房屋買賣契約熱門版 篇1
出租方:_____以下簡稱甲方
承租方:_____以下簡稱乙方
根據《中華人民共和國》及有關規定,為明確甲、乙雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條、甲方將自有的坐落在___市___街___巷___號的房屋___棟___間,建築面積___平方米、使用面積___平方米,類型___,結構等級___,完損等級___,主要裝修設備___,出租給乙方作___使用。
第二條、租賃期限
租賃期共___個月,甲方從_________年_________月___日起將出租房屋交付乙方使用,至_________年_________月___日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以終止契約,收回房屋:
1.擅自將房屋轉租、分租、轉讓、轉借、聯營、入股或與他人調劑交換的;
2.利用承租房屋進行非法活動,損害公共利益的;
3.拖欠租金__個月或空置________月的。
契約期滿後,如甲方仍繼續出租房屋的,乙方擁有優先承租權。
租賃契約因期滿而終止時,如乙方確實無法找到房屋,可與甲方協商酌情延長租賃期限。
第三條、租金和租金交納期限、稅費和稅費交納方式
甲乙雙方議定月租金_________元,由乙方在每月___日交納給甲方。先付後用。甲方收取租金時必須出具由稅務機關或縣以上財政部門監製的收租憑證。無合法收租憑證的乙方可以拒付。
甲乙雙方按規定的稅率和標準交納房產租賃稅費,交納方式按下列第_____款執行:
1.有關稅法和鎮政法檔案規定比例由甲、乙方各自負擔;
2.甲、乙雙方議定。
第四條、租賃期間的房屋修繕和裝飾
修繕房屋是甲方的義務。甲方對出租房屋及其設備應定期檢查,及時修繕,做到不漏、不淹、三通(戶內上水、下水、照明電)和門窗好,以保障乙方安全正常使用。
修繕範圍和標準按城建部(87)城住公字第13號通知執行。
甲方修繕房屋時,乙方應積極協助,不得阻撓施工。
出租房屋的修繕,經甲乙雙方商定,採取下述第___款辦法處理:
1.按規定的維修範圍,由甲方出資並組織施工;
2.由乙方在甲方允諾的維修範圍和工程項目內,先行墊支維修費並組織施工,竣工後,其維修費用憑正式發票在乙方應交納的房租中分_____次扣除;
3.由乙方負責維修;
4 .甲乙雙方議定。
乙方因使用需要,在不影響房屋結構的前提下,可以對承租房屋進行裝飾,但其規模、範圍、工藝、用料等均應事先得到甲方同意後方可施工。對裝飾物的工料費和租賃期滿後的權屬處理,雙方議定:
工料費由___方承擔;所有權屬___方
第五條、租賃雙方的變更
1.如甲方按法定手續程式將房產所有權轉移給第三方時,在無約定的情況下,本契約對新的房產所有者繼續有效;
2.甲方出售房屋,須在______個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優先購買權;
3 .乙方需要與第三人互換用房時,應事先徵得甲方同意,甲方應當支持乙方的合理要求。
第六條、違約責任
1.甲方未按本契約第一、二條的約定向乙方交付符合要求的房屋,負責賠償_________元。
2.租賃雙方如有一方未履行第四條約定的有關條款的,違約方負責賠償對方_________元。
3.乙方逾期交付租金,除仍應補交欠租外,並按租金的_____%,以天數計算向甲方交付違約金。
4.甲方向乙方收取約定租金以外的費用,乙方有權拒付。
5.乙方擅自將承租房屋轉給他人使用,甲方有權責令停止轉讓行為,終止租賃契約。同時按約定租金的___%,以天數計算由乙方向甲方支付違約金。
6.本契約期滿時,乙方未經甲方同意,繼續使用承租房屋,按約定租金的_____%,以天數計算向甲方支付違約金後,甲方仍有終止契約的申訴權。
上述違約行為的經濟索賠事宜,甲乙雙方議定在本契約簽證機關的監督下進行。
第七條、免責條件
1.房屋如因不可抗拒的原因導致損毀或造成乙方損失的,甲乙雙方互不承擔責任。
2.因市政建設需要拆除或改造已租賃的房屋,使甲乙雙方造成損失,互不承擔責任。
因上述原因而終止契約的,租金X實際使用時間計算,多退少補。
第八條、爭議解決的方式
本契約在履行中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成時,任何一方均可向房屋租賃管理機關申請調解,調解無效時,可向市工商行政管理局經濟契約仲裁委員會申請仲裁,也可以向人民法院起訴。
第九條、其他約定事宜
本契約未盡事宜,甲乙雙方可共同協商,簽訂補充協定。補充協定報送市房屋租賃管理機關認可並報有關部門備案後,與本契約具有同等效力。
本契約一式4份,其中正本份,甲乙方各執1份;副本份,送市房管局、工商局備案。
出租方:_____(蓋章) 承租方:_____(蓋章)
法定代表人:_____(簽名) 法定代表人:_____(簽名)
委託代理人:_____(簽名) 委託代理人:_____(簽名)
契約有效期限:至 ______年 ______月______日
房屋買賣契約熱門版 篇2
甲方(出售方):身份證號碼:
乙方(購買方):身份證號碼:
甲方自願將其所有的樓房出售給乙方,乙方也已充分了解該樓房具體狀況,並自願買受該房屋。
第一條房屋基本情況。房屋具體狀況如下:出售的樓房座落於XX鎮路X號樓單元樓,建築面積為X平方米,出售房屋的所有權證號為:
第二條房屋價格。甲乙雙方經過協商確定,該房屋按照建設面積計算,售價為每平方米元,總金額為(人民幣)(大寫)萬元整,(小寫)元。
第三條付款方式。乙方應於本契約簽定時向甲方支付定金人民幣X元整,並於本契約簽定之日起10日內將該房屋全部價款一次性支付給甲方。
第四條交付期限。甲方應於本契約簽定之日起10日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應於收到該房屋全部價款之日起5日內,將該房屋交付給乙方。
第五條關於產權登記的規定。在乙方全部交付房款後,甲方協助乙方向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
第六條甲方保證對該房屋具有處分權,保證該房屋所有權無瑕疵,無抵押,產權合法;甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索並由此產生責任和後果由甲方一併承擔。
第七條辦理該房屋過戶手續所產生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費由乙方承擔。
第八條其他約定。該房屋正式交付前涉及到的物業管理費、暖氣費、水電費等相關費用由甲方負責繳清。
第九條該房屋的一切風險自交付之日起轉由乙方承擔。乙方接收房屋之前,應對房屋進行驗收,驗收合格後簽署房屋驗收交接單。在交付房屋時,乙方如對房屋質量有異議,應具體、詳細地以書面形式提出,否則,視為乙方無異議。
第十條本協定未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。
第十一條甲、乙雙方在履行本協定中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,向仲裁委員會申請仲裁。
第十二條本協定一式兩份,雙方各執一份,自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽字):乙方(簽字):
簽約日期:xx年x月xx日
20xx賣房協定書範本二
出賣人:_________(以下簡稱甲方)
買受人:_________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落_________市_________路_________號房屋_________間,建築面積_________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_________,南至_________,西至_________,北至_________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣_________元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣契約之日,付人民幣_________元;第二期在交付房屋之日,付人民幣_________元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本契約簽訂日起_________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額_________‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日_________‰計算的違約金給與甲方。逾期超過_________個月時,甲方得解除本契約。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。
十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於_________個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求,乙方得解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款後,並按本契約第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等效力。
十四、本契約一式_________份,甲乙方各執_________份,另_________份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
甲方(簽字):_________乙方(簽字):_________
_____年____月____日_______年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
房屋買賣契約熱門版 篇3
賣方:_______________(簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
住址____________________________________________________________
買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
住址____________________________________________________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在___________________________________住宅房產,建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,購房定金歸甲方所有;若甲方中途違約,應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本契約一式____份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的.爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________購買方(乙方):__________________
身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________
地址:___________________
郵編:___________________
電話:___________________
代理人(甲方):_________________
身份證號碼: ___________________
鑑證方:____
鑑證機關:____
地址:____
郵編:____
電話:____
法人代表:____
代表:
經辦人:____
日期:____年____月____日
鑑證日期:_______年____月____日
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
代理人(乙方):_________________
身份證號碼:___________________
房屋買賣契約熱門版 篇4
編號:_________________
甲方(出賣人):_________________
(本人/法定代表人)姓名:_________________
國籍:_________________
