房屋買賣簡單版的契約範本 篇1
甲方：（以下稱甲方）
乙方：（以下稱乙方）
甲乙雙方經協商，就房屋買賣一事達成如下協定：
一、甲方將位於市區路（街）號，建築面積平方米，使用面積平方米的結構房屋一套出售給乙方；
二、房屋總價款為萬元人民幣。
三、本協定簽訂後日內乙方一次性將房屋全部價款支付給甲方；
四、由於該房屋目前正在建設之中，因此，本協定簽訂後一年內甲方將房屋交付給乙方；
五、受到目前政策的限制，房屋五年之內不能辦理過戶手續。待房屋可辦理手續之時，甲方應積極協助乙方辦理房屋過戶手續，過戶費用由乙方承擔。
六、甲方要保證按期交房，否則每逾一日將按總房款的支付給乙方作為違約金；
七、因甲方原因導致房屋無法過戶給乙方造成損失，全部由甲方承擔。
八、本協定簽訂後，雙方共同去公證機關進行公證，公證費用由方承擔。
九、未盡事宜，雙方應友好協商，協商不成任何一方均可向人民法院提起訴訟。
十、本協定一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
年 月 日
房屋買賣簡單版的契約範本 篇2
甲(賣)方：_______ 身份證號：_______
乙(買)方：_______ 身份證號：_______
經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜簽訂條約如下：
一、房屋座落於房間，建築面積xx平方米。院落土地使用面積xx平方米。
二、甲方自願將自有房屋賣給乙方所有，購房款人民幣(大寫)圓整，￥：xx元。
三、甲乙雙方商定成交簽定契約時交付甲方定金人民幣大寫：x元(￥元)，在房屋手續過戶完成交付甲方人民幣大寫：x元(￥元)，剩餘購房款在xx年xx月xx日付清。
三、甲乙雙方簽契約後，於xx年xx月xx日前將房屋及權證正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時，應將該房屋騰空，清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視等各項費用，並將該房屋的鑰匙交於乙方驗收。
四、甲方已就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉，並無任何異議。
五、甲方保證上述房地產權屬清楚，若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。
六、乙方中途違約，乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約，甲方應在違約之日起3日內雙倍返還定金給乙方。
七、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的稅款及向房產交易部門交納的手續費由乙方承擔。甲方必須協助乙方辦理過戶手續，如不協助辦理，甲方退給乙方全部房款。
八、本契約在履行中若發生爭議，雙方應採取協商辦法解決。協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
九、本契約經雙方簽章即生效，須共同遵守。本契約未盡事項，可另行議定，其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。
十、本契約一式叄份，甲、乙雙方各執一份，房地產交易管理部門一份。
註：另有甲方與村委會簽定的土地承租協定
甲方(簽章)：_______
乙方(簽章)：_______
聯繫電話：_______
聯繫電話：_______
簽約日期：
簽約日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇3
甲方（出賣人）：_________身份證號碼：
住址：
乙方（買受人）：_________身份證號碼：
住址：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協定：
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋（以下簡稱該房屋）坐落於；位於第_________層，共_________（套/間），房屋結構為_________，建築面積_________平方米（其中實際建築面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米），房屋用途為_________；房屋所有權證號為。該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附著設施見附屬檔案二。
該房屋附屬的設施設備、裝飾裝修、相關物品隨房屋一併轉讓。
第二條 土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年____月____日，至_________年____月日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為。
第三條 價格
按（總建築面積/實際建築面積）計算，該房屋售價為_________元（大寫：元整），每平方米_________元。
第四條 付款方式
1、乙方應於本契約簽訂之日向甲方支付定金_________元（大寫：元整），簽訂之後日內向甲方支付首付款元（大寫：元整），餘款元（大寫：元整）在房屋過戶手續辦理完畢之日付清。
2、乙方所付定金將在最後一期付款時沖抵，支付方式為以下第_________種：
（1）現金；
（2）轉賬。
第五條 交房期限
甲方應於___年___月___日前，將該房屋交付乙方，並保證該房屋在交付時符契約定的狀態。
第六條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之次日起至實際付款之日止，月利息按_________計算。
第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的次日起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算；自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。
