實用的商品房買賣契約匯總 篇1
(契約編號:_________)
立房地產買賣契約人
賣售人(甲方):___________
買受人(乙方):___________
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條甲乙雙方_____________________,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產權證號為:____________________
(二)房地產座落:_________________室號(部位:______),房屋類型:______結構:_______
(三)房屋建築面積:_______平方米,另有地下附屬面積:___平方米,該房屋占用範圍內的土地使用權_____平方米。
(四)房屋平面圖和房地產四至範圍見(附屬檔案一)。
(五)該房屋占用範圍內的土地所有權為_____;國有土地使用權以____方式獲得。
(六)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況見附屬檔案二。
(七)甲方轉讓房地產的相關關係(包括抵押、相鄰、租賃等其他關係)見附屬檔案五。
甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。
第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款總計人民幣為__________元,(大寫):________________
乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在付款契約(附屬檔案三)中約定明確。乙方交付房價款後,甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第_____款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從_____年___月___日起至_____年___月___日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方後,出讓契約載明的權利、義務一併轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。
(三)_______________________
第四條甲、乙雙方同意,甲方於____年___月___日前騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的___日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後_________________為房屋轉移占有的標誌。
第五條甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施_____向乙方支付違約金。
第六條甲、乙雙方確認,在_____年___月之前,____________向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。
上述房地產權利轉移日期以__________房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。
甲方承諾,在乙方或者委託他人辦理轉讓過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約第十條追究甲方的違約責任。
甲、乙雙方同意,自本契約簽訂後,甲乙雙方或其中一方均有權向房地產登記機構辦理預告登記。
第七條上述房地產風險責任自該房地產________之日起轉移給乙方。
第八條本契約生效後,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅費。
在上述房地產轉移占有前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本契約附屬檔案四約定支付。
第九條乙方未按本契約約定期限付款的,甲、乙雙方同意按下列第___款內容處理。
(一)每逾期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的___%的違約金,契約繼續履行。
(二)乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的'___日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除契約,並書面通知乙方,自收到通知之日起的___日內乙方未提出異議,契約即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款___%的違約金,餘款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之起___日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
(三)________________________
第十條甲方未按本契約第四條約定期限交接房地產的,甲、乙雙方同意按下列第___款內容處理。
(一)每逾期一日,甲方應向乙方支付已收款___%的違約金,契約繼續履行。
(二)甲方逾期未交付房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的___日內,甲方仍未交付房地產的,乙方有權單方解除契約,並書面通知甲方,自收到通知之日起的___日。
甲方:_________
乙方:_________
簽約時間:_________年_________月_________日
實用的商品房買賣契約匯總 篇2
契約編號:
契約雙方當事人:
出賣人:_________________________________________________________
註冊地址:_______________________________________________________
營業執照註冊號:_________________________________________________
企業資質證書號:_________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________
郵政編碼:_______________________________________________________
委託代理人:____________________地址:__________________________
郵政編碼:____________________聯繫電話:________________________
委託代理機構:__________________________________________________
註冊地址:______________________________________________________
營業執照註冊號:________________________________________________
法定代表人:____________________聯繫電話:______________________
郵政編碼:______________________________________________________
買受人:________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍______________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】_______________________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________聯繫電話:______________________
【委託代理人】【 】姓名:____________________國籍:_____________
地址:__________________________________________________________
郵政編碼:______________________電話:__________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理 法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地 塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】 【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限 自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。 建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關 為___________,商品房預售許可證號為___________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一, 房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的: 第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為___________,屬___________結構,層高為___________, 建築層數地上___________層,地下___________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中, 套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________ 平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元, 總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____ 拾_____元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米 __________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____ 千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____ 百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、 __________________________________________________________ 。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】 (本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第 __________種方式進行處理: 1、雙方自行約定:
(1)_____________________________________________________________ ___________________;
(2)_____________________________________________________________ ___________________;
(3)_____________________________________________________________ ___________________;
(4)_____________________________________________________________ ___________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退 還給買受人,並按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以 內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔, 產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以 內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由 出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-契約約定面積) /(契約約定面積) ×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款
___________________________________________________________ _______________________。
2、分期付款
_____________________________________________________________
3、其他方式
