產品貨物買賣契約書

產品貨物買賣契約書 篇1

賣 方:中國_________公司

地 址:_________

電報掛號:_________

電傳:_________

買 方:_________國_________公司

地 址:_________

電報掛號:_________

電傳:_________

雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進下列貨物:

(1)貨物名稱、規格包裝及嘜頭

(2)數量

(3)單價

(4)總值

(5)裝運期限:_________

(6)裝運口岸:_________

(7)目的口岸:_________

(8)保險:由賣方按發票金額110%投保。

(9)付款條件:

買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在_________前開出。信用證有效期為裝船後_________天在中國到期。

(10)單據:賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單(或貨櫃運輸的已裝船提單)、發票、品質證明、數量/重量鑑定書;如果本契約按條件,應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

(11)裝運條件(/&)

1.載運船隻由賣方安排,允許分批裝運、允許轉船、允許貨櫃運輸。

2.賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

(12)品質與數量、質量的異議與索賠:貨到目的口岸後,買方如發現貨物品質及/或數量/重量與契約規定不符,除屬於保險公司及/或船公司的責任外,買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出,數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。

(13)人力不可抗拒:由於人力不可抗拒事故,使賣方不能在本契約規定期限內交貨或者不能交貨,賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求,賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。

(14)仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協定時,則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的,對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外,均由敗訴一方負擔。

(15)補充條款:本契約正本共2份,採用中、英(略)文書就,兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效,雙方各執1份為憑。

賣方(蓋章):_________

買方(蓋章):_________

代表(簽字):_________

代表(簽字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點:_________

簽訂地點:_________

產品貨物買賣契約書 篇2

甲方(賣方):

住所地:

傳真:

郵編:

乙方(買方):

住所地:

傳真:

郵編:

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下內容:

一、買賣標的和數量

甲方將下列貨物賣與乙方:

名稱規格:

型號:

品牌

生產商:

數量:

二、單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是:

本契約總價款為人民幣(大寫) 元

三、交貨時間和交貨數量

交貨時間為:

每批次交貨數量的限制是:

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點為

運輸方式為:

運費由 方承擔

五、質量標準和驗收條款

雙方約定的質量標準是:

封樣的方式和保存:

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤

雙方確定的包裝材料和方式是:

貨物標籤商定為:

七、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。

八、貨物所有權

在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付

支付期限為:

支付方式為:

十、智慧財產權

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款

有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、契約的變更、解除和終止

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;

任何一方成立根本性違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定解除本契約;

在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止。

十三、違約責任

交貨遲延的違約責任:違約方應承擔未交貨部分價款 %的違約金。

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金 元;

貨款支付遲延的違約責任:違約方應支付未付貨款部分 %的違約金。

交貨不合格時的違約責任:

違反保密條款的違約責任:支付違約金人民幣(大寫) 元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於人民幣(大寫) 元時,上述款項應當如數賠償給守約方。

十四、契約的生效及其他事項

本契約經雙方簽字並且蓋章後生效。

本契約一式二份,雙方各執一份

十五、爭議的解決

因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時提交 人民法院。

十六、文書和意見的送達地址

雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方(蓋章):乙方(蓋章):

住所: 住所:

郵編: 郵編:

法定代表人: 委託代理人:

電話: 電話:

產品貨物買賣契約書 篇3

買方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

賣方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________國籍:____________

經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致,達成本協定各條款,共同履行:

第一條貨物名稱:____________________

第二條產地:____________________

第三條數量:____________________

第四條商標:____________________

第五條價格:____________________fob________________

第六條包裝:____________________

第七條付款條件:簽訂契約後買方於7個銀行日內開出以賣方為受益人的、經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

第八條裝船:從賣方收到買方信用證日期算起,45天內予以裝船,若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨,按本契約規定,賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費,按總金額____%計算為限。因此,買方需向賣方提供銀行保證。

第九條保證金:賣方收到買方信用證的14個銀行日內,向買方寄出____%的保證金或銀行保函。若賣方不執行本契約,其保證金買方予以沒收。

第十條應附的單據:賣方向買方提供:

1.全套清潔提貨單;

2.一式四份經簽字的商業發票;

3.原產地證明書;

4.裝箱單;

5.為出口________所需的其他主要單據。

第十一條裝船通知:賣方在規定的裝貨時間至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方,買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

第十二條其他 條款:質量、數量和重量的檢驗可於裝貨港一次進行,若要求提供所需的其他證件,其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

第十三條裝船時間:

第十四條裝貨效率:每一個晴天工作日,除星期日、節假日外,每艙口進貨為________立方(噸)。

第十五條延期費/慢裝卸罰款:對於________載重噸船來說,每天________u.s.d.。

第十六條不可抗力:簽約雙方的任何一方由於颱風、地震和雙方同意的不可抗力事故而影響契約執行時,則延遲契約的期限應相當於事故所影響的時間。

第十七條契約爭議的解決:

第十八條本契約於____年__月__日在________市用________文簽署,正本一式兩份,買賣雙方各執一份,買賣雙方簽字生效。

買方:____________________________賣方:____________________

代表:____________________________代表:____________________

日期:____________________________日期:____________________

簽約日期:____年__

產品貨物買賣契約書 篇4

甲方:

住所地:傳真:郵編:

乙方:有限公司法定代表人:

住所地:傳真:郵編:

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、買賣標的和數量:

甲方將下列貨物賣與乙方:

名稱規格或型號品牌生產商數量

二、單價和貨款總額:

雙方約定的價格條款是:

本契約總價款為人民幣萬元

三、交貨時間和交貨數量:

交貨時間為;

美批次交貨數量的限制是:

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:

雙方確定的交貨地點為上海市路號;

運輸方式為:

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款:

雙方約定的質量標準是:

封樣的方式和保存:

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤:

雙方確定的包裝材料和方式是:

貨物標籤商定為:

七、損失風險:

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔

八、貨物所有權:

在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前,甲方擁有對出賣貨物的所有權,乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付:

結算和支付期限為:

支付方式為:

十、智慧財產權:

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款:

有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、契約的變更、解除和終止:

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約;

在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止

十三、違約責任:

交貨遲延的違約責任

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金元;

貨款支付遲延的違約責任;

交貨不合格時的違約責任:

違反保密條款的違約責任:支付違約金萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於萬元時,上述款項應當如數賠償給守約方

十四、契約的生效:本契約經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決:

因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、契約文本:

本契約一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址:

雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的,任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行,除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方:

乙方:有限公司法定代表人:

年月日

產品貨物買賣契約書 篇5

立契約書人_________________

實業有限公司(以下簡稱甲方)__________

陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、買賣標的:仿古茶具精品、次品各一百組。(樣式、規格另行列表)

二、價金:精品每組人民幣__________元整,次級品每組__________元整,合計__________元整。

三、送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。

五、清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內,按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

六、甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後,應即時驗收。茶具如有瑕疵,應於受領後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。

產品貨物買賣契約書 篇6

中外貨物買賣契約(CFR條款)

契約號:____ 日 期:____ 地 點:____

買方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

賣方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

本契約由買方和賣方商訂。在契約項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:

第一條 品名、規格、數量及單價______________________

_________________________

第二條 契約總值 

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

分運:

轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途內陸運輸,防潮,防濕、防震,防鏽,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:____

第九條 保險:裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的__%,計____。該信用證在中國銀行____行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”,空白抬頭,空白背書。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

(2)賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外)寄給買方。

(3)中國銀行在收到契約____中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在____天內,承付契約金額的百分之____,金額為____。

產品貨物買賣契約書 篇7

甲方(需方):

乙方(供方):

供需雙方本著平等互惠互利的原則,經雙方友好協商,就供方向需方提供貨源達成如下協定:

一、品名、單位、規格、

二、議價周期:

因市場價格存在不確定性,為確保契約雙方的利益,食品在每隔天月,雙方重議一次單價,雙方協商達成共識後,供方將單價以書面形式告知需方,經需方簽字蓋章回傳生效,若需方對新的價格不予接受,可解除契約,並對此不承擔任何違約責任。

三、結算方式:

產品採用現金結算方式:當甲方與乙方進行商品交易時,乙方在接受甲方商品,確認型號,數量,及合格後,乙方應在接受商品後,當天以現金進行結算.