（1）解除契約，甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
（2）甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金，契約繼續履行。
第八條 關於產權登記的約定
自甲方實際交付該房屋之日起，甲方應無條件協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬變更登記手續。如因甲方的'原因造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________日內取得房地產權屬證書，乙方有權解除契約並提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的_______%賠償乙方損失。
第九條 保證
1、甲方保證有權簽署並有能力履行本契約。
2、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，也不存在按揭、抵押債務、稅項及租金等債務糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。交易後如有上述糾紛，由甲方承擔全部責任，與乙方無關。
3、甲方保證在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十條 稅費的繳納
因本房屋所有權轉移所發生一切稅費（包括但不限於土地增值稅、契稅等），除雙方另有約定外，均按國家的有關規定由交納。
第十一條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日，甲方保證於交接日之前將上述費用結清，與乙方無關。
第十二條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（當面送交、郵寄、傳真、郵件等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：甲方：；乙方：。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十三條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十四條 爭議的處理
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十五條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十六條 契約的效力
1、本契約自甲、乙雙方或其授權代表人簽字並摁手印之日起生效。
2、本協定一式_________份，甲、乙雙方各執_________份，具有同等法律效力。該房屋所在地的房地產產權登記機關備案份。
甲方：_________ 乙方_________
___年___月___日 ___年___月___日
房屋買賣簡單版的契約範本 篇4
賣方(以下簡稱甲方)： 身份證： 電話：
買方(以下簡稱乙方)： 身份證： 電話：
擔保人(以下簡稱丙方)： 身份證： 電話：
根據《契約法》的原則，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買單元房屋簽訂契約，雙方共同遵守。
第一條 房屋的基本情況：
甲方房屋坐落於 白莊居委會趙魚池村，其中三樓東側一單元有門窗，房屋為單元房(三室一廳一廚一衛)，建築面積108 平方米。
第二條 出售價格：雙方約定上述房屋總售價為人民幣 萬元整。
第三條 關於房屋拆遷的約定：
本契約簽訂後，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋的拆遷手續，拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。
第四條 關於房屋再次買賣的約定：
1.契約簽訂後，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。
2.契約中乙方擁有的權益，新的買房人同樣擁有，甲方需要積極配合。
3.契約一式二份，甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方簽字之日起生效。 甲方 (簽字) ：
乙方 (簽字) ：
丙方(簽字)：
年 月 日
房屋買賣簡單版的契約範本 篇5
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房屋一事雙方達成如下協定：
第一條甲方所有的房屋座落於__________________________，產權證號：____________________。
第二條乙方向甲方購買房屋建築面積__________平方米，另包括長_______米、寬_______米小院。
第三條該房屋總售價為________元人民幣(套)。
第四條本協定簽訂前乙方已一次性支付給甲方購房款_______元整，甲方已為乙方出具收條。
第五條本協定生效後，甲方應將房屋交付乙方使用。甲方如未按本協定規定將該房交付乙方使用，乙方有權按已交付的房款的30%向甲方追究違約責任，逾期超過90日乙方有權退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起10天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的30%賠償乙方損失。
第六條本協定簽訂後，甲方將房屋的相關手續交由乙方，乙方取得該房屋的所有權，此房屋與甲方在無任何關係，因該房屋所產生的一切收益都歸乙方所有。協定簽訂後，如甲方再向該房屋主張權利，應按本協定第五條約定規定支付給乙方違約金。
第七條甲方保證在交接時該手房沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接後發生該房交接前即存在的財務糾紛，由甲方承擔全部責任。
第八條本協定未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