_____________________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違 約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的, 經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該 比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.______________________________________________________________ _______________________。
第八條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5.______________________________________________________________ ______________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;
2、______________________________________________________________ ______________________;
3、______________________________________________________________ ______________________。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該 商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過_____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的, 契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之 日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於 第(1)項中的比率)的`違約金。
2. ______________________________________________________________ __________________。
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內, 書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)____________________________________________________________ ____________________;
(3)____________________________________________________________ ____________________;
(4)____________________________________________________________ ____________________;
(5)____________________________________________________________ ____________________;
(6)____________________________________________________________ ____________________;
(7)____________________________________________________________ ____________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人 已付款退還給買受人,並按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙 方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋 交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使 用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交 接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
_______________________________________________________________ _______________。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣 人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔 全部責任。 ______________________________________________________________ _______________。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標 準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2. _______________________________________________________________。
3. _______________________________________________________________ 。
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築 按以下日期達到使用條件:
1.______________________________________________________________;
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________;
4._____________________________________________________________;
5._____________________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1._____________________________________________________________;
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________。
第十五條 關於產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人 提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限 內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受 人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.___________________________________________________________ 。
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的 內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協 助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________ ;
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權______________________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________;
4、該商品房所在小區的命名權_____________________________________ ;
5、_________________________________________________________
6、__________________________________________________________第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間 不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案 另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關 聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
第二十一條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空 格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效 力,契約持有情況如下: 出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向 __________________申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】: 【委託代理人】:
(簽章) (簽章)
______年______月______日 ______年______月______日
簽於 簽於
實用的商品房買賣契約匯總 篇3
出賣人:聯繫電話:________
買受人:
身份證:聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條:房屋基本情況。
買受人自願購買甲方開發的商品房,位於淄川經濟開發區眉山小區,第______號樓_____單元____室,該商品房用途為_______,建築面積為_______平方米;輔房
[儲藏室車庫]_____單元____號,契約約定建築面積為_______平方米。(最終面積以產權登記面積為準)
第二條:面積確認及面積差異處理。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準,並據實調整契約總價款。
第三條:房屋計價方式及價款。
1.該商品房按建築面積計算,單價為每平方米______元,計價_______元;輔房單價為每平方米______元,計價_____________元。總計總房款為人民幣拾萬仟佰拾元整(¥:)。
2.水電無開戶費,暖氣開戶費以供暖部門標準,望釀村村委負擔20%。
3.除上述商品房價款外,甲方根據政府及有關部門的有關規定代收下列費用:
1)______________________________________________________________;
2)______________________________________________________________;
3)______________________________________________________________;
第四條:付款方式及期限。
乙方按下列第____種方式按期付款。
1.一次性付款
乙方在年月日前一次性付清該商品房的全部房款。
總計人民幣拾____萬仟佰拾元整(¥:)。其中_______________________
2.分期付款
(1)年月日前支付總房款的50%,總計人民幣_________元整。
(2)該商品房封頂時再支付總房款40%,總計人民幣_________元整。
(3)該商品房交付使用時再支付總房款10%,總計人民幣_________元整。
3.其他款項付款時間
4.分期付款的時間(封頂、交付使用)界定以甲方的通知為準。
第五條:乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究滯納金。
1.逾期超過十五天時,視為乙方單方解除本契約並自動放棄購房權,乙方按總房款的10%向甲方支付違約金;甲方有權將該房屋另行出售。
3.購房客戶在簽訂《房屋銷售契約》後悔約的,已收取的房款將作為違約金被甲方沒收。
如乙方願意繼續履行契約的,經甲方同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之五的違約金。
第六條:交付期限。
本工程竣工日期為年月日,甲方應當在年月日前,依照國家和地方政府的有關規定,將經驗收合格的商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,交付日期可予以順延。
1.受不可抗力因素影響時;
2.受國家及地方政府政策影響而導致工程停建或緩建時;
3.其它經建築部門認可的不可預見因素時;
4.經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意設計變更導致工程延期;
第七條:甲方逾期交付的違約責任。
除本契約第七條規定的特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已付房款向甲方追究違約金,按本契約第七條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付逾期已付款萬分之五的違約金。
第八條:交接。
1.商品房竣工驗收合格後,甲方屆時通知乙方辦理交付該商品房手續。
2.若在契約期限內,乙方仍沒按要求付清相應款項的,導致商品房不能辦理交接,按乙方違約處理,可按本契約第六條的規定向乙方追究違約責任。
第九條:保修責任及期限。
1.甲方嚴格按照建築工程施工規範、質量標準施工,經建築工程質量監督部門驗收合格後交付使用。