四、交貨方式:

1.乙方應將產品按時保質保量送至甲方指定地點,由此產生的一切費用(包括但不限於運費、保險費、卸貨費等)由乙方承擔。

2.甲方需提前天以書面傳真方式向乙方訂貨,乙方應根據甲方訂貨單上的品種、規格、數量以及送貨地點等約定事項送貨。

五、契約期限:

1.本契約有效期自年月日起至年月日截止。

2.若甲乙雙方中有一方需要終止契約必須提前天以書面方式通知對方,甲乙雙方中任一方在契約期內無故中止契約者,須承擔給對方造成的一切損失。

六、適用法律與爭議解決:

⒈本契約適用中國法律。

⒉因本契約的執行發生任何爭議,雙方首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向契約履行地人民法院起訴。

七、契約生效:

⒈本契約原件一式二份,經雙方各自的法定代表或其授權代表簽字並加蓋公章後生效。

⒉本契約的所有附屬檔案、傳真件均為契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等法律效力。

甲方:乙方:

地址:地址:

授權代表:授權代表:

電話:電話:

傳真:傳真:

產品貨物買賣契約書 篇8

契約號碼:______________

日期:______________

中國____________________公司(以下簡稱賣方)和____________________(以下簡稱買方)雙方經過友好協商,同意按照以下兩部分條款簽訂本契約:

第一部分

一、商品品名:______________________________

二、數量:____________________噸

三、規格:______________________________

四、價格:本契約各交貨期的具體價格原則上與____________________號契約,同一交貨期有效的價格一致。

五、交貨期

_________________年

第1季度__________噸

第2季度__________噸

第3季度__________噸

第4季度__________噸

上述各季度的裝船月份由買方選定,但應在各季度前月15日以前通知賣方。

六、裝船口岸:____________________港。

七、目的口岸:____________________港口。

八、付款條件:買方應於貨物裝船前_______天,按本契約第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限,通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的,不可撤銷的可轉讓的,可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本契約第一部分第九條所規定的各項單據,自提單日起三十天(包括提單日在內),由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。

九、單據

①賣方在貨物啟運後,應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據:

a.發票四份;

b.清潔裝船提單正本二份;

c.由商品檢驗局出具的質量檢驗證書,重量鑑定證書及產地證明書各一份。

②賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本二份,隨船帶交目的港買方

指定的收貨人。其餘單據副本二份航寄買方。

十、附註

①本契約第一部分各條款尚未規定的事項,應按本契約不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商後決定的條款履行

②本契約的執行由__________開立信用證。

③本契約項下的數量雙方應努力執行,但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時,雙方對本契約的履行均可不承擔責任。

④本契約第一部分以__________兩國文字書就正本一式兩份,買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。

賣方:____________________買方:______________

地址:____________________地址:______________

電報掛號:________________電報掛號:__________

電傳:____________________電傳:______________

第二部分

一、總則:本部分條款與第一部分條款在本契約中是不可分割的兩部分。

二、交貨條件

①貨物所有權及風險的轉移,以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連線點作為分界線,貨物通過該連線點時,由賣方轉移到買方,賣方交貨責任即告終止。

②買方所派油輪,禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港後,應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內,費用由買方負擔。

③買方所派油輪在裝貨港,應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。

甲方:乙方:日期:

產品貨物買賣契約書 篇9

購貨單位:_________,以下簡稱甲方;

供貨單位:_________,以下簡稱乙方。

經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條產品的名稱、品種、規格和質量

1、產品的名稱、品種、規格:_________。

2、產品的技術標準,按下列第項執行:

按國家標準執行;按部頒標準執行;由甲乙雙方商定技術要求執行。

第二條產品的數量和計量單位、計量方法

1、產品的數量:_______。

2、計量單位、計量方法:______。

3、產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減量規定及計算方法:________。

第三條產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。

1、產品的交貨單位:________。

2、交貨方法,按下列第項執行:

乙方送貨;

乙方代運;

甲方自提自運。

3、運輸方式:_______。

4、到貨地點和接貨單位________。

第四條提前40天通知乙方,以便乙方編月度要車計畫;必須由甲方派人押送的,應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

第五條產品的交貨期限

第六條產品的價格與貨款的結算

1、產品的價格,按下列第項執行:

按甲乙雙方的商定價格;

按照訂立契約時履行地的市場價格;

按照國家定價履行。

2、產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

第七條驗收方法。

第八條對產品提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到需方書面異議後,應在10天內負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第九條乙方的違約責任

1、乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。

2、乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因產品包裝不符合契約規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。

5、乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。

6、產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後15天內通知乙方,辦理解除契約手續。逾期不答覆的,視為同意發貨。

第十條甲方的違約責任

1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。

2、甲方未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

5、甲方違反契約規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

6、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。

第十一條不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十二條其它_______。

按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任後10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

本契約如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本契約自____年__月__日起生效,契約執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與契約具有同等效力。本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式__份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行……等單位各留存一份。

甲方:

乙方:

____年__月__日

產品貨物買賣契約書 篇10

甲方(需方):

乙方(供方):

根據《中華人民共和國民法典》之規定,本著平等互利、誠信合作、共謀發展的合作原則,經甲、乙雙方共同友好協商,共同達成以下契約條款:

第一條產品及費用清單

產品名稱:________

數量:_________

單價:_________

合計金額:______________

備註:___________

總計金額:_____________(大寫)

第二條交貨方法、交貨期限、到貨地點

1、交貨方法:乙方將貨物運至甲方指定的目的地。乙方負責辦理貨物運至甲方指定的目的地。

2、到貨地點:_______________________________________

3、自本契約生效之日起至年月日之前將貨物運送到乙方指定地點。

第三條付款結算

訂貨付30%以上訂金,訂貨周期為個工作日。所訂產品準備齊全、驗收合格,餘款到帳辦理髮貨。

公司名稱:__________________

開戶行:______________________

賬號:______________________

第四條質量要求

甲方向乙方提供的產品必須附合國家行業規定的相關標準,且是在保質期內的商品,若甲方提供的商品本身出現質量問題,甲方應無條件包退包換貨,並對因質量問題引起的`合理索賠及相關損失承擔責任。

第五條檢驗標準

自貨物交付後的日內完成檢驗,若對質量有異議乙方應當在日內向甲方書面提出,並且妥善保管質量瑕疵貨物,等待協商處理。

第六條違約責任

本契約系雙方真實意願的表達,雙方均應自覺遵守,若一方違約應向守約方支付違約金元,並且需承擔守約方因追索債權產生費用,包括但不限於:律師費、保單保函費、訴訟費、保全費、鑑定費等。