第九條本協定在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決，協商不成時，可向人民法院起訴。
第十條本協定經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇6
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條、契約標的：乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區。
________________________擁有的房地產(住宅)，該房地產建築面積為______平方米。
第二條、上述標的房地產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
第三條、付款時間與辦法：
(一)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本契約簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣__________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
(二)甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續，並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。
(三)稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，一切交易稅費由_______方承擔。
第四條、本契約一式兩份，甲乙雙方各一份。
第五條、本契約發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第六條、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第七條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款為______萬元。
甲方：
乙方：
日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇7
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據中華人民共和國有關法律法規及宜昌市相關地方性法規的規定，就房屋買賣一事，在合法、平等、自願的基礎上籤訂本契約，承諾共同遵守。
第一條、甲方自願將坐落於_________的房屋(一下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自願購買該房屋。
第二條、房屋基本情況：產權證號：_________，所在樓層/總樓層：_________/_________，結構：_________，面積：_________(此房屋面積為原房產證面積，新產權證面積以房管實際測量為準)。
第三條、甲乙雙方同意該房屋成交價為人民幣：_________元整(小寫：_________，該房屋產權過戶的相關費用由過戶費用按照相關部門核算為準)。
第四條、付款方式：
1、一次性付款：乙方於過戶當日支付房款人民幣元整(小寫：_________元整)。
2、按揭付款：乙方於簽署按揭契約時支付首付房款人民幣，貸款人民幣。
第五條、甲方承諾於收齊全款將房屋交付給乙方。甲方逾期交付房屋，甲方向乙方支付違約金，違約金數額為成交總房價款的2%，若因不可抗力造成逾期交付房屋，須提供有關部門出具的確認不可抗力的證明方可免除前款責任。
第六條、甲方須保證該房屋權屬無爭議，若發生與甲方有關的產屬糾紛或債務糾紛，有甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。
第七條、如甲、乙任何一方拒絕履行契約或解除契約，均由違約方向另一方支付違約金，違約金數額為成交總房價款的10%。實際損失超過違約金總額的，責任方應據實賠償。
第八條、本契約在履行中若發生爭議，雙方應協商解決，若協商不成，雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第九條、對於未盡事宜，雙方可簽訂補充協定。
第十條、本契約經甲、乙雙方簽字後生效，一式六份，甲、乙雙方各持一份，其餘四份用作辦理過戶手續。各種手續辦理完畢，本契約終止。
甲方：
乙方：
日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇8
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自願，協商一致的基礎上就買賣單位購房達成如下協定：
第一條乙方購買甲方坐落於單位房一套，房屋面積大約為平方米之間（以產權登記面積為準）房廳衛多層型房。此購房指標總售價元整（萬元）。預付訂金%萬元，其餘%萬元需在單位繳納確定購房訂金兩個工作日一次性付清。
第二條甲方必須要先將產權辦理在自己名下，房產證費用由甲方出。甲方必須無條件配合協助乙方在合法過戶時間日內將產權過戶到乙方名下，其過戶產生所有費用由乙方承擔如（契稅、房產證等）。
第三條甲乙雙方應在簽署本契約時，向對方提供身份證、戶口薄證件及複印件：
第四條甲乙雙方從簽訂即日起所發生的費用（取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等）由乙方負責。
第五條稅費分擔甲、乙雙方按照國家房地產交易部門的規定繳納各項稅費。
第六條定金註：過戶完成首付款和餘款當日兌現第10條違約責任如乙方違約則定金不予退還，扣除見證人代理費後將餘款退還甲方；如甲方違約則見證人扣除代理費後將餘款退還乙方，同時甲方向乙方交付人民幣元違約金。
第十一條交房日期：
第七條備註：室內留下的固定裝修及家具電器包括：（根據家具清單）。此清單是契約的重要組成部分，與本契約具有同等法律效力。