2.甲方在交房時需向乙方提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
3.甲方自商品房交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》的內容承擔相應的保修責任。但屬於乙方未按《住宅使用說明書》的要求使用,從而造成意外損壞,維修費用由乙方承擔,甲方可協助維修。
第十條:基礎設施、公共配套建築交付時間的。
交房時達到水、電通的基本要求,必須保證客戶的正常使用。
第十一條:產權及使用權約定。
1.乙方所購房屋交付使用後,產權等由經濟開發區及望娘村委統一辦理。
2.該商品房交付使用後,乙方按房地產產權登記機關和土地部門規定提交所有有關登記手續。所發生的費用由乙方承擔。
3.因乙方不能及時向甲方提供產權登記手續及相關費用而導致房地產權屬證書辦理延遲或不能辦理,責任由乙方承擔。
第十二條:其他事項。
1.本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成時,雙方共同選定仲裁機構進行仲裁或依法向當地人民法院起訴。
2.本契約生效後,甲乙雙方任何一方在契約履行期間提出解除或終止契約時,責任方除負擔對方實際經濟損失外,另外負擔契約總價款10%的違約金。
3.本契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
4.本契約一式三份,甲、乙雙方各執一份(望娘村委一份),契約副本送有關部門備案,自雙方簽字、蓋章後生效。雙方義務履行完畢後自行終止。
出賣人(簽章)
經辦人
年月日
買受人(簽章):
經辦人
年月日
實用的商品房買賣契約匯總 篇4
出賣人:成都忠捷臵業有限公司
買受人:徐俐身份證號:
鑒於買、賣雙方已於20_年x月9日簽定《商品房買賣(預售)契約》(以下簡稱“主契約”),為進一步明確雙方的權利義務關係,特作如下補充約定。本補充協定與主契約一樣對雙方當事人具有同等的法律約束力,前述契約與本補充協定有牴觸之處,以本補充協定為準。
第一條買賣雙方同意對主契約第五條補充約定如下:
買受人選擇下列第一種付款方式。
一、買受人採用一次性付款方式支付房價款:
買受人於本補充協定簽訂的同時(即20_年4月16日之前)向出賣人一次性付清購房款,本補充協定約定房價總款為1155360元(大寫:壹佰壹拾伍萬伍仟叄佰陸拾零元整,含已付認購定金伍元)。
二、買受人採用銀行按揭貸款付款方式支付房價款:
1、買受人於本補充協定簽訂時一次性向出賣人支付按揭購房的首付款人民幣:×佰×拾×萬×仟×佰×拾×元整(含已付認購定金×元),餘款:×佰×拾×萬×仟元,買受人以向銀行申請按揭貸款的方式進行支付。
2、按揭實施辦法及相關責任:
1)買受人須於主契約簽訂後3日內(即20_年4月12日前)自行按照按揭銀行的要求,將辦理按揭手續所需的相關檔案交到按揭銀行,用於向銀行申請按揭貸款。買受人應無條件地配合銀行等相關單位辦理按揭手續;
2)買受人在簽訂主契約以及本補充協定時,已經充分了解到個人住房按揭貸款的辦理條件和程式,並同意根據所購房屋等實際情況,如實填寫《個人住房按揭貸款書》。
若買受人在本協定簽訂之日起15日內仍未辦理完畢按揭貸款手續的(以與按揭貸款銀行簽署《個人住房按揭貸款契約》為準),則視為買受人違約,此種情況下,出賣人有權在書面告知買受人的情況下行使契約解除權,買受人應向出賣人支付契約約定總購房款5%的違約金。買受人應當承擔的違
約金由出賣人從買受人已經支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金後剩餘部分,由出賣人無息退還給買受人;
3)買受人向銀行申請按揭貸款金額及年限以銀行最終批覆為準。如銀行批准的貸款金額與買受人申請的金額不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當另行支付的首付款,並由買受人在銀行批覆貸款額度確定之日起7日內付清,買受人逾期付清,則視為買受人違約,出賣人有權行使契約解除權,買受人應向出賣人支付契約約定總購房款5%的違約金。
買受人應當承擔的違約金由出賣人從買受人已經支付的購房首付款中直接扣除;買受人已支付的購房首付款扣除買受人應承擔的違約金後剩餘部分,由出賣人無息退還給買受人。
第二條關於房屋交付事項的補充約定:
1、有下列情形之一的,出賣人有權抗辯買受人提出的依照主契約約定的時間交付房屋的請求,直至買受人履行了相應的義務:
1)買受人未付清主契約及本補充協定約定的應付款或應承擔的違約金;
2)買受人未與出賣人辦理完畢房屋面積補差(契約約定面積與產權登記面積之間的誤差)協定的簽訂及房款找補手續之前;
3)按揭付款的買受人未向出賣人提交代辦權屬證書的資料和費用的。
2、主契約及本補充協定簽署後,因不可抗力、政府行為(包括但不限於政府行政命令、國家法律法規、政府政策變更等)、項目施工片區停水、停電等因素造成逾期交房的,出賣人可據實延期交房而不承擔逾期交房違約責任;
3、房屋達到主契約約定的交付使用條件時,無論買受人是否接到出賣人發出的書面交房通知,買受人均應按主契約約定的交房期限前往辦理房屋交接手續。出賣人對房屋交付日期另作通知的,則按出賣人發出的書面交房通知規定的日期辦理房屋交接手續。
買受人逾期不到指定地點接房並辦理房屋交接手續,或逾期未簽署房屋交接清單的,其責任由買受人自行承擔,出賣人不承擔任何責任,雙方均同意以主契約約定的交付期限的最後一天作為該房屋實際交付時間,房屋的毀損、滅失風險及應繳納的物業管理費用自房屋交付之日起由買受人承擔。
由於買受人過錯,未能按期交付,應視為出賣人已按時交付,房屋的保修期開始計算,與商品房有關的包括但不限於物業管理費、水電費、維修資金、全部稅費及風險即由買受人承擔。買受人如果購買的是現房,則應在契約約定的交付期限內自行向出賣人領取房屋交付通知;
4、房屋交付時,應由買受人本人自行辦理房屋交付手續。若買受人本人確實無法在主契約約
定的交付期限屆滿之前辦理房屋交付手續時,可以公證委託的方式委託代理人代理履行房屋的交付手續,委託代理應具備代理的法定要件外,於主契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書;
5、房屋交付時,買受人應按成都市有關規定將所購商品房的首次專項維修資金交由出賣人代收代繳至房產管理部門指定專戶管理銀行,買受人所購房屋的專項維修資金以政府規定的標準為準;如因買受人原因導致未按時交納上述費用的,買受人應每日向出賣人支付契約約定的房屋總價款的萬分之五作為違約金;同時出賣人不承擔逾期辦理房屋權屬證書的責任;
6、買受人按照主契約對房屋用途的約定使用房屋,不做商業、辦公使用或出租給他人做商業、辦公使用;
7、出賣人有權將主契約附屬檔案六中約定的裝飾、設備更換為同檔次的裝飾、設備,並不視為違約,無需承擔違約責任。
第三條買賣雙方同意對主契約第十三條補充約定如下:
1)面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)的,據實結算房款;
2)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數)時,買受人不退房。實測套內建築面積大於契約約定套內建築面積時,面積誤差比3%以內(含本數)部分的房價款由買受人補足;超過3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。實測套內建築面積小於契約約定套內建築面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超過3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人;
3)面積誤差比=(實測套內建築面積-契約約定套內建築面積)÷契約約定套內建築面積×100%。
第四條關於附帶花園或露台的約定:
1、買受人同意:買受人所購房屋建築區劃範圍內,與底層房屋直接毗連的花園或露台使用權由出賣人統一分割,並授權相應的底層房屋買受人專有使用,非該相應底層房屋買受人自願不可撤銷的放棄對該部分綠地的共有使用權;
2、買受人同意:買受人所購房屋所在樓宇附帶有屋頂花園或露台的,由出賣人統一分割,並授權購買該房屋的買受人專有使用,對出賣人統一分割,非該頂層房屋買受人自願不可撤銷的放棄對該部分的使用權,不得主張任何權益;
3、買受人同意:購買附帶花園或露台的房屋的買受人必須為公共維修提供方便並遵守物業管理的相關管理規定,並不得改變和損害花園或露台的隔離方式及其內設臵和相關的公共設施,不得改變花園或露台用途,不得建造構築物;
4、上述附帶花園或露台的大致位臵和形狀、範圍、面積,由出賣人在銷售時展示給享有專有使用權的買受人,但其實際的位臵、形狀、範圍、面積可由出賣人根據修建地點的具體情況加以確定,買受人不得因實際狀況與展示不一致而提出任何異議或者要求出賣人賠償。
第五條買受人委託出賣人辦理本補充協定項下商品房房屋產權證的,買受人須全力配合_事宜並向出賣人出具委託手續,在出賣人向其交付本補充協定項下的商品房時,須向出賣人支付按國家規定應由買受人承擔的辦理房屋產權證所需各種稅、費並提交相關全部資料。
出賣人應在商品房所在項目所有物業的房屋產權證辦理完畢之日起2年內協助買受人辦理分戶《國有土地使用證》,並將需由出賣人提供的資料交國土管理部門。如因買受人原因導致未在上述期限內向出賣人支付上述費用並提交相關資料,由此導致權證辦理延遲的責任由買受人自行承擔,買受人同時應賠償因此給出賣人造成的損失。
第六條雙方約定主契約及其附屬檔案、本補充協定之外的任何檔案或資料均不對買賣雙方具備約束力,也不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準及條件,其內容僅供參考。
第七條買賣雙方在主契約及本補充協定履行過程中,如無任何約定或法定的解除條件下單方面要求解除主契約及本補充協定的,均視為違約,違約方按契約約定的購房總款的15%向守約方支付違約金後方可解除主契約及本補充協定。買、賣雙方行使契約解除權並導致主契約及本補充協定解除的,自解除之日起5日內買受人應協助出賣人到房管局辦理買賣契約備案登記的撤銷手續,否則出賣人有權拒絕退還買受人購房款。
第八條買賣雙方中的任何一方均應本著誠實信用原則來對待相對人在履行契約時的通知、告知事項,如因重大事項需履行書面通知義務的,則應按照雙方在契約中約定的通訊地址以特快專遞的形式通知相對人,寄發特快專遞的一方在郵局寄發通知或告知內容時的相關憑證可以作為履行通知義務的依據。在成都市市內,寄發特快專遞後的第3日視為送達日;在成都市以外的中華人民共和國境內,寄發特快專遞後的第5日視為送達日,否則相對人因無法盡到通知義務的後果應由過錯人自行承擔。
第九條在本協定簽訂後,買賣雙方中的任何一方因住所地、電話等通信及通訊聯繫方式發生變化的,均應以書面方式2日內告知對方。否則相對人因無法盡到通知義務的後果應由過錯人自行承擔。
第十條出賣人在本補充協定簽訂之前已向買受人明示《商品房銷售管理辦法》、《商品房買賣(預售)契約示範文本》、《城市商品房預售管理辦法》、預售許可證(或者城市房屋權屬證書)、國有土地使用證等相關證件及檔案,買受人已了解並知悉上述法律法規、示範文本和證件所表明的內容,出賣人還在簽訂本補充協定前,向買受人明示了《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規約》和《前期物業服務契約》並予以了說明,買受人在此遵守該《極地海洋世界住宅板塊臨時管理規約》和《前期物業服務契約》。
第十一條出賣人已對《商品房買賣(預售)契約》及本協定中所有作黑體字標識的條款對買受人進行了充分說明,並對其他條款根據買受人的重述進行了說明,買受人在此無異議。
第十二條本協定自雙方簽字之日起生效。
出賣人:買受人:
授權代表:委託代理人:
實用的商品房買賣契約匯總 篇5
甲方(賣方):_________
乙方(買方):_________
甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充契約,以資雙方共同遵守。
一、買賣的標的及價款
甲方向乙方出售位於___________________________商業用房,建築面積_________㎡,每平方米_________元,總計(人民幣)_________元整。(比價格包含辦理房產手續時,乙方應承擔的各項稅、費和公共維修基金)
二、雙方責任與權利
1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可檔案。
2甲方負責辦理本契約項下的產權過戶,由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。
3、甲方應在簽訂本契約後_________日內辦理完畢過戶手續,將合法齊全的房產證交於乙方。
4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可檔案。
三、違約條款
甲、乙任何一方不按上述條款執行既視為違約,違約方須向對承擔相應的.法律責任。在執行本契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。
四、其他事宜
本補充契約與原購房契約具有同等法律效力,本補充契約與原購房契約有不一致的地方以本補充契約為準。
本契約自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執壹份。
甲方:_________
乙方:_________
簽約時間:_________年_________月_________日
實用的商品房買賣契約匯總 篇6
出售方(甲方):________________
地址:__________________________
電話:__________________________
購買方(乙方):________________
