二手兩層房屋買賣協定

二手兩層房屋買賣協定 篇1

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

第一條房屋的基本情況:甲方房屋坐落於 ;位於第 層 戶,房屋結構為 ,房產證登記面積 平方米,地下室一間,面積 平方米,房屋權屬證書號為 。

第二條價格:以房產證登記面積為依據,每平米 元,該房屋售價總金額為 萬元整,大寫: 。

第三條付款方式:乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金元整,大寫:,日內交付萬元(大寫),餘款元(大寫)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限:甲方應於本契約簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任:乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。

自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的%向甲方支付違約金。

逾期超過日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。

每逾期一天,甲方按累計已付款的%向乙方支付違約金。

逾期超過 日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的違約責任。

第七條關於產權過戶登記的約定:甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。

如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除契約,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的 %賠償乙方損失。

第八條簽訂契約之後,所售房屋室內設施不再變更。

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。

房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。

由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。

第九條甲方保證在辦理完過戶手續之日起 日內,將戶口遷出,逾期超過 日,乙方每日按已付款的 %收取違約金。

第十條因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。

第十一條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十二條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。

協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。

均具有同等效力。

甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):__________

甲方代理人(簽章):____ 乙方代理人(簽章):____

_____年___月___日 _____年___月___日

簽於___________ 簽於___________

二手兩層房屋買賣協定 篇2

契約雙方當事人:

出賣人(甲方):________________(以下簡稱甲方)

身份證號碼:

(房屋共有產權人)_______身份證號碼:

(房屋共有產權人)_______身份證號碼:

(房屋共有產權人)_______身份證號碼:

以上_______人是本契約中所述房屋的共有產權人。

買受人(乙方):_______________(以下簡稱乙方)

身份證號碼:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條、房屋的基本情況:

甲方房屋座落在________________________________,位於第____層,共______(套)(間),房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。並附帶_________一間,位於___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。

第二條、房屋內部設施設備:

包括______________。

第三條、本契約中所述房屋為___________,是_______的家庭(夫妻)共同財產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。

第四條、上述房產的交易價格:

成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

第五條、付款時間與辦法:

甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在_20xx_年____月___日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。第二筆房款人民幣_壹_拾_壹_萬元整於_20xx_年____月___日付給甲方,第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於甲方將本契約所述房屋中的全部戶口遷出當日(_20xx_年____月___日)付給甲方。

第六條、房屋交付:

甲方應在交房當日(__年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的檔案及票據交付乙方(以各項檔案及票據為證明)。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。

第七條、戶口遷出:

甲方應在房屋交付(__年____月___日)前將本契約所述房屋中的全部戶口遷出。

第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_叄拾_天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%(大寫數字)向乙方支付違約金,契約繼續履行;逾期超過_陸拾_天(大寫數字),則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。

1、甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫數字)向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內交付房屋。

2、終止契約,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_壹拾%_利率付給利息。

3、______________。

如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔(是否要註明損失的範圍)。

甲方如在規定的此房屋戶口遷出時間內未將本契約所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,並支付乙方違約金貳仟元整,並應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續。

第九條、關於產權登記的約定:

本房屋以後若遇到需要辦理房屋產權證,土地證等其它手續,經甲乙雙方協商,按以下第____種約定進行。

1、在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)向房地產產權登記機關辦理權屬登記過戶手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天(大寫數字)(遇法定節假日順延)內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數字)內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%(大寫數字)賠償乙方損失。

2、乙方自願在收到甲方的房屋及其手續後,延緩辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續。但如乙方有辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續的需要,向甲方提出書面要求,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證,原房屋產權人結婚證及複印件,原房屋產權人夫妻雙方身份證複印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),並協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,不得用任何方式拒絕阻撓。如因甲方的過失造成乙方不能在乙方向甲方提出書面要求起_____天(大寫數字)(遇法定節假日順延)內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天(大寫數字)內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%(大寫數字)賠償乙方損失。

3、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自願將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,並在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。

如因甲方原因不能將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下,甲方須為乙方辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續,所須費用由____________承擔。

如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內取得姓名標註為乙方______(姓名)的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失。

乙方如在本房屋買賣契約成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證,原房屋產權人結婚證及複印件,原房屋產權人夫妻雙方身份證複印件,其他房屋共有人同意出售的書面意見等),不得用任何方式拒絕阻撓。

第十條、違約責任條款:

1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本契約,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其餘款項退回給乙方。

2、甲方不得擅自解除契約,若甲方擅自解除契約,乙方有權要求甲方繼續履行契約或要求甲方退還乙方已付房款,並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。

3、甲方不根據本契約的約定將房屋和產權證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書,並有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。

4、乙方根據本契約第五條的規定向甲方提出辦理產權過戶手續,甲方超過_叄拾_天不協助乙方辦理手續,視為甲方違約,乙方有權要求甲方履行契約,並有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元。

5、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。

6、當出現因繼承、贈與或其他涉及房屋產權所有人變化時,新的產權所有人承擔甲方全部責任。

第十一條、雙方約定的其他事項:

本契約附屬檔案如下:

《房屋實際所有人確認書》

《首付款(定金)收條確認書》

《房屋內財產一併轉讓清單、確認書》

第十二條、本契約主體

1、甲方是____________共_____人,委託代理人為______即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本契約的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。

2、乙方是_______,代表人是_________。

3、鑒於_________系未成年人,_________、_________系其法定監護人,_________、_________承諾其有權出售該房屋並全權代理_________簽訂本契約,且無其他糾紛,否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。(註:本條適用於甲方安置戶中有未成年人時使用。)

第十三條、本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證;但本契約不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本契約在雙方簽字之日(_20xx_年_____月_____日)起生效。本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。

第十四條、本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。本契約一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存備查。

第十五條、本契約發生爭議的解決方式:

雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本契約,簽定本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。

1、提交______仲裁委員會仲裁。

2、任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十六條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本契約同具法律效力。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

身份證號碼: 身份證號碼:

電 話: 電 話:

年 月 日年 月 日

見證方(中間人):_______身份證號碼:

日期:年___月___日

二手兩層房屋買賣協定 篇3

契約雙方當事人:

出賣人:_______________

身份證號碼:__________________________ _______________

身份證號碼___________________________ _______________以上______人是本契約中所述房屋的共有產權人。

買受人:_______________

身份證號碼:___________________________

根據有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條、房屋的基本情況: 甲方房屋座落在_______________位於 號樓第____層 戶,共______,房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。

乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。

第二條、本契約中所述房屋為_____________________________,是

________________________的家庭共同財產。

原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。

交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。

第三條、上述房產的交易價格: 成交價格為:人民幣___________元整。

第四條、付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在____年____月___日將全款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付全款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。

第五條、甲方逾期交付房屋及逾期的違約責任: 除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的_10_%向乙方支付違約金,契約繼續履行;逾期超過30天,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。

1.甲方按乙方累計已付款的__10 %向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約第五條約定的實際交付之日起_15_天內交付房屋。

2.終止契約,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方。

賠償損失等同於乙方全額的房款。

再按_10%_利率付給乙方利息。

第六條、本契約辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證;

但本契約不經過任何法律公證具有同等的法律效力。

公正費由乙方負責。

本契約在雙方簽字之日起生效。

本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。

第七條、本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。

本契約一式_____份,一份_____張。

甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方____________一份,留存備查。

第八條、本契約發生爭議的解決方式: 雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本契約,簽定本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。

在履約過程中發生的.爭議,雙方可通過協商解決。

協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。

1. 提交______仲裁委員會仲裁。

2. 任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第九條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本契約同具法律效力。

第十條雙方約定的其他事項:

出賣方:

購買方:

見證人:

二手兩層房屋買賣協定 篇4

契約編號:__________________

(以下簡稱甲方):_________ 立契約人

(以下簡稱乙方): 甲乙雙方因借款事宜,經充分友好協商,達成如下協定:

一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________ ,不另立據,以此契約為借款憑據。

二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從:公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。

三、屆時未能返還,乙方除付資金使用費外,並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方,直至借款全部還清之日止。

四、本契約書的債權,甲方可以自由轉讓於他人,乙方不得異議。

五、擔保方保證人 為確保契約的履行,願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失),並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。

六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾:保證不動用、不挪用、不侵占這筆借款,乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關,乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐欺犯罪行為,承擔法律責任。

七、乙方向甲方保證,此借款僅用於銀行臨時存款,乙方決不能挪作它用,也不能以此存款做任何形式的擔保。同時乙方向甲方保證自己及相關人和_________有限公司無任何債務和不良貸款,保證此款不被任何單位和個人採取保全、查封、凍結等以及被強制劃轉。如發生上述情況,則視乙方為隱瞞事實真相,以非法占有為目的詐欺犯罪行為,甲方有權向公安機關報案,追究乙方的刑事責任和其他一切法律責任。

