房屋買賣契約書(公寓) 篇1
甲方(出賣人)：_________
乙方(買受人)：_________
(本人/法定代表人)姓名：_________ (本人/法定代表人)姓名：________
國籍：_________
國籍：_________
(身份證/護照/營業執照號碼)：_________ (身份證/護照/營業執照號碼)：___
地址：_________
地址：_________
編碼：_________
編碼：_________
聯繫電話：_________
聯繫電話：_________
委託代理人：_________
委託代理人：_________
國籍：_________
國籍：_________
電話：_________
電話：_________
地址：_________
地址：_________
編碼：_________編碼：_________
根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定：
第一條房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________;位於第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米)，房屋用途為_________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
一、本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
二、該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時，房價款保持不變。
三、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時，甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理：
(1)乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，並按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
(3)_________。
第三條土地使用權性質
一、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
二、土地使用權年限自_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_________;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按(總建築面積/實際建築面積)計算，該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元，總金額為(_________幣)_________元整。
第五條付款方式
一、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
二、已付定金將在最後一期付款時沖抵，支付方式為以下第_________種：
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條交付期限
甲方應於本契約生效之日起_________日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的.違約責任
一、乙方如未按本契約第五條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_________計算。
二、逾期超過_________天后，即視為乙方不履行本契約。屆時，甲方有權按下述第_________種約定，追究乙方的違約責任。
(1)終止契約，乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，契約繼續履行。
(3)_________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
一、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。
二、逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。
(1)終止契約，甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金，契約繼續履行。
(3)_________。
第九條關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條聲明及保證
甲方：
一、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
二、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方：
一、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
二、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條契約爭議的解決辦法
本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，依法向______________________人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協定申請仲裁。
第十五條其他約定事項
________________________________.
______________________________________.
_____________________________________.
第十六條本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效。本契約(及附屬檔案)一式_______份，其中甲方執_______份，乙方執________份。
本契約生效後，雙方對契約內容的變更或補充應採取書面形式，作為本契約的附屬檔案。附屬檔案與本契約具有同等的法律效力。
甲方簽名或蓋章：___________
乙方簽名或蓋章：___________
身份證號碼：___________
身份證號碼：___________
簽約時間：_________年_________月_________日
簽約時間：_________年_________月_________日
房屋買賣契約書(公寓) 篇2
出售人(賣方)：______________________________
買受人(買方)：______________________________
福建省建設廳監製
一、本契約文本為示範文本，主要用於福建省範圍內，房屋出售人(賣方)、買受人(買方)就存量房買賣事宜達成協定時使用。
二、本契約所稱存量房，也稱二手房，是指已經交付使用且已申領房屋所有權證的房屋。
三、在簽訂本契約之前，買賣雙方當事人可要求對方出示身份證明、企業法人營業執照、產權證等有關證明檔案，並認真審閱契約內容，仔細確認其中的選擇性、補充性、修改性內容。對契約條款有疑問時，可向法律人士諮詢。
四、買方在簽訂本契約前，建議對本契約所涉房產進行實地考察;並對房產周圍的環境、交通、學校、戶口等情況進行充分了解。賣方有義務如實提供包括產權狀況、租賃情況、戶口等有可能影響交易的真實信息。
五、為保證交易資金安全，建議買賣雙方通過經紀機構在銀行開設的'存量房交易結算資金專用存款帳戶劃轉的第三方託管方式進行資金監管，並以協定方式明確約定資金監管賬戶及資金交付條件等相關事宜。
六、契約文本中相關條款後都有空白行，供雙方自行約定或補充約定，對不選擇的內容，用橫線將其划去。契約生效後，未被修改的文本列印或印刷文字視為雙方當事人同意內容。
七、契約生成不等於產權過戶。契約生成到產權過戶，有一個時間過程，期間可能會出現產權被查封等特殊情況，因此請買賣雙方務必注意風險，及時辦理過戶手續。存量房買賣契約
出售人(賣方)：______________________________
身份證號：____________________________________
聯繫地址：____________________________________
代理人：__________________身份證號：__________
聯繫地址：____________________________________
買受人(買方)：______________________________
身份證號或營業執照註冊號：____________________
聯繫地址：____________________________________
代理人：__________________身份證號：__________
聯繫地址：____________________________________
房屋買賣契約書(公寓) 篇3
出賣人(甲方)：__________身份證號碼：__________
買受人(乙方)：__________身份證號碼：__________
甲乙雙方本著誠實信用、平等、公平的原則就甲方集資建房 權利義務轉讓事宜，達成如下協定：
一、甲方自願將其村證房位於____市___________區_____________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、 甲乙雙方商定轉讓價格為人民幣_____________________元， (大寫)____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方在________年____月____日前分_____次付清。
三、 甲方在________年____月____日將上述房屋交付給乙方, 該房屋應有一切權利和義務同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、出賣的房屋如因政府規划行為需拆遷，所得相關賠償的一切 權利自契約生效日起歸乙方所有。
六、本契約經雙方簽章後生效，並對雙方都具有同等約束力，應 嚴格履行。其權利、義務轉移時間追及於甲方與__________________ 簽訂的集資建房協定之時。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠 償損失， 支付對方違約費用人民幣________元， 大寫__________元整。
七、本契約簽訂後，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
八、未盡事宜，雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方 協商解決;協商不成的，雙方願向法院申請仲裁。
九、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章):_________________________________身份證號:___________________________________________
