委託房屋買賣協定

委託房屋買賣協定篇1

委託人：

(系購房人)

通訊地址： ________________________________________________________

郵政編碼： ________________________________________________________

身份證件號碼(營業執照註冊號)： ___________________________________

法定代表人： ____________________ 聯繫電話： _______________________

委託代理人： ____________________ 聯繫電話： _______________________

受託人：

(系房地產經紀機構)

通訊地址： _________________________________________________________

郵政編碼： ______________________ 聯繫電話： ________________________

營業執照註冊號： __________________________________________________

備案證明編號： ______________________________________________________

法定代表人： ____________________ 聯繫電話： _______________________

委託代理人： ____________________ 聯繫電話： _______________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他法律法規，委託人和受託人本著平等、自願、公平、誠實信用的原則，經協商一致，達成如下出售房屋委託協定：

第一條委託事項

(一)委託人委託受託人購買位於北京市區【縣】

的房屋，委託價格範圍為。委託人對購買房屋的要求為：坐落地點：___，房屋面積_____;房屋建成年代______;質量要求_________;房屋的結構及戶型____;物業服務水平及物業費的範圍____;該房屋無債權、債務及使用權糾紛。

(二)委託人委託受託人提供下列第項服務(可多選)：

1.提供與購買房屋相關的法律法規、政策、市場行情諮詢。

2.尋找意向購買房屋。

3.對符合委託人需求信息且得到委託人基本認可的房屋進行產權調查和實地查驗。

4.協助並撮合委託人與出售人簽訂房屋買賣契約。

5.代辦稅費繳納事務。

6.代辦購房抵押貸款手續。

7.代辦房屋產權轉移登記及附屬設施過戶手續。

8.協助查驗並接收房屋、附屬設施及家具設備等。

9.其他(請註明)

第二條委託期限及方式

本協定委託期限自年月日至年月日。此期間受託人為委託人的【】獨家【】非獨家委託服務提供者。

獨家委託服務：委託人僅委託受託人為其本次委託購買房屋的惟一受託人。

非獨家委託服務：委託人除可委託受託人為其本次委託購買該房屋的受託外，還可委託其他經紀機構或個人代為購買其他房屋。

第三條佣金相關規定

(一) 受託人自引領委託人看房開始，直至委託人與售房人簽訂房屋買賣契約之前，不收取委託人任何費用;

(二) 委託人在同受託人提供的房屋出賣人簽訂房屋買賣契約時，按國家及行業相關規定及本協定約定向受託人支付相關費用，標準如下：

1.房價款的 %;

(三) 。

第四條各方責任

(一)委託人責任

1. 委託人應積極配合受託人開展正常的經紀活動;

2. 委託人向受託人提供所需購買房屋的需求信息，作為受託人提供經紀服務的依據;

3. 委託期限內或委託期滿六個月內，委託人不得與受託人介紹過的房屋出賣人自行成交;

4. 委託人不得將受託人提供的信息資料轉交他人;

5. 委託人如有代理人，則委託人及其代理人保證全面履行協定條款並配合受託人工作;

6. 委託人如為獨家委託的，委託人在本委託期限內不得委託其他房地產經紀機構或個人購買房屋;

(二)受託人責任

2.受託人不得故意隱瞞真實情況和故意提供虛假信息向委託人提供不符合出售條件的房源;

3.受託人應按與委託人約定的委託事項要求開展經紀活動，委託事項變化須經委託人書面同意;

4.受託人就房屋交易程式、成交價格、付款方式、房屋交付及產權登記等方面為委託人提供諮詢服務。

5. 受託人應及時向委託人通報有關委託事項的進展情況，接受委託人諮詢，解答相關問題;

6. 受託人尋找符合委託人需求的房屋，協助委託人與房屋出賣人達成交易並簽訂房屋買賣契約;

7. 協助交易雙方辦理相關房屋交易過戶手續、貸款手續及房屋交付手續;

8.除本協定約定的費用外不以任何方式或理由向委託人收取其他費用;

9.未經委託人同意不得將委託事項轉委託其它房地產經紀機構或個人;

第五條出售房屋委託協定的違約責任

(一)委託人違約責任

1. 委託人故意提供虛假房屋需求信息的，受託人有權單方解除本協定。給受託人造成的損失，委託人應依法承擔賠償責任;

