重慶房屋買賣契約書

重慶房屋買賣契約書 篇1

甲方:__________

住所:__________________郵編:_______________

法定代表人:____________聯繫電話:___________

乙方:______聯繫電話:___________

住所:__________________郵編:_______________

證件名稱:______________證號:_______________

甲、乙雙方遵循平等自願和誠實信用的原則,經協商一致,就乙方向甲方預訂商品房事宜,訂立本協定。

第一條乙方預訂_______區_______街_____號《_________》項目______幢______層______室。甲方已取得該房屋的商品房預售許可證,並經___________測繪機構預測,該房屋建築面積為________平方米,套內建築面積為_______平方米。該房屋甲方定於____年____月____日交付給乙方。

第二條乙方預訂的該房屋每平方米套內建築面積單價為人民幣_____元,總房價為人民幣______元,乙方採取[一次性][分期][按揭]_____方式付款。

第三條乙方同意簽訂本協定時,支付定金人民幣_______________元,作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房買賣契約的擔保,簽訂商品房買賣契約後,乙方支付的定金轉為房價款。簽訂商品房買賣契約時,買賣單價應以本協定第二條約定的單價為準。

第四條甲、乙雙方商定,預訂期為____天,乙方於_______年_____月______日前到________與甲方協商簽訂商品房買賣契約。

超過預訂期,乙方未與甲方協商簽訂商品房買賣契約的,甲方有權解除本協定。甲方解除本協定的,定金不予返還。

第五條甲方同意將發布或提供的廣告、售樓書、模型、樣板房所標明的房屋平面布局、結構、建築質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房買賣契約的附屬檔案。

第六條有下列情形之一,乙方拒絕簽訂商品房買賣契約的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。

1、甲乙雙方在簽訂商品房買賣契約時,因面積誤差處理、戶型結構、土地使用年限、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款存在分歧,不能協商一致的

2、甲乙雙方簽訂本協定後、簽訂商品房買賣契約前,由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。

第七條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房買賣契約的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金:

1、甲方未以本協定第二條約定的單價作為商品房買賣價格的

2、甲方未遵守第五條約定的

3、甲方未告知乙方在簽訂本協定前該房屋已存在抵押、預租、查封等事實的。

第八條除本協定第六條、第七條約定的情形外,乙方在預訂期內提出解除本協定的,無權要求甲方返還定金。

第九條其他約定。

第十條甲乙雙方簽訂商品房買賣契約後,本協定自行終止。

本協定一式_____份,甲乙雙方各持_____份,______、_______各執一份。

第十一條本協定在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,按下述第_______種方式解決:1、向重慶仲裁委員會申請仲裁。2、依法向人民法院起訴。

甲方:_______乙方:_______

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

重慶房屋買賣契約書 篇2

甲方: (以下簡稱甲方) 地址: 代表人:

乙方: (以下簡稱乙方) 地址: 代表人:

為了共同開闢甲方房產的銷售市場,甲、乙雙方本著互惠互利,誠實信用的原則,根據《中華人民共和國契約法》的有關規定,經友好協商,就甲方委託乙方代理銷售(以下簡稱該項目)的有關事宜,經過充分協商,達成以下協定,以資雙方共同遵守。

第一條:委託物業

甲方委託乙方代理銷售(非獨家)甲方 產品在 區域的市場代理銷售工作。

第二條:契約期限

本契約合作期限自年月日起至年月日止。

第三條:代理佣金標準

代理佣金是指乙方履行本契約後所應獲得的報酬。

乙方累計完成銷售任務 套(含 套)的,銷售代理佣金按合 同成交總房款的 計提。

乙方累計完成銷售任務 套之間(含 套)的,銷售代理佣金 按契約成交總房款的 計提。

乙方累計完成銷售任務 套以上(含 套)的,銷售代理佣金 按契約成交總房款的 計提。

第四條:佣金結算條件及支付方式

甲方支付給乙方的銷售代理佣金比例按甲方與乙方推薦成交客戶所簽訂的《房屋買賣契約》中的契約房款計算,支付金額基數按照客戶實際到達甲方帳戶房款金額計算。一次性及分期付款客戶在簽訂《房屋買賣契約》並按契約約定支付全額房款後,甲方按約定比例向乙方支付該業務乙方應得佣金。

第五條:代理銷售房源和價格

1、甲方以書面形式向乙方提供房源統計。在客戶認購前,乙方要對認購房源與現場負責人進行確認。在未取得甲方確認時,乙方無權與各戶簽訂商品房認購協定,由此造成的責任由乙方自行承擔。

2、甲方保證本項目對外公開的價格與提供給乙方客戶的價格一致,該價格表經甲方簽字並蓋章生效。如甲方對價格進行調整,則甲方需以書面形式通知乙方。

第六條:甲方的責任

1、甲方保證該項目的合法性和真實性,若客戶購買房產的實際情況與其提供的材料不符合,所發生的糾紛均由甲方負責。

2、甲方對乙方人員進行該項目必要的項目信息傳播,傳播方式可通過書面、電話或直接至現場等方式進行。甲方指派專人負責與乙方日常業務工作的協調和聯繫。

3、契約委託期內,甲方免費向乙方提供包括售樓書、宣傳單頁及《認購書》、《房屋買賣契約》等相關項目資料複印件。

4、甲方協助乙方完成客戶在甲方項目參觀、選購和簽約、收款等各項接待程式,並保證現場的接待質量。

5、甲方應按時按本契約的規定向乙方支付銷售代理佣金。

6、甲方不干涉乙方在本契約約定範圍內的銷售工作,但甲方有權進行監督,以保證項目及企業的品牌形象。

7、在購房客戶簽訂《房屋買賣契約》的過程中,如遇到特殊情況,客戶要求在異地簽約的,甲方給予積極配合。

8、甲方及時透明的協助乙方做好銷售過程的各項工作和客戶歸屬業績確認等工作。

第七條:乙方的責任

1、成立專業的銷售隊伍,由專人(具有較強的接待能力、熟悉海南房地產樓盤)負責此次購房專線推廣及看房選購的全程接待工作。如因客戶投訴或經甲方調查,乙方負責銷售甲方項目的人員不具備專業素質的,甲方有權要求乙方及時更換,乙方拒不更換的,甲方有權終止契約。

2、完成購房過程的前期組織及準備工作,並於客戶到達甲方項目看房之前,由乙方提前通知甲方。

3、在委託期內,進行廣告宣傳、派送發放售樓書等宣傳資料,利用各種形式開展多渠道推薦活動。每次完成看房行程後,須將售樓現場看房情況反饋給甲方,雙方應及時確認銷售情況。

4、乙方應遵守甲方提供並經甲方簽章確認的契約樣本及相關銷售檔案,乙方不得超越甲方授權向購房客戶作出任何承諾,引起相關的法律責任由乙方負責。

5、乙方應根據甲方提供的該項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得誇大、隱瞞或虛構項目情況,並派專人負責與甲方日常業務工作的協調和聯繫,並做好看房後的跟進成交工作。

6、乙方所有對外宣傳資料均需得到甲方同意後方可按甲方同意的方案執行。

7、甲方的銷售策略、銷控情況等作為商業機密,未經甲方書面認可,乙方有義務保密並保證不得告知第三方,如有泄露,一經核實,甲方有權按國家相關法律法規追究乙方責任。

8、乙方代理銷售的房產準確面積和價格,以甲方支付的簽章資料為準,契約期間如有變更,乙方按甲方書面通知為準。

9、契約委託期內,經雙方協商一致,可在乙方代理銷售點,免費設立甲方提供項目有關的銷售資料宣傳專區。

10、乙方不得以甲方的名義收取客戶任何費用,一經發現即取消分銷代理資格,罰沒所有未發佣金並保留追訴的權利。

第八條:其它事項

1、未盡事宜,經雙方同意可簽訂補充協定,與本契約具有同等法律效力。

2、在履約過程中發生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,任何一方可向甲方項目所在地人民法院提起訴訟。

3、本契約一式兩份,雙方各執壹份。本契約經雙方代表簽字蓋章即生效。

甲方:

(蓋章)

代表:

電話:

傳真:

簽約時間:

乙方: (蓋章) 代表: 電話: 傳真: 年 月 日 簽約時間: 簽約地點:

年 月 日

重慶房屋買賣契約書 篇3

賣方:________,國籍:_______,身份證號碼:______________________,地址:__________________,郵政編碼:__________,聯繫電話:__________;

委託代理人:__________,國籍:_______電話:______________,地址:_____________________,郵政編碼:_________;

買方:_______,國籍:_______,身份證號碼:______________________,地址:__________________,郵政編碼:__________,聯繫電話:__________;

委託代理人:__________,國籍:_______電話:______________,地址:_____________________,郵政編碼:_________。

第一條房屋的基本情況

甲方房屋坐落於上海市____________________________;位於第____層,共_____,房屋結構為______________,建築面積____________平方米,房屋用途為________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;為_______。

第二條房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_______%時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_______%時,甲乙雙方同意按下述第________種方式處理:

1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_______利率付給利息。

2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3、_________________________________________________________________________________________________________。

第三條土地使用權性質

該房屋相應的土地使用權取得方式為_______________;土地使用權年限自________年________月________日至________年________月________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_______________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格

按/計算,該房屋售價為每平方米_______________元,總金額為_______億_______千_______百_______拾_______萬_______千________百_______拾_______元整。

第五條付款方式

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金_______億_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限

甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_______日內,將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過______________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第______________種約定,追究乙方的違約責任。

1、終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2、乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3、_______________________________________________________________________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在____個月內按____利率計算;自第______個月起,月利息則按____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第______種約定,追究甲方的違約責任。

1、終止契約,甲方按乙方累計已付款的_______________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、甲方按乙方累計已付款的_______________%向乙方支付違違約金,契約繼續履行。

3、_______________________________________________________________________________。

第九條關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的___%賠償乙方損失。

第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該房屋所在地公證機關公證。

第十五條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由______________仲裁委員會仲裁。

第十六條本契約)之日起生效。

第十七條本契約連同附表共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

甲方:

甲方代理人:

______年___月___日

乙方:

乙方代理人:

______年___月___日

重慶房屋買賣契約書 篇4

甲方(賣方):____________

乙方(買方):____________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在______市______區______路______小區______號樓______單元______室(建築面積______平方米,儲藏室______平方米,產權證號____________)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、乙方在簽訂本契約時,支付定金______,即小寫____________。

三、乙方支付定金之日起______個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。

六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

七、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

九、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:______),空調兩台(型號:______),熱水器(型號:______),浴霸(型號:______),飲水機(型號:______),音響兩台(型號:______),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十一、附加條款:____________

甲方(賣方):____________(印)身份證號:____________

住址:____________電話:____________

______年______月______日

乙方(買方):____________(印)身份證號:____________

住址:____________電話:____________

______年______月______日

重慶房屋買賣契約書 篇5

根據《民法典》及相關規定,為明確出租方與承租方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。

一、經本公司介紹甲方自願將座落在______區______路(街)的房屋(房屋建築面積______平方)米,出租給乙方使用。

二、乙方已對甲方所要出租房地產做了充分了解,願意承租該房地產。甲乙雙方協定的上述房地產月租金為人民幣(大寫)____________元。租賃期限自二________年____月____日到二________年____月____日止。租金按_________結算,計人民幣(大寫)_________元,由乙方在每的前____日交付給甲方。付款方式:現金(以書面收據為準)。

三、甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。乙方保證承租上述房屋僅作為_________用房使用。

四、房地產租賃期內,甲方保證並承擔下列責任:

1、乙方能夠正常使用。

2、負責對房屋及其附著物自然損壞維修,因甲方延誤房屋維修而使乙方或第三人遭受損失的,甲方負責賠償。

3、如需出賣或抵押上述房地產,甲方將提前_________個月通知乙方。

五、房地產租賃期內,乙方保證並承擔下列責任:

1、如需對房屋進行改裝修或增擴設備時,應徵得甲方書面同意。費用由乙方承擔。

2、如需轉租他人使用,必須取得甲方書面同意,不得利用甲方房屋從事非法活動。

3、因使用不當或其它人為原因而使房屋或設備損壞的,乙方負責賠償或給予修復。

4、乙方將對甲方正常的房屋檢查和維修給予協助。

5、乙方須在租賃期滿時把房產完好交還給甲方。如需繼續承租上述房地產,應提前______個月與甲方協商,雙方另簽訂契約。租賃期間水、電、煤氣、有線電視、電話等由乙方根據實際用量付費。

六、違約責任:任何一方未能履行本契約規定的條款,給對方造成損失的由違約方在____日內負責賠償,同時支付對方違約金,壹個月房租費。

七、如因不可抗力的原因而使承租房屋及其設備損壞的,雙方互不承擔責任。

八、本契約在履行中若發生爭議:甲乙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時,任何一方均可向工商局經濟契約仲裁委員會申請調解或仲裁,也可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。雙方約定其它事項:

十、在簽訂本契約時,雙方承擔中介服務費為_____元,其中甲方付_____元,乙方付_____元。本契約一式______份,甲乙雙方各執______份。契約副本兄弟房產買賣公司。雙方簽章後生效。本契約期滿自行作廢。

甲方(簽章):

乙方(簽章):

地址:

地址:

聯繫電話:

聯繫電話:

委託代理人(簽章):

委託代理人(簽章):

身份證:

身份證:

房產買賣公司(蓋章):

經辦人(簽章):

重慶房屋買賣契約書 篇6

借款人

抵押人:

保證人:

根據國家有關法律法規,當事人各方經協商一致,訂立本契約。

借款

第一條借款金額

貸款人根據借款人的申請,同意向借款人發放購房借款,借款金額為人民幣,.借款實際發放額以借款憑證為準。

第二條借款用途

1、本契約項下的借款用於借款人購買位於的房屋。上述房屋建築面積為平方米,套內建築面積為平方米。

2、借款人的購房契約編號為所購房屋所有權證編號為國有土地使用權證編號為.

第三條借款期限

借款期限自________年____月____日起至________年____月____日止,總計個月。實際放款日與到期日以借款憑證為準。

第四條借款利率

1、本契約項下借款利率,在中國人民銀行公布的人民幣貸款基準利率%的基礎上浮%,執行年利率為%.借款發放前如遇中國人民銀行人民幣貸款基準利率調整,自調整生效日起以調整後的人民幣貸款基準利率和本契約約定浮動比例確定契約的借款執行利率。借款發放後如遇中國人民銀行人民幣貸款基準利率調整,按照以下第種方式調整利率:

自中國人民銀行人民幣貸款基準利率調整後的次年____月____日起,貸款人按調整後相應期限檔次的基準利率和本契約約定的貸款利率浮動幅度確定新的借款執行年利率,不另行通知借款人、保證人或抵押人。

利率調整以個月為一個周期。自中國人民銀行人民幣貸款基準利率調整的下一個周期首月的借款對應日起,貸款人按調整後相應期限檔次的基準利率和上述計算方式確定新的借款執行利率,不另行通知借款人、保證人或抵押人。基準利率調整日與借款費發放日或該周期首月的借款對應日為同一日的,自基準利率調整日起確定心的借款執行利率。無借款對應日的,該月最後一日視為借款對應日。

2、借款人未按本契約約定歸還借款的,貸款人有權對逾期借款本金從逾期之日起,直至本息清償之日止,在本契約約定的借款之行年利率基礎上上浮百分之計收罰息。預期期間,如遇中國人民銀行同期人民幣貸款基準利率上調,自基準利率調整之日起罰息利率相應上調。

3、借款人未按本契約約定用途使用借款的,貸款人有權對違約使用部分從違約使用之日起,直至本息清償之日為止,在本契約約定的借款執行年利率基礎上上浮百分之_________計收罰息。在此期間,如遇中國人民銀行同期人民幣貸款基準利率上調,自基準利率調整之日起罰息利率相應上調。

4、對應付未付利息,貸款人依據中國人民銀行規定計收複利。應付未付利息包括借款期內產生的應付未付利息和借款逾期後產生的應付未付利息借款期內產生的應付未付利息,在借款期間按契約約定借款執行利率計算複利,自借款到期之日起,按逾期借款利率計算複利余齊借款的應付未付利息,按逾期借款利率計算複利。

第五條下列條件未滿足的,貸款人有權不發放本契約項下的借款:

1、借款人根據貸款人要求提供有關檔案、資料、憑證並辦妥相關手續。

2、購房首期款及與本契約有關的應付費用均已付清。

3、本契約項下借款有抵押擔保的,有關登記及∕或保險等手續已按貸款人要求辦妥且該擔保、保險持續有效。

4、借款人、保證人和抵押人未發生足以影響借款安全的重大不利事件。

第六條劃款方式

借款人在貸款人處開立結算賬戶,戶名________,賬號__________________,開戶行_________,卡號___________________________.本契約約定採用以下第______種方式劃款:

1、借款人在此不可撤銷地授權貸款人將全部借款劃入借款人上述結算賬戶後,再將全部借款劃入售房人_____________________________的賬戶,以支付借款人在購房契約項下的款項。

2、借款人在此不可撤銷地授權貸款人將全部借款直接劃入售房人__________的賬戶,以支付借款人在購房契約項下的款項。

第七條還款

1、本契約項下借款採用分期還款的方式歸還本息。借款人以每一個月為一個還款周期,共_____期。自借款發放後,每月的____________為還款日。沒有借款對應日的,以每月的最後一日為還款日。借款人與貸款人商定採用__________________規定的方式歸還借款本息:

等額本息還款法:

每月還款金額

等本遞減還款法:

每月還款金額

其他還款方式:__________________.

