
(3)雙方代理人授權委託書
(4)促銷服務協定
(5)訂單及訂單確認
(6)商品價格變動檔案
(7)商品交付或驗收、入庫檔案
(8)商品退換貨檔案
(9)商品對帳檔案
(10)商品樣品及各種附隨檔案
2、契約履行過程中,供應商、零售商之間有關商品購銷、質量、包裝等變更事項及違約行為確認的書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
3、上述檔案形式不限於雙方文協定、通知、信函、傳真等,包括零售商通過銷售庫存微機網路管理系統列印的各種交易、對帳記錄。
國內貨物買賣契約書 篇6
契約號:_______
日期:______________________________________________________
地點:______________________________________________________
買方:__________________賣方:__________________
地址:__________________地址:__________________
電報:__________________電報:__________________
電傳:__________________電傳:__________________
本契約由買方和賣方商訂。在契約項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:
第一條:品名、規格、數量及單價
第二條:契約總值
第三條:原產國別及製造廠商
第四條:裝運港
第五條:目的港
第六條:裝運期
分運:
轉運:
第七條:包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途內陸運輸,防潮,防濕,防震,防鏽,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。
第八條:嘜頭
賣給方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:――――――――――
第九條:保險
在CIF條款下:
由賣方出資按110%發票金額投保。
在CFR條款下:裝運後由買方投保。
第十條:付款條件
(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值%,計該信用證在中國銀行行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
B.商業發票一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。
C.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。
D.由製造廠家出具並由賣立簽字的品質證明書一式三份。
E.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
F.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
G.在CIF條款下:
全套按發票金額110%投保的保險單。
(2)賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(F除外),一份寄給買方,兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
(3)中國銀行在收到契約中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在 天內,承付契約金額的百分之 ,金額為 .
(4)規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條:裝運條件
(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線,供買方確認。
(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,契約號,發票金額,發運件數及每件的重量和尺碼。
(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啟運日期。
(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。
(5)在CFR條款下:
如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。
(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。
第十二條:技術檔案
(1)下述全套英文技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:
A.基礎設計圖。
B.接線說明書,電路圖,氣/液壓連線圖。
C.易磨損件的製造圖紙和說明書。
D.零配件目錄。
E.安裝、操作和維修說明書。
(2)此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術檔案。
否則,買方有權拒開信用證或拒付貧款。
第十三條:保質條款
賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造,嶄新,未曾使用,並在各方與契約規定的質量、賣方。
國內貨物買賣契約書 篇7
契約編號:
簽訂地點:
簽訂時間:
供方:需方:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
深圳市有限公司(供方)與有限公司(需方)就所需的供貨事宜進行了充分協商,達成一致意見,並簽訂供貨契約,以資共同信守:
1,貨物名稱、型號、數量、價格、契約總額
序號貨物名稱數量單位人民幣單價人民幣金額
總金額(大寫):
2,質量要求:以雙方商定的標準為準。
3,付款方式和支付條款:收到賣方提供的增值稅發票後個一月內付款。
4,交貨與發運:契約貨物的交貨時間為年月日前交貨。供方送貨到需方辦公地點,貨物運輸由供方負責,費用由供方承擔。
5,智慧財產權:供方應確保其供應的產品在智慧財產權方面沒有瑕疵或沒有侵犯他人智慧財產權。如需方因供方產品的智慧財產權問題被任何第三人(含國家機關)追索或處罰,供方應負責處理或協助處理,並承擔由此而造成需方的一切損失。
6,契約糾紛及仲裁:為執行本契約而引起的各種糾紛,供需雙方應本著合作的態度,友好協商。若協商不成,任何一方均可向深圳市人民法院提出訴訟。
7,任何一方均不得修改本契約,如有修改須另行達成書面協定,否則本契約自動失效。
8,其他:本契約一式貳份,供需雙方各執壹份。本契約自雙方簽字蓋章後生效,至本契約全部條款執行完畢後失效。
需方:(單位蓋章)供方:(單位蓋章)
電話:
電話:
傳真:
傳真:
國內貨物買賣契約書 篇8
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
賣方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上,經充分協商簽訂本契約,雙方同意按下述條款全面履行:
第一條品名、規格、數量及單價
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
第二條契約總值
第三條原產國別及製造廠商
第四條裝運港
第五條目的港
第六條裝運期
________分運:
________轉運:
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險
在cif條款下:
由賣方出資按發票金額投保。
在cfr條款下:裝運後由買方投保。
第十條付款條件
買方在裝運期前30天,通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為契約總值的____%,計____。該信用證在____銀行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在cif條款下
全套按發票金額投保____的保險費。
賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運輸公司。
××銀行在收到契約中規定的、由雙方簽署的驗收證明後,在____天內,承付契約金額的百分之________,金額為____。
按本契約第×條和×條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。
所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。
第十一條裝運條件
賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的`船隻及其運輸路線,供買方確認。
賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、契約號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。
賣方必須在裝船完畢後48小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。