(身份證/護照/營業執照號碼):_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
聯繫電話:_________________
委託代理人:_________________
國籍:_________________
電話:_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
乙方(買受人):_________________
(本人/法定代表人)姓名:_________________
國籍:_________________
(身份證/護照/營業執照號碼):_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
委託代理人:_________________
聯繫電話:_________________
國籍:_________________
電話:_________________
地址:_________________
郵政編碼:_________________
根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________;位於第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為_________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為_________。
第二條 房屋面積的特殊約定
1、本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
(3)_________。
第三條 土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格
按(總建築面積/實際建築面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第五條 付款方式
1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條 交付期限
甲方應於本契約生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
(3)_________。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
(3)_________。
第九條 關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條 保證
第十一條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條 契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出 _________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十七條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十一條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十二條 契約的效力
1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2、本協定一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
3、本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
甲方(蓋章):_________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人(簽字):_________________ 法定代表人(簽字):_________________
委託代理人(簽字):_________________ 委託代理人(簽字):_________________
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:_________________
________年________月________日________年________月________日
附屬檔案
附屬檔案一: 房屋平面圖(與《房地產權證》記載的一致)(略)
附屬檔案二: 契約補充協定(略)
房屋買賣契約熱門版 篇5
契約當事人:
賣方(甲方):
身份證號碼:
地址:
電 話:
買方(乙方):
身份證號碼:
地址:
電 話:
根據國家《民法典》及有關法規之規定,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買下述房產,達成如下協定:
一、房屋基本情況
本契約房屋座落地址 號,建築面積 平方米,結構磚砭,層次一、二層沿街,間數: 樓 底共 間,新舊程度 成,戶內配置;電氣、給排水到戶,裝潢。
二、甲方通過轉讓取得上述房產的產權,該房產性質為商業、住宅房。有房產證(號碼為)、土地證(號碼為 )。現同意將上述房產轉賣給乙方。房產證和土地使用權證見附屬檔案一。
三、價格與費用
經約定,上述房產總價格(大寫): (¥ 元)
此價格未包括二手房交易的各種費用,具體另附屬檔案二約定,乙方 萬首付房款後,甲方開始辦理有關過戶手續。過戶之後,餘款由乙方採用二手房按揭貸款的形式支付完畢。
四、付款及交房約定:
雙方同意按下述方式交接:
年 月 日起,由乙方自行聯繫處理有關保修的一切事宜,甲方不承擔任何責任,但是甲方保證提供相應的用於證明開發單位和保修義務人的文書。
五、違約責任:
本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求中止契約的,或者違反自己一方的義務和承諾的,或者延遲履行義務達天的,均由責任方承擔違約責任,並按實際付款的 。
甲方:
乙方:
年 月 日
鑑證人(簽字):
年月日
房屋買賣契約熱門版 篇6
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委託人與居間人丙方之間就居間報酬等事項,在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定:
第一條 契約標的
房地產基本情況如下:
所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);項目名稱_________,_________樓層_________戶型_________室_________廳_________衛_________陽台;建築面積(_________m2);套內面積(_________m2);房地產權證號_________;土地性質_________;房屋所有權證號_________;土地使用權證號_________;房屋使用權租約號_________;契約登記號_________、
第二條 委託事項
1、甲方對丙方的委託事項:
甲方欲賣出上述房屋尋找買受人,並將該房屋詳細情況以及要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本契約,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
2、乙方對丙方的委託事項:
乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套,面積為_________平方米。委託丙方搜尋信息,並及時報告乙方,以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向後,組織雙方簽訂本契約,並負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。
3、為保障甲乙雙方已達成的轉讓協定正常履行,委託人共同委託丙方提供以下_________居間服務:
(1)協助甲乙雙方與銀行簽訂履約保證契約(資金託管協定);
(2)代收、代轉房款及定金(預付款)等;
(3)代辦房屋_________權過戶手續;
(4)代辦房屋貸款手續;
(5)代收、代繳過戶稅費及貸款費用;
(6)代取產權證;
(7)代辦贖產權證、註銷抵押;
第三條 成交價格
甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(幣種)(大寫):_________元整(¥_________)。[其中:房產買賣價為_________(幣種)(大寫):_________元整(¥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(幣種)(大寫):_________元整(¥_________)]、
第四條 成交細目
1、配套:_________
2、家電:_________
3、家具: _________
4、其他:_________
5、固定裝修:甲方明確固定裝修指構成該房屋裝修之固定部分包括但不限於地板面、牆體、壁櫥、鐵門、門、門把、門窗、防盜網、水龍頭、嵌入式排氣扇、燈具、發光體、廚衛設施等,此等固定裝修經拆除將破壞設施的完整性,所以,甲方應保持其完整交付。
第五條 丙方完成委託任務的報酬
丙方業已完成本契約項下委託人雙方委託之事項,雙方自願選擇下列第_________種方式向丙方支付報酬:
(1)按契約標的_________%的比例支付(具體數額為小寫_________、大寫_________),其中甲方_________%(具體數額為小寫_________,大寫_________),乙方_________%,(具體數額為小寫_________、大寫_________)。
(2)委託人雙方支付丙方人民幣小寫_________元,大寫_________、其中,甲方_________元,大寫_________、乙方_________元,大寫_________、
第六條 丙方沒有完成委託任務的費用收取
丙方沒有完成委託人指示的委託任務的,不得收取報酬,但可以按實際支出收取一定的費用,委託人雙方自願選擇下列第_________種方式向丙方支付費用。
(1)一次性向丙方支付人民幣_________元,由委託人雙方各自分別承擔50%、
(2)根據丙方的實際發生費用(以發票、車票等為證據),由委託人雙方各自承擔50%、
第七條 結算方式
1、甲乙雙方協商同意,房屋售價為人民幣(大寫)_________元(¥_________)。
2、甲乙雙方協商同意,房屋產權過戶所需的稅、費承擔,選擇下列第_________項:
(1)甲、乙雙方各自承擔;
(2)全部稅、費由_________方承擔。
3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》,如需要公證,費用由_________方承擔。
4、甲乙雙方協商同意,在本契約簽訂之日起,乙方將購房定金人民幣(大寫)_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
5、甲乙雙方協商同意,在本契約簽訂之日起_________日內,_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________),_________方將貸款所需費用約人民幣(大寫)_________元(¥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準,(多退少補)。
6、甲乙雙方協商同意乙方採取以下第_________項付款方式
(1)現金一次性付款,在本契約簽訂之日起_________日內,乙方須將購房款扣除已交定金後的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(2)現金分期付款,在本契約簽訂之日起_________日內,乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(¥_________)支付給甲方。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________),口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。
(3)商業貸款乙方申請商業貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________年。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
