房屋買賣契約書簡裝修 篇1
甲方:
乙方:
簽訂地點:
根據(中華人民共和國民法典),經甲、乙雙方友好協商,就的石材荒料供應事宜特達成如下協定,以資共同遵守。
第一條 荒料的名稱、各種規格的單價
荒料的名稱 芝麻白 ,合格標準的規格荒料第________年按元(人民幣)立方米計算,第________年按元(人民幣)立方米計算,帶色線、色差及處荒料的規格荒料按元(人民幣)立方米計算。
第二條 石材荒料的數量與規格
1、荒料的數量及規格按照乙方的入庫單為準,契約簽訂起第________年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方,第________年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產的情況下,甲方不得把荒料賣給
第三方,乙方也必須按契約約定的數量進貨,如果發生類似情況,視為違約。
3、荒料規格根據行業標準厚度必須達到600㎜規格,長度按最短位置300㎜進退,寬度按行業標準(正好800㎜按750毫米算)計算,甲方提供的.荒料必須根據乙方需求的規格,進行開採供貨,供貨的連方荒料必須達到1500㎜高度、數量達到總需求量的80%以上進行供貨。
第三條荒料的驗收標準
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。
3、乙方對甲方提出的質量和尺寸問題甲方應當場給予答覆解決。
4、甲方負責運輸到乙方工廠,運費經甲、乙雙方協商,根據運輸市場行情定價,運費由乙方承擔。
第四條 付款方式
本契約簽訂後,乙方應預付四萬元(人民幣)荒料款給甲方,年終結算時與當月荒料款一起結算。荒料結算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數,按照契約的單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。
第五條違約責任
甲、乙雙方必須共同遵守契約約定,不得違約,若一方違約,違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬(人民幣),若由於不可抗力因素所造成的損失,甲、乙雙方都不承擔責任。
第六條 爭議解決
本契約在履約過程中,如發生分起和爭議時,應通過友好協商的方式解決,當協商不成時,可向當地仲裁機構申請仲裁或通過當地人民法院進行訴訟解決。
第七條 契約的生效
1、本契約由甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。
2、第________年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算,以此類推。契約到期,同等價格和條件的情況下,甲方必須無條件將荒料繼續賣給乙方。
3、本契約未盡事宜,經雙方協商後可達成補充協定,補充協定與本契約具有同等的法律效力。
4、本契約一式四份,甲、乙雙方各執二份。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
法人代表: 法人代表:
電話: 電話:
簽訂日期
房屋買賣契約書簡裝修 篇2
契約編號:
出賣人:法定代表人:聯繫電話:註冊地址:郵政編碼:營業執照號碼:開戶行:帳號:
委託代理人:法定代表人:聯繫電話:註冊地址:郵政編碼:營業執照號碼:資格證書編號:開戶行:帳號:
買受人:國籍/法定代表人:身份證/營業執照號碼:地址:郵政編碼:聯繫電話:
委託代理人:國籍/法定代表人:身份證/營業執照號碼:地址:郵政編碼:聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城省房地產管理法》、《江西省商品房管理條例》、《江西省房屋權屬登記條例》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條商品房情況該商品房銷售許可證號:商品房座落:區、縣路、道、街。設計用途,建築結構,建築層數為層。建築面積平方米,其中:套內建築面積平方米,公共部位分攤建築面積平方米。商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。商品房土地來源為:。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為年,自年月日至年月日止。
第二條商品房價款商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為元,價款為元,計。
第三條商品房交付及交付日期商品房竣工,經驗收合格後,方可交付未經驗收或驗收不合格的,不得交付。甲方於年月日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行契約的,按下列第種方式處理:1、變更契約。2、解除契約。3、第四條乙方付款形式及付款時間雙方約定,乙方按下列第種形式付款:1、一次性付款。2、分期付款。3、其他方式。
第四條甲方逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外,甲方如未按本契約第三條約定日期交付商品房,逾期在 日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,乙方有權按照下列第種約定,追究甲方違約責任:1、契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自2、同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。
第五條乙方逾期付款的處理乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,逾期在日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,甲方有權按照下列第種約定,追究乙方違約責任:1、契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的 ‰。向甲方支付違約金。2、解除契約。乙方應每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。
第六條商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建築面積與甲方銷售建築面積差異不超過±3%的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建築面積與銷售建築面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:
第七條商品房質量及保修責任甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾,未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。在乙方正常使用情況下,甲方應按照《江西省商品住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。
第八條商品房配套設施運行的約定下列配套設施運行日期約定如下:1、上水。2、下水。3、供電。4、燃氣。5、暖氣。6、。上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在日內採取補救措施,並賠償乙方損失超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第九條商品房設計變更的約定甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環境布局。確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起日內與乙方協商。乙方同意變更的,雙方訂立補充契約。乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除契約。解除契約的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十條商品房交接商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《江西省商品住宅質量保證書》和《江西省商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。
第十一條商品房權屬登記雙方約定,在下列第種期限內,辦結房屋權屬登記:1、自初始登記完畢之日起日。2、訂立本契約時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日訂立契約時,房屋已竣工的,自契約訂立之日起90日。3、。由於甲方的原因,未能在上述期限內辦結房屋權屬登記的,按下列第種約定處理:1、契約繼續履行。甲方應按商品房價款的%向乙方支付違約金。2、解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。、
第十二條前期物業管理甲方已向乙方明示已經備案的《江西省前期物業管理服務契約》及《業主公約》,乙方對該契約及公約相關內容予以書面確認,並承諾遵守。
第十三條權屬糾紛和債權債務糾紛的約定甲方保證在交付商品房時,無權屬糾紛和債權債務糾紛。如存在權屬糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十四條爭議處理本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第種方式
出賣人:買受人:
房屋買賣契約書簡裝修 篇3
一、概念
房屋買賣契約是一方轉移房屋所有權於另一方,另一方支付價款的契約。轉移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
二、形式
房屋買賣契約標的額較大且系比較重要之契約,故法律規定應當採取書面形式訂立。《城市房地產管理法》第40條規定:"房地產轉讓,應當簽訂書面轉讓契約…"。《城市房地產開發經營管理條例》第28規定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面契約。…"上述規定是認定房屋買賣契約應當採用書面形式的法律依據。根據法律及相關司法解釋的規定,房屋買賣契約書面形式應包括如下類型:
(一)正式房屋買賣契約
正式房屋買賣契約是房屋買賣契約書面形式的基本類型,內容一般包括房屋買賣契約的基本條款,如房屋位置、結構、建築面積、價款及其支付期限、交房期限、質量標準、產權轉移登記等條款。儘管法律法規並未規定買賣雙方必須採用統一的房屋買賣契約文本,但在辦理產權轉移登記時,房屋產權登記機關往往要求使用建設主管部門統一制訂的規範的契約文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,並不因為不使用統一契約文本而影響書面房屋買賣契約的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統一製作的格式文本。但在正式契約文本簽訂之前,多由開發商提供認購書、預訂協定等預約契約文本要求買受人簽署,其中有的預約契約已經具備本約性質,相當於房屋買賣契約。二手房買賣的契約形式未作統一要求,買賣雙方一般會根據協商一致的意見共同起草一份房屋買賣契約,經雙方簽字、蓋章生效,並據此履行,在產權登記機關填寫的制式契約只作為登記檔案使用。
(二)具備特定條件的預約契約
最高人民法院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規定:"商品房的認購、訂購、預訂等協定具備商品房銷售管理辦法第16條規定的商品房買賣契約的主要內容,並且出賣人已經按照約定收受購房款的,該協定應當認定為商品房買賣契約。"根據最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協定是在開發商取得立項、規劃、報建審批手續至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預約性質的契約(事實上預約契約的簽訂並不限於這個期間)。為保障交易安全,保護業主權益,促進簽約,規定具備契約實際履行條件的預約契約,應當認定為本約契約。筆者認為,司法解釋的本條規定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》第16條規定的商品房買賣契約的主要內容多達13項,而認購書等預約契約均為開發商擬定的格式契約,同時具備該13項內容的可能性很少,買受人依據該條規定維護自身權益的機會並不多見。其次,認定契約性質的依據為契約內容,而非契約名稱。預約契約如果具備了商品房買賣契約的主要內容,理應認定為商品房買賣契約,不再具有預約性質。第三,"出賣人已經按照約定收受購房款",表明買賣契約已經實際履行。即使預約契約未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規定的商品房買賣契約的主要內容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據契約法的相關規定認定雙方房屋買賣契約成立。如果機械適用該條司法解釋的規定,就會導致依據契約法應當認定房屋買賣契約成立,而依據該條司法解釋則不能認定契約成立。
(三)房屋買賣契約的其他書面形式。
《契約法》第11條規定:"書面形式是指契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。"根據《電子簽名法》第3條第3款的規定,"涉及土地、房屋等不動產權益轉讓的"的文書,不適用"電子簽名、數據電文"。無疑排除了以"數據電文" 為表現形式的房屋買賣契約。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣契約。有些情況下,沒有書面契約,也無法認定口頭契約存在,買受人以其持有的購房款收據或發票主張房屋買賣契約成立。此時,買受人持有的購房款收據或發票,既是書面契約形式,也是契約實際履行證據,如果收據或發票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣契約成立。筆者認為,認定其他書面形式的.房屋買賣契約成立,已有書面證據必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。
三、主要條款
房屋買賣契約是指購房者各售房者在平等協商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協定。房屋買賣契約應包括以下主要條款:
1、契約雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。如果有委託代理人的話,那么還包括委託代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。
2、標的。標的是契約當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣契約中,標的就是房屋。這主要包括以下內容:房屋的坐落位置;所買賣房屋的面積,應分別註明實得建築。
房屋買賣契約書簡裝修 篇4
手房屋購買契約
賣方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
買方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_____________________________________________
現住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條房屋基本情況