如果任一單件貨物的重量達到或超過噸,長米,寬米,賣方須在裝船期前50天向買方提供份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。
國內貨物買賣契約書 篇9
契約號:__________買方:____________賣方:_____________________(以下簡稱買方)為一方,與_________(以下簡稱賣方)為另一方,根據下列條款買方同意購買,賣方同意出售下列貨物,於_________年_________月_________日簽訂本契約如下:
1、貨物名稱及規格:_________
2、質量和數量的保證:_________賣方保證商品系全新的且符合契約規定的規格和質量的各項指標,質量保證有效期為貨物到目的港後的12個月。
3、單位:_________數量:_________
4、生產國別和製造廠商:_________
5、包裝:_________
6、單價:_________總值:________
_7、付款條件:
(1)離岸價條款:、按契約規定賣方應在裝運之前30天用電報/或函件通知買方契約號碼、品名、數量、價值、箱號、毛重、尺寸及何時可在發運港口交貨,以便買方訂艙。
賣方對運貨船抵達後由於未能按期將貨物運交裝運港口而造成的誤船或滯留裝運應承擔責任。
在貨物裝運之前,賣方應承擔貨物的全部費用與風險,而在貨物裝運之後,貨物的全部費用則由買方承擔。
(2)到岸價條款(不包括保險):、賣方在裝運時間內應將貨物從裝運港運至目的港,不得轉運。
契約貨物不得交由懸掛買方不能接受的國旗之船舶運輸。
若貨物系由郵寄或空運,賣方應在發運前30天,按照第8條規定,用電報/或信件通知買方大約的發貨期,契約號碼、貨物名稱、價格等。
賣方在發貨後應立即用函電將契約號碼、貨物名稱、價格及發貨日期通知買方,以便於買方及時購買保險。
8、裝運口岸:_________裝運通知:賣方在裝貨結束後應立即用函電將契約號碼、貨物名稱、數量、發票價格、毛重、船名和船期通知買方。
由於賣方未能及時通知造成買方不能及時買保險,則一切損失均由賣方負責。
9、裝運檔案:
(1)海運:全套潔淨已裝船提單,作成空白抬頭,由發貨人空白背書註明“運費到付”/“運費付訖”並通知目的港的_________公司。
空運:提供一份空運單,註明“運費到付”/“運費已付”,交付買方。
航空郵包:寄一份航空郵包收據給買方。
(2)發票五份,註明契約號碼和裝運嘜頭(若超過一個裝運嘜頭,發票應分開,細節應根據契約辦理)。
(3)由製造廠開出一式兩份的裝箱單。
(4)由製造廠開出的數量和質量證書一份。
(5)在裝運之後,立即通過電報/或信件將有關裝運之細節通知買方。
此外,賣方在裝船後的10天內,要用空郵另寄兩份所有上述檔案,一份直接寄給收貨人,另一份直接寄給目的口岸_________公司。
10、目的港及收貨人:_________
11、裝運期限:收到不可撤銷信用證_________天。
12、裝運嘜頭:賣方應在每個箱上清楚地刷上箱號、毛重、淨重、體積及“防潮”“小心搬動”、“此邊朝上”及裝運嘜頭等字樣。
13、保險:□裝運後由買方自理□由賣方投保
14、交貨條件:_________
15、索賠:在貨物到目的口岸之後的90天內,若發現商品的質量、規格或數量不符合契約之規定,則買方憑_________檢驗局頒發的檢驗證書有權提出更換質量合格的新商品或要求賠償,且所有的費用(如檢驗費、保險費、及裝卸貨費等)均由賣方負擔,但所提的索賠屬於保驗公司或承運方的責任,則賣方不負任何責任。
關於質量,賣方保證貨到目的口岸之後的12個月內,在使用過程中若由於質劣而出現損壞,則買方應通過書面立即通知賣方並憑_________檢驗局所頒發之檢驗證書為依據,提出索償要求。
根據買方的要求,賣方應負責立即排除缺陷,必要時,買方可自行排除缺陷,費用由賣方負責。
若賣方收到上述要求之後1個月內未能答覆買方,則便視為賣方已接受要求。
16、不可抗力:本契約內所述的全部商品,在製造和裝運過程中,如因人力不可抗拒的原因,拖延裝運或無法交貨,則賣方概不負責。
賣方應將上述的事故立刻通知買方,且在其後的14天內賣方套用航空郵寄一份由政府頒發的事故證書給買方,說明出事地點,作為證據。
然而,賣方仍應負責採取必要的措施加速交貨。
若事故持續超過10個星期,則買主有權取消契約。
17、延遲交貨和罰款:本契約內所述的全部或部分商品,若賣方不能按時交貨或延遲交貨,且賣方同意罰款,則買方應同意其延遲交貨,但本契約第16條規定的由於人力不可抗拒的原因而造成延遲交貨則不罰款。
所罰的款項經協商可由付款銀行從付款中扣除。
然而,罰款不應超過延遲交貨的'貨物總值之5%。
罰款率每7天為0.5%,不足7天的天數應按7天算。
若賣方在本契約規定的裝運時間內遲10個星期仍然不能交貨,則買方有權取消本契約,儘管契約已取消,賣方仍然應毫不延遲地支付上述罰款給買方。
18、仲裁:凡因執行本協定或有關本協定所發生的一切爭執,雙方應以友好協商解決。
如果協商不能獲得解決,應提交_________仲裁委員會,根據該會的仲裁程式暫行規定進行仲裁。
仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力,仲裁費用由敗訴方負擔。
本契約由雙方簽署,中英文正本兩份,每方各持一份為據,兩份具有同等的效力。
19、備註:_________買方(蓋章):_________代表(簽字):_________簽訂地點:__________________年____月____日賣方(蓋章):_________代表(簽字):_________簽訂地點:_________
_________年____月____日
國內貨物買賣契約書 篇10
買方:__________________________賣方:__________________________
買方經辦人:____________________賣方經辦人:____________________
買方E-Mail:____________________賣方E-Mail:____________________
契約簽定地點:__________________用戶編碼:______________________
契約簽定時間:__________________契約編碼:______________________
買賣雙方經友好協商,達成以下協定:
1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、契約總金額:
2.產品驗收
質量標準:產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。
對於賣方出售給買方的貨物賣方保證:均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。
買方如發現產品存在質量問題,在收到貨物後____天內應及時向賣方反映,並發給賣方對產品質量質疑的書面意見,賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯繫,並負責最終妥善解決。
3.交貨地點:買方填寫____________________________________________________
4.發運方式及運輸
保險的價格計算:
買方選擇發運方式:
○特快專遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○航空快遞:小於等於_____克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____克再加_____元。
○平郵包裹:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○航空運輸:小於等於_____千克_____元,雜費_____,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
○鐵路快運:小於等於_____千克_____元,雜費_____元,總計_____元(起價)。以後每超過_____千克再加_____元。
以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算:
每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC:如_____,_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件:_____,_____,_____等_____元/個(塊)
每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備:_____板,_____,_____等_____元/個(塊)
注意上述收費不包括包裝費、保險費。
買方選擇投保金額:
買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣:元
保險費率按○_____%(特快專遞)○_____%(航空快遞)○_____%(平郵包裹,航空運輸,鐵路快運)
5.包裝方式
買方選擇包裝方式:
○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝:小於等於_____克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元;
小於等於_____千克貨物包裝費_____元。
6.匯款方式
買方選擇:
○銀行電匯○郵政匯款○線上支付○信用卡支付
(1)銀行電匯:(2)郵局匯款:
單位名稱:__________________單位名稱:_____________________
開戶銀行:__________________收款人:_______________________
銀行帳號:__________________詳細地址:_____________________
郵政編碼:__________________
(3)線上支付:
單位名稱:__________________(4)信用卡支付:______________
開戶銀行:__________________招商銀行一卡通:_______________
銀行帳號:__________________收款人:_______________________
7.付款方式
預付款支付方式:
賣方與生產廠家落實貨源後,買方按上述契約總金額的_____%(即¥____________元)在契約簽字後_____日內(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方,如買方在契約簽字後7日內未發出預付款,買方需供方重新確認。
所剩餘款支付方式:
買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。
○一次性付清所剩餘款時間:____________年______月______日
一次性付清所剩餘款金額:¥____________________元
○分兩次付清所剩餘款,第一次交付餘款時間:________年______月______日
第一次交付餘款金額:¥__________________元
第二次交付餘款時間:______年_____月_____日
第二次交付餘款金額:¥__________________元
8.發貨時間
買方選擇:○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。
○由於到貨期分散時間較長,按照買方要求先到的貨先交貨,共分兩次交貨:
第一次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量;
第二次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號___數量、序號___數量、…序號___數量。
9.違約責任
賣方責任:買方付清餘款後,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。
如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時,由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔違約責任。除以上情況之外,由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時,賣方應與買方協商,對給買方造成的直接損失予與賠償,但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。
買方責任:買方保證按上述付款日期及時交付貨款,如未能及時交付貨款,由此而給賣方造成延期交貨的情況發生,應由買方承擔全部責任。
如買方未能按照上述時間付款,經賣方多次催交貨款(一般情況下,在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一周,一月,三月,六月,賣方會向買方發出催交貨款通知書。註:如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書,賣方不承擔違約責任),買方仍未及時付款,至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時,由此而給賣方造成的直接經濟損失,應由買方承擔全部責任。
10.其它條款
契約編碼:______________________________。買方匯款時請註明契約編碼。
契約附屬檔案總計____份,指買方填寫的確認回單,是本契約的組成部分,具同樣的法律效力。
本契約生效期:自買方付款到賬後即日生效,至本契約各項條款全部執行完畢時截止。
如契約在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛,雙方應本著友好協商的方法解決,如協商未果,按國家《契約法》有關條款執行。
買方:____________________________
公司註冊地址:____________________
郵編:____________________________
聯繫地址:________________________
郵編:____________________________
電話:___________________________
傳真:____________________________
開戶銀行:________________________
銀行帳號:________________________
納稅人登記號:____________________
買方代表簽名:____________________
賣方:____________________________
公司註冊地址:____________________
郵編:____________________________
聯繫地址:________________________
郵編:____________________________
電話:___________________________
傳真:____________________________
開戶銀行:________________________
銀行帳號:________________________
納稅人登記號:____________________
買方代表簽名:____________________
國內貨物買賣契約書 篇11
出賣人:____________________(以下簡稱甲方)
買受人:____________________(以下簡稱乙方)
第一條經甲乙雙方協商,交易活動必須履行本契約條款。具體品類需簽訂要貨成交單,並作為本購銷契約的附屬檔案;對本契約中的未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協定書,亦視為契約附屬檔案。契約附屬檔案與本契約具有同等效力。
簽訂成交單,除上級規定按計畫分配成交外,其餘商品一律採取自由選購、看樣成交的方式。
第二條契約簽訂後,不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,確實無法履行契約;乙方因市場發生驟變或不能防止的原因,確需變更契約時,經雙方協商同意後,可予變更契約。但提出方應提前通知對方,並將“契約變更通知單”寄給對方,辦理變更契約的手續。
按乙方指定花色、品種、規格生產的商品,在安排生產後,雙方都要嚴格執行契約。如需變更,由此產生的損失,由乙方負擔;如甲方不能按期、按質、按量、按指定要求履行契約,由此造成的損失由甲方負擔。
第三條成交單中的商品價格,必須遵守國家有關物價管理的規定。有些商品雙方亦可協商優惠辦法;已放開的商品價格由雙方協商定價。
在簽訂契約時,確定價格有困難,可以暫定價格成交,上下幅度由雙方商定。
國家定價的商品,在契約規定的交(提)貨期限內,如遇國家或地方行政部門調整價格,按交貨(指運出)時的價格執行。
逾期交貨的,如遇價格上調時,按原價執行;遇價格下調時,按新價執行。逾期提貨的,遇價格上調時,按新價執行;遇價格下調時,按原價執行。由於調整價格而發生的差價,購銷雙方另行結算。
第四條對異地的商品調撥價格,均為車、船交貨價,裝車、裝船以前的費用,由甲方負擔;如裝車、裝船費與運費列在一張單據不能分割的,由乙方負擔。對同城要貨單位(包括外省駐本地單位)就廠就庫直撥商品由工廠送貨或乙方自提。對運費負擔,也可按雙方協商的辦法辦理。
第五條甲方應從對乙方負責和維護消費者利益出發,嚴格執行契約規定的質量標準,認真檢驗,嚴格把關,保證商品質量。
第六條商品包裝必須牢固,甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求,雙方應在具體契約中註明,增加的包裝費用,由乙方負擔。
第七條商品調撥,應做到均衡、及時。對契約期內的商品可考慮按3:3:4的比例分批發貨;季節性商品按承運部門所規定的最遲、最早日期一次發貨;當令商品、零配件和數量較少的品種,可一次發貨。可在契約期的前7天或延後10天內開單調撥(庫存商品按開單日,工廠直送的以車站、碼頭收貨日為準)。
受交通運輸影響或其他特殊原因造成延期及乙方要求暫緩發貨(暫緩期宜在30天以內)的,不作延誤契約處理。
異地調撥,均由甲方代發貨,如乙方自提,應持加蓋財務印章的自提證明;同城調撥,除工廠直送部分外,均由乙方在貨款結算後7天內自提(遇節假日順延),超期未提部分,由乙方負責倉儲費用。
第八條對有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以發貨;有效期在2/3以下的,甲方應徵得乙方同意才能發貨。
第九條甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站(港)委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