(4)公積金貸款乙方申請公積金貸款,擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________年。在本契約簽訂之日起_________日內,乙方需將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體的貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
(5)組合貸款乙方申請組合貸款,其中商業擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________年;公積金擬貸款金額為人民幣(大寫)_________元(¥_________),貸款年限為_________年。在本契約簽定之日起_________日內,乙方須將購房總款扣除已交定金及擬貸款金額以外的購房餘款人民幣(大寫)_________元(¥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行(具體貸款額度、貸款年限,按有關規定最終審核為準,首付房款多退少補)。
7、如乙方擬定上述某項貸款遇到困難,甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式:
(1)現金一次性付款
(2)現金分期付款
(3)公積金貸款
(4)組合貸款
第八條 甲方權利和義務
1、甲方承諾:
(1)該房屋權屬清楚,不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;
(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及貸款所需的相關檔案資料真實、合法、有效;
(3)配偶、家庭成員和共居人同意出售該房屋,且不得隱瞞婚姻狀況;
(4)如該房屋正在出租,甲方必須出具承租人放棄購買該房屋的聲明書和同意搬遷保證書;
(5)甲方於房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、採暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費,僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費,甲方願意在取得全額房款時,將與欠費相等的保證金存放於丙方處,待甲方將欠費繳清後憑繳費發票取回保證金,若無法繳清欠費,甲方將以保證金沖抵欠費並授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的,由甲方按實補足金額)。
(6)甲方應於房屋交付乙方前將戶口遷出。若有困難,乙方同意甲方自即日起_________日內將戶口遷出,並且在甲方領取房款時,將戶口押金人民幣(大寫)_________元(¥_________)元,交由丙方代為保管,待戶口遷出後,由甲方到丙方處領取押金,若甲乙雙方另有約定除外。
2、甲方已繳納的煤氣氣源費、維修基金在該房屋出售後不再退給甲方,並將票據交付乙方,若甲方票據丟失需調檔提供相關證明,因調檔產生的費用由_________方承擔。經甲乙雙方協商,未曾繳納的煤氣氣源費由_________方承擔,未曾繳納的維修基金由_________方承擔。
3、在簽訂本契約_________日內將辦理該房屋過戶及貸款所需的相關檔案資料準備齊全。
4、甲方取得全部房款當日,甲方向乙方交付房屋並辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方後,甲方不再承擔對該房屋的維修責任。
5、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。
6、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第九條 乙方權利和義務
1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶及申請貸款所需的相關檔案資料真實、合法、有效;並於簽訂本契約_________日內將所需檔案資料送交丙方。
2、乙方須按本契約約定的時間按期付款。
3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求,乙方可接受其房屋並按_________及時支付購房款。
(1)交納完過戶稅費後
(2)產權證辦理完畢後
(3)銀行放款後
(4)甲方倒房後
4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。
第十條 丙方權利和義務
1、丙方接受甲乙雙方的委託,提示甲乙雙方提供相關的檔案資料。
2、甲方委託丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款,丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。
3、丙方對甲乙方提供的檔案資料和出具的憑證應妥善保管。
4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金託管)及甲、乙雙方所提供的檔案資料齊備三個工作日內,安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的通知,由_________方陪同有關人員到現場驗房。
5、妥善安排甲乙雙方進行交接,提醒甲乙雙方結清約定的費用。
第十一條 丙方違約責任
1、丙方有下列行為之一的屬於違約:
(1)無正當理由擅自解除契約的;
(2)與他人串通,損害委託人雙方的利益的;
(3)干預委託人買賣房屋的自主意願,代替委託人其中的一方與另一方談判、簽約等,損害了另一方的權益的。
2、丙方違約的,應當承擔本契約丙方預期獲得佣金總價款的_________%、丙方因違約行為,給委託人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
第十二條 委託人違約責任
1、委託人雙方有下列情形之一的屬於違約:
(1)無正當理由擅自解除契約的;
(2)相互或與他人串通,損害丙方利益的;
(3)未能按照委託書或本契約的委託事項向丙方提供相關房產證件、檔案、契約、身份證件等,致使丙方無法完成居間任務,且給丙方造成實際損失的;
2、委託人違約的,在以下款項中選擇:
(1)已經向丙方交付定金的,不得索回定金;
(2)按照丙方在本契約中應當獲得的佣金予以賠償;
(3)按照本契約標的物總價款的%賠償於丙方。
第十三條 契約的解除
1、當事人就解除契約協商一致的;
2、因不可抗力致使契約目的不能實現的;
3、在委託期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告後在_________個工作日內仍未履行的;
5、當事人一方因其他原因致使契約目的不能實現的。
第十四條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2、甲方簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、乙方簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
丙方:
1、丙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、丙方簽署和履行本契約所需的一切手續(_________)均已辦妥併合法有效。
3、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十五條 保密
甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於他方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十六條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________、
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十七條 契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙、丙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知其他方,徵得他方同意後,三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經三方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十八條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經三方協商同意外,本契約所規定三方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十九條 爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由三方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十條 不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,三方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,三方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則三方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十一條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約三方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十二條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙丙三方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十三條 契約的效力
1、本契約自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3、本契約正本一式_________份,三方各執_________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
賬號:_________賬號:_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
丙方(簽章):_________
經紀人資格證號碼:_________
房地產經紀人資格證號碼:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
房屋買賣契約熱門版 篇7
賣方:(甲方), 身份證號:
買房:(乙方), 身份證號:
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位於( ),房屋占地面積約為 ( )平方米,院子占地面積約為( )平方米,房屋為( )。院裡東離西( )米,院裡還有( )樹。
第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣( )元整;
第三條 付款方式: 簽訂契約之日一次性付清;
第四條 特別約定:1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條 本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第九條 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲 方(簽印):_______ 聯繫電話:_____ 乙 方(簽印):
__________ 聯 系 電 話:_____ 簽訂日期:___年___月___日
房屋買賣契約熱門版 篇8
甲方(買方): 身份證號:乙方(供方): 身份證號:雙方本著保護動物,愛惜、尊重生命的人道主義精神,以誠信、公平、合理之原則,經雙方充分的平等協商,特訂立本契約,雙方共同遵守。
1.甲方本著為上述寵物提供合適之生存環境,愛護寵物之目的,與乙方訂立該買賣協定。
2.甲方承諾購買的寵物交接完畢後,盡飼養人之義務,對被買寵物的生命存續期間的防疫、疾病、生育負有照料之義務,並對被買寵物的非正常滅失、受傷、疾病、死亡負有嚴格的、完全的過錯責任;
