精選商品房買賣契約合集

精選商品房買賣契約合集 篇1

甲方(賣方):________________________

單位:____________

職務:____________

身份證號:________

家庭住址:________

郵編:____________

電話:____________

甲方(與上述甲方系夫妻關係):________

單位:____________

職務:____________

身份證號:________

家庭住址:________

郵編:____________

電話:____________

乙方(買方):________________________

單位:____________

職務:____________

身份證號:________

家庭住址:________

郵編:____________

電話:____________

乙方(與上述乙方系夫妻關係):__________

單位:____________

職務:____________

身份證號:________

家庭住址:________

郵編:____________

電話:____________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協定:

第一條甲乙雙方經協商,乙方決定購買甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡稱商品房),商品房位於____幢____樓第____單元________號房屋。商品房建於________年____月____日,土地使用權證號為____________,房屋所有權證號為____________。屬_____磚混_____結構,建築層數為____層。

第二條乙方向甲方購買商品房的建築面積共_____平方米,共_____室____廳____衛。(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案三)。

第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權依法隨之轉移給乙方。

第四條商品房總金額為共______萬_____千_____百_____拾_____(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數字,發生爭議以漢字大寫為準)

第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產產權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日付房款____%。否則,甲方有權解除契約,或者要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。

鑒於乙方經濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內付清房款的____%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。

甲方應當在甲乙雙方共同到房產登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。

第六條甲乙雙方應當在簽訂契約之日起日內攜帶有關商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據等,到市房產局將商品房辦理產權登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂契約之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當於總房價0.1%的違約金。

該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權立即解除契約,甲方應當立即退還所收全部房款,並自確定不能登記過戶之日起有權要求甲方每日支付乙方相當於總房價0.1%的.違約金。

甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內清掃乾淨,不能留有垃圾,廢棄物等。

第七條甲方承諾該商品房內從未發生過任何人死亡、從未發生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發生過其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起7日內向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。

該商品房所有權轉移後,甲方承諾其不欠任何物業管理費、水費、電費等。如發生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內結清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。

該商品房所有權轉移過程中及轉移後,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關設備、設施等提出任何權利(包括但不限於抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、設備的目的。如發生此情況,則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。

第八條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。

第九條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條本契約連同附屬檔案共__頁,一式__份,甲、乙雙方各執一份,另一份提交市房產局辦理過戶手續,均具有同等效力。

甲方(簽章):__________________

乙方(簽章):______________

______年____月____日簽於____________

精選商品房買賣契約合集 篇2

買受人:

根據出賣人、買受人簽訂的《商品房買賣契約》(契約編號為 )(以下簡稱契約)第二十一條之規定,現就契約未盡事宜,雙方達成以下補充約定以資共同信守:

第一條 面積確認及面積差異處理。

買受人應在辦理該商品房交付手續時與出賣人簽訂面積及房款差異結算協定,並結清相關房款,否則出賣人有權不予交房、不予為買受人辦理房屋所有權證並不視為出賣人逾期交房或逾期辦理房屋所有權證,由此產生的風險和不利後果均由買受人承擔。

該商品房的預測面積是按照現行房產測量規範及有關補充檔案預測所得。該商品房交付時,如因政府的相關房產測量規範、檔案調整導致預測面積與實測面積差異的,不視為出賣人違約,亦不適用契約第十三條有關面積差異的處理方式。雙方同意按照預測面積與實測面積的差異,由買受人和出賣人據實結算,多退少補。

第二條 付款方式及期限

1、一次性付款

買受人於契約簽訂之日起   日內(即  年   月日之前)向出賣人一次性付清房款人民幣(以下幣種均為人民幣)     元(大寫: 佰 拾 萬   仟 佰 拾 元整)(含已付定金 元)。

2、貸款方式付款

買受人於契約簽訂之日起 日內,向出賣人支付購房總價款的 %的首付款 元(大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)(含已付定金  元)。

其餘價款   元,買受人以 方式向    銀行貸款的方式進行支付。

第三條 貸款實施辦法及相關責任

1、買受人在簽訂契約及本補充協定時,已經充分了解個人住房按揭貸款(包括公積金貸款)的辦理條件和程式及需要交納的全部費用,並承諾自己的實際情況完全符合相關的辦理條件。如因買受人的實際情況與相關要求和條件不符合或因買受人的其他原因,而導致銀行拒絕為買受人提供貸款、或要求變更貸款金額、首付款比例、貸款年限、或要求買受人補充資料、或另行提供擔保人時,買受人應無條件地配合併與出賣人協商變更相關契約內容。