八、本契約如發生糾紛,經雙方協商不成的,甲方有權任意指定人民法院提起抗訴。乙方無權以管轄權為異議,雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄,如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書,雙方特別約定為早日實現債權糾紛的解決,甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續,替逃避方聘請律師參與訴訟,簽收法律文書。

九、本契約經各方(或代表)簽字後生效。

甲方(簽字或蓋章):__________________ 乙方(簽字或蓋章):__________________

擔保方(簽字或蓋章):__________________

_________年_________月_________日

簽約地點:__________________

二手兩層房屋買賣協定 篇5

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣該房屋達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況,甲方房屋(以下簡稱該房屋)位於鎮,框架結構,建築面積為 平方米(含公攤),經甲乙雙方協商一致,該房屋售價為每平方米元,總金額大寫:元整,小寫:元。

第二條 付款方式乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金大寫:萬元整,小寫:元。並應於本契約生效之日起 5日內將該房屋全部價款付給甲方。

第三條 交付期限,甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起五日內,將該房屋付給乙方。

第四條 乙方逾期未付款的違約責任,乙方須在規定日期內付清房款,才能進場裝修。逾期未付清房款,甲方有權拒絕乙方進行裝修或終止契約,由此造成的損失,甲方不承擔任何責任及費用,乙方所預交的購房款的20%,抵作甲方損失。

第五條 甲方逾期未交房的違約責任,甲方須在交期限內交房給乙方,逾期未交房、建造質量不合格(主要指但不限於建築材料),甲方須支付乙方預交購房款的20%作為賠償。同時乙方有權選擇繼續購房或終止契約,其中如乙方選擇終止契約甲方在5天內一次性退還乙方預交的購房款。

第六條 關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失

造成乙方不能在雙方實際交接之日起 5天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起 5天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的5%賠償乙方損失。

第七條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第八條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲方和乙方雙方分別交納。

第九條 本契約未盡事項,由甲方、乙方雙方另行議定,並簽訂補充協定。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行

第十條 本契約(經甲方、乙方雙方簽字)之日起生效。甲方、乙方雙方各執一份,相關部門各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):____________

乙方(簽章):____________

時間:___________

二手兩層房屋買賣協定 篇6

甲方(賣方):趙 升

乙方(買方):張沙沙

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米,儲藏室40平方米,產權證號房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100_元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。

四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:),空調兩台(型號: ),熱水器(型號:),浴霸(型號: ),飲水機(型號:),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條 款:

1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方):趙 升 (印) 身份證號:

住址:重慶市九龍坡區歇台子長石村24號 電話:

20__年04 月 28日

乙方(買方):張沙沙 (印)身份證號:

二手兩層房屋買賣協定 篇7

賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行,達成如下協定:

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產住宅,建築面積為_____平方米。(詳見房屋所有權證“_______________”號)。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。如有以上情況,乙方有權解除契約,甲方需按定金雙倍賠償乙方。

第三條上述房產的交易價格為總價:人民幣元整(壹佰零捌萬伍仟元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣元整(伍萬元整),作為購房定金。

第四條付款時間與辦法:

甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在簽訂契約當日支付定金:人民元元(伍萬元整)給甲方,二期房款:人民幣元(壹佰零壹萬伍仟元整)通過產權交易中心資金監管。支付時間為辦理產權過戶手續前。尾款貳萬元在甲方戶口遷出,物業等雜費結清後支付給甲方。

第四條房屋交付

甲方應於收到乙方全額房款之日起30天內將交易的房產全部交付給乙方使用。該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費交至20____年3月31日,取暖費交至20____年4月15日。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。由於買受方原因,未能按期交付房屋的',按以下方式處理:該房屋毀損,滅失的風險由買方承擔。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由各自承擔。如因國家房產調控新政影響雙方交易,本協定作廢,雙方不算違約,甲方返還乙方定金。

第六條違約責任

甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在3日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,購房定金不退。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起3日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款(不計利息)返還給乙方。甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超1個月時,乙方有權解除本契約。甲方向乙方支付該房屋總價款5%違約金乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期超過1個月時,甲方有權解除契約,乙方向甲方支付該房屋總價款的5%違約金。

第七條本契約一式三份。甲方一份,乙方一份,哈爾濱市房地產交易中心一份。

第八條本契約在履行時發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第九條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十條雙方約定的其他事項:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

簽訂日期:_________年____月____日  簽訂日期:_________年____月____日

二手兩層房屋買賣協定 篇8

出賣人:________________________(以下簡稱甲方)

買受人:________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立協定條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間,建築面積_______________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________,南至____________,西至_________,北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣協定之日,付人民幣__________________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣____________萬元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本協定簽訂日起____________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本協定簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本協定發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按協定規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本協定。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本協定第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本協定。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與協定約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到協定約定的要求,乙方得解除協定,解約時,甲方除返還全部房價款後,並按本協定第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。

十三、本協定的附屬檔案與協定有同等效力。

十四、本協定一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

甲方:(簽章)__________________

乙方:(簽章)__________________

__________年_________月_______日

二手兩層房屋買賣協定 篇9

王女士於XX年10月與某發展商簽訂了《預售商品房契約》,同時王女士將所有的房款一次性交齊。按照契約的規定,XX年3月1日前房產交付使用,但至今該樓宇仍未交付使用。王女士決定採取法律手段向發展商追討違約金,但又聽人說追討違約金的訴訟時效為兩年,於是她擔心這件案是否已過了訴訟時效,同時又聽說若雙方約定的違約金標準為總房款的千分之一,法院將不會支持。那么,王女士的疑慮到底有無根據呢?

律師認為,首先,要明確訴訟時效如何計算的問題。根據《民法通則》第135條規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期為2年,但法律另有規定的除外。因此,要求給付逾期交樓或逾期付款違約金的`訴訟時效亦為兩年。其訴訟時效是從預售商品房契約約定的交樓時間的次日開始計算的,即從知道或應當知道權利被侵害時起計算。因為業主與發展商簽訂的預售契約一般是約定按日來計算違約金的,當事人如果超過兩年後再起訴,從起訴日前兩年之外的違約金給付請求已經超過了法律規定的訴訟時效,法院將不予支持,但兩年之內的違約金給付請求仍然受到保護。像王女士這種情況,逾期交樓已超過了兩年,那么從起訴日前兩年以外的要求支付違約金的請求已喪失了勝訴權,將得不到法院的保護。兩年內的違約金支付請求仍然可以得到保護。

其次,違約金如何計算的問題。如果發展商逾期交樓,他已違反了契約,應支付違約金。違約金的標準,一般從約定,如無約定的,則可以參照同期銀行逾期貸款滯納金的標準來計算。我國《契約法》第114條規定,當事人可以約定違約金,當事人違約後,應當按約定支付違約金,違約金一般視為違約造成損失的賠償金。違約金過分高於或者低於因違約造成的損失的,當事人可以請求人民法院或仲裁機構適當減少或者增加。需要注意的是,這裡指的是過分高於或低於,而不是高於或低於。因為違約金的約定應當符合公平和誠實信用原則,只有約定過高或過低時法院或仲裁機構才可以根據當事人的申請予以調整。目前,司法實踐中,各個法院對每日計算違約金的標準不一致,但一般是以預售人已收樓款總額為基數,最高額不超過發展商已收樓款總額。其起算點是從預售商品房約定的交樓時間第二天起計至購房人實際收到或應當收到發展商具備交樓條件後所發收樓通知之日止,以實際天數計算遲延時間。如果存在免責事由,則要將免責的天數扣除,但免責事由應由發展商舉證並要經法院嚴格審查。

律師認為,約定違約金是當事人意思自治的產物,是契約自由原則的體現,作為平等主體,發展商不得以契約以外的標準來承擔責任。當然,如過高而導致有失公平的,可以按法律規定予以調整。

二手兩層房屋買賣協定 篇10

出賣人:_________________(以下稱甲方)身份證號碼:_________________

買受人:_________________(以下稱乙方)身份證號碼:_________________

根據中華人民共和國有關法律、法規及其相關規定,甲乙雙方在平等、自願的基礎上,經協商一致,特訂立本契約,以茲共同遵守。

一、甲方因資金周轉需要,自願將:_________________①、坐落在縣鎮路號單元層號(房屋所有權證號:_________________,建築面積:_________________平方米)住房;②、坐落在縣鎮路號(房屋所有權證號:_________________,建築面積:_________________平方米)自有門面;兩房產出賣給乙方。

二、本契約項下的兩房屋買賣總價款為:_________________大寫元,該款由乙方於年月日借給甲方的款項(《借條》借款金額為人民幣元,約定利息為)抵扣,超出部分甲方仍按借條本金及約定利息償還乙方。