3.乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況,為甲方飼養購買的寵物提供必要的諮詢和協助;
4.乙方承諾該契約犬只為純種薩摩耶犬,並保證該契約犬只出售之時健康狀況良好,無“犬瘟熱”、“犬細小病毒”。
5.寵物在出售後十五天內出現傳染性疾病“犬瘟熱”、“犬細小病毒”致命傳染病問題,乙方承擔犬只的全部治療費用或為乙方更換同等價格的寵物或賠償全部購買款。
5.若非寵物健康原因,甲方在購買該寵物後五天內請求退換,應繳納該寵物出售價格50%的違約金。
6.寵物的買賣採取一次性付款,現金結算,款到交接。
7.本契約之解釋權歸甲乙方所有,其他未盡事宜,悉依中華人民共和國相關法律為準。雙方因契約所致之任何爭議,若經協商仍無法達成共識,雙方同意交由甲方或乙方所在地法院裁決。8.本契約經雙方簽署後生效,本契約一式兩份,具有同等效力,由甲乙(甲方乙方)雙方各執一份為憑甲方: 乙方:手機: 手機:________年____月買賣契約 篇10齣賣人(以下簡稱甲方):_________買受人(以下簡稱乙方):_________
第一條目的依據有關法律、法規和規章的規定,甲、乙雙方在自願、平等和協商一致的基礎上,就二手車買賣和完成其它服務事項,簽訂本契約。
第二條當事人及車輛情況
一、甲方基本情況:
1、單位代碼證號_________經辦人_________經辦人身份證號碼_________單位地址_________聯繫電話_________
2、自然人身份證號碼_________現居住地址_________聯繫電話_________
二、乙方基本情況:
1、單位代碼證號_________經辦人_________經辦人身份證號碼_________單位地址_________聯繫電話_________
2、自然人身份證號碼_________現居住地址_________聯繫電話_________
三、車輛基本情況:車輛牌號滬_________車輛類別_________廠牌型號_________顏色_________初次登記時間_________登記證號_________發動機號碼_________車架號碼_________行使里程_________使用年限至________年____月____日車輛年檢簽證有效期至________年____月車輛購置稅完稅證明證號_________(徵稅、免稅)。車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期_________車輛養路費交訖截止期________年____月(證號_________)車輛保險險種1_________2_________3_________4_________保險有效期截止日期________年____月____日配置_________其它情況_________
第三條車輛價款、過戶手續費本車價款為人民幣_________元(大寫_________元),其中包含車輛、備胎以及_________等款項。過戶手續費約為人民幣_________元(大寫_________元),由_________方負責(以實際發生費用為準支付)。
第四條定金和價款的支付、過戶手續、車輛交付
1、乙方應於本契約簽訂時,按車價款_________%人民幣_________元(大寫_________元)作為定金支付給甲方。
2、_________方應於本契約簽訂後____日內,將本車辦理(過戶轉籍)所需的有關證件原件及複印件交付給_________方,由_________方負責辦理手續;方為二手車經營單位時,由_________方負責辦理(過戶轉籍)手續。
3、自過戶、轉籍手續完成之日起____日內,乙方應向甲方支付車價款人民幣:_________元(大寫_________元),支付方式(現金轉帳)。
4、自甲方收到全部車價款之日起____日內,應將過戶、轉籍後的有關證件及車輛交給乙方;同時,_________方支付清_________方過戶手續費。
第五條雙方的責任
1、甲方應承諾出賣車輛不存在任何權屬上的法律問題和各類尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故;應提供車輛的使用、維修、事故、檢驗以及是否辦理抵押登記、交納稅費、報廢期限等真實情況和信息。
2、甲方屬二手車經營企業的,還應向乙方提供質量保證及售後服務承諾。
3、乙方應了解、確認買受車輛能在落籍所在地辦理落籍手續。
4、雙方應在約定的時間內提供各類證明、證件並確保真實有效。
第六條違約責任
1、違反本契約
第四條第2款,致使車輛不能過戶、轉籍,契約無法繼續履行的,本契約解除。甲方違約的,向乙方雙倍返還定金並賠償乙方相應損失;乙方違約的,無權要求返回定金並賠償甲方相應損失。
2、違反本契約
第四條第3款,乙方應按延期天數每天人民幣_________元向甲方支付違約金。
3、違反本契約
第四條第4款,延期交付的違約方應按延期交付天數每天人民幣_________元向乙方支付違約金,並承擔延誤期內的風險責任。
4、違反本契約
第五條第1款,本契約解除,甲方應無條件接受退回的車輛並退回乙方全部車款,雙倍返還定金並賠償乙方相應損失。
5、違反本契約
第五條第2款,甲方應向乙方支付出賣車輛價款_________%(人民幣_________元)的違約金,並繼續提供質量保證及售後服務承諾。
6、違反本契約
第五條第3款,致使車輛不能過戶、轉籍的,本契約解除,乙方無權要求返還定金,並賠償甲方相應經濟損失。
7、違反本契約
第五條第4款,致使出讓車輛不能過戶、轉籍的,守約方有權解除本契約,違約方應支付人民幣_________元(大寫_________元)給守約方,守約方另有損失的,由違約方賠償損失。
第七條風險承擔二手車交易及辦理過戶、轉籍手續過程中約定車輛保管責任的,風險責任由車輛保管人承擔;未約定車輛保管責任的,風險責任由車輛使用人承擔。
第八條發生爭議的解決方法本契約在履行過程中發生爭議的,由雙方協商解決,協商不成的,可提請有關部門調解,調解不成的,可按以下第(_________)項解決。
1、向上海仲裁委員會申請仲裁;
2、依法向人民法院提起訴訟。
第九條其它
1、本契約未約定的事項,按照(民法典)、(二手車流通管理辦法)以及有關的法律、法規和規章執行。
2、雙方因履行本契約而簽署的補充協定及提供的其它書面檔案,均為本契約不可分割的一部分,具有同等法律效力。
3、本契約經雙方當事人簽字或蓋章後生效。本契約一式三份,由甲方、乙方和二手車交____市場各執一份,具有同等法律效力。
4、_________。甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________法定代表人(簽章):_________法定代表人(簽章):_________經辦人自然人(簽章):_________ 經辦人自然人(簽章):_________開戶銀行:_________開戶銀行:_________帳號:_________帳號:_________________年____月____日________年____月____日簽訂地點:_________簽訂地點:_________
房屋買賣契約熱門版 篇9
出賣人(甲方): 身份證號碼:
買受人(乙方): 身份證號碼:
房屋買賣契約:賣 方:__________________________________(以下簡稱甲方)
買 方:__________________________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著自願、誠實信用、平等、公平的原則就甲方房屋權利義務轉讓事宜,達成如下協定:
一、甲方自願將 號 樓 單元 樓 戶的房子,具體位置位於呼和浩特市_________區 的房屋(建築面積約 平方米,具體面積已以後房本面積為準)人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。
二、 甲乙雙方商定轉讓價格為人民幣_五十三萬__ 元, (大寫)____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方分倆次交納甲方房款第一次為人民幣
大寫 。第二次為人民幣 大寫 需在20__年1月1日前付清,如未付清,甲方有權單方面終止此契約。待乙方付清甲方全部房款的同時甲方把房屋的全套手續交於乙方。
三、 甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方, 該房屋應有一切權利和義務同時轉讓,如房屋日後村委會統一辦房本,甲方協助乙方辦理,費用由乙方承擔。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、出賣的房屋如因政府規划行為需拆遷,所得相關賠償的一切 權利自契約生效日起歸乙方所有。
六、本契約經雙方簽章後生效,並對雙方都具有同等約束力,應 嚴格履行。
七、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用,暖氣費,燃氣費,水電費等,契約簽訂之日起甲方不承擔本房屋的各項費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》。
八、未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方 協商解決;協商不成的,雙方願向法院申請仲裁。
九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
乙方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
簽訂日期:___________年____月____日
房屋買賣契約熱門版 篇10
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室(建築面積120平方米,儲藏室40平方米,產權證號st )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100_元 。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:),空調兩台(型號: ),熱水器(型號:),浴霸(型號: ),飲水機(型號:),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條 款:
1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方): 身份證號:
20__年04 月 28日
乙方(買方): (印)身份證號:
房屋買賣契約熱門版 篇11
賣方:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
賣方將自己購買的樓房一套一次性轉讓,現賣方自願出售該樓房,買方自願購買,為預防糾紛、明確雙方的權利義務,根據平等、自願、公平和誠信原則,經雙方共同協商一致根據《中華人民共和國契約法》等有關法律法規,簽訂如下契約,供雙方遵守執行。
一、賣方自願將自己購買的座落在縣小區號樓單元樓房一套及儲藏室,國有土地使用證(國用字第號),房屋使用權證(房字第號),一次性賣給買方。
二、該房屋交易價款為元整,買方自願購買,買方於年月日一次性交清購房款,買賣雙方出具收據。
三、賣方於年月日前搬出該樓房交買方使用和享有,公證、過戶,稅費等所需費用由乙方承擔,買方熟知該樓房相關情況,如以後能辦理過戶和協調該小區及所屬單位有關事宜時賣方有協助義務,應積極配合,房屋買賣生效後,與賣方無任何關係。
四、買方所購房屋今後如遇國家政策規劃,改擴建或徵用時,相關補償由買方享受,與賣方無關。
五、賣方保證該房產權無任何爭議,並不涉及抵押擔保、查封等他項權利。簽訂本契約後,買賣雙方應該履行,不得違約,否則承擔違約責任。
六、該房屋所有權轉移後,買方應遵守該小區的.物業管理,水、電、取暖等費用均由買方承擔。
七、本契約一式三份,買賣雙方各執一份。買、賣方簽字、捺手印後生效。
賣方:買方:
年月日
房屋買賣契約熱門版 篇12
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經洽商簽訂協定條款如下,以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買坐落在度假村組團內樓房______棟。建築面積為_______________平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。
二、商品房售價為人民幣___________元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建築稅和公證費。