2、買受人須自本協定簽訂之日起7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款;買受人未能按期提交資料或提交的資料不齊全或不符合要求,或者在出賣人通知辦理按揭貸款手續之日起7日內仍未辦理銀行按揭貸款手續的,視為買受人違約。

(1)逾期在30日之內的,買受人應每日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金;

(2)逾期超過30日後,買受人應於逾期滿30日的次日一次性支付清購房餘款和違約金(每逾期一日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金);否則,出賣人有權解除契約,並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人向銀行申請個人住房貸款的成數及年限以銀行最終批准為準。如銀行批准的貸款額度與買受人申請的額度不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當以自有資金支付的首付款,由買受人在銀行批准貸款額度確定之日起7日內向出賣人一次性付清,買受人延遲支付上述款項的:逾期在三十日內(含三十日)的,應每日按購房總價款的萬分之一向出賣人支付違約金;逾期超過三十日的,出賣人有權解除契約,買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

3、買受人選擇 銀行住房公積金按揭付款方式,則需遵照以下條款執行:

(1)買受人應於出賣人發出辦理公積金貸款通知後7日內與前述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續。公積金貸款成數及年限以公積金管理中心批准的為準。公積金管理中心批准的貸款額度小於買受人申請額度的差額部分作為買受人應當另行支付的首付款,由買受人在接出賣人的通知之日起7日內付清。買受人應根據公積金管理中心的審核要求及時補充資料,並配合出賣人變更相關契約內容。

(2)若買受人在出賣人發出辦理公積金貸款通知後15日內仍不能與上述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續的,應於前述15日屆滿的次日一次性付清購房餘款或書面通知出賣人按照個人住房按揭貸款辦理貸款,否則,出賣人有權解除契約並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人應自出賣人發出通知後的7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款,逾期的違約責任和處理按照第二條第2款規定執行。

(4)在出賣人保證期限內,如因買受人未按時償還銀行貸款導致出賣人承擔擔保責任,出賣人有權向買受人追償。買受人應在出賣人承擔保證責任後的次日向出賣人清償出賣人承擔的擔保金額及出賣人在此過程中發生的包括律師費等其他費用支出,否則,買受人還應從出賣人實際承擔擔保責任之日起每日按出賣人承擔金額的萬分之一向出賣人支付違約金。

(5)因買受人的原因(如未按時償還銀行貸款),貸款銀行解除與買受人簽訂的借款契約或造成出賣人承擔保證責任而導致出賣人為買受人償還貸款銀行的借款和其他款項的,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約時,買受人應向出賣人清償出賣人(包括銀行)代為償還的按揭貸款餘額及貸款利息、滯納金、違約金、訴訟費用、律師代理費、房屋所有權證轉移登記所繳納的稅費等相關的一切費用和直接及間接損失。買受人應在出賣人發出解除契約通知後向出賣人騰退該商品房,買受人已經裝修的部分無償歸出賣人所有,出賣人不予以補償。

第四條 出賣人逾期交房違約責任的補充

發生下列情形導致契約項下商品房逾期交付的,可據實予以延期,不適用契約第十條有關出賣人逾期交付商品房的違約責任條款,但出賣人應出具相關證明檔案作為免責依據:

A.執行法律、法規和政府規章等強制性檔案;

B.其他自然災害或意外事件;

如因乙方原因導致逾期交房,所產生的費用由乙方承擔。

第五條 規劃、設計變更約定的補充

1、由於政府行政命令、法律法規、規範標準發生變化及不可抗力因素直接導致的規劃設計變更,出賣人應在變更確立後30日內書面告知買受人,但不承擔違約責任。

2、買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未做出書面答覆的,視同接受變更,雙方權利義務仍按契約及本補充協定約定執行。

3、本契約中所稱的“商品房設計”是指:買受人所購商品房之套內戶型設計及買受人所購商品房之所在樓宇的用途設計,“設計變更”僅指商品房的房型、朝向以及整個樓宇的用途變更。

4、在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,經規劃部門批准或設計單位同意,出賣人對原規劃設計方案作出局部的調整,可不通知買受人。若變更無需經過規劃部門批准或設計單位同意的,則在不影響買受人所購商品房質量和使用功能的前提下,出賣人可對原規劃設計方案進行調整,可不通知買受人。