乙方(簽名或蓋章):_________________________________身份證號:___________________________________________
簽訂日期：________年____月____日
房屋買賣契約書(公寓) 篇4
買受方(以下簡稱乙方)：
丙方(駱駝街道辦事處)：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》等法律、法規和政府有關規定，甲、乙雙方經過平等協商，自願就房屋、土地買賣事項一致同意，訂立契約條款如下，以資共同遵守。
第一條：
1、甲方自願將坐落在東靠馬路，南靠大馬路，西靠東港粉末，北靠教堂圍牆自願就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。
2、出具界址圖(紅線圖)及區府街道集體資產，同意買賣複印檔案。
3、允許因地制宜建設改造，因歷史遺留問題，如果有土地出讓政策可以辦理，望街道給予支持幫助解決土地出讓。
第二條：
雙方協定商定房屋及土地使用權轉讓價款總計 萬元整，乙方已與 年 月 日支付 萬元定金，雙方同意與本協定簽訂之日乙方再支付給甲方購房款 萬元，剩餘所欠協定簽訂後乙方同意於 年 月 日前支付給甲方 萬元，甲方收到款項後應當出具收據。
第三條：乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項，甲方有權解除契約，對乙方已交款項可不予退還，如一方違約，賠償給另一方總金額的兩倍。
第四條：甲方應自本契約簽訂之日起天內將上述房屋、土地交付給乙方，房屋交付後，原村里出租的房屋按契約期滿結束，該房屋的管理權和使用權由乙方負責。
第五條：協定簽訂後，在乙方沒有交納完全部購房款期間，甲方不得將契約交給乙方，再次期間，乙方在交付完全部購房款後，在得到甲方確認後，由該契約交付給乙方。
第六條：甲、乙雙方買賣中所交的稅款，按國家政策規定，各方自負。
第七條：此契約未達事宜，雙方友好協商解決，如解決不成可想當地人民法院起訴。
第八條：經雙方當事人簽字或捺印後即具有法律效力。
第九條：本契約一式三份，甲乙丙各執一份，雙方簽字後生效。
甲方：乙方：丙方：年月日
房屋買賣契約書(公寓) 篇5
出賣人(以下簡稱甲方)：_______電話_______身份證號：_______現住址：______________
買受人(以下簡稱乙方)：_______電話_______身份證號：_______現住址：______________
見證方：______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自願，協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定：
第一條 乙方購買甲方位於私有樓房住宅一處，建築面積為平方米(位置、面積都以“甲方與 簽訂的契約”為準)。
第二條 雙方商定該房屋按甲方所提供的建築面積及房屋的內部情況,轉讓價格定為萬元人民幣，大寫 人民幣。此價格內包含房屋本身及附屬設施設備的價格。
第三條 甲方應在簽署本契約時，向乙方提供以下證件原件及複印件：
1、身份證、戶口薄、結婚證;
2、購房契約、購房發票及相關的繳稅(費)憑證;
3、房屋共有人同意或委託出賣的證明;
4、辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他檔案。 註：如有特殊情況發生，甲方子女必須無條件協助乙方辦理房產過戶手續。
第四條 甲方的承諾保證：
1.甲方保證自己所提供的原有購房協定及自己的身份證件真實有效，不存在任何虛假成分;
2.甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
3.甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
4.甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利(如抵押等)，否則造成不良後果由甲方出面解決。
5.甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有，與甲方無關。
6.若發生與甲方有關的產權糾紛或其它債權債務，概由甲方負責清理，並承擔相應的責任，與乙方無關。
7.由於建設方的原因，本房屋沒有辦理房屋產權證，甲方保證：建房單位在日後統一辦理房屋產權證時，甲方及時辦理房屋產權證，在____日內與乙方辦理房產過戶手續，保障乙方對房屋所有權的合法行使。如因變更時甲方造成的費用增加，所有增加費用由甲方承擔。如能變更正常，辦理房產證的費用由乙方負責。
8.在簽訂本契約後，房屋價格上漲或下跌均由乙方承擔，與甲方無關。
9.甲方保證在本協定中提供的聯繫方式及現有住址變更的情況下，能及時的通知乙方，以方便乙方在辦理相關手續時，可以及時的找到甲方。
第五條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(水費、電費、天然氣費等)由甲方負責。在第二次付款後，甲方必須將購買房屋的所有相關手續全部交給乙方。在雙方在場的情況下，甲乙雙方征對房屋對以下項目進行交接：甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡等給乙方，交房時已交清的所有憑證交付乙方，避免乙方在過後生活中發生不必要的麻煩。乙方現場檢查後，如無任何異議，視為該房屋情況符合本協定書約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的.占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。
第六條 付款方式;
第一次付款：在_______年____月_______日甲方向乙方收取房屋定金_______元，作為房款的一部分。
第七條 違約責任 甲方必須配合乙方提供過戶時所需的相關資料，如在辦理過戶手續之前出現任何甲方或見證人違約,甲方須即時無條件歸還乙方所交納的全部費用,並承擔元違約金,如無法聯繫上甲方或甲方故意拖欠,則須由見證方在收到乙方書面通知3個工作日內先行替甲方承擔違約的全部費用,如超過3個工作日見證方未支付違約金和本金予乙方,則逾期____日須交納以上款項的千分之五作為滯納金。
第八條 甲、乙雙方任何一方違背此協定任何一款或有欺詐行為者均視為違約，另一方有權解除契約，違約或欺詐方將付房款百分之拾的罰金給對方，且負擔對方由此而引起的損失和費用。
第九條 交房日期：甲方收到乙方第二次房款。
第十條 本契約經公證處公證，在本契約履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 本契約未盡事宜，可由雙方約定後簽訂補充協定。本契約的附屬檔案及補充協定為本契約不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
第十二條
本契約連同附屬檔案共三頁，一式三份具有同等法律效力，契約持有情況如下：甲乙雙方各執一份，見證人執一份。
第十三條 此契約與房屋買賣契約同時起法律效力。
第十四條 本契約自三方簽字之日起生效。
出賣人(簽字)：_______買受人(簽字)：_______
簽訂時間：________年____月____日
簽訂地點：_____________________
房屋買賣契約書(公寓) 篇6
甲方：____________________
乙方：____________________
根據有關法律、法規，在自願、平等、協商一致的基礎上，在乙方簽訂《房屋買賣(預售)契約》時，甲乙雙方就前期物業管理服務達成如下協定：
第一條 雙方的權利和義務
一、甲方的權利義務
1.對房屋共用部位、共用設施設備、綠化、環境衛生、保全、交通等項目進行維護、修繕、服務與管理;
2.根據有關法規和政策，結合實際情況，制定本物業的物業管理制度和《物業使用守則》並書面告知乙方;
3.建立健全本物業的物業管理檔案資料;
4.制止違反本物業的物業管理制度和《物業使用守則》的行為;
5.物業管理企業可委託專業公司承擔本物業的專項管理與服務業務，但不得將本物業的整體管理責任轉讓給第三方;
6.依據本協定向乙方收取物業管理費用;
7.編制物業管理服務及財務年度計畫;
8.每______個月向乙方公布物業管理費用收支帳目;
9.提前將裝飾裝修房屋的注意事項和限制條件書面告知乙方，並與乙方訂立《房屋裝飾裝修管理協定》;
10.不得占用本物業的共用部位、共用設施設備或改變其使用功能;
11.向乙方提供房屋自用部位、自用設施設備維修養護等有償服務;
12.自本協定終止時起5日內，與業主委員會選聘的物業管理企業辦理本物業的物業管理移交手續，物業管理移交手續須經業主委員會確認;
13.________________________。
二、乙方的權利義務
1.參加業主大會或業主代表大會，享有選舉權、被選舉權和監督權;
2.監督甲方的物業管理服務行為，就物業管理的有關問題向甲方提出意見和建議;
3.遵守本物業的物業管理制度和《物業使用守則》;
4.依據本協定向甲方交納物業管理費用;
5.裝飾裝修房屋時，遵守《房屋裝飾裝修管理協定》;
6.不得占用、損壞本物業的共用部位、共用設施設備或改變其使用功能。因搬遷、裝飾裝修等原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的，應事先通知甲方，並在約定的期限內恢復原狀，造成損失的，給予賠償;
7.轉讓房屋時，事先通知甲方，告知受讓方與甲方簽訂本協定;
8.對承租人、使用人及訪客等違反本物業的物業管理制度和《物業使用守則》等造成的損失、損害承擔民事責任。
9.按照安全、公平、合理的原則，正確處理物業的給排水、通風、採光、維修、通行、衛生、環保等方面的相鄰關係，不得侵害他人的合法權益;
10.________________________。
第二條 物業管理服務內容
一、房屋共用部位的維護和管理
共用部位是指房屋主體承重結構部位(包括基礎、內外承重牆體、柱、梁、樓板、屋頂等)、戶外牆面、門廳、樓梯間、走廊通道、_____等。
二、房屋共用設施設備及其運行的維護和管理
共用設施設備是指共用的上下水管道、落水管、水箱、加壓水泵、電梯、天線、供電線路、通訊線路、照明、鍋爐、供熱線路、供氣線路、消防設施、綠地、道路、路燈、溝渠、池、井、非經營性車場車庫、公益性文體設施和共用設施設備使用的房屋、________等。
三、環境衛生
四、保全
1.內容
(1)協助公安部門維護本物業區域內的公共秩序;
2.責任
五、交通秩序與車輛停放
1.內容
2.責任
六、房屋裝飾裝修管理
見附屬檔案：《房屋裝飾裝修管理協定》。
第三條 物業管理服務質量
一、房屋外觀：
二、設備運行：
三、共用部位、共用設施設備的維護和管理：
四、環境衛生：
五、綠化：
六、交通秩序與車輛停放：
七、保全：
八、消防：
九、房屋共用部位、共用設施設備小修和急修：
第四條 物業管理服務費用(不包括房屋共用部位共用設施設備大中修、更新、改造的費用)
一、乙方交納費用時間：________________________________;
二、住宅按建築面積每月每平方米____________________元;