賣方所售房屋坐落為:____________【區】__________________________【小區】________【幢】【座】【號】_________單元_________號。該房屋所在樓層為_________層,建築面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。
第二條房屋權屬情況
該房屋所有權證證號為:________________________。
土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以________方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年該房屋性質為商品房。
該房屋的抵押情況為未設定抵押。
該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方通過___________公司居間介紹達成本交易。中介費用為本契約房屋總價的3%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最後完成,已支付的中介費應該全部退還。
第四條成交價格和付款方式
經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元,________________________________元整。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
買方付款方式如下:
1、本契約簽訂後,買方向賣方支付全部購房款___________________圓整,。賣方收到購房款以後,必須按照買方要求的時間、地點配合買方辦理更名過戶手續,不得以任何理由推脫,否則買方有權退房,賣方承擔全部損失和價款支付之日起每天_____的利息。
第五條權屬轉移登記和戶口遷出
雙方同意,自本契約簽訂之日起________內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,並支付每天______利息作為補償。
賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日,買方有權解除本契約,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款10%的違約金,並承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買方。
賣方保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以後發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金的賬面餘額在房屋過戶後10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下後3日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本契約規定辦理戶口遷出手續;
5、本契約規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;
6、本契約規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成後,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本契約簽訂後,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本契約,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規定
本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:營業稅;城市建設維護稅;教育費附加;印花稅;個人所得稅;土地增值稅;房地產交易服務費;土地使用費。提前還款短期貸款利息;提前還款罰息。
2、買方需付稅費:印花稅;契稅;產權登記費;房地產交易服務費;《房地產證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:權籍調查費;房地產買賣契約公證費;評估費;保險費;其他
因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當於房價總款5%的違約金。
第十條違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本契約第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,契約繼續履行;
逾期超過30日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在30日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,契約繼續履行;
逾期超過30日後,賣方有權解除契約。賣方解除契約的,買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條爭議解決方式
本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十三條本契約自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。本契約附屬檔案為本契約的一部分,與本契約具有同等法律效力。
賣方:
買方:
契約簽訂日期:____年____月____日
附屬檔案一房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況
房屋附屬設施設備:
1、供水:【自來水】【礦泉水】【熱水】【中水】:___________
2、供電:【220】【380】【可負荷_________】:____________
3、供燃氣:【天燃氣】【煤氣】:_________________________________
4、外供暖氣:【汽暖】【水暖】【供暖周期】:_________________
5、自備採暖:【電暖】【燃氣採暖】【燃煤採暖】:_________________
6、空調:【中央空調】【自裝櫃機_______台】【自裝掛機_______台】:_________________
7、電視饋線:【無線】【有線】:_________________
8、電話:【外線號碼_________________】【內線號碼_________________】:_________________
9、網際網路接入方式:【撥號】【寬頻】:_________________
10、其他:
房屋家具、電器、用品情況
1、雙人床:
2、單人床:
3、床頭櫃:
4、梳妝檯:
5、衣櫃:
6、書櫃:
7、寫字檯:
8、沙發:
9、茶几:
10、椅子:
11、餐桌:
12、電視櫃:
13、電視:
14、冰櫃:
15、洗衣機:
16、熱水器:
17、空調:
18、燃氣灶:
19、排油煙機:
20、飲水機:
21、電話機:
22、其他:
房屋配套物品
1、【房屋鑰匙】【單元門鑰匙】【信箱鑰匙】【水門鑰匙】【電門鑰匙】【暖門鑰匙】【燃氣門鑰匙】;
2、【《住宅使用說明書》及《住宅質量保證書》】、【《家裝裝修施工契約》及裝修材料的發票】;
3、【水卡】【電卡】【氣卡】;
4、【有線電視交費憑證】【電話交費憑證】【交費憑證】。
房屋買賣契約書簡裝修 篇5
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產,建築面積為_____平方米。。
第二條上述房產的交易價格為人民幣________元平方米,總價人民幣___________元整。
第三條付款時間與辦法:甲乙雙方同意以按揭方式付款,並約定自乙方完成產權登記,取得產權當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請__按揭,並於__放款當日付給甲方。如__實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在__放款當日將差額一併支付給甲方。
第四條甲方義務
4.1甲方應於本協定簽署之日起日內將房屋交付給乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有權要求甲方立即交房並承擔違約責任。
4.2甲方應於本協定簽署之日起盡最大努力協助乙方辦理產權登記手續。包括但不限於協調開發商為乙方開具房屋買,協調相關部門更改備案契約,協助乙方在房屋產權登記部門登記等。甲方不積極協助的.除承擔相應的違約責任外,乙方有權單方立即解除契約或要求甲方履行義務。
4.3甲方承諾其出賣的房屋屬於乙方可辦理一手房產權登記手續的房屋。如該房屋為乙方無法辦理一手房產權登記手續的,乙方有權立即解除契約並要求甲方承擔相應違約責任。如雙方協商以二手房買賣方式辦理房屋產權登記,則由此產生的一切稅費和費用均由甲方承擔。
第五條乙方義務乙方應按照本協定的約定按時足額付款。乙方未按時付款的,對逾期未付款部分按日萬分之一向甲方支付利息,利息總額最高不超過逾期未付款金額的百分之三。
第六條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅金由_______方承擔,產權過戶手續費、佣金等由______方承擔、公證費由______方承擔。
第七條違約責任違約責任的範圍包括但不限於違約金元,違約方給守約方造成的實際經濟損失,守約方追究違約責任支出的律師費、訴訟費、交通費等。
第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。第九條本協定自雙方簽字之日起成立並生效。本契約一式份。甲方份,乙方份,公證機關份。
第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可協商解決。協商不成的,任意一方可向區人民法院提起訴訟。
第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方:購買方:
身份證號碼:身份證號碼:
地址:郵編:電話: 地址:郵編:電話:
本協定於________年____月____日簽署
房屋買賣契約書簡裝修 篇6
賣房人:_________________________________;(以下簡稱甲方)
買房人:_________________________________;(以下簡稱乙方)
為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣契約的順利履行,經甲乙雙方協商,訂立此契約,以便雙方共同遵守。
第一條甲方願將座落_______市_______區______街____段______號的_____房(____室_____廳______平米)賣於乙方,永遠為業,空口無憑,立字據為證。
第二條該房的房價款計人民幣________萬______千_____百元整(__________元)。
第三條由於賣房人房證及發票沒有到手,房子的買賣現在不能兌現,經甲乙雙方決定甲方不得再賣他人,乙方不能悔約,訂立此契約,甲方應在簽此契約後一個月之內給予房證或發票等證件。
第四條在房屋買賣契約簽訂後三日內,乙方支付甲方定金_____。如一方違約,除適用定金罰則外,還應當賠償因一方違約給對方造成的所有經濟損失。
第五條本契約在施行中出現爭議,雙方協商解決,經協商解決不成訴至法院。
第六條本契約經雙方簽字、按手印後生效,本契約一式兩份,甲、乙方各執一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣契約書簡裝修 篇7
賣方:,身份證號碼:
身份證地址:
聯繫電話:
買方:,身份證號碼:
身份證地址:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條房屋基本情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:開縣漢豐街道九龍路5號吉祥中華城2棟26-6,該房屋所在樓層為26層,建築面積共124.78平方米。
第二條房屋權屬情況
(一)該房屋性質為商品房。
(二)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條成交價格和付款方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣741722.27元,大寫:柒拾肆萬壹仟柒佰貳拾貳元貳角柒分。
(二)買方付款方式如下:
1、本契約簽訂後當天,買方向賣方支付人民幣8萬元。
2、20xx年1月底支付人民幣21萬元。
3、從20xx年1月開始,由買方向銀行繳納按揭月供。在買方未能向銀行申請按揭成功以前,由買方按月打入賣方名下的銀行卡繳納按揭月供。
4、如買方向未能按時向銀行繳按揭月供,影響賣方銀行信用,按買方違約對待,由買方承擔違約責任。
5、如買方到期不能辦理銀行按揭貸款,賣方在辦理房屋權屬轉移登記手續之前向買方一次性支付剩餘銀行按揭款。具體數額以在銀行查詢的數額為準。
第四條權屬轉移登記
(一)雙方同意,自本房屋房產證下達2年後5個月之內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。在開發商處接收房屋的.所有費用由買方負擔。賣方做好協助工作。
(二)辦理房屋權屬轉移登記手續所有的稅費由買方負擔。賣方做好協助工作。
第五條違約責任
一、逾期交房責任。
除不可抗力外,賣方未按本契約第四條約定的期限賣方原因未能將該房屋過戶到買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在30日之內,自第四條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,契約繼續履行;
2、逾期超過30日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照契約總價款的30%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任。
買方未按照第三條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在30日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,契約繼續履行;
2、逾期超過30日後,賣方有權解除契約。賣方解除契約的,買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照契約總價款的30%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。
第六條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第七條爭議解決方式
本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;
協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第八條本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定為本契約的一部分,與本契約具有同等法律效力。
第八條本契約一式兩份,買賣雙方雙執一份,具有同等法律效力。
賣方代理人:買方代理人:
契約簽訂日期:20xx年1月6日
房屋買賣契約書簡裝修 篇8
甲方:
乙方:
甲乙雙方經過平等、充分協商,就雙方共同投資購買物業之相關事宜達成如下協定,以資信守:
一、 甲乙雙方共同投資,購買一套位於 的房產 ,房產總價款 萬元人民幣。
二、 出資金額、出資比例
甲方出資 元人民幣,占 %;
乙方出資 元人民幣,占 %.