1、借款人採用等額本息還款法的,借款人每期應還本息金額為人民幣__________________________,________________.借款人採用等本遞減還款法的,借款人每期應還本金金額為人民幣_____________________________,_____________,利息逐月還清。

採用其他還款方式的,借款人每期應還金額以貸款人出具的還款計畫表為準。

3、借款人保證每個還款日前在本契約第六條約定的借款人結算賬戶中存入足額的款項,以償還當期及逾期本息,貸款人可直接從該賬戶中劃收借款本息。該賬戶內資金不足以清償當期借款本息時,貸款人有權決定是否劃收。貸款人不劃收的,該期全部借款本金作逾期處理貸款人劃收的,不足部分作逾期處理。

4、如借款人因存摺遺失或其他原因需要將本契約第六條約定的還款賬戶變更為在貸款人處開立的其他賬戶,借款人應在下一個還款日前將變更原因和變更後的賬戶書面通知貸款人,貸款人自收到通知之日起可從新的還款賬戶劃收本契約項下的借款本息。

第八條提前還款

1、借款人提前還款的,須提前三十日向貸款人提出書面申請。在借款人承諾按本條第2項約定支付違約金、遵守貸款人關於提前還款規定的前提下,貸款人可同意提前還款。

2、借款人在借款實際發放之日起______個月內提前還款的,應按提前償還本金的百分之__________向貸款人支付違約金。

3、提前還款,應先償還逾期及當期借款本息,再償還其他款項還款時執行年利率不變,已計收的借款利息不作調整。

4、借款人提前償還部分借款的,提前還款本金應為一萬元的整數倍,並重新計算剩餘借款的`每期還款額或還款期限。

第九條借款期限變更

借款人要求調整借款期限的,應提前三十日向貸款人提出書面申請,經貸款人同意且徵得保證人、抵押人同意後,簽訂期限變更協定,並辦理相關的保險、擔保等變更手續。

第十條債權債務轉讓

貸款人無需徵得借款人、保證人和抵押人同意,通知後即可將貸款人在本契約項下的權益轉讓給第三人。

借款人要求將本契約項下的債務轉讓給第三人的,應提前三十日向貸款人提出書面申請,經貸款人同意並徵得保證人、抵押人同意後,按貸款人要求辦理相關手續。

第十一條借款人聲明與保證

1、借款人向貸款人提供的所有檔案、資料和憑證均真實、完整、有效。

2、未隱瞞涉及的未結訴訟或仲裁、承擔的債務和擔保及其他可能影響借款人財務狀況和償債能力的事項。

3、按本契約約定使用借款、歸還借款本息和支付有關費用。

4、未按本契約約定歸還或支付借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、律師費及其他實現債權的費用時,貸款人可直接從借款人的任何帳戶中劃收。借款人賬戶中的款項不足以償還本契約項下應付款項的,貸款人有權決定款項償還本金、利息、罰息、複利和費用的順序。

5、當抵押物價值減少、保證人財務狀況惡化或因其他原因導致擔保能力明顯減弱或喪失時,提供經貸款人認可的其他擔保。

6、接受貸款人的檢查與監督。

7、當發生下列事件時,借款人應在事件始發五日內書面告知貸款人:

借款人改變住所、通信地址、工作單位等聯繫方式。

借款人與售房人之間的房屋買賣契約可能被確認無效、被解除、被撤銷或事實上已經被確認無效、被解除、被撤銷。

借款人發生債權債務糾紛而引起訴訟、仲裁。

出現其他不利於貸款人債權實現的事項。

第十二條本契約簽訂後至借款發放前,若借款人與售房人就所購房屋的權屬、質量等問題發生糾紛,或出現可能導致借款人還款能力惡化的事項,貸款人有權決定是否終止本契約。

第十三條保證擔保

1、保證人為借款人依本契約所形成的債務提供連帶責任保證。本契約項下有多個保證人的,各保證人共同對債權人承擔連帶責任。

2、保證範圍為本契約項下的借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費等貸款人實現債權的一切費用。

3、保證期間為本契約約定的借款人債務履行期限屆滿之日起兩年。借款人與貸款人達成期限變更協定的,保證人繼續承擔保證責任,保證期間自期限變更協定約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。若發生法律、法規規定或本契約約定的事項,導致貸款人宣布本契約項下債務提前到期的,保證期間自貸款人確定的債務提前到期之日起兩年。

4、借款人以本契約項下所購房屋作抵押的,由保證人___________________提供階段性保證擔保。階段性保證人自本契約簽訂之日起,至借款人取得房產證書,辦妥正式的抵押登記並將有關抵押檔案交貸款人收執之日止,為借款人的債務承擔連帶保證責任。本項約定的保證責任終止情形出現之前,階段性保證人的保證期間為借款人每期債務期限屆滿之日起兩年。借款人與貸款人達成每期債務期限變更協定的,階段性保證人繼續承擔保證責任,保證期間自協定變更後的每期債務期限屆滿之日起兩年。若發生法律、法規規定或本契約約定的事項,導致貸款人宣布本契約項下全部債務提前到期,保證期間為自貸款人確定的債務提前到期之日起兩年。除本條第3項外,本契約其他約定均適用於本項約定的保證人。

5、保證人聲明與保證:

保證人向貸款人提供的所有檔案、資料和憑證均真實、完整、有效

保證人不按本契約約定履行保證責任時,貸款人有權直接從保證人的任何帳戶中劃收有關款項

當發生以下事件時,保證人須在事件始發五日內書面告知貸款人:經營出現嚴重困難或財務狀況惡化法定代表人、住所、通訊方式等發生變化借款人與售房人之間的房屋買賣契約可能被確認無效、被解除、被撤銷或事實上已經被確認無效、被解除、被撤銷出現其他不利於貸款人債權實現的事項。

借款人提供了抵押擔保的,保證人願先於抵押擔保對所擔保債務履行保證責任。保證人應按本契約約定履行保證責任,並同意貸款人從保證人任何賬戶中直接劃收相關款項。

6、保證人發生主體資格、資本結構、經營體制、經營財務狀況等變化,影響擔保能力的,保證人須根據貸款人要求提供新的擔保,或提前履行保證責任。

第十四條抵押擔保

1、抵押人自願以下列財產____________________________作為本契約項下債務的抵押物,上述抵押清單為本契約組成部分。

2、上述抵押物暫作價人民幣__________________________,其最終價值以抵押權實現時實際處理抵押物的淨收入為準。

3、抵押擔保的範圍包括本契約項下的借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費、抵押物處置費、過戶費等貸款人實現債權的一切費用。

4、抵押人聲明與保證

抵押人對抵押物擁有充分的、無爭議的所有權或處分權

抵押物依法可以流通或轉讓

抵押物沒有被查封、被扣押或重複抵押等情況

抵押人沒有隱瞞抵押物項下拖欠稅款、工程款等款項及抵押物出租的情況

抵押人已就本契約項下抵押事宜徵得抵押物共有人同意

抵押人同意在貸款人依法採取查封、拍賣、變賣、抵債等方式處置抵押房產時,無條件遷出抵押房產並自行解決本人及所扶養家屬最低生活標準所必須的居住房屋和普通生活必需品無法解決的,抵押人同意接受貸款人安排的臨時住所或短期租賃的房屋,由此所產生的一切費用由抵押人承擔。

抵押物不存在其他影響貸款人實現抵押權的情形。

5、抵押權的效力

抵押權的效力及於抵押物的從物、從權利、代位權、附合物、混合物、加工物和孳息。

6、抵押物的占管

本契約項下抵押物由抵押人占管,抵押人對抵押物負有妥善保管的義務。貸款人有權對抵押物管理情況進行監督檢查。

在本契約有效期內,未經貸款人書面同意,抵押人不得對抵押物做出贈與、轉讓、出售、出租或其他任何可能對抵押權不利的處分。經貸款人書面同意,抵押人轉讓、出租、出售抵押物所得價款,套用於提前清償所擔保的主契約項下債務。

本契約有效期內,抵押物毀損、滅失或被徵用的,抵押人應及時採取有效措施防止損失擴大,同時立即書面通知貸款人。抵押人由此所獲得的保險金、賠償金、補償金等優先用於償還本契約項下債務。

本契約有效期內,抵押物價值減少的,貸款人有權要求抵押人恢復抵押物的價值或提供貸款人認可的擔保抵押人拒絕恢復或者不提供擔保的,貸款人有權宣布貸款提前到期,要求借款人履行債務,或提前行使抵押權。

7、抵押物的保險

抵押人應在與貸款人共同商定的保險公司處辦理有關保險,貸款人為該項保險的第一受益人。

抵押人應將抵押物的保險單據原件交與貸款人保管。

在本契約有效期內,抵押人不得以任何理由中斷或撤銷保險。如保險中斷,貸款人有權代為辦理保險手續,一切費用由抵押人承擔。貸款人有權從抵押人的任何賬戶中劃收上述費用。

抵押物發生保險事故的,保險金應優先用於償還本契約項下債務。

8、抵押登記

抵押人委託貸款人在本契約簽訂後憑本契約、房地產權證及相關檔案到有關登記機關申辦抵押預登記或抵押登記手續,並將抵押物的抵押登記證明、他項權利證書及其他抵押登記權利證書的正本原件交貸款人保管。

9、抵押權的實現

本契約項下債務履行期限屆滿,貸款人未受清償的,貸款人有權依法以抵押物折價,或者以拍賣、變賣抵押物的價款優先受償。

抵押人為兩人以上的,貸款人行使抵押權時有權處置任一或各個抵押人的抵押物。

違約責任

第十五條貸款人違約責任

在借款人、保證人和抵押人履行本契約約定義務的前提下,貸款人未按期足額向借款人發放借款,造成借款人損失的,應按違約數額和延期天數付給借款人違約金,違約金數額的計算與同期逾期借款的利息計算方式相同。

第十六條借款人、保證人、抵押人的違約責任

1、借款人未按本契約約定歸還借款或未按本契約約定用途使用借款的,貸款人有權按本契約第四條第2、3、4項的約定對借款人計收罰息和複利。

2、本契約有效期內,發生下列事項之一的,貸款人有權停止發放借款,宣布本契約提前到期,行使抵押權或∕和要求保證人承擔保證責任,有權宣布借款人與貸款人簽訂的其他借款契約項下借款立即到期或採取其他資產保全措施。

借款人未按本契約約定用途使用借款。

借款人連續三期未足額償還借款本息。

借款人失蹤或被宣告失蹤而無財產代管人、借款人死亡或被宣告死亡而無繼承人或受遺贈人。

借款人的財產代管人、繼承人或受遺贈人拒絕為借款人償還本契約項下債務。

借款人、保證人和抵押人違反其在本契約項下所作的任何聲明與保證。

抵押人未經貸款人書面同意對抵押物做出贈與、轉讓、出租或其他任何對抵押權不利的處分。

保證人未履行第十三條第6項的約定義務。

借款人、保證人、抵押人違反本契約其他約定或發生其他影響貸款人債權實現的事項。

3、保證人、抵押人有下列行為之一,給貸款人造成經濟損失的,應給予全額賠償:

抵押人隱瞞抵押物存在共有、爭議、被查封、被監管、被扣押、重複抵押、出租、拖欠稅款或工程款等情況

未經貸款人書面同意擅自處理抵押物

其他違反本契約約定或影響貸款人實現抵押權的行為。

4、借款人不履行還款義務或保證人、抵押人不履行擔保責任,貸款人可以就違約行為對外進行公開披露。

第十七條因借款人違約致使貸款人採取訴訟或仲裁方式實現債權的,借款人應當承擔貸款人為此支付的訴訟費、律師費、差旅費及其他實現債權的費用。

第十八條借款人因房屋買賣契約與售房人之間發生的任何糾紛,均不影響借款人、保證人和抵押人履行其在本契約項下的承諾、保證、義務和責任。

第十九條本契約如涉及二人以上共同借款的,共同借款人對本契約項下的全部債務承擔連帶清償責任。若借款人違約,貸款人有權要求任一借款人承擔全部債務,並可依法行使抵押權或∕和要求保證人履行保證責任。

第二十條費用承擔

本契約項下涉及的律師服務費、登記、評估、保險、鑑定、鑑證、公證、保管等費用由借款人、保證人和抵押人承擔。貸款人有權直接從借款人、保證人和抵押人的任何賬戶中劃收上述費用。

第二十一條爭議的解決

本契約履行中發生爭議,可由各方協商解決,也可按以下第____種方式解決:

1、訴訟。由貸款人住所地人民法院管轄。

2、仲裁。提交___________________________________按其仲裁規則進行仲裁。

在訴訟或仲裁期間,本契約不涉及爭議的條款仍須履行。

第二十二條其他約定

1、本契約所稱期限屆滿或到期包括貸款人依照國家法律、法規規定或本契約的約定宣布本契約項下債務提前到期的情形。

2、借款人用本契約項下所購房屋作抵押擔保的,借款人為本契約項下的抵押人。

3、貸款人將根據國家有關法律、法規及行業相關規定,妥善保管借款人、擔保人提供的個人資料。借款人、保證人、抵押人同意貸款人在法律、法規許可的範圍內為風險評估之需要向中國人民銀行個人信用信息基礎資料庫或根據執法部門要求提供個人基本信息和個人信用情況借款人、保證人、抵押人同意貸款人在辦理個人借款業務和貸後管理中通過中國人民銀行個人信用信息基礎資料庫查詢、列印、保存個人信息和信用報告。

______________________________________________

第二十三條契約的生效

本契約自各方簽字或蓋章之日起生效。依法需辦理抵押登記的抵押擔保,自登記之日起生效。

第二十四條本契約一式_______份,各方各執一份,______________份,效力相同。

第二十五條提示

貸款人已提請借款人、保證人和抵押人注意對本契約各印就條款作全面、準確的理解,並應借款人、保證人和抵押人的要求做了相應的條款說明,簽約各方對本契約含義認識一致。

借款人

身份證件名稱及號碼:

住所:

郵政編碼:

聯繫電話:

貸款人

負責人或授權代理人:

住所:

聯繫電話:

保證人

法定代表人或授權代理人:

身份證件名稱及號碼:

住所:

郵政編碼:

聯繫電話:

抵押人

法定代表人或授權代理人:

身份證件名稱及號碼:

住所:

郵政編碼:

聯繫電話:

____________________________________

簽約時間:________年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇7

簽訂二手房買賣契約時,律師該怎么做?

二手房買賣在實踐中很常見,也是經常引起糾紛的類型。那么,簽訂二手房買賣契約時,律師該怎么做?二手房買賣契約時,律師應該給購房者提供哪些意見?怎么才能避免在簽訂二手房買賣契約時引起不必要的麻煩。

第1條 本指引的定義及提示

1.1本指引所稱“二手房”,是相對開發商開發銷售的商品房而言,是指房地產產權交易市場中產權明晰、經過一手買賣之後再行上市的房屋,包括商品房和已購的各類政策性住房。

已購的政策性住房主要包括職工個人按照房改政策購買的公有住房、經濟適用住房、集資所建房屋和合作建設房屋等。

1.2本指引所稱二手房買賣,是指出賣人將自己享有的商品房和已購政策性住房的所有權通過合法程式轉讓給買受人,買受人接受該房屋所有權並支付價款的民事法律行為;二手房買賣契約就是在該買賣過程中,出賣人與買受人簽訂的明確雙方權利義務關係的協定。

1.3本指引所稱買受人,是指二手房買賣行為中通過支付價款取得房屋所有權的交易方;本指引所稱出賣人,是指二手房買賣行為中通過轉移房屋所有權換取價款的交易方。

1.4本指引所稱房地產登記機關,是指房地產所在地的縣級以上人民政府設立的房地產行政管理機關。

1.5本指引所稱房地產中介服務,是指為房地產交易提供服務的房地產諮詢、房地產價格評估、房地產經紀等活動的總稱。

房地產諮詢,是指為房地產活動當事人提供法律法規、政策、信息、技術等方面服務的經營活動。

房地產代理,是指專業服務機構接受當事人的委託,以委託人的名義辦理房屋買賣、房屋產權登記過戶等方面的服務的經營活動。

1.6本指引所稱房地產諮詢人員,是指具有房地產及相關專業中等以上學歷,有與房地產諮詢業務相關的初級以上專業技術職稱,並取得考試合格證書的專業技術人員。

1.7本指引所稱房地產經紀人,是指具備經紀人條件(經過考試、註冊並取得《房地產經紀人資格證》)、經工商行政管理部門核准登記並領取營業執照從事房地產經紀活動的組織和個人。

1.8本指引的有關內容適用於中華人民共和國境內的自然人、法人和其他組織之間的二手房交易。中華人民共和國境外的房屋(含港澳台)及中華人民共和國境內初次出售的房屋,不適用本指引。

1.9本指引所描述的工作內容,僅作為律師從事二手房買賣契約業務操作時的參考,不作為評判律師執業能力及過錯的依據。

第2條 對買賣契約主體狀況的審查

2.1二手房的買受人可以是中華人民共和國境內、外的自然人、法人和其他組織。出賣人應當是依法登記在房屋產權登記簿上的房屋所有權人。

2.2基於各種財產目的和利益,買受人可以自己的名義購買,也可以他人的名義購買,還可以設定房屋信託持有和管理房屋。

律師可以根據委託人的購買目的,提供優選方案供委託人參考,但是不能代替委託人決策。

2.3律師應當注意:除了國家法律、國務院行政法規、國務院所屬部門規章外,還存在大量的地方性法規、自治條例、單行條例及地方政府規章、具體的行政措施、辦事流程及規則等。這些地方性法規及各類規章對買賣主體作了一些資格限制,雖然未必導致契約無效,但可能導致當事人所簽訂買賣契約無法履行或受到行政處罰,或承擔不利的訴訟結果,因此必須充分注意相關法律法規、規章及具體行政措施的涉及面。

2.4對於有資格限制的交易主體,律師應當提示審查相關主體的資質、許可等方面,是否符合法律規定。其中:

(1)交易主體是有限責任公司、股份有限公司的,律師應當提示審查公司董事會、股東會審議同意交易的書面檔案。

(2)交易主體是國有的,應當提示審查政府主管部門的批准檔案。

(3)交易主體是集體企業的,應當提示審查職工代表大會的批准檔案。

(4)境外機構和個人在境內投資購買非自用房屋的,律師應提示審查其是否已取得《外商投資企業批准證書》和《營業執照》。

(5)境外機構在境內設立的分支、代表機構和在境內工作、學習時間超過一年的境外個人,在境內投資購買自用房屋的,應當提示審查其是否持有我國政府有關部門批准的設立境內機構的證明和來境內工作、學習的證明。

(6)對於在境內沒有設立分支、代表機構的境外機構和在境內工作、學習時間一年以下的境外個人,律師應提示其購買房屋存在的法律障礙與風險。

2.5律師應提示:集體所有土地上的居住房屋未經依法徵用,只能出售給本集體具備居住房屋建設申請條件的個人。非居住房屋只能出售給本集體經濟組織或者個體經營者。

第3條 對於權利狀況的調查與審核

3.1權屬審查

3.1.1律師應當提醒買受人審查二手房的權屬證明及相關檔案。對於沒有依法進行產權登記並取得房地產權證書的房屋或權屬有爭議的房屋,應提示其法律上的風險及可能的後果。

在有些情況下,儘管沒有房產證,但是在評估風險後,可以通過信託設計進行交易或在有擔保的前提下交易,對此應當有當事人的另行委託。

3.1.2為慎重起見,律師應建議買受人向房地產登記機關調查核實權利證書及其記載內容的真實性、同一性,以了解擬交易的房屋是否有產權爭議。

不同的城市設定的房地產管理機關的名稱不一致,如北京是北京市建設委員會,天津是天津市房屋管理局。律師提供諮詢意見前,應當了解本地的房屋登記管理機構。

土地使用權登記機關是二手房所在地的縣級以上土地管理部門,但是應當加蓋人民政府的印章,以人民政府的名義發證。

律師在審查土地使用權證時應知曉房屋所在地的規定,了解土地登記機關是否已向轄區的所有房屋發放土地使用權證還是向部分房屋發放了土地使用權證。如果有土地使用權證,應提示買受人在二手房買賣契約中約定辦理土地使用權證的相關事宜。

3.1.3律師應對房屋所有權證的真偽進行審查,及時發現證書的真偽。律師還應對出賣人的身份進行核查,確定是否存在冒名頂替的出賣人。

3.2共有財產審查

3.2.1律師在審查房屋所有權證書時,應當關注擬交易的房地產是否存在共有權人。

3.2.2二手房屬於兩個以上(含兩個)主體共有的,應當審查(提交)共有權人同意轉讓的書面證明。必要時律師應出具範本檔案。

未經其他共有人書面同意的,律師應提示不得買賣。

3.2.3律師應當注意:我國婚姻法規定,實行夫妻共同財產制為主,約定個別財產制為補充的婚姻財產制度。儘管房地產登記簿記載或者房屋所有權證記載的所有權人為一人,也應徵求其配偶的書面意見或者由出賣人提交個別財產協定。如賣方稱單身,應要求其提供單身證明,如賣方稱離婚則要求其出示離婚協定、離婚調解書或判決書,審查離婚法律檔案對所售房屋的處理情況,必要時應到出具離婚法律文書的機關進行核查。