第八條在本契約履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第九條本契約未盡事宜，可由雙方約定後簽訂補充協定。本契約的附屬檔案及補充協定為本契約不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
第十條本契約及其補充協定、家具清單內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本契約連同附屬檔案共三頁，一式三份具有同等法律效力，契約持有情況如下：甲乙雙方各執一份，見證人執一份。
第十一條此契約與出售委託契約、承購委託契約及房屋買賣契約同時起法律效力。
第十八條本契約自三方簽字之日起生效。
第十二條附帶家具（見家具清單）
甲方：
乙方：
日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇9
甲方：
乙方：
經充分協商，甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫)。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落:
幢號室號建築結構總層數建築面積(平方)用途
2、該房屋的所有權證號為:;國有土地使用權證號為:。
3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓、劃撥本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(￥)元,大寫:佰拾萬仟佰拾元整,乙方在
年月日前分次付清,付款方式:。
乙方支付房款具體約定為:
1、於前,支付甲方房款;
2、於前,支付甲方房款;
三、甲方於年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。
五、甲方將戶口於年月日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。
八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由方承擔,營業稅由方承擔,印花稅由方承擔,個人所得稅由方承擔,向房產交易部門交納的手續費由方承擔。其它稅費約定情況:。
九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。
十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。
甲方：
乙方：
日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇10
甲方（賣方）：
身份證號碼：
乙方（買方）：
身份證號碼：
經甲、乙雙方充分協商，雙方同意就下列房屋買賣事項達成如下協定，雙方共同遵守。
一、房屋狀況：甲方自願將座落於__________________，自然層_________樓，建築面積為_________m出售給乙方，房號為_________號樓，房產證編號：_________。房屋地址、編號、房屋面積等房屋狀況以房產證描述為準。
二、甲、乙雙方協定的上述房屋成交價為：_________元整。
三、預交定金：_________年_________月_________日預交金_________萬元，並定於_________年_________月_________日雙方來簽正式契約，如哪一方不來，就算哪一方違約，按本協定第七條責任處理，如乙方沒有違約，則定金抵作為購房款。
四、付款、交房時間及方式：
（一）、經甲乙雙方協商同意，乙方首付_________元整於_________年_________月_________號之前轉賬於甲方提供的賬號：。
（二）、第二部分房款_________元整（￥：_________元）在交完辦理房產證過戶資料後付清。
（三）、剩下伍萬元整房款加包辦房產證、地產證_________元整（包括辦理車庫過戶）等過戶成功到乙方名下一次性付清。
（四）、甲方在收到首付_________萬元後應把房子鑰匙交給乙方。
五、甲方保證乙方所購上述房屋產權清楚，無重複交易、抵押、查封，售後若發生與甲方售前的產權糾紛或債權、債務糾紛，概由甲方負責清理，並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失均由甲方負責賠償。
六、過戶方法：甲方提供所有必需的房產過戶資料，陪乙方一起把甲方購瀟湘路東側香竹小區8號樓住房五樓，自然層五樓過戶到乙方名下，過戶費用由乙方承擔。甲方必須在 年 月 日前將房產過戶到乙方名下，否則乙方有權扣除部分房產過戶費用。
七、違約責任：第一批購房款自支付後，如乙方中途悔約不買，乙方不得向甲方索還已交的購房金;如甲方悔約不賣或賣給他人，按所收到乙方的購房款定金雙倍返回給乙方。
八、買賣雙方的介紹費按中介所規定或事先講好的金額在賣方收取買方定金或第一批房款時，兩方都以現金方式一次性付清中介費，不得拖欠。甲方中介費：乙方中介費：
九、中介人有責任對賣方的情況真實性負責，若賣方情況不真實
以上協定兩無異言，空口無憑，立字為據。此協定一式三份，甲、乙雙方及中介方各執一份。簽字生效，具有同等法律效力。
甲方：_________（簽字）
電話：
乙方：_________（簽字）
電話：
中介人（簽字）：
電話：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇11
甲方：
乙方：
乙方在充分了解甲方承建的______________________________小區的規劃、地理位置、戶型及單價後，就購房一事雙方達成以下協定：
1、乙方自願預購甲方承建的__________________小區_____棟_____單元_____室，預購面積約為__________㎡，銷售價格為_____元㎡，總房款為__________元，大寫_______________元。
2、住房面積最終以國家有資質的測繪部門出具的實際測量面積為準，總房款多退少補。乙方根據國家有關住房的相關政策辦理房產證。
3、乙方於本協定簽訂之日自願向甲方交納意向金_____元，大寫（人民幣）_______________元。