三、 產權比例
甲方享有共同所購物業 % 的產權。乙方享有共同所購物業 % 的產權。
四、 物業考察、購買
甲乙雙方共同對擬購房產進行實際考察、了解。
五、 購置物業法律檔案簽署、款項支付、購房手續辦理及委託授權
甲方委託乙方由乙方全權辦理購房定金、首付款、及其他購置房產相關款項的支付、《房產預售契約》等法律檔案的簽署、房產抵押按揭貸款辦理、房產交接、房屋所有權證辦理、水電煤有線電視開通或入戶等所有購房相關手續。由方依法出具經過公證認證的授權委託書,並詳細載明委託事項及委託許可權、委託期限。
委託人有權監督和過問委託事項的辦理情況和進展情況,受託人應按委託人的要求報告受託事項的辦理情況和進展情況,如有重要情況應及時向委託人報告或通知。
六、 房地產權證署名、辦理、保管
所購物業的所有權憑證要依法載明共有比例情況,即甲方享有 %、 乙方享有 %的房屋產權,房地產權證由乙方依法辦理並由乙方妥善保管。
七、 物業裝飾裝修由 方負責辦理,所需費用甲方承擔 %,乙方承擔 % .
八、 物業管理、出租及收益分配比例由 方負責所購房產的管護、維護、出租、收取房屋租金等物業管理事務,
但出租價格應徵得甲方的書面同意,《房屋出租契約》應在正式簽署前取得甲 方或甲方委託律師得書面同意。乙方收取承租人的房屋租金後應及時歸還銀行按揭貸款本息,餘額視為房產收益由甲乙雙方按照投資比例分配,每一個月結算一次。
九、 購置物業稅費承擔
購房及按揭貸款、產權登記所支出的公正費、保險費、房產交易稅費、產權登記稅費、律師費、維修基金、物業管理費、水電煤有線電視開通或入戶費、中介費(委託中介出租物業)房屋租金稅費等相關費用由甲方承擔 %,乙方承擔 %,並以現金支付;
十、 物權行使
甲乙雙方共同行使所購房產的占有、出租、使用、收益、處分等權利,如有一方依法書面授權,另一方也可以代為行使,但房產買賣、抵押、擔保必須有雙方書面同意。
十一、 物業出賣及優先購買權行使
如甲乙雙方共同決定出售所購房產,應依法進行並辦理相關手續,盈利或虧損均由甲乙雙方按照投資比例享有或承擔。在同等條件(市場價或評估價)下,甲乙雙方任何一方均有優先購買權;若通知後30日內不予書面答覆則視為同意出售房產;如果不同意出售房產又不願意購買或30日內不以實際行動履行購買承諾的,視為同意出售房產,並應給預積極配合。
十二、 甲乙雙方以按揭貸款的方式購買物業,具體約定如下:
1、購房首付款 元(包括定金)人民幣(房款總價款的 %)由甲方付 %、乙方付 %,並以現金支付;
2、主貸人為乙方 先生;
3、按揭貸款的期限為 年;
4、由甲乙雙方每月向貸款銀行償還貸款本息,甲方承擔 %、乙方承擔 %;房產出租後,以房屋租金每月向貸款銀行償還貸款本息,不足部分由甲乙雙方按照投資比例支付。
十三、 甲乙雙方所購房產的實際產權由甲乙雙方按本協定約定共有,所有權由雙方共同行使。
十四、 適用法律
本協定適用中華人民共和國法律。
十五、 本協定變更或解除
1、甲乙雙方協商一致,可以變更或解除本協定;
2、符合本協定相關條款約定的,可以變更或解除本協定;
3、未經甲乙雙方協商一致,本協定不得變更或解除;
十六、 爭議解決辦法
凡涉及本協定的生效、履行、解釋等而產生的爭議,先由甲乙雙方協商解決,如十五日內協商無果,雙方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十七、 違約責任:
甲乙雙方均應嚴格信守本協定,不得違約,如有違約,違約方應向守約方賠償因違約方違約而遭受的一切經濟損失。
十八、 本協定未盡事宜,由甲乙雙方另行協商,並簽署書面檔案。
十九、 本協定正本一式六份,甲方貳份,乙方貳份, 律師事務所保存貳份,各份具有同等法律效力。
二十、 本協定自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
住址: 住址:
身份證號: 身份證號:
____年__月__日
房屋買賣契約書簡裝修 篇9
立房屋買賣契約人:____________
買房人:____________
賣房單位:____________
雙方就下列房屋買賣達成協定,現簽訂房屋買賣契約如下:
1、房屋地址面積:____________
詳細地址:____________
室號部位:____________
房屋建築面積:____________
平方米:____________
上開房屋面積包括走道、扶梯間等公用部位分攤的面積。
2、本契約全部價款計人民幣:____________元。
價款計算組成:____________,投調稅____________。
3、付款約定:簽約____________周內付清。
4、上開房屋,在買房人交清價款和履行其他約定後,由賣房單位辦理房屋交付手續。買房人可持本契約和交付房屋手續及其他有關證件,向房屋所在區房管部門辦理申請房屋所有權登記或所有權移交手續,所需手續費由買房人支付。
5、上開房屋的基地及底層小院子,因土地屬於國有,僅供買房人使用。但必須服從城市建設規劃,按規定繳納房產稅和土地使用費。
6、買房人所購的房屋,應按國家房屋管理的規定使用,接受所在地區街道組織、房管部門的管理和指導。不得隨意亂拆亂改。走道、扶梯間等公用部位屬同幢住戶共同財產,不得隨意侵占,嚴禁亂搭亂建。
7、上開房屋,在辦理交付手續之日起壹年內,凡屬屋面漏水、外牆滲水和結構性的質量問題,由賣房單位負責保修;凡屬買房人使用不當或人為損壞,由買房人自行負責;保修期滿後全部由買房人自行負責維修。
8、其他約定:上述房產權自買方辦理完房產變更登記後歸買方所有。
本契約一式四份,雙方各執兩份。
買房人:____________
賣房人:____________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
房屋買賣契約書簡裝修 篇10
甲方姓名:身份證號碼:
郵編:住址:
乙方姓名:身份證號碼:
郵編:住址:
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規,甲乙雙方經友好協商,就房屋買賣事宜達成一致意見,特簽訂本契約。
一、銷售標的物
甲方向乙方出售如下產權物業:
1、座落地址:北京市
房屋所有權證號為:
2、結構:建築面積:
3、乙方購房用途:
4、房屋所有權人:
二、價格及付款方式
買賣產權價:人民幣元整;
付款方式:
三、責任與權利
甲方:
1、須具備該房屋所有相關法律認可檔案;
2、本契約簽訂後,不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產權證明及相關法律檔案;
4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權及使用權;
5、保證上述房產無債權與債務糾紛。
6、保證在立契之前把物業管理費、水費、電費、燃氣費、暖氣費結清。
乙方:
1、須提供過戶所用之各種身份證明及法律認可檔案。
2、及時支付購房款及相關稅、費。
3、乙方付清全部房款,上述房屋經產權過戶並交接完畢後,該房屋即歸乙方所有和使用。
四、違約條款
甲乙任何一方不按上述條款執行即視為違約,違約方須向對方支付違約金人民幣元整。
五、不可抗力
人力不可抵抗的因素和自然災害除外。
六、調解和仲裁
在執行契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協調;協商不成時,可採取第種方式解決:
1、向北京仲裁委員會申請仲裁;
2、向有管轄權的人民法院起訴。
七、契約的變更或解除
在執行契約過程中,任何一方不得擅自變更或解除契約,如需變更或解除契約雙方必須協商一致決定是否變更或解除契約,並由甲乙雙方共同到房地產局辦理撤件手續。
八、其他事宜
本契約一式四份:甲乙雙方各執一份,房管部門一份,中介機構一份,各份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本契約未盡事宜,以《中華人民共和國民法典》有關條款為準。
十、其他應說明的有關事項:
甲方:乙方:
身份證號碼:身份證號:
電話:電話:
__年月日__年月日
簽於:簽於:
房屋買賣契約書簡裝修 篇11
賣房方(甲方):
購房方(乙方):
身份證號碼:
關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協定如下:
一、甲方將其擁有獨立產權的位於 市 區的房屋(房屋所有權證編號: ,建築面積 平方米)以人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ 元整)出售給乙方。 已方願意以上述價格向甲方認購該房,並以購得的上述房屋向中國 銀行 分行申請購房抵押貸款。
二、甲方承諾:
1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查核。
2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他所有共有人的同意出售書面檔案。
3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產生的任何問題由甲方承擔並負責解決。
4、自簽訂本協定起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。
5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續。
6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。
三、乙方承諾:
1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核,並依規定支付費用。
2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,並及時將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。
4、按照前述業務需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續,並承擔各項費用。
5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。
四、本協定以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批准為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批准,則甲、乙雙方可以解除本協定。甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。
五、如果貸款銀行批准的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協定。否則,乙方應履行本協定的有關規定。
六、違約責任
1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。
2、如果乙方違約,貸款申請獲準後沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協定的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
八、本協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本協定壹式肆份,雙方擱執壹份。有乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。
十、特別約定:
甲方: 乙方:
甲方授權代表簽字(蓋章): 已方授權代表簽字(蓋章):
電話: 電話:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
房屋買賣契約書簡裝修 篇12
賣方:
身份證號:
地址:
買方:
身份證號:
地址:
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就轉讓房屋達成如下協定:
第一條房屋坐落位置
該房屋地位於,面積為平方米,用途為。
第二條房屋性質
買受人購買的房屋為小產權房。
第三條買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋為本契約第一條中的:第_座_層_室。
第四條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述方式計算該房屋價款:
按套計算,該房屋總金額人民幣____拾____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第五條付款方式及期限
買受人按下列方式按期付款:
第一筆於年月日將首付款人民幣______元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______元整於_____年____月___日前付給甲方。
第三筆房款人民幣____元整於_____年____月___日前付給甲方。
第六條買受人逾期交付的違約責任
乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方,逾期達到一個月的,甲方有權解除本契約。
第七條交付期限
出賣人應當在年月日前,將房屋依照約定交付買受人使用。
第八條出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列方式處理:
逾期超過_____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起10天內退還全部已付款。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,交房日期由甲乙雙方另行商定。
第九條交接與權利轉讓
契約簽訂後,出賣人應當通知買受人辦理交付手續,並配合乙方與村委會及相關單位為乙方辦理過戶手續,甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有。
甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續,房屋暫時為甲方名下,但甲方對該房產不享有任何權利,包括但不限於對外贈與、買賣、繼承、出租等,乙方對該房產享有完全的權利。
第十條甲方承諾
如此房屋日後被國家統一徵用或拆遷,若國家給予補償款,甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續,領取拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的,甲方需無償配合。
關於房產再次買賣,本契約簽訂後,乙方有權將該房屋轉售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。本契約中乙方擁有的權益,新的買受人同樣擁有,甲方需要積極配合。
由於該房屋屬於小產權房,甲方有權隨時收回該房屋,甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的一次性支付給乙方。
第十一條乙方承諾
當交房時,乙方先確認房屋狀態,無異議後將全部房款交付給甲方,此房歸乙方所有,若遇到不可抗力,甲方不承擔任何責任。
第十二條本契約發生爭議的解決方式
雙方本著友好協商,公平合理的原則在村委會見證下簽訂本契約,簽訂本契約後,雙方應嚴格遵守執行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決。協商不成的,雙方同意按以按照向房屋所在地人民法院提起訴訟的方式解決糾紛。
第十三條其他事項
本契約一式三份,甲乙雙方及見證人村委會各執一份,經雙方代表簽字蓋章後生效。
甲方:乙方:
村委會:
簽訂時間:
房屋買賣契約書簡裝修 篇13
簽訂時間:
簽訂地點:
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位於的一處農村房屋的買賣事項,根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定,經充分、平等協商,自願達成如下一致協定;
一、本契約雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本契約項下的房屋位於_____市_____街道,相鄰為,建築面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,並徵得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本契約項下的房屋甲方享有完整的處分權利,或已徵得其他權利享有人的同意,擁有處分該房屋的權利;
2、本契約項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協定或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協定、抵押協定等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本契約全部購房價款30%的違約金。
五、本契約項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付:自該契約雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,並將該款項匯入甲方賬號為的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在契約簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經乙方同意,可以解除本契約並享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付:乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內,甲方須將本契約項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在契約簽訂後一個月內,仍未交付房屋,乙方不經甲方同意,可以解除本契約並追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知後日,甲方應當根據乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協助乙方辦理完房產過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方後,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付。
甲方簽名:
乙方簽名:
房屋買賣契約書簡裝修 篇14
出賣人(以下簡稱甲方):
地址:
法定代表人:
聯繫電話:
委託代理人:
聯繫電話:
買受人(以下簡稱乙方):
地址:
法定代表人:
聯繫電話:
委託代理人:
聯繫電話:
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本契約。
第一條 甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得_________區/市(縣)_________地塊土地使用權,並依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________。
甲方經批准,在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現定名】商品房,主體建築物的建築結構為_________結構;建築物地上層數為_________層,地下層數為_________層。
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為_________,商品房預售許可證號為_________。現房產權登記備案號為_________。
第二條 乙方向甲方購買_________路_________幢(號)_________層_________室(以下簡稱該房屋),政府批准的規劃用途為_________。
該商品房陽台是【封閉式】,是【非封閉式】。
據甲方暫測該房屋建築面積為_________平方米,其中套內建築面積為_________平方米、公用分攤建築面積為_________平方米。該房屋建築層高為_________米。
該房屋建築設計及平面圖見本契約附屬檔案2;該房屋建築結構、裝修及設備標準見本契約附屬檔案3;該房屋相關情況說明(抵押關係、資料關係、相鄰關係及小區平面布局)見本契約附屬檔案4;該房屋《前期物業管理服務契約》、《使用公約》或有關承諾書見本契約附屬檔案5。
第三條 乙方購買該房屋,每平方米房屋建築面積單價為人民幣_________元。(大寫):_________。
根據甲方暫測的房屋建築面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫):_________。
第四條 乙方購買該房屋的總房價款(含附屬檔案3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本契約約定的總房價款除該房屋建築面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。
第五條 在該房屋交付時,房屋建築面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:
1、按該房屋每平方米建築面積單價計算多退少補;
第六條 簽訂本契約時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_________。乙方應當按本契約約定時間如期、足額將房款交付於甲方的預售款監管帳戶(預收款監管機構:_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)。預收款按政府規定監管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附屬檔案1中約定明確。
第七條 乙方若未按本契約約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的日萬分之_________計算,違約金自本契約的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過_________天后,甲方有權選擇下列第_________種方案追究乙方責任:
2、_________。
第八條 簽訂本契約後,甲方不得擅自變更該房屋的建築設計(見附屬檔案2),確需變更的應當徵得乙方書面同意並報規劃管理部門審核批准,在獲得批准之日起_________天內與乙方簽訂本契約變更協定。
甲方未徵得乙方同意擅自變更該房屋的建築設計,乙方有權單方面解除本契約。乙方解除契約的,甲方應當向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第九條 甲方不得擅自變更已經與乙方約定的小區平面布局(見附屬檔案4),確需變更的應當徵得乙方書面同意。
甲方未徵得乙方同意變更小區的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第十條 甲方應當在_________年_________月_________日前,依照國家法律、法規、規章等規定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本契約約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發生時採取了適當救護措施,並在_________日內書面告知乙方的;
2、_________;
3、_________。
第十一條 甲方如未在本契約第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_________計算,違約金自本契約第十條約定的最後交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過_________天,乙方有權選擇下列第_________種方案追究甲方責任:
1、乙方有權單方面解除本契約。
2、_________。
第十二條 該房屋符合本契約第十條約定的交付條件後,甲方應在交付之日前_________天通知乙方辦理交付該房屋的手續。乙方應在收到該通知之日起_________天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌為_________。
在驗收交接時,甲方應出示符合本契約第十條約定的房屋交付條件的證明檔案,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應當根據乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_________種方式處理:
1、乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業管理費,並承擔該房屋毀損滅失的全部風險;如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方契約總價款_________%的違約金。
2、_________
第十三條甲方應當在商品房交付使用後_________日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_________項處理:
1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_________%賠償乙方損失。
2、乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
3、_________。
甲方在產權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發出辦理產權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_________日內,若乙方不履行其在辦理產權登記中所應履行的義務,導致產權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。
第十四條 該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續的,甲方應當發出書面催告書一次。乙方接收催告書後,未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。
第十五條 甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產權糾紛和財務糾紛。如房屋交付後出現與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任,並按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十六條 甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_________倍給予補償。如主體結構不符合本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
雙方商定對標準的認定產生爭議時,應當共同委託本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測並以該機構出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。一方向另一方發出共同檢測的書面意見後_________日內,另一方不作答覆的,視為同意對方可以單獨委託建設工程質量檢測機構檢測,並同意該機構做出的書面鑑定意見。
第十七條 該房屋交付後,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委託本市有資質的建築工程質量檢測機構檢測。經核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十八條 乙方行使本契約條款中約定的單方面解除本契約權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_________天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房價款時一併支付給乙方。
前款及本契約其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條 自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修範圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建築工程質量管理條例》之規定,在本契約附屬檔案5中約定。
第二十條 甲方已選聘_________物業公司對該房屋進行前期物業管理,並與其簽訂了《前期物業管理服務契約》。因該房屋規劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附屬檔案5)。
第二十一條 乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產權利轉移之日起,甲方與_________訂的編號為_________的_________地塊的土地使用權出讓/轉讓契約中約定的(本契約甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十三條 本契約一方按照本契約約定向另一方送達的任何檔案、回復及其他任何聯繫,必須採用用書面形式,且首先採用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可採用掛號郵寄的方式,送達本契約所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改後的地址。如以直接送達的方式送達,則於另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵後(以寄出的郵戳為準)第_________日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條 該房屋買賣過程中所發生的稅費按照法律、法規、規章的相關規定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十五條 本契約的補充條款、附屬檔案及補充協定均為本契約不可分割的部分。本契約補充條款、補充協定與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協定為準。本契約的正文、補充條款、附屬檔案以及補充協定中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。
本契約的未盡事宜及本契約在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協定進行約定。