三、非住宅按建築面積每月每平方米________________元;
四、因乙方原因空置房屋按建築面積每月每平方米________元;
五、乙方出租物業的，物業管理服務費用由乙方交納;
六、乙方轉讓物業時，須交清轉讓之前的物業管理服務費用;
七、物業管理服務費用標準按________________調整;
八、每次交納費用時間：____________。
第五條 其他有償服務費用
一、車位及其使用管理服務費用：
機動車
1.____________________
2.____________________
非機動車
1.____________________
2.____________________
二、有線電視：
1.____________________
2.____________________
三、______________________________
四、______________________________
第六條 代收代繳收費服務
受有關部門或單位的委託，甲方可提供水費、電費、燃(煤)氣費、熱費、房租等代收代繳收費服務(代收代繳費用不屬於物業管理服務費用)，收費標準執行政府規定。
第七條 維修基金的管理與使用
一、根據____________________規定，本物業建立共用部位共用設施設備保修期滿後大中修、更新、改造的維修基金。乙方在購房時已向_________交納維修基金________元。
二、維修基金的使用由甲方提出年度使用計畫，經當地物業管理行政主管部門審核後劃撥。
三、維修基金不敷使用時，經當地物業管理行政主管部門審核批准，按乙方占有的房屋建築面積比例續籌。
四、乙方轉讓房屋所有權時，結餘維修基金不予退還，隨房屋所有權同時過戶。
五、____________________。
第八條 保險
一、房屋共用部位、共用設施設備的保險由甲方
代行辦理，保險費用由全體業主按各自所占有的房屋建築面積比例分攤。
二、乙方的家庭財產與人身安全的保險由乙方自行辦理;
三、__________________________。
第九條 廣告牌設定及權益
一、__________________________
二、__________________________
三、__________________________
第十條 其它約定事項
一、__________________________
二、__________________________
三、__________________________
第十一條 違約責任
一、甲方違反協定，未達到管理服務質量約定目標的，乙方有權要求甲方限期改正，逾期未改正給乙方造成損失的，甲方承擔相應的法律責任;
二、乙方違反協定，使甲方未達到管理服務質量約定目標的，甲方有權要求乙方限期改正，逾期未改正給甲方造成損失的，乙方承擔相應的法律責任;
三、甲方違反協定，擅自提高收費標準或亂收費的，乙方有權要求甲方清退所收費用，退還利息並支付違約金;
四、乙方違反協定，不按本協定約定的收費標準和時間交納有關費用的，甲方有權要求乙方補交並從逾期之日起按每天______交納違約金，或______________;
五、________________________。
第十二條 為維護公眾、業主、使用人的切身利益，在不可預見情況下，如發生煤氣泄漏、漏電、火災、水管破裂、救助人命、協助公安機關執行任務等突發事件，甲方因採取緊急措施造成乙方必要的財產損失的，雙方按有關法律規定處理。
第十三條 在本協定執行期間，如遇不可抗力，致使協定無法履行，雙方按有關法律規定處理。
第十四條 本協定內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本協定中未規定的事宜，均遵照國家有關法律、法規和規章執行。
第十五條 本協定在履行中如發生爭議，雙方協商解決或向物業管理行政主管部門申請調解;協商或調解無效的，可向________仲裁委員會申請仲裁，或向人民法院起訴。
第十六條 本協定正本連同附屬檔案共________頁，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
第十七條 在簽訂本協定前，甲方已將協定樣本送___________(物業管理行政主管部門)備案。
第十八條 本協定自簽字之日起生效。
甲方簽章：____________
代表人：______________
________年____月____日
乙方簽章：____________
代表人：______________
________年____月____
房屋買賣契約書(公寓) 篇7
甲方(賣方)：姓名 身份證號 電話
乙方(買方)：姓名 身份證號 電話
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他有關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定：
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於 ;位於第 幢 層，共 (套/間)，房屋結構為 ，建築面積 平方米，車房-------平方米，房屋用途為 。
第二條 計價方式及價款
按套計算，該房屋連同車房售價總金額為人民幣大寫： 元整(小寫￥： 元)
第三條 付款方式
一次性付清。
第四條 交付期限
本契約生效之日起-------日內，甲方將該房屋交付給乙方使用。
第五條 關於產權過戶登記的約定：
甲方在乙方付款後應積極協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權解除契約，甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的__%賠償乙方損失。
第六條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的契稅由乙方向國家交納(房屋出售符合法定條件)。
房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理，於乙方無關。
第七條 保證事項
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛，如有按揭、抵押債務、抵押貸款、抵押稅項及租金、一房數賣等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯基礎設施、配套建築如水、電、車房等設施，一併歸買方所有，出賣方不再向買方收取任何費用。
第八條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第九條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十條 契約的效力
1、本契約自雙方簽字之日起生效。
2、本協定一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
3、本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
附屬檔案一： 房屋平面圖(與《房地產權證》記載的一致)(略)
甲方(出賣人)： 乙方(買受人)：
年 月 日
房屋買賣契約書(公寓) 篇8
原告：_________，男，_____族， ____年 ____月____日出生，住址____________________，身份證號碼：__________________ 。
被告：__________，男，_____族，____年 ____月____日出生，住址____________________，身份證號碼：__________________ 。
訴訟請求：
一、判令被告支付原告違約金_____________元及因被告原因導致《房屋買賣(居間)契約》目的不能實現，房屋溢價損失_________元，返還購房款_________元，合計_________元。
二、判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實和理由
原告與被告1於________年______月_____日簽訂《房屋買賣(居間)契約》(以下簡稱為“買賣契約”)，在___經紀有限公司提供中介居間服務下，原告以人民幣_________元的價款購買被告2與被告1共同所有的位於_____________區____________號____________區______幢______室物業(該房產證顯示被告2與被告1系夫妻關係)。契約對交易定金、付款方式、遞件過戶時間、房產產權現狀、稅費承擔、違約責任等進行了明確約定。被告2因在外出差，故被告1當原告和居間人面與被告2電話聯繫，被告2同意被告1出售該房產。
________年______月_____日，被告1以該期限房價波動較大其夫妻沒有購置合適價格新房為由，要求解除契約。原告予以拒絕，並要求被告繼續履行契約。
另了解，在買賣契約簽訂之後，該地段房價大漲，現今該交易房屋的房價已增至280萬左右，比原、被告交易時價格上漲了________元。買賣契約約定的違約金已不能彌補原告的實際損失，故要求被告另行支付房屋溢價部分。
原告認為：原、被告雙方簽訂的買賣契約合法有效，雙方均應按約履行。現因被告的違約行為導致契約無法繼續履行，故被告應當按照契約約定承擔違約責任。但是契約約定的違約金已不足以彌補原告的實際損失，根據《中華人民共和國民法典》第114條規定及買賣契約第六條第五款約定，要求被告支付______________元的違約金，及承擔交易房屋溢價部分的損失。
為維護原告的合法權益，現依法訴至貴院，請求判如所請。
此致
_____________人民法院
具狀人：_____________
日 期：_____________
房屋買賣契約書(公寓) 篇9
存量房買賣契約甲方（賣方）：乙方（買方）：經紀機構：____市住房和城鄉建設局監製存量房交易契約賣方（甲方）：法定代表人姓名：國籍：身份證照號：護照號：營業執照註冊號：聯繫地址：聯繫電話：委託代理人：聯繫電話：身份證照（證件號）：聯繫地址：買方（乙方）：法定代表人姓名：國籍：身份證照號：護照號：營業執照註冊號：聯繫地址：聯繫電話：委託代理人：聯繫電話：身份證照（證件號）：聯繫地址：經紀機構：法定代表人姓名：營業執照號：備案證號：執業經紀人姓名：資格證號：聯繫地址：聯繫電話：根據國家和____省、____市房地產交易有關規定，甲乙雙方通過 ，友好協商，雙方遵循平等、自願、公平、守法和誠實信用原則，就該房屋買賣事宜訂立本契約。
第一條：房屋基本情況。
1.坐落：。
2.房屋所有權證編號：。
3.土地使用權證編號：。
5.房屋性質： 。
6.其它： 。
第二條：房屋其他情況。
1.房屋抵押情況為下列第 項：（僅選一項）【1】甲方保證該房屋在本契約簽訂之時未曾設定抵押權。【2】該房屋在本契約簽訂之前已經設定抵押權，甲方承諾在申請辦理房屋權屬轉移登記前解除該抵押，並註銷相應的抵押登記，相關費用由甲方承擔。
2.房屋租賃情況為下列第 項：（僅選一項）【1】甲方保證該房屋在本契約簽訂之時未曾租賃給他人。【2】該房屋在本契約簽訂之前已經租賃給他人，甲方保證該承租人已經明確放棄優先購買權，並承諾在房屋交付前解除該租賃關係，註銷相應的租賃登記，相關費用由甲方承擔。