4、本意向書籤訂後，甲方在房屋具備簽訂《商品房買賣契約》條件時通知乙方簽署《商品房買賣契約》，乙方應於接到通知後____日內與甲方簽訂契約。
5、乙方未能按期向甲方支付意向金、預付款的或未能在本協定第4條約定期限內與甲方訂立《商品房買賣契約》的，甲方有權將乙方預定的房屋另行出售，並不承擔任何違約責任及相關經濟損失。甲方在一個月內退給乙方預購房意向金。
6、收取乙方預購房意向金後，如甲方原因將乙方預定的房屋銷售給他人，則視為甲方違約，甲方在____日內退給乙方購房意向金。
7、其他詳細約定按雙方簽訂的《商品房買賣契約》之內容執行。
8、協定一式貳份，甲乙雙方各執壹份，協定經雙方簽字蓋章即刻生效。
甲方：
乙方：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇12
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方願將自有位於青川縣七佛鄉新坪村水電站村委會旁的房屋___間，建築面積________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_____，南至_____，西至___，北至________(附四至平面圖一張)。其房屋包括院牆、走道、院井(壩)水池、堡坎等附屬設施。
三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣_________萬元，由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方一次性付給甲方。甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本契約簽訂日起____天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方得解除本契約。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，並賠償乙方損失。
十二、房屋所占用的`土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等效力。
十四、本契約一式4份，甲乙方各執1份，另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。
甲方：
乙方：
日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇13
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
甲、乙、丙三方經協商一致，就乙方向甲方購買房屋一事，達成如下協定：
一、房屋概況
出賣房屋坐落於_______市_______路_______號，建築面積約_______平方米，該房屋未辦理房產證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押，在______________銀行______________支行辦理了按揭借貸(詳見房屋購買契約及借貸契約)
二、甲方現同意將該房屋賣給乙方，轉讓價格暫定為_______萬元，在甲方做出房產證和契證後，在乙方總出價_______萬元(包括轉讓價和所有其他費用)的範圍內對轉讓價作適當調整。
三、甲、乙雙方委託丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。
四、在甲方辦好產權證和契證後，三方與工行之江支行簽定監督支付協定書，乙方按該協定書的約定，將相應款項支付給銀行。
五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證後，丙方代為辦理房屋過戶手續，乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭借貸手續。
七、在甲方辦好契證和產權證後，(1)甲、乙雙方辦理房屋交接手續，自乙方與承租人簽定新的租賃契約之日起，租金由乙方收取，甲方向乙方移交原租賃契約押金_______元，並向乙方支付已收取的租金(2)甲方將押金_______元及已收取的租金7萬元於新租賃契約簽定之日交付給丙方，在雙方結算後由丙方支付給乙方。
八、甲方保證新的房屋租賃契約的租金為_______萬元，否則，甲方將返還乙方轉讓款_______萬元。
九、稅費
1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。本協定簽訂後，甲方預付代理方稅費_______元，乙方預付代理方稅費_______元，交易完成後按實際結算。
2.交易完成後，甲方交付代理方_______元服務費。乙方交付代理方_______元服務費。
十、甲乙雙方及代理方責任
1.甲方確保房源可靠、手續合法;並提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優先購買權的書面聲明。
2.乙方應按協定履行責任，並提供交易所需的相關證明資料。
3.代理方確保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有權證》，土地證在領取房屋所有權證、契證_______個工作日後交付乙方。
十一、違約責任
1.乙方違約，已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費_______元後歸甲方所有。如甲方違約，甲方應賠償乙方_______元，賠償代理方代理費元。乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。
2.在簽訂《xx市房屋轉讓契約》後出現的違約責任由違約方承擔。
十二、本協定一式三份，甲乙雙方和代理方各執一份。
甲方：
乙方：
丙方：
日期：
房屋買賣簡單版的契約範本 篇14
甲方（賣方）：趙將 身份證號：
謝春花 身份證號：X
