南京市房屋買賣契約(寫字樓)

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇1

賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________ 

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

第三條 付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付 首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條 違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條 本契約主體

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是____________。

第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條 本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房

地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十二條 雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________

身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________

地 址:___________________ 地 址:____________________

電 話:___________________電 話:____________________

代理人(甲方):_________________代理人(乙方): _________________

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇2

甲方:(賣方)__________________乙方:(買方)__________________

身份證號碼:___________________________身份證號碼:__________________________

根據《中華人民共和國契約法》以及其它有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,經充分協商,一致同意,就買賣房屋達成以下條件:

一、買賣房屋基本情況

1、房屋坐落:_______市_______省(區)_______街道_______小區_______棟_______單元_______號。

2、房屋結構:______________結構。

3、房屋面積:總計_______平方米。

4、房產證號:______________。

二、房屋總售價:

大寫人民幣______________元(小寫_________元)。

三、付款方式及期限

本契約簽定之日,乙方第一次付給甲方購房定金人民幣______________元整(_______元);

第二次付款:在_______年_____月______日前,乙方將購房款人民幣____________元整(_______元)付給甲方。

第三次付款:在辦理乙方名下的'相關手續後,乙方再將購房款人民幣_____________元整(_______元)付清給甲方。

四、甲乙雙方責任

1、甲方保證本房屋在契約簽完產權清晰無異議,絕無買賣、抵押、典當等與他人糾紛之事,否則產生一切後果由甲方承擔法律責任和經濟損損失。

2、甲方在本契約簽定收購房款後,不得因市場漲價或政策原因等為理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方違約,應賠償雙倍已付的購房款給乙方;乙方在本契約簽定後若中途違約,甲方有權沒收乙方已付的購房款。

五、雙方約定其他事項

1、本契約若有未盡事宜,雙方可另行補充契約,補充契約與契約書具有同等法律效力。

2、本契約書自雙方簽定契約之日生效。

3、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方:__________________乙方:__________________

身份證:___________________________身份證:___________________________

_______年_____月______日_______年_____月______日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇3

出賣人:_________________________

買受人:_________________________

根據中華人民共和國有天法律、法規規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守

第一條出賣存量房的具體狀況如下

存量房座落在合肥市_________區_________路_________號_________幢_________室庫等部位:_________權屬證號為:_________類型:_________用途:_________結構:_________

建築面積_________平方米。

隨存量房同時轉讓的設備及裝飾情況。

甲方轉讓存量房的相關關係。

甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係;乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解,自願買受該存量房。

第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述存量房轉讓價款為人民幣計:_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾_________元,¥_________元。

乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定。乙方交付存量房價款後,甲方應開具收款憑證。

第三條甲、乙雙方同意,甲方於_________年_____月_____日前騰空該存量房,並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起_________日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後簽訂存量房屋交接書,並將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。

第四條甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按其價值_________元向乙方支付賠償金。

第五條甲、乙雙方確認,本契約簽訂之後________日內,甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。

第六條上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。

第七條本契約生效後,甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費,由[甲方][乙方]交納國家稅、費_________元。

存量房轉讓價款,應與創巴市“基準房價”接近,否則,應由房產管理部門給予確認,以確認的價款作為徵收稅費的依據。在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用,在本契約附屬檔案三中約定。

第八條乙方未在本契約規定期限內支付轉讓存量房價款的,甲、乙雙方同意按下列方式處理

一、逾期未超過_________日的,乙方應按日向甲方支付本契約第二條約定存量房價款萬分之_________的違約金,契約繼續履行

二、逾期超過_________日後、乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的,甲方有權單方解除契約,乙方應按日向甲方支付本契約第二條約定轉讓存量房價款萬分之_________的違約金。如果乙方願意繼續履行契約,經甲萬同意,契約繼續履行。

第九條甲方未按本合寫第二條約定期限交接存量房的,甲、乙雙方同意按下列方式處理

一、逾期未超過_______日的,甲方應按日向乙方支付本契約第二條約定轉讓存量房價款萬分之_______的違約金,契約繼續履行二、逾期超過_______日的,甲方應按日向乙方支付本契約第二條約定轉讓存量房價款萬分之_______的違約金。乙方解除契約的,甲方應自收到乙方解除契約通知到達之日起______日內,退還全部已付款。如果甲方願意繼續履行契約,經乙方同意,契約繼續履行。

第十條經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充可議,為買賣契約不可分割的一部分。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。

一、___________________________________________________________

二、___________________________________________________________

第十一條甲、乙雙方同意委託房產管理部門存量房資金託管中心分中心對存量房轉讓價款實行託管。

本契約約定以外的委託經紀機構辦理的其他事項、許可權,由甲、乙雙方分別在《房地產經紀契約》中進行約定。

第十二條甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商制。協商不成的,按下述第_________種方式解決

一、[向合肥仲裁委員會申請仲裁

二、[依法向人民法院起訴]。

第十三條本契約一式四份,甲、乙雙方各執_________份、房產管理部門一份。

第十四條本契約自甲、乙雙方簽訂之日起生效。

甲方:_________________乙方:_________________

證件號碼:_____________________證件號碼:_____________________

居住註冊地址:_________居住註冊地址:_________

郵政編碼:_____________________郵政編碼:_____________________

代理人:_______________________代理人:_______________________

_________年_________月_______日_________年_________月_______日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇4

經買賣雙方充分協商,雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

一、甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣__(大寫)

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落:

幢號 室號 建築結構 總層數 建築面積(平方) 用途

2、該房屋的所有權證號為:__

國有土地使用權證號為:__

3、該房屋的土地使用權取得方式:出讓本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣__元, 大寫__,乙方在 年 月 日前分 次付清,付款方式:

房款支付具體約定為:

1、於__前,乙方支付甲方房款

2、於__前,乙方支付甲方房款

3、於__前,乙方支付甲方房款

三、甲方於 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的.鑰匙交於乙方驗收。

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方和丙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

五、甲方將戶口於 年 月 日前從該房屋遷出。

六、甲方保證上述房地產權屬清楚,如有產權共有人的已徵得產權共有人書面同意。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起 叄 日內雙倍返還定金給乙方,並賠償乙方經濟損失__元。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產、不能按期將戶口遷出,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之壹的違約金。

八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的:契稅由__方承擔,營業稅(包括帶徵稅收)由__方承擔,印花稅由__方承擔,個人所得稅由__方承擔,向房產交易部門交納的手續費由__承擔。其它稅費約定情況:

九、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。如是受產權人或共有人委託,在簽訂本協定時,甲方必須保證已取得房屋所有權人及共有人的一致同意,本契約一經簽署,即對此買賣行為負有連帶責任。甲方如隱瞞事實,未經產權

人或共有人的同意擅自出讓該房產,導致本契約無法繼續履行,甲方應承擔本契約第七條約定的違約責任(雙倍返還定金和賠償乙方經濟損失)。

十四、本契約一式三份,甲、乙雙方各執一份。

十五、甲乙雙方約定成交價已包含附屬裝修設施為

十六、其它約定事項:

甲方【簽章】: 乙方【簽章】:

委託代理人: 委託代理人:

地 址: 地 址:

聯繫電話: 聯繫電話:

年 月 日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇5

第一條 本解釋所稱的商品房買賣契約,是指房地產開發企業(以下統稱為出賣人)將尚未建成或者已竣工的房屋向社會銷售並轉移房屋所有權於買受人,買受人支付價款的契約。

第二條 出賣人未取得商品房預售許可證明,與買受人訂立的商品房預售契約,應當認定無效,但是在起訴前取得商品房預售許可證明的,可以認定有效。

第三條 商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發規劃範圍內的房屋及相關設施所作的說明和允諾具體確定,並對商品房買賣契約的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,應當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣契約,亦應當視為契約內容,當事人違反的,應當承擔違約責任。

第四條 出賣人通過認購、訂購、預訂等方式向買受人收受定金作為訂立商品房買賣契約擔保的,如果因當事人一方原因未能訂立商品房買賣契約,應當按照法律關於定金的規定處理;因不可歸責於當事人雙方的事由,導致商品房買賣契約未能訂立的,出賣人應當將定金返還買受人。

第五條 商品房的認購、訂購、預訂等協定具備《商品房銷售管理辦法》第十六條規定的商品房買賣契約的主要內容,並且出賣人已經按照約定收受購房款的,該協定應當認定為商品房買賣契約。

第六條 當事人以商品房預售契約未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由,請求確認契約無效的,不予支持。

當事人約定以辦理登記備案手續為商品房預售契約生效條件的,從其約定,但當事人一方已經履行主要義務,對方接受的除外。

第七條 拆遷人與被拆遷人按照所有權調換形式訂立拆遷補償安置協定,明確約定拆遷人以位置、用途特定的房屋對被拆遷人予以補償安置,如果拆遷人將該補償安置房屋另行出賣給第三人,被拆遷人請求優先取得補償安置房屋的,應予支持。

被拆遷人請求解除拆遷補償安置協定的,按照本解釋第八條的規定處理。

第八條 具有下列情形之一,導致商品房買賣契約目的不能實現的,無法取得房屋的買受人可以請求解除契約、返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任:

(一)商品房買賣契約訂立後,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;

(二)商品房買賣契約訂立後,出賣人又將該房屋出賣給第三人。

第九條 出賣人訂立商品房買賣契約時,具有下列情形之一,導致契約無效或者被撤銷、解除的,買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任:

(一)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明;

(二)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實;

(三)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實。

第十條 買受人以出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣契約並將房屋交付使用,導致其無法取得房屋為由,請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣契約無效的,應予支持。

第十一條 對房屋的轉移占有,視為房屋的交付使用,但當事人另有約定的除外。

房屋毀損、滅失的風險,在交付使用前由出賣人承擔,交付使用後由買受人承擔;買受人接到出賣人的書面交房通知,無正當理由拒絕接收的,房屋毀損、滅失的風險自書面交房通知確定的交付使用之日起由買受人承擔,但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。

第十二條 因房屋主體結構質量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用後,房屋主體結構質量經核驗確屬不合格,買受人請求解除契約和賠償損失的,應予支持。