3.2.4律師應當注意:交易的房屋若是發生繼承的房屋,應提醒委託人先按照《中華人民共和國繼承法》的相關規定,確定繼承人,辦理繼承公證後,由所有繼承人達成一致意見後,方可簽訂買賣契約。

3.3權利限制審查

3.3.1交易前,律師應當審查二手房有無司法機關或行政機關依法裁定或者決定查封或者以其他形式限制房屋所有權的情況,必要時律師應向登記機關和有關部門查詢。

一般說來,有權查封的司法機關包括人民法院、人民檢察院、公安機關、國家安全機關;有權對房地產採取查封或限制措施的行政機關包括稅務機關、海關、建設行政管理機關等。

3.3.2無法取得獨立證據的,律師應提示當事人作出沒有權利限制的說明。

3.3.3司法機關和行政機關依法裁定、決定或者以其他方式限制二手房權利的,律師應提示不得買賣或告知買賣的風險。

3.3.4律師要提示委託人,出於國家安全和軍事安全的考慮,國家安全部門規定:有些地域的房屋是不能出售給境外人士的,如出售,需相關項目辦公室出具準予購房的證明。律師可向房屋所在地有關政府部門、街道辦事處或居民委員會進行調查。

3.3.5律師應提示委託人,外國駐華使館、領事館購房,需取得外交部的批准。

3.3.6律師應就交易房屋的類別及性質進行審查,確定房屋的類別。如是央產房,律師應提示委託人,央產房出售需符合房改政策,上市出售的前提是原售房單位已到央產房交易辦公室辦理了登記備案,否則買賣雙方無法進行交易。

3.3.7律師應提示委託人,經濟適用房、集資建房或回遷房等按照經濟適用房政策管理的房屋交易在政策方面的限制,具體的限制包括是否能自己流轉、流轉的時間限制、主體資格的限制等。

3.3.8律師應提示委託人,出售人或買受人行為能力,以是否能獨立承擔民事責任為準,如不能獨立承擔民事責任,相關的代理或監護手續是否完備、合法。

3.4他項權利設定審查

3.4.1律師應當提示買受人,審查二手房有無抵押等他項權利設定情況。

若有抵押,應當取得出賣人已經通知抵押權人的書面證據,或者取得抵押權人等他項權利人書面同意轉讓的證明。

律師應當提示:買房人有承擔所購房屋被追及償還債務的風險。

3.4.2律師應當提示出賣人,在出賣二手房前,應當在合理的期限內將要出售的情況書面通知抵押權人。如果沒有履行通知義務,買賣契約無效。

3.5優先購買權審查

3.5.1律師應當提示買受人,在同等條件下,二手房的共有人和承租人享有優先購買權。買受人應當審查優先購買權人有無放棄優先購買權或同意出售的證明。

3.5.2律師應當提示出賣人,如果房屋出租的,應將要出售的情況在合理的期限內提前書面通知承租人。提前通知的合理的期限一般為3個月。

3.5.3如果沒有取得優先購買權人放棄優先購買權的書面檔案,律師應當提示買賣契約存在可能被宣告為無效的風險。

3.5.4如承租人放棄優先購買權,律師應提示買受人購房後繼續履行租賃契約,並與承租人簽訂租賃主體變更契約。

3.5.5通過拍賣購買二手房的,律師也應當關注共有權人、承租人是否放棄了優先購買權。如果沒有放棄優先購買權的有效證明,應當關注拍賣程式是否規定了優先購買權人的權利行使條件。

3.6其他權利限制情形的審查

3.6.1律師應當關注和提示買受人注意,二手房若存在被依法收回土地使用權或法律、行政法規規定禁止轉讓的其他情形的,不得買賣。

3.6.2若是已購公有住房和經濟適用住房買賣,還要審查已購公有住房和經濟適用住房有無下列禁止買賣的情形之一:

(1)以低於房改政策規定的價格購買且沒有按照規定補足房價款的;

(2)住房面積超過省、自治區、直轄市人民政府規定的控制標準,或者違反規定利用公款超標準裝修,且超標部分未按照規定退回或者補足房價款及裝修費用的;

(3)處於戶籍凍結地區並已列入拆遷公告範圍內的;

(4)上市出售後形成新的住房困難的;

(5)擅自改變房屋使用性質的;

(6)有法律、法規以及縣級以上人民政府規定其他不宜出售情形的。

3.6.3律師應提示:已購買經濟適用住房的家庭未住滿5年的不得按市場價格出售住房,確需出售的,可出售給符合經濟適用住房購買條件的家庭或由政府相關部門收購,出售單價不得高於購買時的單價。

已購買經濟適用住房的家庭住滿5年的,按照當地政府的規定,以簽訂契約時間為限;有些即使住滿5年,也不能上市出售。有些經濟適用房可以按市場價格出售,但需由出售人到房屋所在地區、縣國土房屋管理局按成交額的10%繳納綜合地價款。

第4條 房屋質量的審查

4.1律師應當提示買受人查看或調查所購二手房的質量狀況。

4.2二手房超過合理使用年限後繼續使用的,律師應提示買受人委託具有相應資質等級的鑑定機構鑑定。

4.3律師應當提示委託人,律師不對房屋質量承擔任何責任。

第5條 買賣契約文本的擬訂和審查

5.1律師應提示:二手房買賣應當訂立書面形式的房地產買賣契約。當事人既可使用示範文本,也可參照示範文本自行擬訂契約條款。

自擬契約不得含有免除提供方法定責任、加重對方責任及排除對方權利的內容。

5.2自擬契約應具備以下主要內容:

(1)買賣當事人的姓名或者名稱、住所;

(2)二手房的坐落地點、面積、四至範圍;

(3)土地所有權性質、土地使用權獲得方式和使用期限;

(4)二手房的規劃使用性質;

(5)房屋的平面布局、結構、建築質量、裝飾標準以及附屬設施、配套設施等狀況;

(6)二手房買賣的價格、支付方式和期限;

(7)二手房的交付和驗收的日期、交付方式;

(8)出賣人戶口的遷移;

(9)維修基金的處理;

(10)物業管理費的結清責任;

(11)違約責任;

(12)爭議的解決方式;

(13)當事人約定的其他事項。

5.3律師應當提示:房屋的地點和四至、面積、土地使用權、房屋性質、戶型、結構、配套設施、附屬設施、裝飾等,應在契約中敘述清楚,並與房屋所有權證、土地使用權證或批准檔案上的記載一致。

出賣方應當出示土地使用證或者提供土地使用批准檔案及其他檔案的原件。

5.4有關街道、樓號等應當使用地名管理機構核准的名稱。

5.5價格、支付方式、支付時間、房屋的交付和驗收時間、公共維修基金的處理及違約責任等應當明確。律師應提示先行支付房款對買受人的風險,後支付房款對出賣人的風險。

如果出賣人戶口所在地是所出售房屋地址的,還應當明確約定出賣人遷出戶口的時間。

5.6律師應提示:如委託人購買小產權房或城市居民購買農民的宅基地所簽訂的買賣契約無效,並應告知契約無效的後果及處理方式。

5.7律師應提示買受人了解所購房屋是否出現過非正常影響買受人的極端事件,如火災、嚴重的刑事案件等。

5.8律師應提示在買賣契約中約定裝修、附屬物及家具、電器等是否包括在房價款中。

5.9律師應提示委託人在契約中約定詳細的契約解除條款。

5.10律師應提示委託人在買賣契約中約定辦理過戶的時間及違約責任,並告知在房地產行政管理機關受理後、房產證取得之前出賣的房屋仍有被查封的可能,如在此期間被查封,出賣人應承擔相應的違約責任。

5.11律師應提示房屋一房兩售或多售的法律後果,並建議委託人在買賣契約中約定發生此類違約行為的違約責任。

5.12因國家實行用地性質管制和建築工程使用管制制度,住宅用房未經小區內區分所有權人(業主)的一致同意,不能改做餐廳、歌廳等商業用途,因此律師應提示買受人注意審查房屋的使用性質。

5.13由於稅收上的考慮,律師應提示委託人,有關裝飾特別是可移動的裝飾物的轉讓可以另行簽訂契約。

5.14律師應提示買受人注意:購買的房屋未經房地產登記機構登記,不得對抗第三人;為防止出讓人一房多售等非法行為的.出現,應在契約中約定及時辦理備案登記和產權轉移登記。

買賣雙方還應約定,房地產買賣契約生效之日起的一定時間內,應當由出賣人結清房屋交付前所欠的物業管理費,並應將房地產轉讓情況書面告知業主委員會和物業管理單位。房屋產權變更登記完成後辦理房屋公共維修基金戶名的變更手續。

5.15律師應當提示:當事人可以選擇爭議的處理方式和機構。

若當事人選擇向法院提起訴訟的,律師應提醒當事人選擇的管轄法院不得違反法律規定的專屬管轄。

若當事人選擇仲裁的,律師應提醒當事人準確書寫仲裁機構的名稱,如選擇“北京仲裁委員會”的,不能寫成“北京市仲裁委員會”。

律師還應當提示:仲裁是按照選定的仲裁機構的仲裁規則進行,而且是一裁終局。

5.16律師應當及時關注二手房買賣過程中應繳納的各種稅費的變化,並應提示委託人,在辦證中發生的各種稅費應據實支付。

5.17律師應提示委託人,二手房買賣中發生或應繳納的稅費及繳納稅費的主體。稅費繳納的標準各地有一定差異,且因國家對房地產的調控政策時常變化,一般買方在交易時應繳納契稅、印花稅,如辦理貸款應繳納與貸款有關的保險費、評估費等費用。賣方一般繳納營業稅、城市建設維護稅、教育附加費、個人所得稅、土地增值稅、印花稅等費用。律師應提示委託人購買未取得產權證的房屋還會發生出賣人與開發商之間辦證的費用,應在契約中約定費用的承擔責任人,並同時告知委託人稅費標準隨時可能會變更,實際費用應以登記時政府和相關部門的規定為準。

5.18契約簽署應以書寫簽名為準,但房屋登記機關有特殊要求的應加蓋印章。

5.19如果是賣方代理人代為簽訂契約,應當附有經過公證的委託人的授權委託書。如果是買方代理人代為簽訂契約,也應附有委託人的授權委託書。

第6條 中介服務契約審查

6.1律師提示:在接受二手房中介服務中,委託人注意核驗中介服務人員的資格證書,以確保相關人員具有房地產中介服務資格,具有與職業相適應的專業知識和技能。

6.1.1要核驗房地產經紀組織和執業經紀人在房地產管理部門的備案手續和註冊手續證明。

6.1.2應當提示委託人注意房地產經紀人和經紀人員按照下列程式執業:

(1)向委託人出示《房地產經紀人員資格證》,校驗委託方提供的有關檔案資料;

(2)從事需要簽訂房地產經紀契約的業務項目,應參照當地房屋登記主管部門或工商部門制定的示範契約文本與委託人簽訂房地產經紀契約;

(3)履行契約期間,向當事人各方如實、及時報告訂約機會和交易情況;

(4)記錄經紀業務交易情況,妥善保存有關資料;

(5)按契約規定收取服務費,開具統一發票。

6.1.3應當提示委託人注意,房地產經紀人和經紀人員有無下列禁止行為:

(1)無照經營,超越其核准的經紀業務範圍和非法異地經營。

(2)隱瞞非商業秘密的有關經紀活動的重要事項。

(3)弄虛作假,提供不實的信息,或簽訂虛假契約。

(4)採取引誘、脅迫、欺詐、賄賂和惡意串通等手段,招攬業務或促成交易。

(5)偽造、塗改、轉讓《房地產經紀人員資格證》或允許他人利用自己名義從事房地產經紀業務。

(6)利用已經簽訂的房地產經紀契約,或他人掌握的經營信息,採取不正當手段,轉移業務,背棄合作,侵吞勞動成果,或損害委託人利益。

(7)房地產開發經營企業的房地產經紀機構和人員,從事本公司開發建設的房地產經紀業務。

(8)房地產經紀人員同時在兩個以上房地產經紀組織內兼職。

(9)索取或收受委託契約規定以外的酬金或其他財物,包括房地產經紀組織以包銷的名義,隱瞞委託人的實際出賣價格和第三方進行交易,獲取佣金以外的報酬;房地產經紀組織及其從業人員利用執業便利,在委託的客戶之間,通過壓低賣出價格,自行收購,再抬高價格出賣給購房者,牟取不當利益。

(10)從事成套獨用居住房屋使用權買賣經紀活動。

(11)法律、法規禁止的其他行為。

6.2政府制定了房地產經紀服務收費的指導價。房地產經紀活動的服務費由房地產經紀人與當事人在下列收費標準內自行議定,並在房地產經紀契約的履行期限內交付:

(1)居間介紹或者代理房屋買賣的,按成交價的3%以下收取;

(2)居間介紹或者代理房屋租賃的,按月租金的70%以下一次性收取;

(3)居間介紹或者代理房屋交換的,按房地產評估價值的1%以下收取。

提供諮詢服務的,服務費標準由雙方協商議定。

6.3律師應提醒委託人注意:凡委託具有房地產經紀資格的專業公司提供代理、居間介紹等服務的,受託居間、代理的房地產經紀公司應在契約中標明名稱、地址、電話和房地產執業經紀人的姓名、執業證書號碼,並簽字蓋章。

6.4二手房買賣應當訂立書面形式的房地產中介服務契約。當事人既可使用示範文本,也可參照示範文本自行擬訂契約條款。

6.5律師應提示委託人注意,房地產中介服務契約包括下列主要內容:

(1)當事人姓名或者名稱、住所;

(2)中介服務項目的名稱、內容、要求和標準;

(3)契約履行期限;

(4)佣金金額或者計算方式和支付方式、時間;

(5)違約責任和糾紛解決方式;

(6)當事人約定的其他內容。

6.6實踐中各房地產經紀組織通常使用自行制定的含有格式條款的房地產經紀契約,律師應提示不應含有以下條款:

(1)中介契約不應捆綁全權代理條款;

(2)中介契約不應含有強制締約條款;

(3)中介契約不應含有分享違約金條款;

(4)中介機構無權收取定金。

6.7律師應提示委託人:

(1)中介機構如果受託代理銷售,無權向買受人收取佣金;

(2)中介機構現金收購或者變相收購中存在的陷阱;

(3)中介機構無權禁止和限制委託人與對方當事人見面和談判,如果拒絕,律師應提示注意交易中的不實成分。

第7條 抵押貸款契約審查

7.1本項審查一般僅對委託人作為買受人、需要申請購房貸款的契約。

律師應協助買受人審核有關貸款條件和檔案、簽署有關住房公積金貸款、商業貸款或組合貸款協定、抵押協定。

7.2貸款銀行一般均要求買受人提供公積金貸款的住房貸款置業擔保公司擔保和商業貸款的保險公司保險。律師應協助買受人審核有關檔案,指導買受人簽署擔保協定、保險協定,根據有關規定核對擔保費、保險費。

7.3如果委託人申請公積金貸款,律師應審核:

(1)買受人購買的房屋是否為國有土地上具有所有權的住房,並用於本人家庭自住;

(2)買受人是否符合公積金貸款條件並具備相關證明檔案。

律師應當及時關注有關公積金貸款的限定性條件的變化,並及時提示委託人。

7.4關於住房公積金貸款額和期限,律師可提供參考方案,但不能替委託人決策。

7.5若委託人購買非居住房屋,律師應提示只能申請銀行商業貸款,具體貸款條件、金額、期限、利率可與具體貸款銀行談判確定。

7.6若二手房轉讓存在貸款,律師應提示:

(1)出讓人已全部還清貸款並已註銷抵押登記,或沒有貸款抵押,購房人可直接申請貸款。

(2)如出讓人未全部還清貸款且尚有抵押登記的,購房人可採用轉按揭或先全額還清貸款註銷抵押登記後重新申請貸款。轉按揭貸款的一般流程為:

①出賣人取得貸款銀行轉讓抵押房屋的同意;

②買賣雙方簽訂《二手房買賣契約》;

③提交買賣契約及買受人貸款資料交申請銀行審核;

④申請銀行同意貸款後與受讓方簽訂借款契約;

⑤辦理房屋過戶、抵押登記手續。

(3)律師應提示借款人(房屋的買受人)辦理貸款的流程及對買受人主體資格及貸款額度的限制,告知不能取得貸款或不能全額取得貸款的後果,並告知應在房屋買賣契約中約定不能全額或不能取得貸款的處理方式。

(4)律師應提示出賣人,如買受人通過貸款支付房價款應協助買方辦理貸款手續,包括配偶共同出面對銀行面簽相關的貸款資料。律師同時也應提示買受人,出賣人的共有人不配合辦貸款對買受人所具有的風險。

買房簽契約注意事項:

1、首先看開發商是否具備“五證”

五證,一個是建設用地規劃許可證,第二是建設工程規劃許可證,第三是建設工程開工證,第四是國有土地使用證,第五是商品房預售許可證,簡稱叫“五證”。其中前兩個證是由市規劃委員會核發的,開工市是由市建委核發的,國有土地使用證和商品房預售許可證是由市土地資源和房屋管理局核發的。

那么怎么樣看待“五證”?交給您一種方法,這五證最主要的應該看兩證,一個是國有土地使用證,一個是預售許可證,這兩種要核發,看準確了,一般原則上就沒有問題,特別是預售許可證。特別要提醒的是,購房者在查看五證的時候一定要看原件,複印件很容易作弊。簽契約前,要看清楚您所預購的房屋是不是在預售範圍之內,以確保將來順利的辦理產權證。

2、使用規範的契約文本

一定要參照最好是採用且不要隨意修改《文本》,並按照文本中所列條款認真填寫,了解各項具體內容。不要隨意去簽訂開發商自己定的《定購協定書》還交一筆訂金。就算很多人都這樣做,但這並非購房的必經程式。且這種契約一定是權利義務不平等的,對自己尤其不利。最好能夠直接與開發商簽預售契約就好。這個步驟,一定不能馬虎啊!否則到時吃大虧就慘了。

3、查驗有關證明檔案

買期房要查看開發商是否有預售許可證,並要確認自己所購之房在預售範圍內,買現房則要查看開發商是否具有該房屋的大產證和《新建住宅交付使用許可證》。

4、買期房要注意建築面積的約定

在填寫暫測面積時除了要填上總建築面積外,還要填上套內面積和公用分攤面積。

5、買期房要約定條件和時限

所謂交房有兩層含義:一層是房屋使用權即實物交付;另一層是房屋所有權轉移即產權過戶。

6、簽約時要注意房屋質量問題

購房者在簽約時,應認真推敲《商品住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》兩書的內容,並將質保書作為契約的附屬檔案。

7、簽約時明確物業管理事項

契約中要確定前期物業管理公司,以及雙方約定的物業管理範圍和收費標準。

8、注意契約文本中補充協定的內容

購房者應謹防有些開發商,將示範契約文本中保護交易公平的條款,通過補充協定加以取消,以減輕賣方的責任。

9、注意約定違約責任

這裡指的違約包括:簽約後購房者要求退房、不按期付款;開發商賣房後要求換房,不按期交房;面積變動超過約定幅度;質量不符合要求;辦理過戶手續時不符合規定和約定等。

買房簽契約補充協定注意事項:

在買賣的時候一個是簽訂認購書,第二個簽訂購房契約,購房契約有一個補充協定,這個補充協定往往是房屋購買契約里沒有約定的事項通常在補充條款里進行約定。需要提醒購房者注意的是,補充條款在某種程度上,它約定的事項比房屋購銷契約里約定的還重要,因為補充條款是根據不同的項目的不同具體情況來約定的。所以,在補充條款簽訂的時候應該把握幾個問題。

1、應該明確的把售樓書和其他廣告的內容寫進補充協定里去,這是維護購房者合法權益的一個很重要的方式。

2、明確房屋所有權證辦理的時間。因為購銷契約里通常沒有說多長時間把產權證辦下來,這通常在補充條款里約定。

3、要明確按揭辦不下來的話,雙方的責任。現在買房通常需要按揭,確實有的情況下按揭沒有辦下來,沒有辦下來的原因比較複雜,有購房者的原因,也可能有房地產開發商的原因,甚至也有一些是銀行方面的原因,也有一些是綜合的。要明確,如果按揭辦不下來,雙方各自的責任是什麼。

4、明確關於公攤建築面積。現在面積爭議最多的就是公用面積的分攤問題,而且有些開發商經常在公攤上做文章,所以要和開發商約定清楚,不僅要有一個籠統的公攤面積的數字,而且要約定公攤的是哪一部分,要確定公攤的位置。現在有很多贈與這個,贈與那個,實際上有的時候是公用的面積。

5、應該明確裝修標準。以後逐漸的房地產開發項目是精裝修,那么就必須對裝修的標準明確。比如說裝修的標準不要籠統的想使用進口材料、高級材料等這種不明確、含糊的表述,一定要明確使用什麼品牌,甚至包括顏色等。

6、明確退房的責任。購房者接到入住通知之後,經常拿出一些資金裝修房屋,比如說買家電什麼的,但是一旦退房是由於開發商的原因,必須寫明開發商是什麼樣的責任,寫名在確定的日期內把開發商退還,甚至包括銀行的利息、罰金等。

買房簽契約注意事項就和大家分享到這裡了,買房是比較重要的一件事情,會花費我們大量的精力財力投入,所以大家一定要謹慎對待,買房簽契約的時候一定要清楚明確裡面的內容,這可都關係到大家的切身利益,要注意條款細節以免損害自身利益。

希望以上小編整理的買房簽契約注意事項能夠幫助到您,讓您在買房簽契約時避免很多不必要的損失。

重慶房屋買賣契約書 篇8

甲方(賣方):

身份證號碼:

聯繫電話:

乙方(買方)

身份證號碼:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房

地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產,簽訂本契約,以資共同信守執行。

一、房屋基本情況

乙方同意購買甲方擁有的座落 在房產,建築面積為 平方米,土地使用面積為 平方米。房屋產權證號 、土地使用證號 

二、買賣條件

1、房屋價格:甲方同意將其已購買的上述房屋以總價人民幣 元整(大寫金額 元整)出售給乙方。該房產辦理過戶手續所需繳納的一切費用(包括稅費及必要的公證費等)均由 方承擔。

2、甲方保證上述房屋權屬資料真實、合法、有效。如甲方房屋有共有、租賃等行為應告知乙方,並自行約定解決。如因上述原因致本契約項下房屋交易如發生產權糾紛、債權糾紛或租賃糾紛時,由甲方承擔全部責任。

3、乙方已對甲方要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房產。

三、房屋貸款抵押的註銷

1、甲方應於契約簽訂後的 天內至銀行辦理提前還貸手續,同時提交辦理該房屋所屬權證、土地證所需的各類材料。

2、甲方應在從銀行取得的上述房地產已結清貸款、註銷抵押的證明檔案,取得房屋產權證後的 天內將相關檔案交給乙方保管、留置。

四、乙方付款

1、乙方在簽訂契約當日支付首期房款 元(大寫: 元,含定金 萬元)給甲方。甲方同意在首期房款支付 日內,將房產交付乙方使用,但在房地產交易中心受理上述房屋的過戶申請前,乙方不得擅自改變房屋內外的構造及設施,如任何一方未能按約履行,則另一方有權單方面解除本契約,並按違約責任處理。

2、乙方在房地產交易中心受理上述房屋的過戶申請當日支付尾款 元(大寫: 元)整。

五、其他約定

1、維修基金、有線電視開通費送於乙方。

2、甲方所留屋內家俱、電器均送於乙方。

六、違約責任

乙方中途悔約,則不得向甲方索還定金。

甲方中途悔約,則應在悔約之日起 日內將定金退還給乙方,另給付乙方相當於定金數額的違約金。

七、本契約在履行中若發生爭議,甲乙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時,任何一方均可向 人民法院起訴。

八、本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行商定,並簽訂補充協定。補充協定(含附加條款)與本契約具有同等法律效力。

九、本契約一式兩份,自甲、乙雙方簽章之日生效,甲、乙雙方各執壹份。

十、如因不可抗力或其他不可歸責於當事人的原因致使契約不能履行的,甲、乙雙方可解除契約,並不承擔違約責任。

甲方(賣方及配偶): 乙方(買方):

聯繫電話: 聯繫電話:

契約簽訂時間: 年 月 日

重慶房屋買賣契約書 篇9

二手房屋買賣契約

賣方:_____________身份證號碼:__________________(以下簡稱甲方)

買方:_____________身份證號碼:__________________(以下簡稱乙方)

一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂契約如下:

1、.房屋狀況:

房屋座落: XX市XX街號棟XX室

建築結構:(鋼筋水泥混合或框架)

建築層數:

房屋戶型: X房X廳

建築面積:

套內面積:

房屋用途:(住宅、商業或其他)

2.該房屋的所有權為甲方所有,房產證號碼,現將該房屋產權權轉讓給乙方

3、簽定本協定時甲方承諾,自乙方繳納訂金之日起,開始辦理產權轉移手續,甲方將無條件協助乙方辦理,直到辦出《房屋產權證》為止。

二、房屋價格及付款方式:

1、價格:甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰_____拾___元整。

2、付款方式:

一次付清:乙方在_________年_____月_____日前一次付清。 分期付款:乙方在_________年_____月_____日付X元;乙方在_________年_____月_____日付X元;...........

三、乙方付清房款後,甲方在__________年_____月_____日搬離該住房,將上述房屋交付給乙方。

四、出賣的房屋如存在產權糾紛或其他經濟糾紛,由甲方承擔全部責任,並賠償乙方損失。

五、本契約經雙方簽章後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償利益受損方的相關經濟損失。

六、雙方願按國家《契約法》規定履行責任。未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方願向人民法院申請仲裁。

七、本契約一式四份,甲、乙雙方及房管部門一份,乙方如辦理貸款,需給銀行一份。

八、雙方約定的其它事項:_____________________________________

甲方(簽名或蓋章)______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________ 代理人(簽名或蓋章)___________ 代理人(簽名或蓋章)

_________________

公正證人:_______________

公證單位:_______________

簽訂日期:___________年____月____日

注意事項:

1、首先到房管局查詢房屋產權有無糾紛,有無抵押;

2、簽訂契約必須到公證處或律師事務所進行公證;

3、買方可要求將買房款項委託房管局進行“資金安全監管”,辦完房產證後才劃給賣方。

簽訂二手房買賣契約應當注意 1、二手房有無合法的產權和土地使用權證明---房屋所有權證和土地使用權證。 合法的產權和土地使用權證明是二手房買賣合法有效的前提。現實生活中存在利用假房產證行騙的情況,鑑別房產證的真偽,對房屋交易雙方當事人的合法利益有著極為重要的作用。鑑別房屋產權證真偽

1、二手房有無合法的產權和土地使用權證明---房屋所有權證和土地使用權證。

合法的產權和土地使用權證明是二手房買賣合法有效的前提。現實生活中存在利用假房產證行騙的情況,鑑別房產證的真偽,對房屋交易雙方當事人的合法利益有著極為重要的作用。鑑別房屋產權證真偽的最保險方式是到相關部門進行核實。

2、需要對售房者有準確的了解。

購房者應當查看房產證所有人的身份證件。如果售房者與房屋產權證上記載的產權所有人不是同一人,則應當了解售房者與房產所有人之間的關係,要求售房者提供證明檔案,並親自向房產所有人核實。

此外,購房者應當詳細了解並核實房產所有人是一位還是幾位共有。如果房屋為多人共有,則須人提供所有共有人的身份證件及同意出賣房屋的書面檔案。在辦理房產過戶手續時,全部共有人能否都到場。如有特殊情況不能到場,需出具經過公證的委託書及代理人身份證件,由代理人替其簽章。

3、購房者要對即將進行交易的房產基本情況必要的了解。

這主要包括房屋的實際面積和機構與房屋產權證上登記的面積以及顯示的房屋結構是否相符,是否有私搭亂建或破壞房屋結構的問題;該房產用途是否與購房者購買後的用途相符等。

4、購房者還應當詳細了解並核實房產是否抵押、租賃或被司法機關查封。

如果房屋已出租,則須售房者提供承租人同意出售並放棄優先購買權的書面意見;如果房屋已被抵押,則須通知抵押權人,並就解除抵押確定可行的方案;如果房屋被司法機關查封,則應考慮放棄購買或就此與司法機關及案件當事人進行交涉(非專業人士難以把握)。

5、如購買的房屋是公房、已購公房或,應了解這些房屋是否獲準上市交易、預購公房是否需補足有關費用、公房原單位對房屋是否保留優先購買權、已購公房參加房改房時同住成年人的意見等。軍隊等單位的房屋,由於其特殊性,應特別注意單位是否同意出售,以及能否辦理房屋所有權證和土地使用權證,如有疑問則不宜購買。

6、購房者還應了解隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝修的詳細情況。

7、估算稅費負擔。二手房買賣的.稅費規定較多、較複雜,累計各項稅費金額也比較大,估算稅費負擔是十分必要的。根據國家規定,購房者應承擔契稅、印花稅,售房者在一定條件下應承擔營業稅、城建稅、教育附加費、個人所得稅。根據買賣房屋的性質以及各地的實際情況還可能發生土地增值稅、房產稅、手

續費、交易管理費等稅費。此外,買賣房屋的性質、面積大小、用途、辦理產權登記時間長短等因素還可能使得契稅的稅率發生變化。買賣雙方可以根據擬交易房屋的實際情況,向專業人事或有關部門具體了解稅費的項目、稅率.

二手房契約簽訂注意事項有哪些

手房在購買不到五年要多交一個營業稅和個稅的問題.你可以私下交易.下面是應注意的事項.

在二手房買賣契約中應具備:

一、當事人的姓名、住所,有助於搞清當事人的具體情況、聯繫辦法,以免受騙。

二、標的。即雙方要進行交易的二手房,這是契約的關鍵。要寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設備設施等情況;寫明房屋產權歸屬,是否共有財產;原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋所有權糾紛;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費及其他費用交費狀況;房屋相關文字資料的移交過程。

三、價款。寫明總價款;付款方式;付款條件;如何申請貸款;定金;尾款。

四、履行期限、地點、方式。寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。

五、違約責任說明。違約責任及如何承擔違約責任;違約金的計算與給付;在什麼情況下可免責;擔保的形式等。

六、解決爭議的方式。寫明是採取仲裁方式還是訴訟方式,若採取仲裁方式解決爭議,應按《仲裁法》的有關規定寫明條款。

七、契約生效條款。契約生效時間;生效或失效條件;生效或失效期限;致使契約無效的情況;無效的免責條款;當事人要求變更或撤銷契約的條件;契約無效或被撤銷後,財產如何進行返還。

八、契約中止、終止或解除條款。明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還等。 在二手房買賣中,因每位買方和賣方的情況都不盡相同,再加上房屋中介公司的素質和責任等不確定因素,使得房屋買賣糾紛很容易發生。為了讓房產買賣行為順利,減少那些既花精力又花時間的糾紛發生,這裡分別為買賣雙方在5個環節支招。

賣房者主要有掛牌、收定、簽約、收款、交房過戶等五個環節

一、掛牌時明確委託方式和期限。賣方大多數情況下會通過中介公司予以掛牌出售。賣方在掛牌時除明確掛牌價格外,還應明確委託方式和掛牌期限。此外,有些中介公司往往自行或者讓自己的中介人員先付定金把房子定下來,但最後簽約的肯定是他人;所以,賣方不要輕易收取中介的定金。

二、謹慎收取定金。中介公司找到客戶後會同賣方議價。如賣方接受購買條件,則從中介處簽收定金。但很多中介公司會要求保管該定金,賣方對此要慎重。房子賣了,定金轉為佣金倒也算了,就怕買方毀約賣方可以沒收定金時,中介公司卻要求分賣方一杯羹。

三、簽約時要注意三點。一是將房屋的物理狀況和權利狀況如實告知買方,最好在契約中寫下來;二是提供“三項證明”,即如有共有人須提供房屋共有人同意出售的證明,如有抵押,則提供已經書面通知房屋抵押權人的證明,如該房已經出租,則提供房屋承租人放棄優先購買權的書面證明。三是交易流程必須與房款支付掛鈎,即確保在房屋過戶前後拿到房款。

四、儘量取得放款承諾。簽約時,買方通常只支付首期款,餘款待過戶後由銀行支付。但銀行只根據買方指示付款,如在房屋過戶後、銀行放款之前,買方取消了貸款,則銀行自然不會再放款給賣方,故賣方最

好能取得買方貸款銀行的放款承諾。

五、交房過戶時避免違約責任。交房和過戶是賣方的兩大義務,需買方配合。當出現買方因種種原因不予配合時,賣方應書面催告買方,同時要求中介出具相關證明,避免日後違約責任。

買房者主要有下定、調查、簽約、付款、收房過戶等5大環節

一、下定時要明確議價期限。下定時要明確中介公司向賣方進行議價的期限,保證議價不成時及時拿回款項。與中介簽好居間協定後,要拿份協定原件。在中介議價成功後,應要求中介將賣方簽署的協定和賣方簽的定金收條轉交給自己。

二、注重實地調查。簽約前,買方應作些調查,首先到房屋實地考察,了解房屋的居住情況、相鄰關係、物業維修資金和物業收費等情況。其次,買方應至交易中心查詢該房屋的產權情況,有無抵押、租賃或被查封等。再次,到房屋所在派出所查明該房屋內戶口情況。最後,如需貸款還應事先向銀行諮詢貸款條件和可貸成數。

三、簽約前多查相關證件。比如身份證,房屋產權證等等,以確保賣方具有合法資格。同時,買方付款應與賣方履約掛起鉤來,比如簽約、交房、過戶等環節當賣方完成後再相應付款,並且約定賣方違約時買方可相應推遲付款的權利。最後,為保證資金安全,最好能採用資金監管。

四、付款後要收取收據。房款支付後,應由賣方出具收據。除非賣方明確授權,中介一般無權擅自收受房款。如約定部分房款支付用來償還銀行註銷現有抵押登記的,該筆資金一定要監管或者由買方支付至賣方的還貸賬戶並告知原有銀行直接劃撥,以避免賣方挪用導致無法過戶。

五、收房過戶要驗收。買方接收房屋時,應根據契約驗收設施設備的移交情況。在過戶前,儘量避免裝修房屋,以防過戶後發生糾紛使買賣複雜化。房屋過戶不僅包括產權過戶,還須注意水電煤話等他項過戶。如該屋內有戶口,要敦促賣方及時遷出。

下面是購買二手房注意事項的權威建議,特轉來:

隨著各地住房制度改革進程的加快,二級市場的開放力度不斷加大,二手房買賣日漸紅火,二手房由於具有位置好、價格低的優勢,被眾多的消費者青睞,但是,舊房買賣畢竟不像新房那樣一目了然,購買二手公房上當受騙後的追索和賠償難度要比新商品房難得多。因此,在選購二手房時,要特別注意產權、房屋結構等問題。

★一、弄清二手房的產權情況

在舊房交易中,產權證是最重要的。由於房屋不同於其他日用品,價值量巨大,法律對房屋的保護主要是對有合法產權的房屋進行保護。根據我國《城市房地產管理法》第59條規定:"國家實行土地使用權和房屋所有權登記發證制度。"因此,購買二手房時,一定要弄清楚房屋的權屬,凡是產權有糾紛的,或是部分產權(如以標準價購買的公有住房)、共有產權、產權不清、無產權的房子,即使房子再合適都不要購買,以免成交後拿不到房屋產權證,同時也會引起許多不必要的麻煩。另外,要特別注意產權證上的房主是否與賣房人是同一個人。在驗看產權證時,一定要查看正本並且要到房地產管理部門查詢此產權的真實性。

重慶房屋買賣契約書 篇10

[案情]

原告:顧連群。

被告:杜濤。

1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產權的座落於本市閔行區莘莊鎮莘凌路的平房二間(建築面積為151平方米)以58萬元的價格出售給被告。同年8月12日,原、被告出於少繳稅費等原因,在簽訂由房地產交易管理部門印製的《房屋買賣契約》時,將上述房屋的買賣價格議定為人民幣30萬元。該契約還載明:被告向原告預付購房定金15萬元,本契約經房地產交易主管部門批准後,該定金可抵作購房價款。

同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價格為58萬元,被告應在1993年8月31日前向原告預付購房款30萬元,原告在收到預付款後2日內交房屋鑰匙給被告,其餘28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產交易主管部門、房屋總價為30萬元的買賣契約只是為了應付辦理房屋產權證過戶之用,不作為雙方買賣房屋的正式契約,無任何法律效力。

1993年8月31日,被告向原告支付了購房款30萬元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區房產交易所辦理有關房屋買賣過戶手續,雙方按房價為30萬元的買賣契約,繳納了有關產權移轉手續費、契稅、超標費等費用。1994年4月11日,被告又開出了金額為28萬元的轉帳支票一張,用來支付原告剩餘房款,後因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬元及8萬元。1994年9月

12日被告領取了上述房屋的《房屋所有權證》並在該處開設了酒家。同年9月30日,被告又開出了二張轉帳支票,金額分別為14。399萬元及2萬元,其中3990元為利息,因支票大寫不規範及過期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其餘房款,被告於1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元,原告多次催討未果,逐訴至法院。

原告顧連群訴稱:其為了將平房二間出賣給被告,雙方於1993年8月先後訂立了二份房屋買賣契約,其中12日訂立的契約將房價定為30萬元,23日訂立的契約,將房價定為58萬元。雙方還約定,房價為30萬元的契約只是為了應付辦理房屋產權過戶,不作為雙方正式的房屋買賣契約。後雙方為了少繳稅費,去房產交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續。被告在辦理過戶手續前後,共向原告支付45萬元房款,尚欠的13萬元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。

被告杜濤辯稱:其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產交易所辦理房屋買賣過戶手續,是按房價為30萬元的契約申報的,該契約應受到法律保護。而房價為58萬元的房屋買賣契約,未獲有關部門批准,是無效的,現原告已得到45萬元,其中15萬元屬不當得利,應予返還。對於原告之訴訟請求要求駁回。

該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬元房款,應由原告返還之說,明確表示不作反訴請求。

[審判]

一審法院經審理認為:當事人的民事行嗚須符合法律規定,不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達到少繳稅費等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買賣價58萬元,

以30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理有關產權過戶手續。現房價為30萬元的房屋買賣契約雖經房產交易所審核批准,但該契約乃當事人瞞報房價所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當屬無效。然房價為58萬元的契約系雙方當事人真實意思表示,雙方也確實是在按此協定履行,只因被告未付清房款而引發訴訟。鑒於本案的實際情況,本院責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續。對於原告的訴訟請求應予以支持。據此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項、第(7)項、第84條、第l08條之規定,判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費人民幣4110元,由原、被告各半負擔。被告不服一審判決,提起抗訴。抗訴理由仍是一審時所持的理由,並認為原審法院判決錯誤,二審法院應予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。