三、付款辦法
預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣___________元(其中10%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間
甲方應於__________年__________月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費_____________(按房價的萬分之一/日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個採暖期)。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋買賣契約熱門版 篇13
賣方(簡稱甲方):_______________身份證號:_____________________
家庭住址:_____________________聯繫方式:_____________________
買方(簡稱乙方):_______________身份證號:_____________________
家庭住址:_____________________聯繫方式:_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方位於在______市_____區______________擁有的房產,建築面積為_____平方米。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬___仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條違約責任
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第八條本契約發生爭議的'解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第九條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十條本契約一式肆份。甲、乙方雙方各執一份,市房地產交易中心一份,公證處一份。
第十一條雙方約定的其他事項:。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
簽訂日期:________年_____月_____日簽訂日期:________年_____月_____日
房屋買賣契約熱門版 篇14
賣方:(簡稱甲方) _______________
身份證號碼:_____________________________
買方:(簡稱乙方) _______________
身份證號碼:______________________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在________________________住宅房產,建築面積為_____平方米。
第二條 房屋情況
上述房產的交易價格為:總價:人民幣___________元整(大寫:__________萬元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。待甲方將其房屋建設完畢後甲方以口頭形式通知乙方,甲方將房屋鑰匙交予乙方之日一次性付清餘款。
第四條 違約及責任:
1. 甲、乙雙方契約簽定後,若乙方無特殊家庭情況中途違約,購房定金歸甲方所有; 若甲方中途違約,應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。
2. 乙方如未按本契約規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。月利息按__1.5%__計算。逾期超過__15__天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權追究乙方的違約責任。
3. 甲方除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息月利息按__1.5%___計算。逾期超過__15__天后,即視為甲方不履行本契約。屆時,乙方有權追究甲方的違約責任。
第五條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關抵押,債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第六條 本契約一式兩份。甲方產權人一份,乙方一份。
第七條 本契約發生爭議的'解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第八條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第九條 雙方約定的其他事項:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
房屋買賣契約熱門版 篇15
出售方(以下簡稱甲方):
買受方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:
第一條 甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得北京市 區(縣) 的房屋所有權證書,證書證號為 字第 號,房屋結構為 ,建築面積為 平方米(以產權證上登記的建築面積為準)。
甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。
甲方保證所售房屋符合國家及北京市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及北京市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。
第二條 乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。
第三條 甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾_ _元整(¥ )
第四條 付款
1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣(大寫)____________萬元整(¥____________);
2、乙方採用以下第________種方式
A. 乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款;
B. 乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和。銀行貸款部分的房款按銀行規定支付;
C. 乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付;
3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額, 乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款;乙方所申請的貸款未獲批准, 乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。
4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的'《居間服務契約》或補充協定約定為準。
共3頁:
北 京 市 房 屋 買 賣 合 同 出售方(以下簡稱甲方): 買受方(以下簡稱乙方): 根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、
第五條 產權過戶
A. 乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續;
B. 乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續
第六條 房屋交付
1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成;甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。
2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任; 3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符;並提供齊全辦理權屬變更的全部手續;
4、甲方存有公共維修基金的,根據北京市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用
第七條 甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。
第八條 乙方交付甲方定金後,雙方依據契約法定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。
第九條 因履行本契約所產生的爭議議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。
第十條 本契約自雙方簽字之日起生效。
甲 方:
身份證號:
通信地址:
郵政編碼:
電 話:
委託代理人:
電 話:
乙 方:
身份證號:
通信地址:
郵政編碼:
電 話:
委託代理人:
電 話:
簽訂日期: 年 月 日
房屋買賣契約熱門版 篇16
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
依據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協定:
第一條:房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落於 甘肅 省 清水 縣 上邽 花園小區 4號 樓3 單元 601室、建築面積 90.17 平方米(以產權證登記面積為準)的房產一套,包括雙方協商留下的12.45平方米地下室及部分家具。
第二條:付款方式
1. 雙方議定上述所有房產出售價格為 335000.00 元(小寫), 叄拾叄萬伍仟元整(大寫)。
2. 契約簽訂之日,乙方先預付甲方定金人民幣 10000.00 元,並約定在甲方兩證辦齊之日乙方一次性付清其餘325000.00元房款,甲方將土地使用證、房產證、房門鑰匙及地下室鑰匙全部交予乙方,房產即歸乙方所有。
第三條:房屋過戶
經雙方協商辦理房產過戶手續所需繳納的一切費用由乙方承擔,甲方配合提供所需資料,但不承擔任何過戶費用。
第四條:雙方責任
1.甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2.甲方應在交房當日結清之前所用一切費用(包括水費、電費,物業管理費、暖氣費等),交接後發生的費用由乙方承擔。
第五條、違約責任
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,乙方之前所付的購房定金10000.00元歸甲方所有;若甲方中途違約,應書面通知乙方,並在退還乙方10000.00元定金的基礎上,另付給乙方違約金10000.00元整。
第六條、本契約一式三份。甲乙雙方各執一份,見證人存留一份。
第七條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第八條:本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
房屋買賣契約熱門版 篇17
甲方:北京市 ______家具有限公司
乙方:____律師事務所
就甲方與__年___月所簽的委託代理協定,乙方為全權代理,告___
甲方(賣方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,並經土地所有權人 同意,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在 房屋院落(包括:正房 間、廂房 間)出賣給乙方,並將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。該院落具體位置為:
東鄰: 西鄰:
南鄰: 北鄰:
登記長度為: 米、寬度為 米,面積共 平米。
二、該院落相關的附屬物同時全部轉讓,附屬物包括:
三、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 元。乙方在契約生效時一次性付清。
四、甲方應在 前將該房屋交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
五、本契約生效後,一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付___元違約金。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。並已經取得全部共有人的一致同意。若因產權、使用權或其他產權原因而導致乙方無法正常使用,甲願意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
七、契約生效後甲方有配合乙方辦理相關產權證照轉移義務,如因政府原因確實無法辦理產權轉移手續,甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
八、 其它:
1. 本協定未盡事宜須經雙方協商解決,並簽訂相應的補充協定。
2. 本協定經甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章後生效。
3. 本協定電腦列印一式三份,各方各執一份。
甲方(賣方): (印) 身份證號:
住址: 電話:
年 月 日
乙方(買方): (印)身份證號:
住址: 電話:
年 月 日
村委會意見:
村委會蓋章: 年 月 日
房屋買賣契約熱門版 篇18
契約編號:____________
房屋編號:______________________________
_____________年__________月___________日
賣方:_________________________________
買方:_________________________________
見證方:_________房地產經紀有限責任公司
甲乙雙方經友好協商,就房產買賣一事達成以下條款:
第一條甲方對產權的聲明
甲方已依法取得出售房的合法證書。出售房已設抵押,甲方為該房屋的產權狀況負全責。該房屋的地址為________________________________________,結構為________________,建築面積為________平方米,車庫________號,建築面積為________________平方米。
第二條甲方對出售權的聲明
甲方保證出售房的合法性,並有權將該房上市交易。如情況不實,甲方承擔由此而引起的一切經濟和法律後果。
第三條乙方對購買權的聲明
乙方自願在本契約第一條及第二條成立的前提下,購買甲方出售房的完全產權,並認可僅在此種情況下簽訂的契約才具有法律效力。
第四條出售房價格
甲、乙雙方同意出售房價格為_________________元。
第五條付款方式
1.契約簽字蓋章後,甲乙雙方應向丙方提供辦理立契過戶手續的必要材料並立即支付丙方佣金:甲方_______元,乙方_______元及甲方代辦產權費_________元,乙方代辦產權費_________元、貸款手續費_________元。丙方實收佣金_________元。此外,乙方還須當即支付甲方購房定金_________元。如發生違約,責任由違約方承擔。
2.無需銀行貸款
丙方將產權辦理至乙方名下後,乙方須當即向甲方付清房款餘額。
3.銀行貸款
①甲、乙雙方應向丙方提供辦理銀行貸款手續的必要材料。
②乙方應在_______年______月______日前,將房款的30%首付存入__________________銀行。
③銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條違約責任
1.乙方未按契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約方違約。
2.甲方應在_______年______月______日將房屋搬空並交予乙方,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方支付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約。如甲方拒不履約,乙方可要求法院強制執行。
3.契約簽訂後,如乙方違約,購房定金歸甲方所有,同時乙方承擔全部中介費用。如甲方違約,必須承擔雙倍定金返還給乙方的責任,同時也承擔全部中介費用。在解除契約時,違約方應將違約金結清。
第七條房屋交付
甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:
1.甲方須出售房的產權清楚,無糾紛,無債權、債務。出售後,如發生與甲方有關的產權糾紛、債務,一律由甲方負責。
2.甲方保證所售房屋現狀同產權證記載相符。
3.房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞沒有固定不可移動裝修物品的.破壞。
4.物業交驗完畢後,房屋所產生各項費用:如電、水、煤氣及物業等各項費用由乙方自行承擔。
5.其它:_____________________________________________
第八條關於產權辦理的約定
甲、乙雙方應在_______年______月______日前向市房管部門申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。甲、乙雙方可委託丙方代辦該房屋所有權證。否則,由此所引起的一切產權糾紛、債務與丙方無關。
辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照國家規定繳納。
第九條附屬檔案
附屬檔案:____________________________________
相關附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十條爭議的解決
本契約未盡事宜,雙方協商一致後,可簽訂補充契約。協商不成,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
本契約須加蓋百家幸公章後方可生效。本契約一式叄份,甲、乙、丙三方各執一份,自簽字之日起生效。
賣方:_________________________________
買方:_________________________________
房屋買賣契約熱門版 篇19
房屋買賣契約
出 賣 人:
身份證號:
聯繫電話:
買 受 人:
身份證號:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:
第一條 買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的.房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。
該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層。
該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該房屋建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。
第二條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房
屋價款:
1.按建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2.按套內建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
4. 。
第三條 付款方式及期限
買受人按下列第 種方式按期付款。
1.一次性付款。
2.分期付款 。
3.其他方式 。
買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過 日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人
房屋買賣契約熱門版 篇20
甲方:____________ 身份證號:____________
聯繫地址:____________ ,聯繫電話:____________
乙方:____________ 身份證號:____________
聯繫地址:____________ ,聯繫電話:____________
見證人:____________ ,身份證號:___________
見證人:____________ ,身份證號:___________
甲、乙雙方進行了充分了解和協商,在平等自願的基礎上,就下列房屋的居住買賣事項達成以下協定:
一、 甲方房屋的概況:____________
房屋座落:_________________,建築面積:________平方米
二、甲方對此房產的產權情況對乙方作了全面介紹,乙方對此房進行了充分了解並實地查看,對該房現狀無異議。
三、甲方承諾該房產的購房款已經向開發單位付清,若存在餘款,甲方承諾在過戶至乙方名下之前還清;該房產的買賣事宜已經徵得夫妻另一方的同意;甲方承諾該房產無抵押、無查封、無租賃情況。
四、因上述房產現在不具備上市交易買賣過戶條件,故甲、乙雙方先行對上述房產的居住進行約定。在甲方的上述房產具備上市買賣過戶條件時,甲方必須將該房產按照本契約的約定出售給乙方並辦理房產過戶手續。
五、買賣成交價格:甲、乙雙方議定上述房屋的成交價格為:人民幣(小寫)________元;大寫________元。房屋定金________元,將來從總房款中扣除,房產過戶稅費的由________承擔。(註:甲方從開發單位取得不動產權證產生的費用由甲方承擔)。
六、付款方式:乙方的全部房款分 次付清。
第一次預付房款:____________元
第二次預付房款:____________
第三次預付房款:____________
七、乙方不能按時向甲方支付房款的,每延期一日,由乙方向甲方支付總房價千分之____的違約金。逾期____日的,甲方有權解除契約,同時乙方應向甲方賠償損失當時總房價的50%。
八、本契約總則部分關於房屋買賣成交價以及付款方式的條款自甲、乙雙方簽署本契約時生效,在辦理房產過戶手續時無論此房屋的市場價如何變化,都以本契約約定的房價款為準。
九、因上述房屋目前沒有房屋權屬證書,還不具備上市交易過戶條件,但已符合居住條件。甲方於____年____月____日將此房屋的鑰匙交乙方,由乙方無償居住此房屋,居住期間為自交鑰匙開始至將該房產過戶到乙方名下為止。乙方有權對此房屋進行自行居住、裝修、出租等,甲方無權干涉。若因甲方違約,導致契約無法履行被解除的,乙方有權要求甲方賠償裝修損失,若乙方違約造成的,裝修費用自行承擔。
十、甲方向乙方交房屋鑰匙時,雙方應共同查驗水、電、暖氣、煤氣、物業管理費等費用。在交接前所產生的費用由甲方承擔,交接時應一併結清。交接後所產生的費用由乙方承擔,如須甲方配合辦理交費時,甲方應予以協助。
十一、甲方不能按時向乙方交房的,每延期一日,由甲方向乙方支付總房價千分之 的違約金。逾期 日的,乙方有權解除契約,同時甲方應向乙方賠償損失當時總房價的50%。
十二、在乙方居住期間,上述房產還不具備買賣過戶條件之前,任何一方未經對方同意都不得悔約。若甲方向乙方提出或向法院起訴,要求乙方搬出房屋等致使此契約不能履行的,甲方應將所收乙方的房款全部退還並向乙方賠償損失 。當時總房價的50%;若乙方向甲方提出或向法院起訴,要求不再居住此房等致使契約不能履行的,乙方所付全部房款不予退還。
十三、在乙方購買的上述房產具備辦理《房屋權屬證書》時,甲方必須在此房的房產證辦理完後一個月內,協助乙方將此房產過戶至乙方名下。若甲方不配合,乙方有權向法院起訴,強制甲方辦理過戶手續,所產生的訴訟費、律師費等損失由甲方承擔。
十四、在上述房產具備買賣過戶條件後,任何一方未經對方同意都不得悔約。若甲方向乙方提出或向甲方起訴,致使此契約不能履行,無法實現契約目的的,甲方應將所收房款全部退還並向乙方賠償損失當時總房價的100%。;若乙方向甲方提出或向法院起訴,致使此契約不能履行,無法實現契約目的的,乙方所付全部房款不予退還。
十五、在上述房產具備交易過戶條件後,甲方未經乙方同意又將上述房產轉讓給他人並已辦理房產過戶手續的,甲方必須將所收乙方的全部房款退還並向乙方按所收全部房款的一倍進行賠償。
十六、甲方保證上述房產權屬無爭議,若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決並承擔一切後果,因此給乙方造成損失的,甲方負責賠償。若在本協定簽訂後,房屋過戶至乙方名下之前,發生該房屋被抵押、查封等情況,乙方有權解除契約,並要求甲方賠償乙方契約總價款30%的違約金或賠償損失,乙方因此產生的訴訟費、保全費、律師費等由甲方承擔。