三、雙方約定,甲方可以於年月日前將欠乙方借款(即:_________________按甲方向乙方出具的金額為人民幣元的《借條》約定的本金和利息全部清償)全部償還後,甲方可以解除本房屋買賣契約。

四、甲方未按本契約第三條約定的方式和期限解除契約的,甲方應當於解除期滿後5日內將本契約項下的兩房屋交付給乙方,並辦理產權過戶手續。如甲方不及時交付房屋並辦理過戶手續,應向乙方承擔萬元的違約金。

五、甲方與乙方商定,本契約訂立時,甲方應將房產證(可辦理抵押他項權利證)或有關購房契約、交費票據交給乙方作為履行契約的擔保。如甲方按本契約第三條約定的方式和期限解除契約的,乙方在甲方退款時退還給甲方。

六、甲方另有合法住處地址為:_________________,建築面積:_________________平方米,房屋出賣交付後或經法院強制執行時,甲方無條件搬至該房產居住。

七、甲方所提供的所有證件、檔案和憑證必須真實、合法、有效,房屋產權無任何經濟糾紛,無任何權利瑕疵,未設定抵押,如發生不實或欺騙行為由甲方承擔全部相關的法律責任,並由甲方承擔乙方所有的損失。

八、甲方應對該房產擁有完整的所有權,如該房產為共有財產,則須共有人簽字同意。

九、本契約的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。在本契約履行期間,凡因履行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議、糾紛,雙方應通過友好協商解決。在協商無效時,爭議由郴州仲裁委員會裁決。

十、本契約一式二份,雙方簽字、蓋章後生效。

十一、本契約未盡事宜,屆時由甲方與乙方協商訂立補充契約。補充契約與本契約具有同等法律效力。

甲方及房屋共有人簽名:________________乙方簽名:__________________

簽訂日期:________________

本契約簽訂地點:_________________

二手兩層房屋買賣協定 篇11

契約編號:_________________

出賣人:_______________________

認購人:_______________________

本認購書不是簽訂商品房買賣契約的必經程式,雙方經協商一致,可以直接簽訂商品房買賣契約。認購人以交付預付款性質費用的方式認購商品房的,不適用本認購書。

出賣人:_______________________________________________________

通訊地址:_____________________________________________________

郵政編碼:_____________________________________________________

營業執照註冊號:_______________________________________________

企業資質證書號:_______________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_____________________

委託代理人:____________________聯繫電話:_____________________

委託銷售代理機構:____________________________________________

通訊地址:_____________________________________________________

郵政編碼:_____________________________________________________

營業執照註冊號:_______________________________________________

認購人:_______________________________________________________

:_______________國籍:________________

:___________________

出生日期:______年______月______日,性別:_____________________

通訊地址:_____________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_____________________

:_____________國籍:______________

:_____________________________________

出生日期:______年______月______日,性別:_____________________

通訊地址:_____________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_____________________

第一條基本情況

認購人所認購的商品房為出賣人所開發的位於北京市_______區________項目中的第_________________________________號房,朝向為:___________。

該商品房的用途為:___________,建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積_________平方米。

第二條銷售依據

1.該商品房為預售商品房的,預售商品房批准機關為:_____________,預售許可證號為:________________________。

2.該商品房為現房的,房屋所有權證號為:_____________,國有土地使用證號為:_____________。

第三條價款與付款方式

該商品房按照計價,單價為________元/平方米,總房價款為___________元人民幣。

該商品房按照計價,單價為________元/平方米,總房價款為___________元人民幣。

該商品房按照計價,總房價款為___________元人民幣。

出賣人同意認購人按照下列第____種方式付款:

1.一次性付款。

2.分期付款。

3.貸款方式付款。

4.其他方式。

認購人選擇第3種方式付款,認購人可以首期支付購房總價款的____%,其餘價款可以向__________銀行或住房公積金管理機構借款支付。

第四條認購定金

認購人應當自簽訂本認購書之日起______日內,向出賣人支付認購定金________元人民幣;出賣人在收取定金後,應當向認購人開具收款憑證,並註明收款時間。認購人逾期未支付認購定金的,出賣人有權解除本認購書,並有權將該商品房另行出賣給第三方。

認購人同意在支付定金之日起_____日內,與出賣人協商商品房買賣契約的相關條款。

第五條認購人未在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣契約相關條款的,出賣人有權解除本認購書。出賣人解除本認購書的,認購人已支付的定金不予退還,出賣人有權將該商品房另行出賣給第三方。

第六條認購人在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣契約的相關條款,但雙方未達成一致意見,自第四條第二款約定的期限屆滿之次日起超過___日的,本認購書自動解除;雙方也可以協商解除本認購書。出賣人應當在本認購書解除之日起___日內將已收取的定金退還認購人。

第七條出賣人在認購人支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的,出賣人應當向認購人雙倍返還定金。

第八條該商品房的買受人為:__________。

第九條其他約定

_______________________________________________________________。

第十條本認購書經雙方簽字蓋章後生效,雙方簽訂的

二手兩層房屋買賣協定 篇12

出賣方:(以下簡稱甲方)

買受方:(以下簡稱乙方)

出賣方在位於祁陽縣城祁山路有一宗(進深 米_寬 米)國有出讓地有意出讓,買受人自願買受賣方該宗門面地,依據有關法律法規,按照平等自願、真實、守信的原則,雙方就宗地買賣事宜協商一致,訂立本契約。

第一條 宗地概況

1、該宗地位於祁陽縣城龍山街道辦事處龍山社區祁山路。

2、宗地是國有出讓使用權、綜合用地類型,面積 平方米,進深 米,面寬 米,兩壕門面形式,出賣方已辦理《國有土地使用權證》,原土地使用權人為 ,國土證號祁國用( )第 號,原國土使用權人為 ,祁國用( )第 號。

第二條 交易形式、價款及付款

1、雙方以土地現狀成交,簽約付款後,出賣方交《國有土地使用權證》給買受方。宗地使用權歸買受方,買受人暫不變更使用權讓名稱,買受人以出賣人名稱辦理規劃報建手續,並在宗地上建設房屋。

2、宗地價款 萬元,簽約付 萬元,餘款 萬元交付土地使用證時一次性付清。

第三條事項

1、按第二條交易原則,買受人以出賣人名稱在宗地上依法按規建房及合法的產權經營行為。

2、買受人建房工程款辦理相關手續和經營行為所產生的一切稅費,及相關的法律責任由買受人承擔,與出賣人無關。

3、出賣方必須及時配合買受人辦理宗地和宗地上建築房屋產權證及產權轉移手續,並無償提供辦證時需由出賣方提供的資料。

本契約一式二份,雙方簽字生效,不得反悔。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方(出讓人):______________身份證號:

乙方(受讓人):______________身份證號:

經各方友好協商,本著平等、自願、有償、誠實信用原則,就土地、地上建築物及附屬設施和樹木轉讓事宜達成協定如下:

第一條、地塊概況

1.該地塊位於 。土地面積為 平方米(折約 畝)。

2.現該地塊的用途為 。

第二條、轉讓方式

甲方將該地塊轉讓給乙方。土地使用權出永久轉讓,無年期限制。

第三條、轉讓價格

土地的轉讓價為 萬元/畝[包括級差地租、市政配套費、開發補償費、土地出讓金、青苗補償費、空中或地下的管線(水、電、通訊等)遷移費和土地管理費],轉讓總價為人民幣 萬元。

第四條、付款方式

乙方同意一次性向甲方支付所有土地價款。

第六條、其他約定

1.在出讓過程中,甲方僅承擔所有土地及地上建築物轉讓過程中所產生的'費用(土地契稅和交易費用,其他有關營業稅等)。

2.乙方的開發建設應依法律、法規和規定辦理有關手續。

第七條、本協定未盡事宜,須經各方協商解決,並簽訂相應的補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。

第八條、本協定在執行過程中發生矛盾、爭議,經協商無效時,提請法院裁決。

第九條、本協定經各方代表簽字蓋章後生效。本協定一式三份,三方各執一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

二手兩層房屋買賣協定 篇13

買受方:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:

第一條甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得北京市區的房屋所有權證書,證書證號為字第號,房屋結構為,建築面積為平方米。

甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。

甲方保證所售房屋符合國家及北京市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及北京市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。

第二條乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。

第三條甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣佰拾萬仟佰拾__元整

第四條付款

1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣____________萬元整

2、乙方採用以下第________種方式

.乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款

.乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和。銀行貸款部分的房款按銀行規定支付

.乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付

3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款乙方所申請的貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。

4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。

第五條產權過戶

.乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續

.乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續

第六條房屋交付

1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。

2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任

3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符並提供齊全辦理權屬變更的全部手續

4、甲方存有公共維修基金的,根據北京市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用

第七條甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。

第八條乙方交付甲方定金後,雙方依據民法典定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。

第九條因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。

第十條本契約自雙方簽字之日起生效。

甲方:

身份證號:

通信地址:

郵政編碼:

電話:

委託代理人:

電話:

乙方:

身份證號:

通信地址:

郵政編碼:

電話:

委託代理人:

電話:

簽訂日期:年月日

二手兩層房屋買賣協定 篇14

甲方:

聯繫電話:

身份證件號碼:

通訊地址:

乙方:

聯繫電話:

營業執照註冊號:

通訊地址:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他法律法規,甲方和乙方本著平等、自願、公平、誠實信用的原則,經協商一致,達成如下協定。

一、代理許可權

甲方委託乙方代為辦理本契約約定的事項,乙方為甲方提供諮詢、勞務方面的服務,協助甲方達成交易並簽訂契約,辦理相關手續。

二、代理事項

甲方授權乙方對位於____區域的房屋提供以下代理服務:

(1)出售;

(2)出租;

(3)置換;

(4)求購;

(5)求租。

三、限制交易的情況

如該房地產有以下限制交易的情況,甲方不得授權乙方為其代理交易,否則由此引起的一切法律及賠償責任概由甲方承擔。同時乙方有權拒絕甲方委託的下列服務或在履行中發現下列情況後隨時終止契約。

1、被司法機關查封、罰沒、進行財產保全等;

2、屬公告拆遷範圍,即將實施拆遷;

3、已作為抵押擔保物,未經抵押權人同意或未告知受讓人的;

4、共有人或同住家庭成員沒有達成一致意見的;

5、其他法律、法規限制交易的情況。

四、甲方的責任

1、甲方在授權乙方代理上述房地產交易事項後,不得再授權他人重複代理,若發生多頭授權代理的情況,視為違約處理,由甲方向乙方支付違約金;

2、凡是乙方提供的房源或客戶,甲方應充分尊重乙方的代理權及勞動成果,恪守本契約約定,不得擅自將乙方提供的房源推薦給第三人,或未經乙方許可,私自與乙方提供的客戶聯繫,並進行交易,若發生此種情況,視為違約處理,由甲方向乙方支付違約金;

3、經過乙方代理成功的交易,甲方應將簽訂交易契約的準確時間及地點告知乙方,由乙方協助甲方辦理;

4、甲方向乙方提供代理交易的房地產權證應真實、合法、無糾紛、並且房地產交易手續完備;

5、甲方應及時向乙方支付佣金。

五、乙方的責任

1、將甲方的授權信息進行廣泛傳播,並運用其客戶網路為甲方尋找房源或促銷;

2、及時向甲方通報其代理事項的真實進展情況及市場供求情況;

3、陪同甲方及客戶看房,如實介紹房地產基本情況,協助甲方洽談並簽訂交易契約,在成交價格、付款方式、房屋交割、交易登記及產權過戶等方面為甲方提供諮詢服務;

4、不得向客戶或第三人作虛假承諾或虛假廣告宣傳,因此而給甲方造成損害的,視為違約處理,由乙方向甲方支付違約金;

5、為甲方保守商業機密和個人隱私;

6、根據市場及客戶要求需變更代理事項或轉移代理的,乙方應徵得甲方得同意,並另行簽訂書面補充協定。乙方不得超越代理許可權或範圍開展工作。超越授權或擅自變更代理的視為違約處理,由乙方向甲方支付違約金;

7、乙方不得向甲方收取佣金以外的任何費用;

8、乙方同時接受交易雙方委託代理的,應向雙方當事人如實說明情況,在雙方同時允許的情況下,方可辦理代理事項。

六、代理期限

此代理自____年____月____日至____年____月____日止,代理期限屆滿,若甲方未提出終止契約的書面請求,則本契約有效期順延,續約期為____個月。

七、佣金

1、乙方完成甲方所授權的代理事項,甲方應當向乙方支付佣金,其金額為成交額的____%;

2、付款方式及期限:甲方於取得成交額時一次性支付給乙方佣金;

3、甲方所付佣金以乙方加蓋印章的財務專用章為收款憑據(稅收發票)。

八、違約責任

若一方違反本契約的約定,由違約方支付違約金給守約方,違約金按交易契約金額的____%計算。

九、爭議的解決

因履行本契約發生的爭議,由甲、乙雙方協商解決,協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

十、其它

本契約一式____份,甲乙雙方各執____份,具有同等法律效力,雙方簽字蓋章即刻生效。

甲方:

簽訂時間:____年____月____日

乙方:

開戶銀行:

賬戶:

簽訂時間:____年____月____日

二手兩層房屋買賣協定 篇15

甲方:_______________________________(房屋方)

乙方:_______________________________(房屋購買方)

甲乙雙方經協商一致,就甲方將其所有的房屋給一方一事,協定如下:

一、房產基本情況:(寫明產權號、房屋坐落位置,具體按照《房屋所有權證》書寫)

二、房屋價格為幣________元,(大寫)_________________________

三、付款方式:______年_____月_____日前分_____次付清(具體方式可以自行約定)

四、房屋交付時間:甲方於________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。並在交付後五日內同乙方辦理房屋產權過戶手續。(也可以約定先辦理過戶手續再實際交付,具體方式可以自行約定)

五、房屋轉讓後,該房屋占用的土地使用權一併轉讓。

六、雙方願按國家規定交納稅、費,具體稅費有甲方承擔。(有哪一方承擔可以自行約定)

七、本協定經雙方簽字後生效,一式四份,雙方各執一份,稅務部門一份,房管部門一份。

八、協定生效後雙方均應嚴格履行,各自的義務。如有違反,違約方應按房屋價格的20%,向守約方支付違約金。

九、在協定履行過程中如果發生爭議,雙方應本著友好互讓的態度進行協商;協商不成的`,雙方願向___________仲裁委員會申請仲裁。

(可以不約定向哪個仲裁委員會提起仲裁申請,不約定則向訴訟)

十、補充事項:__________________________(可以約定雙方人為應該補充的事項)

甲方(簽名或蓋章)________________________乙方(簽名或蓋章)_______________

__________年____月____日___________年____月____日

二手兩層房屋買賣協定 篇16

出賣人:______________________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

以上_______人是本契約中所述房屋的共有產權人。

買受人:______________________

身份證號碼:_________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條、房屋的基本情況:

甲方房屋座落在________________________________,位於第____層,共______,房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。並附帶_________一間,位於___________________,面積為______平方米。。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。

第二條、房屋內部設施設備:

包括__________________________________________。

第三條、本契約中所述房屋為_____________________,是________________________的家庭共同財產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。

第四條、上述房產的交易價格:

成交價格為:人民幣___________元整。

第五條、付款時間與辦法:

甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在____年____月___日將首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。第二筆房款人民幣________拾________萬元整於_____年____月___日付給甲方,第三筆房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於甲方將本契約所述房屋中的全部戶口遷出當日付給甲方。

第六條、房屋交付:

甲方應在交房當日將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的檔案及票據交付乙方。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。

第七條、戶口遷出:

甲方應在房屋交付前將本契約所述房屋中的全部戶口遷出。

第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_叄拾_天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%向乙方支付違約金,契約繼續履行逾期超過_陸拾_天,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。

1.甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約第六條約定的實際交付之日起_玖拾_天內交付房屋。

2.終止契約,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_壹拾%_利率付給利息。

3._________________________________________。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔。甲方如在規定的此房屋戶口遷出時間內未將本契約所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,並支付乙方違約金貳仟元整,並應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續。

第九條、關於產權登記的約定:本房屋以後若遇到需要辦理房屋產權證,土地證等其它手續,經甲乙雙方協商,按以下第____種約定進行。

1、在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記過戶手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失。

2、乙方自願在收到甲方的房屋及其手續後,延緩辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續。但如乙方有辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續的需要,向甲方提出書面要求,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料,並協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,不得用任何方式拒絕阻撓。如因甲方的過失造成乙方不能在乙方向甲方提出書面要求起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失

3、因本房建房售房單位及甲方原因,此房房屋產權證,土地證及其手續尚未辦理,但因甲方及其房屋共有人資金需要,甲方自願將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證,土地證及其手續時,甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______名下,並在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內交與乙方,所需費用,由______承擔。如因甲方原因不能將此房房屋產權證,土地證產權直接辦理為乙方______名下,甲方須為乙方辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續,所須費用由____________承擔。如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證,土地證及其手續辦理完畢後______天內取得姓名標註為乙方______的房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,按_______________利率付給利息,並按已付款的______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣契約成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證,土地證及其過戶手續時,甲方應該提供一切與之有關的手續及資料,不得用任何方式拒絕阻撓。

第十條、違約責任條款:

1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本契約,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其餘款項退回給乙方。

2、甲方不得擅自解除契約,若甲方擅自解除契約,乙方有權要求甲方繼續履行契約或要求甲方退還乙方已付房款,並有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款,同時有權要求甲方支付違約金人民幣_________萬元整給乙方。