第十三條 因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用,買受人請求解除契約和賠償損失的,應予支持。

交付使用的房屋存在質量問題,在保修期內,出賣人應當承擔修復責任;出賣人拒絕修復或者在合理期限內拖延修復的,買受人可以自行或者委託他人修復,修復費用及修復期間造成的其他損失由出賣人承擔。

第十四條 出賣人交付使用的房屋套內建築面積或者建築面積與商品房買賣契約約定面積不符,契約有約定的,按照約定處理;契約沒有約定或者約定不明確的,按照以下原則處理:

(一)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照契約約定的價格據實結算,買受人請求解除契約的,不予支持;

(二)面積誤差比絕對值超出3%,買受人請求解除契約、返還已付購房款及利息的,應予支持。買受人同意繼續履行契約,房屋實際面積大於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由出賣人承擔,所有權歸買受人;房屋實際面積小於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由出賣人返還買受人,面積誤差比超過3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

第十五條 根據《契約法》第九十四條的規定,出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款,經催告後在三個月的合理期限內仍未履行,當事人一方請求解除契約的,應予支持,但當事人另有約定的除外。

法律沒有規定或者當事人沒有約定,經對方當事人催告後,解除權行使的合理期限為三個月。對方當事人沒有催告的,解除權應當在解除權發生之日起一年內行使;逾期不行使的,解除權消滅。

第十六條 當事人以約定的違約金過高為由請求減少的,應當以違約金超過造成的損失30%為標準適當減少;當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額。

第十七條 商品房買賣契約沒有約定違約金數額或者損失賠償額計算方法,違約金數額或者損失賠償額可以參照以下標準確定:

逾期付款的,按照未付購房款總額,參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。

逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。

第十八條 由於出賣人的原因,買受人在下列期限屆滿未能取得房屋權屬證書的,除當事人有特殊約定外,出賣人應當承擔違約責任:

(一)商品房買賣契約約定的辦理房屋所有權登記的期限;

(二)商品房買賣契約的標的物為尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日;

(三)商品房買賣契約的標的物為已竣工房屋的,自契約訂立之日起90日。

契約沒有約定違約金或者損失數額難以確定的,可以按照已付購房款總額,參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。

第十九條 商品房買賣契約約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿後超過一年,由於出賣人的原因,導致買受人無法辦理房屋所有權登記,買受人請求解除契約和賠償損失的,應予支持。

第二十條 出賣人與包銷人訂立商品房包銷契約,約定出賣人將其開發建設的房屋交由包銷人以出賣人的名義銷售的,包銷期滿未銷售的房屋,由包銷人按照契約約定的包銷價格購買,但當事人另有約定的除外。

第二十一條 出賣人自行銷售已經約定由包銷人包銷的房屋,包銷人請求出賣人賠償損失的,應予支持,但當事人另有約定的除外。

第二十二條 對於買受人因商品房買賣契約與出賣人發生的糾紛,人民法院應當通知包銷人參加訴訟;出賣人、包銷人和買受人對各自的權利義務有明確約定的,按照約定的內容確定各方的訴訟地位。

第二十三條 商品房買賣契約約定,買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除契約和賠償損失。因不可歸責於當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的,當事人可以請求解除契約,出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買受人。

第二十四條 因商品房買賣契約被確認無效或者被撤銷、解除,致使商品房擔保貸款契約的目的無法實現,當事人請求解除商品房擔保貸款契約的,應予支持。

第二十五條 以擔保貸款為付款方式的商品房買賣契約的當事人一方請求確認商品房買賣契約無效或者撤銷、解除契約的,如果擔保權人作為有獨立請求權第三人提出訴訟請求,應當與商品房擔保貸款契約糾紛合併審理;未提出訴訟請求的,僅處理商品房買賣契約糾紛。擔保權人就商品房擔保貸款契約糾紛另行起訴的,可以與商品房買賣契約糾紛合併審理。

商品房買賣契約被確認無效或者被撤銷、解除後,商品房擔保貸款契約也被解除的、出賣人應當將收受的購房貸款和購房款的本金及利息分別返還擔保權人和買受人。

第二十六條 買受人未按照商品房擔保貸款契約的約定償還貸款,亦未與擔保權人辦理商品房抵押登記手續,擔保權人起訴買受人,請求處分商品房買賣契約項下買受人契約權利的,應當通知出賣人參加訴訟;擔保權人同時起訴出賣人時,如果出賣人為商品房擔保貸款契約提供保證的,應當列為共同被告。

第二十七條 買受人未按照商品房擔保貸款契約的約定償還貸款,但是已經取得房屋權屬證書並與擔保權人辦理了商品房抵押登記手續,抵押權人請求買受人償還貸款或者就抵押的房屋優先受償的,不應當追加出賣人為當事人,但出賣人提供保證的除外。

第二十八條 本解釋自20xx年6月1日起施行。

《中華人民共和國城市房地產管理法》施行後訂立的商品房買賣契約發生的糾紛案件,本解釋公布施行後尚在一審、二審階段的,適用本解釋。

《中華人民共和國城市房地產管理法》施行後訂立的商品房買賣契約發生的糾紛案件,在本解釋公布施行前已經終審,當事人申請再審或者按照審判監督程式決定再審的,不適用本解釋。

《中華人民共和國城市房地產管理法》施行前發生的商品房買賣行為,適用當時的法律、法規和《最高人民法院〈關於審理房地產管理法施行前房地產開發經營案件若干問題的解答〉》。

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇6

房改房在交易與商品房是不一樣的,那么,房改房的房屋買賣契約效力怎么認定?在什麼情況下房改房的房屋買賣契約是有效的?影響房改房的房屋買賣契約效力的因素有哪些?

房改房的房屋買賣契約效力:

房改房在交易方面確實與商品房有所區別。一般來說,職工個人取得房改房產權時支付的價款都不是房屋的市場價,而是標準價或者成本價。職工以標準價取得的產權只有部分產權,與出售單位構成共有關係,以成本價取得的產權是完全產權,房屋歸職工個人所有。但在兩種產權類型下,房屋所占土地一般還都是劃撥土地,即實際上職工個人在從單位購房時並沒有繳納土地出讓金。

1999年出台的.《河南省已購公有住房和經濟適用住房上市交易管理暫行辦法》,標誌著河南省大部分地區都放開了已售公房的交易市場。該《辦法》第八條規定,以成本價購買的公有住房和以標準價購買的公有住房可以上市交易。第十條規定,已購公有住房上市交易時,房屋產權人應到房地產交易市場辦理上市確認和交易手續。辦理手續時應持身份證明和房屋所有權證,提供房屋產權共有人同意上市交易的書面意見,居民個人擁有部分產權的住房,還應當提供原產權單位同意上市交易且在同等條件下保留或者放棄優先購買權的書面意見。該《辦法》還規定,已購公有住房上市交易,應繳納土地出讓金或相當於土地出讓金的價款,由土地管理部門負責辦理土地使用權轉移登記。

房改房買賣的注意事項:

購買房改房首先要驗證原產權人是否有產權證,房改房的產權證是否可靠,是否被用於抵押、典當等,這可以通過房管部門查驗便一目了然。假如有人以種種藉口解釋拿不出產權證正本而只能給複印件,那就要提高警惕了,以防上當受騙。在查驗產權證時,還要注意產權證上的名字,房主與賣房人是否同一個人?若不是同一個人,則必須搞清他們之間是什麼關係?這種關係是否可靠?特別是,產權證的產權分配比例必須明確,如標準價購買的公房出讓時存在按成本價補足費用或者與原單位按比例分成的問題,此外,有的房改房系夫妻共同財產或家庭共同財產,購買時必須了解清楚,以免引起不必要的糾紛。

其次,按規定,房改房在同等價格條件下,原產權單位擁有優先購買權。因此,房改房上市交易必須經原產權單位的同意方可進行轉賣。同時還要明確是否與原產權單位確認利益分配辦法。如標準價購買的公房出讓時存在按成本價補足費用或者與原單位按比例分成的問題。需要特別指出的是,軍產、院產、校產的公房一般與本單位的辦公場所在一個大院裡,這些單位一般被列為特殊單位,有些可能不宜有外人入住,這種公房在單位沒有同意之前,不可能取得上市資格。購房者應對此進行必要的查詢,明辨真假。

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇7

契約編號:

本契約雙方當事人:

賣方(以下簡稱甲方):__(本人)(法定代表人)姓名:_國籍:__(身份證)(護照)(營業執照號碼):___地址:___郵政編碼:___聯繫電話:___委託代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___

買方(以下簡稱乙方):__(本人)(法定代表人)姓名:_國籍:__(身份證)(護照)(營業執照號碼):___地址:___郵政編碼:___聯繫電話:___委託代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於__;位於第___層,共___(套)(間),房屋結構為__,建築面積_____平方米(其中實際建築面積___平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___平方米),房屋用途為___;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為__。

第二條房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。

如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的?__%(不包括?___%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的?__%(包括?__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:

1。乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方,並按__利率付給利息。

2。每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3。_______________________________。

第三條土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。

以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。

按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條付款方式。

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。

具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。

自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。

逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。

屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。

1。終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2。乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3。_______________________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。

按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。

逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。

1。終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2。甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

3。_______________________________。

第九條關於產權登記的約定。

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。

第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。

交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。

本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該房屋所在地公證機關公證。

第十五條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。

協商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。

(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。

)

第十六條本契約(經甲、乙雙方簽字)(經_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。

第十七條本契約連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):乙方(簽章):

甲方代理人(簽章):乙方代理人(簽章):

___年___月___日___年___月___日

簽於_____

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇8

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲乙雙方平等自願協商,甲方將坐落在出售給乙方,該房屋性質為政府安置,甲方自建。建設用地規劃許可證。

一、房屋概況:

乙方購房層次第五層,另註標準層第三層房屋一套,三房二廳一廚二衛,總面積120平方米,包含公共樓梯。總價值人民幣仟元整(¥元整),甲乙雙方商定以套計算,面積辦證為準,互不追責。

二、其他約定:

1、房屋內牆粗胚粉刷,外牆瓷磚、油漆,樓梯扶手,樓梯間進戶門,水電線和管到戶門口由甲方負責。水電開戶,鋁合金、防盜網等費用由乙方承擔。本套房屋進戶門由乙方承擔。

2、樓梯衛生、樓梯聲控燈由本層的住戶自己負責,為維護眾人利益,購房戶不得在樓梯和休息平台堆放雜物及交通工具,另購房戶未經甲方同意不得私自發改造房屋結構。

3、甲方提供現在的`辦證資料,辦理房產證,所有稅費水電開戶費用由乙方承擔。

三、付款方式:

1、簽字即房屋買賣契約生效。

2、乙方付首付拾萬元整。

3、甲方在做到乙方本層磚結好,乙方再支付拾萬元整。

4、餘款在主體完工後乙方一次性付清,剩餘貳萬元在房產證辦理過戶後付清。

四、違約責任:

1、甲、乙雙方簽字契約後,即具有法律效力,雙方不能違約,違約方賠償另一方壹萬元整。

2、在不可抗拒自然災害的情況下,不算違約。

五、另行約定(約定事項與本契約具有同等的法律效力)

1、柴火間(3—4平方米)甲方提供給乙方永久性使用,但柴火間不予辦證。

2、沙石要吊到本層樓。

3、甲方在20xx年年底交房給乙方使用。

甲方(公章):_________ _________年____月____日

乙方(公章):_________

_________年____月____日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇9

賣方:(甲方),身份證號:_____________

買房:(乙方),身份證號:_____________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位於__,房屋占地面積約為__平方米,院子占地面積約為__平方米,房屋為_樓,一樓為_個門面,2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為__平方米,一樓門面為框架結構,二、三樓住房為磚混凝結構,二、三樓房屋平面圖見本契約附屬檔案;

第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣__萬元整(¥__);

第三條 付款方式: 簽訂契約之日一次性付清;

第四條 個性約定:1、因乙方所購房屋為農村民眾土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當用心全力配合乙方一齊解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以後能夠辦理房產證時,甲方應予以用心配合,但相關費用由乙方自行負擔。

第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責用心配合;

第七條 本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔;

第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力;

第九條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效;

第十條 本契約附二、三樓平面圖;

第十一條 本契約一式三份,甲方執一份、乙方執二份;

甲方(簽印):_______ 住 址:_____ 聯 系 電 話:_____

乙 方(簽印):__________ 聯 系 電 話:_____

簽訂日期:___年___月___日

註:雙方在簽訂農村房屋買賣契約時,因諮詢當地政府部門改房屋銷售交易是否合法。

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇10

賣方 :

買方 :

甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,已依法通過劃撥方式取得______市______區 地塊的國有土地使用權,土地面積為______平方米,國有土地使用證件為______。甲方在20xx最耐玩最火的手遊上述地塊上建設的項目名稱為______,現已竣工,取得房屋所有權證 ,經______市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,______市經濟適用住房銷售許可證號為京房內證 字第______號。

乙方自願購買甲方的______房屋,甲方願意出售,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用範圍內的劃撥土地使用權轉讓給乙方。雙方經友好協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。

第一條房屋,該房屋狀況詳見附屬檔案一。房屋建築面積為______平方米 ,共有共用部位詳見附屬檔案二。土地使用面積為______平方米 。上述面積已經房屋土地管理部門測繪。

第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣______元,價款合計為人民幣 ______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整 ______元。乙方預付的定金______元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。

第三條乙方同意______年______月______日前將購房價款全部當面交付甲方或匯入甲方指定銀行。

甲方指定銀行:_______________________

銀行賬號為:_________________________

第四條甲方同意在______年______月______日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《______市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_____________________。甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《______市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第五條乙方同意其購置的房屋在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前由甲方或甲方委託的管理公司負責管理。

第六條雙方同意在簽訂本契約後一個月內,持本契約和有關證件共同到___2012017最耐玩最火的手遊7最耐玩最火的手遊___市______________________房地產交易管理部門辦理房屋買賣過戶手續,申領房地產權屬證件,並按規定交納有關稅費。

第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的'萬分之______ 向乙方支付違約金。逾期超過______日 甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約解除後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方,利息按利率計算。

第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二日起至實際付款之日止,每延期一日,乙方按延期交付房價款的萬分之______ 向甲方無能為力付延期違約金。逾期超過______日 乙方仍未付款的,甲方有權解除本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。

第九條本契約由雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽訂的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力

第十條雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第______種 方式解決糾紛。

1、提交______仲裁委員會仲裁。

2、任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。

第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本______份,房地產交易管理部門壹份,______________________________。

甲方 :__________乙方 :___________

法定代表人:__________法定代表人:___________

身份證號碼:_______________身份證號碼:________________

地址:______________地址:

聯繫電話:__________聯繫電話:

郵政編碼:__________郵政編碼:

代理人:______________代理人:

聯繫電話:__________聯繫電話:

______年______月______日______年___20xx最耐玩最火的手遊___月______日

預售登記機關:_________

經辦人:_________

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇11

轉讓方 (以下簡稱甲方):

受讓方 (以下簡稱乙方):

經自願協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下契約條款,以資共同遵守:

第一條 轉讓房屋的基本情況轉讓房屋(以下簡稱該房屋)位於市 區小區 號樓層 室,建築面積平方米。房屋為框架結構、水、電、供暖等設施齊備且具備正常使用功能。

第二條 轉讓價格

雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣) 元整,大寫(人民幣) 。

第三條 付款方式

由乙方向甲方預先支付購房定金 萬元後,由甲方將該房屋購房手續辦理到乙方名下。當日,乙方將剩餘房款一次支付甲方。

第四條 房屋交付

甲方應於本契約生效之日當天,將上述房屋的全部鑰匙交付乙方,並在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收,乙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本契約約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。

第五條 房屋過戶

房屋交付乙方後,甲方應當負責辦理該房屋的過戶手續,將該房屋的產權證辦理到乙方名下, 辦理產權證相關費用由甲方承擔。

第六條 甲方的承諾保證

甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。

甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利,本契約簽訂前該房屋集資購房款、天然氣管道安裝費、交房日前拖欠的物業管理費、大修基金、購房契稅等及其他應當交納的費用等已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由甲方全部承擔。

第七條 違約責任。

甲方違反本契約約定,未能履行自己約定義務的,乙方有權單方解除本契約,甲方應承擔全部購房款20 %的違約金。

第八條 本契約未盡事宜,由雙方另行協商,並簽訂補充協定,補充協定和本契約具有同等法律效力。

第九條 本契約在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由__仲裁委員會仲裁。

第十條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十一條 本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。

甲方:

年 月 日

身份證號:

手機:

乙方:

年 月 日

身份證號:

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇12

賣方(以下稱甲方):_________________________

賣方(以下稱乙方):_________________________

甲乙雙方就位於_________________________的一處農村房屋的買賣事項,根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定,經充分、平等協商,自願達成如下一致協定:

一、房屋情況

1、本契約雙方當事人均為_______省________市_______街道___________村__________組集體成員。

2、本契約項下的房屋位於_____市_____街道____________________,相鄰為________,建築面積________,北屋________,東屋________,西屋________,南屋________,院落面積為________,房屋登記在________名下或宅地基使用權證登記在________名下。

二、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為_______省________市_______街道____________村_____組集體土地,並徵得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。

三、房屋價格

本契約項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。

四、付款方式

1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:

(1)現金_________;

(2)支票_________;

(3)匯款_________。

五、房屋交付

乙方根據第五條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起_____日內,甲方須將本契約項下的.房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋。

六、乙方逾期付款的違約責任

乙方按本契約規定的付款方式付款,逾期一日,按照逾期金額的____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款___%違約金。

七、甲方逾期交房的違約責任

甲方按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,逾期一日,按照購房總價的___‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價__%的違約金。

八、甲方保證在交接時該房屋有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

九、該房屋交付給乙方後,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付____元的違約金。

十、本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

十一、本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

十二、本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

十三、本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。

甲方(簽章):______________乙方(簽章):______________

簽訂日期:________年________月_______日簽訂日期:________年________月_______日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇13

賣方:_______________身份證號碼:_____________________

買方:_______________身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。。上述房產的交易總價:人民幣___________元整。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

第二條付款時間與辦法:甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在______年____月_____日支付房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整付給甲方。

第三條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將水、電、煤氣等費用結清。

第四條經雙方協商,交易稅費由乙方承擔,產權過戶手續費由乙方承擔。甲方可協助乙方辦理過戶手續

第五條違約責任:甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,即在規定日期未交付房款,視為違約,購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。

第六條本契約主體

1.甲方是____________2.乙方是____________

第七條本契約一兩份。甲方產權人一份,乙方一份,

第八條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽字與本契約同具法律效力。

第九條雙方約定的其他事項:

甲方:_________乙方:_________

法定代表人:_________法定代表人:______________

____年____月____日_________年____月____日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇14

房屋買賣契約通用版

出賣方(甲方):______________ 身份證號碼:______________

買受方(乙方):______________ 身份證號碼:______________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等、真實、自願、協商一致前提下訂立本契約,以昭信守。

一、甲方自願將其村證房位於_______________________________ 的房屋(建築面積___ 平方米)以人民幣_______萬元整(¥_______元)的價款出售給乙方。(含地下室_______號_______平方米)

二、乙方於該契約簽訂之日起_______日內一次性將房款支付給甲方。

三、本契約簽定時,甲、乙雙方都不具備過戶條件,甲方提供建造本房屋的相關證明資料,作為交易依據。乙方如果交易該房屋,若有需要,甲方無條件配合。等具備過戶條件時,甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權手續,界時發生的契稅、土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

四、本契約簽訂後,甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。甲方不得就該房屋再與他人訂立協定、契約或其它任何方式的處分。

五、該房屋正式交付時,物業管理、水、點、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,甲方結清已發生的費用,甲方已經預繳的費用,其權益由乙方享有,雙方不再另行結算。