3.房屋物業管理現狀為下列第 項：（僅選一項）【1】該房屋目前由 負責物業管理，物業服務費交至________年____月。【2】該房屋目前尚未納入物業管理範圍。
4.隨同該房屋同時轉讓給乙方的房屋附屬設施和相關物品詳見本契約附屬檔案一。
第三條：房屋價款。該房屋（包括閣樓、車庫，本契約附屬檔案一明確的房屋附屬設施及物品等） 成交總價為人民幣元（大寫：元整）。房屋（含閣樓）成交價格為人民幣元，車庫成交價格為人民幣元。
第四條：付款方式。
1.乙方於________年____月____日前給付甲方購房定金元(購房定金可沖抵購房款)，甲方在收到乙方購房定金的同時，將該房屋的所有權證、土地使用權證交給經紀機構，經紀機構出具收件憑證。房屋買賣無法成交的，經紀機構應及時歸還上述“雙證”。
2.房屋價款支付方式約定為下列第 款。（僅選一款）【1】一次性付款：乙方按本契約
第三條約定房屋價款，向甲方一次性支付的期限為下列第 項：（僅選一項）〖1〗本契約生效之日起 天內。〖2〗房屋權屬轉移登記完成之日。〖3〗房屋交付之日。〖4〗年____月____日前。【2】分期付款：乙方於本契約生效之日起天內，按本契約
第三條約定房屋價款的%，向甲方支付人民幣（ 元）（大寫： 元整）；乙方於房屋權屬轉移登記完成之日，按本契約
第三條約定房屋價款的 %，向甲方支付人民幣（ 元）（大寫： 元整）；乙方於房屋交付之日，按本契約
第三條約定房屋價款的%，向甲方支付人民幣（ 元）（大寫： 元整）。貸款支付： 。【3】其他方式：。
第五條：乙方逾期付款違約責任。
1.乙方未能按本契約約定期限向甲方支付相應房屋價款的，按逾期時間，分別作如下處理（不做累加） ：⑴逾期不超過 天，自本契約
第四條約定的應付期限之
第二天起，至甲方實際收到逾期房款之日止，每逾期一天，乙方按天向甲方支付本契約
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，契約繼續履行。⑵逾期超過 天后，甲方有權解除契約。自解除契約通知書到達之日起 天內，乙方將房屋退還給甲方，並按本契約
第三條約定的房屋價款的 %或購房定金 倍向甲方支付違約金。經雙方協商繼續履行契約的，自本契約
第四條約定的應付期限之
第二天起至甲方實際收到逾期房款之日止，每逾期一天，乙方按天向甲方支付本契約
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，契約繼續履行。
2.在年____月日前，若因銀行或者住房公積金管理機構不同意乙方購房貸款申請，導致乙方無法按約定期限支付房款的，買賣雙方同意解除本契約，退房退款，撤銷該房屋所有權轉移登記申請和土地使用權變更登記申請，並按下列第項方式處理：（僅選一項）【1】乙方不向甲方支付違約金。
第六條：房屋交付。甲方應當於年____月日前騰空該房屋。並將上述房地產交付給乙方。在交付房屋時，應當履行下列第
1.
2.3 手續：【1】買賣雙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單、物業服務費繳納等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數、並交接該清單上所列物品。【2】雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品、物業服務費繳納、水電氣費交納清單上籤字。【3】移交該房屋鑰匙。
第七條：甲方逾期交房違約責任。甲方未能按約定期限將該房屋及其附屬設施、物品交付給乙方的，按逾期時間，分別作如下處理（不作累加）：⑴逾期不超過天，自本契約
第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之
第二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，甲方按天向乙方支付本契約
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，契約繼續履行。⑵逾期超過天后，乙方有權解除契約。自解除契約通知書到達之日起天內，甲方將已收房款退還給乙方，並按本契約
第三條約定的房屋價款的 %或購房定金 倍向乙方支付違約金。經雙方協商繼續履行契約的，自本契約
第六條約定的房屋及其附屬物品交付期限之第二天起，至房屋及其附屬物品實際交付之日止，每逾期一天，甲方按天向乙方支付本契約
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，契約繼續履行。
第八條：關於房屋及其附屬設施、物品的承諾。房屋交付時，凡已納入本契約的房屋及其附屬設施、物品被損壞或滅失的，甲方應按照損壞或滅失部分的（〖協商〗或〖評估價值〗）價值 元向乙方支付賠償金
第九條：如因甲方對房屋的保證情況失實,致使本契約生效以後發生房屋基本情況或其他情況糾紛、權屬糾紛、債權債務糾紛、優先購買權糾紛的，甲方按本契約
第三條約定房屋總成交價款的 %向乙方支付違約金；造成乙方其他損失的，甲方另行賠償。
第十條：關於房屋原有戶籍遷移的約定。自房屋權屬轉移登記完成之日起 天內，甲方保證將其落戶於該房屋的所有戶籍關係遷出。逾期遷移原戶口的，甲方向乙方支付違約金元；造成乙方其他損失的，甲方另行賠償。
第十一條：關於房屋權屬轉移登記的約定。甲、乙雙方定於年____月____日前辦理房屋權屬轉移登記手續，如因一方責任致使未能按期辦理的，責任方應當按逾期時間承擔以下違約責任（不作累加）；造成對方其他損失的，需另行賠償。
1.逾期不超過 天，自約定期限之
第二天起，至實際辦理手續之日止，每逾期一天，責任方按天向另一方支付本契約
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，契約繼續履行。
2.逾期超過 天后，無責任一方有權解除契約。責任方向另一方支付本契約
第三條約定的房屋價款的 %的違約金，同時退房退款。雙方協商繼續履行契約的，自約定期限之
第二天起至實際辦理手續之日止，每逾期一天，責任方按天向另一方支付本契約
第三條約定的房屋價款的 %0的違約金，契約繼續履行。3.逾期超過 天后未辦理房屋權屬轉移登記的，甲、乙方中的任何一方有權和經紀機構共同向____市房產交易管理中心申請撤銷該契約的備案，甲、乙雙方中的另外一方不得對撤銷契約備案的行為提出異議。至於甲方和乙方之間的房屋買賣契約糾紛由雙方自行協商或者向法院提起訴訟。
第十二條：關於土地使用權變更登記的約定。
1.該房屋土地使用權性質為 （【國有】或【集體】，類型為 （【出讓】或【劃撥】或）。（僅選一種）
2.房屋權屬轉移登記完成以後，買、賣雙方應當按規定共同向土地登記機構申請辦理該房屋占用範圍內的土地使用權變更登記。該土地使用權原來為非出讓類型的，變更登記時需要繳納的土地出讓金或土地收益金按下列第 項方式處理：（僅選一項）【1】甲方承擔。
第十三條：關於交易稅費和其他相關權益的約定。
1.房屋買賣過戶過程中應當繳納的有關稅費，按以下第款辦理：【1】由甲、乙雙方按照規定各自繳納。
2.房屋驗收交接時，甲、乙方應共同辦理物業服務及相關配套設施等過戶手續
房屋買賣契約書(公寓) 篇10
賣方：______________
買方：_____________________
賣方通過轉讓自家莊基使用權獲得單元房一套，因資金周轉困難現欲出售，經中間人從中說和，買賣雙方經過充分協商，就房屋買賣有關具體事宜雙方自願達成以下協定：
一、標的：
該單元房位於_____________________，該單元房系一梯一戶;屬磚混結構，屬清楚，無任何糾葛。
二、建築面積：約___平方米(含公攤面積);雙方以現狀進行買賣，雙方認可現狀;若單元房有質量問題，由賣方負責。
三、買賣價格：雙方議定該單元房的賣價為__________元。
四、交付辦法：雙方商定分三次付清房款。
1、雙方於簽約之日買方用現金先付給賣方___________元作為定金;20__年5月1日前買方付給賣方_________元整，剩餘的房款於___年__月底前付清。
2、賣方收到買方第一次房款後，將該單元房及相關手續(身份證複印件、戶口本複印件、莊基使用證複印件及與開發商張興旺的協定書)交予買方;賣方不得拖延，並向買方出據收條。
3、若買方未按約定交付房款，以前所交房款不退，單元房歸賣方所有。
五、賣方保證該單元房的室外鋁合金窗配齊，進戶門為盜門，室內牆面水泥粉刷，上、下水接通並必須進戶;
六、買方在裝修期間，賣方不得無故干涉和阻攔;買方在居住期間，若有其他居住戶干涉其正常生活，賣方出面予以協調;單元房的公共院子、樓梯及公共設施買方必須愛護。
七、賣方保證該單元房與第三人等無任何產權糾葛，否則，賠償買方由此而造成的一切經濟損失。
八、若國家政策變化允許辦理房產手續，賣方應予以積極協助買方辦理;若國家徵用或拆遷該單元房，所得補償款歸買方所有。
九、本契約經買、賣雙方簽字並按指印後生效，任何一方均不得反悔。
十、本契約一式三份，買賣雙方各執一份，中間人一份，
具有同等法律效力。
賣方：
中間人：
買方：
房屋買賣契約書(公寓) 篇11
設備轉讓方： （甲方）
身份證號碼：設備接收方： （乙方）
身份證號碼：現經甲乙雙方共同商定達成如下協定：
（1）因甲方設備多餘，現轉讓台給乙方，工作小時，出廠編號為，經乙方負責人及技術人員現場看機試機後，甲乙雙方達成協商價為人民幣：___________________，大寫（ ）。乙方本著互相信任的情況下預付現金人民幣：_______________。於年____月____日 將貨提走。
（2）甲方出售該設備提供該機；出廠合格證、購機發票、進口設備提供進口報關單等有效證件備註：
（3）如該機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。
（4）如合格證、購機發票或者進口報關單丟失，需在當地公安機關或者派出所開據證明：證明該設備屬甲方所有。
（4）如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關。
（5）甲方若購機時在按揭款未繳納完，私自出售給乙方後，要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責，如出售給乙方後，是甲方的原因，比如，甲方尾款未付清造成G衛星定位系統鎖機後所造成的任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。
（6）甲方在自己的場地上負責將該機設備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開，乙方將一次性付清餘款，該機產權屬乙方所有。
（7）為了雙方共同遵守特訂立此協定。甲方需提供身份證複印件附契約上。
（8）此協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字按手印後立即生效。
（9）如該設備屬於兩人合夥制經營或多人合夥制經營，需所有人共同簽字，按手印生效。
（10）甲方收款帳號：乙方轉款帳號：甲方姓名：
乙方姓名：電話：
電話：單位：簽定日期：
________年____月____日
房屋買賣契約書(公寓) 篇12
賣方：身份證號：買方：身份證號：
甲乙雙方以《民法典》為依據，本著平等、自願、互惠的原則就乙方購買甲方的房屋事宜進行協商，經協商一致，達成如下條款。風險提示：標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型，在契約中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。