第二十六條 甲、乙雙方在簽署本契約時,對各自的權利和義務清楚明白,並願按本契約約定嚴格履行,如一方違反本契約,另一方有權按本契約約定要求索賠。
第二十七條 本契約自雙方簽字之日起生效。雙方商定本契約生效之日起30日內由甲方負責向房地產登記機構辦理本契約登記備案手續。
若甲方逾期不辦理登記備案手續並造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。
第二十八條 本契約登記備案後,如發生協定解除本契約的事實時,在事實發生之日起30天內雙方持解除契約的書面檔案到_________房地產登記機構辦理註銷本契約登記備案的手續。
第二十九條 甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,選定下列第_________種方式解決:(不選定的劃除)
1、向_________裁委員會申請仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第三十條 本契約壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執_________份,_________各執壹份。
出賣人:
日期:
買受人:
日期:
房屋買賣契約書簡裝修 篇15
甲方:
乙方:
經甲乙雙方共同協商,甲方自願將________單位分配的全額集資家屬樓名額,無償轉讓給乙方。為防止其他情況發生,保證雙方利益不受任何損失,特簽定以下協定:
一、甲方自願將______單位新建的第四棟樓房(其中一套)名額,無償轉讓給乙方,乙方應按______單位的要求,將建家屬樓的一切費用及時支付,待新建家屬樓建成後,樓房所有權歸乙方所有,甲方要為乙方提供辦理樓房過戶的一切手續。
二、甲方以個人名義為乙方辦理住房抵押貸款八萬元整,期限為十年,利率以銀行規定的為準。
三、______單位在分配住房過程中,不管樓房面積大小,樓層高低,集資金額需求多少,都與甲方無關。
四、甲方所辦理的.住房抵押貸款,屬樓房集資所有,歸乙方支配使用,甲方不得干涉。
五、為確保無任何風險,要求乙方按月按時償還銀行貸款本息,乙方也可以提前還清銀行住房抵押貸款本息。
六、如乙方因特殊情況造成住房貸款無法償還,按截止日,乙方期前所支付的一切貸款本息及費用,不得向甲方索賠,甲方有權將乙方新建家屬樓收回,用於歸還甲方為乙方辦理的住房抵押貸款,一切後果有乙方負責,甲方不承擔任何經濟責任。反之,甲方不能以任何理由,任何方式反悔。
七、協定從今日起執行,不經過任何法律公證具有同等的法律效力。雙方各執一份。
此協定從乙方還清以甲方名義所辦理的住房抵押貸款之日起自動失效。
甲方:______乙方:______
______年______月______日______年______月______日
房屋買賣契約書簡裝修 篇16
出賣人:__________
買受人:__________
房產契約人甲方 鄧春樹 與乙方 滕忠權 根據《城市私有房屋管理條例》、《中華人民共和國房地產管理法》的有關規定,按照相互平等、自願的原則,經雙方協商共同遵守。
一、出賣房屋的概況:
1、房屋座落位置: 橫峯縣岑陽鎮
2、建築面積:
3、層次 、總層次
4、戶型
5、結構
6、建築年代__________年
7、房屋朝向
8原產權證號
9、四至:東至 南至 西至 北至
10、土地宗(地)號
11、房屋設計用途 住宿
12、土地使用取得方式及年限 。
二、房屋評估價:
三、房屋成交價格及支付方式:房屋成交甲乙雙方協商議定價格為__________元整,大寫__________元整。平均每平方米__________元。房款要求在房屋成交後於__________年__________月__________日以現金一次付清。
四、房屋交付使用時間:乙方房款付清後,甲方必須三日內將房屋按成交時的模樣全部空出交付乙方使用(包括水電設施等)。
五、違約責任:
甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本契約簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。
六、雙方約定的其它事項:
1、本契約簽定後,乙方中途悔約的,應及時通知甲方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙方,並應在悔約之日起 3天內 雙倍返還購房定金給乙方。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由違約方給付對方該房屋總房款百分之 一 的違約金。逾期15日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本契約,違約方應承擔違約責任並對由此造成的損失承擔賠償責任。因甲乙兩方其中一方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權屬登記手續的,每逾期一日,由違約方給付對方總房款百分之 一 的違約金。
七、上述出賣的房屋如有涉及共用、出典、抵押、交換或者其它產權糾紛概帖賣方負責。
八、本契約一式六份,甲、乙雙方各執一份,其餘四份用做過戶手續的辦理.自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):__________
立契日期:__________年__________月__________日
房屋買賣契約書簡裝修 篇17
轉讓方:
受讓方:
經甲、乙雙方自願協商達成一致,甲方將自己擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下協定條款,以資共同遵守:
第一條房屋轉讓的基本情況
轉讓房屋位於_____四樓套間,房屋結構為磚混結構,建築面積平方米,並且享有一至四樓的樓梯間的通過使用權利,樓頂的分攤面積。
第二條轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為¥_______整,大寫:圓整。
第三條付款方式
雙方一致同意房屋轉讓款由乙方分期支付。乙方即日預付購房元;剩餘房款元,甲方在收款時應向乙方出具收據。在房屋現有的主戶搬出該房屋時,乙方向甲方交付全部房款,但現有住戶須在一年內搬出該房屋。乙方在在交付全部主房款之日起,乙方享有該房屋的產權和使用權。
第四條房屋過戶
房屋交付乙方後,甲、乙雙方應當在一年時間內辦理該房屋的過戶手續,將該房屋的產權證辦理到乙方名下,辦理產權證相關費用由甲、乙雙方各承擔一半。
第五條甲方的承諾保證
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙,甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。
第六條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
轉讓方:受讓方:
工作單位:工作單位:
住址:住址:
身份證號:身份證號:
聯繫電話:聯繫電話:
房屋買賣契約書簡裝修 篇18
甲方(賣方):__________________________
乙方(買方):__________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在濟南市區路小區號樓單元室(建築面積平方米,儲藏室平方米,產權證號)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖),房屋買賣契約書。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理),契約範本《房屋買賣契約書》。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的`土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:),空調兩台(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(型號:),音響兩台(型號:),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方(賣方):__________________________(印)身份證號:__________________________
住址:__________________________
20xx年X月X日
乙方(買方):__________________________(印)身份證號:__________________________
住址:__________________________
___年___月___日
房屋買賣契約書簡裝修 篇19
出賣人(甲方):_________________
身份證號碼:__________________
(房屋共有產權人)_______________
身份證號碼:__________________
(房屋共有產權人)________________
身份證號碼:__________________
房屋共有產權人)________________
身份證號碼:__________________
以上_______人是本契約中所述房屋的共有產權人。出賣人及共有人以下均稱簡稱甲方
買受人(乙方):__________________(以下簡稱乙方)
身份證號碼:__________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況:甲方房屋座落在________________________________,位於第____層,共______(套)(間),房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。並附帶_________一間,位於___________________,面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備:包括__________________________________________。
第三條、本契約中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安置房產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如因權屬問題有上述事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任
第四條、上述房產的交易價格:成交價格為:__________________每平米元,人民幣___________元整(大寫:______________________拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款,
第一筆於__________年_______月_____日將首付款(定金)人民幣___萬元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整於________年____月____日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整待該房產辦理產權過戶手續成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方,乙方應在過戶手續辦理完畢之日起三個工作日內將
第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題,能夠辦理產權證書且順利過戶。
3、甲方保證並承諾對上述房屋及土地擁有所有權(拆遷安置所得),並沒有任何出租,除上述甲方各當事人為不存在其他共有權人且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議,對於該房屋及土地的出售,不存在任何享有優先購買權的人,該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在
第二筆購房款交付與甲方任何一方後,本契約項下房產實際所有者為乙方,甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有;甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續,房屋暫時為甲方名下,但甲方對該房產不享有任何權利,乙方對該房產享有完全的權利。
6、甲方確認此房產在乙方履行
第二筆房款的交付後實際所有人為乙方,甲方不在對其主張任何權利,包括但不限於對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務
1、乙方承諾擁有良好履行契約的經濟能力和信譽,能夠按照契約約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時,甲方將該房屋(例如,拆遷安置協定、房產登記證明憑證、村委安置房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清
第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本契約項下安置房產及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產享有權利包括但不限於轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利,甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶
1、本契約簽定時,該房屋為小產權房,暫時不具備過戶條件,但本契約為甲乙雙方平等協商自願達成財產及財產權交易之協定,並未違反相關法律法規。
2、雙方約定今後國家政策允許過戶時,甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管並且辦理預告登記手續,當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應於當日通知乙方且於乙方協商具體的交付日期。
3、甲方在取得產權證等相關權屬憑證後三個工作日內應無償協助乙方辦理房屋及土地的過戶手續。
4、本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
一、賣方需付稅費:
(1)營業稅;
(2)____市建設維護稅;
(3)教育費附加;
(4)印花稅;
(5)個人所得稅;
(6)土地增值稅;
(7)房地產交易服務費;
(8)土地使用費。
二、買方需付稅費:
(1)印花稅;
(2)契稅;
(3)產權登記費;
(4)房地產交易服務費;
(5)《房地產證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:
(1)權籍調查費;
(2)房地產買賣契約公證費(如有);
(3)評估費(如有);
(4)保險費(如有);
(5)其他(以實際發生的稅費為準)因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續進行的,另一方可以代其墊付,甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定
一、關於房產拆遷:本契約簽訂後,若該房屋遇到政府拆遷,甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續,領取拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有,甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的,甲方需無償配合。