六、違約責任

1、甲方應當於乙方付清房款同時交付乙方該房屋。甲方未按時交付房屋,應支付按日計算的房價千分之一的違約金給乙方。逾期超過兩個月,乙方有權解除本契約。解約時,甲方需將已收的房款即時全額退還、支付_______萬元違約金作為乙方損失賠償。

2、乙方未按本契約規定的付款日期及方式付款的。其逾期部分應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過兩個月時,甲方有權解除契約。解約時,甲方將已收房款即時全額退還乙方,扣除_______萬元作為甲方損失賠償。

3、甲方保證本房屋無查封、交易、抵押、通知拆除等現象、保證無隱瞞房屋歷史或其它非善意行為。若有所列情形之一,影響到乙方權利的行使,甲方則放棄先訴抗辯權,並按所收款項雙倍返還給乙方,以為違約處罰,若有其它損害仍得賠償。

4、本契約簽訂、房款付清後,任何一方不得擅自變更或解除契約,否則提出變更或解除方需按本房屋屆時市場評估價的雙倍支付給對方。如因重大或不可抗力的客觀原因導致本契約的解除,甲方應按本房屋屆時市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

5、如因政府規劃部門、設計部門的原因導致房屋拆除或使用功能變更的,甲方應當通知乙方。如有本房屋的補償款發放,甲方應即時全額支付給乙方。否則應支付按日計算的補償款千分之一的違約金給乙方,直至全額支付給乙方日止。

七、甲方應及時將可能影響本契約或該房屋價值的任何事件(包括但不限於公司、法人、通訊方式發生改變,該房屋的查封、扣押、訴訟、仲裁或其它爭議事件)通知乙方,由於甲方的過錯造成房屋價值減少的,甲方應立即採取措施防止損失擴大,並賠償乙方損失。

八、本契約自各方簽字或蓋章之日起生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。本房屋屬企業用房,國家政策限制,乙方是實際產權人和實際所有人,而非合法產權人,故本房屋不滅失,該契約永久有效。

九、契約履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的依法向契約簽署地人民法院起訴。

十、附屬檔案:甲乙雙方身份證複印件、該房屋平面設計圖。

甲方:______________ 乙方:______________

聯繫地址:__________ 聯繫地址:_________

聯繫電話:__________ 聯繫電話:_________

_______年_______月_______日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇15

賣方:

身份證號碼:買方:

身份證號碼:

身份證號碼:身份證號碼:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方房產相關事宜簽訂本契約,以資共同遵守。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在____市房屋建築面積為第號)。

第二條上述房產的交易價格為:人民幣整。本元整)。甲、元整)。平方米,外加此房所帶的的一套住宅房屋,契約簽定之日,乙方向甲方支付購房定金人民幣乙雙方辦理過戶手續當天,乙方向甲方支付購房款人民幣甲方向乙方正式交付房屋前,應將該房屋之前所產生的物業費、水費、電費、取暖費等各項相關費用全部結清,然後乙方一次性支付甲方剩餘房款計人民幣整,與此同時甲方將房屋鑰匙交給乙方。

第三條甲方應協助乙方辦理房屋過戶手續,手續辦理過程中所產生的稅費和手續費等相關費用由乙方承擔。

第四條甲方保證對該房產擁有合法產權,並在交接時該房屋沒有任何產權糾紛和財務糾紛等瑕疵,如果交接後發生該房屋交接前存在的產權、財務等糾紛,均由甲方承擔全部責任。

第五條甲、乙雙方契約簽定後,若甲方違約,應由甲方向乙方支付違約金人民幣貳萬元整。若因乙方原因違約,購房定金歸甲方所有。若因甲方原因違約,甲方應自違約之日起____日內返還乙方已付房款,並按同期銀行貸款利率支付利息。

第六條本契約自雙方簽訂之日起生效。

本契約一式四份,甲乙雙方各執兩份。均具有同等法律效力。本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,由有管轄權的人民法院訴訟解決。

第七條本契約未盡事宜,甲乙雙方另行商定。

出賣方:姓名:身份證號碼:姓名:身份證號碼:地址:郵編:電話:

購買方:姓名:身份證號碼:姓名:身份證號碼:地址:郵編:電話:

日期:________年____月____日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇16

賣方(以下簡稱甲方):______________________

買方(以下簡稱乙方):______________________

甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,雙方遵照執行:

第一條房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_______號樓_______單元_______號;房屋結構為磚混結構,建築面積_______平方米。

房屋價格:該房屋房價為_______元整;

第三條付款方式乙方於本協定簽定之日一次向甲方支付_______元購房款後,該房屋產權即歸乙方所有。

第四條在乙方交清該房屋房款後,甲方將該房屋鑰匙交付給乙方,產權交割完畢。

第五條關於產權登記的約定。在乙方付清甲方房款後,甲方提供該房屋相關手續給乙方,由乙方負責辦理房屋產權登記過戶手續,辦理該房產過戶登記的所有稅費由乙方承擔。

第六條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,沒有按揭貸款、抵押債務、租金等,甲方均在交易前辦妥,交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第七條因本房屋所有權轉移所發生的大修基金和各項稅費,均按政府的規定由乙方向各相關部門交納,該房屋售房協定生效後,一切費用由乙方承擔。

第八條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第九條本契約空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十條本協定在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方均可向人民法院起訴,本協定所有義務責任履行完(即過戶完畢)後,本協定終止。

第十一條本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力,自簽定之日起生效,任何一方不得修改、塗改和轉讓本協定。

甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________

時間:_____________________

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇17

案情介紹

本案訟爭房屋是第一被告甲和第二被告乙兩夫婦共同共有房屋。20xx年8月甲、乙委託本市某房地產中介公司上市出售該屋,同月29日下午原告丙經中介公司經紀丁介紹並帶至訟爭房屋察看,並於次日下午與甲簽訂《協定書》。該《協定書》訂明:甲、丙商定成交甲之房屋(即訟爭房屋),價額為30萬元人民幣;20xx年9月5日去房屋交易所及丁處交易,丙於20xx年9月22日前把房款30萬元交齊;20xx年8月30日下午二時成交,甲不得將房屋再賣給別人。《協定書》簽訂後,丙沒有依約於20xx年9月5日到中介公司丁處及交易所交易,亦沒有交納中介費。20xx年9月6日兩被告經丁介紹與他人簽訂了該房屋的買賣協定,並於同月18日到房管局登記備案。

審判結果一審法院認為,甲出賣房屋的行為,雖未經乙同意,但相對人丙有理由相信甲有代理權,因此構成表見代理,《協定書》有效。由於原告沒有依約於20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進行交易,兩被告因此而繼續委託中介公司出售房屋,兩被告的行為是在原告履行不當時拒絕自己的履行,屬於行使同時履行抗辯權,應予支持。原告認為兩被告沒有依約將房屋售予,應承擔違約賠償責任的請求不予支持,由於違約首先在於原告,兩被告行使同時履行抗辯權,即使原告有損失,也應由其自行承擔。為此,判決駁回原告的訴訟請求。

二審法院認為,甲出賣與乙之共有房屋,未經乙書面同意,其契約依法應為無效。為此,判決駁回抗訴,維持原判。

評析關於本案的一、二審判決,在理論上都有一些瑕疵。本文試作探討。

一、《協定書》的性質

本案的《協定書》是房屋買賣契約,其簽訂即意味著在當事人之間完成了要約、承諾的契約程式,故應為成立。《契約法》第12條第1款規定:“契約的內容由當事人約定,一般包括以下條款:(一)當事人的名稱或者姓名和住所;(二)標的;(三)數量;(四)質量;(五)價款或者報酬;(六)履行期限、地點和方式;(七)違約責任;(八)解決爭議的方法。”這裡規定的是契約的一般條款,並不意味著契約必須具備的“主要條款”。“主要條款”說曾被規定在《經濟契約法》第12條第1款,在實踐中一些地方的法院也會據此認定不具備上述條款的契約為無效契約,這種觀點並不正確。我國現行法,究其實旨,系采國際通行作法,將無效契約限定在損害國家利益和違反法律、行政法規禁止性規定的範圍之內。

筆者認為,關於契約條款的討論,主要是針對契約是否成立的問題。從上述“主要條款”的角度出發,契約是否應當有一個“必備條款”的問題呢?這是有的。當事人、標的及其數量是契約的必備條款。否則,連誰是交易人都不清楚,就無法確定權利的享受和義務的承擔,發生糾紛也難以解決;沒有標的和數量,契約根本不可能成立。其他的條款則均僅為一般條款,不是契約的必備條款。從契約成立的角度,只是契約程式,其事項作如何約定,並不涉及到條款的實質內容,因而也不決定契約效力。如果已經具備必備條款,則應認定其為契約,而非預約;此點為兩者的基本區別。在本案中,《協定書》的內容,可逐項分析如下:

第一,當事人是否具備。買、賣雙方分別為丙和甲。由於只是契約程式,套用訴訟法上的用語,是“程式上適格”,而不管出賣人甲是否有處分權或者買受人丙是否有民事行為能力,即不涉及其實質內容。因此,《協定書》的當事人已經具備。

第二,標的和數量是否明確。標的約定為訟爭房屋。因此,《協定書》的標的和數量均已明確。基於此二點,房屋買賣契約已經成立。有觀點認為其不具備地方規章中規定採用的格式契約形式,因而不能認為是房屋買賣契約,筆者認為這種觀點拘泥於契約形式,並據此否定當事人的意思表示,違反私法自治原則,因而是不正確的。

第三,除上述必備條款外,《協定書》還約定有下列條款:交易價款為30萬元人民幣,由買受人丙於20xx年9月22日前把房款30萬元交齊;出賣人甲不得將該房屋再賣給別人;具體交易時間為20xx年9月5日。這些條款均不影響房屋買賣契約的成立。