如一方需要變更運輸路線、工具、到達站(港)時,應及時通知對方,並進行協商,取得一致意見後,再辦理髮運。由此而影響契約期限,不以違約處理。
第十條商品從取得發運證明起,所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失、短少、殘損等責任事故,由乙方負責向承運部門交涉賠償,需要甲方協助時,甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時,必須派人到現場監督,清點大件,檢查包裝,如發現問題,應及時向承運部門索取規定的記錄和證明並立即詳細檢查,及時向有關責任方提出索賠。若有關單據未能隨貨同行,貨到後,乙方可先向承運部門具結接收,同時立即通知甲方,甲方在接到通知後5日內答覆。屬於多發、錯運商品,乙方應做好詳細記錄,妥為保管,收貨後10日內通知甲方,不能自行動用,因此而發生的一切費用由甲方負擔。
第十一條商品的外包裝完整,拆包發現溢缺、殘損、串錯和商品質量等問題,責任確屬甲方的,在貨到半年內(貴重商品在7天內)乙方可向甲方提出查詢。
發現商品霉爛變質,乙方應在60天內通知甲方。經雙方共同研究,明確責任,損失由責任方負擔。
接收進口商品和外貿庫存轉內銷的商品,因關係到外貿查詢,查詢期為乙方收貨後的60天,逾期甲方不再受理。
乙方向甲方提出查詢時,應填寫“查詢單”,一貨一單,不要混列。查詢單的內容應包括嘜頭、品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數量、殘損程度、契約號碼、生產廠名、調撥單號等資料,並保留實物。甲方接到“查詢單”後,10日內作出答覆,並在30天內處理完畢。
為減少部分查詢業務,凡一張調撥單所列一個品種損益在2元以下、殘損在5元以下的均不作查詢處理(零件除外)。對笨重商品(如縫紉機頭、部件等的殘品)的查詢,乙方將殘品直接寄運工廠,查詢單寄交甲方,並在單上註明寄運日期。
第十二條商品貨款、運雜費等款項的結算,購銷雙方應按____________銀行結算辦法規定,商定適宜的結算方式,及時妥善辦理。
貨款結算中,要遵守結算紀律,堅持“錢貨兩清”原則,分期付款應在成交單上註明。有固定購銷關係的國營、供銷合作社商業企業,異地貨款結算可採用“托收承付”結算方式;對情況不明的交易單位,可採用信用證結算方式,或先收款後付貨。
第十三條甲、乙雙方任何一方有違約行為的,應負違約責任並向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的,如違約金不足以抵補損失時,還應支付賠償金以補償其差額。
1、甲、乙雙方所簽訂的具體契約要求,一方未能履行或未能完全履行的,應向對方償付違約部分貨款總值1的違約金。
但如雙方協商辦理變更或解除契約手續的,不按違約處理。
2、甲方未能按期發貨,應負逾期交貨責任,並承擔乙方因此而支付的實際費用;乙方未按期提貨,應按____________銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向甲方償付逾期提貨的違約金,並承擔甲方實際支付的保管費用
3、因甲方提前交貨或多交、錯發貨而造成乙方在代保管期內實際支付的費用,應由甲方承擔。乙方逾期付款的,應按照人民銀行有關逾期付款的規定,向甲方償付逾期付款違約金。4、違約金、賠償金,保管、保養費用和各種經濟損失,應在明確責任後10天內償付,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行用扣發貨物或扣付貨款充抵。
第十四條甲、乙雙方履行契約,發生糾紛時,應本著照顧大局、相互諒解的精神,及時協商解決。協商不成時,也可依據雙方達成的仲裁協定向仲裁機關申請仲裁。沒有達成仲裁協定的,可向人民法院起訴。
第十五條本契約一式4份,甲、乙雙方各執2份,並送交當地人民銀行及有關部門,監督執行。
第十六條本總契約雙方簽章後生效,有效期為______年______月______日至______年______月______日,期滿雙方如無異議,契約自動延長。任何一方需變更本總契約,須在期滿前1個月內以書面通知對方。但本總契約有效期內所簽訂的具體購銷分契約仍按本總契約辦理。
具體分契約,一般以一貨一單格式訂立。
甲方:____________________
開戶銀行:________________
賬號:____________________
地址:____________________
電話:____________________
乙方:____________________
開戶銀行:________________
賬號:____________________
地址:____________________
電話:____________________
國內貨物買賣契約書 篇12
契約編號:
)立存量房買賣契約人出賣人(甲方):買受人(乙方):根據中華人民共和國有關法律、法規規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下:
(一) 存量房坐落在____市 【區】 【路】 號 幢
室(車庫等部位: ),權屬證號為:
,類型:
,用途:,結構:。
(二)建築面積平方米(含【
】【 】面積平方米)。(三)隨存量房同時轉讓的設備(非存量房附屬設備)及裝飾情況(詳見附屬檔案一)。
(四)甲方轉讓存量房的相關關係(包括抵押、租賃、相鄰等其他關係)(詳見附屬檔案四)。甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係;乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解,自願買受該存量房。
第二條
甲、乙雙方經協商一致,同意上述存量房轉讓價款為人民幣計 (大寫): 仟 佰
拾
萬 仟佰 拾 元,元。乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定。乙方交付存量房價款後,甲方應開具收款憑證。
第三條
甲、乙雙方同意,甲方於年____月____日前騰空該存量房,並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起____日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂存量房屋交接書,並將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。
第四條
甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按其價值 元向乙方支付賠償金。
第五條
甲、乙雙方確認,本契約簽訂之後日內,甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。
第六條
上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。
第七條
本契約生效後,甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費,由甲方乙方交納國家稅、費元。存量房轉讓價款,應與____市“基準房價”接近,否則,應由房產管理部門給予確認,以確認的價款作為徵收稅費的依據。在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用,在本契約附屬檔案三中約定。
第八條
乙方未在本契約規定期限內支付轉讓存量房價款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的,乙方應按日向甲方支付本契約
第二條約定存量房價款萬分之 的違約金,契約繼續履行。
二、逾期超過____日後,乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的,甲方有權單方解除契約,乙方應按日向甲方支付本契約
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方願意繼續履行契約,經甲方同意,契約繼續履行。
第九條
甲方未按本契約
第三條約定期限交接存量房的,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
一、逾期未超過____日的,甲方應按日向乙方支付本契約
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金,契約繼續履行。
二、逾期超過____日後,甲方應按日向乙方支付本契約
第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除契約的,甲方應自收到乙方解除契約通知到達之日起____日內,退還全部已付款。如果甲方願意繼續履行契約,經乙方同意,契約繼續履行。
第十條
經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部分。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
一、
二、
第十一條甲、乙雙方同意委託房產管理部門存量房資金託管中心
分中心對存量房轉讓價款實行託管。本契約約定以外的,委託經紀機構辦理的其他事項、許可權,由甲、乙雙方分別在《房地產經紀契約》中進行約定。
