關於房屋買賣契約模板錦集 篇1
甲方（賣家）:
乙方（買家）:
雙方經協商達成以下協定，特訂立以下契約，以便共同遵守。
1
契約號：
2.達成交易後產品的配送：由甲方（賣家）直接發貨給乙方（買家）。
3.運輸方式：鐵路或汽車，運費由甲方（賣方）承擔。
收貨人姓名：
4.發貨期限：自簽訂契約甲方收到貨款後，甲方（賣家）叄個工作日內發貨 。
5.買家直接付款給賣家，賣家收到貨款後，按契約發貨；
6.驗收標準：收到貨後如有破損或數量質量問題，甲方（賣家）負責退貨或調換。
7. 質量要求：嚴格按照國家批准的產品銷售，嚴格按照雙方約定的標準發貨。如甲方（賣家）提供偽劣產品，甲方（賣家）應賠償乙方（買家）一切經濟損失和一切法律責任。
甲方（賣家）必須向乙方（買家）提供產品質量保證協定書（見附屬檔案）。
8. 違約責任：
（1）甲方（賣家）不能按時（雙方約定時間內）發貨，應向乙方（買家）償付每日千分之三的違約金，並負責及時退款。網站負責協調買賣雙方的投訴和糾紛。如協調不成，將通過法律途徑解決問題。
（2）因網路安全導致客戶利益受損失時，有網站負責賠償甲乙雙方損失。
9.執行本契約發生爭議，當事人雙方協商解決；協商不成的，雙方同意按下列方式解決：
（1）申請仲裁；
10.本契約簽訂地：
11.本契約由甲、乙雙方共同簽訂，契約一式二份，甲方一份、乙方一份。自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方（買家）
單位名稱： （加蓋契約專用章） 單位名稱：（加蓋契約專用章） 單位地址：單位地址：
電話： 聯繫電話： 郵編： 郵編：
傳真號碼： 傳真號碼：
簽約日期（即契約生效日期）： 年 月 日
附屬檔案：
量保證協定書
甲方（賣家）：
乙方（買家）：
為了加強產品經營質量管理，嚴把進貨渠道關，保證產品質量以保障人們用藥安全、有效，根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規範》、《醫療器械經營管理規定》等有關法律法規的規定，經雙方協商一致，達成如下協定：
一、甲方（賣家）義務：
1.甲方（賣家）為具有履行契約能力和合法資格的產品生產（經營）企業，甲方（賣家）向乙方（買家）提供加蓋公章的產品生產（經營）許可證和營業執照複印件。
2.甲方提供的產品必須符合下列要求：
① 符合法定的質量標準和其他質量要求；
② 應有法定的標準文號和生產批號（國家另有規定的除外）；
③ 包裝、標籤、說明書和合格證等符合國家有關規定，包裝還應符合貨物運輸要求；
④ 產品（藥品）的生產日期距到達乙方（買家）倉庫的日期：甲方（賣家）為生產企業的應不長於3
個月，甲方（賣家）為經營企業的'應不長於6個月；
⑤甲方（賣家）經營的進口產品應提供符合規定的證書和檔案；
⑥ 甲方（賣家）應負責提供產品的檢驗報告書。
3.甲方（賣家）應及時向乙方提供有關產品質量信息。
4.甲方（賣家）保證所提供資料的真實性。
二、乙方（買家）義務：
1.乙方（買家）應向甲方提供加蓋公章的證照複印件以證明自身的法定資格，並保證所供資料的真實
性。
2.乙方（買家）對甲方商品驗收合格後，確認收貨。
三、違約責任
1.甲方（賣家）提供的產品如質量不符規定，乙方（買家）有權拒收，但應暫時代保管並及時通知甲方，協助甲方處理後續工作。如出現重大質量問題，乙方（買家）有權按國家有關規定處理。
2.甲方（賣家）對所提供的產品質量負責並承擔相應責任，如出現質量問題，應承擔因此造成的一切損失、費用和法律責任。
3.乙方（買家）應嚴格按照GSP規定貯存，因乙方（買家）貯存不當而造成的損失由乙方（買家）承擔。
四、協定說明
1.本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
2.本協定自簽訂之日起生效。
3.本協定為以上契約的補充協定。
甲方（賣家） 乙方（買家）
單位名稱： （加蓋契約專用章） 單位名稱：（加蓋契約專用章） 單位地址： 單位地址：
銷售代表： 銷售代表：
聯繫電話：聯繫電話：
郵編： 郵編：
簽約日期（即契約生效日期）： 年 月 日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇2
賣方(簡稱甲方)：
身份證號碼： 住址： 電話：
身份證號碼： 住址： 電話：
買方(簡稱乙方)：
身份證號碼： 住址： 電話：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上
就乙方向甲方購買房產，達成如下協定：
第一條 房產狀況
乙方同意購買甲方所有的位於 的房屋，該房產的產權證號 ，建築面積為 平方米，小房建築面積為 平方米。
該房所占土地的使用權為國有土地使用權，土地使用證號為 。
第二條 抵押情況
甲方保證該房產未設定抵押權，無任何權屬糾紛，保證能順利辦理過戶手續，否則，乙方有權解除契約，並由甲方雙倍返還定金。
第三條 價格條款
甲、乙雙方協商同意上述房產的交易單價為人民幣 元/平方米， (地下室/小房)單價為人民幣 元/平方米， (腳踏車庫/汽車庫等)單價為人民幣 元/平方米
以上合計總價款為人民幣
第四條 定金條款
乙方於 年 月 日已向甲方支付的定金 元人民幣，在乙方支付首付款時充抵首付款。
第五條 付款方式及期限
甲、乙雙方共同與濟南市房地產市場綜合服務中心(簡稱服務中心)《濟南市存量房交易資金託管協定》，本契約簽訂後 日內，乙方將首付款 萬元存入服務中心專用賬戶。
剩餘房款由乙方申請銀行按揭貸款，由銀行將貸款轉入服務中心專用賬戶。
如果銀行實際審批數額加上首付款不足購房全款，乙方應在 天內一次性補足存入專用賬戶
產權過戶登記完成，確認乙方可以領取房產證後，再由專用賬戶將全部購房款劃入甲方賬戶。
乙方積極按照契約的約定履行付款義務，乙方沒有按照本契約第五條的約定支付首付款，逾期以首付款為基數按每日 向甲方支付違約金。
超過 天，甲方有權單方面解除契約，並不退還定金。
乙方逾期支付尾款超過 天，乙方應以欠款數為基數按每日 向甲方支付違約金。
第六條 稅、費分擔
甲、乙雙方辦理房產過戶等手續所產生的.相關稅、費用，按法律規定應該由賣方承擔的由甲方承擔，應該由買方承擔的由乙方承擔。
該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金，雙方約定，該費用由 □甲方承擔 □乙方承擔 。
如果一方沒有按照上述約定繳納相關稅、費，另一方可在墊付後向對方追償，並由違約方承擔 元的違約金。
第七條 房屋產權轉移登記
全部購房款轉入服務中心專用賬戶 日內，甲方應當協助乙方辦理產權變更登記手續，把房屋產權證和土地使用權證變更至乙方名下。
如果甲方逾期不協助乙方辦理房屋產權證和土地使用權證變更登記，乙方有權單方面解除契約，並由甲方雙倍返還定金。
第八條 房屋交付
甲方於 年 月 日將該房屋騰空交付乙方入住，並協助乙方 天內將上述房產內的水、電、有線電視、煤氣、集中供暖等設施的用戶證及交費卡更名後交付給乙方
甲方保證在交付房屋時將上述設施的費用結清。
甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價款的萬分之 支付違約金。
第九條 戶口遷出
甲方應在 年 月 日前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。甲方逾期遷出戶籍關係的，每逾期一天，按總房價款的萬分之 支付違約金。
第十條 裝修及設施設備等情況清單
甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符合清單的，按不符部分的 □約定價值 □評估價值 □市場價格 承擔賠償責任。
第十一條違約責任
1、甲、乙雙方房屋買賣契約簽定後，若乙方中途毀約，應書面通知甲方，乙方應在 天內支付甲方本房產成交價格的 作為違約金。
甲應在____日內將乙方的已付款不記利息返還給乙方。
2、若甲方中途毀約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應將已付款返還給乙方同時支付乙方本房產成交價格的 作為違約金。
第十二條 本契約一式 份，由雙方簽字後生效。
賣方(甲方)： 買方(乙方)：
年 月 日 年 月 日
新房屋買賣契約範文二
甲方(賣方)：
身份證號碼： 電話：
乙方(買方)：
身份證號碼： 電話：
關於房屋買賣契約模板錦集 篇3
內容如下：
甲方（賣方）：趙 升
乙方（買方）：張沙沙
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區 渝州路 2小區3號樓 4單元 405室（建築面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號st ）房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證複印件及該房產位置圖）。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100XX元 。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。
四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理）。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約；如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的'物件，並將抽風機一台（型號： ），空調兩台（型號： ），熱水器（型號：），浴霸（型號： ），飲水機（型號： ），音響兩台（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前後門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。
十一、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：
1、轉讓過後，甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方（賣方）：趙 升 （印） 身份證號：
住址：重慶市九龍坡區歇台子長石村24號 電話：
20xx年xx月xx日
乙方（買方）：張沙沙 （印）身份證號：
住址：四川省達州市南壩鎮23號 電話：
關於房屋買賣契約模板錦集 篇4
1、 農村集體土地不可擅自用於商品房開發
[案例]：某開發公司同某鄉合作開發了一塊屬於鄉級所有的農村集體土地，公司出錢、鄉政府出地，開發了100多棟帶大棚的二層“洋房”公開銷售，吸引了許多城市居民前去購買。集體土地可以進行“商品房”開發公開銷售嗎？
[分析]：這種“商品房”的開發及銷售均系違法行為，不具有法律效力，其房屋銷售契約為無效契約。其理由：（1）根據我國《土地管理法》的規定，任何單位和個人建設需要使用土地的，必須依法申請使用國有土地。建設占用土地，如是農用土地轉為建設用地的，必須辦理農用地轉用審批手續；（2）農用地的轉用必須符合土地利用總體規劃，在已批准的農用地轉用範圍內，具體建設項目用地應由市、縣人民政府批准，並依法辦理土地徵用、補償手續；（3）根據我國《城市房地產管理法》規定，集體所有土地經依法徵用轉為國有土地後方可有償出讓，即交納入地出讓金；（4）沒有商品房預售許可證的項目嚴禁市場銷售，城市居民購買農民房不受法律保護。
［王富利律師提醒］：（1）購房商品房一定要查詢該項目是否具有《商品房預（銷）售許可證》，有了此證，表明國有土地使用證、規劃許可證等四證齊全，此房可以辦理房屋所有權證；（2）事先可到房地產交易所官方網上查詢，若網上未登記備案，則最好不要購買。
2、工業用地上建住宅最好別買
[案例]：前不久，王先生看中了市郊某工業園區內一棟獨門獨院“公寓式”小樓，價格低、環境好、距離市區又近，可一了解，此房
土地性質為工業用地，房屋產權證是“辦公用房產權證”，不能按揭貸款，還無法遷入戶口。是買還是不買，王先生陷入了兩難之中。 ”的房屋，最好不要購買。第一，此房屋的土地性質為工業用地，國家規定嚴禁在工業用地上開發建設除工業廠房、工業辦公用房、工業配套用房之外的任何形式的“公寓住房”出售。第二，雖然工業用地上可以建造不超過工業項目總用地面積的7％的行政辦公及生活服務設施用地，可以辦出辦公用房的產權證，但和普通住宅產權證書完全兩樣，一旦消費者購買了此類房屋，日後將面臨諸多問題，如：銀行一般不予按揭貸款，無法公證、小孩上學，使用水、電、煤、暖氣等配套將全部按照工業用房的標準繳納，要比生活用房貴不少。
［王富利律師提醒］：購買商品住房土地用地性質不可忽視。工業用地國家規定使用期限為50年，居住用地使用期限為70年。此類房屋不享受住宅用地使用70年期滿自動續期的權利。
3、“鄉產權”房屋不受法律保護
［案例］：幾年前，劉女士在旅順北路購買了一棟180平方米帶大棚的.兩層“小洋房”。最近，因生意需要，想貸點款，銀行卻以該房屋產權證不是國家法律認可、房地產管理部門統一頒發的房屋產權證為由，不予以貸款。劉女士這才知道自己購買的樓房的產權證是鄉一級政府頒發的所謂“地產小產權證”的“鄉產權”。