5、因設計變更導致商品房面積發生變化的,雙方應按照本補充協定約定第五條處理。

6、鍋爐房、變電室/箱/站、調壓站、垃圾處理站、化糞池及其他小區配套設施及功能性設施等尚未最終確定的建築及設施,不屬於環境布局範圍之內,買受人同意出賣人為了小區的整體利益或應有關主管部門要求對上述設施的最終位置進行調整。最終位置以實際交付為準,屆時本契約繼續履行,且出賣人無須因該調整向買受人承擔任何責任。

第六條 商品房的交付

1、在契約約定的商品房交付時間之前,出賣人應以簡訊傳送/電話通知/登報通知買受人辦理交付手續。以傳送簡訊或登報形式通知買受人的,通知的送達時間為簡訊傳送之日或登報之日。出賣人以電話通知的,通知送達的時間為電話接通時間,雙方在房屋交付現場補簽交付通知書。屆時,買受人未收到交付通知的,以本契約約定的時間為交付時間,以房屋所在地為交付地點。

2、買受人持辦理商品房交付通知書辦理商品房交付手續,並交接商品房鑰匙後,即為契約項下商品房已交付。自交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔。

3、如出賣人已如期發出商品房交付通知書或買受人已經領取商品房交付通知書,而買受人在出賣人通知的交付期限內仍未接收商品房,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人。自視為交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

4、買受人同意接受出賣人的提前交房。買受人接到出賣人的提前交房通知書後,應在出賣人通知交付房屋的期限內接收房屋,若買受人在出賣人通知的交付期限內未接收商品房的,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人,該房屋的風險責任歸買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

5、如買受人需在契約約定的交房日期前收房,出賣人可在工程竣工驗收合格後對買受人提前收房提供方便。

6、房屋交付時,買受人認為房屋本身或者環境、設備存在不符合契約約定的情形,雙方應在完成交付後,按照法規和契約約定處理。

7、商品房交付使用時,買受人對房屋及裝修質量、公共設施、設備、質量提出異議的,出賣人應當給予解釋和說明,仍不能達成一致意見的,買受人可委託有資質的檢測部門對其提出的異議部分進行質量檢測,如檢測部門提出返修意見的,由出賣人承擔費用,反之由買受人承擔。

8、買受人沒有按照契約及本協定之約定付清購房總價款或其他應付款項之前,出賣人有權不予交房。

9、如因發生不可抗力事件等非出賣人所能控制的因素,致使商品房的建築安裝工程或出賣人履行契約規定的義務被延誤,則出賣人有權將該商品房交付日期順延相當於該等時間影響持續的期間,而無須為該延誤負任何責任,也無須對買受人補償任何費用。

10、出賣人推遲交房可以電話或掛號信或特快專遞或報紙公告等方式通知買受人。

11、在交付房屋時,買受人如對房屋質量有異議的,則應書面提出。

買受人在接受房屋時,除房屋主體結構存在質量問題或其他影響正常居住使用的房屋質量問題外,不得以房屋的建築、裝修裝飾存在質量問題為由拒絕接受房屋。否則,視為出賣人已經完成交付義務。

買受人在辦理商品房接收手續過程中,認為有需要維修的事項,應按《商品房質量保證書》中的規定要求出賣人承擔保修義務,但維修事項不能作為買受人拒絕接收商品房並要求出賣人承擔逾期交房責任的理由。

12、買受人本人無法在契約約定的交付日期前往辦理該商品房交付手續時,可以書面委託代理人辦理該商品房的交付手續,但其委託代理除應具備代理的法定要件外,還必須符合以下條件之一:

公證委託,並於契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書原件;

買受人本人與代理人在房屋交付日期前,攜帶各自身份證原件及複印件(兩份)同時前往 ,向出賣人當面辦理房屋交付的授權委託書原件。

第七條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾違約責任的補充

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準,包含以同等品質的材料、設備替代的情形。如出賣人交付使用的商品房的質量和設備標準與附屬檔案四中約定標準不符的,出賣人應使之達到原標準,但出賣人修改後的標準或使用的相關材料標準等同於或高於原標準的,買受人不得提出任何異議或要求出賣人承擔任何違約責任。