第十二條
甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,按下述第 種方式解決:
1、向合肥仲裁委員會申請仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十三條
本契約一式四份,甲、乙雙方各執一份,
一份、房產管理部門一份。
第十四條
本契約自甲、乙雙方簽訂之日起生效。【實用的買賣契約模板集合五篇
國內貨物買賣契約書 篇13
買方:___________________________
地址:___________________________
郵碼:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
賣方:___________________________
地址:___________________________
郵碼:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
買賣雙方遵循平等、自願、互利、互惠原則協商並達成如下協定,共同信守。
第一條品名、規格、數量及單位
__________________________________________________________
第二條契約總值
__________________________________________________________
第三條原產國別及製造廠商
__________________________________________________________
第四條裝運港
__________________________________________________________
第五條目的港
__________________________________________________________
第六條裝運期
分運:__________________________
轉運:__________________________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途陸路運輸,防潮防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸。任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:
第九條保險
裝運後由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的.______________%,計___________。____________行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):
a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份,註明每包裝物數量,毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。
2.賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案,一份寄買方,兩份寄目的港________運輸公司。
3.____銀行收到契約中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的____%,金額為________。
4.買方在付款時,有權按契約第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。
第十一條裝運條款
1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。
2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。
3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。
4.船期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
甲方:乙方:日期:
國內貨物買賣契約書 篇14
甲方(賣方):趙乙方(買方):張甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單(建築面積120平方米,儲藏室40 平方米,產權證號100X5420)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100元 。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:100X8485),空調兩台(型號:015X8549 ),熱水器(型號:109X4554),浴霸(型號:102X6985),飲水機(型號:108X9264),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。十
一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。十
二、附加條款:1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。甲方(賣方):趙 (印) 身份證號:住址:____市____區歇台子長石村24號 電話:________年____月____日乙方(買方):張 (印)身份證號:住址:____省____市南XX23號 電話
國內貨物買賣契約書 篇15
出賣人:________________簽訂地點:________________
買受人:________________簽訂時間:____年____月__日
一、收貨人名稱、發到站、品種規格、質量、交(提)貨時間、數量
收貨人名稱
發站
到站
品種規格
質量
交(提)貨時間、數量(噸)
全年合計
一季度
二季度
三季度
四季度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(註:空格如不夠用,可以另接)
二、交(提)貨方式:________________________________________________
三、質量和數量驗收標準及方法:______________________________________
四、煤炭單價及執行期:______________________________________________
五、貨款、運雜費結算方式及結算期限:________________________________
六、違約責任:______________________________________________________
七、解決契約爭議的方式:____________________________________________
八、其他約定事項:__________________________________________________
出賣人
買受人
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年月日
(註:除國家另有規定處,鑒(公)證實行自願原則)
出賣人名稱(章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
賬號:
納稅人登記號:
郵政編號:
買受人名稱(章):
住所:
法定代表人:
委託代理人:
電話:
電報掛號:
開戶銀行:
賬號:
納稅人登記號:
郵政編碼:
監製部門:國家工商行政管理局
國內貨物買賣契約書 篇16
房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀
抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。
法定代表人:某某 職務:董事長。
被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人:某某,經理。
抗訴請求:
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由:
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人: 某某建設集團有限公司
20年 月日
國內貨物買賣契約書 篇17
甲方:
乙方:
一、 由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計畫,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣契約。
二、 契約簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。
三、 甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)
四、 供貨的質量以及供貨契約的履行過程中產生的一切責任,或者經濟損失均由甲方負責,與乙方無關。