第七條契約糾紛的解決

1、本契約未盡事宜依據《中華人民共和國民法典》執行。

2、若本契約在履行過程中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決,協商不成的,雙方均可向所在地法院起訴。

第八條契約份數及生效

本契約自甲乙雙方簽字蓋章(捺印)後生效,一式兩份,均具有同等法律效力,甲乙雙方各持一份。

甲方:____________________

電話:__________________

乙方:_________________

電話:______________

簽訂日期:___________________

產品貨物買賣契約書 篇11

供方:

需方:

為確保供需雙方的好處,特制訂如下銷售政策:

一、瓶裝啤酒的產品名稱、規格、價格、數量:

1、產品名稱:

2、產品規格:瓶裝啤酒有精裝塑包(1_9)和彩箱包裝(1_12)。

3、產品價錢:普通型暫定8度塑包型小環標9.90元/包;塑包大環標10.60元/包,精製大環標12.80元/包,普通彩箱16.00元/箱,高級彩箱18.00元/箱。依據原資料及饈物的市場價格浮動,由供方給需方價格,如有價格變動,供方須要3日內通知需方。

4、銷售數目:需方全年銷售一般型啤酒30萬/瓶一組,按月規劃銷售供貨,三個月完不成打算,供方有權解除契約。

5、12月底實現任務將保證金退還給需方,如完不成任務供不付保證金,逾額完成到達100萬瓶送長安之星麵包車一輛,完成200萬瓶送桑塔納一輛。

二、產品選題:

系列啤酒產品德量契合國標,堅持期內合乎產品運輸,避光常溫0-25度以下貯存及畸形銷售前提下,如湧現品質問題,由供方負責,但需方發明批量產品存有質量問題,必需在貨到旬日內以書面情勢告訴供方,否則,需方即確認本產品及格,呈現任何問題概不負責。

三、交(提)貨方式:

供方指定倉庫,當場提貨,當場驗收。因商標造本錢契約條款不能實行(包裝外觀、文字的修正)時,乙方批准給予體諒和支撐。

4、運輸方式及費用:

供方代理運輸,所有發生用度由需方承當,或需方自提均可,汽車造成的損失由乙方直接向承運方索賠,鐵路運輸失盜或造成喪失向保險保價部分索賠。

五、銷售範疇:

系列啤酒指定(市、區)一家總____,未經供方允許,需方不得自行轉讓交易契約,否則則視契約無效。需方在契約商定的縣、市、地域內銷售,不得衝擊其它縣、市市常在所銷售區域內銷售價格必須同一,不得降價銷售,否則供方有權單方終止契約或採用處分辦法,扣留全年返利跟保證金。

六、返利結算:

銷售供方啤酒按銷量不按期履行返利政策、不反覆返利措施;需方銷售20萬瓶,每瓶返利2分;銷售40萬瓶,每瓶返利5分;銷售60萬瓶,每瓶返利8分;返利金額只能按現行價格提灑,可頂下年銷售義務額。

七、空瓶加收及驗收尺度:

供方回收本標的空瓶,普瓶0。45元/個,600異型瓶0。45元/個盤算,只頂酒款,不付現金。

八、結算方式:

現金(匯票)結算,款到發貨。

九、違約義務:

雙方依照經濟契約法承擔責任,需方違約不退保證金,供方違約雙倍退還保證金。

十、解決契約糾紛方法:

雙方如有糾紛,首先協商解決,協商不成,由供方所在地國民法院管轄受理。

契約期限年月日起至年月日止。

本契約自雙方簽定之日需方向供方交契約保障金全任元後方可生效。本契約終極說明權歸本系列產品公司所有。

供方:

需方:

日期:

產品貨物買賣契約書 篇12

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

產品貨物買賣契約書 篇13

甲方:

乙方:

根據平等自願,互惠互利的原則,雙方協商經銷協定如下:

一、甲方授權乙方在經銷萊珂服飾。

二、甲方以商品全國統一零售價的4.5折作為乙方結算價,並開具增值稅發票。運費由乙方負擔,甲方代辦運輸手續。本市內運輸由甲方承擔。

三、乙方自行看樣定貨,發貨後不作退換貨處理。如有質量問題,貨到三天內通知甲方,並發回給甲方鑑定,過期不再處理。

四、乙方在該地區經銷期間,應維護甲方的品牌形象,不得損害甲方的`利益,做好優質服務、售後服務工作。

五、甲方授權期限為半年,經甲方對乙方銷售業績考核,再協商制定續簽手續,或轉為連鎖經營點。

六、如有下列情況,甲方不需經乙方同意,可以終止本協定,並且由乙方自負一切責任:

1、有違反本協定之事的行為。

2、不能及時給付貨款。

3、提供暢銷產品,供同業仿造。

4、對外促銷等廣告,未經甲方事先同意而實施。

5、乙方違反以上條例,經口頭勸告無效,再發書面通知限期改正,如還不思改過,經甲方信函通知乙方終止本協定。

七、協定期滿,自動終止雙方義務。

八、協定期間,如有異議,雙方協商解決。如雙方協商不成可在簽約地點處所管轄法院提出訴訟。

甲方:_________乙方:_________

地址:_________地址:_________

電話:_________電話:_________

法人代表:_________

店鋪面積:_________

簽協人:_________簽協人:_________

店鋪地址:_________

簽約地點:_________

簽約日期:_________

乙方運輸方式:_________

運輸送達地點:_________

郵編:_________

產品貨物買賣契約書 篇14

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

賣方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上,經充分協商簽訂本契約,雙方同意按下述條款全面履行:

第一條品名、規格、數量及單價

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二條契約總值

第三條原產國別及製造廠商

第四條裝運港

第五條目的港

第六條裝運期

________分運:

________轉運:

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:

第九條保險

在cif條款下:

由賣方出資按發票金額投保。

在cfr條款下:裝運後由買方投保。

第十條付款條件

買方在裝運期前30天,通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為契約總值的____%,計____。該信用證在____銀行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g.在cif條款下

全套按發票金額投保____的保險費。

賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運輸公司。

××銀行在收到契約中規定的、由雙方簽署的驗收證明後,在____天內,承付契約金額的百分之________,金額為____。

按本契約第×條和×條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條裝運條件

賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的`船隻及其運輸路線,供買方確認。

賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、契約號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

賣方必須在裝船完畢後48小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

如果任一單件貨物的重量達到或超過噸,長米,寬米,賣方須在裝船期前50天向買方提供份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

產品貨物買賣契約書 篇15

甲方:_______

乙方:_______

根據的有關規定,甲乙雙方本著,共同發展的原則經甲乙雙方的協商達成如下協定。

一、提賣方式:

1、甲方根據需求,採用電話、傳真或派人等方式向乙方提出配件;甲方向乙方發出時,應準確提供所需配件車型的17位編碼、年款及零部件主要屬性;如:名稱、規格、編號、數量、顏色、方向、位置等。乙方在接到後,應及時準確的報出市場優惠價格,鑒於市場價格的波動,乙方提供的配件價格必須保證10天有效。

2、所需採購的配件需乙方訂貨時,甲方必須將訂單以傳真或書面形式轉給乙方,乙方應按甲方的訂單要求及時供貨。如需外購訂貨,到貨時間須向甲方說明,並徵得甲方認可。出現超期供貨現象,甲方有權拒收貨物,由此所造成的一切後果。乙方自負。

3、甲方在接到乙方配件時,應根據乙方銷貨清單,對配件的包裝、外觀、名稱、規格、數量、單價、金額逐一驗收,並在清單上籤字,作為乙方向甲方結算貨款的依據。如在驗收時發現問題、當面解決。如過後有差錯,由甲方承擔。

