河北郊區房屋買賣契約書 篇1
出售方:________________
地址:__________________________
電話:__________________________
購買方:________________
姓名:__________________________
性別:__________________________
出生日期:______________________
國籍:__________________________
身份證號碼:____________________
電話:__________________________
地址:__________________________
第一條本契約依據中華人民共和國法律制定。
第二條甲方經_______人民政府檔案批准,取得位於_______市______________地段,占地面積______________平方米的土地使用權,使用期限自______________至______________止,總計_______年,土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬______________結構,定名為______________,由甲方出售。
第三條乙方自願向甲方購買上述樓宇內的第_______座_______樓_______單元,建築面積為______________平方米,占地_______平方米。由甲方於_______年_______月_______日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
1.人力不可抗拒的自然災害
2.施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決
3.其他非甲方所能控制的事件。
上述原因必須以_______市有關主管部門的證明檔案為依據。
第四條甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_______幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰______拾______元_______角整。
付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________
賬戶名稱:___________________賬號:_____________________付款辦法:_____________________
第五條乙方如未按本契約第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至實際付款之日止,按______________銀行當時貸款利率計算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止契約,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索如轉售盈利則盈利屬甲方所有。
第六條甲方如未按本契約第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按契約規定交付日第二天起至實際交付日止,以當時_______銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。
第七條在簽訂本契約時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金______________退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條甲方出售的樓宇須經______________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款後,由______________市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作______________使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。
第十條乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經市公證處辦理公證後,由______________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。
第十一條本契約用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條本契約自簽訂並經______________市公證處公證之日起生效。
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點:___________簽訂地點:___________
_________年____月____日_________年____月____日
河北郊區房屋買賣契約書 篇2
委託方(以下簡稱甲方):
代理方(以下簡稱乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方經友好協商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協定:
一、不動產基本情況:
甲方自有產權的不動產位於衡陽市衡南縣。 該房位於該樓第層(車庫門面為第一層),共 (套),建築面積_____平方米;房屋所有權證號: ,國土使用證號:
二、銷售價格與收款方式:
1、甲方確認本契約指定的房屋所有權發生轉移的稅費均由方負責交納,銷售單價為 元/平方米,總價_________元人民幣,乙方可視市場情況高於該定價銷售。若銷售價低於甲方該定價,須徵得甲方書面認可或簡訊通知。
2、甲方確認由乙方代收購房押金或房款。
三、甲方同意乙方客戶以_____種付款方式:
1、現金支付方式:甲方委託乙方與購房客戶簽訂房屋買賣契約並收取適當購房押金,餘下的房款在甲方及甲方產權共有人到相關職能部門配合購房客戶核實本契約指定的房屋產權合法,並做好面簽及交房後,由購房客戶一次性支付給甲方。
2、按揭貸款的支付方式:購房客戶與甲方簽訂購房契約後,購房客戶向乙方支付首期房款後開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續獲批後,待房產證過戶並辦抵押後,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
四、代理期限及代理許可權:
1、本契約代理期限為____個月,自______年____月___日起至_____年____月___日止。契約到期後,本契約自行終止。
2、甲方全權委託乙方在不低於甲方售房定價的情況下與客戶簽訂房屋買賣契約,並代甲方收取購房押金及房款。
3、在本契約有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。同時甲方保證不與乙方客戶私下聯繫,包括互留聯繫電話、地址等,否則視甲方有故意逃避代理擁金行為。
4、委託期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委託底價內下浮____%出售。
五、代理費的收取
1、乙方的代理費為本契約所售不動產,在出售成功後按成交總額的___%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得___%,乙方得___%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款或代收押金中扣除。
2、甲方上述房產銷售底價為總價 元人民幣,高於底價部分歸乙方所有,甲方不另行向乙方支付代理費。
3、甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣契約,乙方客戶支付首期房款後,乙方即可獲得本契約所規定的全部代理費。
六、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,並保證其真實、準確性。 ①《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的複印件及原件,乙方核對原件無誤後將原件交還甲方。
②已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,而配偶方因故未能在該代理契約上籤字所引起的交易糾紛,造成相關違約責任由甲方承擔。
③原購房協定書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉、村辦及所屬村委會城管科證明)。
④房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
⑤房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。有委託人代辦的,應出具經公證的房主授權委託書原件及受託人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、若甲方按本契約第五款第1條之規定支付乙方的代理費,則乙方在與客戶簽訂房屋買賣契約後,甲方應在得到乙方通知後三天內來乙方處簽署銷售確認書,並與乙方客戶面簽購房契約,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯繫電話及地址以本契約所載的地址為準,經交郵即為送達。
4、若甲方按本契約第五款第2條之規定委託乙方代理銷售上述房產,則甲方只按底價收取房款,整個交易由乙方全權負責,乙方在與購房客戶簽訂買賣契約並將收取的購房押金轉交甲方後,甲方應按乙方和購房客戶約定的交款日期及時配合購房客戶完成交易。否則,視甲方為違約
5、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣契約後,若雙方委託乙方辦理房產證的過戶手續,應支付代辦費。
6、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理契約指定的不動產代理義務即告完成。
7、甲方應在購房客戶房款付清後,即將上述房產交付給購房客戶。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業等費用由甲方承擔。
8、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
七、違約責任:
1、乙方在委託代理期間,將委託不動產出售,並與購房客戶簽訂房屋買賣契約,如購房客戶未履行房屋買賣契約所規定條款,乙方有權終止房屋買賣契約,並沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂房屋買賣契約後甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委託乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委託物業,應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
八、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則,積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務,乙方必須嚴守甲方有關商業機密不能外泄。
九、雙方一致同意本契約如發生爭議由_________仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。
十、本契約一式兩份共3頁,雙方各執一份為憑,本契約附屬檔案為主契約不可分割的一部分。本契約自雙方簽字蓋章後生效。
十一、如有其它事宜,可簽訂補充協定。
甲方(蓋章):
代表(簽字):
聯繫地址:
聯繫電話:
乙方(蓋章):
代表(簽字):
聯繫地址:
聯繫電話:
河北郊區房屋買賣契約書 篇3
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。
第二條上述房產的交易價格為人民幣________元平方米,總價人民幣___________元整。
第三條付款時間與辦法:甲乙雙方同意以按揭方式付款,並約定自乙方完成產權登記,取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請__按揭,並於__放款當日付給甲方。如__實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在__放款當日將差額一併支付給甲方.
第四條甲方義務
4.1甲方應於本協定簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有權要求甲方立即交房並承擔違約責任。
4.2甲方應於本協定簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限於協調開發商為乙方開具房屋買,協調相關部門更改備案契約,協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的.除承擔相應的違約責任外,乙方有權單方立即解除契約或要求甲方履行義務。
4.3甲方承諾其出賣的房屋屬於乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋為乙方無法辦理一手房產權登記手續的,乙方有權立即解除契約並要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記,則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。
第五條乙方義務乙方應按照本協定的約定按時足額付款。乙方未按時付款的,對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息,利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。
第六條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅金由_______方承擔,產權過戶手續費、佣金等由______方承擔、公證費由______方承擔。
第七條違約責任違約責任的範圍包括但不限於違約金元,違約方給守約方造成的實際經濟損失,守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。
第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本協定自雙方簽字之日起成立並生效。本契約一式份。甲方份,乙方份,公證機關份。
第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可協商解決。協商不成的,任意一方可向區人民法院提起訴訟。
第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方:購買方:
身份證號碼:身份證號碼:
地址:郵編:地址:郵編:
電話:電話:
本協定於________年____月____日簽署於____區
河北郊區房屋買賣契約書 篇4
契約雙方當事人:
出賣人:_______________
身份證號碼:__________________________ _______________
身份證號碼___________________________ _______________以上______人是本契約中所述房屋的共有產權人。
買受人:_______________
身份證號碼:___________________________
根據有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況: 甲方房屋座落在_______________位於 號樓第____層 戶,共______,房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。
乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
第二條、本契約中所述房屋為_____________________________,是
________________________的家庭共同財產。
原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。
交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第三條、上述房產的交易價格: 成交價格為:人民幣___________元整。
第四條、付款時間與辦法: 甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在____年____月___日將全款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付全款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。
第五條、甲方逾期交付房屋及逾期的違約責任: 除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房價款金額的_10_%向乙方支付違約金,契約繼續履行;逾期超過30天,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
1.甲方按乙方累計已付款的__10 %向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約第五條約定的實際交付之日起_15_天內交付房屋。
2.終止契約,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方。
賠償損失等同於乙方全額的房款。
再按_10%_利率付給乙方利息。
第六條、本契約辦理公證,經國家公證機關____ 公證處公證;
但本契約不經過任何法律公證具有同等的法律效力。
公正費由乙方負責。
本契約在雙方簽字之日起生效。
本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第七條、本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。
本契約一式_____份,一份_____張。
甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方____________一份,留存備查。
第八條、本契約發生爭議的解決方式: 雙方本著友好協商,公平合理的原則簽定本契約,簽定本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。
在履約過程中發生的.爭議,雙方可通過協商解決。
協商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
1. 提交______仲裁委員會仲裁。
2. 任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第九條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定由甲方,乙方,見證方三方共同協商解決,與本契約同具法律效力。
第十條雙方約定的其他事項:
出賣方:
購買方:
見證人:
河北郊區房屋買賣契約書 篇5
出賣人(甲方):買受人(乙方):根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經紀機構居間介紹】【通過公司居間介紹(房地產執業經紀人:,經紀人執業證書號:)】,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產權證號為: ;
(二)房地產座落在市【區】【縣】【路】【弄】【新村】【支弄】號室。(部位: )房屋類型: ;結構: ;
(三)房屋建築面積平方米,該房屋占用範圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】平方米。
(四)房屋平面圖和房地產四至範圍(附屬檔案
一);
(五)該房屋占用範圍內的土地所有權為【國有】【集體所有】;國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得;
(六)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況(附屬檔案
二)
(七)甲方轉讓房地產的相關關係(包括抵押、相鄰、租賃等其他關係)見附屬檔案五。甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為( 幣)計元。(大寫):仟佰拾萬千百拾元整。乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協定(附屬檔案
三)中約定明確。乙方交付房價款時,甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條 甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從________年____月____日起至________年____月____日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方後,出讓契約載明的權利、義務一併轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,【可以不辦理】【應辦理】土地使用權出讓手續的,應由【甲方】【乙方】按規定【將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金】。
第四條 甲、乙雙方同意,甲方於________年____月____日前騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】為房屋轉移占有的標誌。
第五條 甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施【估值倍】【價值元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認,自本契約簽訂之日起的日內,【甲乙雙方共同】【委託甲方】【委託乙方】【委託】向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。上述房地產權利轉移日期以【市】【區】【縣】房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準,但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。甲方承諾,在乙方或者委託他人辦理轉讓過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約
第十條追究甲方的違約責任。
第七條 上述房地產風險責任自該房地產【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給乙方。
第八條 本契約生效後,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。在上述房地產【權利轉移】【轉移占有】前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付。【權利轉移】【轉移占有】後該房地產使用中所發生的費用,按本契約附屬檔案四約定支付。
第九條 乙方未按本契約約定期限付款的,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期____日,乙方應向甲方支付逾期未付款的%的違約金,契約繼續履行。
二、乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除契約,並書面通知乙方,自收到通知之日起的日內乙方未提出異議,契約即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 %的違約金,餘款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起____日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條 甲方未按本契約約定的期限將上述房地產交付(包括房地產交接及房地產權利轉移)給乙方,甲、乙雙方同意按下列第款內容處理。
一、每逾期____日,甲方應向乙方支付已收款%的違約金,契約繼續履行。
二、甲方逾期未交付房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的日內,甲方仍未交付房地產的,乙方有權單方解除契約,並書面通知甲方,自收到通知之日起的日內甲方未提出異議,契約即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起日內向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除契約之日止)外,還應按已收款的%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條 經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部份。本契約補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
第十二條 本契約自【甲、乙雙方簽訂】【公證處公證】之日起生效。
第十三條 本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,提交仲裁委員會仲裁(不願意仲裁,願意向人民法院起訴的,請將此條款划去)。
第十四條本契約一式份,甲、乙雙方各執 份,和【市】【區】【縣】房地產交易中心各執一份。出賣人:買受人:________年____月____日補 充 條 款附 件 一房屋平面圖及房地產四至範圍附 件 二隨房屋同時轉讓的設備及裝飾情況附 件 三付款協定附 件 四物業管理費、水、電、煤、電訊等其他費用的支付附 件 五相關關係(包括抵押、相鄰、租賃等其他關係)附 件 六居間介紹、代理等中介服務情況【【必備】房屋買賣契約範文9篇
河北郊區房屋買賣契約書 篇6
出賣方:____________________以下簡稱甲方
購買方:____________________以下簡稱乙方
為確保雙方合法權益,根據國家有關房產的規定,經雙方共同協商一致,制定以下條款,以資雙方共同信守執行。
一、甲方將位於:__________________________________________________,系私人產權房(房產證號),建築面積__________平方米,雙方同意按新測繪面積為準。並與土地使用權一併轉讓給乙方。
二、房屋交易價:人民幣__________元整。
四、雙方於_______年_______月_______日以前到房管局辦理過戶手續。由房管局受理當日,乙方應付清全部購房款。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收。
五、甲方售房以前所發生的水、電、煤氣等費用由甲方付清,乙方不承擔。電錶止碼數度,水錶止碼數立方,煤氣表止碼數立方。
六、甲方確保此房產權明確和真實併合法,無任何糾紛、無抵押和債權債務,否則出現糾紛由甲方負全部責任,並賠償乙方按成交價10%的經濟損失。
七、甲方將此房出售後,此房一切事宜無權過問,並無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續或到公證處辦理公證買賣。辦理過戶所發生的一切費用,雙方協商由方承擔,方不承擔。
八、此協定自雙方簽字起發生法律效力,雙方不得違約。如乙方違約定金不退,如甲方違約定金雙倍返還。並按成交價的_____%向對方支付違約金。
出賣方(甲方)__________________購買方(乙方)___________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
河北郊區房屋買賣契約書 篇7
出賣人(以下簡稱甲方):______________
買受人(以下簡稱乙方):______________
甲、乙雙方就房屋買賣事宜經過充分協商,自願達成如下協定:
一、甲方自願將________年____月____日,在 處購買的座落在____市____區的房屋出售給乙方。房屋所有權證號為______________。
二、房屋價款: 房屋總價款為_______人民幣__________元。
三、房屋價款的交付方式及時間:乙方以現金方式向甲方支付購房款。乙方在________年____月____日向甲方一次性付清購房款壹萬捌千圓整,:______________元。甲方在收到乙方交付的房屋全部房款時為乙方出具收款憑證;乙方交付全部房屋價款同時甲方將房屋所有權證及與房屋有關證件全部交給乙方,由乙方出具收到憑證。
四、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應積極配合協助乙方辦理,所發生的各項稅費由乙方自行承擔。
五、房屋交付前,該房屋所發生的一切稅費(包括水電費、有線電視費等)全部由甲方承擔;房屋交付後的費用(包括水電費、有線電視費等)由乙方自行承擔。
六、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無他項權利設定或其他糾紛。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
七、本契約生效之日起,如發生房產被占及徵用所得的補償款一律歸乙方所有。甲方如想索要回房屋所有權。應在乙方同意的情況下返回乙方所屬期間對房屋的維護及維修費用及購房款人民幣壹萬捌千圓整,並按房款總價50%賠償。
八、如果本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
九、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽字):_______乙方(簽字):______________
身份證號:_______身份證號:______________
聯繫電話:_______聯繫電話:______________
________年____月____日
河北郊區房屋買賣契約書 篇8
賣方(以下簡稱甲方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯繫電話:_____
委託代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____
國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____
聯繫電話:_____
委託代理人:_____
國籍:_____
電話:_____
地址:_____
郵政編碼:_____
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將
乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。
以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(_____幣)每平方米____元,總金額為(_____幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_____幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。
屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。
1、終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。
甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2、乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。
按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。
逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
1、終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第九條關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
甲方:____________ 乙方:____________
____年____月____日 ____年____月____日
河北郊區房屋買賣契約書 篇9
房屋買賣協定範例
出售方:(以下簡稱甲方)。
聯繫電話:
購買方:(以下簡稱乙方)。
經甲乙雙方協商,一致達成以下協定:
1、甲方願將位於私有門面一間,面積_____平方米(以房產證上面積為準)所有權出售給乙方。價格為人民幣_____元(小寫_____元)整。
2、付款方式:雙方正式簽定《房屋買賣協定》時,乙方向甲方一次性付清全部購房款人民幣_____元整,同時,甲方將該房屋的房產證、土地證等一切房產手續。此後,該房屋產權歸乙方所有。
3、在乙方辦理該房屋產權等過戶手續中,甲方必須予以協助,提供有關證明(包括簽字等)。房屋過戶中產生的一切費稅由乙方負責。
4、本契約一式兩份,經甲乙雙方簽字生效,各執一份,均具有法律效力。雙方應共同遵守,不得違約,違約責任定為_____萬元。
簽字:
甲方:
乙方:
年 月 日
河北郊區房屋買賣契約書 篇10
(一)房屋與土地分開轉讓的,(現實中房產和地產分開轉讓的情形,房產不得轉讓/地產不得轉讓)。
法律規定:
《城市房屋產權產籍管理暫行辦法》(建設部頒布實施)的第三條規定:“城市房屋的產權與房屋占用土地的使用權實行權利人一致的原則,除法律法規另有規定的外,不得分離”
《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》第二十四條規定:“土地使用者轉讓地上建築物、其他附著物所有權時,其使用範圍內的土地使用權隨之轉讓,但地上建築物、其他附著物作為動產轉讓的除外”
《城市房地產管理法》第四十二條規定:“房地產轉讓時,土地使用權出讓契約載明的權利、義務隨之轉移。”
法理分析:這是因為房屋是建築在土地上的,為土地的固定附著物,二者之間具有不可分離性,否則,極易引起損失或導致糾紛。因此,房屋的所有權通過買賣契約轉讓時,該房屋占用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果出賣人將房產和土地使用權分別賣與不同的買受人,或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權,則該類買賣契約應當是無效的。
(二)侵犯優先購買權的.。
法律規定:
《民法通則》第七十八條第二款規定:“按份共有財產的每個共有人有權將自己的份額分出或者轉讓,但在出售時,其他共有人在同等條件下,有優先購買的權利。”
《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》(試行)第一百一十八條規定:“出租人出賣出租房屋,應提前三個月通知承租人,承租人在同等條件下,享有優先購買權,出租人未按此規定出賣房屋的,承租人可以請求人民法院宣告該房屋買賣無效。”
《契約法》第二百三十條條也有相應規定:“出租人出賣租賃房屋的,應當在出賣之前的合理期限內通知承租人,承租人享有以同等條件優先購買的權利。”
法理分析:房屋所有人在轉讓涉及到共有或出租的房屋時,在同等條件下,其他共有權人或承租人有優先購買權。這就是說,所轉讓的房屋的產權為數人共有或已對外出租的,必須徵求共有人或承租人的是否行使優先購買權。未取得其他共有人或承租人的同意,擅自出賣房屋的,其買賣行為一般應為無效。
(三)因欺詐而轉讓商品房的。
法律規定
《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定:買受人以出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣契約並將房屋交付使用,導致其無法取得房屋為由,請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣契約無效的,應予支持。
(四)商品房預售違法的。
法律規定
我國《房地產管理法》第四十五條規定,商品房預售應當符合下列條件:已交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書;持有建設工程規劃許可證; 按提供預售的商品房計算,投入開發建設的資金達到工程建設總投資的百分之二十五以上,並已經確定施工進度和竣工交付日期;向縣級以上政府房產管理部門辦理預售登記,取得商品房預售許可證明。如不符上述條件,買受人可請求法院或仲裁機構宣告該買賣無效。
(五)在商品房轉讓過程中,涉及到土地使用權轉讓違法的。
法律規定
《城市房地產管理法》第三十八條、三十九條、第四十條的相關規定,以下契約應為無效:以出讓方式取得土地使用權的,沒有按照出讓契約約定已經支付全部土地使用權出讓金,並取得土地使用權證書;按照出讓契約約定進行投資開發,屬於房屋建設工程的,沒有完成開發投資總額的百分之二十五以上,屬於成片開發土地的,沒有形成工業用地或者其他建設用地條件;轉讓房地產時房屋已經建成的,沒有房屋所有權證書;以劃撥方式取得土地使用權的,轉讓房地產時,應當按照國務院規定,報有批准權的政府審批而沒有報批或不予批准的;有批准權的政府準予轉讓的,應沒有辦理土地使用權出讓手續並依照國家有關規定繳納土地使用權出讓金的。
(六)其他的法律法規的強制性規定禁止轉讓的。
如司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;依法收回土地使用權的;權屬有爭議的等。
河北郊區房屋買賣契約書 篇11
甲方(賣方):___,公民身份號碼:________________。
乙方(買方):___,公民身份號碼:________________。
現甲方將該房屋賣給乙方。甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約,以資共同信守執行。
第一條房屋及產權情況
1、甲方房屋座落於_____的房屋一套、柴間,產權面積分別為1_3.88平方米、_.76平方米(包括公攤在內),房屋結構為框架,用途為住宅。
2、甲方房屋在出讓前不存在任何抵押、債權債務等權利瑕疵。如有出現任何權利瑕疵,視為甲方違約,乙方有權解除契約並要求甲方賠償損失。
3、甲方為房屋的所有權人,甲方應確保有權出讓該房屋。
第二條交易價格及付款方式
1、房屋售價為人民幣元。
2、乙方在簽訂本契約之日,支付購房定金人民幣元給甲方,甲方應出具收款憑證。
3、乙方在簽訂本契約之日起日內,再付購房款人民幣。
4、在房屋不動產權證書變更登記為乙方之日,乙方付清剩餘購房款人民幣元。
第三條房屋交付
1、甲方應在乙方付清款項時,立即將該房屋的房產證、門牌證等有關權利證書交付乙方,並將房屋的所有權轉移給乙方。
第四條產權變更登記
1、該房屋變更登記到乙方名下所需繳納的一切費用由乙方承擔。
2、甲方應積極配合乙方辦理產權過戶登記、水電過戶等手續。如甲方故意拖延的,甲方按每日人民幣__0元,賠償乙方的損失。
第五條違約責任
1、乙方未按約定支付款項的,逾期達30天的,甲方有權解除契約,並沒收定金;甲方在收到定金後,不再履行契約義務的,應雙倍返還定金。
2、甲方拒絕履行交付義務的,乙方有權要求甲方繼續履行契約或退還全部已支付的款項,並按月利率1%計算已支付款項的利息作為違約金。
3、如出現本契約第一條第2項情形的,乙方有權解除契約,甲方應按乙方已支付款項的三倍賠償乙方的損失。
第六條其他事項
1、從契約簽訂之日起,甲方未經乙方同意不得對該房屋進行處置,包括贈與、轉讓、出租、或從事商業活動。
2、當房屋因城市規劃再次面臨拆遷安置時,拆遷補償款歸乙方所有。
3、本契約中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第七條生效及爭議解決方式
1、本契約在甲乙雙方共同簽字後生效。本契約一式二份,雙方各持一份。
2、如發生爭議,由雙方友好協商解決。如協商不成的,任何一方有權向法院提起訴訟。
3、契約附屬檔案是契約重要組成部分,附屬檔案一為甲方身份證複印件,附屬檔案二為乙方身份證複印件。
4、本契約未盡事宜,由雙方友好協商,另行約定。
甲方:簽名(蓋章)乙方:簽名(蓋章)
日期:日期:
河北郊區房屋買賣契約書 篇12
契約編號:20(41)甲方(需方): XX公司乙方(供方): 有限公司雙方依據平等互利的原則,經協商達成如下礦石買賣契約。
一、 產品名稱、發貨地點、數量、品味、礦價、運費 表一
二、交貨地點、費用的負擔:
1.交貨地點:到甲方指定料場
2.費用負擔:由 乙 方承擔運費。
三、驗收方式及提出異議期限:
1.礦石質量以乙方發貨料場化驗分析的數據為準,若對方化驗分析的數據持有異議,應在收到數據後五天內提出,並附樣品送昆鋼質檢中心檢驗,所產生的費用由提出的異議方承擔。
四、供礦要求:
1.計量以乙方發貨料場內的電子磅秤過磅數量為準。
2.因由乙方組織運輸,若在運輸過程中發生各種事故及由此造成的一切損失,責任由乙方承擔。
五、結算方式:
1.每月以乙方發貨數量統計,經雙方核對簽字認可後,按10%水份扣除後以乾基量結算一次。
2.自契約簽發後乙方實行先發貨後收款原則。
六、違約責任:
1.甲、乙雙方應嚴格履行契約,一方違約,對方有權單方終止契約,並要求對方支付本契約總金額15%的違約金。2.產品質量異議,雙方協調處理。
七、解決契約糾紛方式:
1.甲、乙雙方協商處理。
2.通過訴訟解決,但凡因本契約引起的訴訟由甲方所在地法院管轄。八.其他:
1.因市場情況發生變化,契約雙方可另行協商並簽訂補充協定進行調整,補充協定及傳真件與本契約具有同等法律效力。
2.本契約由雙方簽字後生效,有效期為________年____月____日至________年____月____日,本契約一式倆份,甲乙雙方各執一份。甲方(蓋章): 集團有限公司乙方(蓋章):有限公司法人(或委託代理人)簽字: 法人(或委託代理人)簽字:單位地址: 單位地址:電話: 電話: 開戶行: 開戶行: 賬號:賬號
河北郊區房屋買賣契約書 篇13
委託人:________,性別:___年____月____日出生,身份證號碼:______。
受託人:________,性別:____年____月____日出生,身份證號碼:_______。委託原因、事項、許可權:
委託人______是位於北京市________號房屋的所有權人(產權證號為:_____),______是產權共有人。現我們同意出售上述房產。因為我們______,不能親自辦理該房產的買賣及相關手續,故委託__________為我們的合法代理人,全權代表我們辦理如下事項:
1、那在符合依法出售的`前提下,代我們辦理此房的買賣交易手續;代為簽署以上房屋的買賣契約;
2、我們代為到房地產交易管理部門辦理此房產權轉移、過戶等相關事宜;
3、要辦理代為辦理與出售此房相關的物業管理費、水電、燃氣、暖氣、公共維修基金等交割手續;
4、要協助買方以買方名義辦理銀行貸款相關手續並簽署相關檔案;
5、相關售房款本人親自收取,或將房款通過銀行將款項劃入本人的賬號:________
6、受託人在上述委託範圍內所進行的一切行為和所簽署的一切檔案我們均予以承認,並承擔由此產生的一切法律後果。
7、一般委託期限:自委託之日起至一個月內委託辦理相關事宜。過期後無效。
代理人無轉委託權。
委託人:________
________年________月________日
河北郊區房屋買賣契約書 篇14
甲方(賣方): 身份證號碼:
乙方(買方):身份證號碼:
甲乙雙方平等自願協商,甲方將坐落在 出售給乙方,該房屋性質為政府安置,甲方自建。建設用地規劃許可證 。
一、房屋概況:
乙方購房層次第五層,另註標準層第三層房屋一套,三房二廳一廚二衛,總面積120平方米,包含公共樓梯。總價值人民幣 仟元整(¥ 元整),甲乙雙方商定以套計算,面積辦證為準,互不追責。
二、其他約定:
1、房屋內牆粗胚粉刷,外牆瓷磚、油漆,樓梯扶手,樓梯間進戶門,水電線和管到戶門口由甲方負責。水電開戶,鋁合金、防盜網等費用由乙方承擔。本套房屋進戶門由乙方承擔。
2、樓梯衛生、樓梯聲控燈由本層的住戶自己負責,為維護眾人利益,購房戶不得在樓梯和休息平台堆放雜物及交通工具,另購房戶未經甲方同意不得私自發改造房屋結構。
3、甲方提供現在的辦證資料,辦理房產證,所有稅費水電開戶費用由乙方承擔。
三、付款方式:
1、簽字即房屋買賣契約生效。
2、乙方付首付拾萬元整。
3、甲方在做到乙方本層磚結好,乙方再支付拾萬元整。
4、餘款在主體完工後乙方一次性付清,剩餘貳萬元在房產證辦理過戶後付清。
四、違約責任:
1、甲、乙雙方簽字契約後,即具有法律效力,雙方不能違約,違約方賠償另一方壹萬元整。
2、在不可抗拒自然災害的情況下,不算違約。
五、另行約定(約定事項與本契約具有同等的法律效力)
1、柴火間(3-4平方米)甲方提供給乙方永久性使用,但柴火間不予辦證。
2、沙石要吊到本層樓。
3、甲方在20xx年年底交房給乙方使用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
河北郊區房屋買賣契約書 篇15
買主姓名:住址:
賣主姓名:住址:
茲將下記產權賣給承買人,價款如數收訖,此後任憑買主契稅登記,雙方共同辦理更換房產證手續。日後如有產權糾紛由賣主負完全責任。特立契約為證。
計開:(房屋座落地點,構造,面積、間數)
賣價:
產權範圍:
此契約一式三份,買賣雙方各一份,中人一份·
買主:簽名蓋章
賣主:簽名蓋章
中人:簽名蓋章
年月日
河北郊區房屋買賣契約書 篇16
出售人______________________________
身份證號:____________________________________
聯繫地址:____________________________________
代理人:__________________身份證號:__________
聯繫地址:____________________________________
買受人______________________________
身份證號或營業執照註冊號:____________________
聯繫地址:____________________________________
代理人:__________________身份證號:__________
聯繫地址:____________________________________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》、《城市房地產轉讓管理規定》等法律、規章的規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本契約。
第一條房產基本情況
1.賣方房產座落於
______________________________________________________,建築面積:____________平方米詳見___________房權證___________字第___________號《房屋所有權證》,___________房第___________號《房屋共有權證》
第二條賣方對該房產現狀的聲明
1.賣方根據國家的規定已依法取得該房產所有權,對該房產現狀負全責,並保證該房產符合國家及所在地房產上市的有關政策及規定。賣方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由賣方承擔。
2.賣方特此告知買受人上述房產存在下列情況:
抵押狀態:【存在抵押□、不存在抵押□】,關於抵押權的補充約定及說明:________________________________________________________________________.