姓名:__________________________
性別:__________________________
出生日期:______________________
國籍:__________________________
身份證號碼:____________________
電話:__________________________
地址:__________________________
第一條 本契約依據中華人民共和國法律制定。
第二條 甲方經_______人民政府檔案批准,取得位於_______市______________地段,占地面積______________平方米的土地使用權,使用期限自______________至______________止,總計_______ 年,土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬______________結構,定名為______________ ,由甲方出售。
第三條 乙方自願向甲方購買上述樓宇內的第_______座(幢)_______樓_______單元,建築面積為______________平方米,占地(分攤面積_______平方米)_______平方米。由甲方於_______年_______月_______日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的事件。
上述原因必須以_______市有關主管部門的證明檔案為依據。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_______幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰______拾______元_______角整。
付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________
賬戶名稱:___________________ 賬號:_____________________ 付款辦法:_____________________
第五條 乙方如未按本契約第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至實際付款之日止,按______________銀行當時貸款利率計算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止契約,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索;如轉售盈利則盈利屬甲方所有。
第六條 甲方如未按本契約第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按契約規定交付日第二天起至實際交付日止,以當時_______銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的`損失。
第七條 在簽訂本契約時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金______________退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條 甲方出售的樓宇須經______________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款後,由______________市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作______________使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。
實用的商品房買賣契約匯總 篇7
契約編號:______________
契約雙方當事人:
出賣人:______________________________________
註冊地址:____________________________________
營業執照註冊號:______________________________
企業資質證書號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
委託代理人:__________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:____________________________________
聯繫電話:____________________________________
委託代理機構:________________________________
註冊地址:____________________________________
營業執照註冊號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
買受人:______________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________ 國籍________________________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】___________________________________
地址:_____________________________________________________________________
郵政編碼:__________________________________ 聯繫電話:____________________
【委託代理人】姓名:____________________ 國籍:________________________
地址:______________________________________
郵政編碼:__________________________________ 電話:_________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以________方式取得位於__________、編號為____________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為____________________。
該地塊土地面積為________________,規劃用途為_______________,土地使用年限自_________年__________月_________日至__________年__________月_________日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_______________。建設工程規劃許可證號為_____________,施工許可證號為_________________ 。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為____________,商品房預售許可證號為_______________________ 。
第三條 買受人所購商品房的.基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第______【幢】【座】_________【單元】【層】__________號房。
該商品房的用途為______________,屬___________結構,層高為__________,建築層數地上___________層,地下_____________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
5、對契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6、在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。
7、本契約條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。
實用的商品房買賣契約匯總 篇8
會議在常州市政府群賢堂於下午2:30正式開始,首先由常州市工商局應處長就新的文本的制定進行了闡述,該文本是由法律索愛並以如開房地產企業座談會的形式,並結合了眾多消費者的意見的基礎上制定的。應處長對文本的附屬檔案七的補充協定提出了要求:
1、補充協定不能與契約文本相牴觸;
2、對銷售廣告宣傳資料的規定不能與最高院的司法解釋相衝突;
3、契約變更限制了買受人的獲取補償權;
4、交付的附加條件,如加重買受人的義務(如必須交了物業後方可收房這樣的規定,因為兩方主體不一致,須以兩份契約明確);
5、建築物共有部分的共有權,專有部分所有權等;
6、不允許擴大解釋不可抗力。
對於上述要求,應處長還提出,該商品房買賣契約示範文本於20xx年8月1日執行,工商局以及建設局會聯合檢查該聯合檢查是對實體和程式的兩方面檢查。
其次,制定該文本的常州市懷德律師事務所的高級合伙人周善良周律師對於新版的商品房買賣契約示範文本採用的理由和條款進行了解讀。
1、採用示範文本的理由,是保護各方合法權益的重要保證(合法平等、效率性)。
2、條款解讀,
(1)17版示範文本新增或更新了"重要提示"、示範文本使用"說明專業術語解釋".
(2)進一步加強商品房預售資金監管,預售資金監管由形式監管變成實質監管,以保護預售商品房交易各方的合法權益。
(3)強化了出賣人對出售房屋權利狀況的承諾;
(4)對商品房交付的書面通知及交付地點,17版示範文本採用書面通知及推定通知兩種形式;
(5)明確約定買受人有權在交付前查驗房屋的質量問題;該條主要是要求開發商對於分戶分項驗收標準的明確,一房一驗收制度能有效解決使用功能和觀感功能的問題,減少業主的.投訴;
(6)細化面積差異的處理規則;且在附屬檔案二房屋分層分戶圖(標明詳細尺寸)
(7)增加了規劃變更的違約責任;
(8)細化了開發商對商品房質量擔保責任;
(9)增加了銷售契約登記備案條款,以強化商品房買賣契約的行政管理;
(10)細化前期物業規定;
(11)新增了建築物區分所有權條款,明確了買受了對其購買的商品房專有部分享有占有、使用、收益的權利,明確了建築物共有部分歸業主共有等;
(12)新增了銷售和使用承諾,明確規定開發商在銷售時不得涉及依法或依規劃屬於買受人共有的共用部位和設施的處分。並要求開發商以附屬檔案形式交有關遮擋或妨礙房屋正常使用的情況予以說明;
(13)新增買受人信息保護條款;
(14)增加了契約附屬檔案,對各附屬檔案內容作了明確要求。
因溧陽市還未具體提出新版商品房買賣契約契約示範文本執行的通知,但執行已是趨勢所至,新的版本對開發商提出了更高的要求,故我們在制定補充協定的時候要考慮實際情況,並不得違背制定新版示範文本的本意。會後,我們也根據實際情況向周善良律師提出了質疑,周律師及相應的領導也給出了回復。
實用的商品房買賣契約匯總 篇9
出賣人:_________________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
營業執照註冊號:_________________
企業資質證書號:_________________
法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________
委託代理人:____________________聯繫電話:_______________________
委託銷售代理機構:________________
通訊地址:________________________
郵政編碼:_______________________
營業執照註冊號:__________________
買受人:___________________________
【法定代表人】【負責人】:_____________國籍:_________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】:_______
出生日期:_________年______月______日,性別:____________
通訊地址:________________
郵政編碼:_______________聯繫電話:_______________
【法定代理人】【委託代理人】:_________國籍:_____________
【身份證】【護照】:___________________
出生日期:_________年______月______日,性別:__________
通訊地址:______________
郵政編碼:______________聯繫電話:____________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就商品房現房買賣事宜達成如下協定:第一條項目建設依據出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)於_____________地塊的國有土地使用權。該地塊【國有土地使用證號】為:_____________________,土地使用權面積為:___________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:___________,土地使用年限自_______年________月________日至________年________月________日止。該地塊國有土地使用權出讓契約編號為:___________________________,該商品房所在土地用途為:___________,土地使用權出讓年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止。