十七、本契約在履行中發生爭議,甲、乙雙方應協商解決。協商不成,任何一方可向房屋所在地的人民法院起訴。
十八、本契約一式四份,甲、乙雙方各執一份,見證人各執一份。
十九、其他約定事項:
1、乙方居住期間,按時交納水、電、暖氣、物業費等各項費用。
2、如在預付款還未執行完畢時,《房屋權屬證書》已辦理完成,乙方應及時支付尾款,甲方積極配合乙方辦理更名或過戶手續。
3、甲方將購房契約交與乙方保管。
4、在本協定簽訂之日至房屋過戶之前,甲方有義務配合乙方去房管部門查詢房屋的登記情況。
甲方:____________(夫妻雙方簽字) 乙方:____________
電話:____________ 電話:____________
見證人:____________
簽訂時間:____________
房屋買賣契約熱門版 篇21
賣方____________ 身份證號碼:____________________
買房____________身份證號碼: ____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,誠實守信,協商一致的前提下訂立本契約,條款如下:
一、甲方自願將其位於____________________的房屋一套以人民幣___拾___萬___仟___佰___拾___元整的價款出售給乙方。
二、房屋的基本情況:
該套房屋建築面積約____平方米,三室兩廳一廚兩衛,位於該棟樓第___層,房屋用途為住房。
三、付款方式:
本契約簽訂,乙方即付給甲方人民幣 元整,餘款 作為押金,待過戶手續辦完後付清。
四、本契約簽訂後,甲方對該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓給乙方。
甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,乙方需保證按期繳納各項物業費用本協定簽訂後,甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣契約》。
五、本協定簽訂時,甲乙雙方都不具備過戶條件。
等過戶條件成熟時,甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續。
辦手續所產生的相關費用均由乙方全部承擔,甲方只為乙方提供必要的幫助。
五、甲方保證協定簽訂後乙方房屋的水電暢通。
如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失,乙方不得隨意拆除及改變房屋結構,不得隨意更改水電線路,若因乙方原因造成房屋損壞及事故的 ,一切後果由乙方承擔。
六、本契約經甲乙雙方同意後自願簽訂,任何一方不得擅自變更或解除契約。
如有違約,違約方需另外支付對方房屋總價10%的違約金。
七、若發生糾紛,先雙方友好協商,如協商不成時,提交房屋所在地人民法院解決。
八、本協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方: 年 月 日
乙方: 年 月 日
見證人: 年 月 日
房屋買賣契約熱門版 篇22
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下條款:
一、甲方自願將坐落在朗鄉鎮翠花大街翠花15號樓五單元四樓東廳(建築面積76,06平方米)房地產出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬物總價款為人民幣大寫壹拾貳萬元整(即人民幣小寫:1__0元整)。
三、甲方保證該房產合法、權屬清楚,無任何擔保、抵押。
四、甲方出售的房屋以買房收據為證,如換取房照等事項由乙方負責,甲方積極配合乙方辦理有關房產過戶手續。
五、甲方應在20__年6月3日前將房產交付乙方,6月3日以前的水費、電費、取暖費、物業管理費、有線電視費等費用由甲方承擔。房屋從乙方接收日起,房屋在發生其它事項甲方概不負責。
六、交付房產時,並將屋內家具、一套沙發、一張床、書櫃、房內燈具、抽油煙機、樓道內吊式倉房(此倉房歸乙方所有,如有產權糾紛,由甲方負責)等交與乙方。(含在總價值內)。
七、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方:乙方:
身份證號:身份證號:
電話:電話:
房屋買賣契約熱門版 篇23
甲方:__________________(賣方)
聯繫方式:__________________;常住地址:__________________
乙方:__________________(買方)
聯繫方式:__________________;常住地址:__________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,為明確甲、乙雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。
甲方承諾:
1、向乙方提供符合要求的房屋資料以備查核。
2、自簽訂本協定起,甲方承諾並保證,依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方,期間不得反悔或者將房屋出售給第三人。
3、按照前述業務的需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續。
4、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。
乙方承諾:
1、保證按要求付清房費,予以貸款清還等。
2、按國家要求不改變房屋的結構。
3、按照前述業務需求,及時簽訂各項契約檔案和辦理各項手續,並承擔各項費用。
4、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。
違約責任:該協定簽訂生效後,甲乙雙方不得以任何理由違約;如有違約失費用由甲乙雙雙方充分協商。
協定的定位、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。
補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
甲、乙雙方同意,在本契約生效之日起______________日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續,依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權證》;並在乙方領取《房屋所有權》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。
協定自雙方簽字或者蓋章之日起效。
協定壹式_______份,雙方各執_______份,負責人_______份。
甲方:______________________(簽字);
乙方:______________________(簽字)
簽訂日期:______________年______________月______________日
房屋買賣契約熱門版 篇24
甲方:(簡稱甲方)________________
乙方:(簡稱乙方)________________
為了確保甲、乙雙方的合法權益,現就住宅及車庫買賣有關事項簽訂契約如下:
第一條:經甲乙雙方共同協商,甲方自願將位於________市____號____棟____單元____樓的住宅壹套及一樓車庫雜物房壹間出售(出讓)給乙方,其中:住宅建築面積為________平方米,車庫雜物房建築面積____________平方米。
第三條:付款方式:實行分期付款,首期支付________元整,第二期支付________元整。具體支付時間及方式如下:
第八條:違約責任
第九條:本契約經雙方簽字並經市公證處公證後生效。
第十條:本契約一式三份,甲乙雙方各執一份,市公證處存一份。
甲方:(簽名和手印)________________
乙方:(簽名和手印)________________
________年____月____日
房屋買賣契約熱門版 篇25
出賣人(甲方):___________
身份證號碼:___________
買受人(乙方):___________
身份證號碼:___________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其位於合肥市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。(含地下室___________號___________平方米)
二、乙方支付甲方契約保證定金_______元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。
三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本契約簽訂後,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任
1、甲方應當於20_____年_____月_____日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的.行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向__________區人民法院起訴。
八、其他約定
___________________________________________________________________________
九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方:_______________
乙方:_______________
見證人:_______________
__________年_____月_____日
房屋買賣契約熱門版 篇26
甲方(賣方):_______________
乙方(買方):_______________
甲、乙雙方於________年________月________日簽訂了《房屋買賣契約》。甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,共同遵守:
一、付款時間、方式約定乙方分三次向甲方用銀行卡轉賬方式支付購房款________________萬元整(即______________元)。第一次:乙方於《房屋買賣契約》簽訂之日支付房款______________萬元整(即______________元);第二次:支付甲方用於償還其在______________支行購買該房屋所借住房按揭貸款本息;第三次:待甲方執行完《房屋買賣契約》及本協定相關條款當日付清全部餘款。
二、甲、乙雙方在望城辦理房屋登記機構房屋產權轉移登記手續,所需稅費由乙方全額繳納。
三、甲方轉讓房屋後,該房屋之附屬從權利(如開發商贈與的陽台、花園等)相應轉讓給乙方;乙方即享有該房屋之所有權利,並在全部購房款付清之日,交接鑰匙。
四、甲方保證所轉讓的房屋無任何糾紛,如物業管理費已交清至______________年__________月等。
五、本協定經甲乙雙方簽字之日起生效。
六、本契約生效後,甲、乙雙方任何一方無正當理由要解除契約的,責任方須按《房屋買賣契約》及本協定的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的__________%賠償對方損失。
七、本協定一式四份,甲、乙雙方各執二份,均具有同等效力。
甲方(簽字):_______________
見證人(簽字):_______________
乙方(簽字):_______________
房屋買賣契約熱門版 篇27
抗訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。
法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。
被抗訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。
原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人:_________________某某,經理。
抗訴請求:_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由:_________________
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:_________________要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