第八條 商品房產權證的辦理

1、若買受人委託出賣人辦理所購商品房的房屋產權證的,應在接到出賣人辦理房產證的通知後向出賣人提交辦理房屋產權證所需資料(包括購房契約、夫妻雙方或單身身份證複印件、未成年人戶口薄及其監護人身份證和戶口薄複印件、購房收據、委託書、面積結算協定等)以及相關費用(含專項維修資金、相關稅費、面積差異結算款等,如有變化以房管部門、稅務部門的規定為準)。否則,每逾期一日出賣人可按照購房總價款的萬分之一的標準向買受人收取違約金並順延為買受人辦理房屋產權證的時間。

2、若買受人自行辦理房產證,應在接到出賣人辦理房產證的通知後自行向相關申請辦理產權證並承擔相應費用,逾期不自行辦理的,由買受人承擔相應後果。

第九條 保修責任

保修期內買受人所購商品房出現屬於保修範圍內的問題,應以書面方式向出賣人提出,出賣人應在三個工作日內派員予以答覆和檢修,依據《住宅質量保證書》,及時給予保修服務;如因不可抗力、買受人裝修及使用不當等不可歸責於出賣人的原因導致的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。

出賣人對與買受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施進行維修,需買受人協助時,買受人應先行提供便利,對買受人造成損害的,按規定如實進行補償。若買受人無正當理由拒絕或不及時協助,對於擴大部分的損失,由買受人承擔。

買受人應保護出賣人設定在室內及公共區域的配套設施和管道。買受人對移交的房屋進行二次裝修時,不得損壞房屋建築結構及配套設施、管道,裝修方案須符合政府相關規定並報物業管理公司備案,買受人進行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。

第十條 契約附屬檔案二的補充約定

出賣人已向買受人現場公示了房產測繪機構出具的《房屋面積測繪報告》,買受人對報告中披露的該商品房共用部位及共用房屋分攤建築面積的構成方式予以認可。

十一 關於前期物業管理,約定如下:

(1)物業管理單位和委託期限

本項目的物業管理單位為河南常綠集團物業管理有限公司,管理期限自商品房交付之日起至該項目業主委員會成立後與物業管理服務企業簽訂新的物業管理服務契約生效時終止。

(2)物業管理服務內容

a)物業共用部位的維修、養護和管理。

b)物業共用設施設備的運行、維修、養護和管理。

c)物業共用部位和相關場地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通;

d)公共綠化的養護和管理;

e)公共秩序維護、安全防範等事項的協助管理;

6)裝飾裝修管理服務;

f)物業檔案資料管理。

(3) 物業管理相關服務費用

本物業管理區域物業服務收費選擇包乾制。

物業服務費由業主按其擁有物業的建築面積交納,物業服務支出應全部用於該項目《前期物業管理服務契約》約定的支出。

物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分:

(一)管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等;

(二)物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;

(三)物業管理區域清潔衛生費用;

(四)物業管理區域綠化養護費用;

(五)物業管理區域秩序維護費用;

(六)辦公費用;

(七)物業管理企業固定資產折舊;

(八)物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;

(九)經業主同意的其它費用。

物業共用部位、共用設施設備的大修、中修和更新、改造費用,不得計入物業服務支出或者物業服務成本。

(4)專項維修資金的使用

在業主大會成立之前,專項維修資金按照國家和本物業所在地相關法規規定的方式使用和分攤:

a)由擁有或涉及相關權益的業主投票並獲得三分之二或以上投票權通過可以使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

b)緊急情況需要即時處理的,由物業管理公司先行使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

(5)物業管理用房

開發商按照規定向物業管理公司提供物業管理用房,管理用房產權歸屬全體業主所有,由物業管理公司在物業管理服務期內無償使用。

第十二條 其他

(一)、鑒於該項目自身屬性、規劃思路、開發模式等不同於一般社區的特點,且系分期多年開發,同時根據政府批准的規劃方案,基礎設施與公共配套建築也將分期建成交付,因此買受人同意:

(1)除買受人所購買商品房所屬區域外,其他區域的所有規劃(包括但不限於功能規劃、組團設定及布局、環境設定及布局、公建和配套設施設定及布局、樓宇布局、道路設定及布局等)、開發時間及開發模式等出賣人均有權做出調整,最終以政府批准的規劃方案為準;對於這種調整買受人同意不提出異議;