［分析］：諸如此類的“大棚房”、“生態房”、“農業園”一般都是打著農業項目的旗號，在農村集體土地上開發建設的房屋，由於此類房屋所用土地沒有變性為國有土地，沒有向土地管理部門繳納土
地出讓金，沒有取得《國有土地使用證》，因而無法辦出國家法律認可的、享有房屋所有、轉讓、處分、收益等權利，並由房地產管理部門（房地產交易所）正式頒發、國家建設部統一印製的《房屋所有權證》。一是從法律角度講，“鄉產權”房屋不受法律保護。二是從日常生活講，“鄉產權”房屋不能公證、不能貸款、無法體現個人財產。三是周邊的配套設施不完善。
［王富利律師提醒］：消費者在購買房屋前要弄清楚土地性質，分清居住用地、工業用地和出讓土地、劃撥土地的界限，要弄清房屋所有土地性質是不是國有出讓土地，是不是商品住宅項目，有沒有商品房銷售許可證。不可聽信開發商諸如“可變更為國有土地”、“可變更為產權房”的承諾，因為補辦土地出讓手續要通過國土資源部門的層層審核，有些集體土地變性國有土地還要經過省國土部門或國家國土部門審批，商品房經營用地還要經過招、拍、掛環節，所以存在很大的不確定性。
4、購買“合作房”、“聯建房”要慎重
［案例］：賀女士通過“中介”，相中了位於郊區附近一棟合作聯建二手“別墅房”，此樓獨門獨院、價格便宜、環境好，很快賀女士就同“中介”簽訂了“居間契約”。可與賣主一接洽，才知此房賣主僅有一份當初同開發商簽訂的“房屋買賣契約”和一張購房發票。 ［分析］：（1）購買“合作聯建房”，特別是農村集體土地上合作開發的聯建房尤為注意，我國《土地管理法》明確規定：任何單位和個人進行建設需要使用的土地的，必須依法申請使用國有土地，建設
占用土地，如涉及農用土地轉為建設用地的，應當辦理農用地轉用審批手續；（2）我國《城市房地產管理法》及有關司法解釋規定：集體所有土地，經依法徵用轉為國有土地後方可有償出讓。集體土地的所有者違反規定擅自與他人簽訂土地使用權出讓契約的，應當認定契約無效；（3）該房屋是某開發商與村里合作開發聯建，其性質為土地使用權出讓的特殊形式。該村在農用地轉為建設用地的過程中未辦理法定的手續，不具有法律效力，其土地上開發建設的房屋無法進行辦理有關房屋權屬方面的證明即房屋所有權證書。
［提醒］：通過“中介”購房，首先要了解此房屋的土地性質是國有出讓土地還是集體土地，若是後者，最好不要購買；購買二手房，還要查詢賣方有無此房屋的房屋所有權證書，若僅只有一份契約和一張發票，再便宜的房屋也不宜購買。
5、海景“地產房”買不得
［案例］：葉先生在海邊看中了某“生態小區”觀海房——一棟兩家連體二層小樓房，有地下室、有車庫、有私家花園，一、二層居住用房，每平方米4980元，一套250平方米樓房125萬人民幣。經了解，此樓房屬於集體土地上開發的“地產房”，土地使用期只有50年，不僅辦不了房屋所有權證書，而且購房時還要繳納總房價的4——8%的土地使用費。
[分析]：（1）在集體土地上開發建設的“海景房”等“商品房”，辦不了法律認可的房屋所有權證書，因為它所占有的土地是集體土地，國家法律明確規定，集體土地不能用於商品房開發建設銷售；（2）
由於是集體土地，沒有辦理土地徵用和集體土地變性國有出讓土地手續，沒有向土地管理部門繳納土地出讓金，沒有取得《國有土地使用證》、《商品房預（銷）售許可證》，也就無法辦理國家法律認可的、國家建設部統一印製編號的、房地產管理部門（房地產交易所）登記備案並頒發的《房屋所有權證》；（3）這些房屋所占土地往往是開發商從村或鄉鎮租用集體土地（一般為50年），葉先生除了購房款外，還要向開發商繳納購房款4％的土地使用費。而國家法律規定商品房居住用地為70年，土地出讓金包含在每平方米的房價中，由開發此商品房的開發商一次性向政府土地管理部門繳納。
［王富利律師提醒］：（1）購買此類集體土地上開發的、辦不了房屋所有權證的“地產房”風險比較大，最好不要購買；（2）購買此類房屋最好的辦法是看其開發的小區是否具有《商品房預（銷）售許可證》，有了此證則證明此房所占土地必定是出讓的國有土地，可以辦理法律認可的房屋所有權證；（3）必要時，可到房地產交易所查詢該樓盤是否已登記備案，若登記備案的，則可放心購買。
6、購買“尾房”要留神
“［案例］：前不久，小王購買了某小區一套開發商剩下的“尾房”，按規定的日期和開發商提供的有關手續到交易所辦理房屋產權證書，可一了解，此套房早在一年前就被開發商抵押給了銀行，非要等抵押解除後，再辦理產權證。
［分析］：“尾房”產生的原因大致有三大類：一是“問題尾房”，如土地開發規劃等必備手續不齊或未交開發土地出讓金、戶型不合
關於房屋買賣契約模板錦集 篇5
房屋買賣契約具有以下的特殊性：
一、房屋與土地的不可分割性。在買受人支付契約約定的價款後，在取得房屋所有權的同時，也取得了該房占地的土地使用權。土地是屬國家所有，是禁止所有權買賣的，但可以支付一定價款後取得土地使用權，這樣，房屋才有賴以“立足”的地方。房屋與土地的'不可分割性，決定了在取得房屋所有權時同時取得土地使用權。
二、房屋買賣契約訂立前，因轉讓房屋所有權可能涉及第三人的利益，因此，法律規定，轉讓出租房屋，應提前三個月通知承租人，在同等條件下，承租人享有優先購買權。
三、房屋買賣契約簽訂生效後，雙方當事人應當向房地產交易中心提交有關證件，經審查符合房屋買賣條件，辦理過戶手續（或產權證）後，房屋所有權才算轉移，即出賣人才算將標的物交付。未經過戶登記（或產權登記）的，買受人交付了契約約定的費用，仍沒有占有該標的物，這一點是與一般買賣契約的明顯區別。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇6
法律法規：《民法通則》、《契約法》、《城市房地產管理法》、《土地管理法》、最高人民法院相關司法解釋、建設部相關規定等法律法規的規定。
（一）房屋與土地分開轉讓的，（現實中房產和地產分開轉讓的情形，房產不得轉讓/地產不得轉讓）
法律規定：
《城市房屋產權產籍管理暫行辦法》（建設部頒布實施）的第三條規定：“城市房屋的產權與房屋占用土地的使用權實行權利人一致的原則，除法律法規另有規定的外，不得分離”
《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》第二十四條規定：“土地使用者轉讓地上建築物、其他附著物所有權時，其使用範圍內的土地使用權隨之轉讓，但地上建築物、其他附著物作為動產轉讓的除外”
《城市房地產管理法》第四十二條規定：“房地產轉讓時，土地使用權出讓契約載明的權利、義務隨之轉移。”
法理分析：這是因為房屋是建築在土地上的，為土地的固定附著物，二者之間具有不可分離性，否則，極易引起損失或導致糾紛。因此，房屋的所有權通過買賣契約轉讓時，該房屋占用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果出賣人將房產和土地使用權分別賣與不同的買受人，或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權，則該類買賣契約應當是無效的。
（二）侵犯優先購買權的。
法律規定：
《民法通則》第七十八條第二款規定：“按份共有財產的每個共有人有權將自己的份額分出或者轉讓，但在出售時，其他共有人在同等條件下，有優先購買的權利。”
《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》（試行）第一百一十八條規定：“出租人出賣出租房屋，應提前三個月通知承租人，承租人在同等條件下，享有優先購買權，出租人未按此規定出賣房屋的，承租人可以請求人民法院宣告該房屋買賣無效。”
《契約法》第二百三十條條也有相應規定：“出租人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。”
法理分析：房屋所有人在轉讓涉及到共有或出租的房屋時，在同等條件下，其他共有權人或承租人有優先購買權。這就是說，所轉讓的房屋的產權為數人共有或已對外出租的`，必須徵求共有人或承租人的是否行使優先購買權。未取得其他共有人或承租人的同意，擅自出賣房屋的，其買賣行為一般應為無效。
（三）因欺詐而轉讓商品房的。
法律規定：
《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：買受人以出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣契約並將房屋交付使用，導致其無法取得房屋為由，請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣契約無效的，應予支持。
（四）商品房預售違法的。
法律規定：
我國《房地產管理法》第四十五條規定，商品房預售應當符合下列條件：已交付全部土地使用權出讓金，取得土地使用權證書；持有建設工程規劃許可證； 按提供預售的商品房計算，投入開發建設的資金達到工程建設總投資的百分之二十五以上，並已經確定施工進度和竣工交付日期；向縣級以上人民政府房產管理部門辦理預售登記，取得商品房預售許可證明。如不符上述條件，買受人可請求法院或仲裁機構宣告該買賣無效。 （五）在商品房轉讓過程中，涉及到土地使用權轉讓違法的。
法律規定：
《城市房地產管理法》第三十八條、三十九條、第四十條的相關規定，以下契約應為無效：以出讓方式取得土地使用權的，沒有按照出讓契約約定已經支付全部土地使用權出讓金，並取得土地使用權證書；按照出讓契約約定進行投資開發，屬於房屋建設工程的，沒有完成開發投資總額的百分之二十五以上，屬於成片開發土地的，沒有形成工業用地或者其他建設用地條件；轉讓房地產時房屋已經建成的，沒有房屋所有權證書；以劃撥方式取得土地使用權的，轉讓房地產時，應當按照國務院規定，報有批准權的人民政府審批而沒有報批或不予批准的；有批准權的人民政府準予轉讓的，應沒有辦理土地使用權出讓手續並依照國家有關規定繳納土地使用權出讓金的。
（五）其他的法律法規的強制性規定禁止轉讓的。
如司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的；依法收回土地使用權的；權屬有爭議的等。
對這些特殊情形，應具體分析而不宜一概認為無效。
（一）房屋買賣未採用書面形式。
法律規定
《城市房地產管理法》第四十一條規定：“房地產轉讓，應當簽訂書面轉讓契約，契約中應當載明土地使用權取得的方式。”
《契約法》第十條規定：“當事人訂立契約，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定採用書面形式的，應當採用書面形式。當事人約定採用書面形式的，應當採用書面形式。”房到買賣契約的簽訂應當採用書面形式。但我國也《契約法》第三十六條規定：“法律、行政法規規定或者當事人約定採用書面形式訂立契約，當事人未採用書面形式但一方已經履行主要義務，對方接受的，該契約成立。”
法律分析由此可見，房屋買賣契約即使未採用書面形式，也並不必然導致契約無效。如買賣雙方均實際履行了主要義務，買受人已交付了房款，並實際使用和占有了房屋，又沒有其他違法行為，只是該買賣契約沒有書面形式的，應認為買賣關係有效。但為了過戶的需要，應補簽書面的房屋買賣契約，買方可要求賣方協助辦理產權過戶手續。如雙方未履行口頭契約的主要義務且並不能就此達成一致，則該契約應認定為無效的契約。
（二）賣方轉讓沒有所有權證書的房屋買賣契約。
法律規定
《城市房地產管理法》第三十八規定不得轉讓。但從該條立法目的上看，其規定應當是屬於行政管理性的，違反這一規定，僅是產生房屋轉讓不能及時頒證或不能如期過戶的結果。
《契約法》第一百三十一條規定，“出賣的標的物，應當屬於出賣人所有或者出賣人有權處分。法律、行政法規禁止或者限制轉讓的標的物，依照其規定。”可見，只要標的物合法且有權處分，對於標的物是否有相關證照，契約法並無特別要求。
《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條、第十九條
的規定也可以推導出：房屋買賣契約簽訂時，儘管該房屋尚未辦理所有權登記，契約也有效。對此應理解為：房地產權利人沒有現實房屋的產權證而不能辦理房屋轉讓過程中涉及到的登記過戶手續，但不應據此認為預購房買賣契約必然無效。如雙方在簽訂協定時對房屋權屬證書尚未領取的狀況是明知的，且當條件或期限成就時就可以辦理過戶手續，產權亦無其他爭議或購買的房屋已交付原告入住時，一般應認定為有效。如賣方隱瞞無證的事實或因存在屋建造存在違法行為且已被有關機關確定，根本不能取得所有權證的，則此類契約應為無效。
（三）沒有辦理過戶手續而引起發一方反悔的。
法律規定
《關於私房買賣的成立一般應以產權轉移登記為準的復函》（1990年2月17日最高人民法院）強調：“簽訂房屋買賣協定以後，提出解除買賣協定，未辦理產權轉移登記手續，應認為該民事法律行為依法尚未成立。一方翻悔是允許的。”
《關於范懷與郭明華房屋買賣是否有效問題的復函》（1992年7月9日最高人民法院）答覆：“房屋買賣系要式法律行為，農村的房屋買賣也應具備雙方訂有書面契約、中人證明、按約定交付房款以及管理房屋的要件；要求辦理契稅或過戶手續的地方，還應依法辦理該項手續後，方能認定買賣有效。”
《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條明確規定：“當事人以商品房預售契約未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由請求確認契約無效的，不予支持。”