二、《協定書》的效力

契約效力的取得,不是來源於當事人的約定,而是由法律所賦予的,反映出法律對該約定的價值判斷。所謂契約的生效,是指只要契約具備一定的要件後,便能產生法律上之效力。《契約法》第44條第1款規定:“依法成立的契約,自成立時生效。”該規定至少在概念上區分了契約的成立與契約的生效。契約的成立必須具備成立要件,前已述及;但契約成立後,能否發生法律上之效力,能否產生當事人所預期的法律效果,則非契約當事人意志所能決定。只有符合生效條件的契約,才能受到法律的保護。《契約法》第8條和第44條第1款中所稱為“依法成立的契約”,應當理解為既具備成立要件、又具備生效要件的契約。

《民法通則》第55條規定:“民事法律行為應當具備下列條件:(一)行為人具有相應的民事行為能力;(二)意思表示真實;(三)不違反法律或者社會公共利益。”這裡規定的是民事法律行為的一般生效要件。在本案中,就前二項而言,《協定書》均已具備;就第三項而言,《協定書》是否屬於具有違法性的契約,其可能影響的因素,主要有如下兩個方面:

第一,是否經登記。《契約法》第44條第2款規定:“法律、行政法規規定應當辦理批准、登記等手續生效的,依照其規定。”根據《城市房地產管理法》第60條第3款前段規定:“房地產轉讓或者變更時,應當向縣級以上地方人房產管理部門申請房產變更登記”。因此,房屋買賣契約必須經過登記才能生效,如未登記的,即不生效力(區別於無效)。這也是為什麼要求房屋買賣契約必須具備地方規章中規定採用的格式契約形式的原因,也是為什麼雙方約定其具體交易時間的原因。但是,對於未以格式契約形式出現的、又未經法定登記手續的、由當事人“草簽”的契約,在當事人之間是否生其效力,法律並沒有為我們指示出來。這裡說的是一般契約程式對契約效力的影響的問題。

第二,共有人是否同意。《城市房地產管理法》第60條規定:“下列房地產,不得轉讓:……(四)共有房地產,未經其他共有人書面同意的”。二審判決理由即據此認為《協定書》為無效契約。但是,同樣從這個角度

出發,甲單方處分其與乙共同共有的房屋,應屬無權處分;無權處分所訂立的契約並非當然無效,如《契約法》第51條規定:“無處分權的人處分他人財產,經權利人追認或者無處分權的人訂立契約後取得處分權的,該契約有效。”由此可見,未經其他共有人書面同意的房屋買賣契約,並非當然無效,實屬效力未定的契約。從二審判決理由中,並未體現出對此點的關注,知其考慮未及周詳。這裡說的是特殊契約程式對契約效力的影響的問題。

在第一個問題上,《契約法》第44條第2款所規定的“應當辦理批准、登記等手續生效的”契約,類型繁多,不一而足。其中,有的契約從其形式上的確需要辦理上述手續方可生效的,是其契約程式的一個內容,例如《中外合資經營企業法》和《中外合作經營企業法》規定,中外合資經營契約、中外合作經營契約必須經過有關部門審批後,才具有法律效力。有的契約則是將產生物權變動的登記要件視同為契約的生效要件,例如,《擔保法》第41條規定,應當辦理抵押物登記的,抵押契約自登記之日起生效,其中的“抵押物登記”,學理上稱之為抵押權登記。房地產買賣契約的登記手續。亦同此理。

在第二種情況下,如果契約訂立後僅僅未經登記,是否產生拘束當事人的效力呢?從上述規定來看,應采否定說,即契約應在當事人之間為不生效。如就本案而言

,《協定書》不生效(區別於無效)。但是這樣一來,實踐中很多已經成立的“草簽”契約,即因不能拘束當事人而造成應受保護的利益未獲保護,必定會助長不誠實交易的風氣,對社會造成的損失(包括經濟損失和文化損失)將無法估計。在采否定說的前提下,只有締約過失責任制度可以救濟受損失方,這是不能全面保護其利益的。因此,應采肯定說,在此情況下的契約不以物權變動的登記為生效要件。由梁慧星先生主持起草的《物權法草案建議稿》第7條規定:“以發生物權變動為目的的原因行為,自合法成立之時生效。在不能發生物權變動的結果時,有過錯的當事人應當承擔違約責任。”1故對本案的《協定書》效力的決定,應以此為依據。一、二審的判決理由避開了這個問題,不知道是否有意識的。

對第二個問題的探討,則牽涉到對案情的進一步分析,尤其是對當事人行為的解釋。這是一、二審判決理由的主要分歧所在。一審判決理由認為,甲的行為構成表見代理,故《協定書》應為有效契約。首先,兩被告一起到從事房屋買賣的中介公司掛牌,對其共同共有的訟爭房屋進行出售。其次,作為第一被告甲是第二被告乙的丈夫,兩被告均是訟爭房屋產權登記人;再次,《協定書》的訂立是在兩被告家中進行的。上述三點足以使丙認為可以甲以其自己的名義並代理乙處分訟爭房屋。因此,雖然乙沒有在《協定書》上籤名或者提出書面同意,但甲的表見代理成立,故《協定書》應為有效契約。二審判決理由則徑以甲未取得乙的書面同意,認定《協定書》無效。

筆者認為,在本案中,並不是甲的行為構成表見代理,而是乙的.行為構成“視為同意”。關於“視為同意”是否屬於表見代理的爭論,在我國由來已久。筆者採區別說,認為表見代理為擬制之有權代理,“視為同意”為推定之有權代理之間。在表見代理,《契約法》第49條規定:“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止後以被代理人名義訂立契約,相對人有理由相信行為人有代理權的,該代理行為有效。”在“視為同意”,《民法通則》第66條第1款第3句規定:“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的,視為同意。”兩者的區別主要在於其中之價值判斷不同,表見代理系以善意第三人的值得保護、保障交易安全出發,“擬制”出拘束被代理人的交易效果,並不考慮被代理人的過失情況:“視為同意”則系以被代理人的不值得保護出發,“推定”出拘束被代理人的交易效果,必須考慮被代理人的過失情況,而不考慮相對人的過失情況。

在本案中,一審判決一方面確認,乙系與甲一起到中介公司將其二人共同共有的房屋掛牌出售的;而且丙與甲商議買賣事宜時,乙也在場。因此,乙對訟爭房屋的出售給丙,是處於明知的狀態。另一方面又認為,乙所辯稱之《協定書》訂立時其表示堅決反對,但沒有提供有關證據予以證明;即認定乙對甲與丙訂立《協定書》,當時並無實行任何明示阻止的行為,因而不存在其明知而表示反對的事實。由此最直接推出的結論只能是:乙明知其與甲共同共有的房屋出賣給丙而不表示反對,應當視為同意。二審判決理由並不考慮上述本案的實際交易情況,徑以甲未取得乙的書面同意,認定《協定書》無效——“一棍子打死”;這在對案情的理解上略嫌簡單化,對條文的解釋亦略嫌僵化。綜上所述,儘管《協定書》上只有甲和丙的簽名,但仍然應當認其為有效,可以拘束甲和乙、丙。

三、《協定書》的處理

平時,我們談無效契約的處理比較多,直接談有效契約的處理比較少。就有效契約的處理而言,多在違約損害賠償責任的追究上,對其他責任形式的追究乃至契約的最終處理,往往欠缺周詳的考慮。在本案中,一審判決理由認為,《協定書》有效;由於丙沒有依約於20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進行交易,兩被告因此而繼續委託中介公司出售房屋,兩被告的行為是在丙履行不當時拒絕自己的履行,屬於行使同時履行抗辨權,應予支持。從本案事實可知,訟爭房屋的確於20xx年9月6日由兩被告售予他人。但是,抗辯權的行使,能否導致契約拘束當事人的效力消滅,即發生終止契約權利義務的效果呢?這裡面牽涉到我們對抗辯權的性質如何認識的問題。

依一方當事人的行為產生消滅契約效力的權利,屬於形成權。而所謂抗辯權,則是指權利人用以對抗相對人之請求權的權利。在學理上,有認為抗辯權為形成權之一種的。但是,抗辯權原則上只有停止請求權行使之效力,其作用在於防禦,而不在於攻擊;因此,抗辯權之行使也必須待相對人之請求,無相對人之請求即無抗辯權之行使。而形成權之行使,不以相對人的意思為轉移,其作用在於攻擊。因此,抗辯權不屬於形成權。在本案中,於契約約定的交易日期20xx年9月5日,丙並未前往交易,於此後,兩被告拒絕與其續行交易,並非行使同時履行抗辯權;因為,兩被告的“拒絕抗辯”,並不會發生消滅有效契約對雙方當事人拘束力的形成效力。因此,兩被告拒絕與丙續行交易並將論爭房屋售予他人,應當認為系行使形成權,即消滅有效契約對雙方當事人的拘束力。從一審判決理由來看,其並沒有涉及到有效契約的最終處理問題,並不妥當。

從消滅有效契約對雙方當事人的拘束力的問題意識點出發,筆者認為兩被告是行使契約解除權。這裡不是從《契約法》第94條第4項所規定的“違約行為致使不能實現契約目的”的法定解除權加以考慮,而是從交易本身加以考慮的。由於兩被告是在中介公司掛牌出售訟爭房屋的,使其交易具有公開性與急切性;因此,雙

方當事人所約定的交易日期條款,應當視為契約的根本條款,如有違反即構成根本違約;雙方當事人於此默示的契約效果為,如果丙不於該交易日期前往交易的,即為自動放棄交易,該契約可視為當然解除,唯其結果應依出賣人的意思決定。兩被告於約定交易日期之次日將訟爭房屋售予他人,可視為行使該契約所默示的解除權。由於丙是自動放棄交易,且契約之當然解除已為默示,故兩被告於此並無通知其契約已經解除之義務。在寫作判決理由時,可將上述意思予以明確,以示法官並非機械適用法律條文之“工具”,實有其意義重大之“能動”所在。

注釋:

1在最高人民法院的司法解釋中,有直接采此觀點的,如《關於審理房地產管理法施行前房地產開發經營案件若干問題的解答》第12條規定:“轉讓契約簽訂後,雙方當事人應按契約約定和法律規定,到有關主管部門辦理土地使用權變更登記手續,一方拖延不辦,並以未辦理土地使用權變更登記手續為由主張契約無效的,人民法院不予支持,應責令當事人依法辦理土地使用權變更登記手續。”第13條規定:“土地使用者與他人簽訂土地使用權轉讓契約後,未辦理土地使用權變更登記手續之前,又另與他人就同一土地使用權簽訂轉讓契約,並依法辦理了土地使用權變更登記手續的,土地使用權應由辦理土地使用權變更登記手續的受讓方取得。轉讓方給前一契約的受讓方造成損失的,應當承擔相應的民事責任。”顯然,其中之契約對當事人之拘束力,並非以物權變動的發生為其要件的。從最高人民法院最近公布的案件來看,亦采此種觀點,見於存庫訴董成斌、董成珍房屋買賣糾紛案,載《最高人民法院公報》,20xx年第4期。但是,儘管如此,在具體條文的適用中還是有爭議的。

第一,《關於貫徹執行〈民法通則〉若干問題的意見(試行)》第85條後段規定:“財產所有權尚未按原協定轉移,一方翻悔並無正當理由,協定又能夠履行的,應當繼續履行:如果協義不能履行,給對方造成損失的,應當負賠償責任。”《關於適用〈擔保法〉若干問題的解釋》第56條第2款規定:“法律規定登記生效的抵押契約簽訂後,抵押入違背誠實信用原則拒絕辦理抵押登記致使債權人受到損失的,抵押人應當承擔賠償責任。”有觀點認為這是締約過失責任的規定,筆者則傾向於將其解釋為違約責任。在抵押契約中,抵押的權登記僅生對抗善意第三人的效力,不登記不影響抵押契約本身的效力:雙方於此所生的責任分配,可依其對於“登記”的契約義務大小決定。

第二,《關於適用〈契約法〉若干問題的解釋(一)》第9條第1款規定:“依照契約法第44條第2款的規定,法律、行政法規規定契約應當辦理批准手續,或者辦理批准、登記等手續才生效,在一審法庭辯論終結前當事人仍未辦理批准手續的。或者仍未辦理批准、登記等手續的,人民法院應當認定該契約未生效;法律、行政法規規定契約應當辦理登記手續,但未規定登記後生效的,當事人未辦理登記手續不影響契約的效力,契約標的物所有權及其他物權不能轉移。”其中明顯意識到了問題,惜其僵化於所據條文之表面文義,既不考慮這此條文本身可能的不合時宜(包括觀感上的落後和機能上的滯後)。也不考慮實踐中出現的種種問題。

綜上所述,在針對有關問題進行法律適用時,法官應審度時宜,充分利用法律解釋方法,規避僵化條文,實現實體公正。

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇18

甲方:___________

乙方:___________

丙方:___________

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《________市城市房地產轉讓管理辦法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,共同委託丙方代理並見證甲乙雙方之間的買賣行為,共同訂立本契約,以茲各方共同遵守。

第一條房屋信息描述

一、甲方自願出售的房屋位於________市________________,該房屋用途為________________,建築面積為________平方米該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為________字第________號,所有權人為________.

二、房產權屬轉移時,該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案二。

三、甲方保證已如實陳述該房產權屬狀況、裝飾情況和相關關係,乙方對該房產已做充分了解,並願意購買。

第二條房屋成交價格及付款方式

一、成交價格:

甲、乙雙方經協商一致,同意該房產交易價格為人民幣大寫________________元整,此價格包括:房價款□公共維修基金□室內不可移動之裝修□空調□及其它.

二、付款方式:

甲乙雙方經協商一致,甲方認可乙方採取以下第____種方式付款:

1、現金支付

1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的____%,即人民幣大寫________________元整,作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付________方之日起視為定金已經支付,該定金待過戶當日,自動轉為購房款

2)甲乙雙方在丙方協助下辦理立契過戶手續的當日,乙方將總房款的60%即人民幣¥________元,一次性支付給甲方。

3)甲方在繳清本契約第五條第三項房屋交付前各項費用後,當日乙方將總房款的10%人民幣________元整支付給甲方.

2、銀行貸款

1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的____%,即人民幣大寫________________元整,作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付________方之日起視為定金已經支付

2)乙方應在簽訂本契約____日內,另外支付人民幣大寫________________元整,連同先前支付的定金一併作為首付款。乙方應將該房產的首付款採用以下三種方式:

1、暫存丙方指定賬戶,待房屋產權過戶當日,劃入甲方賬戶□

2、乙方將首付款直接劃入甲方指定賬戶□

3、暫存銀行開立的監管賬戶內,由銀行監管該部分資金,待房屋立契過戶手續完畢日內,連同貸款額一併支付給甲方。此業務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監管委託協定□。

3)在銀行批貸手續完成時,甲乙雙方必須配合丙方辦理相關過戶手續,由丙方持相關證件材料,協助甲方辦理剩餘房款的收付事宜,乙方的銀行貸款額會由銀行內部自動轉入甲方所開賬戶。

三、關於稅費

1、本契約履行期間內,甲乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費,丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的確認及計算工作。稅費分擔經甲乙雙方協商、確認見附屬檔案一

2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代為繳納,相關部門所開具的完稅憑證、行政事業性收據、工本費發票等單據,待代理事項完成後,由丙方交付給付費的一方。

第三條居間服務報酬的支付方式

因甲乙雙方基於丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣契約》,丙方有權收取相應的居間服務報酬,因此甲乙雙方同意在簽訂本契約按附屬檔案一約定的數額和比例,由方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費。

第四條權屬過戶委託事項及相關費用

一、甲乙雙方辦理權屬過戶的所有證件資料準備齊全,由丙方提供權屬過戶代理服務,權屬轉移過程中發生的各項稅費的繳納以本契約第二條第三項內容中的約定為準,甲乙雙方按約定內容繳納。未做出約定的,以房地產交易主管部門規定為準。

二、如需要辦理銀行貸款,由丙方提供合作銀行及貸款服務,乙方應支付相應的費用,具體支付費用的種類和金額見附屬檔案一。

第五條房屋交付

一、甲方應在辦理完立契過戶手續之日起日內將該房產交付給乙方,並由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。

二、甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋物業交割期間,凡已納入本契約的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值,向乙方支付賠償金。

三、該房產交付前,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔該房產交付並簽訂《物業交接單》後,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房產交付時,甲方應提供上述費用交納的繳費憑證。

四、如該房產原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協定並提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。

五、甲方交付該房產的裝修、設備狀況應符合國家安全標準。

第六條甲、乙、丙三方義務

一、甲方義務

1、甲方保證所提供該房產資料的真實性和齊全性,並符合國家及北京市房屋上市有關規定及政策法規,委託上市房屋交易的合法權利。

2、甲方保證自簽訂本契約之日起,上述房屋不再另售第三方,否則,除應支付給乙方的違約賠償外,還應支付給丙方總房款的3%作為居間服務報酬,如已由乙方支付給丙方,則甲方應按此比例和數額支付給丙方。

3、如乙方需要申請銀行貸款,甲方應保證隨時配合乙方及丙方按時到銀行提交資料並簽字。

4、在簽訂本契約後,甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續,按期如數繳納契約第二條第三項內容中約定的由甲方繳納的稅費,超過期限視為違約。

5、甲方保證該房產在交易時沒有權利瑕疵,不存在抵押、欠繳稅費等情況。若有銀行按揭,手續應已在本次交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,導致第三方主張權利,由甲方承擔違約責任。

6、甲方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

二、乙方義務

1、乙方承諾提供的相關資料真實有效。

2、乙方承諾按照本契約第二條的約定,按期如數支付購房定金、購房款及由乙方繳納的稅費。

3、提供該房產過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。

4、若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料併到場簽字。

5、乙方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

三、丙方義務

1、見證並監督本契約的執行。

2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。

3、在甲乙雙方已交付丙方過戶所需各項稅費的前提下,代為繳納。

4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協調協調無效時,應採取中立態度,並證明事實。

第七條違約責任

一、簽訂本契約之日起,若因甲方原因不將上述房產出售給乙方或因甲方違反本契約的約定導致契約無法全部執行或被迫解除,甲方應按上述所收的定金以雙倍金額賠償乙方若應乙方原因違約,不購買該房產,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有。

二、甲方違反本契約第六條第一項“甲方義務”除第條外,由此引起的一切法律後果及額外產生的費用均由甲方自行承擔,如因此給乙方和丙方造成損失,甲方應予賠償。

三、若甲方逾期交付該房產,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第款中的甲方違約條款處理。

四、若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第款中的乙方違約條款處理。

五、在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第款和第款處理。

六、如因甲方或乙方的原因,致使該房屋買賣事宜最終沒有達成,甲乙雙方所付的服務代理費均不予退還,應由責任一方承擔全部丙方服務代理費,如由甲乙雙方共同承擔責任,則由甲乙雙方各承擔50%的丙方服務代理費。

第八條契約的終止與解除

本協定履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本契約無法履行,本協定自行終止,三方互不承擔責任甲方在本協定終止後三個工作日內將已收房款全額退還乙方,丙方則應將甲、乙雙方提交的相關過戶所需證件和已支付的代理服務費退還提供方和支付方。

第九條解決爭議的方式

本契約在履行中產生的爭議事項,三方應協商解決。如協商不成,三方同意按照第種方式解決該紛爭。

一、提交北京仲裁委員會仲裁

二、任何一方有權向房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條本契約附屬檔案一:相關稅費明細

附屬檔案二:家具裝修清單作為本契約不可分割的部分,具有同等法律效力。

第十一條本契約一式三份,三方各持一份。自簽字之日起生效。

補充:1、經甲乙雙方協商,在雙方簽定本契約之日後甲方協助乙方與物業溝通進場裝修事宜。

2、自本契約簽定之日起90日內過戶,如不能如期過戶則甲方支付違約金的比例為:首期付款的每天萬分之五

甲方簽字:____________身份證號:____________

委託代理人:________聯繫方式:____________

乙方簽字:____________身份證號:____________

委託代理人:________聯繫方式:____________

丙方:____________

公司蓋章:____________

經紀人簽字:________聯繫方式:____________

公司地址:____________

客服電話:____________

簽約日期:________年____月____日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇19

契約編號:__________________

(以下簡稱甲方):_________ 立契約人

(以下簡稱乙方): 甲乙雙方因借款事宜,經充分友好協商,達成如下協定:

一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________ ,不另立據,以此契約為借款憑據。

二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從:公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。

三、屆時未能返還,乙方除付資金使用費外,並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方,直至借款全部還清之日止。

四、本契約書的債權,甲方可以自由轉讓於他人,乙方不得異議。

五、擔保方保證人 為確保契約的履行,願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失),並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。

六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾:保證不動用、不挪用、不侵占這筆借款,乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關,乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐欺犯罪行為,承擔法律責任。

七、乙方向甲方保證,此借款僅用於銀行臨時存款,乙方決不能挪作它用,也不能以此存款做任何形式的擔保。同時乙方向甲方保證自己及相關人和_________有限公司無任何債務和不良貸款,保證此款不被任何單位和個人採取保全、查封、凍結等以及被強制劃轉。如發生上述情況,則視乙方為隱瞞事實真相,以非法占有為目的詐欺犯罪行為,甲方有權向公安機關報案,追究乙方的刑事責任和其他一切法律責任。

八、本契約如發生糾紛,經雙方協商不成的,甲方有權任意指定人民法院提起抗訴。乙方無權以管轄權為異議,雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄,如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書,雙方特別約定為早日實現債權糾紛的解決,甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續,替逃避方聘請律師參與訴訟,簽收法律文書。

九、本契約經各方(或代表)簽字後生效。

甲方(簽字或蓋章):__________________ 乙方(簽字或蓋章):__________________

擔保方(簽字或蓋章):__________________

_________年_________月_________日

簽約地點:__________________

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇20

出賣方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:_____

地址:_____郵政編碼:_____

買受方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:_____

地址:_____郵政編碼:_____

第一條 房屋的基本情況。

出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:

年 月 日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

以下提供的是房屋買賣契約範本,由法律快車房地產法整理,僅供參考。 房屋買賣契約範本 出賣方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____ (身份證)(護照)(營業執照號碼):_____ 地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____ 委託代理人:_____國籍:_____電話

第四條 價格。

按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條 付款方式。

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限。

出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。

第七條 買受方逾期付款的違約責任。

買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。

________年____月____日

買受方(簽章):

買受方代理人(簽章):

___年___月___日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇21

甲方:_________________

乙方:_________________

甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣契約的相關事宜達成如下協定:_________________

一、乙方將______年____月____日購買的房屋退還給甲方。

二、乙方有義務配合甲方同房地產管理局及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的元退還給乙方。

五、違約金:_________________違約方需支付違約萬元。

六、本契約正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。

七、本契約雙方簽字後生效,之前雙方簽訂的房屋買賣契約自本契約的生效而自行失效。

八、本契約解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章

乙方簽字:_________________

負責人簽字:_________________乙方身份證號碼:_________________

______年____月____日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇22

甲方: 市 房地產開發公司

乙方:

甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣契約的相關事宜達成如下協定:

一、乙方將 年 月 日購買的 公寓 號和 號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、 銀行 分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方,將購房貸款 萬元退還給 銀行 分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金:違約方需支付違約金 萬元。

六、本契約正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

______年____月____日 _____年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇23

轉讓方:

受讓方:

經甲、乙雙方自願協商達成一致,甲方將自己擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下協定條款,以資共同遵守:

第一條房屋轉讓的基本情況

轉讓房屋位於_____四樓套間,房屋結構為磚混結構,建築面積平方米,並且享有一至四樓的樓梯間的通過使用權利,樓頂的分攤面積。

第二條轉讓價格

雙方商定該房屋轉讓價格為¥_______整,大寫:圓整。

第三條付款方式

雙方一致同意房屋轉讓款由乙方分期支付。乙方即日預付購房元;剩餘房款元,甲方在收款時應向乙方出具收據。在房屋現有的主戶搬出該房屋時,乙方向甲方交付全部房款,但現有住戶須在一年內搬出該房屋。乙方在在交付全部主房款之日起,乙方享有該房屋的產權和使用權。

第四條房屋過戶

房屋交付乙方後,甲、乙雙方應當在一年時間內辦理該房屋的過戶手續,將該房屋的產權證辦理到乙方名下,辦理產權證相關費用由甲、乙雙方各承擔一半。

第五條甲方的承諾保證

甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙,甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。

第六條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。

轉讓方:受讓方:

工作單位:工作單位:

住址:住址:

身份證號:身份證號:

聯繫電話:聯繫電話:

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇24

出賣方:__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名:______________

國籍:____________________________________

(身份證)(護照)(營業執照號碼):______

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

聯繫電話:________________________________

委託代理人:______________________________

國籍:____________________________________

電話:____________________________________

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

買受方:__________________________________

(本人)(法定代表人)姓名:______________

國籍:____________________________________

(身份證)(護照)(營業執照號碼):______

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

聯繫電話:________________________________

委託代理人:______________________________

國籍:____________________________________

電話:____________________________________

地址:____________________________________

郵政編碼:________________________________

一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂契約如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:

1.房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落

幢號室號套(間)數建築結構總層數建築面積(平方方)用途

2.該房屋的土地使用權取得方式"√":出讓( )、劃撥( )。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾 元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:

三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。

四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。

五、本契約經雙方簽章並經嘉興市房地產交易管理所審查鑑定後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。

六、雙方願按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方願向(___________)仲裁委員會申請仲裁。

七、雙方約定的其它事項:_____________________________________

八 契約的效力

1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。

2、本協定一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

3、本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

委託代理人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):_________

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

_________年____月____日 _________年____月____日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇25

出賣人(以下簡稱甲方):_____

現住址:_____

身份證號:_____

買受人(以下簡稱乙方):_____

現住址:_____

身份證號:_____

見證方:_____

見證人:_____

聯繫電話:_____

根據《中華人民共和國民法典》、《人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:_____

第一條 乙方購買甲方坐落於號樓房間私有樓房住宅一處,建築面積為平方米(以產權登記面積為準),產權證號為朝私號土地使用證號為:_____,使用面積為平方米,使用______年限______年______月______日至______年______月______日止。

第二條 此房屋實際售價______元整(¥______元)。此售價包含公共維修基金及室內所有固定裝修、固定配套設備。

第三條 甲方應在簽署本契約時,向乙方提供以下證件及______件:

身份證、戶口薄;

房屋所有權證和其他有關證件;

房屋共有人同意或委託出賣的證明;

辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他檔案。

第四條 甲方應保證欲出售的房屋不屬於下列情形之一:

無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);

有產權爭議的房屋;

經批准用或劃撥的建設用地範圍內的房屋;

經人民法院裁定限制產權轉移或經市人民政府批准代管房屋;市人民政府規定其他不得出賣的房屋。

第五條 乙方應在簽署本契約時,向甲方提供以下檔案及複印件:

身份證、戶口簿;

辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他檔案。

第六條 上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業公司的數據為準。

第七條 稅費分擔

甲、乙雙方按照國家房地產交易部門的規定繳納各項稅費。

第八條定金

在 ______年______月______日 見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣____________元作為房款的`一部分。

第九條付款方式;

首付款 :乙方提交材料時將首付款______元人民幣支付給甲方餘款 :過戶完成一次性付清。

註:過戶完成首付款和餘款當日兌現

第十條違約責任

如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費後將餘款退還甲方;

如甲方違約則見證人扣除代理費後將餘款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣______元違約金。

第十一條 交房日期:

第十二條 備註:室內留下的固定裝修及家具電器包括:(根據家具清單)。此清單是契約的重要組成部分,與本契約具有同等法律效力。

第十三條 在本契約履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四條 本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定。本契約的附屬檔案及補充協定為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

第十五條 本契約及其補充協定、家具清單內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十六條 本契約連同附屬檔案共三頁,一式三份具有同等法律效力,契約持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見證人執一份。

第十七條 此契約與出售委託契約、承購委託契約及房屋買賣契約同時起法律效力。

第十八條 本契約自三方簽字之日起生效。

第十九條 附帶家具(見家具清單)

甲方(簽字):_____

乙方(簽字):_____

見證人(簽字):_____

日期:______年 ______月______日 ______

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇26

售房人:(以下簡稱甲方) 身份證號碼:一定寫清

購房人:(以下簡稱乙方) 身份證號碼:一定寫清

中介方: (以下簡稱丙方) 

甲、乙、丙三方根據中華人民共和國有關法律、行政法規和天津市相關地方性法規的規定,在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本契約,承諾共同遵守。 第一條:房屋基本情況

1、甲方自願將座落在 區 (嚴格按照房本或商品房契約填寫)的房屋(以下簡稱“該房屋”)出售給乙方。乙方對該房屋已作充分了解並實地看房,對該房屋現狀無異議,願意購買該房屋。甲方須保證房屋在契約簽訂後的狀況和看房時一樣。

2、該房屋的基本情況如下: 房屋性質:(私產、公產、商品房契約、企業產、宗教產、軍產、還遷協定、房改購房、合作建房,不要寫“其他”等模糊詞語) 所有權人: (一般只寫公產和私產的) 房型: 建築/計租面積:樓層: 總層數: 使用性質: 附屬設施:(只要甲乙雙方協商一致就列明)(關於該房屋的基本情況特別是:建築/計租面積、所有權人、房屋性質一定要給房本所在交易中心內勤打電話核實一遍,以免以後產生糾紛。) 所有權人:公、企產為某某企業或某某房管站!