2. 委託人泄露由受託人提供的房屋出賣人的資料，給受託人造成損失的，委託人應按照標準支付違約金，違約金不足以彌補委託人損失的，委託人有權要求補充賠償;

3. 委託人在委託期限內或委託期滿六個月內自行與房屋出賣人達成交易的，應按照本協定約定的標準向受託人支付佣金。但雙方在本協定第二條中約定為非獨家委託，並能證明該項交易與受託人的服務沒有直接因果關係的除外;

(二)受託人違約責任

1. 受託人違背執業保密義務，不當泄露委託人商業秘密或個人隱私，給委託人造成損害的，應按照標準支付違約金，約定違約金不足以彌補委託人損失的，委託人有權要求補充賠償;

2. 受託人有隱瞞、虛構信息、違反政府規定或惡意串通等影響委託人利益的行為，委託人除有權解除本協定、要求退還已支付的相關款項外，委託人還應按照標準，要求受託人支付違約金;

3. 在委託代辦事項中，受託人因工作疏漏，遺失委託人的證件、檔案、資料、發票等，應給予相應經濟補償;

第六條不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本協定的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。

第七條協定變更與解除

(一)協定變更

在本協定履行期間，任何一方要求變更本協定條款，應書面通知對方，並經雙方協商一致，可達成補充協定。補充協定為本協定的組成部分，與本協定具有同等效力。

(二)協定解除

經雙方協商一致，可解除本協定。

第八條爭議處理

本協定在履行中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不能解決的，雙方同意按以下第種方式解決糾紛。

(一)提交北京仲裁委員會仲裁;

(二)任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

第九條本出售房屋委託協定及附屬檔案共______頁，一式______份，具有同等法律效力，其中委託人______份，受託人______份， ______份。

第十條出售房屋委託協定的其他約定

【委託人】(簽章)：【受託人】(簽章)：

【法定代表人】：【法定代表人】：

【委託代理人】(簽章)：【委託代理人】(簽章)：

【備案證明編號】：

【房地產經紀人員】：

【經紀資格證書編號】：

簽訂時間：年月日

委託房屋買賣協定篇2

出賣方：__________

委託代理人：

買受方：__________

委託代理人：__________

第一條房屋的基本情況。

出賣方房屋坐落於__________位於第__________層，共__________，房屋結構為__________，建築面積__________平方米，房屋用途為__________該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附著設施見附屬檔案二為__________。

第二條房屋面積的特殊約定。

本契約

第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積為準。

該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的__________%時，房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的__________%時，甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理：

1.買受方有權提出退房，出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方，並按__________利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

___。

第三條土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為__________土地使用權年限自________年____月____日至________年____月____日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__________該房屋買賣後，按照有關規定，買受方補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。

按計算，該房屋售價為每平方米__________元，總金額為______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。

第五條付款方式。

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整，並應於本契約生效之日起____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

出賣方應於本契約生效之日起____日內，將該房屋的產權證書交給買受方，並應收到該房屋全部價款之日起____日內，將該房屋付給買受方。

第七條買受方逾期付款的違約責任。

買受方如未按本契約

第四條規定的時間付款，出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之

第二天起至實際付款之日止，月利息按_________計算。逾期超過________天后，即視為買受方不履行本契約。屆時，出賣方有權按下述第________種約定，追究買受方的違約責任。

1.終止契約，買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2.買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金，契約繼續履行。

___。

第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，出賣方如未按本契約

第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約

第十一條規定的最後交付期限的

第二天起至實際交付之日止，月利息在__________個月內按__________利率計算自第__________個月起，月利息則按__________利率計算。逾期超過__________個月，則視為出賣方不履行本契約，買受方有權按下列第__________種約定，追究出賣方的違約責任。

1.終止契約，出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金，契約繼續履行。

___。

第九條關於產權登記的約定。

在買受方實際接收該房屋之日起，出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書，買受方有權提出退房，出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方，並按已付款的__________%賠償買受方損失。

第十條出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納，契稅由買受方向國家交納其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本契約未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定。