《物權法》第十五條規定：“ 當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的契約，除法律另有規定或者契約另有約定外，自契約成立時生效；未辦理物權登記的，不影響契約效力。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇7
： 身份證號碼：
乙方（買 方）： 身份證號碼：身份證號碼： 乙方的代理人： 身份證號碼： 丙方（中介方）：梅州房產網商務信息諮詢有限公司
甲乙丙三方在平等自願的基礎上，經協商一致，訂立本契約，以資信守。
第一條 房地產基本情況
經丙方居間促成，甲方將其所有的房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權（以下簡稱房地產）轉讓給乙方。該房地產基本情況如下：
（一）該房屋位於 ，房屋類型，結構 ，樓層，建築面積平方米，土地使用權面積 平方米，附帶車庫約 平方米,閣樓約 平方米，裝飾裝修情況為 。
（二）該房屋所有權證號： ，該房屋占用範圍內的土地所有權為： ，土地使用權取得方式： 【出讓/劃撥/其它】，土地使用權證號： 。
（三）附隨該房屋一併轉讓的設施、設備包括：（名稱、品牌、型號、數量） 。
第二條 甲方擔保
（一）權利擔保。甲方對轉讓房地產的權屬提供如下擔保：
1、保證該房地產是符合國家及本市關於房屋上市的有關規定及政策，否則，由甲方承擔全部責任；
2、該房地產的權利被限制情況為：□A.甲方承諾對該房地產享有完全的處分權，交易時不存在被查封、抵押及共有權人不同意出售等權利瑕疵和負擔，保證乙方不受第三人合法追索；□B.該房地產在交易前已經設定抵押，抵押權人為：，甲方應於 前辦理抵押註銷手續。
3、若該房地產在交易前已存在有關稅費及設施安裝費等債務糾紛，甲方應在申請辦理房屋產權過戶前辦妥結清，如有未清事項，由甲方承擔全部責任；
4、因該房地產存在權利負擔或債務糾紛而引發訴訟等爭議處理程式給乙方造成損失的，甲方承擔賠償責任。
（二）質量擔保。甲方保證所出售的房屋符合國家強制性標準，具有通常的居住使用功能，交易之前鄰里之間無公用面積糾紛等矛盾，否則，由甲方承擔全部責任；在保修期內出現內在結構和質量問題的，甲方應當積極協助乙方向責任第三方主張權利。
第三條 成交價格
該房地產按套計價，成交總價為人民幣 元整【￥】（以下均以人民幣結算），該成交價款包括： 【□A僅指該房地產及其附屬設施本身價格；□B還包含附隨房屋一併轉讓的設施、設備價格】
第四條 付款方式和期限
（一）本契約簽訂之日，乙方應向甲方支付定金元整，作為購房擔保。在申請辦理房屋產權過戶前，甲方毀約的，雙倍返還乙方定金，乙方毀約的，無權要求甲方返還定金。完成房屋產權過戶申請手續簽字後，定金抵作購房款。
（二）為督促甲方及時履約，乙方可以預留 元整作為履約保證金，此款在甲方實際交付房屋、結清應付費用、房地產權全部過戶至乙方名下之日結清。
（三）除定金、保證金之外的剩餘房款元整【￥】，甲乙雙方約定採取以下第種付款方式：
□A.乙方應於甲乙雙方完成房屋產權交易過戶申請手續簽字之日一次性付清。 □B.乙方採取貸款方式付款
1、乙方應於給付甲方首付款 元整，剩餘房款元整申請貸款。
2、乙方應於 向貸款機構提交貸款申請的相關資料，並配合貸款機構進行貸款調查、審查和審批等手續，甲方應協助乙方辦理貸款手續。貸款部分的房款應於貸款機構放款的當日直接給付甲方。
3、如貸款機構實際審批貸款額不足以支付房款餘額或貸款未獲批准的，雙方約定按以下第種方式處理：
a.乙方應於貸款機構出具貸款承諾函之日起三個工作日內補足應交款。
b.契約終止，甲方應在契約終止之日起三個工作日內退還乙方已付所有款項，雙方互不承擔違約責任。
□C.甲乙雙方約定的其他付款方式： 。
第五條 房屋交付
（一）甲方應於 騰出該房屋，交付給乙方占有、使用，並移交該房屋房門鑰匙，作為房屋轉移占有的標誌。
（二）該房屋交付時，甲乙雙方應共同對附隨該房屋一併轉讓的設施、設備及裝飾裝修情況進行清點查驗，並辦理書面交接手續。
甲方承諾，自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡本契約記載的'各項設施、設備及裝飾裝修被損壞、拆除的，甲方應按購置同等設施、設備的市場新品價格或修復同類工程的市場價值承擔賠償責任。
（三）交付日前，房屋所產生的水、電、有線電視、通訊、物業等各項費用由甲方承擔，應在房屋交付前結清；以上費用的付訖憑證交乙方查驗，如有未清事項，乙方有權從履約保證金中直接抵扣上述欠費。交付日後所產生費用由乙方承擔。
（四）房屋風險責任自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。
（五）甲方應於 前將落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條 產權過戶
（一）甲乙雙方同意於,共同應攜帶相關資料向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記，並按照規定的期限和條件及時、全面地履行相關手續和提供完備資料；在乙方領取《房屋所有權證》後7個工作日內，甲乙雙方共同向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。
（二）房產登記機關準予登記的，雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
（三）辦理產權交易過戶手續所發生的稅費按以下第種方式承擔： □A.甲乙雙方按國家和本市的相關規定各自承擔；
□B. 。
（四）甲方應及時協助乙方辦理公共維修基金、物業等房屋附屬事項過戶手續。
（五）在房地產權過戶未辦理完畢前，如遇規劃拆遷，甲方應積極協助乙方辦理相關拆遷手續，有關拆遷安置補償的權利和義務均歸乙方享有和承擔。
第七條 違約責任
（一）除貸款機構的原因外，乙方未按本契約約定期限付款的，每逾期一日，乙方應按逾期未付款的向甲方加付違約金；逾期超過日的，甲方有權解除本契約；甲方解除契約的，應書面通知乙方。乙方應按該房地產成交總價的20%向甲方支付違約金，並承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起三個工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
（二）除不可抗力影響外，甲方未按本契約約定期限交付房屋或遷出戶籍關係的，每逾期一日，甲方應按乙方已付房款的 支付違約金，違約金可從履約保證金中直接抵扣；逾期交房超過日的，乙方有權退房；甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息（按月利率1%計算），並按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
（三）甲方或乙方未如約履行義務，造成交易過戶延期的，每逾期一日，違約方應向對方支付 元違約金，直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本契約簽訂之日起天內完全取得房地產權屬證書的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息（按月利率1%計算），並按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
（四）本契約簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實，或者本契約簽訂後甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人，導致本契約目的不能實現的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息（按月利率1%計算），並按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。
（五）甲方或乙方不履行本契約其它約定或違背誠信原則，導致本契約目的不能實現的，另一方有權解除契約；本契約被解除的，參照本條第1、2款執行。
第八條 中介服務
（一）丙方為甲乙雙方提供以下服務：提供真實有效的訂約信息；充當訂約介紹人和撮合人；提供法律諮詢，擬定契約文本並協助、指導訂立契約；協助辦理或代辦交房、過戶及貸款等手續；為雙方簽訂和履行房屋買賣契約創造便利。丙方在辦理委託事務中需繳納的手續費、工本費、材料費及印刷費等費用概由委託方承擔。
（二）中介服務費按房屋成交總價的2%收取，總計 元整
【￥ 】，由 承擔，應於付清。
甲乙雙方未能交易成功的，中介費不予減免；甲乙雙方自願解除契約的，雙方各承擔50%；若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的，由違約方或過錯方承擔全部中介費。
（三）甲方或乙方不按時支付中介費的，每逾期一日，應按未付費用的3%向丙方加付違約金；本契約簽訂後，甲乙雙方不付清中介費而私下交易或通過其他居間方成交的，應共同向丙方承擔雙倍中介費。
（四）丙方故意隱瞞與訂立契約有關的重要事實或者提供虛假情況，損害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介費，造成損失的，應當承擔損害賠償責任。
（五）在本契約簽訂之日，甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房契約書及房款（含車庫）交付憑證、契稅發票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙方暫時代為保管，丙方出具收到憑證。辦理產權過戶手續時，丙方及時提供。若以上證件不能交給丙方保管，甲乙雙方商定，將定金交給丙方代為保管，待房屋產權過戶至乙方名下後，丙方將定金交付給甲方抵作購房款，若甲方或乙方毀約，適用定金罰則。
第九條 補充或變更約定事項（對以上條款的變更約定，效力優先於原約定） 。
第十條 其他條款
（一）本契約未盡事項，由當事方另行議定，簽訂補充協定。
（二）本契約在履行中發生爭議，三方應協商解決。協商不成時，可依法起訴。
（三）為辦理貸款或產權過戶手續，甲乙雙方另行簽訂的房屋轉讓契約與本契約不一致的，以本契約為準。
（四）本契約自三方簽字或蓋章之日起生效；本契約一式三份，三方各執一份。
甲 方： 乙 方： 丙方代表：
甲方代理人：乙方代理人：
簽約時間：年 月 日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇8
出讓人（甲方）：身份證號：
受讓人（乙方）：身份證號： 見證人（丙方）：身份證號：
甲乙雙方應房屋買賣事項在平等自願，協商一致的前提下，訂立本協定條款，以協定 條款為準，共同遵守。
一、甲方同意將其登記在自己名下的廉租房一套轉讓給乙方，房屋坐落在 ，面積為 ㎡，以￥元（大寫：元整）的價位轉讓於乙方。
二、付款方式為本協定簽訂當日由乙方一次性將上述房屋轉讓款支付於甲方。
三、本協定簽訂時，甲乙雙方都不具備產權登記及過戶條件。待更名過戶條件成熟時，甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權手續，房屋的'一切產權歸乙方所有。
四、本協定簽訂後甲方不得再將用該房屋與第三方訂立出租、買賣或轉讓協定。該房屋沒有更名過戶到乙方名下之前乙方也不得與第三方訂立出租、買賣或轉讓協定。
五、本協定簽訂後在房屋更名過戶前甲方對乙方只轉讓對該房屋的使用（居住）權，待該房屋更名過戶到乙方名下後，甲方對該房屋的房屋使用、收益、出租、擔保、買賣、占用等所有權利一併轉讓給乙方。
六、本協定簽訂後該房屋產生的稅費、手續費、管理費、使用費、維修費、公正費及其他與該房屋相關的一切費用由乙方承擔。
七、在房屋未過戶期間，房屋入住手續或其他政策性問題，甲方應授權委託乙方全權辦理並向乙方提供相關所需資料（身份證，戶口本，授權委託函）。
八、甲乙雙方簽訂本協定後不得悔約。任何一方違約，均需向對方支付按照違約當月市場評估房價返還所有房款及10萬元（人民幣）違約金。
九、本協定發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
十、本協定自雙方簽字之日起生效，本協定未盡事宜雙方可以簽訂補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效力。
十一、生效說明，本協定一式三份，甲、乙雙方各執一份，見證方一份，均具有同等法律效力。自各方簽字之日起生效。
甲方（簽字或蓋章）： 乙方（簽字或蓋章）：
聯繫電話： 聯繫電話：
簽訂日期： 簽訂日期：
見證方（簽字或蓋章）：
聯繫電話：
見證日期：
授權委託書
委託人：國籍: 民族： 性別：
身份證號: 聯繫地址：
受託人：國籍: 民族： 性別：
身份證號: 聯繫地址：
因本人長期出差在外,所以不能親自辦理廉租房的相關手續,特委託____________作為我的合法代理人,全權代表我辦理相關事項, 對委託人在辦理上述事項過程中在其代理許可權範圍及代理期限內所簽署的有關檔案、資料,我本人均予以認可,並承擔相應的法律責任。 委託期限:自簽字之日起至上述事項辦完為止.