(2)除買受人簽署的商品房買賣契約、本補充協定及相關附屬檔案約定的交付項目按約定日期交付外,其他項目(政府實施的除外)的交付時間以雙方約定為準。

(3)買受人在使用道路中應當遵從出賣人的提示及項目物業管理公司的管理,並不得以任何理由實施阻斷道路、封閉道路、圈占道路、毀損道路設施、隨意停放車輛及其他妨礙道路正常使用的行為,上述道路含道路中敷設的橋樑。

(4)公共配套建築的交付指竣工並達到使用條件。

(5)商業配套設施投入使用的具體時間,由產權所有者確定。出賣人對商業的經營業態、開業時間等僅作概況介紹,對此並不保證。

(二)、該項目內的公共景觀設施由全體業主共享並承擔管理維護費用。

(三)、關於本項目內配套設施的所有權。

該商品房所在小區的公建、車位、車庫、會所、幼稚園、公共車棚等為出賣人投資建造,所有權屬於出賣人。出賣人本著首先滿足業主需要的原則,對以上配套進行銷售(出租),售價(租金)另行約定。

(四)、為保證車位的正常使用,買受人須與出賣人及物業管理公司簽署有關車位使用的協定書,並根據協定約定使用車位,不使用自己未取得使用權的車位;同時應按協定約定按時交納相關費用並自覺遵守協定中其他約定。

(五)、由於維護公共利益的原因(包括但不限於上下水、煤氣、暖氣管道、煙道、電路設施、公共污水井的檢查、維修等),出賣人或物業服務公司的相關工作人員有權進入買受人所購商品房及附屬院落,但應事先通知買受人,買受人有義務予以配合,因買受人原因,包括作為及不作為給出賣人或第三人造成的損失由買受人承擔。

(六)、買受人所購商品房與現場示範單位可能存在部分差異,買受人在簽定商品房買賣契約及補充協定時已了解這種差異可能存在,並了解這種可能存在的差異對其所購房屋帶來的影響;買受人同意所購商品房的交付以買賣雙方簽定的商品房買賣契約(包括補充協定)的約定及交付時的實樓為準,上述變化不作為買受人退房及索賠的理由。

(七)、買受人所購商品房所在樓宇、組團及區域的命名權(含更名權)歸屬出賣人;

(八)、規劃上專屬於特定房屋的飄窗、空調機位等(以下簡稱“附帶部位”),歸該房屋的業主專有。該部分的保修、維修責任,視同專有部分。買受人已了解該附帶部位不計入產權面積,亦不作為計價面積,如將來因測繪規則變化等原因導致該部分被計入產權登記面積,買受人須另外支付契約價款,須按契約關於面積變更的約定處理。雙方應就面積變化簽訂買賣契約補充協定以便辦理產權轉移登記,由此須支付的相關稅費由買受人承擔。

該附帶部分是否享有投票權以及是否需要繳納專項維修資金、物業管理費和採暖費,依照法規及《臨時管理規約》的規定。鑒於附帶部位系無償取得,因此亦不作為商品房的交房條件。購買商品房的買受人在使用附帶部位時不得違法改變其形狀、大小及用途,並應遵守《臨時管理規約》和後期業主委員會制定的管理規則。

買受人對房屋進行改造後,導致該房屋的實際使用面積與產權登記面積發生差異,由此產生任何權利義務變化的,均與出賣人無關。

(九)、為追求社區整體效果,每棟住宅外檐裝飾材料的材質、敷設面積和色彩會有差別,出賣人在示範單位和宣傳資料中所示商品房的外檐效果將會根據小區整體要求進行局部調整,買受人對此不得提出任何異議。

(十)、按面積計收的各項費用,產權登記面積確定前,按照契約約定的建築面積作為計費依據;產權登記面積確定後,以產權登記的建築面積作為計費依據。政府相關部門另有規定的除外。

(十一)、契約項下商品房的有線電視、通訊、採暖等配套設施需由買受人向該設施的經營管理單位辦理開通使用手續並繳納相關費用。

(十二)、該房屋內的所有電器設備由生產廠商直接提供保修,具體保修辦法和保修期以生產廠商提供的保修檔案為準,若因該等電器設備質量事故造成買受人及第三方人身損害或物質損失,由買受人向生產廠商索賠,出賣人給予相應配合。