在上述地塊上建設的商品房【地名核准名稱】【推廣名】為:____________,該商品房建設工程規劃許可證號為:___________________,現已通過規劃驗收並完成了竣工驗收。第二條銷售依據買受人購買的商品房現已取得房屋所有權證,證號為:_______________,填發單位為:______________________。第三條基本情況經公安行政管理部門核准,該商品房地址為:_______________________________________________。該商品房為第一條規定項目中的________【幢】【座】第_________層_________單元___________號。
該商品房所在樓棟的主體建築結構為:______________________,建築層數為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。
該商品房的用途為【住宅】【經濟適用住房】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】:___________;【層高】【淨高】為:___________米,【坡屋頂淨高】最低為:_________米,最高為:___________米。該商品房朝向為:_____________;有______個陽台,其中________個陽台為封閉式,________個陽台為非封閉式。
出賣人委託實測該商品房面積的房產測繪機構是______________________,其實測建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。
該商品房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附屬檔案一,有關共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二。
本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。第四條抵押情況該商品房的抵押情況為:___________。
1、該商品房未設定抵押。
2、該商品房已設定抵押,抵押權人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。
關於抵押的相關約定見附屬檔案三。第五條租賃情況該商品房的租賃情況為:___________。
1、出賣人未將該商品房出租。
2、出賣人已將該商品房出租,【買受人為該商品房承租人】【承租人已放棄優先購買權】。
________________________________________________________________。第六條計價方式與價款出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該商品房價款。
1、按照套內建築面積計算,該商品房單價每平方米______(幣)______元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
2、按照建築面積計算,該商品房單價為每平方米_________(幣)_____元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
3、按照套(單元)計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
4、按照_________________計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。
具體約定見附屬檔案四。
本條所稱建築面積,是指房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建築。
所稱套內建築面積,是指成套商品房(單元房)的套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積之和。第七條付款方式及期限買受人採取下列第____種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。3、貸款方式付款:【公積金貸款】【商業貸款】。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其餘價款可以向【___________】【住房公積金管理機構委託的商業銀行】借款支付。
4、其他方式。
具體付款方式及期限的約定見附屬檔案五。第八條逾期付款責任買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意後,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金。
本條所稱逾期應付款是指依照第七條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、______________________________________________________________。第九條交付條件(一)出賣人應當在_______年_______月_______日前向買受人交付該商品房。
(二)該商品房交付時應當符合下列第1、2、______、______、______項所列條件。
1、提供有資質的房產測繪機構完成的該商品房面積實測技術報告書。
2、該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。
3、滿足第十二條中出賣人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。
4、該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅工程質量分戶驗收表》(XX年1月1日起進行住宅工程竣工驗收的房屋適用)。
5、_____________________________________________________。第十條逾期交房責任除不可抗力外,出賣人未按照第九條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)(1)逾期在______日之內(該時限應當不小於第八條第1款第
(1)項中的時限),自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金(該違約金比率應當不小於第八條第1款第(1)項中的比率),並於該商品房實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於該商品房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。
2、______________________________________________________________。第十一條交接手續(一)該商品房達到第九條約定的交付條件後,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第九條約定的證明檔案,並滿足第九條約定的其他條件。出賣人不出示證明檔案或出示的證明檔案不齊全,或未滿足第九條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第十條處理。
(二)驗收交接後,雙方應當簽署商品房交接單。由於買受人原因未能按期辦理交接手續的,雙方同意按照下列約定方式處理:
________________________________________________________________;
________________________________________________________________。
(三)雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。
1、出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。
______________________________________________________________。
2、買受人同意委託_________________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,並在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。
(1)專項維修資金;
(2)契稅;
(3)第二十一條約定的物業服務費用;
(4)供暖費;
(5)________________________________________________________;
(6)________________________________________________________。
3、買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,並在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據。
(1)專項維修資金;
(2)契稅;
(3)第二十一條約定的物業服務費用;
(4)供暖費;
(5)________________________________________________________;
(6)________________________________________________________。第十二條市政基礎設施和其他設施的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:
1、市政基礎設施:
(1)上水、下水:____年____月____日達到__________________;
(2)【市政雙路供電】【過渡性供電】:____年____月____日達到_________________________;
(3)供暖:____年____月____日達到______________________;
(4)燃氣:____年____月____日達到______________________;
(5)電話通信線:____年____月____日交付,敷設到戶;
(6)有線電視線:____年____月____日交付,敷設到戶;
(7)________________________________________________________;
(8)_________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)____________________________________________________________;
(2)____________________________________________________________。
2、其他設施
(1)公共綠地:______年______月______日達到______________________;
(2)小區非市政道路:______年______月______日達到_________________;
(3)公共停車場:______年______月______日達到____________________;
(4)幼稚園:______年______月______日達到________________________;
(5)學校______年______月______日達到___________________________;
(6)會所:______年______月______日達到___________________________;
(7)購物中心:______年______月______日達到_______________________;
(8)體育設施:______年______月______日達到_______________________;
(9)_____________________________________________________________;
(10)____________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:
(1)____________________________________________________________;
(2)_________________________________________________________。第十三條商品房質量、裝飾、設備標準的約定(一)出賣人承諾該商品房使用合格的建築材料、構配件,該商品房質量符合國家和本市頒布的工程質量規範、標準和施工圖設計檔案的要求。
(二)出賣人和買受人約定如下:
1、該商品房室內空氣品質經檢測不符合國家標準的,自該商品房交付之日起_______日內(該時限應當不低於60日),買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起______日內退還買受人全部已付款,並按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。
買受人不退房的或該商品房交付使用已超過_____日的,買受人應當與出賣人另行簽訂補充協定。
______________________________________________________________。
2、交付該商品房時,該商品房已經由建設、勘察、設計、施工、工程監理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發現有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。