二、配件退貨及質量的問題處理方式:

1、甲方所購乙方配件驗收無誤後,如有下列情況之一均不能退貨,甲方不得因此而拖欠或拒付貨款。

a、甲方收到貨之日起超過7天;

b、電器部分零件。

c、包裝破損及零部件已安裝過(零部件本身質量除外)。

d、乙方為甲方特殊訂購的零件。

2、甲方在安裝使用時,發現配件有問題應及時通知乙方,質量問題最終結果以質量鑑定報告為準。如是甲方保管安裝、使用不當等原因引起的質量問題,則由甲方負責承擔責任;如不屬於上述原因則由乙方承擔責任。

3、甲方通過訂單或訂貨電話向乙方表達所需配件的質量要求,包括:型號生產廠商品牌等。乙方必須嚴格依據甲方要求供貨。甲方發現乙方有以假當真,以次充好等欺詐行為時,甲方有權向乙方就該配件價值的雙倍金額作為賠償金。

三、結算方式:

甲方向乙方採購配件採用定期掛帳結算和限額結算方式,定期掛帳結算即每月1日或2日對上月帳,對帳無誤後,甲方在當月十日內結清乙方貨款。限額結算即當貨款超過一萬元時,甲方應及時結算乙方貨款,如甲方到期或超過限額不能結款時,甲方應向乙方提出書面還款延遲日期。延遲期限內仍不能結款,乙方有權終止繼續向甲方供貨,並按每天所欠貨款的千分之三收取甲方違約金。

四、秉著自願互利原則,發生下列情況之一,權益方可單方解除契約:

1、乙方供貨不能保證時,甲方有權單方終止契約。

2、當甲方不能按規定結算,給乙方正常運作造成困難時,乙方有權單方終止契約。

五、本協定,甲乙雙方各執一份,經甲、乙雙方簽字之日起生效。

有效期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

六、本協定具有法律效力、其中未盡事宜,甲乙雙方協商解決。

如協定未果,應申請仲裁解決。

甲方:_______

乙方:_______

代表人:_______

代表人:_______

日期:_______年_______月_______日

日期:_______年_______月_______日

產品貨物買賣契約書 篇16

國內貨物買賣契約

甲方:(浙江)_________化工有限公司

法定代表人:

住所地:傳真:郵編:

乙方:有限公司

法定代表人:

住所地:傳真:郵編:

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、?買賣標的和數量:

甲方將下列貨物賣與乙方:

名?稱

規格或型號

品?牌

生產商

數?量

二、?單價和貨款總額:

雙方約定的價格條款是:

本契約總價款為人民幣?萬元

三、交貨時間和交貨數量:

交貨時間為;

美批次交貨數量的限制是:

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:

雙方確定的交貨地點為上海市路號;

運輸方式為:

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款:

雙方約定的質量標準是:

封樣的方式和保存:

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤:

雙方確定的包裝材料和方式是:

貨物標籤商定為:

七、損失風險:

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔

八、貨物所有權:

九、貨款結算和支付:

結算和支付期限為:

支付方式為:

十、智慧財產權:

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款:

有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、契約的變更、解除和終止:

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約;

在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止

十三、違約責任:

交貨遲延的違約責任

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金?元;

貨款支付遲延的違約責任;

交貨不合格時的違約責任:

十四、契約的生效:本契約經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決:

因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、契約文本:

本契約一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址:

甲方:(浙江)_________化工有限公司法定代表人:

乙方:有限公司法定代表人:

年?月?日

產品貨物買賣契約書 篇17

關於貨物買賣契約書的範本賣方:___________________(以下簡稱甲方)地址:___________________郵編:___________________;電話:___________________;傳真:___________________;電子信箱:_______________;買方:___________________(以下簡稱乙方)地址:___________________郵編:___________________;電話:___________________;傳真:___________________;電子信箱:_______________;甲乙雙方經過協商,本著自願及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

第一條:名稱、品種、規格和質量

1、名稱:___________________

2、品種:___________________

3、規格:___________________

4、質量,按下列第項執行:⑴按照標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。⑵按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)⑶按雙方商定要求執行,具體為:(應具體約定產品質量要求)。

第二條:數量和計量單位、計量方法

1、數量:_____________________________

2、計量單位和方法:___________________

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法

第三條:包裝方式和包裝品的處理

第四條:交貨方式

1、交貨時間:___________________(如甲方在約定時間不能按期交貨,乙方允許甲方順延交貨日期15天)。

2、交貨地點:___________________

3、運輸方式:___________________

4、保險:_______________________

5、與買賣相關的單證的轉移:___________________。

第五條:驗收驗收時間:___________________

第六條:損失風險貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。

第七條:價格與貨款支付

1、單價:___________________

2、總價:___________________

3、貨款支付貨款的支付時間:___________________貨款的支付方式:___________________

第八條:提出異議的時間和方法

1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後日內向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的,視為貨物合乎規定。

2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的.,不得提出異議。

第九條:甲方違約責任

1、甲方不能交貨的,則乙方有權解除契約,並有權要求甲方返還已支付的款項,乙方自願放棄主張定金責任。

2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符契約定的,乙方如同意利用貨物,應按質論價;如乙方不能利用的,應依據具體情況,由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。

第十條:乙方違約責任

1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或契約約定的日期提貨的,應以實際逾期提貨天數,每日按貨物總額的%向甲方支付違約金。

2、乙方逾期付款的,應按逾期付款金額每日%計算,向甲方支付違約金或一次性支付違約金。

3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限於律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。

第十一條:爭議的處理本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的由甲方所在地人民法院處理。

第十二條:本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,甲乙雙方也可達成補充協定。補充協定具有同等的法律效力。

第十三條:本契約自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):___________________代表(簽字):___________________代表(簽字):___________________________年____月____日________年____月____日簽訂地:_______________________簽訂地:_______________________

產品貨物買賣契約書 篇18

購貨單位:________(以下簡稱甲方)

供貨單位:________(以下簡稱乙方)

第一條 其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等,如表所列:

材料名稱及花色:________

規格(毫米)及型號:________

質量標準或技術指標:________

計量單位:________

單價(元):________

合計(元):________

第二條 產品包裝規格及費用:________

第三條 驗收方法:________

第四條 貨款及費用等付款及結算辦法:________

第五條 交貨規定

1.交貨方式:________

2.交貨地點:________

3.交貨日期:________

4.運輸費:________

第六條 經濟責任

1.乙方應負的經濟責任

(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。

(3)產品包裝不符合本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值___%的罰金付給甲方。

(4)產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之___的罰金。

(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。

2.甲方應負的經濟責任

(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值___%的罰金。

(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值___%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。

(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之___的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。

(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。

(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之___計算付給乙方,作為延期罰金。

(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第七條 產品價格如須調整,必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之___作為罰金付給甲方。

第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷契約,必須提出充分理由,經雙方協商提出註銷契約一方須向對方償付註銷契約部分總額___%的補償金。

第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前___天與甲方協商。

第十條 本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約,對方有權拒絕生產或收貨,並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。

第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行契約的理由。在取得有關機構證明後,本契約可以不履行或延期履行或部分履行,並全部或者部分免予承擔違約責任。

第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。

第十四條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。

第十五條 本契約一式___份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本___份。

訂立契約人:

甲方:________(蓋章)

代理人:________(蓋章)