二審法院經審理認為:顧連群與杜濤為達到少繳稅費等目的,故意將雙方談妥的房屋買賣價格人民幣58萬元,以人民幣30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理房屋產權過戶手續的行為是錯誤的,應予批評教育。一審法院責令雙方當事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續是正確的。一審法院根據房屋買賣價格人民幣58萬元的契約系雙方當事人的真實意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元,尚欠人民幣13萬元的事實,依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認定事實清楚,證據充分,審判程式合法,適用法律正確。杜濤的抗訴理由不能成立。並據此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項的'規定,判決駁回杜濤的抗訴,維持原審判決。二審案件受理費人民幣4110元由杜濤負擔。

[評析]

解決本案的關鍵,在於如何看待雙方簽訂的房價為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。

關於房屋買賣價格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知,房屋的買賣,當事人須辦理產權過戶手續。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產交易部門辦理房屋產權過戶。國家向當事人徵收各種稅費是按房價的一定比率收取的。當事人繳納費用的多少直接與他們申報的交易價格相關。故本案原、被告出於少繳稅費的目的,經合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價格,以30萬元向房產交易部門申報並辦理有關手續,其惡意顯而易見。該契約雖經房產交易所審核,被告也已領取了房屋產權證,但該行為是雙方當事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質是瞞報房價,偷逃國稅,嚴重損害了國家利益。根據《中華人民共和國民法通則》的有關規定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為,從行為開始時就沒有法律約束力。故30萬元房價的房屋買賣契約當屬無效。如何看待房屋買賣價格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價,先由雙方口頭談妥,後又以書面形式確立。在契約中除明確房價外,還規定房款的支付期限和交房的辦法。並特別載明雙方交到房產交易部門房價為30萬元的契約不是正式契約,只是為了應付產權過戶之用。可見雙方的房屋交易價為58萬元才是雙方當事人真實意思表示。縱觀被告支付房款的情況,也不難看出當事人是在按58萬元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由於被告對13萬元欠款拖欠不付,才引發原告訴訟。由於58萬元房價的買賣契約未經房產交易部門審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發現當事人的錯誤行為除進行批評教育外還應責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續,補繳有關稅費的差價。使當事人少繳稅費的目的不能得逞,國家利益得以維護。

只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質,法院處理案件也就遊刃有餘了。據此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的,對雙方當事人的錯誤行為,以訴訟費各半負擔予以體現,也是妥當的。故二審法院駁回杜濤的抗訴請求,維持原判,是正確的。

重慶房屋買賣契約書 篇11

甲方(出賣人):身份證號碼:

乙方(買受人):身份證號碼:

見證方:聯繫電話:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:

第一條乙方購買甲方坐落於____________號樓_______房間私有樓房住宅一處,建築面積為_________平方米(以產權登記面積為準),產權證號為____________朝私________號________土地使用證號為:____________,使用面積為________平方米,使用年限_____年_____月____日至____年_____月____日止。

第二條此房屋實際售價____________元整(¥____________元)。此售價包含公共維修基金及室內所有固定裝修、固定配套設備。

第三條甲方應在簽署本契約時,向乙方提供以下證件及複印件:

身份證、戶口薄;

房屋所有權證和其他有關證件;

房屋共有人同意或委託出賣的證明;

辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他檔案。

第四條甲方應保證欲出售的房屋不屬於下列情形之一:

無合法證件的房屋(包括違法建設的房屋);

有產權爭議的房屋;

經批准用或劃撥的建設用地範圍內的房屋;

經人民法院裁定限制產權轉移或經市人民政府批准代管房屋;

市人民政府規定其他不得出賣的房屋。

第五條乙方應在簽署本契約時,向甲方提供以下檔案及複印件:

身份證、戶口簿;

辦理房屋買賣及過戶手續應出具的其他檔案。

第六條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過戶手續乙方正式接手此房屋的日期為準。具體金額以物業公司的數據為準。

第七條稅費分擔

甲、乙雙方按照國家房地產交易部門的規定繳納各項稅費。

第8條定金

在20____年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣________元作為房款

的一部分。

第9條付款方式;

首付款:乙方提交材料時將首付款________元人民幣支付給甲方

餘款:過戶完成一次性付清。

注:過戶完成首付款和餘款當日兌現

第10條違約責任

如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費後將餘款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費後將餘款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣________元違約金。

出賣人(以下簡稱甲方):現住址:身份證號:買受人(以下簡稱乙方):現住址:身份證號:見證方:見證人:聯繫電話:根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願,協商一致的基礎上就買

第十一條交房日期:________。

第十二條備註:室內留下的固定裝修及家具電器包括:(根據家具清單)。此清單是契約的重要組成部分,與本契約具有同等法律效力。

第十三條在本契約履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四條本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定。本契約的附屬檔案及補充協定為本契約不可分割的組成部分,具有同等法律效力。

第十五條本契約及其補充協定、家具清單內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第十六條本契約連同附屬檔案共三頁,一式三份具有同等法律效力,契約持有情況如下:甲乙雙方各執一份,見證人執一份。

第十七條此契約與出售委託契約、承購委託契約及房屋買賣契約同時起法律效力。

第十八條本契約自三方簽字之日起生效。

第十九條附帶家具(見家具清單)

甲方(簽字):________乙方(簽字):________見證人(簽字):

20______年______月_____日

重慶房屋買賣契約書 篇12

本契約雙方當事人:

賣方(以下簡稱甲方):_____

註冊地址:_____

營業執照號碼:_____郵政編碼:_____

法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。

委託代理人:_____職務:_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____。

委託代理機構:_____

註冊地址:_____

營業執照號碼:_____郵政編碼:_____

法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。

買方(以下簡稱乙方):_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____

(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____

地址:_____

郵政編碼:_____聯繫電話:_____

委託代理人:_____國籍:_____電話:_____

地址:_____郵政編碼:_____

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其

他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買

商品房,甲、乙雙方達成如下協定:

第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置。

甲方以_____方式取得位於_____、編號為_____的地塊的土地

使用權。

(土地使用權出讓契約號)(土地使用權劃撥批准檔案號)為_____。

劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為_____。

土地使用權證號為_____,土地面積為_____。地塊規劃用途為__

___,土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___

日止。

甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,(現定名)(暫定名)_____,

主體建築物的性質為_____,屬_____結構,建築層數為_____層。

工程建設規劃許可證號為_____。

第二條 乙方所購商品房的面積。

乙方向甲方購買商品房(以下簡稱該商品房)建築面積共_____平方米(

其中實得建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____

_平方米,)共_____(套)(間)。(該商品房屋平面圖見本契約附屬檔案一,

房屋以附屬檔案一上表示為準)。

該商品房分別為本契約第一條規定的項目中的:

第_____(幢)(座)_____層_____號房,

第_____(幢)(座)_____層_____號房,

第_____(幢)(座)_____層_____號房,

第_____(幢)(座)_____層_____號房。

上述面積為(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積

與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定

面積(以下簡稱實際面積)為準。

根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地範圍內的土地使用權一致的原則,

該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。

第三條 該商品房銷售特徵。

該商品房為(現房)(預售商品房)。

預售商品房批准機關為_____,商品房預售許可證號為_____。

該商品房為(內銷)(外銷)商品房。

外銷商品房批准機關為_____,外銷商品房許可證號為_____。

第四條 價格與費用。

該商品房(屬於)(不屬於)政府定價的商品房。按實得建築面積計算,該商

品房單位(售價)(暫定價)為(_____幣)每平方米_____元,總金額

為(_____幣)___億___千___百___拾___萬___千___

百___拾___元整。

除上述房價款,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:

1.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___

萬___千___百___拾___元整;

2.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___

萬___千___百___拾___元整;

3.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___

萬___千___百___拾___元整;

4.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___

萬___千___百___拾___元整;

5.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___

萬___千___百___拾___元整;

6.代收___,計(___幣)___億___千___百___拾___

萬___千___百___拾___元整;

第五條 實際面積與暫測面積差異的處理。

該商品房交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___

__%(不包括±_____%)時,上述房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____

%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將

乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3.__________________________。

第六條 價格與費用調整的特殊約定。

該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格

與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際

發生額調整。

3.__________________________。

第七條 付款優惠。

乙方在___年___月___日前付清全部房價款_____%的,甲方給

予乙方占付款金額_____%的優惠,即實際付款額為(___幣)___億_

__千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第八條 付款時間約定。

乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_____

銀行(帳戶名稱:_____,帳號:_____):

1.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__

_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾

___元;

2.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__

_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾

___元;

3.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__

_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾

___元;

4.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__

_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾

___元;

5.___年___月___日前支付全部房價款的_____%,計(__

_幣幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾

___元。

第九條 交接商品房時的付款額約定。

在雙方交換該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____

%,計(___幣幣)___億___千___百___拾___萬___千__

_百___拾___元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日

起_____天內付清。

第十條 乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本契約第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究

違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_

____計算。逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方

有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實

際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據

實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3.______________________________。

第十一條 交付期限。

甲方須於___年___月___日前,將經竣工驗收(包括建築工程質量驗

收和按規定必須的綜合驗收)合格,並符合本契約附屬檔案二所規定的裝飾和設備標準

的該商品房交付乙方

重慶房屋買賣契約書 篇13

賣方:_______________(簡稱甲方)

身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方)

身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,甲方願意把座落在新鄉市的個人住宅房賣給乙方,建築面積為平方米。現有關事宜訂立契約如下:

第一條房總價:該房全部售價為人民幣___________元整(大寫:__拾___萬___仟元整)其中包括:。

第二條付款與交接時間:甲乙雙方同意並約定在___年__月__日在建設銀行以轉帳方式付款,辦理交接手續。乙方向甲方支付人民幣元整,作為購房定金和購房款。甲方應將此房產的所有手續、相關證件及鑰匙全部交付給乙方使用。剩餘萬元購房款,在房屋產權過戶後當日付清。

第三條甲方應負責售房以前的所有手續和費用,保證此房權屬清楚,無任何糾紛,若發生糾紛,應承擔全部責任,並賠償由此給乙方造成的所有損失。

第四條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若甲方中途違約,應雙倍賠償乙方所交定金的雙倍。

第五條本契約一式兩份。甲方產權人一份,乙方一份。

第六條本契約發生爭議的`解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第七條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

出賣方(甲方):_________________

購買方(乙方):___________________

身份證號碼:__________________

身份證號碼:___________________

地址:___________________

地址:____________________

電話:___________________

電話:____________________

房產共有人:_________________

房產共有人:__________________

身份證號碼:___________________

身份證號碼:___________________

地址:___________________

地址:____________________

電話:___________________

電話:____________________

簽定日期:_______年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇14

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

購房交易中的賣方必須是房屋的所有人或預期所有人。請務必核實賣方身份!否則可能導致房屋購買行為無效,產生不必要的糾紛,甚至遭遇詐欺,損失大筆購房款!

如需了解核實賣方身份的具體方式,建議您諮詢專業律師。

買方(以下簡稱乙方):

身份證號:

聯繫電話:

地址:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本契約,以資共同遵守執行。風險提示:核實房屋狀況

除正常考慮房屋戶型、結構等建築狀況和小區及周邊配套狀況外,買方還需謹慎核實房屋權利情況,如:土地使用權類型、使用期限、土地及房屋用途、房屋所有權性質、房屋共有人情況、房屋是否存在抵押、出租、查封、凍結轉讓、列入拆遷範圍,等等。

否則,可能因房屋存在權利瑕疵而給買方帶來巨大風險,出現即使交付了全部款項也無法實際取得房屋產權等情況。

第一條甲方同意出售甲方所有的位於__________市_____區_________幢____號房。房屋建築面積_______平方米,其中套內建築面積為____平方米。甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售。同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及附屬於該房屋的所有費用。乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。風險提示:付款方式

雙方應該在契約中明確付款方式和時間。如首付款、尾款的支付比例、數量和時間,確保買方出現拖欠或減少階段支付金額的情況時有據可依,較好地維護自身權益。

儘量通過銀行轉賬或存款到賣方指定的賣方本人銀行賬號的方式來付款。現金支付方式存在較大風險,請謹慎選擇。如需選擇現金支付,請務必保留有效的付款憑證。

第二條甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為:單價:人民幣_____________元平方米,總價:人民幣________________________元整(大寫)。

第三條付款時間及方式房屋價款分_______次付給甲方。________年____月____日,乙方向甲方支付房款____________元。________年____月____日,乙方向甲方支付房款____________元。餘款____________元,在辦理產權證完成之日交付。風險提示:交房約定

建議雙方約定在買方付清首付款時即交房。對買方而言,實際交房不僅可以儘快使用房屋,更重要的是可以減少一房兩賣的.風險。對賣方而言,雖然暫未收到全部房款,但因還未辦理房屋過戶手續,所以交房並不會帶來實質風險。

第四條辦理過戶及房屋交付

1、甲方應於________年____月____日開始辦理房屋產權證、土地使用證,上列證件的辦理完畢之日至遲為________年____月____日。

2、上列過戶費用及契稅由甲方承擔____________元,乙方承擔____________元。

第五條風險轉移,配套設施及費用承擔乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況,做充分了解。房屋及配套設施的風險自房屋實際交付之日起轉移給乙方。

第六條權利義務甲方確保本契約項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。甲方確保本契約項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關於房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。

第七條協定的變更、終止

1、本契約生效後,未經雙方協商一致,達成書面協定,任何一方不得擅自變更本契約。如需變更本契約條款或就未盡事項簽署補充協定,應經雙方共同協商達成一致,並簽署書面檔案。風險提示:違約責任

因為房產交易複雜且金額較大,有時會出現意想不到的狀況,導致違約行為。為了能避免以後出現扯皮現象,需要在簽署契約時就明確寫清雙方的責任和權利,以及違約金的償付金額和時間,遵循的原則就是雙方責權利對等。

第八條違約責任

1、本契約簽訂後,乙方悔約的,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,乙方承擔違約金____________元。如甲方悔約,應書面通知乙方,甲方應承擔違約金_____元。

2、甲方逾期交付房屋的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______的違約金;逾期交付超過____日的,乙方有權解除本契約,並要求甲方按前述條款支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。乙方逾期付款的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______的違約金;逾期交付超過____日的,甲方有權解除本契約,並要求乙方按前述條款支付違約金。

3、甲方未能在約定時間辦理完畢過戶手續的,乙方有權解除契約,並由甲方按前述條款承擔違約金。風險提示:明確交易程式

二手房交易可分為簽約、付款、交房、過戶四大步驟,每一個步驟都必須約定清楚,否則,一旦發生糾紛,對買方或賣方都有可能帶來巨大損失,如買方已付款但無法實際取得房屋,或賣方已交房、過戶卻收不回全部款項,等。

房屋涉及抵押或買方需要按揭付款的,則還需要辦理解押或按揭貸款等手續。

具體的約定較為細緻、複雜,建議請專業律師審查。

第八條爭議的解決甲、乙雙方就本契約的解釋和履行發生的任何爭議,應通過友好協商方式解決。協商不成的,向__________人民法院提起訴訟。

第十四條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第九條本契約一式_____份。甲方產權人一份,甲方、乙方各一份,房屋管理部門一份(雙方提交給房管部門的契約與本契約不一致的,以本契約為準)。

甲方(簽字蓋章):

________年____月____日

乙方(簽字蓋章):

________年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇15

甲方:________________(房屋賣方)

身份證號碼:________________

乙方:________________(房屋買方)

身份證號碼:________________

經甲乙雙方平等協商,就甲方所有的房屋一套(以下簡稱“房屋”)賣給乙方,本著平等互利、公平交易原則達成以下契約:

一、房屋情況

房屋坐落於__________區__________單元,建築面積____________________平方米。此房屋在本次房屋買賣前系甲方所有,在本次房屋買賣前此房屋所有費用(包括房屋集資款或購房款、所產生的稅費、水電氣搭戶費、大修基金等)由甲方承擔,或由乙方在交易款中扣除代為交納。

該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓,該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、抵押、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

二、本房屋價款____________元(大寫:______________________元整)。在簽訂本契約之日由乙方付款____________元(大寫:____________元整),餘款(大寫:______________元整)在甲方本房屋房產證過戶給乙方二日內付清。此次房屋買賣產權過戶費用由乙方承擔。付款以甲方收據或銀行轉賬憑據為憑。

三、簽訂本契約乙方第一次付款之日,甲方應向乙方交付本房屋的鑰匙、甲方購房契約、甲方交納房款憑據及相關票據資料等。

四、本房屋產權證辦理兩年後(隨國家相關政策及時調整),甲方應在一個月內積極配合乙方辦理本房屋產權過戶手續。如甲方有意推諉或超出一個月視為甲方違約,乙方可提出退房,甲方應按違約時房屋市價、裝修費用、家具電器和違約金____________________元(大寫:__________元整)賠償給乙方;如乙方在辦理產權過戶二日(48小時內)不能付清餘款,視為乙方違約,甲方可收回房屋所有權另行處置,房屋裝修損失和相關費用由乙方自行承擔。

五、如遇國家政策調整,發生不可逆轉的情況至本房屋不能過戶到乙方名下,乙方承擔相關風險,甲方不承擔責任。

六、如在過戶前甲乙雙方當事人發生意外,至使其不能履行或償失履行能力,可由其繼承人或代理人繼續執行本契約。

七、本契約一式叄份,甲乙雙方各執一份,司法公證處留存一份,雙方簽字和司法公證處公證後生效。

甲方:____________________ 

_______年_______月_______日

乙方:____________________

_______年_______月_______日 

重慶房屋買賣契約書 篇16

甲方:

乙方:

甲乙雙方當事人本著誠實信用的原則,經友好協商一致達成如下條款:

第一條房地產權屬情況

1.房地產地址:

2.房地產權證號碼:。或其他證件號碼:

3.【建築面積】【套內建築面積】:平方米。

4.房屋使用性質:【住宅】【商鋪】【辦公】【其他:。

5.建築結構:【鋼筋混凝土】【磚木】】,建築時間:。

6.房屋共有情況:【無】【有】。

7.該房地產【不存在】【存在】抵押等他項權利情況。

8.該房地產以現狀售予乙方,乙方或其代理人已認真查勘和了解該房地產的情況。該房地產:

【不帶家私家電】【帶家私家電】

【不帶租賃契約】【帶租賃契約,承租人放棄優先購買權,乙方同意連同現有租賃契約一起購入該房地產,甲方須協助乙方與租戶簽訂新的租賃契約】【其他:】

【無戶口】【戶口未遷出,甲方應在遷出】【其他:】。

9.需要說明的其他情況:甲方保證所填寫和提供的有關該房地產的權屬情況真實,保證對上述房地產享有完整產權,保證上述房地產不存在任何未向乙方說明的其他情況,且沒有侵犯

第三人權益。否則,承擔相應的法律責任。

第二條計價和價款

該房地產按整套出售並計價,總金額元整億佰拾萬仟佰拾元)。

第三條付款方式:

甲乙雙方經協商選擇【自行交割】【銀行託管】的方式交割房款。

1、甲乙雙方選擇自行交割房款

簽訂本契約時,乙方向甲方支付元整,作為購房定金,並按照下列第種方式按期付款

一次性付款

總金額:元整。乙方應【於________年____月____日前】向甲方支付。

分期付款

第一期:乙方應【於月日前】【元整

第二期:乙方應【於月日前】【元整

第三期:乙方應辦理房產過戶手續後的向甲方支付房款仟佰拾萬仟佰拾元)