(1)出賣人應當於_______日內將已修復的該商品房交付。由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第十條處理。
(2)由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規範和標準在商品房交付之日起_____日內負責修復,並承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。
(3)__________________________________________________________。
3、出賣人交付的商品房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第______種方式處理。
(1)出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
(2)___________________________________________________________。
(3)__________________________________________________________。
具體裝飾和設備標準的約定見附屬檔案六。
(三)出賣人和買受人對工程質量問題發生爭議的,任何一方均可以委託有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協助並配合對方檢測的義務。
______________________________________________________。第十四條居民建築節能措施該商品房為住宅的,應當符合國家有關建築節能的規定和北京市規劃委員會、北京市建設委員會聯合發布的《居住建築節能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《居住建築節能設計標準》的要求補做節能措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。第十五條住宅保修責任(一)該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。《住宅質量保證書》承諾的保修範圍和保修期限必須符合國家和北京市有關法律、法規的規定及相關標準、規程的要求。
該商品房為非住宅的,雙方應當簽訂補充協定詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
(二)在該商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。第十六條建築隔聲情況該商品房為住宅的,出賣人承諾該商品房建築隔聲情況符合《民用建築隔聲設計規範》(gbj118-88)、《建築外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》(gb8485-87)、《隔聲門》(hcrj019-98)標準,對該商品房所在地聲環境狀況的描述真實準確。商品房建築設計檔案所標註的建築隔聲情況和環境影響評價檔案所表征的聲環境狀況見附屬檔案八。
商品房建築隔聲情況未達到標準的,出賣人應當按照規劃設計的要求補做建築施工隔聲措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。第十七條使用承諾和風險
提示1、買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的用途、建築主體結構和承重結構。除本契約、補充協定及其附屬檔案另有約定者外,買受人在使用該商品房期間有權與其他權利人共同使用與該商品房有關的共用部位和設施,並按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關的共用部位和設施的使用性質。
2、出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不採取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房;不採取售後包租或者變相售後包租的方式銷售未竣工商品房。
3、____________________________________________________________。第十八條權屬轉移登記(一)出賣人保證該商品房沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
________________________________________________________。
(二)商品房交付使用後,雙方同意按照下列第_____種方式處理。
1、雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
2、買受人自行委託他人向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。
3、買受人同意委託________________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委託費用________________元人民幣(大寫)。
(三)買受人未能在商品房交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
1、如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
2、如因買受人的`責任,________________________________________。
3、________________________________________________。第十九條共有權益的約定1、該商品房所在樓棟的屋面使用權歸全體產權人共有。
2、該商品房所在樓棟的外牆面使用權歸全體產權人共有。
3、______________________________________________________________。
4、______________________________________________________________。第二十條附屬建築物、構築物的約定雙方同意該商品房的地下停車庫等附屬建築物、構築物按照以下第種方式處理。
1、出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_____、_____、_____、_____
隨同該商品房一併轉讓。
2、出賣人出賣該商品房時,商品房附屬的_____、_____、_____、_____不隨同該商品房一併轉讓。第二十一條前期物業服務(未成立業主委員會)(一)出賣人依法選聘的物業服務企業為:_____________________,資質證號為:_____________________。
(二)前期物業管理期間,物業服務收費價格為__________/月·平方米(建築面積)。價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_________、_________、_________。
地上停車管理費__________,地下停車管理費__________。
(三)物業服務企業按照第_________種方式收取物業服務費。
1、按照年收取,買受人應當在每年的____月_____日前繳費。
2、按照半年收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
3、按照季收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
(四)物業服務內容(前期物業服務契約、臨時管理規約)見附屬檔案七。買受人已詳細閱讀前期物業服務契約和臨時管理規約,同意由出賣人依法選聘的物業服務企業提供前期物業服務,遵守臨時管理規約。第二十二條專項維修資金買受人委託出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自買受人接收該商品房之日起_____日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。
買受人自行繳納專項維修資金的,應當在商品房交付【時】【之日起_____日內】,向物業管理企業出示專項維修資金繳納憑證。第二十三條不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。第二十四條爭議解決方式本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按照下列第______種方式解決。
1、提交____________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十五條本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充,但補充協定中含有不合理地減輕或免除本契約中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本契約為準。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。
第二十六條本契約及附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。
出賣人(簽章):買受人(簽章):
【法定代表人】:【法定代表人】:
【委託代理人】(簽章):【負責人】:
【委託銷售代理機構】(簽章):【委託代理人】(簽章):
簽訂時間:_____年__月__日簽訂時間:____年__月__日
簽訂地點:簽訂地點:
附屬檔案一房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖(應標明方位)
附屬檔案二共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明
1、被分攤的共用部位的名稱、用途、所在位置、面積。
2、參與分攤公用建築面積的商品房名稱、用途、所在位置、面積、分攤係數。
3、不分攤的共用部位。
附屬檔案三關於抵押的相關約定
附屬檔案四計價方式與價款的其他約定
附屬檔案五付款方式及期限的約定
附屬檔案六裝飾和設備標準的約定
1、採暖系統:
(1)集中採暖:【散熱器】【地板採暖】___________________________;
(2)分戶採暖:【燃氣爐】【電採暖】_____________________________;
(3)採暖設備品牌:_______________________________________________。
2、保溫材料:
(1)外牆保溫:【擠壓聚苯板】【發泡聚苯板】【發泡聚安酯】________;
(2)內牆保溫:【石膏聚苯板】__________________________________。
3、外牆:【瓷磚】【塗料】【玻璃幕牆】____________________________。
4、內牆:【塗料】【壁紙】_______________________________________。
5、頂棚:【石膏板吊頂】【塗料】_________________________________。
6、室內地面:【大理石】【花崗岩】【水泥抹面】【實木地板】________。
7、門窗:
(1)外窗結構尺寸為:_____________________________________________;
(2)開啟方式為:_________________________________________________;
(3)門窗型材:【雙玻中空斷橋鋁合金窗】【塑鋼雙玻璃】___________。
8、廚房:
(1)地面:【水泥抹面】【瓷磚】_________________________________;
(2)牆面:【耐水膩子】【瓷磚】_________________________________;
(3)頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】_____________________________;(4)廚具:______________________________________________________。
9、衛生間:
(1)地面:【水泥抹面】【瓷磚】_________________________________;
(2)牆面:【耐水膩子】【塗料】【瓷磚】__________________________;
(3)頂棚:【水泥抹面】【石膏吊頂】_____________________________。
10、陽台:【塑鋼封閉】【鋁合金封閉】【斷橋鋁合金封閉】【不封閉】_____。
11、電梯:
(1)電梯品牌名稱:_______________________________________________;
(2)電梯速度:_____米/秒;
(3)電梯載重量:__________________________千克;
(4)_____________________________________________________________。
12、其他
________________________________________________________________;
________________________________________________________________。
附屬檔案七物業服務