負責人:________(蓋章)

地址:________

電話:________

開戶銀行、帳號:________

乙方:________(蓋章)

代理人:________(蓋章)

負責人:________(蓋章)

地址:________

電話:________

開戶銀行、帳號:________

日期:______年____月____日

產品貨物買賣契約書 篇19

契約號:____

日期:____

地點:____

買方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

賣方:____

地址:____

電報:____

電傳:____

本契約由買方和賣方商訂。

在契約項下,雙方同意按下述條款買賣下述商品:

第一條品名;規格、數量及單價

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________

第二條契約總值

第三條原產國別及製造廠商

第四條裝運港

第五條目的港

第六條裝運期

分運:

轉運:

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途內陸運輸,防潮,防濕,防震

,防鏽,耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或

建築工地。

任何由於包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方必須用不褪色的油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、

提吊位置、“此端向上”、“小心輕放、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:

________________

第九條保險在CIF條款下由賣方出資按110%發票金額投保。在C&F條款下:裝運後由買方投保。

第十條付款條件

(1)買方在裝運期前30天,通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的__%,計____該信用證在中國銀行____行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g.在CIF條款下:全套按發票金額110%的投保__的保險單。

(2)賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外),一份寄給買方,兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

(3)中國銀行在收到契約____中規定的,由雙方簽署的驗收證明後,在__天內,承付契約金額的百分之__,金額為____。

(4)按本契約第15條和18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔,所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

第十一條裝運條件

(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線,供買方確認。

(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間,契約號,發票金額,

發運件數及每件的重量和尺碼。

(3)賣方必須在裝船完畢後四十八小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重,發票金額,船名和啟運日期。

(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

(5)在C&F條款下:如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。

(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

第十二條技術檔案

(1)下述全套英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書,電路圖,氣/液壓連線圖。

c.易磨損件的製造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

(2)此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術檔案。否則,買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條保質條款賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造,嶄新,未曾使用,並在各方與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對契約貨物的正常使用給予__天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。

第十四條檢驗

(1)賣方/製造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗,並簽發質量證明書,證明貨物符合契約規定。此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

(2)在貨物抵達目的地港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下簡稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗,並簽發檢驗證明書。

如果發現到貨的質量、規格和數量與契約不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物抵達目的港後__天內有權拒收貨物,向賣方索賠。

(3)如果發現貨物的質量和規格與契約規定不符或貨物在本契約第13條所述保證期內被證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不適當原材料,買方將安排商檢局驗,並有權依據檢驗證書向賣方索賠。

(4)如果由於某種不能預料的原因在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方應電告賣方延長商檢期____天。

第十五條索賠

(1)如果賣方對貨物與契約規定不符負有責任,且買方在本契約第13條第

14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,須按下

列方法之一種或幾種索賠:

a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用,包括:利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度,損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合契約規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應的延長。

(2)若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆,則視為賣方接受索賠。

第十六條不可抗力

(1)如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應的延長。

(2)受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方,並在事故發生後1

4天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

(3)如果不可抗力事故持續超過120天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻一方終止契約,通知立即生效。

第十七條仲裁

(1)凡由於執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決。

如不能解

決,則可訴諸仲裁。

(2)仲裁應提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其程式仲裁,也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。

(3)仲裁機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行。裁費用由敗訴一方承擔。仲裁機構另有裁定者除外。

(4)仲裁期間,雙方應繼續執行除爭議部分之外的契約其它條款。

第十八條延期和罰款如賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨,罰款通過議付行在議付時扣除,但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算不足一星期者按一星期計。果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期,買方有權撤銷契約。儘管撤銷了契約,賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條附加條款(如果上述條款與下列附加條款不符,將以後者附加條款為準)

此鑒:

本契約由雙方於__年__月__日用___文簽署,原本一式__份,買賣雙方各執__份。契約以下述款為生效方式:

(1)立即生效。

(2)契約簽署後__天內,由雙方交換確認書後生效。

買方:____賣方:____

簽名:____簽名:____

產品貨物買賣契約書 篇20

需方(以下簡稱甲方)供方(以下簡稱乙方)本契約文本根據《民法典》及有關法律法規制定的。為更好地維護雙方當事人的合法權益,經雙方友好協商,現就甲方向乙方購買二手空調簽定以下契約。

一、雙方確認的空調,品牌、型號、數量、金額:

1、設備清單:序號型號單位數量單價(元)總價(元)備註12345合計

2、二手空調總價(不含稅)__________元,即大寫:_____________________________

二、交貨時間、地點:

1、交貨時間:乙方接到甲方開工通知後,根據甲方工程進度按照甲方要求的時間二手空調進場。

2、交貨地點:

3、運輸費用:運輸費用包括在契約價內。

4、所有權轉移:本工程驗收合格後,所有權轉移至甲方,在此之前空調設備所有權為乙方

產品貨物買賣契約書 篇21

甲方:乙方:

甲、乙雙方依據《契約法》、《產品質量法》、《食品衛生法》及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就原輔材料的採購事宜,訂立本契約。

第一條產品名稱、商標或品牌、規格、計量單位、單價及數量、金額(含稅價)、

第二條產品質量要求

1.產品質量標準,按下列第_________項履行:

1.1按國家標準_________履行。

1.2按行業標準_________履行。

1.3按甲乙雙方約定的質量要求履行,但衛生要求不能低於國家相關標準(可另寫附屬檔案)。

2.保質期限:

乙方所提供的產品,保質期限不少於_________個月(自產品出廠之日起計算)。

第三條產品包裝

1.包裝要求:在外包裝上應註明產品名稱、規格、配料、產品批准號、生產廠名、地址、生產日期、保質期、淨含量、貯藏要求等。

2.包裝物由_________方提供,費用由_________方承擔。

3.包裝物處理按下列第_________項執行。

3.1包裝物不回收。

3.2包裝物由乙方回收。

第四條交提貨方式

炕提貨方式,按下列第_________項履行。

1.乙方送貨:產品運輸由乙方負責辦理,乙方送至_________,運費由乙方承擔。

2.乙方代辦運輸:乙方根據雙方約定的協定代辦運輸,運費由甲方承擔(代辦運輸協定另訂附屬檔案)。

3.甲方自提:甲方前往乙方指定地點_________,自行提貨、自行運輸。

第五條驗收方法

1.乙方提供的每一批產品都須附隨根據雙方確認的質量標準進行檢驗的檢驗合格報告,但若有下列情況之一,必須附隨計量認證合格的檢驗機構出具的檢驗合格報告。

1.1乙方首次向甲方所銷售的產品(不包括同品牌不同規格的產品);

1.2乙方停產一個生產周期又恢復生產的產品(一個生產周期為_________月);

1.3乙方所供產品,在生產製造時工藝及原輔材料(有較大)改變的;

1.4其他。

2.產品到達目的地後,甲方應指定專人按雙方約定的質量標準(應包括主要衛生指標、內外包裝、保質期、標識感官等)及時進行抽樣檢驗,完成驗收程式。如有質量問題,甲方應在收貨後7天內書面通知乙方,同協商處理辦法。如對產品質量認定發生異議,由甲方所在地供需雙方共同認可的經計量認證的機構檢驗報告為準。

3.甲方根據契約規定或要貨通知單及乙方送貨單做好收貨工作,並及時通知質量驗收員驗收產品。

第六條付款方式

甲方選擇下述第_________種方式付款,並按該方式所定時間如期足額將貨款支付給乙方。

1.月結付款方式:

1.1每月1日——30日或31日(最後一個自然日)乙方送貨給甲方,次月1-10日為甲方的對賬日,乙方按上月的送貨金額應主動與甲方對賬,超過對賬日當月不再對賬,順延至下月1-10日;

1.2對賬完成後每月的20日為上月原料款的結算日。

2.分期付款方式:

2.1_________年_________月_________日前支付貨款全部的_________%,計人民幣_________元,大寫_________。

2.2_________年_________月_________日前支付貨款全部的_________%,計人民幣_________元,大寫_________。

3.其他約定的付款方式:_________。

第七條違約責任

1.乙方如未履行本契約約定的義務,應承擔違約責任,並賠償由此給甲方造成的經濟損失。甲方要求繼續履行本契約的,乙方應繼續履行本契約。

2.乙方應承擔因產品質量問題造成甲方的直接經濟損失。

3.乙方因產品質量問題或在運輸中造成的殘損等,甲方有權拒收產品,乙方應當承擔由此所造成的相應的損失。

第八條解決爭議的方法

1.甲乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不成,向甲方住所地人民法院提起仲裁或依法起訴

第九條其他

1.乙方應向甲方提供如下檔案的複印峻,並保證複印峻與原件一致,否則應承擔相應的法律責任:(選定的打√,不選的打×。)

1.1營業執照

1.2稅務登記證

1.3衛生許可證(保健食品生產企業須符合GMP要求)

1.4印刷許可證

1.5檢疫證明

1.6產地證明

1.7每批產品的檢驗合格報告

1.8有關產品質量認證證書

1.8.1綠色食品認證書

1.8.2有機食品認證書

1.8.3產品質量標準文本

1.8.4保健食品批准證書

1.8.5危害分析與關鍵控制點認證書(HACCP)

1.8.6質量安全認證書(QS)

1.8.7供需雙方約定的其他

2.甲方應向乙方提供如下檔案的複印峻,並保證複印峻與原件一致,否則應承擔相應的法律責任:(選定的打√,不選的打×。)

2.1營業執照

2.2稅務登記證

2.3組織機構代碼證

2.4其他

3.本契約有效期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

契約履行期內,雙方不得隨意變更或解除契約。契約若有未盡事宜,須經雙方共同協商,簽訂補充協定;補充協定與契約具有同等效力。

4.雙方約定的其他條款_________。

5.本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。自雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

產品貨物買賣契約書 篇22

買 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

賣 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上,經充分協商簽訂本契約,雙方同意按下述條款全面履行:

第一條 品名、規格、數量及單價

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

第二條 契約總值

第三條 原產國別及製造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

________分運:

________轉運:

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋及長途陸路運輸,防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸,以確保貨物不致由上述原因受損,使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

第八條 嘜頭

賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭:

第九條 保險

在CIF條款下:

由賣方出資按110%金額投保。

在CFR條款下:裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

1.買方在裝運期前30天,通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證,其金額為契約總值的____%,計____.該信用證在____ 銀行收到下列單證並核對無誤後承付(在分運情況下,則按分運比例承付)。

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩份副本,註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

b.商業一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。

e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

g.在CIF條款下

1.全套按金額110%投保____ 的保險費。

2.賣方在裝運後10天內,須航空郵寄三套上述檔案(f除外)一份寄給買方,兩份寄目的港____________運輸公司。

3.銀行在收到契約中規定的、由雙方簽署的驗收證明後,在____天內,承付契約金額的百分之________,金額為____ .

4.按本契約第15條和18條,規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

第十一條 裝運條件

1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船隻及其運輸路線,供買方確認。

2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、契約號、金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

3.賣方必須在裝船完畢後48小時內,以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、金額、船名和啟運日期。

4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸,長米,寬 米,賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙,註明詳細的尺碼和重量,以便買方安排內陸運輸。

5.在CFR條款下:如果由於賣方未及時按11條第(3)款執行,以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失,由賣方承擔。

第十二條 技術檔案

1.下述全套英文本技術檔案一份必須隨每批貨物一同包裝發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

c.易磨損件的製造圖紙和說明書。

d.零配件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

2.此外,在簽訂契約60天內,賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術檔案,否則,買方有權拒開信用證或付貨款。

第十三條 保質條款

賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝製造、嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方必須對契約貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達起開始計算。

第十四條 檢驗

1.賣方/製造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證明書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最後依據,賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

2.在貨物抵達目的地港之後,買方須申請____ 國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗,並簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與契約不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物抵達目的港後____天內有權拒收貨物,向賣方索賠。

3.如果發現貨物的質量和規格與契約規定不符或貨物在本契約第13條所述保證期內被證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不適當原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據檢驗證書向賣方索賠。

4.如果由於某種不能預料的原因在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方應電告賣方延長商檢期____ 天。

第十五條 索賠

1.若賣方對貨物與契約規定不符,且買方在本契約第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,須按下列之一種或幾種索賠:

a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔因退貨造成的一切直接損失和費用,包括:利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

c.用符合契約規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用,新替換部件的保質期須相應延長。

2.若賣方在收到買方上述索賠書後一個月之內未予答覆,則視為賣方接受索賠。

第十六條 不可抗力

1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻,無法履約,履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

2.受阻方應在不可抗力發生和終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

3.不可抗力事件持續超過120天,另一方有權用掛號航空寄書面通知,通知受阻一方終止契約,通知立即生效。

第十七條 仲裁

由於執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決,如果不能解決,按下述第( )項仲裁:

1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照其程式仲裁。

2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

仲裁機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔,仲裁機構另有裁定者除外。

仲裁期間,雙方應繼續執行除爭議部分之外的契約其他條款。

第十八條 延期和罰款

如賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力事故之外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨,罰款通過議付行在議付時扣除,但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期10星期,買方有權撤消契約,儘管撤消了契約,賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

第十九條 附加條款

本契約由雙方於____年__月__日在________國________市用____ 文簽署,正本一式__份,買賣雙方各執__份,契約以下述( )款為生效方式:

1.立即生效。

2.契約簽署後____ 天內,由雙方交換確認書後生效。

買方:____________

簽名:____________

賣方:____________

簽名:____________

產品貨物買賣契約書 篇23

賣方:__________;身份證號:___________。

買方:__________;身份證號:___________。

根據《中華人民共和國契約法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手車的買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上籤訂本契約。

一、車輛情況

1、車類型號:____________________;車身顏色:_________;車牌號碼:____________;行駛公里:__________;發動機號:__________________;車架號碼:______________;初次入戶時間:________________;車輛購置稅完稅證明號:____________;車輛保險險種及到期日:__________________________。

2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示):

□行駛證正、副本;□購置稅(費)證;□路費收據;□車船使用稅標誌;□定編證(使用證);□營運證;

□機動車輛登記證書;□備胎;□千斤頂;□鑰匙把。

3、買方確認所購車輛的目前實際狀況,不得以車況為由中途退車。

4、賣方保證該車的來源合法,手續齊全、真實有效,並承擔因該車和手續不合法引起的法律責任及買方損失。

二、交易金額及付款方式

1、本車價款為_________人民幣(大寫:____________元整)。車輛過戶費用由買方承擔。

2、買方於本協定簽訂之日付____________元。賣方及時將該車交付買方占用使用。剩餘價款在車輛過戶之後一次性付清。

三、過戶及相關問題約定

1、買賣雙方就過戶問題達成如下共識:協定簽訂之日,賣方應積極配合買方進行過戶等相關手續。辦理完畢後,買方支付剩餘價款。

2、該車在__________年________月______日______時______分以前(賣方交付車輛前)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由原車主負責。_________年________月______日______時______分以後(車輛交付後)發生的一切交通事故、經濟糾紛、法律責任、交通違章均由買方負責。