數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程式等，各項須明確填寫，不得含糊。
一、房屋概況
1、甲方自願將坐落在____________市________區________路________小區________號樓________單元________室房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
2、建築面積：________平方米，儲藏室：________平方米。
3、產權證號：________________________。風險提示：價款支付
在實務中，有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾契約付款方。
二、契約價款與支付
1、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫：________________________元整;即人民幣小寫：________________________元。
2、乙方在簽訂本契約時，支付定金____________元整，即小寫____________元。
3、乙方支付定金之日起____________個月內，向甲方支付首付款，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。
三、甲方職責
1、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
2、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
3、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
4、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
5、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。
四、乙方職責
1、乙方應按照契約的規定，向甲方支付定金和剩餘價款，當乙方不及時履行義務導致達到民法典規定甲方享有解除權時，甲方解除的，不退還已支付的購房款。風險提示：違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的契約約定違反契約約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。
具體應明確，違反契約的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數位化，以便於向違約方主張。
五、違約條款本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付____________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期____日，應向對方支付____________元罰金，逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
六、附隨義務甲方交付房產時應保證乙方可即時辦理入住手續，房內的設施甲方應一併轉讓給乙方，若甲方須帶走相應的物品，應與乙方協商，有身份特性的除外。
七、附則
1、本協定一式________份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。風險提示：爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。
2、因契約的履行，雙方發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，雙方均可向房屋所在地的人民法院起訴。
3、本契約未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：住址：房屋所在地：聯繫方式：簽約時間：
乙方：住址：房屋所在地：聯繫方式：簽約時間：
房屋買賣契約書(公寓) 篇13
甲方姓名(賣方)：___________身份證號碼：_________________________________
乙方姓名(買方)：___________身份證號碼：_________________________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有位於_____省______市_______擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，該建築總面積為____平方米。(詳見土地房屋權證第____號)。
第二條甲方首先確保該房產為甲方所有、產權明晰，手續齊全合法，土地產權清晰，市政規劃不受影響，不存在單位房屋侵權、不存在房產查封凍結、不存在繼承人共有、不存在家庭共有、不存在交易時租賃等情況，產權清楚無糾紛、無抵押、無設定他項權力，若有問題由甲方負責解決，並承擔由此產生的全部責任。
第三條甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
第四條甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由方負擔。
第五條甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第六條甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內，甲方將房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條乙方未按本契約規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本契約，甲方有權解除契約，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，並向甲方支付購房款10%違約金。
第八條甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用，每逾期一日，按照購房總價的___‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為甲方不履行本契約，乙方有權解除契約，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，並向乙方支付房價____%的違約金。
第九條本契約未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定，補充協定與本契約具同等法律效力。
第十條本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本契約一式兩份份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字)：__________________
乙方(簽字)：__________________
日期：_______年______月___日
房屋買賣契約書(公寓) 篇14
賣方：_____________（簡稱甲方）身份證號碼：_____________
買方：_____________（簡稱乙方）身份證號碼：_____________
根據有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約。
第一條甲方同意將自有的位於_____________小區_____________幢_____________單元_____________室房產（證載建築面積_____________為平方米）一處出售給乙方，乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解，願意購買該房。
第二條上述房產的交易價格為：_____________總價：_____________元整（大寫：_____________元整）。
第三條甲方保證出售房產符合國家房產上市的`規定，並保證產權清晰，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內容，若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
第四條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。買賣交易過程當中產生的費用（包括契稅，過戶手續費等）經雙方協商，均由乙方承擔。
第五條乙方應於_____________年_____________月_____________日本契約簽訂前將首期款人民幣_____________元整（大寫：_____________元整）交予甲方；契約簽訂後一個月內乙方應剩餘款項人民幣_____________元整（大寫：_____________元整）交付甲方。乙方逾期付款，應承擔全部購房款月息二分的違約金。
第六條甲方應於本契約簽訂之日起五個工作日內，協助乙方辦理房屋過戶手續；甲方應於收到全部購房款後五日內將房屋交付乙方。甲方未在約定期限內協助辦理上述事項，應向乙方承擔違約責任，非因甲方自身原因導致延宕的除外。
交付所產生的費用（水電費、煤氣費、取暖費、物業費等）由甲方承擔，交付後產生的費用（水電費、煤氣費、取暖費、物業費等）由乙方承擔。
第七條本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本契約在履約過程中發生的爭議，雙方應先行協商解決，協商不成的可向當地人民法院提起訴訟。
第九條本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽字蓋章與本契約具有同等法律效力。
賣方（甲方）：_____________買方（乙方）：_____________
聯繫方式_____________聯繫方式_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
房屋買賣契約書(公寓) 篇15
原告：
姓名：______
性別：__
年齡：__
民族：__
職務：______
工作單位：________住址：__________電話：______
被告：名稱：________地址：__________
法定代表人：姓名：______職務：______
電話：______
訴訟請求：
1.請求判令被告向原告支付報酬及利息____元。
2.本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
____年__月__日至____年__月__日，原告為被告印刷____及____等，約定報酬____元。原告按照約定完成了被告的交待的.事項，但被告拒不支付報酬，原告多次催要未果，故根據《中華人民共和國民法典》第__條的規定，特向貴院提起訴訟，請求支持原告的訴訟請求，維護原告的合法權益。
此致