委託人: 受託人：
聯繫電話： 聯繫電話：
委託日期：年月日 委託日期：年月日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇9
一、逾期交付的違約責任
出賣人在房屋沒有達到契約約定的交付使用條件的時候就將房屋交付給了買受人，而買受人接收了房屋。如果房屋達到交付條件的時間超過了契約約定的時間，買受人能否要求出賣人承擔逾期交房的違約責任？
【處理方法】
按照雙方當事人的契約約定，買受人在接收房屋時應當有權察看房屋達到契約約定交付條件的有關證明檔案，因此，無論是出賣人在交房時沒有出示這些證明檔案，還是買受人明知房屋沒有達到契約約定的交付條件而同意接收房屋，雙方當事人都以自己的實際行為變更了契約關於房屋交付條件及程式的約定，那么，如果房屋達到交付條件的時間超過了契約約定的時間，買受人不能再依照契約的約定追究出賣人逾期交房的`違約責任。
二、《商品房買賣契約》逾期履行違約金如何確定
【處理方法】
按契約約定的違約責任為標準來計算違約金;契約沒有約定的，按逾期履行的天數依逾期貸款利息標準來確定。
三、 當事人以約定的違約金過高為由請求減少的，應當如何處理
【處理方法】
按契約約定來處理。如當事人能舉出證據說明其違約行為給對方造成損失的具體數額，則違約金按是否超過損失30%為限來進行適當調整。
四、對於出賣人交付不合格房屋的，買受人可採取的救濟措施有哪些
【處理方法】
買受人採取的補救措施有：
（1）實際履行。買受人所購置的房屋如果地基基礎工程及主體結構工程質量出現問題，如果通過加固等能夠修復，且確保建築物安全的，買受人可以請求出賣人依照法律規定及契約約定內容履行義務。實際履行是我國契約履行的一項基本原則，是一方違約以後另一方可以採取的一項主要補救措施。但要考慮違約方能否繼續履行及其繼續履行的合理性，如果違約方確無力繼續履行或繼續履行將會付出更大的代價等，均不宜採取此種補救措施。
（2）解除契約。在房屋出現地基基礎工程及主體結構工程質量問題後，難以通過修復辦法解決的，買受人可請求解除契約。解除契約是一種較嚴厲的措施，一般禁止當事人在沒有任何法定或約定根據的情況下任意解除契約。
（3）違約金及損害賠償。出賣人交付的房屋不合格，買受人不論是請求實際履行還是解除契約，均不影響請求出賣人支付違約金及承擔損害賠償責任。
（4）違約侵權責任。
五、出賣人交付不合格房屋，買受人採取違約侵權責任措施予以補救的，應注意哪些問題
【處理方法】
（1）不法行為造成受害人人身傷害和精神傷害的，即使當事人之間存在著契約關係，也應按侵權責任予以處理，因為契約責任不能對受害人所遭受的人身傷害和精神損害提供補救。
（2）當事人之間存在契約關係，而不法行為僅造成受害人財產損失的，則按契約糾紛處理對受害人更為有利些。
（3）責任競合的情況下，若當事人事先在契約中約定了雙方僅承擔契約責任，原則上從其約定。但當事人的約定不能免除其應承擔的故意或重大過失的侵權責任，在此情況下，受害人享有兩種權利。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇10
案情介紹
本案訟爭房屋是第一被告甲和第二被告乙兩夫婦共同共有房屋。20xx年8月甲、乙委託本市某房地產中介公司上市出售該屋，同月29日下午原告丙經中介公司經紀丁介紹並帶至訟爭房屋察看，並於次日下午與甲簽訂《協定書》。該《協定書》訂明：甲、丙商定成交甲之房屋（即訟爭房屋），價額為30萬元人民幣；20xx年9月5日去房屋交易所及丁處交易，丙於20xx年9月22日前把房款30萬元交齊；20xx年8月30日下午二時成交，甲不得將房屋再賣給別人。《協定書》簽訂後，丙沒有依約於20xx年9月5日到中介公司丁處及交易所交易，亦沒有交納中介費。20xx年9月6日兩被告經丁介紹與他人簽訂了該房屋的買賣協定，並於同月18日到房管局登記備案。
審判結果一審法院認為，甲出賣房屋的行為，雖未經乙同意，但相對人丙有理由相信甲有代理權，因此構成表見代理，《協定書》有效。由於原告沒有依約於20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進行交易，兩被告因此而繼續委託中介公司出售房屋，兩被告的行為是在原告履行不當時拒絕自己的履行，屬於行使同時履行抗辯權，應予支持。原告認為兩被告沒有依約將房屋售予，應承擔違約賠償責任的請求不予支持，由於違約首先在於原告，兩被告行使同時履行抗辯權，即使原告有損失，也應由其自行承擔。為此，判決駁回原告的訴訟請求。
二審法院認為，甲出賣與乙之共有房屋，未經乙書面同意，其契約依法應為無效。為此，判決駁回抗訴，維持原判。
評析關於本案的一、二審判決，在理論上都有一些瑕疵。本文試作探討。
一、《協定書》的性質
本案的《協定書》是房屋買賣契約，其簽訂即意味著在當事人之間完成了要約、承諾的契約程式，故應為成立。《契約法》第12條第1款規定：“契約的內容由當事人約定，一般包括以下條款：（一）當事人的名稱或者姓名和住所；（二）標的；（三）數量；（四）質量；（五）價款或者報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責任；（八）解決爭議的方法。”這裡規定的是契約的一般條款，並不意味著契約必須具備的“主要條款”。“主要條款”說曾被規定在《經濟契約法》第12條第1款，在實踐中一些地方的法院也會據此認定不具備上述條款的契約為無效契約，這種觀點並不正確。我國現行法，究其實旨，系采國際通行作法，將無效契約限定在損害國家利益和違反法律、行政法規禁止性規定的範圍之內。
筆者認為，關於契約條款的討論，主要是針對契約是否成立的問題。從上述“主要條款”的角度出發，契約是否應當有一個“必備條款”的問題呢？這是有的。當事人、標的及其數量是契約的必備條款。否則，連誰是交易人都不清楚，就無法確定權利的享受和義務的承擔，發生糾紛也難以解決；沒有標的和數量，契約根本不可能成立。其他的條款則均僅為一般條款，不是契約的必備條款。從契約成立的角度，只是契約程式，其事項作如何約定，並不涉及到條款的實質內容，因而也不決定契約效力。如果已經具備必備條款，則應認定其為契約，而非預約；此點為兩者的基本區別。在本案中，《協定書》的內容，可逐項分析如下：
第一，當事人是否具備。買、賣雙方分別為丙和甲。由於只是契約程式，套用訴訟法上的用語，是“程式上適格”，而不管出賣人甲是否有處分權或者買受人丙是否有民事行為能力，即不涉及其實質內容。因此，《協定書》的當事人已經具備。
第二，標的和數量是否明確。標的約定為訟爭房屋。因此，《協定書》的標的和數量均已明確。基於此二點，房屋買賣契約已經成立。有觀點認為其不具備地方規章中規定採用的格式契約形式，因而不能認為是房屋買賣契約，筆者認為這種觀點拘泥於契約形式，並據此否定當事人的意思表示，違反私法自治原則，因而是不正確的。
第三，除上述必備條款外，《協定書》還約定有下列條款：交易價款為30萬元人民幣，由買受人丙於20xx年9月22日前把房款30萬元交齊；出賣人甲不得將該房屋再賣給別人；具體交易時間為20xx年9月5日。這些條款均不影響房屋買賣契約的成立。
二、《協定書》的效力
契約效力的取得，不是來源於當事人的約定，而是由法律所賦予的，反映出法律對該約定的價值判斷。所謂契約的生效，是指只要契約具備一定的要件後，便能產生法律上之效力。《契約法》第44條第1款規定：“依法成立的契約，自成立時生效。”該規定至少在概念上區分了契約的成立與契約的生效。契約的成立必須具備成立要件，前已述及；但契約成立後，能否發生法律上之效力，能否產生當事人所預期的法律效果，則非契約當事人意志所能決定。只有符合生效條件的契約，才能受到法律的保護。《契約法》第8條和第44條第1款中所稱為“依法成立的契約”，應當理解為既具備成立要件、又具備生效要件的契約。
《民法通則》第55條規定：“民事法律行為應當具備下列條件：（一）行為人具有相應的民事行為能力；（二）意思表示真實；（三）不違反法律或者社會公共利益。”這裡規定的是民事法律行為的一般生效要件。在本案中，就前二項而言，《協定書》均已具備；就第三項而言，《協定書》是否屬於具有違法性的契約，其可能影響的因素，主要有如下兩個方面：
第一，是否經登記。《契約法》第44條第2款規定：“法律、行政法規規定應當辦理批准、登記等手續生效的，依照其規定。”根據《城市房地產管理法》第60條第3款前段規定：“房地產轉讓或者變更時，應當向縣級以上地方人房產管理部門申請房產變更登記”。因此，房屋買賣契約必須經過登記才能生效，如未登記的，即不生效力（區別於無效）。這也是為什麼要求房屋買賣契約必須具備地方規章中規定採用的格式契約形式的原因，也是為什麼雙方約定其具體交易時間的原因。但是，對於未以格式契約形式出現的、又未經法定登記手續的、由當事人“草簽”的契約，在當事人之間是否生其效力，法律並沒有為我們指示出來。這裡說的是一般契約程式對契約效力的影響的問題。
第二，共有人是否同意。《城市房地產管理法》第60條規定：“下列房地產，不得轉讓：……（四）共有房地產，未經其他共有人書面同意的”。二審判決理由即據此認為《協定書》為無效契約。但是，同樣從這個角度
出發，甲單方處分其與乙共同共有的房屋，應屬無權處分；無權處分所訂立的契約並非當然無效，如《契約法》第51條規定：“無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立契約後取得處分權的，該契約有效。”由此可見，未經其他共有人書面同意的房屋買賣契約，並非當然無效，實屬效力未定的契約。從二審判決理由中，並未體現出對此點的關注，知其考慮未及周詳。這裡說的是特殊契約程式對契約效力的影響的問題。
在第一個問題上，《契約法》第44條第2款所規定的“應當辦理批准、登記等手續生效的”契約，類型繁多，不一而足。其中，有的契約從其形式上的確需要辦理上述手續方可生效的，是其契約程式的一個內容，例如《中外合資經營企業法》和《中外合作經營企業法》規定，中外合資經營契約、中外合作經營契約必須經過有關部門審批後，才具有法律效力。有的契約則是將產生物權變動的登記要件視同為契約的生效要件，例如，《擔保法》第41條規定，應當辦理抵押物登記的，抵押契約自登記之日起生效，其中的“抵押物登記”，學理上稱之為抵押權登記。房地產買賣契約的登記手續。亦同此理。
在第二種情況下，如果契約訂立後僅僅未經登記，是否產生拘束當事人的效力呢？從上述規定來看，應采否定說，即契約應在當事人之間為不生效。如就本案而言
，《協定書》不生效（區別於無效）。但是這樣一來，實踐中很多已經成立的“草簽”契約，即因不能拘束當事人而造成應受保護的利益未獲保護，必定會助長不誠實交易的風氣，對社會造成的損失（包括經濟損失和文化損失）將無法估計。在采否定說的前提下，只有締約過失責任制度可以救濟受損失方，這是不能全面保護其利益的。因此，應采肯定說，在此情況下的契約不以物權變動的登記為生效要件。由梁慧星先生主持起草的《物權法草案建議稿》第7條規定：“以發生物權變動為目的的原因行為，自合法成立之時生效。在不能發生物權變動的結果時，有過錯的當事人應當承擔違約責任。”1故對本案的《協定書》效力的決定，應以此為依據。一、二審的判決理由避開了這個問題，不知道是否有意識的。
對第二個問題的探討，則牽涉到對案情的進一步分析，尤其是對當事人行為的解釋。這是一、二審判決理由的主要分歧所在。一審判決理由認為，甲的行為構成表見代理，故《協定書》應為有效契約。首先，兩被告一起到從事房屋買賣的中介公司掛牌，對其共同共有的訟爭房屋進行出售。其次，作為第一被告甲是第二被告乙的丈夫，兩被告均是訟爭房屋產權登記人；再次，《協定書》的訂立是在兩被告家中進行的。上述三點足以使丙認為可以甲以其自己的名義並代理乙處分訟爭房屋。因此，雖然乙沒有在《協定書》上籤名或者提出書面同意，但甲的表見代理成立，故《協定書》應為有效契約。二審判決理由則徑以甲未取得乙的書面同意，認定《協定書》無效。
筆者認為，在本案中，並不是甲的行為構成表見代理，而是乙的.行為構成“視為同意”。關於“視為同意”是否屬於表見代理的爭論，在我國由來已久。筆者採區別說，認為表見代理為擬制之有權代理，“視為同意”為推定之有權代理之間。在表見代理，《契約法》第49條規定：“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止後以被代理人名義訂立契約，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。”在“視為同意”，《民法通則》第66條第1款第3句規定：“本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的，視為同意。”兩者的區別主要在於其中之價值判斷不同，表見代理系以善意第三人的值得保護、保障交易安全出發，“擬制”出拘束被代理人的交易效果，並不考慮被代理人的過失情況：“視為同意”則系以被代理人的不值得保護出發，“推定”出拘束被代理人的交易效果，必須考慮被代理人的過失情況，而不考慮相對人的過失情況。
在本案中，一審判決一方面確認，乙系與甲一起到中介公司將其二人共同共有的房屋掛牌出售的；而且丙與甲商議買賣事宜時，乙也在場。因此，乙對訟爭房屋的出售給丙，是處於明知的狀態。另一方面又認為，乙所辯稱之《協定書》訂立時其表示堅決反對，但沒有提供有關證據予以證明；即認定乙對甲與丙訂立《協定書》，當時並無實行任何明示阻止的行為，因而不存在其明知而表示反對的事實。由此最直接推出的結論只能是：乙明知其與甲共同共有的房屋出賣給丙而不表示反對，應當視為同意。二審判決理由並不考慮上述本案的實際交易情況，徑以甲未取得乙的書面同意，認定《協定書》無效——“一棍子打死”；這在對案情的理解上略嫌簡單化，對條文的解釋亦略嫌僵化。綜上所述，儘管《協定書》上只有甲和丙的簽名，但仍然應當認其為有效，可以拘束甲和乙、丙。
三、《協定書》的處理
平時，我們談無效契約的處理比較多，直接談有效契約的處理比較少。就有效契約的處理而言，多在違約損害賠償責任的追究上，對其他責任形式的追究乃至契約的最終處理，往往欠缺周詳的考慮。在本案中，一審判決理由認為，《協定書》有效；由於丙沒有依約於20xx年9月5日到房屋交易所及中介公司與兩被告進行交易，兩被告因此而繼續委託中介公司出售房屋，兩被告的行為是在丙履行不當時拒絕自己的履行，屬於行使同時履行抗辨權，應予支持。從本案事實可知，訟爭房屋的確於20xx年9月6日由兩被告售予他人。但是，抗辯權的行使，能否導致契約拘束當事人的效力消滅，即發生終止契約權利義務的效果呢？這裡面牽涉到我們對抗辯權的性質如何認識的問題。