出租狀態:【存在出租□、不存在出租□】,若該房產存在出租,則賣方保證承租方已明確表示在同等條件下放棄優先購買權,關於租賃的補充約定及說明:
_____________________________________________________________________________.
土地證狀態:【已辦理□、未辦理□】
房產內戶口情況:【該房產內已有□、未有□戶口落戶該房產享受過□、未享受過□政府相關“外地人購房落戶”政策】
關於戶口問題的補充約定及說明:
_____________________________________________________________________
其他:
_______________________________________________________________________________.
第三條買方對購買情況的聲明
1.買方已親自實地看房,並對該房產的現狀及疑慮詢問過賣方,在明確賣方所告知
的事項後自願簽訂本契約。買方已親自審查過該房產產權相關權屬信息資料,了解產權相關信息,願意購買該房產。
2.買方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由買方承擔。
第四條房產成交價
買賣雙方商定上述房產成交價為人民幣__________________【包括□、不包括□】該房產的附屬設施、設備等物品
第五條交易定金
買方應向賣方支付的定金為人民幣______________________
上述定金交由[買方直接支付給賣方]□、[存入______________________經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉]□。
買賣雙方約定定金通過經紀機構在銀行設立的專用存款賬戶劃轉的,買方將定金在契約約定期限記憶體入專用存款賬戶的,即視為賣方收訖。在契約履行過程中,定金自動轉為購房款,但買賣雙方另有約定的除外。
第六條房款交付
契約簽訂後,買賣雙方同意,買方按下列第___________種方式給付除定金、交房保證金之外的剩餘房款:
一次性付款:
買方於___________年___________月__________日前或__________將支付購房款人民幣_______________
分期付款:
①買方於__________年__________月__________日前或__________將支付購房款人民幣_______________
②買方於__________年__________月__________日前或__________將支付購房款人民幣_______________
③買方於__________年__________月__________日前或__________將支付剩餘購房款人民幣__________
買方向【銀行按揭貸款□、公積金貸款□】方式付款
①買方須於__________年__________月__________日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣____________________,並在買方辦理貸款審批時存入貸款銀行指定帳戶。
②買方須於__________年__________月__________日之前向銀行提交抵押貸款申請
的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準。
因買方辦理貸款手續所產生的相關費用由買方自行承擔。
買賣雙方約定的其它付款方式:
______________________________________________________________________________.
上述款項由買方【直接支付給賣方]□、[存入____________________經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉□].
____________________經紀機構設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶開戶行為:______________________________,賬號為:____________________.
買方在取得房屋所有權證書後,持賣方已登記在買方名下的產權證複印件到備案的房地產經紀機構或交易保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協定》的約定辦理資金劃轉手續。
第七條交房保證金
為保證按約定如期交付該房產並結清該房產項下的水、電、管道煤氣、閉路電視______________________________等所有費用,買賣雙方協商同意從房產成交價中預留人民幣______________________________作為交房保證金該款項在賣方實際交付房產及完成產權轉移登記時進行結算,由買方【直接支付給賣方]□、[存入經紀機構專用存款賬戶劃轉□、其他:____________________□】
第八條有關稅費
1.買賣過戶所涉及稅、費,買賣雙方約定按下列方式承擔:
買方承擔:________________________________________
賣方承擔:________________________________________.
【按有關規定,賣方需付稅費:營業稅及附加印花稅個人所得稅
土地增值稅交易手續費。買方需付稅費:印花稅契稅交易手續費房屋登記費。其它費用:以實際發生的稅費為準。】
本契約在履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納政策中未明確繳納方的,由【賣方□、買方□】繳納。
2.土地證辦理費用:土地證從賣方名下過戶至買方名下的全部費用由【賣方□、買方□】承擔如房產所屬土地為劃撥地,則土地出讓金由【賣方□、買方□】承擔雙方約定其他承擔方式:__________________________________________________.
3.配套設施過戶費:配套設施的相關證件過戶手續費用由【賣方□、買方□】承擔。
4.買賣雙方商定,對該房產的住宅專項維修資金,按照國家有關規定另行簽訂過戶
協定,結餘部分隨房屋所有權同時過戶。
5.買賣雙方商定,賣方在交付該房產時,對該房產附隨的水、電、煤氣、__________等度數進行確認,並結清水費、電費、煤氣費、有線電視費、物業管理服務費、____________________等費用,並經雙方簽字確認。
第九條房屋的交付
賣方在買方支付扣除交房保證金外的購房款之日起__________日內或__________年__________月__________日前,將上述房產正式交付給買方,並履行下列手續:
1.賣方在交房前保證維護上述房產的現有固定裝修,在買方接收時移交。
2.買方在接收該房產時對該房產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等約定事項進行驗收,交接確認後對該房產及附屬配套設施負全責。
3.如雙方認為在上述房產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品的描述有不詳盡之處,可另行補充書面約定,在交接時以書面約定為準,雙方僅對書面內容承擔責任。
第十條房屋權屬轉移登記
按下列第項辦理登記手續,選擇第項的第十一條不生效。
買賣雙方同意,自本契約簽訂之日起__________日內,雙方共同到房屋登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
買賣雙方在簽訂契約後__________日內共同向房屋登記機構申請預告登記。
買賣雙方在簽訂契約後__________日內由買受方單方向房屋登記機構申請預告登記。
第十一條關於預告登記的約定
1.預告登記自__________內有效
2.申請預告登記的,在預告登記有效期內買賣雙方共同辦理該房屋預告登記轉為房屋轉移登記手續。
3.買賣雙方因故終止存量房買賣契約時,預告登記的申請人應在__________日內向房屋登記機構辦理預告登記註銷手續。
第十二條違約認定
1.買賣雙方簽訂本契約後,一方未按契約約定擅自變更或解除契約的,或未按契約及契約相關附屬檔案的約定履行義務的,視為違約。
2.賣方保證上述房產產權清晰,在房屋權屬轉移登記前,若發生與賣方有關的產權糾紛或債務糾紛概由賣方負責,如因此造成契約履行障礙,視為其違約若該房產已出
租,賣方未在交房前妥善解決租賃事項的,視為其違約。
第十三條違約責任
自違約行為發生之日起,違約方按成交價款每日萬分之向守約方支付違約金。該違約金的認定及支付不影響契約在違約行為終止之後繼續履行。
自違約行為發生之日起超過___________日,守約方即向違約方發出函件促其履約,發函即日起超過__________日仍未回復並履約的,守約方可解除契約。若賣方違約,則賣方除應將扣除定金金額的買方已付購房款退還給買方外,還應向買方雙倍返還定金若買方違約,則賣方應將扣除定金金額的買方已付購房款退還給買方,買方已支付的定金則作為對賣方的賠償。同時守約方有權要求違約方支付產生的佣金、服務費、交易過程中所產生的其他費用、因違約行為給守約方增加的費用、律師代理費、差旅費等。
第十四條契約變更
本契約在履行期間,買賣雙方任何一方要求變更契約條款的,應及時通知對方,並徵得對方的同意後,在約定的時限內,簽訂補充協定,註明變更事項。未徵得對方同意,擅自變更造成的經濟損失,由責任方承擔。
第十五條因不可抗力或政策的改變等原因導致本契約無法履行,買賣雙方免責。交易過程中已產生的費用由買賣雙方各自承擔。根據本條款免責,雙方應簽訂具結報告。第十六條爭議解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決也可請求當地消費者委員會調解處理,或者向當地工商行政管理部門申訴。協商不成的,按下述第__________種方式解決:
1.提交__________仲裁委員會仲裁
2.依法向人民法院起訴。
第十七條契約附屬檔案
本契約未盡事項,可由買賣雙方協商簽訂補充協定作為契約附屬檔案。契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
第十八條契約數量及持有
本契約經買賣雙方簽字即生效,本契約一式__________份,買方、賣方各執__________份,房屋產權登記機構__________份,具有同等法律效力。
第十九條契約生效
本契約自買賣雙方簽字之日起生效。
第二十條、特別條款
賣方應當在所售房產所有權轉移之日起日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理原
有戶口遷出手續。如因賣方自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,應當向買方支付____________________元的違約金逾期超過__________日未遷出的,自逾期超過__________日起,賣方應當按日計算向買方支付全部已付房款__________的違約金。
出售人:______________________買受人:___________________________
電話:________________________電話:_____________________________
代理人:______________________
電話:________________________
簽約地點:____________________
代理人:___________________________電話:_____________________________
簽約時間:________年______月_____日
河北郊區房屋買賣契約書 篇17
契約當事人:
甲方(賣方)______________________________________________;
註冊地址:___________________________________________________;
營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;
法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________;
委託代理機構:______________________________________________;
註冊地址:___________________________________________________;
營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;
法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________.