________________________人民法院
具狀人：____________
房屋買賣契約書(公寓) 篇16
賣方：________ (以下簡稱甲方)
買方：_______(以下簡稱乙方)
為規範房屋買賣有關事宜，遵照相關的法律法規，經甲乙雙方協商，訂契約如下：
一、甲方自願將如下房屋賣給乙方所有：
房屋座落：____市___大街_____號_____樓___單元___室，建築面積___平方米。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣____元，(大寫)___百___拾__萬元整。乙方在契約簽訂之日先交給甲方訂金____元，其餘購房資金在20__年10月1日前一次付給甲方。
付款方式：現金形式付款。
三、甲方在20__年10月1日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、本契約經雙方簽章鑑定後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。
六、雙方房屋買賣交易過程中發生的`各項稅費均由乙方負責，甲方只負責協助乙方辦理轉戶手續。
七、未盡事宜，雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決。
八、本契約一式四份，具有同等的法律效力。甲、乙雙方及稅務部門各一份，房管部門一份。
甲方(簽名或蓋章)
乙方(簽名或蓋章)
代理人(簽名或蓋章)
代理人(簽名或蓋章)
監證人：
簽訂日期：
房屋買賣契約書(公寓) 篇17
出賣人：
姓名：_國籍：__：___地址：___聯繫電話：___
買受人：
姓名：_國籍：__：___地址：___聯繫電話：___
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，為明確甲、乙雙方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，並自願購買該房屋。現該房屋具體狀況如下：
座落於___，建築面積___平方米
房屋的所有權證號為___，國有土地使用權證號為___
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
第二條上述房產的交易價格為：單價：人民幣___元/平方米，總價：人民幣___元整。
第三條乙方在___前應向甲方給付定金人民幣___元整。
上述定金在乙方___付款時充抵房款。
第四條付款時間及方式
乙方應於本契約生效之日起___日內將該房屋全部價款付給甲方。
具體付款方式為：
第五條甲方承諾在本契約生效之日起___日將房屋交付給乙方，並在交付房屋前騰空該房屋。
甲方應在___前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條甲方承諾並保證，依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意，在本契約生效之日起___日內，共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續，依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權證》並在乙方領取《房屋所有權證》後，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理：
該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證所載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的，雙方約定，該費用由
甲方承擔
乙方承擔。
除本條已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由
甲、乙雙方按國家規定各自承擔
甲方承擔
乙方承擔。
第八條房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條該房屋正式交付時，物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理：
第十條甲方保證已如實陳述本契約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙，有關按揭、抵押、租賃、稅項等，甲方均在契約生效前辦妥。生效後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十一條乙方未按本契約的約定支付房價款的，按下列約定承擔違約責任：
乙方逾期支付房價款的，每逾期一天，按應付未付房價款的萬分之___支付違約金。乙方逾期支付房價款超過___日，甲方有權解除本契約，甲方在解除契約之日起___日內將已收房價款退還乙方，所收定金不予退還並有權要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。
第十二條甲方未按本契約的約定履行義務的，按下列約定承擔違約責任：
1、甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價款的萬分之___支付違約金。甲方逾期交付房屋超過___日，乙方有權解除本契約。甲方應在乙方解除本契約之日起___日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方，並按總房價款的百分之___支付違約金。
2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本契約約定的時間內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內將乙方已付款退還給乙方，並按總房價款的百分之___支付違約金。
第十三條本契約未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十四條本契約自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十五條因本契約或與本契約有關的任何爭議，雙方應協商解決。協商不成的，
提交___仲裁委員會仲裁解決
依法由人民法院訴訟解決
第十六條本契約一式___份。其中甲方執___份，乙方執___份，提交房屋權屬登記機關一份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
簽約日期：簽約日期：
房屋買賣契約書(公寓) 篇18
甲方(賣方)：________________
乙方(買方)：________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，甲方自願將座落在____________私有住房，賣給乙方達成如下協定：
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方也充分了解該房屋具體狀況，並自願買受該房屋。
第二條房屋價格及其他費用：經甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋、車庫和儲藏室總金額為人民幣__________元整(小寫￥_______元)，且此價格為固定不變價格。
第三條本契約簽訂之時，乙方向甲方定付人民幣_________元整(小寫￥__________元)，剩餘款項______元整(50000.00___________元)預計“四月份”之前付清。之後無論房價漲落，買賣雙方不得反悔。
第四條付款方式：乙方全部到款後，甲方將全部鑰匙轉給乙方，房屋由乙方所有。
第五條本契約未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定，補充協定與本契約具同等法律效力。
第六條本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份。
第七條本契約自甲、乙雙方簽字之時起生效。
甲方(簽字)：________________乙方(簽字)：________________
簽訂日期：________________簽訂日期：________________
房屋買賣契約書(公寓) 篇19
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
出賣人：______________
買受人：______________
一、甲方願將自有坐落____________市__________路___號房屋___間，建築面積____平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至___，南至___，西至____，北至______。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣_______萬元，由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣契約之日，付人民幣_______萬元第二期在交付房屋之日，付人民幣_____萬元第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本契約簽訂之日起___天內將房屋騰空，連同原房屋所有權證等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花費由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本契約。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。
十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求，乙方得解除契約，解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本契約第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地所有權屬於國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等法律效力。
十四、本契約一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
甲方：_________乙方：_________
_________年_____月_____日訂於_____________市
房屋買賣契約書(公寓) 篇20
買方(受讓方)： (以下簡稱甲方)
賣方(轉讓方)： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經共同協商，本著平等互利、自願的原則，就房屋買賣有關事項訂立本契約。
一、 房屋具體情況：
1. 位置： 區
2.房屋套型 ，建築面積平方米，結構 樓層，用途 。
3.該房屋的銷售價格為每平方米元人民幣，總計房價拾 萬 千 百拾元整。
二、 乙方銷售該房屋應具備合法的《房屋所有權證》，如買賣該房屋引發產權糾紛，概由乙方負責處理.