3、甲方不根據本契約的約定將房屋和產權證書交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書,並有權要求甲方支付違約金人民幣_________萬元整。

4、乙方根據本契約第五條的規定向甲方提出辦理產權過戶手續,甲方超過_叄拾_天不協助乙方辦理手續,視為甲方違約,乙方有權要求甲方履行契約,並有權要求甲方支付違約金人民幣_________萬元。

5、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。

6、當出現因繼承、贈與或其他涉及房屋產權所有人變化時,新的產權所有人承擔甲方全部責任。

第十一條、雙方約定的其他事項:

《房屋內財產一併轉讓清單、確認書》第十二條、本契約主體

1、甲方是_____________________________________共_____人,委託代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本契約的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。

2、乙方是________________________________,代表人是____________。

3、鑒於_________系未成年人,_________、_________系其法定監護人,_________、_________承諾其有權出售該房屋並全權代理_________簽訂本契約,且無其他糾紛,否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。

第十三條、本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證但本契約不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本契約在雙方簽字之日起生效。本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。

第十四條、本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。本契約一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方____________一份,留存備查。第十五條、本契約發生爭議的解決方式:

雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本契約,簽定本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。

1.提交______仲裁委員會仲裁。

2.任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十六條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本契約同具法律效力。

出賣人:_______身份證號碼:_______日期:____年___月___日

買受人:_______身份證號碼:_______日期:____年___月___日

見證方:_______身份證號碼:_______日期:____年___月___日

二手兩層房屋買賣協定 篇17

原告:__________ ,男/女

身份證號:_____________________

住址:_________________________

聯繫電話:____________________

被告:__________男/女

_______年______月_____日出生

身份證號:_____________________

住址:_________________________

聯繫電話:____________________

案由:房屋買賣契約糾紛

訴訟請求:

1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣契約》義務,將________________________的房屋所有權過戶給原告;

2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;

3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。

事實與理由:

_______年_____月_____日,原告經_______________公司介紹,與被告簽訂了關於_______________的《房屋買賣契約》,並於當日交付了購房定金人民幣________元。

雙方同意,被告應配合原告在契約簽訂後_______月內(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行契約義務,進行網簽及後續房屋過戶事宜,被告均以各種藉口予以拖延,導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續視為違約,被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.

原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照契約履行義務,將房屋過戶給原告,並賠償原告損失,以維護原告的合法權益。

此致

____________區人民法院

原告:_________________

日期:_________________

二手兩層房屋買賣協定 篇18

賣方:

身份證號碼:

戶籍地址:

現住址:

聯繫電話:

買方:

身份證號碼:

戶籍地址:

現住址:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,雙方就房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條 房地產基本情況

(一)房屋基本情況

賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落位置為: 市____________【區(縣)】____________【路】______________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)。該房屋所在樓樓層總計 層,該房屋所在樓層為_________層,建築面積共___________平方米,套內面積 平方米,公攤面積平方米。不動產權產權證號: 。該房屋性質為商品房。隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。

(二)土地使用狀況該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥?)方式獲得,與該房屋一併轉讓給乙方。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年 月 _______日止。

(三)該房屋的抵押情況為第 種:

1、未設定抵押。

2、該房屋設定有抵押權,抵押權人: ,抵押金額: ,抵押期限:自 年 月 日至 年 月 日,剩餘未還抵押貸款為 元(以銀行信息為準)

第二條 【租約現狀】該房地產所附租約現狀為第 項:1、該房地產沒有租約;2、該房地產之上存有租約,賣方須於本契約簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面檔案及租賃契約交予買方。

第三條 成交價格和付款方式、期限

(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。上述房屋成交價格包括該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

(二)付款方式及期限雙方選擇下列第 種付款方式:

1、付款方式:全款付款期限:本契約簽訂當日,買方向賣方支付定金人民幣 元,該定金在買方最後一次付款時沖抵購房款;雙方辦理網簽手續時,買方向賣方支付購房款人民幣 元,該購房款由買方直接轉賬至主管部門資金監管賬戶;該房屋驗收交接完成後當日,買方向賣方支付剩餘全部購房款人民幣 元。買方應在網簽、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。

2、付款方式:按揭貸款,首付款暫定為人民幣 元,剩餘房款辦理銀行按揭貸款,首付款具體金額以銀行審批結果為準。雙方選擇下列第 種付款期限:

(1)本契約簽訂後當日,買方向賣方支付定金人民幣 元,該定金沖抵網簽時應支付的首付款;雙方辦理網簽手續當日,買方向賣方支付部分首付款人民幣 元,該首付款由買方直接轉賬至主管部門資金監管賬戶;剩餘首付款人民幣 元在該房屋驗收交接完成後當日支付完畢。買方應在網簽、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。

(2)本契約簽訂後當日,買方向賣方支付定金人民幣 元,該定金沖抵首付款;買方應當於抵押貸款銀行審批通過的結清貸款日的前一日將部分首付款人民幣 元轉賬至賣方貸款賬戶(開戶行: ;賬號: ),解押款不足部分由賣方承擔。剩餘首付款人民幣 元在該房屋驗收交接完成後當日支付完畢。買方應在網簽、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。

第四條 銀行解押如該房屋有抵押,賣方應於本契約簽訂後10日內向抵押銀行申請解押,即提前結清貸款,並在貸款結清後30日內辦理完畢抵押權註銷手續(抵押銀行未及時出具抵押權註銷所需資料除外)。

第五條 按揭貸款如買方需辦理按揭貸款,雙方應在本契約簽訂後10日內共同向銀行申請按揭貸款手續。如買方貸款審批未通過,本契約自動解除,賣方已收取的款項全部無息退還給買方,但買方願意全款支付的除外。

第六條 權屬轉移登記

(一)如買方無需貸款,且該房屋無抵押的,雙方同意自本契約簽訂之日起10日內,雙方共同向不動產權屬登記部門申請辦理網簽、不動產權屬轉移登記等手續。

(二)如買方無需貸款,但該房屋有抵押的,雙方同意自抵押權註銷後10日內共同向不動產權屬登記部門申請辦理網簽、不動產權屬轉移登記等手續。

(三)如買方需貸款,且該房屋有抵押的,雙方同意自抵押權註銷且買方貸款審批通過後10日內共同向不動產權屬登記部門申請辦理網簽、不動產權屬轉移登記等手續。

第七條 戶口遷出賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,完成該房屋原有戶口遷出手續。

第八條 房屋產權及具體狀況的承諾

1、賣方保證該房屋沒有產權糾紛,無其他共有權人、無債權債務糾紛。

2、賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。

3、賣方保證該房屋內沒有發生過兇殺案、自然死亡、沒有發生過影響該房屋居住安全的火災。

4、買方保證具有購房資格,徵信良好。

第九條 房屋的交付和驗收

1、交付時間雙方選擇以下第 種交付時間:

(1)賣方應當在買方支付首付款當日將該房屋交付給買方;

(2)賣方應當在房屋過戶到買方名下後 日內將該房屋交付給買方。

2、交房手續該房屋交付時,應當履行下列各項手續:

(1)賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;

(2)買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;(3)移交小區門卡及房屋各房門鑰匙;

(4)結清【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】費用;

(5)辦理完畢物業更名手續。

3、在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】費用由賣方承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額一同無償轉移給買方。

第十條 稅、費相關規定本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:

1、賣方應承擔的稅費: 

2、買方應承擔的稅費: 

第十一條 違約責任

1、本契約簽訂後,賣方未依約履行申請提前結清貸款、辦理解押、網簽、交房、權屬轉移登記、戶口遷出等契約義務的,每逾期一日,按總房款的千分之一向買方支付違約金。如逾期超過90日,買方有權選擇按上述約定要求賣方繼續支付違約金,或選擇解除本契約。如買方選擇解除本契約的,賣方應自收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並應按照總房款的30%支付違約金。

2、本契約簽訂後,買方未依約履行申請銀行貸款、辦理網簽、權屬轉移登記等契約義務的,每逾期一日,按總房款的千分之一向賣方支付違約金;買方未依約支付購房款或未依約申請銀行放款、資金監管單位扣劃房款的,每逾期一日,按應付房款或應扣劃房款的千分之一向賣方支付違約金。如逾期超過90日,賣方有權選擇按上述約定要求買方繼續支付違約金,或選擇解除本契約。如賣方選擇解除本契約的,買方應按照總房款的30%支付違約金。

3、因該房屋涉及產權糾紛、債權債務糾紛、被查封導致不能辦理房地產交易手續的,賣方應向買方支付房價總款30%的違約金。

4、賣方在本契約簽訂前已就該房屋與第三人簽訂房屋買賣契約且未解除、終止的或在本契約簽訂後又將該房屋出賣給第三人的,買方有權解除本契約,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。如買方選擇繼續履行本契約且符合繼續履行的法定條件,買方有權要求賣方按照總房款的10%支付違約金。