五、 乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔,甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務,必須每月向乙方通報業務金額,否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況,按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
國內貨物買賣契約書 篇18
甲方(賣方):
住所地:
傳真:
郵編:
乙方(買方):
住所地:
傳真:
郵編:
甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下內容:
一、買賣標的和數量
甲方將下列貨物賣與乙方:
名稱規格:
型號:
品牌
生產商:
數量:
二、單價和貨款總額
雙方約定的價格條款是:
本契約總價款為人民幣(大寫) 元
三、交貨時間和交貨數量
交貨時間為:
每批次交貨數量的限制是:
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔
雙方確定的交貨地點為
運輸方式為:
運費由 方承擔
五、質量標準和驗收條款
雙方約定的質量標準是:
封樣的方式和保存:
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤
雙方確定的包裝材料和方式是:
貨物標籤商定為:
七、損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。
八、貨物所有權
在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付
支付期限為:
支付方式為:
十、智慧財產權
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。
十一、保密條款
有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、契約的變更、解除和終止
雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;
任何一方成立根本性違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定解除本契約;
在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止。
十三、違約責任
交貨遲延的違約責任:違約方應承擔未交貨部分價款 %的違約金。
驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金 元;
貨款支付遲延的違約責任:違約方應支付未付貨款部分 %的違約金。
交貨不合格時的違約責任:
違反保密條款的違約責任:支付違約金人民幣(大寫) 元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於人民幣(大寫) 元時,上述款項應當如數賠償給守約方。
十四、契約的生效及其他事項
本契約經雙方簽字並且蓋章後生效。
本契約一式二份,雙方各執一份
十五、爭議的解決
因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時提交 人民法院。
十六、文書和意見的送達地址
雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
住所: 住所:
郵編: 郵編:
法定代表人: 委託代理人:
電話: 電話:
國內貨物買賣契約書 篇19
買方:____________ (下稱甲方) 賣方:____________ (下稱乙方)
地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____
電話:____________ 傳真:_____ 電話:____________ 傳真:_____
電子信箱:__________ 電子信箱:__________
甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。
第一條 名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格:___________ (應註明產品的牌號或商標)。
2.質量,按下列第( )項執行:
(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2) 按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3) 按雙方商定要求執行,具體為:____________(應具體約定產品質量要求)。
第二條 數量和計量單位、計量方法
1.數量:________ 。
2.計量單位和方法:__________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________。
第三條包裝方式和包裝品的處理:_______(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。
第四條 交貨方式:
1.交貨時間:_______。
2.交貨地點:_______。
3.運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移:___________。
第五條 驗收:
1.驗收時間:_______。
2.驗收方式: ______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。
第六條 價格與貨款支付:
1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付: 貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________。
3.預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條 提出異議的時間和方法:
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 甲方違約責任:
1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。
甲方:乙方:
國內貨物買賣契約書 篇20
甲方:
乙方:
一、由乙方向甲方提供_公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計畫,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣契約。
二、契約簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。
三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)
四、供貨的質量以及供貨契約的履行過程中產生的一切責任,或者經濟損失均由甲方負責,與乙方無關。
五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔,甲方不予支付。
六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務,必須每月向乙方通報業務金額,否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況,按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
國內貨物買賣契約書 篇21
___________(以下簡稱甲方)
___________(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:
一、 買賣標的:仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)
二、 價金:精品每組人民幣 元整,次級品每組 元整,合計 元整。
三、 送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、 送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。
五、 清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在_____ _____市_____ _____縣兩界內,按實際里程數每公里_____元酌收運送費用。
六、 甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後,應即時驗收。茶具如有瑕疵,應於受領後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、 甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、 本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。
立契約書人:____________
買方(甲方):____________
公司地址:____________
代表人:____________
住址:____________