乙方（買方）：趙軍 身份證號：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規的規定，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實、信用守法的原則，經雙方協商一致，達成如下條款： 一、甲方房屋（以下簡稱該房屋）位於邵東縣兩市鎮桃園路06棟116號；該房屋的產權證號碼為 房權證兩市鎮字第709002154，土地使用證號碼為 邵國用（20__）第1652號。共 一層，房屋結構為磚混，建築面積平方米。甲方將該房屋出售給乙方，乙方對該房屋已做了解，願意購買該房屋。
二、甲乙雙方議定該房屋交易總金額為人民幣大寫： 貳拾陸萬元整，小寫（￥：260000.00元），房款一次付清。
三、辦理該房屋過戶登記時所發生的費用全部由乙方支付。
四、甲方必須保證所提供房屋資料的真實性和合法性，且該房屋沒有因甲方引起的產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制，以及有關抵押、債務、稅項及租金，否則，由此帶來 1
的損失由甲方負責。乙方保證錢款按契約約定付清。
五、甲方將房地產移交給乙方之前，應付清屬於自己承擔的各種費用。
六、甲乙雙方一致同意該房屋的建築面積，公用分攤建築面積均以邵東縣房地產測繪為準。
七、本契約發生爭議時，由雙方協商解決，協商不成的，可依法向邵東縣人民法院提起訴訟。
八、本契約一式貳份，由甲方和乙方各執一份，簽訂即生效，具有同等法律效力，希共同遵守。
甲方簽名： 電話號碼：
乙方簽名： 電話號碼：
年 月 日
2
房屋買賣簡單版的契約範本 篇15
契約是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協定。而依法成立的契約，受法律保護。下面解析商品房產購銷契約該怎樣起草，供各位參考借鑑。甲方：_________代表：_________地址及電話：_________開戶銀行：_________帳號：_________乙方：_________代表：_________地址及電話：_________開戶銀行：_________帳號：_________甲乙雙方為購銷_________渡假村商品房事宜，經洽商簽訂契約條款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方購買座落在_________渡假村_________組團內_________樓房_________棟。建築面積為_________平方米。其面積以_________省《建築面積計算規則》為準。
二、商品房售價為人民幣_________元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用，但不包括建築稅和公證費。
三、付款辦法：預購房屋按房屋暫定價先付購房款_________%，計人民幣_________元，(其中_________%為定金)。待房屋建設工作量完成一半時再預付_________%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。
四、交房時間：甲方應於________年____月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知後的_________天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時，須委託甲方代管，並付甲方代管費(按房價的`____日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起，甲方按照國家規定，對房屋質量問題實行保修(土建工程保修________年，水電半年，暖氣一個採暖期)。
七、違約責任：
1.本契約生效後，如乙方違約，乙方已繳定金不退如甲方違約，則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承擔應交房屋售價_________的罰金。甲方通過努力交付房屋，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話，由甲方解決，費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權，但必須遵守國家有關房屋管理規定及渡假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本契約過程中發生爭執，應首先通過友好協商解決，如雙方不能達成一致意見時，應提交有關仲裁機關進行仲裁。
一、本契約一式九份，正本兩份，雙方各執一份副本六份，雙方各執三份，正副兩本具有同等法律約束力。
二、本契約雙方簽字蓋章經公證後生效。本契約未盡事宜另行協商。
三、本契約附屬檔案：
房屋平面位置及占用土地範圍圖(略)___渡假村別墅暫行管理方法(略)
甲方(蓋章)：_________ 代表(簽字)：
乙方(蓋章)：_________ 代表(簽字)：
________年____月____日 ________年____月____日
房屋買賣簡單版的契約範本 篇16
賣方：_______________(以下簡稱甲方)，
購房：_______________(以下簡稱乙方)，
甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有房屋一事，達成如下協定:
第一條、甲方自願將其房屋出售給乙方，乙方已充分了解該房屋的具體情況並自願購買該房屋。該物業的具體情況如下:
甲方出售的.房屋位於白雲區麥嘉縣閆村銀洋村棗角旁。房子面積約211.2平方米，院子面積約100平方米。房子是三層樓，一樓四面，二、三樓是套房。中間有樓梯間。房子總面積約700平方米。一層立面為框架結構，二、三層房屋為磚混結構。
第二條、房價及其他費用:
甲乙雙方經協商一致，甲方出售房屋總額為人民幣110萬元整(￥110萬元)；
第三條、支付方式:契約簽訂之日一次性支付；
第四條、特別協定:
1.乙方購買的房屋建在農村集體土地上。在房屋買賣過程中，甲方應積極、充分配合乙方，妥善解決房屋交易或轉讓中需要村委會同意或相關部門審批的手續。如有相應爭議，由甲方負責處理。
2.如果乙方購買的房屋將來可以用於房產證，甲方應積極配合，但相關費用由乙方承擔..