按揭方式付款

首期款:乙方應在【房管部門出具成功受理本次交易的遞件回執當天】向甲方支付房款元整剩餘房款:除前述房款外,剩餘房款元整由乙方【於________年____月____日前】【自行】【委託按揭服務機構協助】申請辦理銀行按揭手續,按照按揭方式付款,按揭的方式為【公積金貸款】【商業貸款】【公積金、商業組合貸款】。甲乙雙方應當於簽訂本契約後日內及時提供辦理按揭手續所需的資料,且甲方需協助乙方申請銀行按揭。

如銀行不批准乙方的貸款申請,各方當事人同意乙方【於月日前】以【現金】【轉賬】【其他】向甲方支付剩餘房款。

如銀行批准的貸款金額少於乙方申請的貸款金額,二者相差金額,各方當事人同意【於________年____月____日前】以【現金】【轉賬】【其他】方式向甲方補足差額。

2、甲乙雙方選擇銀行託管交割房款,並通過補充協定另行約定具體事項。

3、其他方式:

第四條交樓時間和交接手續

1.甲乙雙方同意該房地產交付使用的時間為。甲乙雙方應在交樓當天一起到場查驗房屋,查驗後雙方簽妥房地產交接確認書,即視為房屋交付使用。

2.甲方應在【該房地產正式交付使用前】,交清該房地產在收樓前發生的所有欠款及費用。甲方保證在交易後乙方無須對上述甲方欠款及應付費用負責。

3.甲乙雙方同意交易房地產的物業專項維修資金按以下第

該房地產依法不需要建立物業專項維修資金。

該房地產已交存物業專項維修資金,乙方應自辦理完該房地產交易過戶後的____日內,持本契約、房屋權屬證書、身份證等到專戶管理銀行辦理更名手續。

該房地產尚未交存物業專項維修資金,按以下第種方式辦理:

.由甲方自本契約生效之日起戶手續。乙方應自辦理完該房地產交易過戶後____日內,持本契約、房屋權屬證書、身份證等到專戶管理銀行辦理更名手續。

.由乙方按國家、省、市物業專項維修資金的有關規定交存。

第五條產權轉移登記甲方與乙方約定按本契約有關規定辦理產權轉移登記:

第六條稅費繳交

1.甲乙雙方按以下第

按政府規定各付各稅

賣方承擔全部稅費

買方承擔全部稅費

其他。

2.簽訂本契約後,如遇政府及有關部門調整稅費,對於調整部分按以下第

全部由賣方承擔

全部由買方承擔

買賣雙方各自承擔

其他。

第七條違約責任

各方當事人不履行契約或者不按約定履行契約的,應當根據有關法律法規承擔相應的違約責任,並支付違約金10萬元。

第八條交易不成的違約責任

1.甲方不按本契約約定將該房地產出售給乙方的,應當向乙方支付違約金,違約金為該房地產成交價的30%,並退回乙方已付的全部費用。

2.乙方不按本契約約定買入該房地產的,應當向甲方支付違約金,違約金為該房地產成交價的10%

第九條延期交房的違約責任

甲方如未按本契約規定的期限交房的,應當每日按總房款0.05%的標準向乙方支付違約金,逾期超過____日仍未交房的,乙方有權解除契約。如果乙方要求繼續履行的,契約繼續履行,自本契約

第四條約定的房地產交付使用日期的第____日起至實際交付之日止,甲方每日按總房款0.05%的標準向乙方支付違約金。由於乙方原因,導致未能按期交付的,按以下方式處理:視作甲方已履行交房義務一切責任由乙方自行承擔。

第十條逾期付款的違約責任

乙方未能按照本契約

第三條約定支付房款的,應當每日按未付房款0.05%的標準向甲方支付違約金,逾期超過10____日仍未支付的,甲方有權解除契約。

甲方要求解除契約的,應自其要求解除契約通知書到達乙方之日起____日內,將乙方已支付的房款退還給乙方,並支付違約金10萬元。

第十一條遲延辦理產權登記的違約責任

如因甲方或乙方原因造成不能按期取得房地產權屬證明檔案的,甲乙雙方當事人同意按下列第種方式處理:

1.違約方支付違約金

2.解除契約,終止交易,各方當事人互不追究違約責任。

3.其他:

第十二條單方解除權的行使

甲方或乙方行使本契約約定的單方面解除契約的權利時,應書面通知另一方,契約自通知到達對方時解除。

第十三條免責條款

本契約簽訂後,若因不可抗力導致本契約需要延遲履行或者解除的,契約各方當事人無須承擔違約責任。

第十四條爭議的解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不成的,提交物業所在地法院

第十五條送達約定

本契約首頁記載的各方通訊地址為所有通知、檔案、資料等送達地址。上述地址如有變更,應在變更後____日內書面通知有關當事人,否則一經發至上述地址即視為送達。

第十六條其他約定:

1、乙方確認已查閱該房地產的權屬證明檔案,對權屬證明檔案所載內容無意異議,並已實地查看及了解,故對該房地產的座向、面積、樓齡、樓層、間隔、質量、裝修、抵押情況、產權情況、周邊環境等予以認可。

2、乙方知悉限購及貸款新政,確保可提交真實、有效的貸款所需檔案以辦理過戶及貸款手續。

3、此《____市存量房買賣契約》為示範文本,甲乙雙方均同意按照此契約條款簽訂《____市存量房買賣契約》確認列印版,並同意在簽訂本契約後內進行辦理《____市存量房買賣契約》確認列印版簽訂手續。甲乙雙方保證按約定辦妥網簽手續並簽署相關契約檔案,以順利完成交易。如一方原因導致不能進行網簽及交易過戶,則違約方需按成交價的10%賠償另一方損失,如雙方違約,則各自承擔違約責任。

第十七條家私家電備註:

第十八條本契約與任何在此之前甲乙雙方在談判中的聲稱、理解、承諾及協定不一致時,以本契約為準。本契約未盡事宜,可由當事人約定後簽訂補充協定。補充協定與本契約具有同等法律效力。

備註:乙方要求必須吉屋交屋,否則視為違約。

甲方:_________乙方:_________

法定代表人:_________法定代表人:_________

________年____月____日________年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇17

出賣人:________________________________________________________

【法定代表人】【負責人】:__________________國籍:_______________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】:_______________________

出生日期:_________年______月______日,性別:_____________________

【法定代理人】【委託代理人】:_________________國籍:______________

【身份證】【護照】:________________________________________

通訊地址:_______________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_______________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條房屋基本情況

出賣人所售房屋為【樓房】【平房】,坐落為:____________【區】_______________【小區】______【幢】【座】【號】_________單元_________號。該房屋所在樓棟建築總層數為:_____層,其中地上_____層,地下_____層。該房屋所在樓層為____層,建築面積共______平方米。

該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【工業】:__________________。

該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見

第二條房屋權屬情況

該房屋所有權證證號為:________________________,共有權證證號為:_______________________,填發單位為:____________________。

房屋共有權人對出售該房屋的意見見附屬檔案二。

土地使用狀況該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。土地使用權證號為:___________________,填發單位為:_________________。

該房屋性質為下列選項中第_____種情形:

1、商品房

2、已購公有住房

3、向社會公開銷售的經濟適用住房

4、按經濟適用住房管理的房屋

出賣人:

買受人:

【法定代表人】:

【委託代理人】:

簽訂時間:_____年____月____日

簽訂地點:

簽訂地點:

重慶房屋買賣契約書 篇18

甲方:_______________身份證號碼:___________________________________

乙方:_______________身份證號碼:___________________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在____________________________________擁有的房產住宅,建築面積為________平方米。

第二條、上述房產的交易價格為:單價:人民幣_________元/平方米,總價:人民幣_______萬元整。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_____萬元整,作為購房定金。

第三條、付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣________萬元整申請銀行按揭,並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣________整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條、違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條、本契約主體

1、甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2、乙方是____________,代表人是____________。

第八條、本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條、本契約一式______份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條、本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

甲方:_________________乙方:__________________

電話:__________________________電話:__________________________

____________年________月_______日____________年________月_______日

重慶房屋買賣契約書 篇19

甲方(賣方):

乙方(買方):

根據相關法律規定,為確保甲乙雙方的合法權益,經甲乙雙方友好協商,現就房屋買賣一事達成如下協定:

一、甲方自願將位於房屋一套出售給乙方,其中住宅建築面積平方米。

二、甲乙雙方約定以上房屋出售價格為人民幣 萬元整,乙方一次性付清。

三、甲乙雙方約定乙方交付房款同時甲方必須將現有的.一切購房及配套手續一交並給乙方,乙方保證在入住後所發生的物業費、水電費、閉路電視使用費、網費、房屋修繕費等一切費用由乙方承擔。

四、乙方辦理過戶手續時,甲方協助辦理。所需過戶費用及相關的一切費用由乙方全部承擔。

五、本協定甲乙雙方自願達成,簽定後不得後悔。

六、本協定一式二份,雙方簽字後生效,雙方協商再補充內容與本協定具有同等法律效力。

甲方(簽印):

乙方(簽印):

年月日

重慶房屋買賣契約書 篇20

甲方:

乙方:

甲乙雙方平等自願協商,甲方將坐落在出售給乙方,該房屋性質為政府安置,甲方自建。建設用地規劃許可證。

一、房屋概況:

乙方購房層次第五層,另註標準層第三層房屋一套,三房二廳一廚二衛,總面積120平方米,包含公共樓梯。總價值人民幣仟元整(¥元整),甲乙雙方商定以套計算,面積辦證為準,互不追責。

二、其他約定:

1、房屋內牆粗胚粉刷,外牆瓷磚、油漆,樓梯扶手,樓梯間進戶門,水電線和管到戶門口由甲方負責。水電開戶,鋁合金、防盜網等費用由乙方承擔。本套房屋進戶門由乙方承擔。

2、樓梯衛生、樓梯聲控燈由本層的住戶自己負責,為維護眾人利益,購房戶不得在樓梯和休息平台堆放雜物及交通工具,另購房戶未經甲方同意不得私自發改造房屋結構。

3、甲方提供現在的辦證資料,辦理房產證,所有稅費水電開戶費用由乙方承擔。

三、付款方式:

1、簽字即房屋買賣契約生效。

2、乙方付首付拾萬元整。

3、甲方在做到乙方本層磚結好,乙方再支付拾萬元整。

4、餘款在主體完工後乙方一次性付清,剩餘貳萬元在房產證辦理過戶後付清。

四、違約責任:

1、甲、乙雙方簽字契約後,即具有法律效力,雙方不能違約,違約方賠償另一方壹萬元整。

2、在不可抗拒自然災害的情況下,不算違約。

五、另行約定(約定事項與本契約具有同等的法律效力)

1、柴火間(3—4平方米)甲方提供給乙方永久性使用,但柴火間不予辦證。

2、沙石要吊到本層樓。

3、甲方在20xx年年底交房給乙方使用。

甲方:

乙方:

日期:

重慶房屋買賣契約書 篇21

賣方:__________________

身份證號碼:____________

聯繫電話:______________買方:__________________

身份證號碼:____________

聯繫電話:______________

依據國家有關法律、法規和本市有關規定,雙方在自願、平等和協商一致的基礎上,就房屋買賣一事達成協定,訂立本契約。第一條交易房產情況。

賣方所擁有的房地產座落於深圳市__________區_______路_______小區_____房(以下簡稱該物業),建築面積為______平方米(具體面積以政府有關主管部門的確認為準),房地產證號碼為________,其他情況_________________。買方對該房地產情況已充分了解。房地產內附著設施見附表。第二條成交價格。

該物業之轉讓成交價為人民幣/港幣_______元(¥_______)。第三條付款方式。

1、買方在簽署本契約時向賣方支付人民幣_______元(¥_______)作為購房定金,賣方在收取定金後向買方出具收據。

2、人民幣_______元作為第二部分樓款,付款方式如下(買方只可選擇一種):

(1)一次性付款

①上述第二部分樓款民幣____________元(¥_______)須在簽署《深圳市房地產買賣契約(現售)》時或之前全部付清,且該契約須於_______年_______月_______日或之前簽署。

②買賣雙方同意,上述第二部分樓款由買方先交予銀行做資金監管。

③國土局正式

受理由買賣雙方簽署的《深圳市房地產買賣契約(現售)》,且過戶轉讓手續全部辦理完畢並領取新房產證後,監管銀行將第二部分樓款付清給賣方。

(2)銀行按揭付款

①買方須於交納定金後_______天內首期款人民幣_______元(¥_______)(注;具體的首期款金額以銀行按揭承諾書為準)在指定銀行做資金監管帳;並前往銀行、律師樓等地簽署有關按揭的檔案;依時交納由按揭而產生的律師、保險、公證、評估、登記費等,買方不得藉故推託,否則視為違約。

②在銀行承諾貸款並出具承諾書後的三天內,買方須和銀行落實計清首期房款(補交或多退),即上述第二部分樓款總額減去銀行承諾貸款之金額,同時買賣雙方簽署《深圳市房地產買賣契約(現售)》並且辦理過戶手續。

③過戶轉讓手續全部辦理完並且買方領取到新房產證後,銀行將監管的房款付清給賣方。第四條繳納相關稅費

按政府有關規定,買賣雙方需付稅費:①營業稅;②增值稅;③印花稅;④城建維護稅;⑤產權登記稅;⑥契稅;⑦所得稅;⑧公證費;⑨查證費;⑩其它:______________。

其中買方支付上述_______項費用,賣方支付上述_______項費用。第五條交樓時間

買賣雙方同意交樓時間為______________第六條該物業是以現狀售予買方,買方也認可該物業之現狀,故買方不得以物業現狀為由中途拒絕此項交易。第七條在該物業交付給買方使用前、賣方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、煤氣費、電話費、有線電視費及土地使用費等)。相關轉名費用由買方支付。第八條賣方須保證對上述該物業享有完整所有權,能完全支配及處理。有關該物業在本次轉讓之前己產生的按揭、抵押債務、稅項及租金等事宜,賣方應在轉讓完成前處理完畢,並保證轉讓後買方無須負責,否則賣方應賠償買方由此引起

的一切損失。第九條違約責任

如買方未能履行本契約之條款以至本契約不能順利完成,則己付之定金將由賣方沒收,而賣方有權再將該物業轉讓予任何人。

重慶房屋買賣契約書 篇22

賣房人(以下簡稱甲方):_________,身份證號碼:_________

買房人(以下簡稱乙方):_________,身份證號碼:_________

根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條甲方在徵得共有人(配偶)同意下,自願將坐落在_________的房屋有償作價轉讓給乙方。乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。

第二條雙方約定上述房屋轉讓總價款為:人民幣____________元整(大寫:___元整)。

第三條付款時間與方式:乙方已於_________年_________月_________日轉賬支付定金人民幣____________元整(大寫:____________元整),剩餘房款人民幣_____________________元整(大寫:____________元整),由乙方於簽訂本契約後,當日轉賬支付給甲方。

第四條稅費承擔:乙方需承擔公證等手續辦理過程中雙方應繳納的一切可能產生的稅、費。

第五條甲方保證簽訂本《房屋買賣契約》之日前,上述房屋權屬清楚,沒有附著戶口、租約、設定抵押也未被查封,甲方對該房屋享有完全的處分權,日後如果房價上漲或涉及拆遷,均不得向乙方要求補償;乙方保證簽訂本《房屋買賣契約》之日起,如果房價下跌,不得向甲方要求補償。

第六條甲方應於收到乙方全額房款之日起_________天內將房屋鑰匙交付給乙方,乙方對該房屋

第七條雙方約定水、電、有線電視等費用,以甲、乙雙方簽訂《房屋買賣契約》之日為結算日。水、電度數分別為:水_________、電_________住宅)、電_________(商鋪)。

第八條甲方需積極配合乙方辦理水、電、有線電視更名或過戶手續以及《房屋買賣契約》公證等手續,能提供的材料需積極提供。

第九條甲、乙雙方因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給乙方。

第十條違約責任:甲、乙雙方中任何一方違反本契約約定,導致另一方損失的,違約方需以該房屋轉讓總價款為基數,自約定的期限屆滿次日起至實際完結日止,按日萬分之_________向守約方支付違約金。

第十一條雙方如發生爭議,應友好協商解決。協商不成的,可申請仲裁或依法向房屋所在地人民法院起訴。

第十二條本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。

第十三條本契約自雙方簽字之日起生效。

第十四條甲、乙雙方約定的其它事項:

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇23

賣方:(甲方), 身份證號:

買房:(乙方), 身份證號:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買該房屋。該房屋具體狀況如下: 甲方所售房屋位於( ),房屋占地面積約為 ( )平方米,院子占地面積約為( )平方米,房屋為( )。院裡東離西( )米,院裡還有( )樹。

第二條 房屋價格及其他費用: 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣( )元整;

第三條 付款方式: 簽訂契約之日一次性付清;

第四條 特別約定: 、因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。2、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。

第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第六條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;

第七條 本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔;

第八條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效;

第九條 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲 方(簽印):_______ 聯繫電話:_____ 乙 方(簽印):

__________ 聯 系 電 話:_____ 簽訂日期:___年___月___日

鄉村房屋買賣契約範文二

本契約雙方當事人:

賣方(以下簡稱甲方):____姓名:_______ 國籍:_ _ 身份證號碼:_________

地址:______ ______郵政編碼:______聯繫電話:______

買方(以下簡稱乙方):姓名:____國籍:_____身份證號碼:______

地址:___ ___郵政編碼:______聯繫電話:______

第一條 房屋的基本情況。

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於___________;共___層,___(套)(間),房屋結構為________,建築面積_____平方米(其中實際建築面積__ _平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___平方米),房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;

(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為________。

第二條 房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測) (原產權證上標明) (房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:

1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方,並按__利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條 土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__ ___;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格。

按( 總建築面積 ) ( 實際建築面積 )計算,該房屋售價為( 幣)每平方米___ __元,總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。

第五條 付款方式。

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限。

甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。

第七條 乙方逾期付款的違約責任。

乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第____種約定,追究乙方的違約責任。

1.終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。

1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

第九條 關於產權登記的約定。

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。

第十條 房屋及其土地使用權力延伸的規定

該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方於_______年_____月____日按照契約規定將所屬房屋售於乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權利,且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋後,擁有對於房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被徵用、改造、遷移產生的賠償或者其他形式所產生的賠償均由乙方所得,與甲方無任何關係,且甲方後代不得對乙方及其後代進行追償)。該契約由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交於乙方,乙方在法律規定和適當機會下予其作廢,並在村委會的證明和市區政府給予的條件下重新辦理乙方對於該房屋的農村集體使用證。

第十一條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十二條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十三條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十四條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十五條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。)

第十六條 本契約(經甲、乙雙方簽字)(經____ _公證)之日起生效。

第十七條 本契約連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):

___年___月___日 ___年___月___日

簽於_____ 簽於_____

鄉村房屋買賣契約範文三

賣方: (以下簡稱甲方),身份證號:

買方: (以下簡稱乙方),身份證號:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,該房屋具體狀況如下: 甲方自願將坐落在 市 鎮 村 號(自建住宅)的房屋,東至 南至 西至 北至 (集體土地建設用地使用證 )(包括該房屋占用土地上的樹、木、地面附著物等,暫不一一列舉),出售給乙方。