乙方(買方)______________________________________________;
住所(址)_________________________________________________;
國籍:___________;性別:___________;出生年月:___________;
身份證/護照/營業執照號碼:_______________________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:______________________;聯繫電話:____________________;
行動電話:__________________;電子信箱:____________________.
委託(法定)代理人姓名:___________;國籍:____________;
住所(址)_________________________________________________;
身份證:_____________________________________________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:______________________;聯繫電話:____________________.
委託代理機構:______________________________________________;
註冊地址:___________________________________________________;
營業執照號碼:______________;資質證書號碼:________________;
法定代表人:________________;聯繫電話:____________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________.
第一條項目建設依據
甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房(填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱).該項目的有關批文如下:
1、《建設工程規劃許可證》
頒發機關:___________;編號:___________;
2、《國有土地使用權證》
頒發機關:廣州市國土資源和房屋管理局;
編號:___________;
3、《建設工程施工許可證》
頒發機關:___________;編號:___________;
4、_______________________________________________________.
第二條商品房銷售依據
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
1、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________.
2、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,頒發機關為廣州市國土資源和房屋管理局;編號為:___________.
第三條契約標的物基本情況
乙方所購商品房為本契約第一條規定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區___________路___________號___________房。
該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建築物地上層數為_______層,地下層數為___________層。
該商品房的用途為___________,層高為___________米。
該商品房戶型結構為_____房____廳_____廚____衛,封閉式陽台___個,非封閉式陽台____個。
該商品房【契約約定】(適用於預售)【產權登記】(適用於現售)建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。
該商品房面積預測算單位:_____________________________________
註冊地址:___________________________________________________;
營業執照號碼:___________;資質證書號碼:___________________;
法定代表人:__________________;聯繫電話:__________________;
通訊地址:___________________________________________________;
郵編:_______________________________________________________.
第四條物業管理
物業管理區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。
甲方應採取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務契約》。
甲方應制定《業主臨時公約》作為向乙方明示並予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。
第五條基本術語的含義
雙方同意,契約中出現的基本術語作如下理解:
1、首層:本契約所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註為準;
2、建築面積:房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20以上(含2.20)的永久性建築;
3、套內建築面積:套內使用面積、套內牆體面積與套內陽台建築面積之和;
4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。
計算建築面積的房屋結構,層高均應在2.20米以上(含2.20米)
5、共有建築面積:整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套(單元)套內建築面積之和,並扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛室、管理用房、以及人防工程等建築面積,即為整棟建築的共有建築面積,其內容包括:
(1)電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積,以水平投影面積計算;
(2)套(單元)與公共建築之間的分隔牆以及外牆(包括山牆)水平投影面積一半的建築面積。
6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限於乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
7、_____________________________________________________________________;
8、_____________________________________________________________________.
第六條計價方式、價款、付款
甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屬【現售】【預售】,按套內建築面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
公共部位與共用房屋分攤建築面積的建設費用已分攤計入上述套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。
2、商品房屬【現售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售並計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
甲方同意乙方按下列第種方式按期付款:
1、一次性付款
總金額(___________幣)___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)在年月日前支付。
2、分期付款
3、按揭貸款方式付款
首期款:自本預售契約簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過5日),支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
除首期款外,剩餘房款金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)該款應於_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續,並按照按揭方式付款。
按揭銀行是_______________________________________________.
委託代理人:______________________________________________;
註冊地址:________________________________________________;
營業執照號碼:____________;資質證書號碼:_______________;
法定代表人:______________;聯繫電話:___________________;
通訊地址:________________________________________________;
郵編:____________________________________________________.
(1)甲方代理乙方辦理按揭手續
乙方在簽訂本契約並支付首期款後_______日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
(2)乙方自行辦理按揭貸款手續
甲方應在乙方支付首期款後_____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。
4、其它方式:
___________________________________________________________.
第七條付款方式
甲方應當按照《廣東省商品房預售管理條例》第三十條的規定使用乙方支付的預售房款,即在項目竣工之前,預售房款只能用於購買項目建設必需的建築材料、設備和支付項目建設的施工進度款及法定稅費,不得挪作他用。
為保證預售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。
監控銀行:____________________________________________________;
監控賬號:____________________________________________________.
第八條逾期付款的違約責任
1、分期付款
分期付款的,如果乙方未能按照本契約第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,並有權解除契約.
2、一次性付款
一次性付款的,如果乙方未能按照本契約第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,並有權解除契約.
3、按揭付款
乙方以按揭貸款支付房款的,首期款應當按照本契約第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,並有權解除契約.
甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的,甲方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,不得放入其它賬戶。
如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,視作甲方違約,乙方有權要求甲方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監控賬戶。
乙方自行辦理按揭貸款的,乙方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶。
如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,視作乙方違約,甲方有權要求乙方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監控賬戶。
第九條備案確認
_____【甲方】【乙方】應於本契約網上備案之日起10個工作日內持本契約向廣州市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。
第十條交房期限
甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本契約標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在契約中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。
交付後,甲方不得以房屋已交付使用為藉口懈怠其在本契約中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。
第十一條交房條件
甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:
1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;
2、該商品房項目已辦理初始登記手續。
雙方可以在上述條件之外,另行約定交房條件:
3、__________________________________________________.
以上交房條件,雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作為本契約的附屬檔案。
第十二條房屋及有關資料的交接
商品房達到交付使用條件後,甲方應當在契約約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續。
乙方應在收到該通知之日起_____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。
房屋交付的標誌是_______________.
在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本契約第十一條約定的房屋交付條件的證明檔案及有關資料,並簽署交接單。
所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。
甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低於建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。
如果甲方不出示上述證明檔案及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
_______________________________________________________.
第十三條延期交房的違約責任
甲方如未能按本契約規定的期限交房,按下列第_____種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過_____日,自本契約第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款的違約金,契約繼續履行。
(2)逾期超過_____日後,乙方有權單方面解除契約。
如果乙方要求繼續履行的,契約繼續履行,自本契約第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0.5‰的違約金。
2、
_______________________________________________________.
第十四條風險責任的轉移
該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。
如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。
乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十五條面積確認及面積差異處理
根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價方式2的,不適用本條約定。
契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。
商品房交付後,實測計價面積與契約約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第種方式進行處理:
1、方式一
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照契約約定的價格據實結算;
(2)面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除契約。
乙方同意繼續履行契約,房屋實際面積大於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比=(實測計價面積-契約約定計價面積)/契約約定計價面積×100%。
2、方式二
雙方自行約定如下:
第十六條規劃、設計的變更
該商品房預售後,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。
確需變更的,甲方應徵得乙方同意並報規劃管理部門審核批准。
不同意變更的乙方可要求解除買賣契約。
甲方應在乙方提出解除契約之日起的30日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發貸款利率計算)
第十七條權利瑕疵擔保
甲方應當保證作為本契約標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。
若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除契約。
第十八條產權登記
雙方同意選擇以下第______方式辦理產權登記:
1、甲方辦理
甲方應當在商品房交付使用後______日內,向產權登記機關為乙方辦妥產權登記,並將以乙方為產權人的房地產權證交付乙方。
在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。
甲方應如實告知乙方為辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。
甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。
2、乙方辦理
在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用後日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條遲延辦理產權登記的違約責任
甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第項處理:
1、乙方單方面解除契約並退房。
2、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。
3、___________________________________________________________.