二、關於房產再次買賣:
1、本契約簽訂後,乙方有權將該房屋轉售給其他人,所售金額全部歸乙方所有,甲方不得干涉。
2、本契約中乙方擁有的權益,新的買受人同樣擁有,甲方需要積極配合。
三、關於房產收回由於該房屋屬於小產權房,甲方有權隨時收回該房屋,甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叄倍一次性支付給乙方。
甲方(公章):______________乙方(公章):________________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
___________年____月____日________年____月____日
房屋買賣契約書簡裝修 篇20
出賣人(甲方)
出售方 貴州中房置業有限公司制定房地產買賣契約
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自
願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方通過貴州中房置業有限公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產權及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況1如下:
(一)甲方依法取得的房地產購房契約號為: GF-20xx-0171。
(二)房地產座落:貴陽市小河區樂街小區櫻花園2座5單元6層10號
(三)房地產建築面積:70.96 平方米。該房屋占用範圍內的土地使用權面積: / 平方米。
(四)隨該房地產同時轉讓的設備及裝飾情況見本契約附屬檔案一。
(五)甲方轉讓房地產的相關關係(包括交房、租賃、戶口等其他關係)見本契約附屬檔案四。
第二條 甲方保證該房地產權屬無爭議,在將房地產出售前,已經與其配偶及房地產權證內的權利人協商一致,若出售後配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,並已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。
第三條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為人民幣大寫:叄拾壹萬玖仟元整(淨收價),小寫:(¥319000.00)。(若與到產權處和地稅局申報的.過戶價格有衝突的,以本契約協定的價格為實際成交價格)。
第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定明確,乙方交付房價款後,甲方應開具收款憑證給乙方。
第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本契約附屬檔案四中約定明確,甲方騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條 甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本契約附屬檔案一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方確認,在 20xx 年 4 月 15 日之前,甲乙雙方共同委託貴州中房置業有限公司向小河區房屋管理局申請辦理轉讓過戶手續(若遇特殊
房屋買賣契約書簡裝修 篇21
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,為明確甲、乙雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。
一、甲方自願將坐落在陝西省榆林市靖邊縣南街文化路72號1幢的房屋(房屋所有權證號:靖邊房權證張畔字第號、國有土地使用證號:靖邊國用字第號)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產、相關的土地使用權同及附屬建築物總價款為人民幣大寫元整;即人民幣小寫元。
三、甲方承諾並保證,依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
四、甲、乙雙方同意,在本契約生效之日起___日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續,依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權 證》;並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證所載權利和相關出讓契約的`權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的,雙方約定承擔。
除本條已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各雙方約定承擔。
五、房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日權利轉移之日起轉移給乙方。
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔。
七、乙方支付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續。
八、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,(含在房屋價值內)。
九、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十、附加條款:
1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):
電話:
乙方(買方):
電話:
身份證號:年 身份證號:年 月 日 月 日
房屋買賣契約書簡裝修 篇22
出售人(甲方):_____
買受人(乙方):_____
雙方根據有關規定,簽訂本契約。
1.甲方同意將坐落在______________號房產,計建築面積_____平方米的房屋出售給乙方。
2.上開房屋按住房綜合造價的_____%_____年每平方米建築面積_____元計價,另計房屋地段、層次、朝向、設施因素計算,每平方米建築面積售價_____元,總計售價(大寫)_____元。
3.乙方在契約簽定時交納定金_____元整。
4.乙方在契約簽訂後30天內一次付清購房款,甲方給予_____%優惠,乙方實付價款(大寫)_____元。
5.乙方要求分期付款,必須徵得甲方同意。首期付款占應付款_____%,計(大寫)_____元。餘額計(大寫)_____元,分_____年付清,月利率_____‰,餘額款本息總計(大寫)_____,每月月底前交付(大寫)_____元,最後在_____年_____月底前全部付清。契約簽訂後30天內交付首期購房款。
6.乙方分期付款而逾期交付,已交購房款作違約金由甲方收取,從未交款當月起向甲方繳付按公房租金標準計價的臨時使用費,補交住宅建設債券。預付維修費按已支出的維修費用結算,多退少補。
7.乙方購房款未付清前調離本市、出國定居或去世,由其代理人或繼承人付款。如乙方去世又無繼承人,房屋由所在地區、縣房管局根據《__________》向法院申請按絕產接管,未付清的購房款由接管單位補交。
8.甲方收到乙方購房款、維修費,在契約簽訂30天內交割房屋。
9.甲乙雙方按規定辦理有關手續,交付有關手續費和產權登記費。乙方分期付款則要購房款全部付清後方可取得房屋所有權證。
10.甲乙雙方在契約簽訂後30天內預付住房售後維修費。甲方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%),提取維修費(大寫)_____元,連同乙方按住房綜合造價多層住宅_____%(高層住宅_____%)預付維修費(大寫)_____元,落實維修單位,負責修理房屋的共用部位和共用設施。
11.上開房屋的基地和園地屬國家所有,乙方不得擅自改建或搭建;公用部位設施屬同幢所有權人共有,乙方保證不侵占使用。
12.乙方保證遵守國家和本市有關土地、私房、建築管理等的各項法規和規定,按時向提供售後服務和管理的管房單位或組織交納管理費用。
13.本契約簽訂之日起生效。乙方履行契約,定金抵付購房款,未履行契約,定金不予返還;甲方不履行契約,定金雙倍償還乙方。
14.本契約一式四份。甲乙雙方各執一份,房屋所在地管房部門或組織,房產交易所各執一份存證。
甲方(簽章):_____
乙方(簽章):_____
___年___月___日
房屋買賣契約書簡裝修 篇23
轉讓方(以下簡稱甲方):
受讓方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》及其他相關法律、法規規定,甲、乙雙方在真實、自願、協商一致的基礎上,就甲方向乙方轉讓小區號地下停車位相關事項,達成如下協定:
一、乙方同意購買甲方擁有的位於小區幢與幢之間的地下庫,編號為號的停車位,具體車位位置以附屬檔案一地下車位平面附圖為準,車位大小為米_米。該車位為劃線分隔,無隔斷牆,無封閉,並由開發商劃好車位分隔線,甲方保證對該車位享有合法的所有權,甲方保證上述車位產權清晰,沒有經濟和民事糾紛。
二、甲方確保提供給乙方的該車位原始收據及相關材料(如該車位上一次買賣協定)齊全、真實有效。確保該車位無任何其他權屬爭議(含:如屬共有財產,則甲方已經取得其他共有人同意)、產權糾紛、經濟糾紛。如交接後發生該車位交接前存在的他權屬爭議、產權及經濟糾紛,由甲方承擔全部責任,乙方不負任何責任。
三、乙方確認於本協定生效之日付清甲方該車位轉讓款人民幣元整,由甲方出具收條。
四、甲方收到乙方支付的該車位轉讓款後,將關於該車位的原始收據原件及相關材料(如該車位上一次買賣協定)交付給乙方,由乙方出具收條。如今後乙方進行車庫的產權變更辦理,需要甲方協助時,甲方應無條件配合。
五、甲方收到乙方支付的該車位轉讓款後,甲方相關於該車位的權益(占有、使用、收益。處分的權利)已經全部轉移到乙方,甲方無權另行處置該車位。
六、轉讓後,甲乙雙方須到小區所在的物業公司備案,就車位物業管理相關事宜辦理移交手續。
七、甲乙雙方均不得違反本協定;如甲方違反協定,則守約的乙方有權解除本協定,收回已付款項,並要求甲方支付違約金壹萬元;如乙方違反協定,守約的甲方有權解除本協定,收回已交付的該車庫權屬憑證原件,並要求乙方支付違約金壹萬元。
八、甲、乙雙方對本協定未盡事宜應協商解決,發生爭議由所在地人民法院管轄本協定雙方確認簽字後即日生效,一式二份,甲乙雙方各持一份。契約附屬檔案、補充協定與本協定具有同等法律效力。
甲方:乙方:
身份證號:身份證號:
住所:住所:
聯繫電話:聯繫電話:
簽約時間:_年_月_日
簽約時間:_年_月_日
附:一、雙方的有效身份證複印件
二、車位明細圖的有效複印件
三、該車位的原始收據及相關材料
房屋買賣契約書簡裝修 篇24
房屋買賣補充協定書
甲方(賣方): 電話:
乙方(買方): 電話:
鑒於甲乙雙方20xx年**月**日簽訂《房屋買賣契約》,甲方已經按照契約約定履行相關義務,而乙方遲遲未支付首付款的這種情況,為督促雙方進一步履行原契約內容,就下列房屋的買賣訂立如下補充協定,以資共同遵守:
一、房屋基本情況
1、甲方出售房屋坐落於壹套(以下簡稱該房屋),該房屋面積為平方米。
2、甲方自願將該房屋出售給乙方。
二、付款方式
甲乙雙方應當遵守20__年**月**日簽訂《存量房屋買賣契約》的相關約定。並補充約定:
1、乙方應當於20__年**月**日之前向甲方一次性支付首付款人民幣元整(¥: 元),如乙方不履行本契約義務或單方終止交易,則支付的定金甲方將不予退還,且房屋仍為甲方所有。甲方具有解除20__年**月**日雙方簽訂的《存量房屋買賣契約》的權利。
2、乙方最遲應當於20xx年**月**日前,將房屋餘款總計人民幣 元整(¥: 元)一次性交付甲方。如乙方在此期間辦理房屋按揭貸款未能審批通過,乙方應當通過其他方式籌集資金支付甲方。如乙方逾期未支付,甲方具有解除20xx年**月**日雙方簽訂的《存量房屋買賣契約》的權利。並且乙方應當向甲方承擔違約金**萬元,甲方將剩餘首付款予以返還。
三、如甲方按照本契約第二條約定行使契約解除權,甲方解除契約的,應當以書面形式通知乙方,可以郵寄送達,乙方的地址為陝西省西安市 小區 單元 樓號。
甲方按照以上地址可以郵寄送達,文書無法送達或乙方以任何理由拒絕簽收送達檔案,該方應自行承擔由此可能產生的法律後果。甲方將相關文書郵寄至以上送達地址即視為有效送達。
四 、其他規定
1、本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
2、本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,向房屋所在地人民法院起訴。
3、本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
地址: 地址:
聯繫方式: 聯繫方式:
年月日 年 月 日
見證人:
年 月 日
【附原契約】
房產買賣契約
賣方: 身份證號:
聯繫電話: 通訊地址:
買方: 身份證號:
聯繫電話: 通訊地址:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本契約所涉房地產轉讓事宜,達成如下協定:
第一條 【轉讓標的】
賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落於: 。
土地使用權證號: ,房產權證號:,登記建築面積為: 平方米。套內建築面積為:平方米。
該房地產土地使用權年限自年 月 日至 年 月 日止。
該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協定前,已經雙方現場確認,均無異議。
第二條【房地產產權現狀】
該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條【房地產租約現狀】
該房地產所附租約現狀為第 項:
1、該房地產沒有租約;
2、該房地產之上存有租約,賣方須於本契約簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面檔案及租賃契約交予買方。
第四條【附著於該房地產之上的戶口】
如該房地產所附著有賣方戶口,基於保證買方辦理房產過戶登記後,應享有完全的處分權,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起30日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之 五向買方支付違約金。
第五條【轉讓價款】
該房地產轉讓總價款為人民幣:
(小寫:元)。
第七條【稅費承擔】
雙方約定,由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。
買方不按約定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,買方不得因此解除契約,本契約應繼續履行,但違約方應承擔違約責任,賠償給守約方造成的損失。
第八條【付款方式】
買方於 年 月 日前一次性付清全部房款
第九條【買方逾期付款的違約責任】
買方逾期付款的,賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數,按日萬分之 五 支付違約金,契約繼續履行。
第十條【房地產交付】
賣方應當於 年 月 日將該房地產交付買方,並履行下列手續:
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;