第二條 甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣(大寫)共 萬 仟 佰圓(小寫 元),乙方在 年 月 日前,一次付給甲方。

第三條 特別約定:

1·甲方保證在房子交付時,甲方在該房屋上不設有他項權,如抵押權等。

2·甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方承擔全部責任。

3·因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。

4·如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。

第四條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第五條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地或拆遷,則土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合。

第六條 本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔。若甲乙雙方違反約定,則須支付給對方購房款的百分之三十作為違約金。

第七條 今後如乙方就此房屋出賣時,需要甲方簽字時,甲方無條件給予配合。

第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

第九條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽章):_____________ 乙方(簽章):_____________

______________________ ______________________

證明人(簽字):

聯繫電話:_________________

_____年_____月_____日

重慶房屋買賣契約書 篇24

購貨單位:__________________(以下簡稱甲方)供貨單位:__________________(以下簡稱乙方)

第一條 其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等略

第二條 產品包裝規格及費用__________________

第三條 驗收方法____________________________

第四條 貨款及費用等付款及結算辦法______________________

第五條 交貨規定 1.交貨方式:____________ 2.交貨地點:____________ 3.交貨日期:____________ 4.運輸費:______________

第六條 經濟責任1.乙方應負的經濟責任(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期____日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之______計算向甲方償付逾期交貨的違約金。(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的______%的罰金。(3)產品包裝不符合本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值____%的罰金付給甲方。(4)產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之____的罰金。(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。2.甲方應負的經濟責任(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值X%的罰金。(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值____%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延____日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之____的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之______的罰金。(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之____計算付給乙方,作為延期罰金。(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第七條 產品價格如須調整,必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之____作為罰金付給甲方。

第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分註銷契約,必須提出充分理由,經雙方協商提出註銷契約一方須向對方償付註銷契約部分總額____%的補償金。

第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化,乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時,應提前____天與甲方協商。

第十條 本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本契約,對方有權拒絕生產或收貨,並要求單獨變更、修改契約一方賠償一切損失。

第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行契約的理由。在取得有關機構證明後,本契約可以不履行或延期履行或部分履行,並全部或者部分免予承擔違約責任。

第十二條 本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

第十三條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。

第十四條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。本站契約範文183;銷售契約的格式範例183;辦公家具銷售標準版標準契約書;苗木銷售標準版標準契約書;電子產品銷售標準版標準契約書;房產銷售代理標準版標準契約書;建材銷售標準版標準契約書;手機銷售標準版標準契約書;銷售代理契約書通用版83;家具專賣店加盟契約協定書

第十五條 本契約一式______份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本____份。訂立契約人: 甲方:____________(蓋章) 乙方:________(蓋章)代理人:__________(蓋章) 代理人:______(蓋章)負責人:__________(蓋章) 負責人:______(蓋章)地址:________________ 地址:____________電話:________________ 電話:____________開戶銀行、帳號__________開戶銀行、帳號________________年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇25

出賣人(以下簡稱甲方):______________________

買受人(以下簡稱乙方):______________________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本契約。

第一條 甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得_________區/市(縣)_________地塊土地使用權,並依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________。

甲方經批准,在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現定名】商品房,主體建築物的建築結構為_________結構;建築物地上層數為_________層,地下層數為_________層。

乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為_________,商品房預售許可證號為_________。現房產權登記備案號為_________。

第二條 乙方向甲方購買_______路_______幢(號)______層______室(以下簡稱該房屋),政府批准的規劃用途為_________

該商品房陽台是【封閉式】,是【非封閉式】。

據甲方暫測該房屋建築面積為_________平方米,其中套內建築面積為_________平方米、公用分攤建築面積為_________平方米。該房屋建築層高為_________米。

該房屋建築設計及平面圖見本契約附屬檔案2;該房屋建築結構、裝修及設備標準見本契約附屬檔案3;該房屋相關情況說明(抵押關係、資料關係、相鄰關係及小區平面布局)見本契約附屬檔案4;該房屋《前期物業管理服務契約》、《使用公約》或有關承諾書見本契約附屬檔案5。

第三條 乙方購買該房屋,每平方米房屋建築面積單價為人民幣_________元。(大寫):__________________。

根據甲方暫測的房屋建築面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫):__________________。

第四條 乙方購買該房屋的總房價款(含附屬檔案3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本契約約定的總房價款除該房屋建築面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。

第五條 在該房屋交付時,房屋建築面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:

1.按該房屋每平方米建築面積單價計算多退少補;

2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權單方面解除本契約。乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。

第六條 簽訂本契約時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_________。乙方應當按本契約約定時間如期、足額將房款交付於甲方的預售款監管帳戶(預收款監管機構:_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)。預收款按政府規定監管使用。

乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附屬檔案1中約定明確。

第七條 乙方若未按本契約約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之______計算,違約金自本契約的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權選擇下列第______種方案追究乙方責任。

1.甲方有權單方面解除本契約,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的_________%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩餘房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償的,甲方有權追索。甲方如行使上述解除契約權的,應當自契約約定之乙方應交付房款期限屆滿止的 30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。

第八條 簽訂本契約後,甲方不得擅自變更該房屋的建築設計(見附屬檔案2),確需變更的應當徵得乙方書面同意並報規劃管理部門審核批准,在獲得批准之日起_________天內與乙方簽訂本契約變更協定。

甲方未徵得乙方同意擅自變更該房屋的建築設計,乙方有權單方面解除本契約。乙方解除契約的,甲方應當向乙方支付總房價款的_________%違約金。

第九條 甲方不得擅自變更已經與乙方約定的小區平面布局(見附屬檔案4),確需變更的應當徵得乙方書面同意。

甲方未徵得乙方同意變更小區的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的____%違約金

第十條 甲方應當在_______年______月______日前,依照國家法律、法規、規章等規定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本契約約定的商品房交付乙方使用。

如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:

1.遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發生時採取了適當救護措施,並在_______日內書面告知乙方的;

第十一條 甲方如未在本契約第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本契約第十條約定的最後交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過____天,乙方有權選擇下列第____種方案追究甲方責任:

1.乙方有權單方面解除本契約。

第十二條 該房屋符合本契約第十條約定的交付條件後,甲方應在交付之日前______天通知乙方辦理交付該房屋的手續。乙方應在收到該通知之日起______天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌為_________。

在驗收交接時,甲方應出示符合本契約第十條約定的房屋交付條件的證明檔案,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應當根據乙方要求提供實測面積的有關資料。

甲方如不出示和不提供前款規定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產生的延期交房的責任由甲方承擔。

由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_______種方式處理:

1.乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業管理費,並承擔該房屋毀損滅失的全部風險;如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方契約總價款_____%的違約金。

第十三條 甲方應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。

如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_______項處理:

1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失

2.乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。

甲方在產權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發出辦理產權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內,若乙方不履行其在辦理產權登記中所應履行的義務,導致產權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。

第十四條 該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續的,甲方應當發出書面催告書一次。乙方接收催告書後,未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。

第十五條 甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產權糾紛和財務糾紛。如房屋交付後出現與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任,並按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。

第十六條 甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_________倍給予補償。如主體結構不符合本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。

雙方商定對標準的認定產生爭議時,應當共同委託本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測並以該機構出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。一方向另一方發出共同檢測的書面意見後______日內,另一方不作答覆的,視為同意對方可以單獨委託建設工程質量檢測機構檢測,並同意該機構做出的書面鑑定意見。

第十七條 該房屋交付後,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委託本市有資質的建築工程質量檢測機構檢測。經核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。

第十八條 乙方行使本契約條款中約定的單方面解除本契約權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房價款時一併支付給乙方。

前款及本契約其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。

第十九條 自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修範圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建築工程質量管理條例》之規定,在本契約附屬檔案5中約定。

第二十條 甲方已選聘_________物業公司對該房屋進行前期物業管理,並與其簽訂了《前期物業管理服務契約》(見附屬檔案五)。因該房屋規劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附屬檔案5)。

第二十一條 乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產權利轉移之日起,甲方與_________訂的編號為 _________的_________地塊的土地使用權出讓/轉讓契約中約定的(本契約甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。

第二十二條 本契約項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。乙方依法行使上述權利時,甲方應予協助。

第二十三條 本契約一方按照本契約約定向另一方送達的任何檔案、回復及其他任何聯繫,必須採用用書面形式,且首先採用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可採用掛號郵寄的方式,送達本契約所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改後的地址。如以直接送達的方式送達,則於另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵後(以寄出的郵戳為準)第______日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。

第二十四條 該房屋買賣過程中所發生的稅費按照法律、法規、規章的相關規定由甲、乙雙方各自承擔。

第二十五條 本契約的補充條款、附屬檔案及補充協定均為本契約不可分割的部分。本契約補充條款、補充協定與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協定為準。本契約的正文、補充條款、附屬檔案以及補充協定中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。

本契約的未盡事宜及本契約在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協定進行約定。

第二十六條 甲、乙雙方在簽署本契約時,對各自的權利和義務清楚明白,並願按本契約約定嚴格履行,如一方違反本契約,另一方有權按本契約約定要求索賠。

第二十七條 本契約自雙方簽字之日起生效。雙方商定本契約生效之日起30日內由甲方負責向房地產登記機構辦理本契約登記備案手續。

若甲方逾期不辦理登記備案手續並造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。

第二十八條 本契約登記備案後,如發生協定解除本契約的事實時,在事實發生之日起30天內雙方持解除契約的書面檔案到_______房地產登記機構辦理註銷本契約登記備案的手續。

第二十九條 甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,選定下列第_______種方式解決:(不選定的劃除)

1.向_________裁委員會申請仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

第三十條 本契約壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執_________份,_________各執壹份。

甲方(簽字):______________乙方(簽字):______________

重慶房屋買賣契約書 篇26

售房單位(甲方):_____________

購房人(乙方):_____________

為了深化城鎮住房制度改革,促進住房商品社會化,根據府發檔案規定,甲乙雙方就有關售購房問題協商一致,自願簽訂本契約。

一、甲方同意乙方購房申請,將位於本市_____區____街(路、巷)____號____幢___單元____樓____號,竣工使用於____年的____結構,建築面積為_____平方面軍米(其中住房面積______平方米,樓梯間面積_____平方米)的____室_____廳公有住房一套,出售給乙方。

二、雙方共同遵守經市房屋產權監理部門評估,市住房委員會辦公室審批的售房價格。職工購房可按標準價或成本價購買。

1、按標準價購房。

有____平方米建築面積按標準價評估核定為_____元/平方,經工齡折扣和買現住房折扣後的房價為_____元/平方;有____平方米建築面積按市場價評估核定為____元/平方。單件設施核價為_____元。該套住房應付總房價款為_____元。

2、按成本價購房。

有____平方米建築面積按成本價評估核定為_____元/平方,經工齡折扣後的房價為___元/平方;有____平方米建築面積按實際成本價評估核定為____元/平方;有____平方米建築面積按市價評估核定為_____元/平方。單價設施核價為_____元。該套住房應付總房價款為_____元。

三、付款式方式。職工可選擇一次付款或分期付款

1、一次付款。給予應付總房價款20%的付款折扣率。折扣後實付總房款為¥:____元(大寫:____萬____仟____佰____拾____元____角____分)。其中現金____元,公積金____元。

2、分期付款式。首期付款不低於應付出總房價款的.30%,付款式期限不超過十年,餘款要計收利息。

首期付款:_____元,餘款____元。

付款期限:___年____月____日至____年____月____日

每月還本付息額:____元。其中現金:____元,公積金____元。累計還本付息金額¥:_____元。

累計實付總房款為¥:_____元。

四、在乙方未付清房款之前,不能辦理產權登記,暫憑契約臨時管業,待房款式付清後,再憑甲方證明和契約第二聯及有關證件經過市房委辦審核後,由市房屋產權監理部門申請辦理產權登記,領取房屋產權證。

五、乙方取得國家統一制定的房屋產權證書後,即擁有房屋所有權,其權益受國家法律保護。

職工以標準價購買住房,擁有部分產權,即占有權、使用權、有限的收益權和處分權,可以繼承。乙方擁有產權比例為_____。一般住用5年後可依法進入市場,在同等條件下,原售房單位有優先購買權,原售房單位已撤銷的,當地人民政府房產管理部門有優先購買權。售房收入在補交土地使用權出讓金或所含土地收益和按規定交納的有關稅費後,單位和個人按各自的產權比例進行分配。

職工以成本價和實際成本價購買的住房,產權歸個人所有,一般住用5年後可依法進入市場,在補交土地使用權出讓金或所含土地收產益和按規定交納有關稅費後,收入歸個人所有。

職工以市場價購買的住房,產權歸個人所有,可以依法進入市場,按規定交納有關稅費後,收入歸個人所有。

六、乙方不得擅自改變所購住房原來的結構有用途,若需裝修,按成都市政府發布的《成都市城市房屋室內裝修結構安全管理規定》辦理契約。住房自用和公用部分的維修的具體事宜按《成都市城鎮公有住宅售後維修管理暫行辦法》執行。

七、本契約經甲乙雙方簽章及市房委會辦公室監章後生效。

八、本契約生效後,任何一方不得自行更改契約內容。雙方都認為需要更改契約內容時,須報市房委辦批准。中途撤銷契約,由提出方承擔撤契手續費。

九、其它約定事項。

本契約一式三聯,甲方持第一聯,乙方持第二聯,甲方財務部門持第三聯。乙方所持第二聯可用於申請購房抵押貸款。

甲方:____________ 乙方:____________

簽字:_______________ 簽字:_________________

____年____月____日 ____年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇27

賣方(甲方):

聯繫方式:

買方(乙方):

聯繫方式:

賣方公證人(甲方公證人):

聯繫方式:

買方公證人(乙方公證人):

聯繫方式:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產,達成如下協定:

第一條:房屋基本狀況

甲方所售房屋位於(路 號),號樓,東單元六樓東戶,主房建築面積 平方米,儲藏室 平方米,水電暖及通信設施均齊全。

1、甲方自願將房屋出售給乙方;

2、乙方自願購買上述房屋;

3、甲方系本契約項下房屋的所有權人,甲方保證已向乙方如實陳述上述房屋權屬狀況及其他基本狀況,且保證該房屋不受他人合法追索;

4、甲乙雙方公證人系與雙方無任何血緣關係的中華人民共和國合法公民,且對該房屋買賣的有關事項清楚明確。

第二條:房屋價格

甲乙雙方約定房屋的成交總價格為(人民幣) 元整(大寫: 元整)。該價格包括附屬設施及其他配套設施的轉讓費用。

第三條:房屋付款及過戶等相關相應費用的繳納

1、乙方應在本契約簽字生效當日,將房屋總價款 元人民幣一次性全部付清,甲方同時將該房屋及其附屬設施(包含儲藏室)移交給乙方,由乙方完全占有該房屋及其附屬設施,甲方不得干預;

2、甲乙雙方約定:該房屋辦理過戶手續時,甲方需無附加條件,積極協助乙方辦理過戶,過戶費用應由 方在辦理過戶手續時向相關部門交付;

3、凡法律、政策規定的有關該房屋的應由甲乙雙方負擔的一切稅款和費用均有甲乙雙方共同承擔;

4、截至本契約簽訂之日,甲方因使用該房屋產生的各項未結費用應有甲方承擔(各項費用包括:水、電、煤氣、天然氣、暖氣、有線電視、電話、寬頻以及物業管理等費用)。

5、契約簽訂當日,乙方需在甲方的協助下對房屋及其附屬設施等進行驗收,完成上述各項後,雙方簽署交付單,確認完成交付;

6、待房產買賣手續辦理完後,水錶、電錶、煤氣表、天然氣表、有線電視等相關設施的更名手續應由甲方協助辦理。

第四條:甲乙雙方需充分認識的相關條款,甲乙雙方均不得以此為由提出變更和解除契約

1、由於 公司職工房產手續尚在集中管理中,自房屋交付至正式辦理房產過戶手續尚需一定時間,契約雙方對此已有清醒認識,甲乙雙方均不得以此為由提出變更和解除契約;

2、自房屋交付至辦理正式的房產過戶手續期間因法律、政策造成前述稅款和費用的增減以及房價波動所帶來的風險,契約雙方已有清醒認識,甲乙雙方均不得以此為由提出變更和解除契約;

3、本契約自簽訂當日甲方將房屋交付乙方。該房屋的損毀、滅失的風險,自房屋交付之日起轉移至乙方,乙方對房屋現有狀況(指建築質量、室內裝修、配套設施、小區環境等)做了充分了解,無任何異議,甲乙雙方均不得以此為由提出變更和解除契約;

4、由於本房產系 公司職工集中管理的房產,甲方承諾在乙方使用該房產時,公司規定的'允許甲方享有的關於該房產的一切福利轉由乙方享有,甲方不向乙方以任何理由要求支付。 公司和相關其他部門要求甲方支付的各項費用(各項費用包括:水、電、煤氣、天然氣、有線電視、電話、寬頻以及物業管理等費用),轉由乙方支付,甲乙雙方均不得以此為由提出變更和解除契約;

5、由於本房產系 公司職工集中管理的房產,甲方承諾在乙方使用該房產期間,若 公司要求或允許置換房屋,該房屋所享有的置換福利應由乙方享有,甲方應無條件協助乙方置換,甲乙雙方均不得以此為由提出變更和解除契約;

6、本契約未進事宜應由甲乙雙方另行協商,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等的法律效力。

第五條:甲乙雙方的違約責任:

1、甲方應保證上述房屋權屬清楚、無任何糾紛。如該房有設定抵押或被查封等限制產權轉移的情況時甲方應及時告知乙方,並負責於本契約簽訂之日前解決完畢;如甲方不能及時解決上述問題,由於甲方個人原因致使房產不能過戶或者出現訴訟糾紛,視為甲方違約,乙方有權解除契約並要求甲方退還全部房款並賠償損失( 公司統一管理房產手續問題乙方已明確知悉,不在此列);

2、在乙方要求且條件允許能夠辦理房產過戶手續時,甲方不得以各種理由拖延或拒絕協助乙方辦理,在雙方確認可以開始辦理過戶手續之日起三十日內甲方不能協助乙方辦理過戶手續的,視為甲方違約,乙方有權解除契約並要求甲方退還全部房款並賠償損失;

3、甲乙雙方對雙方約定的房屋轉讓款、房屋及其附屬設施等無異議,甲乙其中一方由此產生異議視為該方違約,該方須向對方賠償損失;

4、凡法律、政策規定的有關該房屋的應由甲乙雙方負擔的一切稅款和費用均有甲乙雙方共同承擔,甲乙其中一方由此產生異議拒絕付款的則視為該方違約,另一方有權追究該方的刑事責任,並要求該方賠償損失;

5、甲乙雙方對本契約規定的第四條:甲乙雙方需充分認識的相關條款無異議,若甲乙其中一方由此產生異議視為該方違約,另一方有權追究該方的刑事責任,並要求該方賠償損失。

第六條:本契約履行如發生爭議,由甲乙雙方在公證人的公正下友好協商解決,協商不成的,可向 XX區人民法院提起訴訟。

第七條:本契約自買賣雙方及雙方公證人簽字或蓋章之日起生效,契約一式四份,雙方及雙方公證人各執一份。

第八條:買賣雙方約定的其他事項:在雙方可以辦理房產過戶手續時,甲乙雙方應另行簽訂一份房屋買賣契約報房產管理部門。

第九條:甲乙雙方及雙方公證人簽章:

賣方(甲方)簽章:

賣方公證人(甲方公證人)簽章:

年 月 日

買方(乙方)簽章:

買方公證人(乙方公證人)簽章:

年 月 日

售房方(甲方): 身份證號碼:

購房方(乙方): 身份證號碼:

重慶房屋買賣契約書 篇28

契約當事人:

甲方(賣方)______________________________________________;

註冊地址:___________________________________________________;

營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;

法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;

通訊地址:___________________________________________________;

郵編:_______________________________________________________;

委託代理機構:______________________________________________;

註冊地址:___________________________________________________;

營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;

法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;

通訊地址:___________________________________________________;

郵編:_______________________________________________________.