(十三)、除按商品房買賣契約及補充條款約定或雙方同意解除契約外,雙方不得以任何其他理由單方解除契約。

買受人購買力、財產等自身客觀情況發生變化、出賣人財產、經營狀況等自身客觀情況發生變化、房產貶值或升值、市場變化、經濟形勢變化均屬商業風險範疇,任何一方不得據此主張解除或變更契約,若任何一方以此為理由拒不履行契約義務的,仍應依法或依約承擔相應違約責任。

契約因法律規定或契約約定解除的,雙方應在解除商品房買賣契約後三個工作日內互相配合辦理本契約備案登記的註銷、抵押登記註銷、預告登記註銷及按揭契約解除等手續,出賣人在前述各項手續辦理完畢、買受人將房屋交還給出賣人後的十個工作日內退還買受人已付款項。按照約定或法律規定應計算違約金或利息的,退款時一併計算。

(十四)、乙方了解,項目的地面規劃將有可能根據規劃的調整而進行最佳化與調整,交付標準以政府主管部門的批准檔案為準,如有變化不另行通知。

(十五)、雙方當事人之間的通訊聯絡以商品房買賣契約所載明的電話、傳真和通信地址為準,雙方保證所提供資料的真實性,並對其真實性負責。一方聯絡方式如有變更,應在變更後五日內書面通知對方。

(十六)、商品房買賣契約及本補充協定中,書面通知的送達方式為掛號信或特快專遞或項目所在地主要地方報紙媒介公告送達;採用上述方式,通知的送達時間為(1)掛號信或特快專遞發出後三日,(2)或公告見報三日後視為送達。因一方提供的聯繫地址不準確或地址變更而導致對方未能實際收到相關通知的,後果由責任方自行承擔。

(十七)、雙方在履行契約過程中發生爭議,協商不成的,任何一方可向平頂山仲裁委員會申請仲裁。任何一方不得以任何理由,採取非法手段和方式損害對方的人身權、財產權等權利。否則,應當承擔相應的法律責任。

(十八)、關於契約以外資料的效力

(1)凡在簽約之前買賣雙方任何一方通過口頭、書面、實物及其他形式(包括但不限於口頭講解、廣告、樓書、示範單位、沙盤、模型等)所表達和提供信息都不再作為確定雙方權利義務的依據。出賣人的售樓書、售樓廣告中的資料、數據以政府主管部門的批准檔案為準。

(2)出賣人對規劃建設範圍之外的環境、公共設施、道路交通等的說明或介紹,僅為買受人提供參考信息,不構成出賣人的允諾。

(3)出賣人展示的樣板房功能僅為空間布局嚮導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或契約的樣品

(4)因比例或表現方法所限,部分附屬物或構築物可能未在平面圖和模型上標示。

(十九)、在“常綠·桃花源”項目配套設施交付之前,出賣人有權在項目內進行該項目的廣告宣傳活動,但以不影響已入住業主的正常生活為限。

(二十)、“常綠·桃花源”為出賣人商標。(桃花源不是出賣人商標)

十三 項目紅線內外不利因素說明

為幫助客戶慎重選購房屋,現提示購房人在簽署法律檔案前特別注意以下事項:

(1)紅線外不利因素說明

1、3、4、37公車站點,距離常綠·桃花源約200米,目前尚無公交站牌,本公司只告知信息,不對此提供保證。最終以政府實施為準。

3、小區北側距離紅線約30米處為正在使用的鐵路專線,小區東側距離紅線約100米處為正在使用的鐵路專線,可能會對臨近樓棟帶來不利影響。

4、小區東側、南側道路可能會給臨近樓棟帶來噪音、燈光、尾氣等影響。

5、小區東北角有垃圾中轉站,可能會給臨近樓棟帶來不利影響。

7、出賣人在制定銷售價格時,已充分考慮以上環境不利因素影響。

註:上述提示內容系本公司根據20__年6月份所獲取的相關資料進行整理與概述,未必包含該區域所有信息亦不能作為銷售承諾。若資料有誤差或變更,恕不另行通知,亦不承擔任何責任。

(2)紅線內不利因素說明

1、本小區紅線內現規劃有以下公共配套設施,在符合國家標準的前提下,仍可能對相鄰的住宅產生影響。

2、小區南入口、北入口、東入口,可能對周邊住戶造成噪音、燈光、尾氣等影響。

3、1、2、3、5、20、21號樓設定商業,可能有噪音、燈光、排煙排氣等影響。

4、小區內規劃有景觀噴泉和健身器材,供業主觀賞和使用,請遵守安全提示。

5、小區內設有配套公建、配電設施,可能會給周邊樓棟帶來不利影響。

6、項目停車方式為地上車庫和地下停車場,地下停車場臨近樓棟有出入口,可能對停車周邊住戶產生噪音、尾氣及燈光的影響;