第二十條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準。
達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第種方式處理:
1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;
2、___________________________________________________________;
3、___________________________________________________________.
第二十一條乙方單方解除權的行使
乙方行使本契約約定的單方面解除本契約的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起日內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期房地產開發貸款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的%,在退還房款時一併支付給乙方。
第二十二條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
第二十三條保修責任
乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為契約的附屬檔案。
甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本契約以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。
乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,甲方應當履行保修義務。
因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。
第二十四條專項維修資金
乙方應當按照有關規定繳納專項維修資金。
維修資金屬於業主所有,在簽訂購房契約後繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。
第二十六條乙方使用房屋注意事項
乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。
除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。
並按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第二十七條關於通知的約定
本契約要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。
第二十八條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決:
1、依法向人民法院起訴;
2、提交_________________仲裁委員會仲裁。
第二十九條本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定作為本契約附屬檔案。
第三十條契約附屬檔案與正文具有同等法律效力。
本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第三十一條本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份;契約持有情況:
甲方______份,乙方______份,廣州市房地產交易所登記所份。
______年______月______日簽訂於廣州市______區
年月日
河北郊區房屋買賣契約書 篇18
房屋契約糾紛是指房屋買賣過程中出現的糾紛,包括售房廣告引起的糾紛、認購書相關的糾紛、房屋買賣契約價款支付相關糾紛、房屋交付相關的糾紛、延期辦證的糾紛、懲罰性賠償的糾紛、二手房買賣的糾紛、商品房買賣契約解除與房屋按揭關係的衝突與協調、有關包銷的糾紛等。
房屋買賣契約糾紛產生的原因
房屋作為基本的生活資料和生產資料,對單位、對個人事關重大。一方面,經濟的發展、人口的增長以及人們的消費水平和消費願望的提高,使得土地、房屋的供應跟不上需求,供需失調容易引起利益矛盾;另一方面,某些客觀情況的變化,如價格波動、質量問題、因特殊原因不能按時交付房屋等,也會引起利益矛盾;第三,商品房買賣契約本身不規範、不具體、不明確,或者在契約履行過程中,當事人一方甚至雙方發生違約現象,同樣會引發利益矛盾;第四,商品房買賣契約當事人一方甚至雙方違反房地產管理法律、法規,侵犯他人的合法權益,也是造成商品房買賣契約糾紛的一個主要原因。
房屋買賣契約糾紛出現的司法難題
第一,關於認購協定與定金的效力問題。認購協定是廣泛存在於房屋銷售中的一種文書,因認購協定簽署後無法達成房屋買賣契約而引發的案件的數量已經在不斷地上升。由於買受人在簽訂認購協定後,往往要先行支付幾千元到幾萬元的定金,如果雙方不能達成正式的商品房買賣契約,買受人更容易成為受損方,買受人索還定金則成為必然,從各個區縣法院審理的案件看,因認購協定產生的糾紛原告全部為買受人。
第二,關於辦理房屋權屬證書義務承擔問題。現因辦證發生的糾紛,往往是出賣人無法辦理房屋所有權證和國有土地使用證導致的買受人辦證遲延。那么買受人購買房屋後只能自己居住,出租、出售受到限制;有的經營者在集體土地上開發建造商品房,消費者根本領不到產權證書。現此類案件審理中出現的難點問題是在契約沒有約定的情況下,如何認定辦證義務以及關於違約金的計算標準如何確定的問題。
第三,政策調整後的稅費分攤。稅費分攤爭議是指受稅收政策的影響,一些房屋買賣契約的履行跨越兩個或者兩個以上的稅收政策時期,稅收政策的變化對交易雙方均可能產生影響,稅收政策變化引起的營業稅、契稅增加或者減少所引發的'成本分攤和契約效力問題爭議。
房屋買賣契約糾紛的司法應對
首先,簽訂契約前,要嚴格審查售房的主體資格。房屋買賣糾紛有很大一部分是由於對售房者的資格或者資信情況不了解而產生的。要避免和減少糾紛的發生,在簽訂正式房屋買賣契約前,包括簽訂意向書或繳納定金時,要先審查發展商的“五證”,即《國有土地使用證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》和《商品房屋預售許可證》,特別是《國有土地使用證》和《商品房屋預售許可證》這兩證,要認真查看其中批准銷售的面積、地點、項目名稱、銷售內容等,防止開發商將批准銷售範圍之外的房屋對外出售。因此,在簽訂認購協定繳納定金時,要先了解主契約無法簽訂時,定金是否能夠返還;買受人在簽訂認購書,被收取數萬元的定金後,開發商是否會有“潛規則”拋出不合理交易條件,脅迫買受人簽訂違心契約。
其次,在辦理房屋權屬證書的問題上,依據國務院《城市房地產開發經營管理條例》第33 條的規定,預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續;現售商品房的購買人應當自銷售契約簽訂之日起90日內,辦理土地使用權和房屋所有權的登記手續。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,並提供必要的證明檔案。在出賣人不按時提供產權證書,或者不提供相應的證明檔案的情況下,買受人房屋的產權證書就無法辦理。所以,在買受人與出賣人兩者之間互有協助履行之義務。因此,在尊重雙方當事人意思自治的基礎上,買受人要要求出賣人承擔相應的義務。買受人可以要求出賣人簽訂協定,嚴格依據契約的約定,按照雙方約定的辦證種類進行辦證;在雙方沒有進行約定的情況下,應該由相關的房地產主管部門決定房屋的辦證種類。
最後,當事人對稅費的支付有明確約定的,應遵守約定;當事人對稅費的支付沒有約定或約定不明的,應根據國家稅費法規確定承擔主體。若雙方當事人對稅費的支付做出約定後,又因巨觀政策調控而發生稅費增減的,除當事人協商一致外,增減部分仍應按國家稅費法規確定承擔主體。雙方不能達成一致意見的,人民法院不宜直接對契約予以適當調整或判決解除契約,雙方仍應履行契約義務。
總之,房屋買賣並不是像一般的商品買賣那樣簡單,它是一個系統工程。在買賣房屋過程中,不僅涉及到契約的合理確定,要對契約條款仔細研究琢磨,更重要的是要站在把握全局的高度上,了解交易雙方買賣的動機和實力,了解相關的法律條款,避免在法律已經明確的問題上犯常規性的錯誤。即使在發生房屋買賣契約糾紛,我們也要保持鎮定。
河北郊區房屋買賣契約書 篇19
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
第一條 房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
年 月 日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
以下提供的是房屋買賣契約範本,由法律快車房地產法整理,僅供參考。 房屋買賣契約範本 出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____ (身份證)(護照)(營業執照號碼):_____ 地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____ 委託代理人:_____國籍:_____電話
第四條 價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條 買受方逾期付款的違約責任。
買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
________年____月____日
買受方(簽章):
買受方代理人(簽章):
___年___月___日
河北郊區房屋買賣契約書 篇20
房屋買賣契約民事抗訴狀
抗訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。被抗訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。負責人:_________________某某,經理。
抗訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。事實和理由:抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。
本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程式違法
本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致某某市中級人民法院抗訴人:_________________
某某建設集團有限公司20_____ 年_____月_______日
河北郊區房屋買賣契約書 篇21
賣方:_________(簡稱甲方) ,身份證號碼:________________.