依一方當事人的行為產生消滅契約效力的權利，屬於形成權。而所謂抗辯權，則是指權利人用以對抗相對人之請求權的權利。在學理上，有認為抗辯權為形成權之一種的。但是，抗辯權原則上只有停止請求權行使之效力，其作用在於防禦，而不在於攻擊；因此，抗辯權之行使也必須待相對人之請求，無相對人之請求即無抗辯權之行使。而形成權之行使，不以相對人的意思為轉移，其作用在於攻擊。因此，抗辯權不屬於形成權。在本案中，於契約約定的交易日期20xx年9月5日，丙並未前往交易，於此後，兩被告拒絕與其續行交易，並非行使同時履行抗辯權；因為，兩被告的“拒絕抗辯”，並不會發生消滅有效契約對雙方當事人拘束力的形成效力。因此，兩被告拒絕與丙續行交易並將論爭房屋售予他人，應當認為系行使形成權，即消滅有效契約對雙方當事人的拘束力。從一審判決理由來看，其並沒有涉及到有效契約的最終處理問題，並不妥當。
從消滅有效契約對雙方當事人的拘束力的問題意識點出發，筆者認為兩被告是行使契約解除權。這裡不是從《契約法》第94條第4項所規定的“違約行為致使不能實現契約目的”的法定解除權加以考慮，而是從交易本身加以考慮的。由於兩被告是在中介公司掛牌出售訟爭房屋的，使其交易具有公開性與急切性；因此，雙
方當事人所約定的交易日期條款，應當視為契約的根本條款，如有違反即構成根本違約；雙方當事人於此默示的契約效果為，如果丙不於該交易日期前往交易的，即為自動放棄交易，該契約可視為當然解除，唯其結果應依出賣人的意思決定。兩被告於約定交易日期之次日將訟爭房屋售予他人，可視為行使該契約所默示的解除權。由於丙是自動放棄交易，且契約之當然解除已為默示，故兩被告於此並無通知其契約已經解除之義務。在寫作判決理由時，可將上述意思予以明確，以示法官並非機械適用法律條文之“工具”，實有其意義重大之“能動”所在。
注釋：
1在最高人民法院的司法解釋中，有直接采此觀點的，如《關於審理房地產管理法施行前房地產開發經營案件若干問題的解答》第12條規定：“轉讓契約簽訂後，雙方當事人應按契約約定和法律規定，到有關主管部門辦理土地使用權變更登記手續，一方拖延不辦，並以未辦理土地使用權變更登記手續為由主張契約無效的，人民法院不予支持，應責令當事人依法辦理土地使用權變更登記手續。”第13條規定：“土地使用者與他人簽訂土地使用權轉讓契約後，未辦理土地使用權變更登記手續之前，又另與他人就同一土地使用權簽訂轉讓契約，並依法辦理了土地使用權變更登記手續的，土地使用權應由辦理土地使用權變更登記手續的受讓方取得。轉讓方給前一契約的受讓方造成損失的，應當承擔相應的民事責任。”顯然，其中之契約對當事人之拘束力，並非以物權變動的發生為其要件的。從最高人民法院最近公布的案件來看，亦采此種觀點，見於存庫訴董成斌、董成珍房屋買賣糾紛案，載《最高人民法院公報》，20xx年第4期。但是，儘管如此，在具體條文的適用中還是有爭議的。
第一，《關於貫徹執行〈民法通則〉若干問題的意見（試行）》第85條後段規定：“財產所有權尚未按原協定轉移，一方翻悔並無正當理由，協定又能夠履行的，應當繼續履行：如果協義不能履行，給對方造成損失的，應當負賠償責任。”《關於適用〈擔保法〉若干問題的解釋》第56條第2款規定：“法律規定登記生效的抵押契約簽訂後，抵押入違背誠實信用原則拒絕辦理抵押登記致使債權人受到損失的，抵押人應當承擔賠償責任。”有觀點認為這是締約過失責任的規定，筆者則傾向於將其解釋為違約責任。在抵押契約中，抵押的權登記僅生對抗善意第三人的效力，不登記不影響抵押契約本身的效力：雙方於此所生的責任分配，可依其對於“登記”的契約義務大小決定。
第二，《關於適用〈契約法〉若干問題的解釋（一）》第9條第1款規定：“依照契約法第44條第2款的規定，法律、行政法規規定契約應當辦理批准手續，或者辦理批准、登記等手續才生效，在一審法庭辯論終結前當事人仍未辦理批准手續的。或者仍未辦理批准、登記等手續的，人民法院應當認定該契約未生效；法律、行政法規規定契約應當辦理登記手續，但未規定登記後生效的，當事人未辦理登記手續不影響契約的效力，契約標的物所有權及其他物權不能轉移。”其中明顯意識到了問題，惜其僵化於所據條文之表面文義，既不考慮這此條文本身可能的不合時宜（包括觀感上的落後和機能上的滯後）。也不考慮實踐中出現的種種問題。
綜上所述，在針對有關問題進行法律適用時，法官應審度時宜，充分利用法律解釋方法，規避僵化條文，實現實體公正。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇11
1、房屋與土地分開轉讓的
這是因為房屋是建築在土地上的，為土地的固定附著物，二者之間具有不可分離性，否則，極易引起損失或導致糾紛。因此，房屋的所有權通過買賣契約轉讓時，該房屋占用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果出賣人將房產和土地使用權分別賣與不同的買受人，或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權，則該類買賣契約應當是無效的。
2、侵犯優先購買權的
房屋所有人在轉讓涉及到共有或出租的房屋時，在同等條件下，其他共有權人或承租人有優先購買權。這就是說，所轉讓的房屋的產權為數人共有或已對外出租的，必須徵求共有人或承租人的是否行使優先購買權。未取得其他共有人或承租人的同意，擅自出賣房屋的，其買賣行為一般應為無效。
3、因欺詐而轉讓商品房的
買受人以出賣人與第三人惡意串通，另行訂立商品房買賣契約並將房屋交付使用，導致其無法取得房屋為由，請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣契約無效的，應予支持。
4、商品房預售違法的
我國《房地產管理法》第四十五條規定，商品房預售應當符合下列條件：已交付全部土地使用權出讓金，取得土地使用權證書；持有建設工程規劃許可證；按提供預售的商品房計算，投入開發建設的資金達到工程建設總投資的百分之二十五以上，並已經確定施工進度和竣工交付日期；向縣級以上政府房產管理部門辦理預售登記，取得商品房預售許可證明。如不符上述條件，買受人可請求法院或仲裁機構宣告該買賣無效。
5、在商品房轉讓過程中，涉及到土地使用權轉讓違法的
《城市房地產管理法》第三十八條、三十九條、第四十條的相關規定，以下契約應為無效：以出讓方式取得土地使用權的，沒有按照出讓契約約定已經支付全部土地使用權出讓金，並取得土地使用權證書；按照出讓契約約定進行投資開發，屬於房屋建設工程的，沒有完成開發投資總額的百分之二十五以上，屬於成片開發土地的，沒有形成工業用地或者其他建設用地條件；轉讓房地產時房屋已經建成的，沒有房屋所有權證書；以劃撥方式取得土地使用權的`，轉讓房地產時，應當按照國務院規定，報有批准權的政府審批而沒有黎飛律師報批或不予批准的；有批准權的政府準予轉讓的，應沒有辦理土地使用權出讓手續並依照國家有關規定繳納土地使用權出讓金的。
6、其他的法律法規的強制性規定禁止轉讓的
如司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的；依法收回土地使用權的；權屬有爭議的等。
總之，應對房屋買賣契約的無效情形是一個複雜的過程，實踐證明，由具備一定法律知識和工作經驗的律師來處理，既可以防範法律糾紛，也可以更好地解決法律糾紛，最大限度地避免或降低經濟損失，有效地保障您的合法權益。為了更好地幫您解決房屋買賣契約的無效情形問題，防止陷入法律誤區，您可以通過委託當地有經驗的律師為您提供專業的法律服務，使您的合法權益得到最大限度的保護。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇12
一、契約簽約提示
1、本契約為《北京市存量房買賣契約》，適用於本市行政區域內國有土地上的存量房買賣。存量房，即二手房，是指通過辦理轉移登記取得房屋所有權證的房屋。您需要簽署一式三份，交易雙方及北京存房房地產經紀有限公司各執一份，並請您在契約騎縫處簽字確認。
2、請您確認，在簽署契約前，您已仔細閱讀過契約條款並予以理解和接受，同時我公司經辦人員已向您告知與交易房屋及契約簽署有關的信息。
： 聯繫電話：
承租方房客： 聯繫電話：
茲有甲房房屋一套，地址團結村2棟7號戶型：門面房自願租給乙方使用。雙方友好協商，達成如下協定：
一。租期暫定 年。即從 年 月 日至 年 月 日止。先付後住。
二。租期內房租每月人民幣 元整。由乙方按 付給甲方。不得拖欠。乙方不得轉租。如轉租必須提前通知甲方，甲方同意方可轉租。如不同意，乙方無權轉租。租期內。如乙方拖欠房租過期天不交。甲方有權終止契約收回出租房。後果乙方自負。
三。租期內。甲方不得以任何理由隨意加價。並將 年 月 日以前水，電。等房屋費用一次結清。乙方概不承擔 。租期內等一切費用有乙方自付，按時交納。如按時不交拖欠。甲方有權終止契約後收回房子。
四。甲方必須出示房產證和身份證。以證明房屋的所有權。如發生房屋糾紛事件。由甲方解決。乙方概不負責。因此給乙方造成的經濟損失的由甲方承擔。乙方必須提供身份證的複印件。
五。甲。乙雙方如不租或續租，都應提前壹個月通知對方。在同等條件下，乙方有優先續租權。
六。乙方不得損壞房屋結構。如須裝璜。需經得甲方同意。
七。租期內，甲方應幫助乙方協調水。電等的供應問題，保證正常暢通。當面檢查，一切正常交給乙方使用。租期內的安全有乙方自付。
八。租房押金： 元。如甲方違約，賠償乙方經濟損失人民幣： 元。如乙方違約。賠償甲方人民幣 元。乙方到期不租。費用結清。甲方應將押金退還給乙方。
九。租期內乙方如發生火災，造成經濟損失應有乙方按價賠償給甲方。不可抗拒的自然災害，乙方不承擔賠償責任。
十。其它未盡事宜，雙方協商解決。本協定一式二份，甲，乙雙方各執一份。自簽字之日起生效，甲。乙雙方共同遵守。不得違約。
十一。租期內如發生爭議。甲。乙雙方應協商解決。如協商不成，可向法院起訴。
十二。房租費和押金以收據為準。
水錶底數： 噸。 電錶底數： 度
甲方： 身份證： 身份證：
乙方： 身份證：
年 月 日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇13
(1)房屋手續是否齊全
房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證，沒有房產證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產證而將其抵押或轉賣，即使現在沒有將來辦理取得後，房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。
(2)房屋產權是否明晰
有些房屋有好多個共有人，如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的，對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣契約。如果只是部分共有人擅自處分共有財產，買受人與其簽訂的買賣契約未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。
(3)交易房屋是否在租
有些二手房在轉讓時，存在物上負擔，即還被別人租賃。如果買受人只看房產證，只注重過戶手續，而不注意是否存在租賃時，買受人極有可能得到一個不能及時入住的'或使用的房產。因為我國包括大部分國家均認可“買賣不破租賃”，也就是說房屋買賣契約不能對抗在先成立的租賃契約。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視，也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。
(4)土地情況是否清晰
二手房中買受人應注意土地的使用性質，看是劃撥還是出讓，劃撥的土地一般是無償使用，政府可無償收回，出讓是房主已繳納了土地出讓金，買受人對房屋享有較完整的權利;還應注意土地的使用年限，如果一個房屋的土地使用權僅有40年，房主已使用十來年，對於買受人來說是否還應該按同地段土地使用權為70年商品房的價格來衡量時，就有點不划算。
(5)市政規劃是否影響
有些房主出售二手房可能是已了解該房屋在5到10年左右要面臨拆遷，或者房屋附近要建高層住宅，可能影響採光、價格等市政規劃情況，才急於出售，作為買受人在購買時應全面了解詳細情況。
(6)福利房屋是否合法
房改房、安居工程、經濟適用房本身是一種福利性質的政策性住房，在轉讓時有一定限制，而且這些房屋在土地性質、房屋所有權範圍上有一定的國家規定，買受人購買時要避免買賣契約與國家法律衝突。
(7)單位房屋是否侵權
一般單位的房屋有成本價的職工住房，還有標準價的職工住房，二者土地性質均為劃撥，轉讓時應繳納土地使用費。再者，對於標準價的住房一般單位享有部分產權，職工在轉讓時，單位享有優先購買權。買受人如果沒有注意這些可能會和房主一起侵犯單位的合法權益。
(8)物管費用是否拖欠
有些房主在轉讓房屋時，其物業管理費，電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)費用長期拖欠，且已欠下數目不小的費用，買受人不知情購買了此房屋，所有費用買受人有可能要全。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇14
1《物權法》第一百零六條 【善意取得】無處分權人將不動產或者動產轉讓給受讓人的，所有權人有權追回；除法律另有規定外，符合下列情形的，受讓人取得該不動產或者動產的所有權：
（一）受讓人受讓該不動產或者動產時是善意的；
（二）以合理的價格轉讓；
（三）轉讓的不動產或者動產依照法律規定應當登記的已經登記，不需要登記的已經交付給受讓人。
受讓人依照前款規定取得不動產或者動產的所有權的，原所有權人有權向無處分權人請求賠償損失。當事人善意取得其他物權的，參照前兩款規定。
2《契約法》
第四十七條 【限制行為能力人訂立的契約】限制民事行為能力人訂立的契約，經法定代理人追認後，該契約有效，但純獲利益的契約或者與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的契約，不必經法定代理人追認。
相對人可以催告法定代理人在一個月內予以追認。法定代理人未作表示的，視為拒絕追認。契約被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。
第四十八條 【無權代理人訂立的契約】行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止後以被代理人名義訂立的契約，未經被代理人追認，對被代理人不發生效力，由行為人承擔責任。
相對人可以催告被代理人在一個月內予以追認。被代理人未作表示的，視為拒絕追認。契約被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。撤銷應當以通知的方式作出。