一、前期物業服務契約
二、臨時管理規約
三、其他約定
附屬檔案八該商品房的建築設計檔案所標註的建築隔聲情況和環境影響評價檔案所表征的所在地聲環境狀況(環境影響評價檔案未含聲環境狀況的應在商品房預售時通過實測取得)。
1、建築隔聲情況
(1)室內允許噪聲級≤____db(a),符合《民用建築隔聲設計規範》____級標準;
(2)分戶牆及樓板計權隔聲量≥____db(a),符合《民用建築隔聲設計規範》____級標準;
(3)分戶層間樓板計權標準化撞擊聲壓級≤____db(a),符合《民用建築隔聲設計規範》____級標準;
(4)建築外窗計權隔聲量____>rw≥____db(a),符合《建築外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》____級標準;
(5)陽台門計權隔聲量____>rw≥____db(a),符合《隔聲門》____級標準。
2、所在地聲環境狀況
(1)項目立項或預售時所在地聲環境現狀監測值為:晝間____db(a),夜間____db(a),監測時間為____年____月____日;
(2)項目立項時所在地所處的聲環境質量標準適用區域為____類區,執行標準為晝間____db(a),夜間____db(a);
(3)項目立項時所在地周邊____(有/無)可能對本項目產生噪聲或振動影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____________________________;
(4)目前尚未建設但規劃項目所在地周邊____(有/無)可能對本項目產生噪聲影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____;
(5)項目建成後所處區域整體環境噪聲預測值為晝間____db(a)~____db(a),夜間____db(a)~____db(a)。其中受周邊噪聲或振動影響最嚴重的區域為____側(具體方位),預測晝間將會達到____db(a),____(超過/優於)本地聲環境質量標準適用區域標準____db(a),夜間將會達到____db(a),____(超過/優於)本地聲環境質量標準適用區域標準____db(a)。
實用的商品房買賣契約匯總 篇10
通遼市房產交易所:
契約編號
我公司於月日 ,同簽訂的《商品房買賣合
同》,企業名稱:項目名稱:幢號: 房
號: 142 總層: 12 所在層: 4用途: 住宅 建築面積: 132.06 房屋總價: 付款方式: 公積金買受人身份證號碼:特申請辦理《商品房買賣契約》登記備案。
我公司保證此房屋在此前從未出售、抵押、典當或被司法查封過,情況屬實, 如與實際不符或因以上信息不真實造成的'任何不良後果,由我公司承擔一切責任。
(辦理銀行按揭貸款的,已查詢銀行個人徵信系統並通過。)
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
經辦人(簽章):
年 月 日
實用的商品房買賣契約匯總 篇11
補充協定出賣人:中山市xx房地產開發有限公司
法定代表人:
買受人:
出賣方、買受方在平等、自願的情況下,根據買賣雙方的實情,簽訂如下協定:
一、買賣人向出賣人購買的花園六號樓A301房,因應乙方的`需要,簽訂《商品房買賣契約》總價為人民幣貳拾壹萬貳仟伍佰元正。
二、現出賣人、買受人約定實際按套內建築面積計算,套內面積103.19平方米,每平方米單價1647.45元,總金額壹拾柒萬元正。
三、契約總價和實際總價多出部分肆萬貳仟伍元買受人沒有支付出賣人。
四、出賣人與買受人約定,該房開具銷售發票總額貳拾壹萬貳仟伍佰元,其中肆萬貳仟伍佰元的銷售稅收由買受人支付,其中壹拾柒萬元正的銷售稅由出賣人支付,買受人必須在出賣人開具發票時交付銷售稅款付給出賣人。
五、契約第六條款肆萬貳仟伍佰元正樓價款,買受人並沒有隻付給出賣人,出賣人開出的收款收據只提供辦理按揭手續之用,不作付款的依據,收據正本由出賣人保留。
六、辦理國有土地使用證及房屋所有權證的所涉稅收及費用計算準則仍按總價貳拾壹萬貳仟伍佰元正計算。多出的肆萬貳仟伍佰元正所徵收的稅、費仍由買受人支付。
七、面積差異處理的計算單價標準按每平方1647.45元計取。
八、《商品房買賣契約》中未有在本補充條款加以說明的部分不作變更。
九、本補充協定經出賣人與買受人簽名後生效,本補充協定與《商品房買賣契約》具有同等法律效力。
十、本協定一式二份,出賣人與買受人各執一份。
出賣人: 買受人簽名:
法定代表:
二0XX年 月 日
實用的商品房買賣契約匯總 篇12
契約編號:
需方: (簡稱甲方) 住所地: 法定代表人:
供方: (簡稱乙方) 地址: 法定代表人:
根據《民法典》及有關法規的規定,經雙方協商同意,簽訂本契約並信守下列條款,共同嚴格履行:
一、產品價格
二、契約金額與付款方式
1、契約總金額為(大寫)人民幣 元,(小寫) 元。
2、契約產品的運輸、保險費由 方承擔。
3、本契約簽訂之日起____日內,甲方應按契約款的%向乙方支付預付款(即人民幣 元整),餘款應在乙方發貨前,由甲方一次性向乙方支付(即人民幣 元整)。 上述款項由甲方匯入乙方指定的如下賬戶: 開戶行: 戶名: 賬號:
三、產品的交貨方法、運輸方式、到貨地點及交(提)貨期限
1、交貨方法,按下列第( )項執行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
2.到貨地點和接貨單位(或接貨人) 。 (甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限前10天通知乙方;必須由甲方派人押送的,應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與承運人辦理交接手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和承運人的責任。)
3、交貨時間:本契約簽訂後____日內,乙方應向甲方交齊契約附屬檔案所列的相關產品。
四、產品的包裝標準 乙方所提供的ED照明亮化產品為原廠包裝,包裝標準按業務主管部門相關規定執行。
五、產品的交付與驗收 契約中產品在交貨前的風險由乙方承擔,在交貨之後的風險由甲方承擔。甲方在收到產品 天內應進行到貨驗收並向乙方提供驗收單,驗收以契約附屬檔案所列產品清單為準,逾期未進行驗收或未向乙方提供驗收單,視為驗收合格。甲方驗收人為 ,以其簽字為準。
六、對產品提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收中,如果發現產品的質量不合規定,應妥為保管,並於____日內向乙方提出書面異議。
2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量問題的,乙方不承擔相應的產品質量責任。
3、乙方在接到甲方書面異議後,應於____日內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)採取退換貨修理折價等措施負責處理。
七、質量保證和售後服務 乙方保證交付甲方的產品均符合國家相關技術規範。乙方對契約所列產品實行年包換,年售後有償維護。產品本身無質量問題的,不予退換。
八、產品所有權和保管風險 在甲方未付清全部貨款前,本契約所列產品所有權均歸乙方所有。從本契約生效起,到乙方將產品交付甲方止,本契約所列的產品的保管風險由乙方承擔。在乙方將產品按本契約所定的交貨地點交貨後,產品的保管風險自動轉移至甲方。
九、違約責任
(一)甲方的違約責任
1、甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的`規定向乙方償付逾期付款的違約金。
2、甲方違反契約規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
3、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
(二)乙方的違約責任
1、乙方所交產品品種、型號、規格、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
2、乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金。
3、產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
十、不可抗力 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任
十一、契約糾紛的解決 按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管費和各種經濟損失的,應當在明確責任後10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。 本契約如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,均可向有管轄權的人民法院提起訴訟
十二、其他事宜
1、本契約自雙方簽字或蓋章後生效。
2、未盡事宜雙方協商解決,必要時可簽訂補充協定。
3、本契約一式肆份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
4、契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。
甲 方:
乙方:
代表(簽字蓋章):
代表(簽字蓋章):
契約簽訂日期:
實用的商品房買賣契約匯總 篇13
出賣人:
郵政編碼:__ 營業執照註冊號:__企業資質證書號:__ 法定代表人:__ 聯繫電話:__
委託銷售代理機構:__房地產行銷策劃有限公司 註冊地址: __
郵政編碼:__ 營業執照註冊號:__
買受人:___________________________________________________________ 買受人戶口(護照或單位)所在地:__________
國籍:____________________________________
【法定代表人】【負責人】:__________________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】:____________________________ 出生日期:______年______月______日,性別:_________________________ 通訊地址:_________________________________________________________ 郵政編碼:______________________聯繫電話:_________________________ 共同買受人:________________________________________________________ 份 額:___________________ 築面積______平方米;【層高】【淨高】為:3.0___米,【坡屋頂淨高】最低為:裝修標準是× 元/每平方米。
該商品房為住宅的,出賣人與買受人約定按照下列第1種方式計算該商品房價款。其中,該商品房為經濟適用住房的,出賣人與買受人約定同時按照下列第1種方式和第2種方式分別計算該商品房價款。品房價款。佰_____拾_____元整(大寫)。所購商品房總價款合計 ___________________(大寫)。
第五條 付款方式及期限
買受人採取下列第 種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。 3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的×___%,其餘價款可以向×_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
4、其他方式。
具體付款方式及期限的約定見附屬檔案五。
第二十七條 本契約及附屬檔案共______頁,一式__肆 陸_ 捌__ 份,具有同等法律效力,其中出賣人 _叄 伍 柒 _份,買受人___份。
甲方:乙方:日期:
實用的商品房買賣契約匯總 篇14
契約登記:
契約雙方當事人:
出賣人:
註冊地址:
營業執照註冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:
聯繫電話:
郵政編碼:
委託代理人:
聯繫地址:
身份證號碼:
郵政編碼:
聯繫電話:
委託代理機構:
註冊地址:
營業執照註冊號:
代理機構經當地房地產行政主管部門備案號:
法定代表人:
聯繫電話:
郵政編碼:
買受人:
【法定代表人】姓名:
國籍:
【√身份證】號碼:
聯繫地址:
郵政編碼:聯繫電話:
【委託代理人】姓名:
國籍:
聯繫地址:
郵政編碼:
電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以_________________方式取得位於__________________________________、編號為_________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】【國有土地使用權證號】為
___________________________________________________.
該地塊土地面積為_________________平方米,規劃用途為_________________,土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_________________.建設工程規劃許可證號為________________,施工許可證號為__________________________________.