第二條:成交價格

甲、乙雙方協商後的實際成交價格為:人民幣 元(大寫),該房屋產權或租賃權過戶的相關費用由 承擔,(該房屋產權或租賃權過戶費用的計算依據是指定評估機構對該房屋的評估價格,而非丙方提供的交易參考價和甲乙雙方商定的實際成交價。)該房屋配套設施過戶的相關費用由承擔。 講清土地證過戶費用

第三條:信息服務費及支付

甲、乙、丙三方簽訂本契約時,甲方須向丙方交納中介服務費人民幣元(大寫)及代辦過戶手續費人民幣元(大寫),乙方須向丙方交納中介服務費人民幣 元(大寫)及代辦過戶手續費人民幣元(大寫)。

第四條:付款約定(本條各款項均不計利息)

1、乙方向丙方的交款約定: (1)乙方於 年 月 日交付定金人民幣 不超過20% 元(大寫);

(2) 乙方按約定交清全款後,甲乙雙方按丙方要求在 日內開始辦理該房屋的過戶手續。(修改為甲乙雙方按丙方要求在5日內將辦理該房屋過戶的全部手續及材料交丙方保管。)

2、丙方對甲方的付款約定:

(1) 待該房屋過戶全部手續辦理完畢,且甲、乙雙方確認該房屋費用交接清 楚並在結款通知單簽字三日後(遇節假日付款時間順延),結清全款。

(2) 一定不要寫具體時間即“丙方於**年**月**日對甲方付款” 第五條:相關事宜

1、 若乙方需要貸款並請丙方為其承擔他項權辦理之前擔保責任,則以丙方的評估價格作為乙方貸款和丙方承擔擔保責任的依據,乙方需向丙方支付相應的服務費,辦理貸款的相關費用由乙方自行負擔。

2、 丙方為甲乙雙方提供交易機會,丙方應如實傳遞甲方或乙方所提供的信息, 就有關政策法規進行諮詢,並協助甲乙雙方辦理產權或租賃權過戶手續,甲乙雙方須提供相應的合法證件。

3、甲方承諾於( 簽結件單當日/具體日期/過戶進件幾日內) 騰空該房屋,並將該房屋鑰匙交於乙方。甲乙雙方自行辦理該房屋所發生的水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業管理及戶口遷移等過戶手續及相關費用的交接事宜。

第六條:違約責任

1、 甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛, 由甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。

2、 甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件,若因此影響辦理過戶手續,產生的一切後果及違約責任由責任方負責。

3、 甲方認可乙方貸款方式付款時:

(1) 貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續 履行該契約,並承擔由此引起的經濟損失,已交納的服務費不予退還。

(2) 乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實 或其資信度不夠造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。

(3) 乙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續,否則貸款延期責任由 乙方承擔。

4、 如甲、乙任何一方拒絕履行契約或解除契約,或發生本條1、2、3違約責任, 均由違約方向另一方支付本契約第二條確定的房屋實際成交價的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償,且丙方所收取的本契約中約定的中介服務費一律不予退還。

第七條:免責條款

如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因,導致本契約不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。

第八條:約定其它事宜

丙方留存甲方提供的產權證/房屋租賃契約/商品房契約/還遷協定等房屋權屬證明(建議將此條加為固定條款) 商品房契約一定註明房屋面積一定以產權部門最終核定為準,總房款保持不變;可以添加對於土地證過戶哪方承擔過戶費用的約定。

非公產、私產應註明甲、乙雙方自行辦理該房屋的過戶或公正事宜!

如房主本人未能到場,契約中可註明:由於房主未能到場,產生後果由賣方經手人承擔!

第九條:其它

1、本契約在履行中若發生爭議,甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成,任何 一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。

2、本契約經甲、乙、丙三方簽字蓋章後生效,一式三份,一份兩頁,甲、乙、 丙三方各執一份。各種手續交接清楚,本契約自動作廢,並由丙方收回。

要求賣方在退款專用卡卡號處 簽字確認 甲方(簽章):乙方(簽章):丙方(簽章): 經手人: 經手人: 經手人: 聯繫地址:留能夠聯繫上的 聯繫地址:留能夠聯繫上的 簽約連鎖店: 聯繫電話:儘量多留 聯繫電話:儘量多留 聯繫電話:

簽約日期: 年 月 日

附屬檔案

該房屋的附屬設施清單: 1.家俱

2.電器

3.其他

4.鑰匙:

甲方確認: 乙方確認:

確認日期:

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇27

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

1、 甲方自願將坐落在____區柳樹街與工業街交匯處龍潭馨城小區8號樓一單元301室及1單元2號車庫(主房建築面積134.7平方米,車庫面積14平方米,主房地板磚、內牆已鋪完)房地產賣給乙方。

2、 本房產為羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部開發,本契約生效後,乙方重新與羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部簽訂商品房認購契約。甲方當初在購買此房時,付清首付款後,以此房為抵押從農村信用合作社貸款十九萬元人民幣,期限為。契約簽訂時,甲方已還貸款十三個月。

3、 購房款分為兩部分,一是,現金部分,乙方需付給甲方現金人民幣。二是,貸款的.部分,貸款姓名為甲方姓名暫不更改,剩餘貸款轉給乙方續還。

4、 貸款部分,自契約簽訂之日起由乙方續還剩餘貸款。乙方在續還剩餘貸款時應在每月的三____日前還清當月貸款,不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行徵信記錄,由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失。

5、 此契約一式兩份,自雙方簽字後生效,不得反悔。

6、 未盡事宜由甲乙雙方協商解決。

甲方簽名:

身份證號:

電話:

乙方簽名:

身份證號:

電話:

____月____日

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇28

甲方:______

乙方(權屬人):______

身份證號碼:______

經甲、乙雙方協商一致,就乙方委託甲方代理銷售物業一事,達成以下協定:

一、乙方從的物業全權委託甲方代理銷售,該物業的委託底價為人民幣(大寫):______,建築面積______平方米、規格______、樓齡______,發證日期:______發票價:______,土地權來源(□出讓;□劃撥),(□是;□否)房改房;(□是;□否)配售(□車房;□車位);號□車房、□車位,(□有;□無)產權證;買賣雙方過戶費由地價由,交樓標準。

二、該物業現狀:(□出租、□在住、□空置)每月租金為:____________,租期至________年______月止,(□有;□無)辦理銀行按揭,在銀行按揭。(□是;□否)已供滿1年。尚欠供樓款萬元。

三、乙方必須確保該物業有關買賣的證件齊全、產權清晰、且未將該物業作任何抵押(不含銀行按揭),乙方(□有;□無)將該物業的房地產權證和土地證的複印件各一份及鎖匙_____條、出入卡____個交給甲方保管,以便甲方展開銷售工作。

四、代理期間,甲方在促成該物業成交後,銷售所得房款全部歸乙方所有。

五、乙方向甲方支付代理費的方式按下第( )點執行:

(1)按銷售總金額的_____%計提給甲方;

(2)高出底價以上的收入作為甲方的代理費;

(3)乙方一次性支付________元代理費給甲方。乙方必須在物業過戶當天或之前一次付清代理費給甲方。

六、該物業成交後的一切按揭、過戶等手續由甲方代辦,乙方協助,過戶所產生的費用按第一點的約定執行,若因乙方的物業因質量或其他問題引起的經濟糾紛和損失,均由乙方負責解決。

七、該物業成交時,乙方委託甲方代收客戶的.購房定金,在買賣雙方辦理過戶手續的當天,甲方將購房定金交給乙方,具體房款收支約定以買方簽訂的《二手買賣契約》為準。

八、乙方委託甲方代理銷售期為售完,為獨家代理,期間乙方自賣,或委託其他代理人售賣,仍需按契約約定,支付代理費。

九、在簽訂本契約後,乙方必須履行本契約條款,在未成交前若有變動須及時與甲方協商。乙方授權甲方與買方簽定,上述房屋買賣協定書,代乙方收取買方訂金。乙方不得違約,若有違約所造成的損失由乙方全額承擔,並按約定支付代理費用給甲方。

十、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本契約自簽字之日生效,並具法律效力。補充內容:

甲方(蓋章):________________

電話:________________

乙方(權屬人)簽名:________________

電話:________________

日期:_________________

經辦人:_________________

委託代理人:________________

日期:________________

南京市房屋買賣契約(寫字樓) 篇29

出賣人姓名:____________________

【身份證】___________________________

地址:_______________________________

聯繫電話:__________________________

買受人姓名:____________________

【身份證】___________________________

地址:_______________________________

聯繫電話:__________________________

鑒於:

1、甲方系本契約項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意

2、甲方願意將房屋出賣給乙方

3、乙方願意購買上述房屋

4、乙方已向甲方交付定金共______________元整

5、本契約項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約,以資雙方共同信守執行。

第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。

如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。

第二條房屋的坐落、面積情況。

1、本契約所稱標的房屋是指位於_________________________房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。

2、該房屋102房套內面積為_______平方米,雜屋套內面積為_______平方米。

3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。

第三條計價方式與價款。

房屋的交易總價為:_______人民幣_________________________元整。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣_________________________元整。

本契約項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。

公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。

第四條付款方式及期限。

甲乙雙方同意以下列方式付款:

1、乙方已向甲方交付定金共_____________元整,自本契約簽訂之日起______天內乙方支付首付款人民幣______拾______萬______仟______佰______拾______________元整給甲方

2、剩餘房款人民幣______拾______萬______仟______佰______拾______________元整於乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起______天內支付。

第五條房屋交付及產權登記的約定。

1、甲方應於本契約簽訂之日起______天內將本契約項下房屋全部交付給乙方,並應在交房當日將_____________等費用結清。

2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內,及時辦理權屬登記。

3、甲方應當在取得房地產權屬證書之日起日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。

第六條稅費分擔約定

1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。

2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。

第七條違約責任

1、乙方如未按本契約規定的時間付款,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。

2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付,自本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。

3、如甲方違反本契約第五條房屋交付及產權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:

.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方,並按已付房價款的_______%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。

.乙方不退房,甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。

第八條爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

第九條特別約定

房屋交付後,如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。

第十條免責條件

1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任

2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。

第十一條陳述和承諾條款

1、甲方承諾:甲方擁有對本契約項下房屋完全的處分權。

2、乙方承諾:真實地願意購買本契約項下的房屋。

第十二條本契約經________________________見證。

第十三條本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務所一份,具有同等法律效力,自雙方簽字後生效。

第十四條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第十五條雙方約定的其他事項:

出賣人:_______________買受人:_________

身份證號碼:________________身份證號碼:_________________

地址:________________地址:_____________

郵編:_________________郵編:_____________

電話:_________________電話:_____________