第五條、房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條、如該房屋日後改建，甲方應確認乙方的住房面積，如國家征地、土地補償、房屋面積補償歸乙方所有，甲方負責積極配合；
第七條、本契約簽訂後，房價波動，買賣雙方不得反悔；
第八條、本契約未盡事宜，甲乙雙方另行協商簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力；
第九條、本契約自雙方簽字之日起生效。
第十條、本契約附有二、三層平面圖；
第十一條、本契約一式三份，甲方執一份，乙方執兩份。
甲方：_______________乙方：_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
房屋買賣簡單版的契約範本 篇17
(1)房屋手續是否齊全
房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證，沒有房產證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產證而將其抵押或轉賣，即使現在沒有將來辦理取得後，房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。
(2)房屋產權是否明晰
有些房屋有好多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣契約。如果只是部分共有人擅自處分共有財產，買受人與其簽訂的買賣契約未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。
(3)交易房屋是否在租
有些二手房在轉讓時，存在物上負擔，即還被別人租賃。如果買受人只看房產證，只注重過戶手續，而不注意是否存在租賃時，買受人極有可能得到一個不能及時入住的'或使用的房產。因為我國包括大部分國家均認可“買賣不破租賃”，也就是說房屋買賣契約不能對抗在先成立的租賃契約。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視，也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。
(4)土地情況是否清晰
二手房中買受人應注意土地的使用性質，看是劃撥還是出讓，劃撥的土地一般是無償使用，政府可無償收回，出讓是房主已繳納了土地出讓金，買受人對房屋享有較完整的權利;還應注意土地的使用年限，如果一個房屋的土地使用權僅有40年，房主已使用十來年，對於買受人來說是否還應該按同地段土地使用權為70年商品房的價格來衡量時，就有點不划算。
(5)市政規劃是否影響
有些房主出售二手房可能是已了解該房屋在5到10年左右要面臨拆遷，或者房屋附近要建高層住宅，可能影響採光、價格等市政規劃情況，才急於出售，作為買受人在購買時應全面了解詳細情況。
(6)福利房屋是否合法
房改房、安居工程、經濟適用房本身是一種福利性質的政策性住房，在轉讓時有一定限制，而且這些房屋在土地性質、房屋所有權範圍上有一定的國家規定，買受人購買時要避免買賣契約與國家法律衝突。
(7)單位房屋是否侵權
一般單位的房屋有成本價的職工住房，還有標準價的職工住房，二者土地性質均為劃撥，轉讓時應繳納土地使用費。再者，對於標準價的住房一般單位享有部分產權，職工在轉讓時，單位享有優先購買權。買受人如果沒有注意這些可能會和房主一起侵犯單位的合法權益。
(8)物管費用是否拖欠
有些房主在轉讓房屋時，其物業管理費，電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)費用長期拖欠，且已欠下數目不小的費用，買受人不知情購買了此房屋，所有費用買受人有可能要全。
房屋買賣簡單版的契約範本 篇18
原告：
被告：
訴訟請求：
一、請求貴院判令被告繼續履行契約，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元，違約金_________元/天，（由_______年_____月______日至______年_____月______日）逾期7個月，（按銀行同期貸款利率計算）。
三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建築平方米向原告支付補償金，總計人民幣_________元（大寫：）。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_________元。（按銀行現利率執行）。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣契約關係。原告於______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣契約》，原告購買被告開發的紅橋區鹹陽路南端東側龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。契約中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告於______年______月______日將首付款人民幣_________元，於____年___月___日將貸款人民幣_________元付於被告帳戶，合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據契約中的`約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據契約第三條約定，該商品房應於______年_____月______日前驗收合格並交付使用，但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導致至今_______年___月___日，原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照契約第五條第一款之約定，“甲方應支付乙方已付款利息，利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的，應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發布20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建築平方米，以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照契約約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕，被告故意躲避原告之詢問，無奈之下，原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國契約法》、《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關規定，向貴院提起訴訟，請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份（按被告人人數提交）;
二、證據___份。
具狀人：_________
___年___月___日
房屋買賣簡單版的契約範本 篇19
居間房屋買賣契約解除協定書
甲方(賣方)：_______________
乙方(買方)：_______________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在_______________(建築面積_______________平方米，儲藏室_______________平方米，產權證號_______________ )房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫_______________元整 ;即人民幣小寫_______________元 。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金_______________元整 ，即小寫_______________元 。
四、乙方支付定金之日起 _______________個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將_______________設施， 等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：
1、轉讓過後，甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方)：_______________ (印)
身份證號：_______________
住址：_______________
電話：_______________
____年_____月_____日
乙方(買方)：_______________(印)
身份證號：_______________
住址：_______________
電話：_______________
____年_____月_____日