第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。

第十五條本契約之日起生效。

第十六條本契約連同附表共__________頁，一式__________份，甲、乙雙方各執一份，__________各執一份，均具有同等效力。

出賣方：

出賣方代理人：

________年____月____日

買受方：

買受方代理人：

________年____月____日

委託房屋買賣協定篇3

出賣人：__________

買受人：__________

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間，建築面積__________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣__________萬元，由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣契約之日，付人民幣__________萬元;第二期在交付房屋之日，付人民幣__________萬元;第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本契約簽訂之日起__________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權證等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。

七、本契約簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。

八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本契約。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。

十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求，乙方得解除契約，解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本契約第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所占用的土地所有權屬於國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。

十三、本契約的附屬檔案與契約有同等法律效力。

十四、本契約一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

立約人：

甲方：____________乙方：_____________

________年______月_____日訂於________________市

委託房屋買賣協定篇4

反訴原告：_________________深圳市__________擔保有限公司，地址：_________________，組織機構代碼__________。

法定代表人：_________________。

委託代理人：_________________顏宇丹，廣東聖方律師事務所律師。

反訴被告：_________________張_____，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住深圳市__________，身份證號__________。

反訴請求：_________________

1、解除雙方於20__年12月3日所簽訂的陽光明居(_____棟_____單元_____)房屋買賣認購契約;

2、反訴被告立即向反訴原告返還所占用的深圳市__________區陽光明居_____棟_____單元__________房屋;

3、反訴被告支付反訴原告違約金238104元;

4、本案訴訟費由反訴被告負擔。

事實與理由：

反訴原告與反訴被告於20__年12月3日簽訂了一份反訴被告向反訴原告購買位於深圳市羅湖區居花園_____座_____房屋的買賣認購契約。契約約定總購房款為人民幣1190520元(註：_________________幣種下同)，契約約定反訴被告應在簽署本認購契約後3日內到反訴原告指定銀行__________銀行__________支行辦理按揭貸款申請審批手續，銀行審批通過後1日內交付總購房款的30%即360520元作為首期款，剩餘房款830000元應由反訴被告於3日內向該銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續，簽訂抵押貸款契約、借據等全部銀行手續(到開發商初始登記辦理完，反訴被告可以辦理過戶手續時，由其通過該銀行貸款支付剩餘房款給反訴原告)。契約還約定，反訴被告須於20__年12月15日前到上述銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續，簽訂抵押貸款契約、借據等全部銀行手續，同時付清首期款或全部樓款。契約第二條第5項約定，如反訴被告在上述期限內未前往上述銀行辦理前述手續，以及未辦理全權委託公證手續(內容為反訴被告全權委託反訴原告指定人員張駿為其辦理上述房屋過戶手續，領取其房地產證，代繳稅費，辦理其房產證抵押貸款手續，收取抵押貸款)，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業之權利，其同意認購訂金歸反訴原告所有，同時反訴原告收回上述房屋使用權。契約第二條第6項約定，如反訴被告未按本契約規定的付款時間繳付上述房屋訂金、首期款或全部房款，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業之權利，其同意認購訂金歸反訴原告所有，同時反訴原告收回上述房屋使用權。契約第二條第7項約定，有關購買該物業之項目契約之律師費、公證費、登記費及其它一切有關買方之費用及稅項，概由買方支付。第8項約定反訴被告同意按反訴原告房產證價格過戶，雙方按約定過戶價格繳稅，其中由反訴被告支付的稅費有：印花稅、產權登記費、契稅、公證費、查證費、貼花稅、交易費及其他、抵押登記費，且其須於簽署房地產買賣認購契約時交付，同時反訴被告還承諾：如果其辦理過戶手續時不按反訴原告房產證價格過戶，由此產生的買賣雙方稅費全部由其承擔。

雙方在所簽上述契約的第三條第2項中反訴原告承諾反訴被告：在反訴被告收到房屋使用權開始起9個月內負責辦理其房產證過戶手續，如果9個月到期，由於開發商或反訴原告原因，不能辦理反訴被告房產證過戶手續，反訴被告可向反訴原告書面申請退房，反訴原告承諾在收到反訴被告書面申請退房10日內退還其所付房款及辦證稅費，反訴被告承諾其裝修房屋費、公證費及使用後所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔。該條第三項約定，如果開發商初始登記完成，反訴原告已經書面或電話通知反訴被告3日內辦理房產證過戶及抵押手續，由於反訴被告原因在規定時間3日內(節假日除外)，不去辦理反訴被告名下房產證及抵押貸款手續，反訴原告到期有權收回上述房屋轉讓他人，反訴被告所交房款歸反訴原告所有，反訴被告無條件搬出，其入伙裝修房屋費、公證費及使用後所交房屋管理費、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔，由此造成一切損失由反訴被告承擔。在該契約的附加條款中雙方特別約定此物業如產生行政處罰的費用由反訴原告承擔。