5、該房屋內發生過兇殺案、自然死亡、影響該房屋居住安全的火災的情況的,買方有權要求解除本契約,並要求賣方退還全部購房款;賣方故意隱瞞上述情況的,買方還有權要求賣方按照總房款的30%支付違約金。

6、任一方存在上述以外的其他違約行為的,適用定金罰則。

7、如非違約方的實際損失高於上述違約金或定金標準的,則非違約方有權主張房屋差價等實際損失賠償。

8、除應支付上述違約金或實際損失外,違約方還應承擔非違約方因此而產生的律師費、訴訟費、保全擔保費等維護自身合法權益的費用。

第十二條 不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。

第十三條 爭議解決方式本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;

第十四條 送達條款本契約首部當事人聯繫方式和聯繫信息適用於雙方往來聯繫、書面檔案送達及爭議解決時法律文書送達。因首部聯繫方式和聯繫信息錯誤而無法直接送達的自交郵後第7日視為送達。

第十五條 其他事項本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。本契約附屬檔案為本契約的一部分,與本契約具有同等法律效力。

賣方:

買方:

簽訂日期: 年 月 日

附屬檔案一房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單

名稱品牌數量單價

裝修情況地面:○木地板○地磚○水泥地○其他 ○有損壞 牆面:○木牆裙○壁紙○立邦漆○彩噴○其他 ○有損壞 窗 :○鋁合金○塑鋼○鐵窗○有損壞 門 :○防盜門○品牌 ○有損壞

二手兩層房屋買賣協定 篇19

房屋買賣契約作為一種特殊的買賣契約,它是指出賣人將房屋交付並轉移所有權與買受人,買受人支付價款的契約。房屋買賣契約的法律特徵既有買賣契約的一般特徵,也有其自身固有的特徵。這主要表現為:(1)出賣人將所出賣的房屋所有權轉移給買受人,買受人支付相應的價款;(2)房屋買賣契約是諾成、雙務、有償契約;(3)房屋買賣契約的標的物為不動產,其所有權轉移必須辦理登記手續;(4)房屋買賣契約屬於法律規定的要式法律行為。

房屋買賣契約是一方轉移房屋所有權於另一方,另一方支付價款的契約。轉移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。

契約形式 房屋買賣契約標的額較大且系比較重要之契約,故法律規定應當採取書面形式訂立。《城市房地產管理法》第40條規定:"房地產轉讓,應當簽訂書面轉讓契約……"。《城市房地產開發經營管理條例》第28規定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面契約。……"上述規定是認定房屋買賣契約應當採用書面形式的法律依據。根據法律及相關司法解釋的規定,房屋買賣契約書面形式應包括如下類型:

(一)正式房屋買賣契約

正式房屋買賣契約是房屋買賣契約書面形式的基本類型,內容一般包括房屋買賣契約的基本條款,如房屋位置、結構、建築面積、價款及其支付期限、交房期限、質量標準、產權轉移登記等條款。儘管法律法規並未規定買賣雙方必須採用統一的房屋買賣契約文本,但在辦理產權轉移登記時,房屋產權登記機關往往要求使用建設主管部門統一制訂的規範的契約文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,並不因為不使用統一契約文本而影響書面房屋買賣契約的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統一製作的格式文本。但在正式契約文本簽訂之前,多由開發商提供認購書、預訂協定等預約契約文本要求買受人簽署,其中有的預約契約已經具備本約性質,相當於房屋買賣契約。二手房買賣的契約形式未作統一要求,買賣雙方一般會根據協商一致的意見共同起草一份房屋買賣契約,經雙方簽字、蓋章生效,並據此履行,在產權登記機關填寫的制式契約只作為登記檔案使用。

(二)具備特定條件的預約契約

最高人民法院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規定:"商品房的認購、訂購、預訂等協定具備<商品房銷售管理辦法>第16條規定的商品房買賣契約的主要內容,並且出賣人已經按照約定收受購房款的,該協定應當認定為商品房買賣契約。"根據最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協定是在開發商取得立項、規劃、報建審批手續至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預

約性質的契約(事實上預約契約的簽訂並不限於這個期間)。為保障交易安全,保護業主權益,促進簽約,規定具備契約實際履行條件的預約契約,應當認定為本約契約。筆者認為,司法解釋的本條規定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》

第16條規定的商品房買賣契約的主要內容多達13項,而認購書等預約契約均為開發商擬定的格式契約,同時具備該13項內容的可能性很少,買受人依據該條規定維護自身權益的機會並不多見。其次,認定契約性質的依據為契約內容,而非契約名稱。預約契約如果具備了商品房買賣契約的主要內容,理應認定為商品房買賣契約,不再具有預約性質。第三,"出賣人已經按照約定收受購房款",表明買賣契約已經實際履行。即使預約契約未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規定的商品房買賣契約的主要內容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據契約法的相關規定認定雙方房屋買賣契約成立。如果機械適用該條司法解釋的規定,就會導致依據契約法應當認定房屋買賣契約成立,而依據該條司法解釋則不能認定契約成立。

(三)房屋買賣契約的其他書面形式。

《契約法》第11條規定:"書面形式是指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。"根據《電子簽名法》第3條第3款的規定,"涉及土地、房屋等不動產權益轉讓的"的文書,不適用"電子簽名、數據電文"。無疑排除了以"數據電文"為表現形式的房屋買賣契約。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣契約。有些情況下,沒有書面契約,也無法認定口頭契約存在,買受人以其持有的購房款收據或發票主張房屋買賣契約成立。此時,買受人持有的購房款收據或發票,既是書面契約形式,也是契約實際履行證據,如果收據或發票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣契約成立。筆者認為,認定其他書面形式的房屋買賣契約成立,已有書面證據必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。

摺疊主要條款

房屋買賣契約是指購房者各售房者在平等協商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協定。房屋買賣契約應包括以下主要條款:

1、契約雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。如果有委託代理人的話,那么還包括委託代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。

2、標的。標的是契約當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣契約中,標的就是房屋。這主要包括以下內容:

房屋的坐落位置;

所買賣房屋的面積,應分別註明實得建築面積和所分攤的公用建築面積;

房屋是現房,還是期房;

房屋的配套設施和維修標準。

3、房屋的價格及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。

4、交房期限。賣方應在某日期之前,將房屋交付買方。買方應在實際接收該房屋之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記,賣方應給予必要的協助。或者由賣方代理買方進行上述工作。在交房的同時或一段時間後將房屋所有權證(所有權人為買方)交付買方,由買方支付有關的費用。

5、權利擔保。賣方保證在交付房屋時,該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交付時已清除該房屋上原由賣方設定的抵押權。如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利糾紛,由賣方承擔全部責任。

6、違約責任。違約責任是違反契約的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規定為督促當事人自覺而適當地履行契約,保護非違約方的合法權益,維護契約的法律效力起著十分重要的作用,同時也能避免日後雙方互相扯皮的情況。在契約中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣方不按期交付房屋所應承擔的違約責任,以及賣方所交付的房屋不符合契約約定所應承擔的違約責任等。

7、契約雙方認為應當約定的其他事項。如房屋的保修責任、物業管理以及小區內公用配套設施等。

摺疊手續費用

房地產買賣雙方,應當簽訂房地產買賣契約,契約文本可以使用房屋土地管理局制定的示範文本,也可使用自製契約。使用自製契約的,當事人在過戶申請前應委託經市房地局認定的法律服務機構進行預審,法律服務機構對符合規定的自製契約,提出預審合格意見。以下登記手續和費用作為參考,具體手續和費率等根據當地政策規定確定。

二手兩層房屋買賣協定 篇20

房屋編號:

契約編號:

註:本契約均以人民幣結算

賣?方:?___________________________________?(以下簡稱甲方)

買?方?:__________________________________?(以下簡稱乙方)

見證方:?_________房地產經紀有限責任公司?(以下簡稱丙方)

甲乙雙方經友好協商,就房產買賣一事達成以下條款:

第一條?甲方對產權的聲明

甲方已依法取得出售房的合法證書?(蕪湖市房屋所有權證及土地使用權證)。出售房(是/否)已設抵押,甲方為該房屋的產權狀況負全責。該房屋的地址為?,結構為?,建築面積為?平方米,車庫?號,建築面積為?平方米。