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為_______________,商品房預售許可證號為______________________________.現售商品房備案機關為_______________,現售備案號__________________________________________.出賣人在簽訂本契約時,已向買受人出示上述國有土地使用權證(或其他有效用地證明檔案)建設工程規劃許可證、施工許可證、商品房預售許可證和白蟻預防契約及出賣人的營業執照、開發資質證書等相關證件的原件或複印件。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,經有權機關批准的房屋所在層平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第_______________【幢】【座】_______________【單元】【層】_______________號房。該商品房的用途為_______________,屬_______________結構,層高為_______________米,位於所在建築設計標高±0.000【地上】【地下】第_______________層。建築層數地上最高_______________層,地下_______________層。
該商品房陽台為封閉式_______________個,非封閉式_______________個。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共_______________平方米,其中,套內建築面積_______________平方米,公共部位共有分攤建築面積_______________平方米(有關
公共部位位置及共有分攤建築面積計算構成說明見附屬檔案二)
該商品房所在建築採用的節能措施、指標見附屬檔案三。
第四條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_______________種方式計算該商品房價款:
1.按建築面積計算,該商品房單價為(_______________幣)每平方米_______________元,總金額(_______________幣)_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾
_______________元整。
2.按【套】【間】【位】計算,該商品房總價款為(_______________幣)_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千
_______________百_______________拾_______________元整。
3.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_______________幣)每平方米
_______________元,總金額(_______________幣)_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百
_______________拾_______________元整。
4.___________________________________________________________________________.除上述購房款外,其他由出賣人代收的費用項目按以下標準、時間收取
___________________________________________________________________________ .
第五條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按【套】【間】【位】計價的,不適用本條約定,雙方可在附屬檔案六另行約定。契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,契約約定面積與產權登記面積發生差異,雙方同意按以下原則處理:
1.建築面積、套內建築面積誤差比絕對值均在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
2.建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中任何一項超出3%時,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人在買受人書面提出退房之日起30日內將買受人已付款(含買受人向銀行按揭貸款部分的本金及已支付利息,下同)退還給買受人,並按_______________%利率付給利息。
買受人不退房的,按以下方式處理:
產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。但共有分攤部分面積增加超過其契約約定面積3%的,買受人不承擔超出3%部分的房價款。
面積誤差比=(產權登記面積-契約約定面積)/契約約定面積×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第六條 付款方式及期限
如屬預售商品房,買受人應當按時依約定將房價款存入到指定的銀行預售款監管帳戶上。監管帳戶應當與辦理商品房預售許可時申報的一致。
監管銀行:______________________________
監管帳戶:______________________________
買受人按下列第_______________種方式按期付款:
1.一次性付款_____________________________________________.
2.分期付款:
_______________年_______________月_______________日前支付全部購房款的_______________%,計(_______________幣)_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百
_______________拾_______________元整。
_______________年_______________月_______________日前支付全部購房款的_______________%,計(_______________幣)_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百
_______________拾_______________元整。
_______________年_______________月_______________日前支付全部購房款的_______________%,計(_______________幣)_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百
_______________拾_______________元整。
3.其他方式____________________________________________________________.
第七條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約約定的時間付款,按下列第_____________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過_____________日,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過_____________日後,買受人在出賣人書面催告日後仍未支付應付款的,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的.,買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之]率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.___________________________________________________________________________ .
第八條 交付條件與期限
出賣人應當在_______年月_______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將同時符合下列各項約定條件的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經建設單位依法組織勘察、設計、施工、監理等單位竣工驗收合格和消防驗收合格;
2.該商品房所在建築物生活給排水、用電、管道燃氣、電信、有線電視、消防、郵政信報箱等設施達到設計要求條件;
3.小區內部道路、綠化、室外照明、消防、環衛及其他商業、社區服務和管理等公共配套建築、基礎設施按規劃設計要求建設完成。分期建設的,該商品房所在分期建設部分應按規劃設計要求全部完成,並與在建工程之間設定有效的隔離設施和施工安全設施;如果在規定日期內未達到上述條件,雙方同意按以下第___1___種方式處理:
1.買受人有權拒絕交接,按逾期交房由出賣人承擔違約責任;
2.買受人同意接收,出賣人支付買受人(_____/_____幣)_______/_______元違約金。
實用的商品房買賣契約匯總 篇15
原告:付洋,女,1983年12月15日出生,漢族,住成都市高新區蘭天路1號1棟25號。身份證號:5101075
被告:四川飛森房地產開發有限公司,住所地:成都高新區高朋東路倍特標準廠房。
法定代表人:周子飛
工商登記註冊號:成工商(高新)字5101091001017
訴訟請求:
1. 請求判令被告承擔逾期交房的違約金17608.58元。
2. 請求判令被告承擔逾期辦理房產證的違約金11091.73元。
3. 請求判令由被告承擔本案的訴訟費。
4. 請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。
事實與理由:
原告與被告先後於20xx年5月5日和20xx年10月28日分別 簽訂兩份《商品房買賣契約》,由原告購買被告位於雙流縣華陽鎮華龍大橋側的坎城印象.歐洲商業公園A幢227號 和3幢223號商鋪。在契約中約定逾期交房和逾期辦理房產證 的應由被告承擔違約責任,並約定了違約金的計算方式。
一、根據《商品房買賣契約》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。
1、A幢227號的交房日期為20xx年9月30日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期273天,根據契約約定,被告應承擔支付違約金人民幣12370.20元的違約責任。
2、3幢223號約定交房日期為20xx年3月31日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期91天,根據契約約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238.38元。
二、根據《商品房買賣契約補充協定》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產證的違約責任。雙方約定辦理房產證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項維修資金後365日內(20xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。
1、A幢227號實際辦理時間為20xx年8月1日,逾期31天,被告應承擔支付違約金人民幣702.15元。
2、3幢223號實際辦理時間為20xx年6月26日,逾期361天,被告應支付違約金10389.58元。
綜上所述,被告應支付原告違約金總計28700.31元。
三、根據《商品房買賣契約》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。根據《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續。…….。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,並提供必要的證明檔案。《商品房買賣契約》第十五條約定的“權屬登記”既包括房屋產權證登記,也包括國有土地使用權證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權證。
被告違約後,原告曾多次找被告協商未果。根據《中華人民共和國契約法》有關規定,為維護原告的合法權益,現訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理並判決如前訴請。
此致
成都市雙流縣人民法院
起訴人:付洋
20xx年二月二十五日