第五十二條 【契約無效的法定情形】有下列情形之一的，契約無效：
（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立契約，損害國家利益；
（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；
（三）以合法形式掩蓋非法目的；
（四）損害社會公共利益；
（五）違反法律、行政法規的強制性規定。
第五十四條 【可撤銷契約】下列契約，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：（一）因重大誤解訂立的；（二）在訂立契約時顯失公平的。
一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的契約，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。
當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷。
第五十五條 【撤銷權的消滅】有下列情形之一的，撤銷權消滅：
（一）具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權；
（二）具有撤銷權的當事人知道撤銷事由後明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權。第五十六條 【契約自始無效與部分有效】無效的契約或者被撤銷的契約自始沒有法律約束力。契約部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。
第五十七條 【契約解決爭議條款的效力】契約無效、被撤銷或者終止的，不影響契約中獨立存在的有關解決爭議方法的條款的效力。
第五十八條 【契約無效或被撤銷的法律後果】契約無效或者被撤銷後，因該契約取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的.損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。
第七十四條 【債權人的撤銷權】因債務人放棄其到期債權或者無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。債務人以明顯不合理的低價轉讓財產，對債權人造成損害，並且受讓人知道該情形的，債權人也可以請求人民法院撤銷債務人的行為。
撤銷權的行使範圍以債權人的債權為限。債權人行使撤銷權的必要費用，由債務人負擔。
《契約法》解釋二
第十九條 對於契約法第七十四條規定的“明顯不合理的低價”，人民法院應當以交易當地一般經營者的判斷，並參考交易當時交易地的物價部門指導價或者市場交易價，結合其他相關因素綜合考慮予以確認。
轉讓價格達不到交易時交易地的指導價或者市場交易價百分之七十的，一般可以視為明顯不合理的低價；對轉讓價格高於當地指導價或者市場交易價百分之三十的，一般可以視為明顯不合理的高價。
債務人以明顯不合理的高價收購他人財產，人民法院可以根據債權人的申請，參照契約法第七十四條的規定予以撤銷。
3《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》
第一條 本解釋所稱的商品房買賣契約，是指房地產開發企業（以下統稱為出賣人）將尚未建成或者已竣工的房屋向社會銷售並轉移房屋所有權於買受人，買受人支付價款的契約。
第八條 具有下列情形之一，導致商品房買賣契約目的不能實現的，無法取得房屋的買受人可以請求解除契約、返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任：
（一）商品房買賣契約訂立後，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人；
（二）商品房買賣契約訂立後，出賣人又將該房屋出賣給第三人。
第九條 出賣人訂立商品房買賣契約時，具有下列情形之一，導致契約無效或者被撤銷、解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失，並可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任：
（一）故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明；
（二）故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實；
（三）故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實。
第十二條 因房屋主體結構質量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用後，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格，買受人請求解除契約和賠償損失的，應予支持。
第十三條 因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用，買受人請求解除契約和賠償損失的，應予支持。
交付使用的房屋存在質量問題，在保修期內，出賣人應當承擔修復責任；出賣人拒絕修復或者在合理期限內拖延修復的，買受人可以自行或者委託他人修復。修復費用及修復期間造成的其他損失由出賣人承擔。
第十四條 出賣人交付使用的房屋套內建築面積或者建築面積與商品房買賣契約約定面積不符，契約有約定的，按照約定處理；契約沒有約定或者約定不明確的，按照以下原則處理：
（一）面積誤差比絕對值在3％以內（含3％），按照契約約定的價格據實結算，買受人請求解除契約的，不予支持；
（二）面積誤差比絕對值超出3％，買受人請求解除契約、返還已付購房款及利息的，
應予支持。買受人同意繼續履行契約，房屋實際面積大於契約約定面積的，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款由買受人按照約定的價格補足，面積誤差比超出3％部分的房價款由出賣人承擔，所有權歸買受人；房屋實際面積小於契約約定面積的，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款及利息由出賣人返還買受人，面積誤差比超過3％部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
第十五條 根據《契約法》第九十四條的規定，出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經催告後在三個月的合理期限內仍未履行，當事人一方請求解除契約的，應予支持，但當事人另有約定的除外。
法律沒有規定或者當事人沒有約定，經對方當事人催告後，解除權行使的合理期限為三個月。對方當事人沒有催告的，解除權應當在解除權發生之日起一年內行使；逾期不行使的，解除權消滅。
第十九條 商品房買賣契約約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿後超過一年，由於出賣人的原因，導致買受人無法辦理房屋所有權登記，買受人請求解除契約和賠償損失的，應予支持。
第二十三條 商品房買賣契約約定，買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的，對方當事人可以請求解除契約和賠償損失。因不可歸責於當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的，當事人可以請求解除契約，出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買受人。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇15
出賣人（甲方）：
份證號碼：
買受人（乙方）：
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方願將其擁有完全產權、合法擁有的位於_______________的房產____棟，房屋所有(共有)權證書號為_________，房屋所有權人為_____；房屋建築面積為_____平方米（以上內容以登記為準）。以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整（￥________元）的價款出售給乙方。乙方自願購買甲方上述房產。
風險提示：標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型，在契約中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。
數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程式等，各項須明確填寫，不得含糊。
二、本契約簽定前，該房屋如有應繳納的一切稅費，概由甲方負擔。本契約發生的契稅，土地出讓金等其他稅費由乙方負擔。
三、簽定契約同時乙方願交____元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款，購房款由乙方分____期付給甲方。第一期，在貸款銀行向乙方發出貸款承諾書時，乙方將____%首付房款存入銀行，並由銀行凍結，第二期在貸款銀行向乙方發放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及____%首付款直接劃到甲方的賬戶中；第三期，在甲方交房時，由乙方一次性將餘款付給甲方。
風險提示：價款支付
在實務中，有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾契約付款方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款，並作出如下承諾：
1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關的資料，簽署相關檔案；
2、在辦理產權過戶手續時，應按照要求將房屋產權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有。
五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批准，則雙方同意以下兩種方式解決該房屋的買賣事宜：
風險提示：履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如：有的契約對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
1、繼續履行協定，乙方一次性將購房款支付給甲方，（期限為一個月）。甲方收到房款五天內與乙方去辦過戶手續。
2、解除協定，甲方收取乙方的`定金不與退還，甲方有權再次出賣本房。
六、違約責任
風險提示： 違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。
具體應明確，違反契約的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數位化，以便於向違約方主張。
1、甲方如不履行本契約規定的，每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金賠償賠給乙方。逾期超過一個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款（包括定金全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣______元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金賠償給甲方。逾期超過一個月時，甲方有權解除契約。解約時，乙方應賠償甲方經濟損失人民幣______元。
3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。
七、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述第__種方式解決。
風險提示：爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。
1、提交_________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
八、其他約定
九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式____份，甲乙方各執____份。
風險提示：證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
甲方：
_________年_____月_____日
乙方：
_________年_____月_____日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇16
原告：
被告：
案由：房屋買賣契約糾紛
訴訟請求：
1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣契約》義務，將北京市朝陽區的房屋所有權過戶給原告；
2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元；
3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。
事實與理由：
20xx年7月25日，原告經北京市嘉禾家美房地產經紀有限公司介紹，與被告簽訂了關於北京市朝陽區廣渠路28號210號樓16層1908A的《房屋買賣契約》，並於當日交付了購房定金人民幣50000元。
雙方同意，被告應配合原告在契約簽訂後一個月內（即20xx年8月25日前）辦理完畢該房屋過戶事宜，原告亦多次催促被告履行契約義務，進行網簽及後續房屋過戶事宜，被告均以各種藉口予以拖延，導致該房屋至今未辦理任何過戶手續。按照約定，被告拖延逾期辦理過戶手續視為違約，被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的`違約賠償人民幣200000元.