第二條?甲方對出售權的聲明

甲方保證出售房的合法性,並有權將該房上市交易。如情況不實,甲方承擔由此而引起的一切經濟和法律後果。

第三條?乙方對購買權的聲明

乙方自願在本契約第一條及第二條成立的前提下,購買甲方出售房的完全產權,並認可僅在此種情況下簽訂的契約才具有法律效力。

第四條?出售房價格

甲、乙雙方同意出售房價格為?元。?(大寫:?佰?拾?萬?仟?佰?拾?元整)。

第五條?付款方式

1、契約簽字蓋章後,甲乙雙方應向丙方提供辦理立契過戶手續的必要材料並立即支付丙方佣金:甲方?元,乙方?元;及甲方代辦產權費?元,乙方代辦產權費?元、貸款手續費?元。丙方實收佣金?元(大寫:___佰?拾?萬?仟?佰?拾?元整)。此外,乙方還須當即支付甲方購房定金?元。如發生違約,責任由違約方承擔。

2、無需銀行貸款

丙方將產權辦理至乙方名下後,乙方須當即向甲方付清房款餘額。

3、銀行貸款

①?甲、乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。

②?乙方應在?年?月?日前,將房款的?30%?首付存入?銀行。

③?銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第六條?違約責任

1、乙方未按契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約方違約。

2、甲方應在?年?月?日將房屋搬空並交予乙方,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約。如甲方拒不履約,乙方可要求法院強制執行。

3、?契約簽訂後,如乙方違約,購房定金歸甲方所有,同時乙方承擔全部中介費用。如甲方違約,必須承擔雙倍定金返還給乙方的責任,同時也承擔全部中介費用。在解除契約時,違約方應將違約金結清。

第七條?房屋交付:

甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1、甲方須出售房的產權清楚,無糾紛,無債權、債務。出售後,如發生與甲方有關的產權糾紛、債務,一律由甲方負責。

2、甲方保證所售房屋現狀同產權證記載相符。

3、房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;沒有固定不可移動裝修物品的破壞。

4、物業交驗完畢後,房屋所產生各項費用:如電、水、煤氣及物業等各項費用由乙方自行承擔。

5、?其它:

第八條?關於產權辦理的約定

甲、乙雙方應在?年?月?日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。甲、乙雙方可委託丙方代辦該房屋所有權證。否則,由此所引起的一切產權糾紛、債務與丙方無關。

第九條?附屬檔案

附屬檔案:

相關附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

第十條?爭議的解決

本契約未盡事宜,雙方協商一致後,可簽訂補充契約。協商不成,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。

本契約須加蓋百家幸公章後方可生效。?本契約一式叄份,甲、乙、丙三方各執一份,?自簽字之日起生效。

年?月?日

二手兩層房屋買賣協定 篇21

出賣人:

住所地:

郵編:

電話:

傳真:

法定代表人:

買受人:

住所地:

郵編:

電話:

傳真:

法定代表人:

甲、乙雙方就本契約項下的房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。

一、買受人所購房屋的基本情況

買受人購買的房屋坐落市路號。該房屋包括住宅和非住宅兩部分:

其中,住宅部分的建築面積共_____________平方米,套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米;

非住宅部分的建築面積共_____________平方米,套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米。

有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二。

出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。

二、計價方式與價款

按建築面積計算價款,其中:

住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整;

非住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。

房屋面積以房產證所確認的面積為準,按照契約約定的價格據實結算。

三、房屋價款支付方式

房屋價款乙方分三期付給甲方:

第一期:在本契約第四條所約定的擔保手續辦理完畢之日,付人民幣萬元;

第二期:在交付房屋之日,付人民幣萬元;

第三期;在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付清尾款萬元。

每期付款,甲方收到後出具收據。

四、權利保證

1、為確保乙方所購房屋權益的順利實現,確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方提供擔保。擔保契約另行訂立。

2、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應在本契約簽訂之日起15日內:

1、解除與承租方的租賃關係,因解除租賃關係而產生的一切費用由甲方自行承擔;如果甲方沒有履行該項義務,可以在房屋買賣手續辦理完畢後,由乙方解除租賃關係,但解除租賃關係過程中產生的一切費用由甲方承擔,乙方有權向甲方追償。

1、解除與抵押權人的抵押關係,確保過戶手續的順利辦理。

3、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何其他權利要求,不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發生此等情況,由甲方負責解決。如果甲方不能解決,買受人有權解除契約要求退房;如買受人暫不解除契約要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當於總房價萬分之的違約金。

五、甲方應自乙方交付第一期付款之日起天內將房屋騰空交付乙方。自乙方接受房屋鑰匙之日起,乙方即取得房屋產權,有權進行任何合法之處分。

六、雙方應於本契約生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條承擔違約責任。

七、本契約訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本契約。

十、甲方應保證其交付的房屋及設施、設備完好。交房時,乙方發現房屋或設施、設備與契約約定的不符,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求,乙方得解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條規定承擔違約責任。

十一、房屋所占用的土地土地使用權一併轉讓給乙方。

十二、任何一方違反本契約,違約方應向守約方支付違約金萬元,本契約另有約定的除外。

十三、本契約自雙方簽章之日起生效、本契約自雙方簽章之日起生效。本契約的附屬檔案與契約有同等效力。

十四、因履行本契約發生的爭議,雙方應友好協商解決,不願協商或協商不成的,可向人民法院起訴。

十五、本契約一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

立約人:

甲方:

乙方:

日期:

二手兩層房屋買賣協定 篇22

出賣人:__________(以下簡稱甲方)

買受人:__________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間,建築面積__________平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣__________萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。

第一期,在雙方簽訂買賣契約之日,付人民幣__________萬元;

第二期在交付房屋之日,付人民幣__________萬元;

第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本契約簽訂之日起__________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權證等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權轉移過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切稅收、費用,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或部分不履行本契約

第四條規定的.日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本契約。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求,乙方得解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約

第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。

十三、本契約的附屬檔案與契約有同等法律效力。

十四、本契約一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

立約人:

甲方:____________(簽章)

乙方:_____________(簽章)

________年____月____日

訂於________________

二手兩層房屋買賣協定 篇23

違反國家和社會公共利益的房屋買賣無效。

一、哪些房屋買賣契約無效

(一)、 反法律、法規、政策的房屋買賣違反法律、法規是指違反、和其他各種法律、法規、規章及地方性法律的行為。違反國家政策是指違反了雖未明確載於法律條文,但黨和國家的方針、政策已作了明確規定的情況。第五十五條第三項規定:“民事法律行為不得違反法律或社會公共利益的房屋買賣契約應當認定為無效。違反了法律、法規及國家政策的房屋買賣有以下幾種:

(1) 雙方惡意串通,迼國家、集體和第三人利益的房屋買賣。比如,無行為能力人的財產監管人,將該無行國能力人的房屋惡意出賣給他人,自己和他人獲得非法利益,損害該無行為能力人利益的情況。

(2) 違反國家和社會公共利益的房屋買賣。

(3) 以合法形式掩蓋非法目的的房屋買賣。

(4) 房屋出賣人剝奪了共有人和承租人的優先購買權的房屋買賣契約。

(5) 享受政府或單位優惠補貼購建的房屋,違反法律規定沒有賣給原單位或侵犯原單位優先購買權的。

(6) 出賣違章建築,在國家徵用、拆遷範圍的房屋的。

(7) 違反法律、法規及國家政策的其他房屋買賣。

(二)、房屋買賣雙方當事人主體不合格的房屋買賣

(1) 賣方的主體不合格。主要包括:賣方主體無行為能力或者臨時處於喪失行為能力的狀態;賣方主體沒有房屋所有權,只是代管人或承租人或借住人;沒有取得合法授權或超越代理權代理他人出賣房屋的人等。

(2) 買方主體不合格。主要包括:違反法律規定,購買私人住房的國家機關和企事業單位;違反法律規定,購買他人享受國家或單位優惠補貼而購建房屋的非原單位職工等。

(三)、 規避法律的房屋買賣例如為了逃避債務而進行虛假的房屋買賣屬於規避法律的房屋買賣。

(四)、 買賣雙方意思表示真實的房屋買賣第五十五條第二項規定,民事法律行為應當意思表示真實。第五十八條第三項規定,一方以欺詐、脅迫的手段或乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下所為的民事行為無效。當事人意思表示不真實主要有以下幾種情況中:

(1) 欺詐。即一方當事人採取隱瞞事實真相或用虛構、捏造的事實欺騙對方,使對方當事人陷入錯誤認識而作出非真實意思表示,同對方進行房屋買賣的行為。欺詐行為有下列特點:欺詐行為須出於行為人的故意;欺詐的手段可能是積極的行為,也可能是消極的行為,其目的都是為了使對方陷入錯誤認識;受欺詐一方進行房屋買賣行為完全是由上述錯誤認識所造成的結果,即如果了解了事實真相就不會同意進行這項房屋買賣行為。