乙方(買方)______________________________________________;

住所(址)_________________________________________________;

國籍:___________;性別:___________;出生年月:___________;

身份證/護照/營業執照號碼:_______________________________;

通訊地址:___________________________________________________;

郵編:______________________;聯繫電話:____________________;

行動電話:__________________;電子信箱:____________________.

委託(法定)代理人姓名:___________;國籍:____________;

住所(址)_________________________________________________;

身份證:_____________________________________________________;

通訊地址:___________________________________________________;

郵編:______________________;聯繫電話:____________________.

委託代理機構:______________________________________________;

註冊地址:___________________________________________________;

營業執照號碼:______________;資質證書號碼:________________;

法定代表人:________________;聯繫電話:____________________;

通訊地址:___________________________________________________;

郵編:_______________________________________________________.

第一條項目建設依據

甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。

甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房(填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱).該項目的有關批文如下:

1、《建設工程規劃許可證》

頒發機關:___________;編號:___________;

2、《國有土地使用權證》

頒發機關:廣州市國土資源和房屋管理局;

編號:___________;

3、《建設工程施工許可證》

頒發機關:___________;編號:___________;

4、_______________________________________________________.

第二條商品房銷售依據

乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。

1、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________.

2、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,頒發機關為廣州市國土資源和房屋管理局;編號為:___________.

第三條契約標的物基本情況

乙方所購商品房為本契約第一條規定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區___________路___________號___________房。

該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建築物地上層數為_______層,地下層數為___________層。

該商品房的用途為___________,層高為___________米。

該商品房戶型結構為_____房____廳_____廚____衛,封閉式陽台___個,非封閉式陽台____個。

該商品房【契約約定】(適用於預售)【產權登記】(適用於現售)建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。

該商品房面積預測算單位:_____________________________________

註冊地址:___________________________________________________;

營業執照號碼:___________;資質證書號碼:___________________;

法定代表人:__________________;聯繫電話:__________________;

通訊地址:___________________________________________________;

郵編:_______________________________________________________.

第四條物業管理

物業管理區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。

甲方應採取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務契約》。

甲方應制定《業主臨時公約》作為向乙方明示並予以說明,乙方在簽訂本合時對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。

第五條基本術語的含義

雙方同意,契約中出現的基本術語作如下理解:

1、首層:本契約所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註為準;

2、建築面積:房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20以上(含2.20)的永久性建築;

3、套內建築面積:套內使用面積、套內牆體面積與套內陽台建築面積之和;

4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。

計算建築面積的房屋結構,層高均應在2.20米以上(含2.20米)

5、共有建築面積:整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套(單元)套內建築面積之和,並扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛室、管理用房、以及人防工程等建築面積,即為整棟建築的共有建築面積,其內容包括:

(1)電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積,以水平投影面積計算;

(2)套(單元)與公共建築之間的分隔牆以及外牆(包括山牆)水平投影面積一半的建築面積。

6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限於乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。

7、_____________________________________________________________________;

8、_____________________________________________________________________.

第六條計價方式、價款、付款

甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:

1、該商品房屬【現售】【預售】,按套內建築面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。

公共部位與共用房屋分攤建築面積的建設費用已分攤計入上述套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。

2、商品房屬【現售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售並計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。

甲方同意乙方按下列第種方式按期付款:

1、一次性付款

總金額(___________幣)___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)在年月日前支付。

2、分期付款

3、按揭貸款方式付款

首期款:自本預售契約簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過5日),支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)

除首期款外,剩餘房款金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)該款應於_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續,並按照按揭方式付款。

按揭銀行是_______________________________________________.

委託代理人:______________________________________________;

註冊地址:________________________________________________;

營業執照號碼:____________;資質證書號碼:_______________;

法定代表人:______________;聯繫電話:___________________;

通訊地址:________________________________________________;

郵編:____________________________________________________.

(1)甲方代理乙方辦理按揭手續

乙方在簽訂本契約並支付首期款後_______日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。

(2)乙方自行辦理按揭貸款手續

甲方應在乙方支付首期款後_____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。

4、其它方式:

___________________________________________________________.

第七條付款方式

甲方應當按照《廣東省商品房預售管理條例》第三十條的規定使用乙方支付的預售房款,即在項目竣工之前,預售房款只能用於購買項目建設必需的建築材料、設備和支付項目建設的施工進度款及法定稅費,不得挪作他用。

為保證預售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。

監控銀行:____________________________________________________;

監控賬號:____________________________________________________.

第八條逾期付款的違約責任

1、分期付款

分期付款的,如果乙方未能按照本契約第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,並有權解除契約.

2、一次性付款

一次性付款的,如果乙方未能按照本契約第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,並有權解除契約.

3、按揭付款

乙方以按揭貸款支付房款的,首期款應當按照本契約第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額的標準支付違約金,並有權解除契約.

甲方代理乙方辦理按揭貸款或甲方指定按揭銀行的,甲方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,不得放入其它賬戶。

如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,視作甲方違約,乙方有權要求甲方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監控賬戶。

乙方自行辦理按揭貸款的,乙方應要求按揭銀行在發放貸款時將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶。

如果按揭銀行未將全部按揭貸款直接劃入監控賬戶,視作乙方違約,甲方有權要求乙方按每日未入監控賬戶的按揭款金額的的標準支付違約金,直至全部按揭款項進入監控賬戶。

第九條備案確認

_____【甲方】【乙方】應於本契約網上備案之日起10個工作日內持本契約向廣州市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。

第十條交房期限

甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本契約標的物的房屋交付乙方使用。

因不可抗力或者當事人在契約中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。

交付後,甲方不得以房屋已交付使用為藉口懈怠其在本契約中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。

第十一條交房條件

甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:

1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;

2、該商品房項目已辦理初始登記手續。

雙方可以在上述條件之外,另行約定交房條件:

3、__________________________________________________.

以上交房條件,雙方可以任選其一。

雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作為本契約的附屬檔案。

第十二條房屋及有關資料的交接

商品房達到交付使用條件後,甲方應當在契約約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續。

乙方應在收到該通知之日起_____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。

房屋交付的標誌是_______________.

在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本契約第十一條約定的房屋交付條件的證明檔案及有關資料,並簽署交接單。

所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。

甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低於建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。

如果甲方不出示上述證明檔案及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。

由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

_______________________________________________________.

第十三條延期交房的違約責任

甲方如未能按本契約規定的期限交房,按下列第_____種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過_____日,自本契約第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款的違約金,契約繼續履行。

(2)逾期超過_____日後,乙方有權單方面解除契約。

如果乙方要求繼續履行的,契約繼續履行,自本契約第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0.5‰的違約金。

2、

_______________________________________________________.

第十四條風險責任的轉移

該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。

如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。

乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。

第十五條面積確認及面積差異處理

根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇第六條計價方式2的,不適用本條約定。

契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。

商品房交付後,實測計價面積與契約約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第種方式進行處理:

1、方式一

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照契約約定的價格據實結算;

(2)面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除契約。

乙方同意繼續履行契約,房屋實際面積大於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

面積誤差比=(實測計價面積-契約約定計價面積)/契約約定計價面積×100%。

2、方式二

雙方自行約定如下:

第十六條規劃、設計的變更

該商品房預售後,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。

確需變更的,甲方應徵得乙方同意並報規劃管理部門審核批准。

不同意變更的乙方可要求解除買賣契約。

甲方應在乙方提出解除契約之日起的30日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發貸款利率計算)

第十七條權利瑕疵擔保

甲方應當保證作為本契約標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。

若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除契約。

第十八條產權登記

雙方同意選擇以下第______方式辦理產權登記:

1、甲方辦理

甲方應當在商品房交付使用後______日內,向產權登記機關為乙方辦妥產權登記,並將以乙方為產權人的房地產權證交付乙方。

在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。

甲方應如實告知乙方為辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。

甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。

2、乙方辦理

在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用後日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。

第十九條遲延辦理產權登記的違約責任

甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第項處理:

1、乙方單方面解除契約並退房。

2、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。

3、___________________________________________________________.

第二十條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準。

達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第種方式處理:

1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;

2、___________________________________________________________;

3、___________________________________________________________.

第二十一條乙方單方解除權的行使

乙方行使本契約約定的單方面解除本契約的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起日內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期房地產開發貸款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的%,在退還房款時一併支付給乙方。

第二十二條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

第二十三條保修責任

乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為契約的附屬檔案。

甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本契約以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。

乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,甲方應當履行保修義務。

因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。

第二十四條專項維修資金

乙方應當按照有關規定繳納專項維修資金。

維修資金屬於業主所有,在簽訂購房契約後繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。

第二十六條乙方使用房屋注意事項

乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。

除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。

並按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

第二十七條關於通知的約定

本契約要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。

第二十八條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決:

1、依法向人民法院起訴;

2、提交_________________仲裁委員會仲裁。

第二十九條本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定作為本契約附屬檔案。

第三十條契約附屬檔案與正文具有同等法律效力。

本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第三十一條本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份;契約持有情況:

甲方______份,乙方______份,廣州市房地產交易所登記所份。

______年______月______日簽訂於廣州市______區

年月日

重慶房屋買賣契約書 篇29

賣方:________

買方:_________

一、房屋買賣的背景:

甲、乙雙方根據各自的實際需求自願結合,就甲方將另一套閒置住房賣給乙方事宜在平等、自願,充分協商一致的前提下訂立本契約,以資共同遵守:

二、買賣房屋所在的位置、面積:

甲方將位於___________小區_______棟_____單元_________室,建築面積_____________________平方米的住房一套賣給乙方。

三、買賣房物售價金額:

雙方協商房屋總價款為______________元。含水、電、煤氣安裝費。

四、付款方式:

甲、乙雙方在簽訂本契約後,乙方需在日內支付____________元給甲方,甲方將房屋鑰匙交給乙方。餘款必須在_____年______月_______日前付清,甲方出具收款憑證。

五、甲、乙雙方責任和義務:

1、甲方保證乙方在簽訂本契約並繳納足額房屋購買款後,完全擁有該房屋和本小區其他居民同等時效的產權及使用權。甲方保證乙方居住權利的行使,負責解決入住前後相關事宜。

2、甲方保證其出賣給乙方的房屋產權清楚,絕無他項權利設定或其他糾紛。甲方及見證人、甲方子女代表清楚並可證明甲方的所有子女家屬成員均知曉並同意、支持該契約的履行事宜。

3、因該房屋未辦理房產證、契證、土地證,甲方需在統一辦理房產證、契證、土地證時更換戶主名字,即由甲方名字更換為乙方名字。

六、違約責任:

1、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。

2、如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利和其他糾紛,影響乙方權利的行使,由甲方承擔全部責任,並賠償乙方因此受到的經濟損失。

3、如因甲方原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修和其他相關費用。

4、本契約簽訂後,雙方應共同遵守。如有違約,違約方除賠償對方相應經濟損失外,還應該賠償對方房屋總價款_________%的違約金。

七、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方另行協商,簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

八、其它約定事項:

九、本契約壹式___________份,甲、乙雙方各執_________份。

甲方:_________

簽訂地點:___________

_________年____月____日

乙方:_______________

簽訂地點:___________

_________年____月____日

重慶房屋買賣契約書 篇30

甲方保證該房產未設定抵押權,無任何權屬糾紛,保證能順利辦理過戶手續,否則,乙方有權解除契約,並由甲方雙倍返還定金。

房屋買賣契約賣方(簡稱甲方):

身份證號碼:住址:電話:

買方(簡稱乙方):

身份證號碼:住址:電話:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產,達成如下協定:

第一條房產狀況乙方同意購買甲方所有的位於的房屋,該房產的產權證號,建築面積為平方米,小房建築面積為平方米。

該房所占土地的使用權為國有土地使用權,土地使用證號為。

第二條抵押情況甲方保證該房產未設定抵押權,無任何權屬糾紛,保證能順利辦理過戶手續,否則,乙方有權解除契約,並由甲方雙倍返還定金。

第三條價格條款甲、乙雙方協商同意上述房產的交易單價為人民幣元/平方米,(地下室/小房)單價為人民幣元/平方米,(腳踏車庫/汽車庫等)單價為人民幣元/平方米,以上合計總價款為人民幣第四條定金條款乙方於年月日已向甲方支付的定金元人民幣,在乙方支付首付款時充抵首付款。

第四條付款方式及期限甲、乙雙方共同與濟南市房地產市場綜合服務中心(簡稱服務中心)《濟南市存量房交易資金託管協定》,本契約簽訂後日內,乙方將首付款萬元存入服務中心專用賬戶。剩餘房款由乙方申請銀行按揭貸款,由銀行將貸款轉入服務中心專用賬戶。如果銀行實際審批數額加上首付款不足購房全款,乙方應在天內一次性補足存入專用賬戶。產權過戶登記完成,確認乙方可以領取房產證後,再由專用賬戶將全部購房款劃入甲方賬戶。

乙方積極按照契約的約定履行付款義務,乙方沒有按照本契約第五條的約定支付首付款,逾期以首付款為基數按每日向甲方支付違約金。超過天,甲方有權單方面解除契約,並不退還定金。

乙方逾期支付尾款超過天,乙方應以欠款數為基數按每日向甲方支付違約金。

第五條稅、費分擔甲、乙雙方辦理房產過戶等手續所產生的相關稅、費用,按法律規定應該由賣方承擔的由甲方承擔,應該由買方承擔的由乙方承擔。

該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金,雙方約定,該費用由□甲方承擔□乙方承擔。如果一方沒有按照上述約定繳納相關稅、費,另一方可在墊付後向對方追償,並由違約方承擔元的違約金。

第六條房屋產權轉移登記全部購房款轉入服務中心專用賬戶日內

重慶房屋買賣契約書 篇31

出售方(以下簡稱甲方):__________

買受方(以下簡稱乙方):__________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:

第一條 甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得北京市 區(縣) 的房屋所有權證書,證書證號為__________字第_____號,房屋結構為__________,建築面積為_______________平方米(以產權證上登記的建築面積為準)。

甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。

甲方保證所售房屋符合國家及北京市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及北京市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。

第二條 乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。

第三條 甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣(大寫)____________________元整(¥_______________)

第四條 付款

1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣(大寫)____________萬元整(¥____________);

2、乙方採用以下第________種方式

A. 乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款;

B. 乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和。銀行貸款部分的房款按銀行規定支付;

C. 乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付;

3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款;乙方所申請的貸款未獲批准, 乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。

4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。

第五條 產權過戶

A. 乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續;

B. 乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續

第六條 房屋交付

1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成;甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。

2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任;

3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符;並提供齊全辦理權屬變更的全部手續;

4、甲方存有公共維修基金的,根據北京市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用

第七條 甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。

第八條 乙方交付甲方定金後,雙方依據契約法定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。

第九條 因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。

第十條 本契約自雙方簽字之日起生效。

甲 方:_______________

身份證號:_______________

通信地址:_______________

郵政編碼:_______________

電 話:____________________

委託代理人:_______________

電 話:____________________

乙 方:____________________

身份證號:____________________

通信地址:____________________

郵政編碼:____________________

電 話:____________________

委託代理人:____________________

電 話:_________________________

重慶房屋買賣契約書 篇32

甲方:

乙方:(房屋出售單位、委託方)

甲、乙雙方根據常政發[ 994] 07號文頒發的《常州市市區住宅區物業管理暫行辦法》要求,議定以下條款共同信守。

一、 房屋管理

(一) 乙方根據市____檔案規定將____新村住房總計____套____平方米(建築面積)出售給職工個人(說見清冊),現委託由甲方管理並按本契約第三條款規定向甲方支付委託管理費。

(二) 上述房屋由甲方實行統一的專業化管理。

二、 房屋修繕

(一) 甲方負責乙方委託房屋共用部位及設施的維修及日常養護,保證房屋共用部位設施的完好和正常使用。

(二) 託管房屋室內自用部位的正常零修若委託甲方負責,費用由購房人自理。

三、 託管費用

(一) 根據市政府檔案關於"建立房屋共用部位設施維護基金"的規定,乙方向甲方支付優惠出售房或補貼出售房房價款____%總計人民幣(大寫)____元、Y____元,作為房屋委託管理費。乙方在本契約簽字後 5天內,將上述款項金額撥入甲方"房屋共用部位設施維護基金"賬戶,帳號________,甲方保證專款專用,並接受乙審查。

(二) 甲方負責乙方房屋共用部位設施的日常維修,所需費用從上述房屋共用部位設施維護基金的增值部分中開支。遇有中、大、修以上項目,若上述基金增值部分不足時,不足部分由乙方按實分攤。

(三) 甲方對託管房屋共用部位設施提供及時的維修、養護。若因甲方維修不及時等原因造成不良後果的,由甲方承擔責任。

四、 其它

(一) 為了便於託管房屋的管理和維修,乙方將有關房屋檔案、圖紙及其它技術資料移交給甲方存檔備查(契約終止,一併返回)

(二) 遇有人力不可抗拒的自然災害造成房屋損壞、倒塌等、非甲方責任。

(三) 其它約定:

備註:(一)本契約在簽訂後到"房屋共用部位設施維護基金"到位之日起生效。

本契約有效期  年 月 日至年 月 日止。

(三) 本契約一式三份,甲乙雙方各執一份,一份報市物業主管部門備案。

(四) 本契約適用優惠和補貼出售兩類房屋。

甲方:

乙方:

時間:

重慶房屋買賣契約書 篇33

出賣人(甲方): ______________

身份證號碼:______________

買受人(乙方): ______________

身份證號碼:______________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其位於______________房屋(建築面積______________平方米)以人民幣______________元(大寫:______________人民幣)的價款出售給乙方。

二、乙方一次性支付甲方現金人民幣______________萬元( 大寫______________ )。如乙方解除本契約,甲方不予退還。

三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。甲方提供建造本房屋的相關證明資料等作為交易依據。待過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由甲方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

四、本契約簽訂後,甲方對該房屋的使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等全部權利一併轉讓給乙方。甲方承諾並保證乙方對該房屋享有完全的居住權以及處分權,甲方不得就該房屋再與他人訂立協定、契約或其他任何方式的處分。

五、違約責任

1、甲方應當於甲方如不按契約規定的日期交付房屋,乙方有權解除本契約。契約解約後,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並向乙方賠償經濟損失______________元。

2、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

3、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應返還乙方房屋價款。

4、如因規劃部門、設計等部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

六、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的依法向買受人住所地的人民法院起訴。

七、特別約定

本契約生效後,甲方不得以任何方式主張契約無效,如本契約被有權機關認定為無效契約,則甲方應返還乙方所支付的全部房款,並賠償乙方損失 元。

八、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

九、本契約一式兩份,甲乙方各執一份。

甲方(簽字):_________

_________年____月____日

乙方(簽字):_________

_________年____月____日