買方:_________(簡稱乙方) ,身份證號碼: ________________. 根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市___________________擁有的`房產,建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第__________號)。
第二條 上述房產的交易價格為:總價:人民幣___________元整。(大寫:___萬____仟____佰____拾____元整)。甲乙雙方同意一次性付款方式付款。
第三條 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由乙方承擔,甲方必須配合乙方辦理過戶手續。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起將交易的房產全部交付給乙方使用,交付乙方後由房屋產生的一切費用由乙方負責(如:電費、供熱費、物業費等)。
第五條 雙方約定的其他事項:因為物業費由甲方單位收取,物業費由乙方向甲方單位繳納。如乙方不交物業費,則單位會從甲方工資扣除,所以甲方有向乙方追繳物業費的權利。
第六條 甲乙雙方簽字契約生效。
出賣方(甲方):_________________
購買方(乙方):__________________
簽字日期: 年 月 日
河北郊區房屋買賣契約書 篇22
契約編號:
甲方(出賣方):
【身份證號】:
住所:
郵政編碼: 聯繫電話:
乙方(購買方):
【身份證號】:
住所:
郵政編碼:
聯繫電話:
丙方(中介方):
法定代表人:
營業執照註冊號:
房地產管理部門備案號:
住所:
郵政編碼:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,出賣人甲方和購買人乙方之間就房屋買賣和丙方中介報酬等事項,在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定:
第一條 房地產基本情況
經丙方居間促成,甲方將其所有的房屋以及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)轉讓給乙方。該房地產基本情況如下:
(一)該房屋位於 ,房屋類型 ,結構 ,樓層 ,建築面積 平方米,使用面積 平方米,土地使用權面積 平方米,附帶車庫 平方米,閣樓 平方米。房屋所有權證書編號: ,土地使用權取得方式:【□出讓/□劃撥/□其它】土地使用權證書編號:
(二)該房屋所有人: ,現使用人: ,裝飾裝修情況為 。
(三)附隨該房屋一併出售的設施、設備包括:(名稱、品牌、型號、數量)
第二條 甲方承諾
1、保證該房地產是符合國家的有關規定政策,否則,由甲方承擔全部責任;
2、甲方承諾對該房地產享有完全的處分權,交易時不存在被查封、抵押及共有權人不同意出售等權利瑕疵,保證乙方不受第三人合法追索;
3、若該房地產在交易前存在有關稅費及設施安裝費等債務糾紛,甲方應在申請辦理房屋產權過戶前辦妥結清,如有未清事項,由甲方承擔全部責任;
4、因該房地產存在權利負擔或債務、使用糾紛而引發訴訟等爭議處理程式給乙方造成損失的,甲方承擔賠償責任。
第三條 成交價格
該房地產按套計價,成交總價為人民幣 元整(¥ 元);其中包括:□物業維修基金;□前期水電裝修押金;□物業服務費;□裝修折舊費;其他費用 。
第四條 付款方式和期限
甲方與乙方確定付款方式為: 。
(一)一次性付款,具體付款形式為
(二)分期付款,具體付款方式為
(三)以貸款方式付款,具體付款方式為
(四)甲乙雙方約定的其他付款方式:
第五條 房屋交付
(一)甲方應於 (日期)騰出該房屋,交付給乙方,並移交該房屋房門鑰匙作為房屋轉移的標誌。
(二)該房屋交付時,甲乙雙方應共同對附隨該房屋一併轉讓的設施、設備及裝飾裝修情況進行清點查驗,並辦理書面交接手續。
(三)甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡本契約記載的各項設施、設備及裝飾裝修被損壞、拆除的,甲方應按購置同等設施、設備的市場新品價格或修復同類裝飾的市場價值承擔賠償責任。
(四)交付日前,房屋所產生的水、電、有線電視、通訊、物業等各項費用由甲方承擔,應在房屋交付前結清;以上費用的付訖憑證交乙方查驗,如有未清事項,乙方有權從履約保證金中直接抵扣上述欠費。交付之日後所產生費用由乙方承擔。
(五)房屋風險責任自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。
(六)甲方應於 前將落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條 產權過戶
(一)甲乙雙方同意於 ,共同應攜帶相關資料向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記,並按照規定的期限和條件及時、全面地履行相關手續和提供完備資料。
(二)房產登記機關準予登記的,雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
(三)辦理產權交易過戶手續所發生的稅費按以下方式承擔:
□甲乙雙方按政府相關規定各自承擔;
□其他 。
(四)甲方應及時協助乙方辦理物業等房屋附屬事項過戶手續。乙方付清房款後,甲方應將物業維修基金收據交付給乙方。
第七條 違約責任
(一)除不可抗力影響外,乙方未按本契約約定期限付款的,乙方應按 向甲方加付違約金;逾期超過 日的,甲方有權解除本契約;甲方解除契約的,應書面通知乙方。乙方應按未付款金額的 向甲方支付違約金,並承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起 工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
(二)除不可抗力影響外,甲方未按本契約約定期限交付房屋或遷出戶籍關係的,每逾期一日,甲方應按 支付違約金;逾期交房超過 日的,乙方有權退房;甲方應自退房通知送達之日起 個工作日內退還乙方全部已付款及利息,並按 向乙方支付違約金,且承擔由此造成的全部損失。
(三)甲方或乙方未如約履行義務,造成交易過戶延期的,違約方應向對方按房款總額的
支付違約金,直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成交易過戶延期超過 日的,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起 個工作日內退還乙方全部已付款及利息,並按已付房款 %向乙方支付違約金,且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
(四)本契約簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實,或者本契約簽訂後甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人,導致本契約目的不能實現的,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起 個工作日內退還乙方全部已付款及利息,並按照已付款的 支付違約金。
(五)甲方或乙方不履行本契約其它約定或違背誠信原則,導致本契約目的不能實現的,另一方有權解除契約;本契約被解除的,參照本條第1、2款執行。
第八條 中介服務
(一)丙方為甲乙雙方提供以下服務:提供真實有效的訂約信息;充當訂約介紹人和撮合人;提供法律諮詢,擬定契約文本並協助、指導訂立契約;協助辦理或代辦交房、過戶等手續;為雙方簽訂和履行房屋買賣契約創造便利。
(二)中介服務費按房屋成交總價的 %收取,總計 元(¥ ),由 方承擔,應於 付清。甲乙雙方自願解除契約的,費用由雙方各承擔 元;若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的,由違約方或過錯方承擔全部中介費。
(三)甲方或乙方不按時支付中介費的,應按 向丙方加付違約金;本契約簽訂後,甲乙雙方不付清中介費而私下交易或通過其他居間方成交的,應共同向丙方承擔雙倍中介費。
(四)丙方故意隱瞞與訂立契約有關的重要事實或者提供虛假情況,損害甲方或乙方利益的,不得要求支付中介費,造成損失的,應當承擔損害賠償責任。
(五)在本契約簽訂之日,甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房契約書及房款(含車庫)交付憑證、契稅發票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙方暫時代為保管,丙方收到後出具憑證。辦理產權過戶手續時,丙方及時提供。
第九條 補充或變更約定事項(對以上條款的變更約定,效力優先於原約定)
第十條爭議處理
因履行本協定發生爭議,由爭議雙方協商解決;協商不成,按下述第 種方式解決(只能選擇一種,如選擇仲裁方式務必填寫仲裁委員會名稱):
1、提交 仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十一條 其他約定
本協定及附屬檔案一式三份,其中甲、乙、丙方各執一份,自簽訂之日起生效。本契約所帶附屬檔案具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章):
簽訂日期: 年 月 日
河北郊區房屋買賣契約書 篇23
甲方(賣房人):________,________,身份號:________________。
乙方(購房人):________,________,身份證號:________________。
丙方(房產中介):________市________區________房產中介
甲乙丙三方於________年________月________日簽定了一份房屋買賣協定書,約定由乙方購買甲方的位於________市________區________街________號________房產。原協定其他約定事項中的6項作廢,現變更為以下條款:
1、甲乙丙三方在簽訂本協定時明知________市________區________街________號________房產已經發生區域變更,由________區變更為________區的事實,具體地址以變更後的地址為準。
2、甲方的保證義務。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“瀋陽市房產管理局”頒發的沈房權證,保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、稅、費(包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬頻有線物業費等)。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料,否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的情況時,乙方有權隨時提出解除契約,甲方需在乙方提出解除和同後日內退還收取的乙方所有費用,否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整,造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
3、在甲方和該房產都具備本契約約定的上述條件無任何瑕疵時,甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過戶手續,甲方保證沒有兩套售房的稅,若有甲方承擔該稅,其他交易所需的費用由乙方承擔,在更名過戶手續辦理完畢後日內,乙方一次性支付甲方剩餘房款,如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。
4、在乙方更名過戶後如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的(包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬頻有線物業費等)乙方必須無條件配合,否則不配合導致乙方損失的,甲方應賠償乙方的損失。
5、在本協定簽訂後個月內如果該房還無法辦理更名過戶手續的,房屋買賣契約關係將自動解除,甲方應於和同解除後日內退還收取的乙方所有費用,否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整。
6、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策諮詢和相關代辦事項,具體中介費的收取方式為;辦理更名過戶手續時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元,如是因本協定所定的`甲方的原因導致的房屋買賣契約無效、解除的,丙方的中介費由甲方在契約無效、解除當日一次性支付。
以上協定三方自願訂立,認真遵守執行,此協定一式3份,甲乙丙各執一份。
簽約地點:________________
甲方:________________乙方:________________丙方:________________
________年________月________日 ________年________月________日 ________年________月________日
河北郊區房屋買賣契約書 篇24
轉讓方:______________
受讓方:______________
經甲乙雙方協商,甲方願將______期工程超遷安置卡搬安字第______號安置房轉讓給乙方.
一:轉讓價格:每平方______元,按實際平方計算.
二:門窗.水電及光纖不計價.天然氣費用由乙方負責.
三:甲方儘可能在國土局交房前將戶頭轉給乙方,經努力,實在轉不了戶頭就形成買賣關係所產生的費用,按規定甲乙雙方各承擔自己的繳納費用.
四:付款方式:乙方在____________年______月______日向甲方繳納_____元整,______月______日繳納______元整,作為該房定金.在____________年______月______日低付房款______元整,餘款在交房時一次性付清.
五:_____違約責任:乙方不能按本協定第四條按期履行付款,所繳納______元定金作為違約金,賠償給甲方.甲方在國土局交房後一月內未將該房交給乙方,甲方將乙方所繳納______元定金退給乙方,並再賠償______元違約金給乙方.
六:本協定經甲乙雙方簽字生效.
七:本協定一式四份,甲乙雙方各兩份.