3、協定簽訂後,賣方於__________年________月______日之前消違章、提供車輛所有手續便於買方正常過戶,買方於此日之後7個工作日內完成車輛的過戶。

四、違約責任

1、協定簽訂後,賣方需積極、及時的轉移車輛的所有權,將車輛交由買方占有、使用。若在約定時間內賣方無故拖延交付或拒絕交付,或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶,則需向買方支付__________元作為違約金。

2、若買方未在約定時間內完成剩餘價款的支付,則需向賣方支付__________元作為違約金。

五、因本協定發生的爭議,由買方經常居住地人民法院管轄。

六、當該車從車方名下過戶到買方名下,買賣雙方辦理完移交手續後,本協定即執行完畢。

七、本協定壹式貳份,買方壹份,賣方壹份,簽字蓋章後生效。

八、補充協定具有與本約定相同的法律效力。

買方:________

賣方:________

__________年________月______日

產品貨物買賣契約書 篇24

賣方(以下簡稱甲方):_________________________________________

買方(以下簡稱乙方):_________________________________________

根據《民法典》的有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協定,以資共同遵守。

一、基本情況:

1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠房______層,廠房建築面積_____________平方米,並配套場地______________平方米,按房產證為準。

2、土地使用許可權為________年,自________年____月____日到________年____月____日止,實際年限按產權證。

3、廠____區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。

二、廠房價格及其它費用:

1、廠房價格每平方米人民幣_________________________元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣__________________________________元(大寫)。

2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。

3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣______________________元(大寫)。

三、付款方式、期限及交房期:

1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬___元(大寫)。

(1)________年____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格後交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房後支付人民幣__________________萬___元(大寫);

(2)其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後(以產權交易中心核發產權證之日為準)____日內一次性付清,在辦理中產生的契稅由乙方負責。

2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止契約,並要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房契約無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,並按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

四、其他規定:

1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續,在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商註冊。

3、廠房內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。

6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定,與本契約具有同等法律效力。

8、甲方在完成售房的全過程後,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。

9、本廠房的質量保修期為交付後________年內有效。相關的契約通用版83;買賣契約的定義(什麼是買賣契約)183;英文版買賣標準版標準契約書;標準商品買賣標準版標準契約書;貨物買賣標準版標準契約書;車輛汽車買賣標準版標準契約書;水果買賣契約

五、本契約主體及責任:

1、甲方:_________________________法定代表人:______________委託代理人:____________

2、乙方:_________________________法定代表人:______________委託代理人:____________(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)

六、其他

本契約經雙方代表簽字或蓋章後生效,本契約一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。

甲方:乙方:

代表(簽名蓋章):代表(簽名蓋章):

電話:電話:

________年____月____日

產品貨物買賣契約書 篇25

本契約當事人:

委託人(甲方):______________

居間人(乙方):______________

依據《民法典》及相關法律法規的規定,委託人與居間人在平等、自願的基礎上,就房屋租賃居間的有關事宜達成協定如下:

第一條委託事項

甲方委託乙方在委託期限內為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內劃鉤,參考條件請劃圈,未選條件請劃斜線)並協助促成其與出租人簽訂房屋租賃契約

坐落:______口;樓房為______室______廳______衛口;平房為______間口;無裝修口;一般裝修口;精裝修口;防盜門口;有線電視接口口;空調口;天然氣口;煤氣口;集中供暖口;土暖氣口;熱水器口;電話口;電視機口;電冰櫃口;洗衣機口;上下水口;家具口_____口;樓層:_____口;結構:_____口;朝向:_____口;建築面積:______平方米口;月租金標準:_________元口;租期:______口;房屋用途:______口;

房屋權屬:____________

其他條件:____________

乙方還應提供以下服務:____________

第二條委託期限

自______年______月______日至______年______月______日。超過以上期限仍需要居間服務的,雙方另行簽訂居間契約或以書面形式將本契約委託期限延長。

第三條現場看房

乙方應陪同甲方到房屋現場看房。

乙方應當製作看房的書面記錄,列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項。看房記錄需經甲方簽字確認,由雙方各執一份。

乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的,甲方有權拒絕簽字並拒絕支付看房費。

第四條甲方義務

(一)應出示身份證____________等真實的身份資格證明;

(二)應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合;

(三)應對乙方提供的房屋資料保守秘密;

(四)不得在委託期限內及期限屆滿後_____日內與乙方介紹的出租人進行私下交易。

第五條乙方義務

(一)應出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明;

(二)應盡力完成甲方的委託事項,按照本契約第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃契約提供聯絡、協助、撮合等服務,並促成甲方與出租人的房屋租賃契約成立;

(三)應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實,並且甲方滿足出租人提出的特別條件要求;

(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;

(五)對甲方的經濟情況、個人信息、商業秘密等保守秘密;

(六)應保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明;保證出租房屋產權明晰,不存在所有權糾紛或者其他權利糾紛;

(七)收取看房費、佣金、居間活動費用的,應向甲方開具合法、規範的收費票據;

(八)本契約簽訂後,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。

第六條委託事項的完成

完成委託事項是指完成本契約第一條所列全部委託事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃契約,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方看房並與出租人簽訂房屋租賃契約提供聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委託事項未完成。

第七條費用與佣金

(一)看房費

看房費是指乙方陪同甲方到房屋現場看房實際發生的費用。

看房費用由甲方承擔。看房費用為:每次______元。甲方可以一次性交納看房費用______元,可看房______次。

乙方完成委託事項的,甲方支付的看房費用費抵作佣金。

(二)佣金

佣金是指乙方完成委託事項後應得的報酬。

乙方完成委託事項的,甲方應按照實際月租金的______%向乙方支付佣金。

佣金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃契約後______日內支付。

佣金的支付方式:現金口;支票口;______。

委託事項未完成或未在委託期限內完成的,乙方不得要求支付佣金。

(三)居間活動費用

居間活動費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用(不包括看房費、佣金)。

乙方完成委託事項的,居間活動費用由乙方承擔。

非因乙方故意或過失導致委託事項未完成或未在委託期限內完成的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲力支付下述費用的,應當如實列明,並出具相關票據,做出合理解釋。

除看房費、佣金和居間活動費用外。乙方不得向甲方收取其他任何費用(押金、信息費等);

第八條轉委託

乙方將委託事項全部或部分轉委託給第三人處理,應當事先徵得甲方的同意。

第九條本契約解除的條件

雙方可以以書面形式協商解除契約。

第十條違約責任

(一)甲方違反保密義務的,應按照______標準支付違約金;

(二)在契約第四條約定的期限內,甲方與乙方介紹的出租人私下成交的,應按照______的標準支付違約金,乙方仍有權取得約定的佣金;

(三)甲方未如約支付看房費、佣金、居間活動費用的,應按照____的標準支付違約金;

(四)乙方違反保密義務的,應按照______標準支付違約金;

(五)乙方怠於履行盡力義務的,不得向甲方要求支付看房費、佣金、居間活動費用;

(六)乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的看房費、佣金、居間活動費用外,應按照______標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外,還應付超出違約金以外的損失進行賠償。