2、交付該房地產鑰匙;
3、
第十一條【延遲交房的違約責任】
除本契約另有約定外,賣方未按契約約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之五向買方支付違約金,契約繼續履行。
第十二條【附隨債務的處理】
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十三條【產權轉移登記】
買賣雙方須在簽訂本契約7日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續,賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。
在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起7 日內,買方須按本約定辦理交納稅費的手續。
第十四條【其他違約責任】
任何一方不履行本契約約定義務,致契約目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 10% 的違約金。
第十五條【不可抗力】
因不可抗力不能履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起 15日內向另一方提供證明。
第十六條【本契約與其他檔案的衝突解決】
買賣雙方在本契約簽訂之前的承諾及協定,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第十七條【契約附屬檔案】
本契約共有附屬檔案 份。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。
第十八條【法律適用與糾紛解決】
因本契約發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第種方式解決:
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向房產所在地人民法院起訴。
第十九條【契約數量及持有】
本契約一式 4份,賣方 1份,買方1 份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第二十條【契約生效】
本契約自買賣雙方簽署後立即生效。
賣方(簽字): 買方(簽字):
年月日年月 日
房屋買賣契約書簡裝修 篇25
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
甲方(賣方):________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在____________________________________________________________________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣_______(大寫__________),即人民幣______________。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫________________。
四、乙方支付定金之日起_________個月內,向甲方支 付首付款(定金從中扣除)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有 關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
七、甲方應在公證 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬, 如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。
八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應 向對方支付______ 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約。
九、附加條款:
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同 等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(賣方) :_____________________ 乙方(買方):_______________________
身份證號:__________________________ 身份證號:___________________________
住址:______________________________ 住址:_______________________________
電話:______________________________ 電話:_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
房屋買賣契約書簡裝修 篇26
(契約編號 )
契約雙方當事人:_____
出賣人:_____
買房人:_____
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買房人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條、買房所購商品房的基本情況
買房人購買的商品:_____ 第單______元 層門。
該商品房的用途為 :_____屬混合結構層高為 :_____建築層數:_____層。
該商品房建築面積 m2,其中套內建築面積 m2,公共部位與用房分攤建築面積 m2。
第二條、計價方式與價款
出賣人與買房人約定按建築面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米______元。 總金額人民幣:___________元。
第三條、付款方式及期限
買房人按下列第 種方式按期付款。付款金額以賣方收準。
1、一次性付清。
2、分期付款:預購之日起預付房款50%。餘額在______年 ______月______日前全部付清,方可入住。
3、其他方式 。
第四條、交付期限
出賣人應當在_____年 ______月______日前,經縣建設質檢部門驗收合格後,並符合本契約約定的商品房交付買房人使用。
但如遇下列特殊原因,出雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期。
1、遭遇不可抗拒力,且出賣人在發生之日起日內告知賣房人的。
2、持續大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞,影響正常工期的。
3、發生痛情,禁止勞動力流動的。
第五條、商品房達到交付使用條件後,出賣人電話通知買房人辦理交付手續。(買房人必須提供真實,有效的電話聯繫方式,如有變更馬上通知出賣人),雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示商品房驗收合格的批文,並簽署房屋交接單,所購商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》。
第六條、出賣人保證銷售的該商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債券債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第七條、保修責任:
買房人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣原因造成的損壞東西,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購房人承擔。
第八條、商品房室內裝修標準該商品房住宅部分,客廳為落地門洞,廚房、衛生間水龍頭一,室內地面找平昨理,衛生間、廚房、牆面及地面不貼瓷磚。
第九條 買房人的房屋僅作 使用,買人使用期間不得擅自改變商品房的建築主體結構、承重結構用途。
第十條、出賣人統一安裝電話和閉路進戶聯網費用買房人負責。價格由業務部門而定。排污入網費用,由賣房人負責。
第十一條、出賣人不負責契稅和辦理房照,由買房人負責。但出賣負責出收據和辦理房照材料,物業管理由本公司物業管理,買房人要按期繳納水、電、取暖、衛生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納,甲方有權停水、電。
第十二條、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決。協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十三條、本契約一式三份,具有同等法律效力。本契約自雙方簽字之日起生效。
出賣人:_____(簽章) 買房人(簽章):_____
日期:______年 ______月______日
房屋買賣契約書簡裝修 篇27
賣方(甲方):__________身份證:_______________
買房(乙方):__________身份證:_______________
根據有關法律、法規和本地有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實守信的原則訂立本契約,以此共同遵守:
第一條:
甲方自願將坐落於平頂山平安大道與光明路交叉口西機西小區6號樓四樓32號兩室一廳的房子賣給乙方,房屋面積為78平方米。
第二條:
甲、乙雙方經協商達成一致,同意上述房屋轉讓價格為人民幣26萬元整,大寫:貳拾陸萬元整。
第三條:
甲方保證該房屋沒有任何經濟糾紛,拖欠費等。
第四條:
如以後發生房產糾紛或者甲方收回房屋、或乙方要求退還房屋,甲方或乙方應向對方加倍退還購房款。
第五條:
在需辦理房產證時,甲方應協助乙方辦理所有手續,但在出售房屋和簽訂協定後,其房屋之後的所有房屋費用由乙方承擔。(包括在房屋辦理正式房產證時,所需的補償金和過戶所需費用由乙方全部承擔)
第六條:
甲方將所有有關本套房屋的購房手續移交給乙方,由乙方負責保存。
第七條:
本契約一式三份,甲、乙雙方、中間人各持一份。
甲方(蓋章簽字):
_____年_____月_____日
乙方(蓋章簽字):
_____年_____月_____日
中間人(蓋章簽字):
_____年_____月_____日
房屋買賣契約書簡裝修 篇28
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協定,以資雙方共同遵守。
一、買賣的標的及價款:甲方向乙方出售位於商業用房,建築面積㎡,每平方米元,總計(人民幣)元整。(比價格包含辦理房產手續時,乙方應承擔的各項稅、費和公共維修基金)
二、雙方責任與權利1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可檔案。
2甲方負責辦理本契約項下的產權過戶,由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。
3、甲方應在簽訂本契約後日內辦理完畢過戶手續,將合法齊全的房產證交於乙方。
4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可檔案。
三、違約條款甲、乙任何一方不按上述條款執行既視為違約,違約方須向對承擔相應的法律責任。在執行本契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。
四、其他事宜本補充協定與原購房契約具有同等法律效力,本補充協定與原購房契約有不一致的地方以本補充協定為準。
本協定自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執壹份。
甲方(簽章):乙方(簽章):
甲方代理人(簽章):乙方代理人(簽章):
___年___月___日___年___月___日
房屋買賣契約書簡裝修 篇29
甲方:(賣方): 身份證:
乙方:(買房): 身份證:
一、甲乙雙方本著遵循平等自願、誠實信用的原則,經協商達成如下協定,甲方將 區二層商鋪整體出售給乙方,出售價格為人民幣________萬元整。
二、商鋪具體狀況如下:
1、商鋪所有權證號為甘第字_______________號( 區二層西邊第一家)。
2、商鋪所有證面積為117.60平方米。
3、商鋪登記地址為: 區二層西邊第一戶。
三、付款方式及期限。
1、乙方在契約生效後,先付款給甲方壹拾萬元整。
2、乙方在 年年底前。再付給甲方_________元整。
3、剩餘款項由乙方向甲方借款,按壹分貳利息算,借款期限為____年。
四、每年冬季住屋取暖由甲方安排燒鍋爐取暖,乙方按市場價給付取暖費。
五、在乙方向甲方付清全款後,甲方應協助乙方辦理過戶相關事宜,由產生的所有過戶費用由乙方承擔。
六、在未完成房產過戶前(未付清全部房款)由甲方負責保管房屋所有權證。
七、現 區二層商鋪西邊第一戶,房西邊偏岔的所有權歸屬乙方,現在鍋爐房屬於甲方財產,乙方不得以任何理由要求拆除或搬遷如以後轉為集體供暖或分戶供暖,甲方鍋爐房的地方歸乙方所有。
八、本契約未盡事宜,經雙方協商一致,雙方可訂立補充協定。
九、本契約適用《契約法》若發生爭議,應協商解決若協商不成,雙方均有權向商鋪所在地人民法院起訴。
十、本契約一式兩份,雙方各執一份,簽字後生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋買賣契約書簡裝修 篇30
賣方(以下簡稱甲方):共四位產權人
姓名:__________身份證號碼:__________
住址:__________聯繫電話:__________
姓名:__________身份證號碼:__________
住址:__________聯繫電話:__________
姓名:__________身份證號碼:__________
住址:__________聯繫電話:__________
姓名:__________身份證號碼:__________
住址:__________聯繫電話:__________
買方(以下簡稱乙方):
姓名:__________身份證號碼:__________
住址:__________聯繫電話:__________
甲乙雙方經過友好協商,甲方四個產權人自願將其具有完全所有權的房屋一套轉讓給乙方,為了更好明確雙方的權利和義務,根據《契約法》、《物權法》等相關法律法規,特制定本契約,供雙方當事人遵守。
第一條房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於____;位於第____層____室,共____(間),房屋戶型為____,建築面積____平方米,土地使用面積____平方米(另免費贈送約____平方米的閣樓,公共部位與公用房屋分攤建築面積____平方米),房屋用途為普通住宅用房;該房屋平面圖及原房屋買賣契約見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二,本房屋目前尚未取得房產證。
第二條房屋面積的特殊約定
本契約第一條所約定的面積為甲方自述建築面積。如甲方自述建築面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
該房屋房產證辦下來時,房屋實際面積與甲方自述建築面積的差別不超過甲方自述建築面積的±____%(包括±____%)時,房價款保持不變。
實際面積與自述面積差別低於自述面積的±____%時,則甲方違約,乙方有以下權利選擇:(低於和不超過是不是同一個意思,按照標準商品房買賣契約計算誤差不好嗎?)