上述契約簽署後，反訴被告於20__年12月7日向反訴原告只支付了購房款30萬元和公證費、副本費360元。反訴原告於20__年12月28日將契約項下房屋交付反訴被告使用(詳見反訴被告提交的深圳市__________物業管理有限公司陽光明居管理處證明)。根據當時銀行規定的二手房買賣貸款首期款只需支付30%，銀行貸款70%即可購買，反訴被告須支付首期款30%即360520元才有資格入住涉案房屋，但是反訴被告只支付了300000元首期款就要求入住，一直拖欠反訴原告首期房款未付。反訴原告根據認購契約第三條第2款的約定，於20__年9月12日下午5：30到反訴被告的住處深圳市羅湖區__________路__________大廈__________號送達了一份《通知函》，通知反訴被告反訴原告已經無能力繼續履行認購契約第三條第2款，如果反訴被告不願意購買上述房屋，在20__年9月30日前來反訴原告辦理解除契約和退房手續，反訴原告在契約解除10日內，退還反訴被告首期款，收回上述房屋;反訴被告應付清房屋使用期間的管理費、水電費等一切費用，使用期間裝修費自理。如果反訴被告願意承擔房產證無法辦理的風險，反訴原告要求反訴被告必須在20__年9月30日前至反訴原告處簽訂補充契約，並告知反訴被告：根據20__年9月銀行的新規定，二手房買賣，第一套房購買者貸款首期款只需支付30%，銀行貸款70%，已經支付30%房款的，須支付剩餘的70%購房款，待付清購房款後可以繼續使用上述房屋。如不能一次付清購房款，反訴原告會請求建設銀行審核反訴被告的貸款資格，銀行確認為第一套房合格貸款人，除已支付的30%房款外，其餘房款反訴原告將按現在銀行一套房貸款利率年息5.945%借款給反訴被告。第二套房購買者貸款首期款需支付50%，銀行貸款50%，如反訴被告經銀行確認為第二套房合格貸款人，則須在20__年9月30日前補齊50%首期款。鑒於反訴被告屬於第二套房以上，需要付清全款，反訴原告一直電話通知反訴被告，向其催收首期房款欠款60520元及交齊剩餘購房款未果。反訴被告從20__年10月11日起已無合法根據占用反訴原告房屋至今未還。反訴原告幾經努力，於20__年7月16日協助開發商將深圳市羅湖區陽光明居丙棟房屋初始登記辦理好。根據認購契約第三條第3款的規定，反訴原告在20__年7月20日通過特快專遞發《辦證通知函》給反訴被告(已簽收)，按照深圳市政府辦理二手房買賣過戶的最新規定，要求反訴被告在收到通知3天內提供個人及家人身份證，戶口本，結婚證(或單身證、離婚證)，社保卡和社保清單，工資收入流水，納稅證明，收入證明，家庭房產查檔證明，定金收據，首期款收據，認購契約給反訴原告，並且要求反訴被告於接到本通知函後3日內與反訴原告簽訂《陽光明居房屋買賣補充協定》。同時，反訴原告還明確告知反訴被告，根據深圳市政府有關限購的規定，若其無資格以自己的名義繼續履行《認購契約》並簽訂《陽光明居房屋買賣契約》，即無法辦理房產過戶手續，應當於收到本通知函之日起3日內與反訴原告辦理解除《認購契約》事宜，反訴原告將在簽訂《解除契約書》當日辦理退款手續，同時反訴被告需將房屋退還反訴原告。

委託房屋買賣協定篇5

出賣人(以下簡稱甲方)：______________________

註冊地址：____________________________________

營業執照註冊號：______________________________

企業資質證書號：______________________________

法定代表人：__________________________________

聯繫電話：____________________________________