(七)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明,或所介紹房屋存在所有權糾紛或者其他任何權利瑕疵的。除退還已收取的看房費、傭余、居間活動費用外,應按照______標準支付違約金,甲方除按約定支付違約金外,還應對超出違約金以外的損失進行賠償。

第十一條契約爭議的解決辦法

本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解,協商或調解解決不成的,按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。

第十二條其他約定事項_________

第十三條本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。經雙方經蓋章後生效。

第十四條契約一經生效,即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對契約內容進行變更或對未盡事項做出補充規定。變更或補充規定應當採取書面形式,與本契約具有同等效力。

第十五條本契約相關條款的約定是在不違背國家法律、法規和地方性法規的前提下做出的,如果國家法律、法規和地方性法規對委託人、居間人及出租人的資質、資格及其他有關方面有特別規定的,從其規定。

委託人(甲方):______________

居間人(乙方):______________

簽訂時間:_____年__月__日

產品貨物買賣契約書 篇26

拍賣人:______________(甲方)

競買人:______________(乙方)

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國拍賣法》、《湖北省契約監督條例》及其它相關規定,經雙方平等協商,達成如下協定。

一、拍賣標的

乙方根據甲方在______年______月______日《____________》上發布的《______》,了解了以下內容並願意作為競買人參加競買。

1.拍賣標的名稱:____________

2.拍賣標的物展示時間及地點:____________

3.拍賣標的物現狀:____________

二、標的瑕疵

甲方應當向乙方說明拍賣標的物的瑕疵。

乙方有權了解拍賣標的物的瑕疵,有權查驗拍賣標的物及查閱標的物的相關材料。乙方一旦進人拍賣會現場,即表明已經查驗或了解拍賣標的物,並願意承擔相應責任。

三、競買保證金

乙方應於______年______月______日前將競買保證金人民幣______萬元存入甲方指定賬戶,乙方未足額存人保證金的,不得參加競買。

乙方支付了竟買保證金,參加了競買,但未成為買受人的,甲方在拍賣會結束後 ______日內將保證金如數退還乙方。

保證金不是定金,保證金只用於《拍賣法》第三十九條第二款規定的情況出現時。

四、拍賣方式

拍賣師應在拍賣會開始之前宣布本次拍賣會的拍賣方式,並告知競買人,拍賣師可根據現場競價情況調整競價階梯。

乙方的最高應價經拍賣師落槌後即表示拍賣成交,雙方不得反悔。

乙方成為買受人後,應與甲方當場簽署《拍賣成交確認書》,拒不簽署的,甲方除不退還競買保證金外,還將依據《拍賣法》追索乙方因此給拍賣委託人和甲方造成的經濟損失。

五、拍賣佣金的支付

乙方成為買受人後,應在拍賣成交當日按拍賣成交價的______%向甲方支付拍賣佣金。拍賣佣金可以直接從競買保證金中扣除。

六、拍賣成交款支付及拍賣標的物移交

(一)動產類

乙方成為買受人後,競買保證金扣除甲方拍賣佣金後的餘額自動轉為拍賣標的價款,應付價款不足部分應在______日內______次付清。買受人每逾期付款一天,按拍賣成交價每天的比例向甲方支付違約金。買受人逾期付款達天

時,視為無故單方終止本協定。

在約定的拍賣價款付清後,本標的由______在______按拍賣標的清單向乙方移交。雙方在移交清單上籤字或蓋章交付始為成立。標的物拍賣成交時至買受人領受標的物時的保管費用由______承擔。標的物移交後的保管費用由乙方負責。

(二)不動產類

乙方成為買受人後,競買保證金扣除甲方拍賣佣金後的餘額自動轉為拍賣標的價款。買受人須在拍賣成交之日起日內,支付拍賣成交價款的______%;剩餘成交款在______至乙方名下之日起______日內付清。買受人每逾期付款一天,按拍賣成交價每天的比例向甲方支付違約金。買受人逾期付款達天時,視為無故單方終止本協定。

乙方在約定的成交款付清之日起日內,本標的由在拍賣標的所在地向乙方移交。拍賣標的權屬轉移手續由向有關部門辦理。相關各項費、稅支出

(三)債權類

乙方成為買受人後,競買保證金扣除甲方拍賣佣金後自動轉為拍賣標的價款。乙方在拍賣成交當日算起的日內次付清拍賣標的價款。乙方支付拍賣標的價款每逾期一天,按拍賣成交價每天%的比例向甲方支付違約金。乙方逾期付款達______天時,視為單方面無故終止本協定。

在乙方全部拍賣價款付清後日內,由債權人會同乙方共同通知債務人,乙方開始行使債權人權利。

(四)其它類

七、其它約定

甲方和其他競買人、拍賣委託人不得惡意串通。

乙方和其他競買人、拍賣委託人不得惡意串通。

八、違約責任

1.甲方未說明拍賣標的物瑕疵,給乙方造成損失的,應賠償乙方相應損失。

2.甲方和其他競買人、拍賣委託人惡意串通損害乙方利益的,應承擔法律責任,並賠償乙方經濟損失。

3.甲方不能按照約定交付拍賣標的物的,乙方有權退回標的,並要求甲方賠償經濟損失。

4.乙方無故單方終止本協定時,甲方徵得委託人同意可再行拍賣。再行拍賣時,原買受人應當支付第一次拍賣中本人及委託人應當支付的佣金。再行拍賣的價款低於原拍賣價款的,原買受人應當補足差額。

5.乙方和其他竟買人、拍賣委託人惡意串通損害甲方利益的,應承擔法律責任,並賠償甲方經濟損失。

6.__________________________________________

九、本協定未盡事宜,由甲、乙雙方友好協商解決,協商不成時,由下列種方式解決。

1.提交仲裁委員會仲裁。

2.依法向______人民法院提起訴訟。

本協定一式兩份,自乙方交納保證金且甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

甲方:______________ 乙方:____________

聯繫電話:__________ 聯繫電話:________

地址:______________ 地址:____________

代理人:____________ 代理人:__________

聯繫電話:__________ 聯繫電話:________

地址:______________ 地址:____________

______年____月____日   ______年____月____日

產品貨物買賣契約書 篇27

買方:___________________(下稱甲方)

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

電子信箱:___________________

賣方:___________________(下稱乙方)

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

電子信箱:___________________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1.名稱:___________________

2.品種:___________________

3.規格:___________________(應註明產品的牌號或商標)。

4.質量,按下列第_____________項執行:________________

(1)按照_____________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:___________________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1.數量:___________________。

2.計量單位和方法:___________________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:___________________。

第三條包裝方式和包裝品的處理

_____________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔)。

第四條交貨方式

1.交貨時間:___________________。

2.交貨地點:___________________。

3.運輸方式:___________________(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保險:___________________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________________。

第五條驗收

1.驗收時間:________________

_____________。

2.驗收方法:________________

_____________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例);

3.驗收標準:________________

_____________;

4.由誰負責驗收和試驗:________________

_____________;

5.驗收如發生爭議,由_____________檢驗機構按_____________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付

1.單價:___________________;總價:___________________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:________________

貨款的支付時間:___________________;

貨款的支付方式:___________________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:___________________。

3.預付貨款:___________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後_____________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_____________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條聲明及保證

甲方:________________

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:________________

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第九條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條甲方違約責任

(1)甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_____________%違約金。

(2)甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付違約金;如_____________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

(4)甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

(5)甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

(7)其它約定:___________________。

第十一條乙方的違約責任

(1)乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_____________%的違約金。

(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

(3)乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

甲方:________________

乙方:________________

時間:________________