身份證號碼:____________
營業執照號碼:____________
賣方(乙方):____________ 公司
公司地址:
代表人:____________
住址:____________
身份證號碼:____________
營業執照號碼:____________
____________年____________ 月____________ 日
國內貨物買賣契約書 篇22
甲方:______________
乙方:______________
根據《契約法》及有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、公平、互惠互利和誠實守信的原則,就產品供銷的有關事宜協商一致訂立本契約,以便共同遵守。
一、契約價款及付款方式
本契約總價款為人民幣_______整。本契約簽訂後,甲方向乙方支付定金_______元,在乙方將上述產品送至甲方指定的地點並經甲方驗收後,甲方一次性將剩餘款項付給乙方。
二、產品質量
1、乙方保證所提供的產品貨真價實,來源合法,無任何法律糾紛和質量問題,如果乙方所提供產品與第三方出現了糾紛,由此引起的一切法律後果均由乙方承擔。
2、如果甲方在使用上述產品過程中,出現產品質量問題,乙方負責調換,若不能調換,予以退還。
三、違約責任
1、甲乙雙方均應全面履行本契約約定,一方違約給另一方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、乙方未按契約約定供貨的,按延遲供貨的部分款,每延遲一日承擔貨款的萬分之五違約金,延遲10日以上的,除支付違約金外,甲方有權解除契約。
3、甲方未按照契約約定的期限結算的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定,延遲一日,需支付結算貨款的萬分之五的違約金;延遲10日以上的,除支付違約金外,乙方有權解除契約。
4、甲方不得無故拒絕接貨,否則應當承擔由此造成的損失和運輸費用。
5、契約解除後,雙方應當按照本契約的約定進行對帳和結算,不得刁難。
四、其他約定事項
本契約一式兩份,自雙方簽字之日起生效。如果出現糾紛,雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
甲方:_____________________乙方:_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
國內貨物買賣契約書 篇23
契約號:__________________
日期:______年______月______日
簽約地點:__________________
電話:__________________
賣方:______________________________
地址:______________________________
電話:________________________
買方:____________________________
地址:__________________
電話:____________
買賣雙方同意按下列條款由買方購進,由賣方出售下列商品,訂立本契約:
1.品名及規格
數量
單價
總價
2.契約總值:
3.包裝:
4.保險:由賣方按發票金額110%投保。
5.嘜頭:
6.裝運口岸:
7.目的口岸:
8.裝運期限:
9.付款條件;買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和分割的信用證。該信用證憑裝運單據在銀行見單即付。該信用證必須在前開到賣方。信用證有效期為裝船後15天在到期。
10.裝運單據:賣方應提供下列單據。
(1)已裝船清潔提單;
(2)發票;
(3)裝箱單;
(4)保險單。
11.裝運條件:
(1)載運船由賣方安排,允許分批裝運,並允許轉船;
(2)賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。
12.索賠:賣方同意受理因貨物的量、數量和(或)規格與契約規定不符的異議索賠,但賣方僅負責賠償由於製造工藝不良或材不佳所造成的量不符部份。有關安裝不當或使用不善造成的索賠或損失,賣方均不予受理。提出索賠異議必須提供有名的、並經賣方認可公證行的`檢驗報告。有關量方面索賠異議應於貨到目的地後3個月內提出,有關數量和(或)規格索賠異議應於貨到目的地後30天內提出。一切損失凡由於自然原因或屬於船方或保險公司責任範圍內者,賣方概不受理。如買方不能在契約規定期限內將信用證開出,或者開來的信用證不符合契約規定,而在接到賣方通知後,不能按期辦妥修正,賣方可以撤銷契約或延期交貨,並有權提出賠償要求。
13.不可抗力:因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時,賣方不負責任。但賣方必須向買方提供中國國際貿易促進委員會或其他有關機構所出具的證明。
14.仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好協商方式解決。如不能取得協定時,則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方具有同等的約束力。仲裁費用,除仲裁機構另有決定外,均由敗訴方負擔。
15.其他:對本契約之任何變更及增加,僅在以書面經雙方簽字後,方為有效,任何一方在未取得對方書面同意前,無權將本契約規定之權利及義務轉讓給第三者。
自本契約簽訂後,以前有關本批交易的函電均作為無效。
16.備註:
買方:__________________賣方:____________
註:經買賣雙方以電傳或電報談妥條件,議定契約貨物品、數量、交貨期及價格等,爾後由賣方書就售貨契約,正式簽約後作為成交的依據。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年_____月______日
國內貨物買賣契約書 篇24
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經過友好協商,明確了雙方權利、義務和責任。遵照平等、自願、公平和誠信的原則,買賣雙方協商一致,訂立本契約。
一、商品條件
二、貨物的送貨地點:甲方指定工地。汽車運輸,貨物卸裝由乙方負責。如需發票,甲方需支付5%的費用。
三、稅務發票由甲方負責。
四、質量驗收:甲方應派專人對貨物的數量、質量進行驗收,如有異議,甲方在收貨之日起必須當天向乙方提出,如不合格甲方有權拒收。乙方必須無條件將該批原材料運轉出場,由此產生的費用由乙方承擔。
五、貨款結算:按照實際供貨量(以甲方收貨單為準)。甲方每月月底按項目部審核後的本月供貨總額的50%向乙方支付貨款。貨物送完後180個工作日內付清全部餘款。如違約,甲方需承擔貨款總價的2‰每天的違約金。
六、甲方根據施工安排,應向乙方提供一個需求計畫,乙方保證計畫組織生產和儲備。確保供貨及時連續,需方在要求供貨時,須提前1—2天通知對方。
七、契約價格在契約履行起內保持不變,如遇不可抗擊力致使石X成本增加,需要變更時,雙方另行協商。
八、本契約發生糾紛時,雙方都可向當地的人民法院提起訴訟。
九、本契約未盡事宜,經甲乙雙方協商後,可另行補充條款,補充條款作為契約附屬檔案與契約具有同等效力。
十、此契約一式貳份,雙方各執壹份,自簽訂之日起生效,工程完工後餘款付清後自行解除。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
________年____月____日
國內貨物買賣契約書 篇25
契約編號: 簽訂地點: 簽訂時間:買受人(簡稱:甲方):出賣人(簡稱:乙方):甲乙雙方本著平等、誠實信用的原則,根據《中華人民共和國民法典》等法律、法規、規章、規範性採購檔案及藥品集中採購代理機構向乙方發出的成交候選通知書,經雙方協商一致,就有關事項達成如下具體協定。
一、藥品品種、數量、價格
(一)採購藥品品種和數量:甲方向乙方所採購的藥品品種、劑型、規格、數量等詳見藥品成交品種買賣電子訂單。
(二)藥品的價格
1、在契約有效期內乙方提交藥品的價格必須是不高於成交候選通知書中確認的價格,本價格為甲方的入庫價格。
2、成交藥品臨時最高零售價格執行期間,遇國家或省價格主管部門下調價格或其他情況時,對未供貨部分,甲乙雙方可協商調整供貨價格。
二、質量標準乙方交付的藥品必須符合國家藥典或國家藥品監督管理部門規定的標準,並與供應時的承諾相一致,附有該藥品生產企業同批號的出廠藥品檢驗記錄或合格證,以備驗收檢查。
三、藥品有效期
(一)乙方交付藥品的有效期應與檔案中規定的有效期相一致。
(二)乙方所提供藥品的有效期不得少於12個月;特殊品種雙方另行商定。
四、包裝標準
(一)乙方提供的全部藥品均應按國家規定的標準保護措施進行包裝,每一個包裝箱內應附有一份詳細裝箱數量單和該藥品生產企業同批號的出廠藥品檢驗記錄或合格證(進口藥品應提供進口藥品註冊證和口岸藥檢所的進口藥品檢驗報告書複印件,並加蓋經營企業公章)。如為拼裝箱件,箱內應按前述要求附有各種藥品數量單和藥品質量證明材料複印件,並加蓋配送企業公章。
(二)特殊要求:
五、配送服務配送由乙方提供或組織提供,乙方按契約要求對甲方提供或組織配送服務,每次配送的時間和數量以乙方收到甲方的供貨通知為準。原則上在乙方收到供貨通知後36小時內送達,屬急救及加急供貨的應在4小時內送達。(具體做法見第十一條)
六、伴隨服務乙方應甲方要求提供或組織提供下列伴隨服務:
(一)藥品的現場搬運或入庫;
(二)提供藥品開箱或分裝的用具;
(三)對進貨驗收時發現的破損、有效期少於12個月或不符合特殊約定期限的藥品及其他不合格包裝的藥品及時更換;驗收方式:
(四)在甲方指定地點(甲方醫療服務範圍內)為所供藥品的臨床套用進行現場講解或培訓。
七、雙方的權利義務
(一)甲方必須按契約約定採購成交藥品品種;除本條第四項規定外,甲方不得採購其他非成交藥品替代成交品種。
(二)甲方須在契約規定的時間內,按實際入庫的藥品數量及時結算貨款;並在貨、票驗收後____日內結清貨款。
(三)甲方在接收藥品時,應於當日對藥品進行驗收入庫,對乙方提供的藥品不符合契約約定的品種、數量、質量要求的部分,甲方有權拒絕接受。
(四)甲方有證據證明乙方交付的藥品不符合質量標準(以省、省轄市藥監部門的檢驗結果為準)或延期交貨等不按契約約定交貨時,可以書面通知乙方終止該藥品的供貨;並可以另行採購替代藥品;同時將選擇的替代成交藥品名稱、價格、數量清單或另行採購替代藥品的協定,在____日內由甲方送____市藥品集中招標採購管理辦公室和藥品集中採購代理機構各一份備案。(具體做法見第十一條
國內貨物買賣契約書 篇26
甲方(買方):_________
地址:_________
電話:_________
聯繫人:_________
乙方(賣方):_________
地址:_________
電話:_________
聯繫人:_________
甲乙雙方根據中華人民共和國契約法,平等互利,協商一致,同意簽訂本契約,共同信守。
1.貨物名稱、型號規格、基本配置、單位、數量、單價、金額及契約價見表1:(滿足招標檔案要求)
號序:_________
貨物名稱:_________
型號規格:_________
基本配置:_________
單位:_________
數量:_________
單價:_________
金額(元):_________
計:_____人民幣
備註:_________
2.技術資料
乙方應隨貨物提供下列技術資料:
2.1各系統的運用手冊
乙方應以書面或電子文檔形式提供給甲方。
3.交貨地點____________時間____________或另見甲方書面通知。
4.售後服務:____________。保修期:____________。
5.驗收
5.1本契約的驗收期為貨物正式運行後七天內。
5.2貨物驗收合格後,甲乙雙方在結算驗收證明書上籤字並加蓋單位印章。如甲方在貨物送達後無正當理由而拖延驗收或不驗收超過上述本契約5.1款所規定的驗收期的,則視為其已驗收通過。
6.付款(詳見雙方說明的其它事項)。
6.1本契約以人民幣付款。
6.2乙方所供貨物經甲方驗收合格並出具結算驗收證明書後,由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附屬檔案在七個工作日內付款。
7.質量保證
7.1乙方應保證所供貨物是全新的、未使用過的,並完全符合行業規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命期內應具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收後不少於本契約4.1條表3的質量保證期內,乙方應對由於設計、工藝或材料的缺陷而產生的故障負責,
7.2在質量保證期內,如果貨物的數量、質量或規格與契約不符,或證實貨物是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方或使用單位應儘快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7.3乙方應在接到甲方或使用單位通知後,在本契約4.1條的回響時間內,免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
7.4如果乙方在接到甲方或使用單位(轉載自,請保留此標記。)通知後,在本契約4.1條的.回響時間內,沒有彌補缺陷,甲方可採取必要的補救措施,但其風險和費用將由乙方負擔,甲方根據契約規定對乙方行使的其他權力不受影響。
8.誤期賠償
8.1如果乙方沒有按照契約規定的時間交貨和提供服務,甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響契約項下的其他補救方法,賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價或延期服務的服務費用的百分之零點五(0.5%)計收,直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的最高限額不超過契約價的百分之五(5%)。一周按七(7)天計算,不足七(7)天按一周計算。並且,買方可考慮終止契約。
9.契約轉讓和分包
9.1乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的契約義務。
10.適用法律
10.1本契約應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋。
11.契約生效
11.1本契約在甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章後生效。
11.2本契約一式四份,以中文書就,甲、乙雙方各執一份,另一份報雨城區國庫科支付貨款,另一份報雨城區政府採購中心備案。
12.雙方需要說明的其他事項
簽約方:______
甲方單位:______
乙方單位:______
甲方法定代表人:______
乙方法定代表人:______
或授權委託人:______
或授權委託人:______
____年____月____日
____年____月____日
國內貨物買賣契約書 篇27
動產貨物買賣協定書
訂立協定書人:實業有限公司(以下簡稱甲方), 陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件協定,條款如下:
一、買賣標的:仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)
二、 價金:精品每組人民幣元整,次級品每組元整,合計元整。
三、送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、
組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每日按千分之 計罰違約金,乙方不得有異議。
五、清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在市縣兩界內,按實際里程數每公里元酌收運送費用。
六、甲方或其指定受領之人於受領第一條的茶具後,應即時驗收。茶具如有瑕疵,應於受領後 天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
質量標準按國家標準或雙方約定。
七、甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、任何一方如違反本契約,應向守約方支付契約總價款%的違約金。
九、爭議解決
本契約各方當事人對本契約有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本契約發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第種方式解決:
(1)將爭議提交有管轄權的仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、本協定一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。
訂立協定書人
買方(甲方):
公司
公司地址:
代表人:
住址:
身份證號碼:
營業執照號碼:
賣方(乙方):公司
公司地址:
代表人:
住址:
身份證號碼:
營業執照號碼:
年月日
國內貨物買賣契約書 篇28
契約編號:____
日期:____
賣方:____ 簽約地點:____
地址:____ 電報掛號:____
買方:____
地址:____ 電報掛號:____
茲經賣買雙方同意成交下列商品訂立條款如下:
1.商品:_________
2.規格:_________
3.數量:_________
4.單價:_________
5.總價:___u.s.d.(大寫: )。______
6.包裝:_________
7.裝運期:____收到信用證後____天。______
8.裝運口岸和目的地:從__經__至__。
9.保險:____________
10.付款條件:___________
(1)買方須於19__年__月__日前將保兌的、不可撤銷的、可轉讓、可分割的即期信用證開到賣方。信用證議付有效期延至上列裝運期後,__天在__到期。
(2)買方須於簽約後即付定金_____%。
11.裝船標記及交貨條件:貨運標記由賣方指定。
12.注意:開立信用證時請註明契約編號號碼。
13.備註:__________
賣方:______ 買方:______
註:
① 格式契約亦稱標準契約(standardcontract)。在國際貿易買賣中,由一個國際組織或外貿商業組織或律師事務所根據買賣契約應具有的基本內容而擬定的固定條文,即成固定格式的空白標準契約。經雙方當事人簽字後,才能成為有效的契約,對雙方當事人都有法律的約束力。