~1/3~
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:_________________該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人:_________________某某建設集團有限公司
年 月 日
房屋買賣契約熱門版 篇28
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》、《城市房地產轉讓管理規定》等法律、規章的規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本契約。
第一條、房產基本情況
1.賣方房產座落於____________,建築面積:__________平方米。詳見__________房權證___________字第___________號《房屋所有權證》,__________房第__________號《房屋共有權證》。
第二條、賣方對該房產現狀的聲明
1.賣方根據國家的規定已依法取得該房產所有權,對該房產現狀負全責,並保證該房產符合國家及所在地房產上市的.有關政策及規定。賣方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由賣方承擔。
2.賣方特此告知買受人上述房產存在下列情況:
抵押狀態:__________【存在抵押、不存在抵押】,關於抵押權的補充約定及說明:______________。
出租狀態:__________【存在出租、不存在出租】,若該房產存在出租,則賣方保證承租方已明確表示在同等條件下放棄優先購買權,關於租賃的補充約定及說明:__________。
土地證狀態:_____【已辦理、未辦理】
房產內戶口情況:_____【該房產內已有、未有戶口落戶該房產享受過、未享受過政府相關“外地人購房落戶”政策】
關於戶口問題的補充約定及說明:_____
第三條、買方對購買情況的聲明
1.買方已親自實地看房,並對該房產的現狀及疑慮詢問過賣方,在明確賣方所告知
的事項後自願簽訂本契約。買方已親自審查過該房產產權相關權屬信息資料,了解產權相關信息,願意購買該房產。
2.買方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由買方承擔。
第四條、房產成交價
買賣雙方商定上述房產成交價為人民幣:____________【包括、不包括】該房產的附屬設施、設備等物品。
第五條、交易定金
買方應向賣方支付的定金為人民幣:_____________。
上述定金交由[買方直接支付給賣方]、[存入_經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉]。
買賣雙方約定定金通過經紀機構在銀行設立的專用存款賬戶劃轉的,買方將定金在契約約定期限記憶體入專用存款賬戶的,即視為賣方收訖。在契約履行過程中,定金自動轉為購房款,但買賣雙方另有約定的除外。
第六條、房款交付
契約簽訂後,買賣雙方同意,買方按下列第________種方式給付除定金、交房保證金之外的剩餘房款:
一次性付款:__________
買方於__________年__________月__________日前或將支付購房款人民幣:__________。
分期付款:__________
①買方於__________年__________月__________日前或將支付購房款人民幣:__________
買方向【銀行按揭貸款、公積金貸款】方式付款
①買方須於__________年__________月__________日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣:__________,並在買方辦理貸款審批時存入貸款銀行指定帳戶。
②買方須於__________年__________月__________日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準。因買方辦理貸款手續所產生的相關費用由買方自行承擔。
買賣雙方約定的其它付款方式:__________
上述款項由買方【直接支付給賣方]、[存入__________經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉]。__________經紀機構設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶開戶行為:__________,賬號為:______________。
買方在取得房屋所有權證書後,持賣方已登記在買方名下的產權證複印件到備案的房地產經紀機構或交易保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協定》的約定辦理資金劃轉手續。
第七條、交房保證金
為保證按約定如期交付該房產並結清該房產項下的水、電、管道煤氣、閉路電視等所有費用,買賣雙方協商同意從房產成交價中預留人民幣:______________作為交房保證金。該款項在賣方實際交付房產及完成產權轉移登記時進行結算,由買方【直接支付給賣方]、[存入經紀機構專用存款賬戶劃轉】
第八條、有關稅費
1.買賣過戶所涉及稅、費,買賣雙方約定按下列方式承擔:
買方承擔:
賣方承擔:
【按有關規定,賣方需付稅費:
營業稅及附加;
印花稅
個人所得稅
土地增值稅
交易手續費;
買方需付稅費:
交易手續費
房屋登記費。
本契約在履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納政策中未明確繳納方的,由【賣方、買方】繳納。
2.土地證辦理費用:土地證從賣方名下過戶至買方名下的全部費用由承擔如房產所屬土地為劃撥地,則土地出讓金由承擔。
3.配套設施過戶費:配套設施的相關證件過戶手續費用由承擔。
4.買賣雙方商定,對該房產的住宅專項維修資金,按照國家有關規定另行簽訂過戶
協定,結餘部分隨房屋所有權同時過戶。
5.買賣雙方商定,賣方在交付該房產時,對該房產附隨的水、電、煤氣、等度數進行確認,並結清水費、電費、煤氣費、有線電視費、物業管理服務費、等費用,並經雙方簽字確認。
房屋買賣契約熱門版 篇29
賣方:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北 京市城市房地產轉讓管理辦法》、及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在 平等、自願、 公平、 協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成共識簽定本契約 共同遵守共同執行:
甲方自願將位於給乙方,房產證號為:赤房權證赤鎮公售字第1535新號 ,建築面積為: 114.21 m2(以該房屋產權證標註面積為準)年(以該房屋產權證標註年代為準),產權人為 石奎山 ,售價為人民幣¥20xx00 元,大寫金額 貳拾萬元整 。規劃用途為住宅 ,此價格包括室內裝修、屋內固定設施,附屬檔案一具體約定的物品和本樓房相應小棚 簽定本契約時乙方向甲方支付購房定金(大寫金額) 肆萬元整 。
第二條 付款方式:( √ )全款 或 ( X )貸款
(一)全款付款方式的: 20xx 年 03 月 10 日前乙方向甲方支付首 付款人民幣(大寫) 壹拾捌萬元整 (含定金),過戶當日乙方向甲方支付剩餘房款人民幣(大寫) 貳萬 元整 。
(二)銀行按揭貸款方式付款的:X 年X 月X 日前乙方向甲方支付購房款人民幣(大寫) X (含定金), X 年 X 月 X 日前乙方向甲方支付購房款人民幣(大寫) X 元整,剩餘房款人民幣(大寫) X 元整,乙方向【銀行】【公積金管理中心】申請二手房貸款一次性支付給甲方。乙方因自身原因貸款未能獲得銀行或公積金管理中心批准的,雙方同意按照第 X 種方式解決:
1、乙方50日內自行籌齊剩餘房價款,以現金形式支付給甲方;
2、乙方繼續申請其他銀行貸款,至貸款批准,其間產生的費用由乙方自行負擔;
3、本契約終止,乙方支付的定金和房價款甲方應如數返還,雙方互不承擔違約責任,在申辦貸款過程中發生的各項費用(包括諮詢費)由乙方承擔。
第三條 關於對房屋產權過戶及物業交割的約定
1、產權過戶時間:月日之前甲、乙雙方共同辦理房屋產權過戶手續(銀行或公積金管理中心貸款審批通過後15日內),過戶時所發生的費用由 甲方 承擔,甲方應當協助配合乙方辦理有關手續。
2、物業交割時間:甲方於收到全部房款後日之內將房屋內物品搬清(補充 協定約定時間),將房門鑰匙、水卡、電卡、(附屬檔案一具體約定的物品)及其它 一切相關手續交給乙方,並結清之前的電費、水費、取暖費、物業費、天然氣費 及其它一切應交的費用。
第四條 甲、乙雙方義務
(一)甲方義務
1、甲方保證對其所出售的房屋具有絕對產權,符合國家有關房屋(存量房)上市交易的相關規定,產權過戶時無產權糾紛、無抵押、無查封,可以自由買賣過戶,賣出後不得和乙方發生產權糾紛,如果和乙方發生產權糾紛,甲方承擔全部責任。如果該房屋產權有抵押,甲方必須在該房屋產權過戶之前到相關部門解除抵押。
2、甲方應保證該房屋交付時符合國家規定(不得惡意損壞房屋設施),並保 證該房屋未出租或承租人已經放棄優先購買權。
3、甲方應保證簽定本契約後7日內,將該房屋辦理產權過戶和辦理貸款所需要的相關證件(原件及複印件)提供給乙方。如果證件是假證或無效證件,其責任自負,並保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。甲方收到全部房款後30日內,將戶籍遷離本房屋。
(二)乙方義務
1、簽定本契約時向甲方支付定金。
2、乙方保證簽定本契約後7日內,自行準備好該房屋辦理產權過戶和辦理貸款 所需要的相關證件(原件及複印件)。如果證件是假證或無效證件,其責任自負,並保證按時到場辦理該房屋產權過戶和貸款手續。
第五條 違約責任
(一)甲方收到定金後,甲方不得隨意變更該套房屋價格或不出售此房、不配合乙方辦理相關手續,如果甲方違約,甲方同意無條件的雙倍返還乙方所交的定金總計: 捌萬元整 。若乙方違約,不購買該房屋,則乙方無權要求甲方退還已交定金,該定金歸甲方所有。
(二)甲方收到房款(部分或全部)後,若甲方違約不將該房屋出售給乙方或 違反本契約第四條甲、乙雙方義務(一)甲方義務約定,甲方不僅要退還已經收 到的全部房款,還要以所收到房款的 20 %作為違約金賠償給乙方。
(三)乙方支付房款(部分或全部)後,若乙方違約不購買該房屋或違反本契約 第四條甲、乙雙方義務(二)乙方義務約定,乙方應以所支付房款的 20 % 作為違約金賠償給甲方。甲方扣留違約金後,將剩餘的房款一次性退還乙方。
(四)如果甲方逾期交付該房屋,或未能按約定日期到場辦理房屋產權過戶和貸 款手續,給乙方造成損失,損失以日計算,每違約一日,甲方均應按該房屋成交 價格的千分之五向乙方支付違約金,逾期超過20個工作日,乙方可以解除本合 同,甲方承擔本契約第五條違約責任(一)(二)規定的違約責任。甲方交付房屋時,應到相關部門結清與該房屋有關的相關費用,不得拖欠費用,否則甲方要承擔相應的責任,與乙方無關。
(五)乙方對甲方所售房屋的真實情況和價格,以及房屋附屬設施充分了解均無 異議。如果乙方逾期支付房款,造成契約無法履行,給甲方造成損失,損失以日 計算每違約一日,乙方均應按逾期房款的千分之五向甲方支付違約金,如果乙方 付款逾期超過20個工作日,甲方有權終止本契約,乙方向甲方支付的定金,甲 方不退還。同時乙方還要承擔本契約第五條違約責任(一)(三)規定的違約責任。
第六條 不可抗力因素
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,依據不可抗力的影響,部分或全 部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另 一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起 30 日內向另一方當事人提供證明。
第七條:解決糾紛的方法:
本契約在履行中發生爭議,雙方可以協商解決如果協商不成雙方同意按以下第( 2 )種方式解決。
1、提交北京仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第八條 本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力,該契約自簽字或蓋章之日起生效。
第九條:本契約未盡事宜,雙方可簽定補充協定,本契約的附屬檔案和補充協定為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日