1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內依據定金法則雙倍返還定金。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為:必須是出讓,不能是劃撥;土地使用權年限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四條價格
該房屋總房價為人民幣:捌拾叄萬元整,(小寫:¥____元)。甲方承擔的契稅、所得稅等均由乙方承擔,在辦理稅費繳納過程中,甲乙雙方
應共同辦理。
第五條付款方式
採取分批付款的方式,第一次:乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金,人民幣:貳萬元整(小寫:¥____元);第二次:在甲方辦下房產證並過戶到乙方名下三天內支付人民幣:貳拾貳萬玖仟元整(小寫:¥____元);第三次:在銀行貸款足額打入乙方賬戶後三天內支付剩餘的人民幣:伍拾捌萬壹仟元整(小寫:¥____元)。
第六條交付期限
甲方應於本契約生效之日起將該房屋鑰匙交給乙方,乙方可進行裝修。甲方應在簽訂本契約之日起____個月內辦下房產證,並在房產證下來之日起____天內過戶給乙方,乙方辦理銀行貸款過程中需要甲方協助的,甲方必須協助辦理。
第七條違約責任
1、甲方如未按本契約第六條規定的期限內辦下房產證和辦好過戶手續,乙方有權終止契約,甲方應按照定金法則雙倍返還定金給乙方;若乙方已經裝修等,則甲方還必須賠償給乙方造成的所有損失,並不限於因此導致發生的`律師費等額外費用。
2、甲方在簽訂本契約後存在一房二賣、一房多賣、產權糾紛、房屋抵押等任何有礙於此契約實現的情形出現,導致該房屋有任何的權利瑕疵和質量瑕疵,都屬甲方違約,乙方有權單方解除契約,同時甲方應在乙方口頭或書面提出解除契約之日起____日內應返還乙方已支付的房價款,並另需賠償本房屋總價款____%的違約金給乙方,因此導致的律師費等額外費用均有甲方承擔。
3、是否要寫逾期付款的違約責任?
第八條爭議解決途徑
本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,向有管轄權的法院起訴解決。
第九條其他
本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
雙方在完全知曉和理解的基礎上自願簽訂本契約,本契約總計4頁。
本契約一式六份,甲方四份,乙方一份,見證人一份,具有同等的效力。自雙方簽字日起生效,不得違約。
甲方(簽字、手印):__________(不得代為簽字)
簽字日期:____年____月____日
乙方(簽字、手印):__________
簽字日期:____年____月____日
見證人(簽字、手印):__________
簽字日期:____年____月____日
房屋買賣契約書簡裝修 篇31
房屋買賣契約民事抗訴狀
抗訴人(原審被告):_________________某某建設集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮。法定代表人:_________________某某職務:_________________董事長。被抗訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區某某北路號111室。原審被告:_________________某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。負責人:_________________某某,經理。
抗訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。事實和理由:抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。
本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程式違法
本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致某某市中級人民法院抗訴人:_________________
某某建設集團有限公司20_____ 年_____月_______日
房屋買賣契約書簡裝修 篇32
賣方:_____________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________
買方:_____________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________
根據有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約。
第一條甲方同意將自有的位於_____________小區_____________幢_____________單元_____________室房產(證載建築面積_____________為平方米)一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,願意購買該房。
第二條上述房產的交易價格為:_____________總價:_____________元整(大寫:_____________元整)。
第三條甲方保證出售房產符合國家房產上市的`規定,並保證產權清晰,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
第四條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。買賣交易過程當中產生的費用(包括契稅,過戶手續費等)經雙方協商,均由乙方承擔。
第五條乙方應於_____________年_____________月_____________日本契約簽訂前將首期款人民幣_____________元整(大寫:_____________元整)交予甲方;契約簽訂後一個月內乙方應剩餘款項人民幣_____________元整(大寫:_____________元整)交付甲方。乙方逾期付款,應承擔全部購房款月息二分的違約金。
第六條甲方應於本契約簽訂之日起五個工作日內,協助乙方辦理房屋過戶手續;甲方應於收到全部購房款後五日內將房屋交付乙方。甲方未在約定期限內協助辦理上述事項,應向乙方承擔違約責任,非因甲方自身原因導致延宕的除外。
交付所產生的費用(水電費、煤氣費、取暖費、物業費等)由甲方承擔,交付後產生的費用(水電費、煤氣費、取暖費、物業費等)由乙方承擔。
第七條本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本契約在履約過程中發生的爭議,雙方應先行協商解決,協商不成的可向當地人民法院提起訴訟。
第九條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽字蓋章與本契約具有同等法律效力。
賣方(甲方):_____________買方(乙方):_____________
聯繫方式_____________聯繫方式_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
房屋買賣契約書簡裝修 篇33
近日,住建部和國家工商總局聯合發布了新版《商品房買賣契約示範文本》,在新版預售契約中,就銷售備案、補充協定、信息保護等問題作出明確規定,針對開發商“一房多賣”、返本銷售、樓盤爛尾、未履行保修義務等問題作出引導,有效保護購房者的合法權益。
一、引導開發商作出承諾,禁止售後包租、返本銷售
從立法、契約的角度進行了明確,加大了保護買受人知情權的力度,既引導開發商以誠經營,又明確了如開發商違反自身承諾而應承擔的違約責任,更好的保護了購房者的合法權益。
二、預售資金監管,防止爛尾樓項目
增加了舊版本中沒有的商品房預售資金監管條款,以促使開發商積極完成項目建設,避免開發商將建設資金挪作他用及爛尾樓出現而給購房者造成巨大損失的.法律風險。
三、提醒購房者先驗房,驗收合格再收房
新版本增加先驗房、驗收合格再收房的契約條款,改變了長期以來的先交房再驗收的交易慣例,體現了保護購房者接收到合格房屋的權利,同時降低了購房者的維權成本,提高了購房者的契約地位。
四、開發商未履行保修義務,消費者可自行維修由開發商承擔費用
某些開發商在交房後便將協調、保修責任交給物業公司,而物業公司又經常出現維修拖延、推諉等情況,這給購房者造成了諸多不便
及損失。通過本條的約定,開發商將無法置身事外,而需自己履行維修責任,購房者維權將更加便捷。
五、督促開發商30日內進行銷售備案
這既保護了購房者的知情權與選擇權,又預防了因開發商在簽訂契約後不及時辦理備案手續而出現的“一房多賣”等嚴重損害購房者合法權益的情況發生。
六、保護買受人信息,不得對外披露
以契約方式保護了買受人的個人隱私,使購房者走出受電話、簡訊騷擾而投訴無門的尷尬境地;同時加大了開發商的法律責任,防止其濫用購房者信息而給購房者造成困擾和損失。
七、開發商不能通過補充協定減輕自己的責任
新契約文本將改變購房者的弱勢契約地位,契約中若存在不合理的加重購房者責任、排除購房者主要權利或開發商減輕、免除自身應承擔的責任,將均視為無效,仍以主契約為準。
綜上,新修訂的預售契約示範文本主要是在平等維護買賣雙方合法權利、明確雙方義務的基礎上,更加注重買受人權益的保障,對簽訂契約過程中容易忽視的問題進行提示,引導買賣雙方對契約重要事項作出承諾和告知,細化了買賣雙方的違約責任,增強了契約的適用性和可操作性。
房屋買賣契約書簡裝修 篇34
甲方:_______________身份證號碼:_____________________
乙方:_______________身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條:房產情況
乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區__________擁有的房地產(住宅),該房地產建築面積為______平方米。
第二條:房產價款
上述標的房地產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第三條:付款時間與辦法
(一)、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
(二)、甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續,並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。
(三)、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,一切交易稅費由_______方承擔。
第四條:違約責任
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的`已付款(不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第五條:本契約主體
1.甲方是____________共______人。
2.乙方是____________共______人。
第七條:本契約一式兩份,甲乙雙方各一份。
第八條:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第九條:本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十條:本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶,否則乙方將另加______萬元的費用給甲方,即總房款為______萬元。
出賣方(甲方):____________聯繫方式:_______________________
購買方(乙方):____________聯繫方式:_______________________
__________年_______月____日
__________年_______月____日
房屋買賣契約書簡裝修 篇35
賣方:
買方:
根據《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,買賣雙方就下列房地產買賣事項訂立本契約,共同遵守。
一、賣方將座落在區街號
房產,建築面積平方米,附屬建築物出售給買方,並將與出售房屋相關的土地使用權同時轉讓給買方。買方已對上述房地產做了充分了解,自願承買。
二、雙方議定上述房地產的總價款為人民幣萬仟佰拾元
角分,。
三、房產買賣成交後,在房產交易主管機關規定的期限內,雙方共同申請辦理過戶手續。
四、賣方保證上述房地產合法,權屬清楚。雙方簽約後,若發生與賣方有關的產權糾紛或債權債務,概由賣方負責清理,並承擔民事責任,由此給買方造成的經濟損失,賣方負責賠償。
五、在履行本契約過程中,若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決協商不成時,可向濟南市仲裁委員會申請仲裁,或直接向人民法院起訴。
六、本契約自雙方簽章並經房產交易主管機關批准之日起發生法律效力,雙方不得毀約。
七、辦理房地產交易過戶登記手續所需繳納的有關稅、費,由承擔。
八、本契約一式肆份,雙方各持壹份,房產交易主管機關存檔貳份。
九、雙方約定的其它事項:
賣方:法定代表人:
共有人:經辦人:
聯繫電話:
買方:法定代表人:
共有人:經辦人:
聯繫電話:
簽定日期:年月日