(2) 脅迫。即當事人一方因受到恐嚇、脅迫而為的房屋買賣行為。恐嚇是以將來施加危害而使他人恐怖的行為。在他人的恐嚇手段要挾下進行的房屋買賣行為,並非出於真實的意思表示,所以其行為理應無效。恐嚇可以是針對肉體方面的,可以是針對精神方面的,也可以是針對財產方面的,恐嚇可以是指向本人,也可以指向本人的親屬。恐嚇的事實必須是非法的'、重大的和可能發生的;如果是合法的、輕微的損害、無可能性的行為,那么該行為不構成恐嚇行為。脅迫與恐嚇不同,脅迫是對肉體直接施加暴力和強制;脅迫是用正在發生的事實來逼迫;恐嚇是以將來的危害相要挾。但無論是恐嚇還是脅迫,都是確認房屋買賣契約無效的根據。

(3) 乘人之危。即一方當事人由於各種原因而陷入了極度的經濟困徹難,或者是親人有重病急需錢救治,或者是生產經營陷入了極度困難,急需資金等情況下,他方乘機得用這種困難,將房屋買賣價格壓得極低,明顯違背等價有償原則。

(五)、 違反法定形式的房屋買賣房屋買賣應當簽訂書面契約,口頭契約無效;並且,房屋買賣應依法定程式到房地產管理機關辦理過戶登記手續,不辦理過戶登記手續的房屋買賣契約不發生法律效力。法律要求了特定形式的法律行為,如果行為不符合法律規定的形式,該行為沒有法律效力。第五十六條規定:“民事法律行為可以採取書面形式、口頭形式或者其他形式。法律規定用特定形式的,應當依照法律規定。”

(六)、 一方代理人與他方惡意通謀的房屋買賣這種房屋買賣行為是代理人背著被代理人與對方私下串通所進行的侵犯被代理人合法權得的行為。代理人負有維護被代理人的利益、體現被代理人的意志的義務,如果損害了被代理人的利益,背離了被代理人的意志,那么這種房屋買賣行為理應無效

二、解除房屋買賣契約的條件

《房地產買賣契約》自當事人簽字或蓋章後生效(特別約定除外),各方當事人均須嚴格全面履行,任何一方不履行或履行不符契約定條件將承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失的違約責任,但在符合一定條件下,當事人可以解除契約,契約解除後不但不必承擔法律責任還可要求對方賠償損失。本律師在此就解除條件及程式做如下總結,以供網友參考:

(一)、《房地產買賣契約》的解除條件:

1、當事人協商一致解除;

2、約定的解除條件成就;

3、因不可抗力致使不能實現契約目的;

4、在契約履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不再履行主要債務;

5、當事人一方遲延履行主要債務,經催告後在合理期限內仍未履行;

6、當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現契約目的;

7、一手商品房的特別規定:

1)商品房買賣契約訂立後,出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人,導致買受人契約目的不能實現無法取得房屋;

2)商品房買賣契約訂立後,出賣人又將該房屋出賣給第三人,導致買受人契約目的不能實現無法取得房屋;

3)出賣人故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實;

4)出賣人故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實;

5)房屋主體結構質量不合格不能交付使用,或者交付使用後,主體結構質量經核驗確屬不合格;

6)因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用的;

7)面積誤差比絕對值超過3%的;

8)出賣人遲延交房或買受人遲延付款,經催告後在三個月的合理期限內仍未履行的;

9)由於開發商的原因逾期辦理產權證超過一年的;

10)契約約定買受人以貸款擔保方式付款,因當事人一方原因或不可歸責於當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能履行的;

(二)、《房地產買賣契約》的解除程式 除上述第1種協商解除情況外,當事人一方主張解除契約的,應當通知對方,契約自通知到達對方時解除。

(三)、《房地產買賣契約》的解除後果 《房地產買賣契約》解除後,尚未履行的,終止履行,已經履行的,根據履行情況和契約性質,當事人可以要求恢復原狀、採取補救措施,並有權要求賠償損失

二手兩層房屋買賣協定 篇24

賣方:(簡稱甲方) 身份證號碼:

地址:

買方:(簡稱乙方) 身份證號碼:

地址:

根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 契約標的:乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區

________________________擁有的房地產(住宅),該房地產建築面積為______平方米。

第二條 上述標的房地產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)

第三條 付款時間與辦法:

(一)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣__________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

(二)甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續,並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。

(三)稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,一切交易稅費由_______方承擔。

第四條、本契約一式兩份,甲乙雙方各一份。

第五條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第六條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第七條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶,否則乙方將另加______萬元的費用給甲方,即總房款為______萬元。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

二手兩層房屋買賣協定 篇25

編號:_________________________________

甲方(出賣人):___________________________

(本人/法定代表人)姓名:____________________

國籍:_________________________________

(身份證/護照/營業執照號碼):________________

地址:_________________________________

郵政編碼:______________________________

聯繫電話:______________________________

委託代理人:____________________________

國籍:_________________________________

電話:_________________________________

地址:_________________________________

郵政編碼:______________________________

乙方(買受人):___________________________

(本人/法定代表人)姓名:____________________

國籍:_________________________________

(身份證/護照/營業執照號碼):________________

地址:_________________________________

郵政編碼:______________________________

委託代理人:____________________________

聯繫電話:______________________________

國籍:_________________________________

電話:_________________________________

地址:_________________________________

郵政編碼:______________________________

根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:

第一條房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________;位於第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為_________;該房屋內部附著設施見補充協定;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為_________。

第二條房屋面積的特殊約定

1、本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。

如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。

3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:

(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息;

(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條土地使用權性質

1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。

2、土地使用權年限自____年_____月____日,至_____年_____月_____日止。

以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須或無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格

按(總建築面積/實際建築面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。

第五條付款方式

1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:

(1)現金_________;

(2)支票_________;

(3)匯款_________。

第六條交付期限

甲方應於本契約生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任

1、乙方如未按本契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。

自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。

2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本契約。

屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。

(1)終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。

甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任

1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。

按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。

2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第______種約定,追究甲方的違約責任。

(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。

乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

第九條關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。

第十條保證

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。

交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條稅費的交納

因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條費用交接時間

水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為:____年______月______日。

第十三條聲明及保證

甲方:

1、甲方有權簽署並有能力履行本契約;

2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方:

1、乙方有權簽署並有能力履行本契約;

2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第十四條保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。

未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。

但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。

保密期限為_________年。

第十五條通知

1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。

以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十六條契約的變更

本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。

未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十七條契約的轉讓

除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。

任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。

第十八條爭議的處理

1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十九條不可抗力

1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。

聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。

不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。

如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。

當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

4、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。

此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。

第二十條契約的解釋

本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。

該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。

第二十一條補充

本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充契約。

本契約的補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

第二十二條契約的效力

1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。

2、本協定一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。

3、本契約的補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):________________

簽訂時間:_______年____月____日 簽訂時間:_______年____月____日

二手兩層房屋買賣協定 篇26

1、當事人的基本情況;

2、房屋的坐落、種類、間數、結構、質量、面積、附屬設備等;

3、房屋價款數額、計價標準等,有國家統一價格的,應執行國家法定價格,沒有統一價格的,由買賣雙方參照評估價格自行議定;

4、付款的時間方式等;

5、房屋騰清及交付的日期;

6、辦理房屋產權過戶、登記及其他手續的有關規定;

7、違約責任;

8、其他當事人約定的事宜,如契約生效的.條件,對不可抗拒事件的處理等;

9、契約的簽訂日期、地點、簽字人等。

二手兩層房屋買賣協定 篇27

出賣人:_____________

買受人:_____________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。

甲方保證本房屋無查封、無債務糾紛,無產權糾紛,提供的材料齊全、真實有效。

一、甲方自願將其村證房位於_______市_______區______鄉______路_____________的房屋以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整的價款出售給乙方。

二、乙方支付甲方契約保證定金_______元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。

三、本契約簽定時,乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。甲方保證上述房地產權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設定抵押,不在建設拆遷範圍內;已取得其他共有人書面同意;協定有效期內,甲方不得將該房產另行出售給第三人。

若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

四、本契約簽訂後,甲方對其出售房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。

五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,契約簽訂日之後該房屋所發生的一切費用由甲方負責。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》。

六、本契約簽訂後,甲方給乙方辦理房屋土地使用證和準建證,一切費用由甲方承擔。

七、交房之時,甲方應保證乙方房屋水通,電通,路通,並無任何質量問題。

八、違約責任

1、甲方應當於______年____月_____日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過1個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應向乙方支付總房款10%的違約金。

2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過1個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的10%作為甲方的損失賠償金。

3、如果甲方出售的房屋未按承諾規劃建設或者存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的所有損失。

4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

5、如因規劃部門導致房屋使用功能的,甲方應當積極配合,補償款為乙方所有。

九、本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

十、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

十一、本契約一式三份,甲乙方各執一份,見證人各一份。

甲方:___________________乙方:___________________

__________年_____月_____日__________年_____月_____日