原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用，被告遲遲不履行房屋過戶義務已經給原告造成了諸多損失，無奈之下訴至法院，請求法庭依法判決被告按照契約履行義務，將房屋過戶給原告，並賠償原告損失，以維護原告的合法權益。
此致
北京市朝陽區人民法院
關於房屋買賣契約模板錦集 篇17
甲方（賣方）：__________________
乙方（買方）：__________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在___________________________房屋地產出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫__________________萬元整；即人民幣小寫__________________元。
三、乙方在簽訂本契約時，向甲方支付購房款人民幣__________________萬元整，即小寫__________________元。
四、因此房屋房產證尚未辦理，甲方待房產證下來時協助乙方辦理過戶手續，辦理房產證手續所產生的有關稅費等所有費用由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
五、乙方需在甲方協助其辦理房產證手續前付清購房尾款人民幣__________________萬元整，即小寫__________________元。
六、甲方應在本契約簽訂後日內將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、無人租住、使用；無欠賬，如水電費、取暖費等。
七、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
甲方（賣方）：__________________（印）身份證號：__________________
電話：__________________
_________年_________月_________日
乙方（買方）：__________________（印）身份證號：__________________
電話：__________________
_________年_________月_________日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇18
契約效力是法律賦予依法成立的契約所產生的約束力。契約的效力可分為四大類，即有效契約，無效契約，效力待定契約，可變更、可撤銷契約。
實踐中房屋買賣糾紛時有發生。房屋買賣糾紛涉及到產權、價款、面積、原承租戶的利益等多種問題，但都離不開買賣契約的有效性問題。那么，究竟哪些房屋買賣契約屬無效契約呢?歸納起來，主要有以下幾種：
1、房地產分離出賣，契約無效。
由於房屋是建築在土地上的，為土地的附著物，具有不可分離性，因此，房屋的所有權通過買賣而轉讓時，該房屋占用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓或隨房屋轉移。如果出賣人將房產和土地使用權分別賣與不同的買受人，或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權，買受人可以提出這種買賣契約無效。
2、產權主體有問題，契約無效。
出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權人。非所有權人出賣他人房屋的，其買賣行為一般無效 。房屋的產權為數人共有的，必須徵得共有人同意才能出賣。出賣共有房屋時，須提交共有人同意的`證明書。部分共有人未取得其他共有人同意，擅自出賣共有房屋的，其買賣行為一般認定無效 。
3、侵犯優先購買權，契約無效。
房屋所有人出賣共有房屋時，在同等條件下，共有人有優先購買權。房屋所有人出賣租賃房屋的，應當在出賣之前的合理期限內通知承租人，承租人享有以同等條件優先購買的權利。 房屋所有人出賣房屋時侵犯共有人、承租人優先購買權的，共有人、承租人可以請求法院宣告該房屋買賣無效。
4、非法轉讓，契約無效。
主要包括轉讓(含買賣)下列房地產：①司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;②依法收回土地使用權的;③權屬有爭議的;④法律、行政法規規定禁止轉讓的其他情形。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇19
買受方(以下簡稱乙方)：
丙方(駱駝街道辦事處)：
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》等法律、法規和政府有關規定，甲、乙雙方經過平等協商，自願就房屋、土地買賣事項一致同意，訂立契約條款如下，以資共同遵守。
第一條：
1、甲方自願將坐落在東靠馬路，南靠大馬路，西靠東港粉末，北靠教堂圍牆自願就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。
2、出具界址圖(紅線圖)及區府街道集體資產，同意買賣複印檔案。
3、允許因地制宜建設改造，因歷史遺留問題，如果有土地出讓政策可以辦理，望街道給予支持幫助解決土地出讓。
第二條：
雙方協定商定房屋及土地使用權轉讓價款總計220萬元整，乙方已與20xx年11月25日支付壹拾萬元定金，雙方同意與本協定簽訂之日乙方再支付給甲方購房款伍拾萬元，剩餘所欠協定簽訂後乙方同意於20xx年1月10日前支付給甲方壹佰柒拾萬元，甲方收到款項後應當出具收據。
第三條、乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項，甲方有權解除契約，對乙方已交款項可不予退還，如一方違約，賠償給另一方總金額的兩倍。
第四條、甲方應自本契約簽訂之日起天內將上述房屋、土地交付給乙方，房屋交付後，原村里出租的房屋按契約期滿結束，該房屋的管理權和使用權由乙方負責。
第五條、協定簽訂後，在乙方沒有交納完全部購房款期間，甲方不得將契約交給乙方，再次期間，乙方在交付完全部購房款後，在得到甲方確認後，由該契約交付給乙方。
第六條、甲、乙雙方買賣中所交的稅款，按國家政策規定，各方自負。
第七條、此契約未達事宜，雙方友好協商解決，如解決不成可想當地人民法院起訴。
第八條、經雙方當事人簽字或捺印後即具有法律效力。
第九條、本契約一式三份，甲乙丙各執一份，雙方簽字後生效。甲方、乙方、丙方、年月日購銷契約甲方、乙方給甲乙雙方共同友好協商，特訂立以下鋁合金材料購銷契約。
一、甲方因業務發展需要，向乙方購買鋁合金，具體如下：1、鋁合金材料每噸2萬5千元，材料44噸，總計110萬元。
二、質量要求以及提貨運輸方式，乙方鋁合金必須符合國家標準要求，乙方負責運輸到甲方廠方內(20xx年11月29日前供貨完畢)。
三、付款方式、契約簽訂後甲方向乙方付定金10萬元整，貨到全部付清。
四、以上契約，一式二份，甲、乙雙方簽字生效，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方協商解決。
甲方簽字：
乙方簽字：
關於房屋買賣契約模板錦集 篇20
賣方：_______________身份證號碼：_____________________
買方：_______________身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產，建築面積為_____平方米。。上述房產的交易總價：人民幣___________元整。本契約簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第二條付款時間與辦法：甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在______年____月_____日支付房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整付給甲方。
第三條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將水、電、煤氣等費用結清。
第四條經雙方協商，交易稅費由乙方承擔，產權過戶手續費由乙方承擔。甲方可協助乙方辦理過戶手續
第五條違約責任：甲、乙雙方契約簽定後，若乙方中途違約，即在規定日期未交付房款，視為違約，購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。
第六條本契約主體
1.甲方是____________2.乙方是____________
第七條本契約一兩份。甲方產權人一份，乙方一份,
第八條本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽字與本契約同具法律效力。
第九條雙方約定的其他事項：
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：______________
____年____月____日_________年____月____日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇21
甲方(售房方) ：____________身份證號碼：________________
乙方(購房方)：____________身份證號碼：________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自願將其位於___________________小區第____棟第____層的毛坯房(建築面積____平方米)以人民幣___________元整(￥___________元)的價款出售給乙方。
二、本契約簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。本契約簽訂後，乙方在_____年_____月_____日之前分兩次將房款交付甲方(付款以實際票據為準)
三、本契約簽訂後，甲方將該層房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
四、本契約簽訂後，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證分攤公共部分損壞所需維修費用。本契約簽訂後，甲方不得就該層房屋與他人訂立《買賣契約》。
五、該層房屋現作為住宅用，乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構和用途，甲方不得擅自改變與該房屋有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。
六、房屋竣工驗收合格後，甲方應以書面或口頭通知乙方辦理交付手續，乙方按照雙方約定按期繳清本契約款項，如乙方超過約定期限三個月未繳清房款，甲方有權處理此房。
七、甲方應積極協助乙方辦理水、電、煤氣等配套設施開戶手續，相關費用由乙方承擔。
八、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。
2、本契約簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除，由雙方參照市場及購房款等條件協商解決，並賠償乙方的房屋裝修費用。
3、如該棟房屋需拆遷重建，甲方需在重建樓棟為乙方提供一套面積不少於______平方米房屋，樓層由雙方協商確定;該套房屋除土建項目費用外其他補償款由乙方所得。
九、如遇國家政策變動，相關事項由雙方協商解決。
十、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的可按下述兩種方式解決。
1、提交_____區仲裁委員會仲裁。
2、依法向_____區人民法院起訴。
十一、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
十二、本契約一式兩份，甲乙方各執一份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇22
出賣人（甲方）：
身份證號碼：
買受人（乙方）：
身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自願將其擁有完全產權的位於的房屋建築面積___平方米）以人民幣____拾____萬_____仟____佰_____拾____元整（￥__________元）的價款出售給乙方。
二、本契約簽定前，該房屋如有應繳納的一切稅費，概由甲方負擔。該房過戶中所發生的契稅、土地出讓金等一切稅費概由乙方負擔。
三、乙方在簽定此購房協定時，由乙方一次性將房款______元付給甲方，（在簽定本購房協定時乙方已付清了房款，此協定亦作為收款收據用，）。銀行貸款在簽定契約後由乙方負責。
四、特別約定：因該房產暫未過戶，如果過戶時甲方必須無條件、隨時配合乙方到房產等部門辦理過戶手續。
乙方收到該房後，不論以後房價漲跌，雙方都不得反悔，甲方更不得以房價漲跌等任何理由而不配合乙方過戶。
五、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的.損失。
2、乙方在房屋過戶時，甲方應積極配合乙方，必要時必須提供相關證件及證明，以便乙方辦理房產過戶手續。如果甲方不能積極配合乙方，屬違約，則應賠償乙方相關的經濟損失。
六、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_______________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
七、其他約定：______________________________________________
八、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
九、本契約一式二份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
擔保人：
日期：
關於房屋買賣契約模板錦集 篇23
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定，甲乙雙方經友好協商，甲方同意將自有房屋一處出售給乙方，乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解，願意購買該房，特制訂本契約如下：
一、此房坐落於，產權所有人，產權證號，房屋建築面積㎡，使用性質:。
二、該房價為萬元，人民幣大寫:先交付元定金，其餘房款在房屋交易公證時結清，公證時應再付剩餘房款萬元，同時甲方交鑰匙交房，現場交接，房款兩清。
三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務，如簽約或交接後，發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理並承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，均由甲方負責賠償。
四、室內外設施以看房時為準，不得轉移，更換或更改，交接驗收時也應該按契約驗收，簽署房屋交接單，並需驗看水錶、電錶、煤氣表是否有損壞，如有損壞甲方負責維修。
五、甲方需結清交易之日前所欠的一切費用，如：房費、暖氣費、煤氣費、水費、電費、物業管理費、有線電視費等。
六、甲方有義務協助乙方辦理房產過戶事宜的相關手續，辦理過戶手續所需費用由方承擔，未盡事宜甲乙雙方協商解決。
七、本協定一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，不得違約，如違約造成的經濟損失，由違約方負責，乙方違約定金不退，甲方違約雙倍賠款
甲方：乙方：
聯繫電話：聯繫電話：
身份證號：身份證號：
日期 年 月 日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇24
甲方(賣方)：_________
乙方(買方)：_________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在_________房產及車庫車位一起出賣給乙方，並將與所出賣該房產、車庫、車位的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產、車庫、車位及附屬建築物價值為人民幣：大寫_________元整即人民幣小寫：_________元。因乙方尚欠銀行購房貸款元整，甲方在拿到乙方給付的三十一萬元購房款(含定金十萬元整)後當日即將房產、車庫及車位貸款還清，並在當日配合乙方辦理上述諸產權的變更登記手續，乙方在甲方配合辦理變更登記的'同時將購買上述諸產權的餘款元整交付甲方，至此，乙方的付款義務全部履行完畢。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金：_________元整即小寫_________元，如甲方未將房產賣與乙方並配合乙方辦理產權過戶則甲方須向乙方雙倍返還定金即人民幣二十萬元。
四、甲方保證該房產、車庫、車位合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金);保證上述諸權屬可以按照第二條的約定變更過戶到乙方名下，否則向乙方支付違約金_________元整。
五、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，保證房屋、車庫、車位結構完整符合使用條件。
六、契約管轄地為連雲港市海州區人民法院。
七、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
八、附加條款：_________。
甲方(賣方)：_________乙方(買方)：_________
身份證號：_________身份證號：_________
住址：_________住址：_________
聯繫方式：_________聯繫方式：_________
日期：_________日期：_________
關於房屋買賣契約模板錦集 篇25
甲方(出賣方)：________________