《房屋所有權證》書證號：
三、 房屋四界：
房屋 四 界
東：
西：
南：
北：
四、 本契約經甲、乙雙方簽章，交成都市房地產交易中心登記後，由甲方一次性向乙方支付總房價款的 %，計元的定金或 元的預付款，其餘%，計 元價款則交成都市房地產交易中心代存，代辦完房屋產權過戶手續乙方將房屋騰空並連同該房屋有關圖紙、資料、房屋鑰匙等交給甲方後，甲、乙雙方同時到房地產交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領取售房餘款。
五、 甲、乙雙方互相監督，不得隱瞞買賣成交價額。甲方協助乙方辦理產權過戶手續，其稅費按規定各自交納。
六、 本契約甲、乙雙方簽章並由成都市房地產交易中心登記。雙方均不得違約。如甲簽章違約，乙方不退還定金;乙方違約，則雙倍退還甲方定金;違約方還應承擔產權轉回已繳和應繳納的稅費和造成的經濟損失。
七、 乙方賣給甲方的房屋，在辦理過戶手續期間，如因不可抗力原因而不能進行交易的，甲方提出撤消契約時，乙方應當同意，並如數退還甲方定金。
八、 其他決定事項：
1.
2.
3.
4.
九、 本協定一式份，甲方執存份，乙方執存 份，成都市房地產交易中心執存 份。
十、 買賣雙方情況
買方
姓名(簽章)
現戶籍所在地
身份證號
工作單位
電話號碼
登記人
共有人
代理人
賣方
登記人
共有人
代理人
甲方(簽字) 乙方(簽字)
簽定時間:二0 年月日
房屋買賣契約書(公寓) 篇21
出賣人(甲方) 身份證號碼：
買受人(乙方) 身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事宜在平等自願，協商一致基礎上訂立契約如下，雙方自願共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於________區 室的房屋(土地使用權證記載建築面積平方米)以人民幣 整(￥ 元)的價款出售給乙方，乙方一次性將房款交付甲方。
二、甲方將乙方給付的房款中的 元( 元)作為押金交付乙方保管，待該房屋具備過戶條件，甲方配合完成過戶手續後，乙方將押金如數奉還。
三、因本契約簽定時該房屋不具備過戶條件，甲方應保證在具備過戶條件時協助乙方辦理房屋過戶產權手續，如甲方怠於履行協助義務，押金不予返還，並應當承擔因過戶不能所產生的一切損失。
四、本契約簽訂後，甲方對該房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方，並交付該房屋所有證件。甲方不得就該房屋與他人再行訂立《買賣契約》。
五、違約責任
1、甲方應當於 20年月日 交付乙方房屋，甲方如不按購房契約規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣___萬元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過______個月時，甲方有權解除契約。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一方可解除契約，甲方應當返還全部房款並賠償乙方的因此造成的損失。
4、本契約簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除，甲方應按照解除契約時的市場評估價返還乙方購房款，並賠償乙方因房屋裝修所產生的所有費用。
5、如因該房屋被徵收或拆遷所產生的補償款或新置房屋等的受益權由乙方享有，甲方不得干涉。
六、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成由該房屋所在地法院管轄。
七、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
八、本契約一式三份，甲乙方各執一份，該房屋所在賈莊村委存放一份。
甲方： 乙方：
20年月日 20年月日
房屋買賣契約書(公寓) 篇22
甲方(賣方)趙 升
乙方(買方)張沙沙
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st )房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100XX元 .
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 .
四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將抽風機一台(型號： )，空調兩台(型號： )，熱水器(型號：)，浴霸(型號： )，飲水機(型號： )，音響兩台(型號：258695 )，涼衣架，房內燈具，前後門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方(含在房屋價值內)
十一、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款：
1、轉讓過後，甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方)趙 升 (印) 身份證號：
住址：重慶市九龍坡區歇台子長石村24號 電話：
20__年 月 日
乙方(買方)張沙沙 (印)身份證號：
住址：四川省**市**鎮號 電話：
房屋買賣契約書(公寓) 篇23
甲方：_______________(以下稱甲方)
乙方：_______________(以下稱乙方)
甲乙雙方經協商，就房屋買賣一事達成如下協定：
一、甲方將位於____________市______區______路(街)____________號，建築面積____________平方米，使用面積____________平方米的____________結構房屋一套出售給乙方;
二、房屋總價款為__________________萬元人民幣。
三、本協定簽訂後______日內乙方一次性將房屋全部價款支付給甲方;
四、由於該房屋目前正在建設之中，因此，本協定簽訂後一年內甲方將房屋交付給乙方;
五、受到目前政策的限制，房屋________年之內不能辦理過戶手續。待房屋可辦理手續之時，甲方應積極協助乙方辦理房屋過戶手續，過戶費用由乙方承擔。
六、甲方要保證按期交房，否則每逾一日將按總房款的____________支付給乙方作為違約金;
七、因甲方原因導致房屋無法過戶給乙方造成損失，全部由甲方承擔。
八、本協定簽訂後，雙方共同去公證機關進行公證，公證費用由______方承擔。
九、未盡事宜，雙方應友好協商，協商不成任何一方均可向人民法院提起訴訟。
十、本協定一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。
甲方：_______________ 乙方：_______________
代表：_______________ 代表：_______________
房屋買賣契約書(公寓) 篇24
甲方：__________________________
乙方：__________________________
丙方：__________________________
甲、乙、丙三方經協商一致，就乙方向甲方購買房屋一事，達成如下協定：
一、房屋概況
出賣房屋坐落於_______市_______路_______號，建築面積約_______平方米，該房屋未辦理房產證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押，在______________銀行______________支行辦理了按揭貸款(詳見房屋購買契約及貸款契約)
二、甲方現同意將該房屋賣給乙方，轉讓價格暫定為_______萬元，在甲方做出房產證和契證後，在乙方總出價_______萬元(包括轉讓價和所有其他費用)的範圍內對轉讓價作適當調整。
三、甲、乙雙方委託丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。
四、在甲方辦好產權證和契證後，三方與_______________支行簽定監督支付協定書，乙方按該協定書的約定，將相應款項支付給銀行。
五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證後，丙方代為辦理房屋過戶手續，乙方到_______________之行辦理房屋轉按揭貸款手續。
七、在甲方辦好契證和產權證後，
(1)甲、乙雙方辦理房屋交接手續，自乙方與承租人簽定新的租賃契約之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租賃契約押金_______元，並向乙方支付已收取的租金
(2)甲方將押金_______元及已收取的租金_______________元於新租賃契約簽定之日交付給丙方，在雙方結算後由丙方支付給乙方。
八、甲方保證新的房屋租賃契約的租金為_______萬元，否則，甲方將返還乙方轉讓款_______萬元。
九、稅費
1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協定簽訂後，甲方預付代理方稅費_______元，乙方預付代理方稅費_______元，交易完成後按實際結算。
2.交易完成後，甲方交付代理方_______元服務費。乙方交付代理方_______元服務費。
十、甲乙雙方及代理方責任
1.甲方確保房源可靠、手續合法;並提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優先購買權的書面聲明。
2.乙方應按協定履行責任，並提供交易所需的相關證明資料。
3.代理方確保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有權證》，土地證在領取房屋所有權證、契證_______個工作日後交付乙方。
十一、違約責任
1.乙方違約，已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元後歸甲方所有。如甲方違約，甲方應賠償乙方_______元，賠償代理方代理費__________元。乙方已交付的定金__________元由代理方負責退還乙方。
2.在簽訂《____________市房屋轉讓契約》後出現的違約責任由違約方承擔。
十二、本協定一式______份，甲乙雙方和代理方各執一份。
甲方：____________乙方：____________
房屋買賣契約書(公寓) 篇25
賣方： (以下簡稱甲方)
買人： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規
一、甲方自願將坐落於 山東省 聊城市 東昌府區站前街 站前街西湖馨苑 小區 B8 棟 1022室，建築面積為 100.07平方米，出售給乙方。
二、上述房屋包括附屬設備，經雙方約定房屋價格(人民幣)：;總款總計人民幣： (大寫)
三、雙方約定，本協定簽訂之日，乙方一次性交清房款;甲方同時將房屋鑰匙、房屋產權證明及身份證複印件交付給乙方。同時雙方應該同時為對方出具相應的收到憑證。
四、甲方必須保證其出賣給乙方的房屋，產權為交易本人，絕無他項權利設定或其他糾紛或產權親屬關係。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方因此而受到的經濟損失。
五、雙方對房屋質量無異議，房屋交付後，因房屋質量引起的糾紛，雙方不相互承擔賠償責任。