以上就是我和賣方簽定的契約,此契約有見證人,契約上也有見證人的簽字。
甲方:__________
乙方:__________
日期:__________年__________月__________日
河北郊區房屋買賣契約書 篇25
賣方:(簡稱甲方) 公民身份證號碼
共有人 公民身份證號碼
買方:(簡稱乙方)
共同購買人公民身份證號碼
根據《中華人民共和國契約法》,《中華人民共和國城市地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等自願,協商一致的基礎上,簽訂本契約。
第一條房屋基本情況
房屋坐落在東營市東營區 小區號樓 單元 戶,建築面積平方米,地下室 平方米。
第二條交易價格及付款方式
根據勝利油田的房屋政策,該房屋由甲方向勝利石油管理局房屋管理部門(以下簡稱“房管部門”)分期交納購房款,乙方向甲方支付購房款金額及進度與此密切關聯。據此,雙方確定房屋的交易價格及付款方式如下:
1、甲方向房管部門交納第一期購房款為叄拾叄拾萬元整(人民幣330000元)。對於第一期購房款,乙方應於本契約簽訂之日向甲方支付購房款肆拾叄萬元整(人民幣430000元)。
2、剩餘購房款,均由乙方按照房管部門核算的購房款實際金額和付款進度支付給甲方,由甲方向房管部門交納。乙方應在甲方收到房管部門交款通知之日起3日內,將相應款項支付給甲方。
3、甲方收到乙方購房款後,給乙方出具購房款收條,作為乙方付款憑證。
第三條 房屋的交付
甲方應在拿到房屋鑰匙之日起10日內,將房屋鑰匙交付乙方,乙方向甲方出具收到房屋鑰匙的書面證明。
自甲方將房屋鑰匙交於乙方之日起,房屋所發生的.任何事故造成的經濟損失均由乙方承擔,房屋的水、電、暖、氣、物業管理等費用均由乙方承擔。
第四條 房屋產權轉移及稅費負擔
根據勝利石油管理局現行的住房管理政策,房屋暫時不能辦理過戶手續。自房屋能夠過戶之日起6個月內,甲方應積極配合、協助乙方辦理過戶手續,將房屋過戶給乙方。
辦理過戶手續需要的所有稅費均由乙方承擔。
第五條 契約的解除
有下列情形之一,可以解除契約。
1、雙方協商一致可以解除契約;
2、發生《契約法》規定的解除契約的事由,可以解除契約;
第六條 違約責任
1、除不可抗力及國家政策變更因素外,因甲方或乙方的原因,未在本契約第四條約定的期限內將房屋過戶給乙方,每遲延一天,違約方應向守約方支付違約金人民幣100元,雙方均違約的,各自承擔責任。
2、乙方未按照本契約第二條的規定,向甲方支付購房款的,每遲延一天,向甲方支付相應房款千分之一的違約金。
第七條 爭議的解決方式
因本契約發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,向東營區人民法院起訴,如果東營區人民法院對本契約糾紛不予受理,則提交東營仲裁委員會仲裁。
第八條 契約的效力
本契約自雙方當事人簽字、按印之日起生效,本契約一式兩份,甲、乙雙方各一份,本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽字、按印後,與本契約具有同等法律效力。
甲方: 乙方 :
年月日
河北郊區房屋買賣契約書 篇26
甲方(轉讓方):
姓名:
國籍:
【身份證號碼】【護照號碼】
居住地址:
【委託代理人】
姓名:
國籍:
【身份證號碼】【護照號碼】
地址:
郵政編碼:
電話:
乙方(受讓方):
姓名:
國籍:
【身份證號碼】【護照號碼】。
居住地址:
【委託代理人】
姓名:
國籍:
【身份證號碼】【護照號碼】
地址:
郵政編碼:
電話:
根據國家和省法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:
第一條 買賣房地產情況
甲方擬將位於某______________________的房地產(房屋平面圖見附屬檔案一)轉讓給乙方。乙方對甲方擬轉讓的房地產作了了解,願意購買該房地產。
該房地產【共用】【自用】土地使用權面積為______平方米,土地使用權類型為______,房屋建築面積為______平方米,其中【套內】【整層內】的建築面積為平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積為平方米(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準)。該房地產甲方於某____ 年____月____日向申請產權登記,領取了《房地產權證》,證書號碼為______,房地產權共有(用)證號碼為______。
第二條 買賣房地產價格、付款方式
甲、乙雙方議定該房地產交易總金額為(______幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方應於某簽訂後天內支付甲方定金(幣)____仟____佰____拾____萬____仔____佰____拾____元整。
乙方於某日前支付第一期房款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____整。
乙方於某日前支付第二期房款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____整。
最後一期付款(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整,在辦理好轉讓手續並核發新的《房地產權證》時付清。已付定金將在最後一期付款時沖抵,付款方式:【現金】【支票】【匯款】【】。
第三條 登記過戶手續辦理
本契約簽訂之日起三十日內,甲、乙雙方應攜帶有關資料____________到辦理過戶手續。乙方支付最後一期購房款時,甲方應同時將辦理過戶後的《房地產權證》交付給乙方。
第四條 房地產交接
雙方同意於某____年____月____日由甲方將該房地產交付給乙方使用。
第五條 權利保證約定
甲方保證上述房地產沒有產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制,若發生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的,概由甲方負責處理,並承擔相應法律責任,由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。
第六條 違約責任
甲方決定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產時,作甲方中途悔約處理,本契約即告解除,甲方應在悔約之日起七日內將所收定金及購房款退還給乙方,另賠償乙方(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整的違約金。
乙方決定中途不買及逾期15天仍未付清應繳購房款時,作乙方悔約處理,本契約即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付購房款甲方在七日內退回乙方,另賠償甲方(幣)____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整的違約金,由甲方在乙方已付房款中扣除。
第七條 稅務承擔
辦理上述房地產過戶所需繳納的稅費,由甲、乙雙方按規定各自負責。
第八條 契約爭議的解決方法
本契約履行過程中如發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成的,按下述第____種方式解決:
1、提交______仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第九條 契約未盡事宜處置及生效
本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定(附屬檔案二),刊、充協定與本契約具有同等法律效力。
第十條 本契約保存
本契約一式三份,甲、乙方雙方各存一份,當地房地產管理部門存一份。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】: 【委託代理人】:
(簽章) (簽章)
年月日 年月日
河北郊區房屋買賣契約書 篇27
甲方:(賣方)__________________乙方:(買方)__________________
身份證號碼:___________________________身份證號碼:__________________________
根據《中華人民共和國契約法》以及其它有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,經充分協商,一致同意,就買賣房屋達成以下條件:
一、買賣房屋基本情況
1、房屋坐落:_______市_______省(區)_______街道_______小區_______棟_______單元_______號。
2、房屋結構:______________結構。
3、房屋面積:總計_______平方米。
4、房產證號:______________。
二、房屋總售價:
大寫人民幣______________元(小寫_________元)。
三、付款方式及期限
本契約簽定之日,乙方第一次付給甲方購房定金人民幣______________元整(_______元);
第二次付款:在_______年_____月______日前,乙方將購房款人民幣____________元整(_______元)付給甲方。
第三次付款:在辦理乙方名下的'相關手續後,乙方再將購房款人民幣_____________元整(_______元)付清給甲方。
四、甲乙雙方責任
1、甲方保證本房屋在契約簽完產權清晰無異議,絕無買賣、抵押、典當等與他人糾紛之事,否則產生一切後果由甲方承擔法律責任和經濟損損失。
2、甲方在本契約簽定收購房款後,不得因市場漲價或政策原因等為理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方違約,應賠償雙倍已付的購房款給乙方;乙方在本契約簽定後若中途違約,甲方有權沒收乙方已付的購房款。
五、雙方約定其他事項
1、本契約若有未盡事宜,雙方可另行補充契約,補充契約與契約書具有同等法律效力。
2、本契約書自雙方簽定契約之日生效。
3、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方:__________________乙方:__________________
身份證:___________________________身份證:___________________________
_______年_____月______日_______年_____月______日
河北郊區房屋買賣契約書 篇28
甲方:____________
乙方:_____________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協定:
第一條:房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落於________市_______區_______________________________________,產權證第___________號,建築面積__________平方米的房產一套。
第二條:付款方式
1. 雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房價款為甲方淨價,甲方不支付交易中的任何費用。
2. 甲方收到乙方定金______________________元整,待乙方交全款後,即可為乙方準備辦理過戶手續。
3.買賣上述房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
第三條:契約變更
1. 在契約履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更契約內容,應書面通知對方,徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協定,否則造成損失由責任方承擔。
2. 本契約的補充協定與本契約具有同等法律效力。
第四條:違約責任
本契約簽訂後,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第五條:契約爭議的解決
本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第八條:本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第九條:本契約共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十條:其他約定
甲 方:_____________
身份證號:________
電 話: _____________
現 住 址:_____________
簽約日期:________
乙 方:_____________
身份證號:________
電 話:_____________
現 住 址:________
簽約日期:_______
河北郊區房屋買賣契約書 篇29
買受方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:
第一條甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得北京市區的房屋所有權證書,證書證號為字第號,房屋結構為,建築面積為平方米。
甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。
甲方保證所售房屋符合國家及北京市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及北京市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。
第二條乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。
第三條甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣佰拾萬仟佰拾__元整
第四條付款
1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣____________萬元整
2、乙方採用以下第________種方式
.乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款
.乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和。銀行貸款部分的房款按銀行規定支付
.乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付
3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款乙方所申請的貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。
4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。
第五條產權過戶
.乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續
.乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續
第六條房屋交付
1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。
2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任
3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符並提供齊全辦理權屬變更的全部手續
4、甲方存有公共維修基金的,根據北京市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用
第七條甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。
第八條乙方交付甲方定金後,雙方依據民法典定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。
第九條因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。
第十條本契約自雙方簽字之日起生效。
甲方:
身份證號:
通信地址:
郵政編碼:
電話:
委託代理人:
電話:
乙方:
身份證號:
通信地址:
郵政編碼:
電話:
委託代理人:
電話:
簽訂日期:年月日