乙方(購買方)：________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方房產事宜達成如下房屋買賣契約，共同遵守：
1、房產狀況
甲方自願將座落於出售給乙方，乙方自願購買此房。
2、轉讓價格
3、付款方式
乙方已於年月日支付給甲方購房定金人民幣(________________元整)，餘款為人民幣(________________元整)。由於本房產暫無《不動產登記證》，經雙方協商，議定在簽訂契約後，二次支付甲方購房款為人民幣________________元整(元整)，乙方暫扣人民幣(________________元整)房款，待辦理房產過戶後，將暫扣款付清。
4、甲方義務
(1)由於本房產暫無《不動產登記證》，當前無法辦理正式的房產過戶手續，本次交易屬甲乙雙方協商議定，因此待到該房產可以辦理《不動產登記證》時，甲方有義務在第一時間主動配合乙方完成辦理房產過戶手續，不得藉故拖延。如因甲方原因使乙方無法及時辦理過戶等相關手續而使乙方受到的損失，乙方有權向甲方索賠全部損失。
(2)甲方承擔辦理《不動產登記證》所產生的一切費用(包括：稅金、房屋維修基金及土地證費用等)。
5、乙方義務
(1)辦理房產過戶手續所產生的一切稅費全部由乙方承擔。
6、違約責任
乙方中途毀約，不得向甲方索還定金;甲方中途毀約應將定金退還乙方，另付雙倍賠償乙方定金數額的違約金。因該房產暫無《不動產登記證》，雙方約定甲方收到購房款(不包括暫扣款)，乙方拿到本房鑰匙為交易成功，甲乙雙方均不得反悔。
7、本契約在履行中若發生爭議，甲乙雙方友好協商解決，如不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
8、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，一經簽字即產生法律效力。
甲方(簽字)：________________
乙方(簽字)：________________
關於房屋買賣契約模板錦集 篇26
賣方：_____________________(以下簡稱甲方)
買方：_____________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂契約如下：甲方自願下列房屋賣給乙方所有：
1.房屋狀況：(請按《房屋所有權證》填寫)
房屋座落：_____________________
幢號_______室號_______套(間)數_______建築結構_______總層數_______建築面積(平方方)_______用途。
2.該房屋的土地使用權取得方式"√"：出讓( )、劃撥( )。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元，(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、本契約經雙方簽章並經_________市房地產交易管理所審查鑑定後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。
六、雙方願按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜，雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方願向(___________)仲裁委員會申請仲裁。
七、本契約一式四份，甲、乙雙方及稅務部門各一份，房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項：_____________________________________
甲方(簽名或蓋章)_______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________ 監證機關：_______________
代理人(簽名或蓋章)_____________________ 代理人(簽名或蓋章)______________________
簽訂日期：___________年____月____日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇27
首先，簽訂契約前，要嚴格審查售房的主體資格。房屋買賣糾紛有很大一部分是由於對售房者的資格或者資信情況不了解而產生的。要避免和減少糾紛的發生，在簽訂正式房屋買賣契約前，包括簽訂意向書或繳納定金時，要先審查發展商的“五證”，即《國有土地使用證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》和《商品房屋預售許可證》，特別是《國有土地使用證》和《商品房屋預售許可證》這兩證，要認真查看其中批准銷售的面積、地點、項目名稱、銷售內容等，防止開發商將批准銷售範圍之外的房屋對外出售。因此，在簽訂認購協定繳納定金時，要先了解主契約無法簽訂時，定金是否能夠返還;買受人在簽訂認購書，被收取數萬元的定金後，開發商是否會有“潛規則”拋出不合理交易條件，脅迫買受人簽訂違心契約。
其次，在辦理房屋權屬證書的問題上，依據國務院《城市房地產開發經營管理條例》第33 條的規定，預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內，辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續;現售商品房的購買人應當自銷售契約簽訂之日起90日內，辦理土地使用權和房屋所有權的.登記手續。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續，並提供必要的證明檔案。在出賣人不按時提供產權證書，或者不提供相應的證明檔案的情況下，買受人房屋的產權證書就無法辦理。所以，在買受人與出賣人兩者之間互有協助履行之義務。因此，在尊重雙方當事人意思自治的基礎上，買受人要要求出賣人承擔相應的義務。買受人可以要求出賣人簽訂協定，嚴格依據契約的約定，按照雙方約定的辦證種類進行辦證;在雙方沒有進行約定的情況下，應該由相關的房地產主管部門決定房屋的辦證種類。
最後，當事人對稅費的支付有明確約定的，應遵守約定;當事人對稅費的支付沒有約定或約定不明的，應根據國家稅費法規確定承擔主體。若雙方當事人對稅費的支付做出約定後，又因巨觀政策調控而發生稅費增減的，除當事人協商一致外，增減部分仍應按國家稅費法規確定承擔主體。雙方不能達成一致意見的，人民法院不宜直接對契約予以適當調整或判決解除契約，雙方仍應履行契約義務。
總之，房屋買賣並不是像一般的商品買賣那樣簡單，它是一個系統工程。在買賣房屋過程中，不僅涉及到契約的合理確定，要對契約條款仔細研究琢磨，更重要的是要站在把握全局的高度上，了解交易雙方買賣的動機和實力，了解相關的法律條款，避免在法律已經明確的問題上犯常規性的錯誤。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇28
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在濟南市區路小區號樓單元室(建築面積平方米，儲藏室平方米，產權證號)房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金，即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓證)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將抽風機一台(型號：)，空調兩台(型號：)，熱水器(型號：)，浴霸(型號：)，飲水機(型號：)，音響兩台(型號：)，涼衣架，房內燈具，前______
關於房屋買賣契約模板錦集 篇29
有關城中村房屋買賣契約范X城中村房屋買賣契約范X一甲方： 住址：矣六街道一組 號 身份證號：乙方： 住址：矣六街道一組 號 身份證號：甲乙雙方本著公平、平正原則，雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣契約條款：
一、甲方將坐落在矣六街道一組 號，房屋面積( )平方米，賣給己方居住使用。
二、房屋價款為：人民幣300000元(大寫人民幣：叄拾萬圓整)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法：雙方簽訂房屋買賣契約之日起，乙方一次性付清房價款人民幣300000元(大寫人民幣：叄拾萬圓整)。
四、房屋款全部付清後，即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用，房屋所有權也隨之轉移，今後若遇國家占用或城中村改造，房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今後社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理，甲方不得干涉。
七、本契約雙方遵守執行，不得反悔違約，否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金600000元(大寫人民幣：陸)，還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本契約條款雙方認可無爭議，雙方簽字後生效。甲方：乙方：中證人：____月____日城中村房屋買賣契約范X二甲方(賣方)：乙方(買方)：甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
1、 甲方自願將坐落在____區柳樹街與工業街交匯處龍潭馨城小區8號樓一單元301室及1單元2號車庫(主房建築面積134.7平方米，車庫面積14平方米，主房地板磚、內牆已鋪完)房地產賣給乙方。
2、 本房產為羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部開發，本契約生效後，乙方重新與羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部簽訂商品房認購契約。甲方當初在購買此房時，付清首付款後，以此房為抵押從農村信用合作社貸款十九萬元人民幣，期限為。契約簽訂時，甲方已還貸款十三個月。
3、 購房款分為兩部分，一是，現金部分，乙方需付給甲方現金人民幣，。二是，貸款的部分，貸款姓名為甲方姓名暫不更改，剩餘貸款轉給乙方續還。
4、 貸款部分，自契約簽訂之日起由乙方續還剩餘貸款。乙方在續還剩餘貸款時應在每月的三____日前還清當月貸款，不能給甲方造成銀行的.不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行徵信記錄，由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失。
5、 此契約一式兩份，自雙方簽字後生效，不得反悔。
6、 未盡事宜由甲乙雙方協商解決。甲方簽名：身份證號： 電話：甲方簽名：身份證號： 電話：____月____日城中村房屋買賣契約范X三出賣人(甲方)： 配偶：身份證號碼： 身份號碼：買受人(乙方)：身份證號碼：根據《民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方認購房產簽訂本協定，以資共同信守執行。
1、因甲方的房屋被依法拆遷，甲方自願將其回遷的樓房 小區 單元西戶 室轉讓給乙方。乙方取得房屋後，甲方不得以任何理由反悔，否則甲方將承擔交易總金額500%的違約金。
2、甲乙雙方商定成交價格為人民幣____萬元，(大寫)________萬圓整。乙方分____次付清，首付款_______，並預留尾款_____萬元，待房屋產權證下來過戶完畢後於____日內付清。
3、甲方在乙方付清首付款起即刻將上述房屋交付給乙方，該房屋占用範圍內所有權、使用權等權利同時轉讓。
4、因出賣的房屋現並未辦理房屋產權證、土地使用證，待到辦理茲相關證件時甲方應主動積極配合乙方辦理相關事宜，如屆時該房屋存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任，退還乙方全部房款，同時支付交易總房款的200%做為補償金。
5、甲方應積極配合爭取能在產權證辦理前直接將房屋所有人更改為乙方名字，如乙方不能與開發商(拆遷辦)直接辦理更名手續，以甲方名義辦理產權證書，則辦理費用由甲方承擔，過戶費用由乙方承擔，且甲方應當無條件協助乙方辦理過戶手續，提供一切與之有關的資料。不得以任何理由藉故要挾推辭，否則視甲方為違約，承擔交易總金額300%的賠償金，乙方保留追訴權。如因甲方的延誤，致使影響產權過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。
6、乙方在本協定生效成立後，無論辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓，否則視為違約。7本協定簽訂後，雙方應該共同遵守，甲方不得無故反悔，不得再對該房屋主張任何的權利。如果甲方違約，除了退還乙方交納的所有認購款和利息及酬謝金外，還應當支付交易總金額300%的違約金。
8、本協定雙方應當共同執行，不得無故反悔。在本協定履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，協商不成，任一方均可向人民法院起訴。
9、其它約定
10、本協定一式叄份，雙方各執一份為憑，____市公證處一份。1
1、本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方乙方____月日
關於房屋買賣契約模板錦集 篇30
一、因房款產生的房屋買賣糾紛
《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條規定，當事人對自己提出的主張應當及時提供證據。
《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第二條規定，當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利後果。
在市場交易中，許多購房者因為是沒有經驗，抑或是粗心大意，抑或是出於對對方的信任，抑或是法律知識的欠缺，沒有養成將重要事項簽訂書面協定進行確認並保留證據的習慣，往往聽信口頭約定，一旦對方反悔，如果提供不出確鑿的.證據，便會帶來莫大的損失。
尤其是在類似大額的房屋交易中，買賣雙方應對關健事項用書面契約形式明確約定，並由雙方簽字蓋章確認，對於契約履行中有變更事項，亦應當簽訂補充協定予以明確，類似本案中有向他人打款的情形，一定要保留出賣人委託他人收款的書面、錄音錄像、簡訊、電子郵件等相關證據。
二、因交房產生的房屋買賣糾紛
《契約法》第229條規定，租賃物在租賃期間發生所有權變動的，不影響租賃契約的效力。
《民通意見》第119條規定，私有房屋在租賃期內，因買賣、贈與或者繼承發生房屋產權轉移的，原契約對租賃人和新房主急需有效。
上述即買賣不破租賃原則，即在租賃關係存續期間，即使所有權人將租賃物讓與他人，對租賃關係也不產生影響，買受人不能以其已經成為租賃物的所有人為由否認原租賃關係的存在並要求承租人返還租賃物。
在二手房買賣中，買房人應對房屋實際使用狀況進行全面的了解，及時現場勘查;同時，可以在買賣契約中明確條款約定，如果賣房人隱瞞房屋已出租信息或者在履行契約中故意將房屋出租他人的，應支付一定金額的違約金，以加大賣房人的違約成本。
關於房屋買賣契約模板錦集 篇31
甲方(賣方)：
法定代表人：
地址：
聯繫方式：
乙方(買方)：
法定代表人：
地址：
聯繫方式：
上述各方經平等自願協商，簽訂本契約以共同遵守。
一、基本情況
1、乙方購買甲方坐落在__ 市__ 區(縣)_____路___號寫字樓__ 層，寫字樓建築面積__ 平方米，並配套場地__ 平方米，按房產證為準。
2、土地使用許可權為__ 年，自__ 年__ 月__ 日起至__ 年__ 月__ 日止，實際年限按產權證。
3、寫字樓區域東側在__ 米內、南側到__ 米內、西側到__ 米內、北側到__ 米內。
二、寫字樓價格及其它費用
1、寫字樓價格每平方米人民幣__ 元(大寫)，總價(含人民幣土地價格)人民幣(大寫)__ (￥元)。
2、土地使用稅費按國家有關規定由方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年￥__ 元。
三、付款方式、期限及交房期
1、寫字樓總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣(大寫)__ (￥元)。
(1)年月日前甲方把寫字樓通過有關部門驗收合格後交付乙方使用，同時乙方在收到甲方寫字樓後支付人民幣(大寫)__ (￥元);
(2)其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過個月不付款，甲方有權終止契約，並要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按寫字樓和土地總價的%計;若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、寫字樓抵押給任何第三方，則售房契約無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，並按寫字樓和土地總價%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定
1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本寫字樓地址進行工商註冊。
3、寫字樓內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本契約未盡事宜由雙方協商補充確定，與本契約具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程後，則乙方有權支配和使用該寫字樓，甲方無權干涉。
9、本寫字樓的質量保修期為交付後一年內有效。
五、本契約主體及責任
1、甲方：
法定代表人：
委託代理人：
2、乙方：
法定代表人：
委託代理人：
六、其他
1、本契約一式二份，契約各方各執一份。
各份契約文本具有同等法律效力。
2、本契約經各方簽署後生效。
簽訂時間：__ 年__ 月__ 日
甲方(簽字或蓋章)：
乙方(簽字或蓋章)：