六、，甲方並未辦理產權登記手續，對此乙方完全知曉。乙方同意甲方關於房屋產權過戶的
七、在辦理房屋產權轉移過戶登記時，甲方應予全力協助。如因甲方的延誤，致使影響產
八、契約生效後，房屋升值與甲方無關。
九、本協定簽訂前，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用，概由甲方負責。本協定簽訂後
十、甲方在房屋出售給乙方即乙方付清房款與甲方簽訂本契約後不得將房屋另行轉讓給他人，如若違約本約定應賠償房款總價外還應賠付房款總價款20%的違約金。
十一、本協定簽訂後，雙方應該共同遵守。如違約，違約方除賠償對方相應經濟損失外，還應該賠償對方房屋總價款20%的違約金。
十二、甲方法定繼承人一致同意此次房屋買賣交易，並且同意本協定所有條款，甲方法定繼承人無此房屋的繼承權與使用權。
十三、在本協定履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，可以簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。協商不成，任一方均可起訴至房屋所在地人民法院。
十四、本協定一式兩份，雙方各執一份為憑。
十五、本協定自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣契約書(公寓) 篇26
甲方(出賣人)：________________ 電話：_________ 地址：_________________
身份證號：_________
乙方(買受人)：________________ 電話：_________ 地址：_________________
身份證號：________
根據《民法典》、《房地產管理法》和有關規定，甲、乙雙方在丙方的中介促成下和平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定：
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________;位於第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建築面積_________平方米,房屋用途為_________;該房屋內部附著設施為_________________________;(房屋所有權證號為_________。
第二條 土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。但未辦理分戶土地證。如該房屋確需辦理土地轉讓使用手續,甲方需提供協助並按國家政策執行。
第三條 價格
按計算，該房屋售價為_________元整。
第四條 付款方式
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
第五條 交付期限
甲方應於本契約生效之日起_________________將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起_________日內，將該房屋付給乙方。
第六條 違約責任
乙方未按時或不付清房款。甲方有權按下述約定，追究乙方的違約責任。
( 年 月 日。
第七條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第八條 補充
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約自雙方簽字之日起生效。
本協定一式_________份，甲方、乙方各_________份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽訂地點：_________
_________年____月____日
房屋買賣契約書(公寓) 篇27
房屋買賣契約出賣人：________
身份證號：________________
聯繫電話：________________
買受人：________________
身份證號：________________
聯繫電話：________________
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定：
第一條買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋，其房屋平面圖見本契約附屬檔案一，房號以附屬檔案一上表示為準)____________________。
該房屋的用途為____________，屬________結構，層高為________，建築層數地上____層。
該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該房屋建築面積共____________平方米，其中，套內建築面積________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積________平方米。
第二條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款：
1.按建築面積計算，該房屋單價為(幣)每平方米___________元，總金額(幣)___________元整。
2.按套內建築面積計算，該房屋單價為(幣)每平方米___________元，總金額(幣)_____________元整。
3.按套(單元)計算，該房屋總價款為(幣)____________元整。
4.。
第三條付款方式及期限
買受人按下列第種方式按期付款。
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.其他方式。
買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款，按下列第種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在______日之內，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金，契約繼續履行;
(2)逾期超過______日後，出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的，買受人按累計應付款的_______%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的，經出賣人同意，契約繼續履行，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按______日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
第四條交付期限
出賣人應當在______年______月______日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第種條件，並符合本契約約定的房屋交付買受人使用：
1.該房屋經驗收合格。
2.該房屋經綜合驗收合格。
3.該房屋經分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批准檔案。
但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除契約或變更契約外，出賣人可據實予以延期：
1.遭遇不可抗力，且出賣人在發生之______日起______日內告知買受人的;
2.。
出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本契約規定的期限將該房屋交付買受人使用，按下列第種方式處理;
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過______日，自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之______日止，出賣人按______日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金，契約繼續履行;
(2)逾期超過______日後，買受人有權解除契約。買受人解除契約的，出賣人應當自買受人解除契約通知到達之______日起天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的_______%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行契約的，契約繼續履行，自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之______日止，出賣人按______日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
2.。
第五條交接
房屋達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案，並簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第六條產權登記
出賣人應當在房屋交付使用後______日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第項處理;
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之______日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的_______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的_______%向買受人支付違約金。
3.。
第七條買受人的房屋僅作使用，買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施，並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第八條本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第種方式解決：
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第九條本契約未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
第十條契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條本契約連同附屬檔案共頁，一式份，具有同等法律效力，契約持有的情況如下：________________
出賣人份，買受人份，份。
第二十三條本契約自雙方簽訂之______日起生效。自本契約生效之______日起30天內，由出賣人向申請登記備案。
出賣人(簽章)：________________買受人(簽章)：________________
【法定代表人】：________________【法定代表人】：________________
【委託代理人】：________________【委託代理人】：________________
______年______月______日______年______月______日