7、項目中除已經明確交付日期的住宅單位,其他部分的交付時間將結合項目整體開發計畫進展安排。

8、小區各樓棟分布有各種管道,均有可能造成不利影響。

9、出賣方在制定銷售價格時,已充分考慮以上不利因素的影響。

10、以上信息,基於經政府批准的規劃及設計方案;因規劃及設計方案調整而導致信息變化的,以最終政府批准的規劃及設計方案為準。

十四、 本補充協定與《商品房買賣契約》的內容如有衝突,以本補充協定為準。

十五、《商品房買賣契約》及本補充協定之未盡事宜及履行過程中的變更,可經雙方協商後另行簽署補充協定。

十六、買受人應按本契約約定的付款方式和付款期限,將應付款項通過出賣人現場POS機刷卡或以現金方式支付於出賣人。

十七、買受人確認,出賣人在簽訂本契約及其相關補充條款、附屬檔案前,已就契約條款尤其是可能會免除或者限制出賣人責任的條款按照買受人的要求進行了提示和說明,買受人已充分理解並同意其全部內容。

十八、本補充協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。協定壹式貳份,雙方各執壹份,效力相同。本契約附屬檔案八共8頁。

出賣人(簽章): 買受人(簽章):

年 月 日 年 月 日

精選商品房買賣契約合集 篇3

甲方:

乙方:

甲方自願將甲方所有位於老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產轉賣給乙方。現雙方協定如下:

一、甲方同意將其所有的老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產及屋內所有傢俬(沙發一套、飯桌椅一套、床3張、衣櫃3隻、桌3張、熱水器及廚房設施若干)一同轉賣給乙方。轉買價為人民幣 元整( 元)。

二、過戶費由乙方負責,甲方同意全程無償陪同乙方辦理公證手續和過戶手續。

三、付款方式:分兩期付清,第一期:20__年__月__日至20__年__月__日日止付 元(¥ 元)。第二期20__年__月__日至20__年__月__日付清尾款人民幣 元整(¥ 元)。

四、付清房款之日,房產權、房產證及屋內傢俬歸乙方所有。

五、乙方交付甲方定金人民幣 元整(¥ 元),交付甲方購房定金兩個月內,甲方不得再次轉賣房屋。如甲方再次轉賣須賠償乙方人民幣 元整(¥ 元)。

六、如乙方到期未付清房款,甲方有權重新處理房產,並扣除乙方 元整(¥2 元)。

此契約一式四份,雙方兩位證人各執一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

日期: __年__月__日

精選商品房買賣契約合集 篇4

出賣人:_______________________________

買受人:_______________________________說明

1.本契約文本為示範文本,由北京市建設委員會和北京市工商行政管理局共同制定,適用於商品房現房買賣。商品房現房是指由建設單位建設,已完成房屋所有權初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權證,尚未進行銷售的商品房。

2.簽訂本契約前,出賣人應當向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權證及其他有關證書和證明檔案。

3.當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。為體現雙方自願的原則,本契約文本相關條款後留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。契約生效後,未被修改的文本列印文字視為雙方當事人同意內容。

4.簽訂本契約前,買受人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。

5.本契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打,以示刪除。

6.雙方當事人在履行契約中發生爭議的,可以選擇向不動產所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經濟貿易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。

7.雙方當事人可以根據實際情況決定本契約原件的份數,並在簽訂契約時認真核對,以確保各份契約內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。

北京市商品房現房買賣契約

出賣人:_________________________________________________________

通訊地址:_______________________________________________________

郵政編碼:_______________________________________________________

營業執照註冊號:_________________________________________________

企業資質證書號:_________________________________________________

法定代表人:____________________聯繫電話:_______________________

委託代理人:____________________聯繫電話:_______________________

委託銷售代理機構:_______________________________________________

通訊地址:_______________________________________________________

郵政編碼:_______________________________________________________

營業執照註冊號:_________________________________________________

買受人:_________________________________________________________

[法定代表人][負責人]:__________________國籍:___________________

[身份證][護照][營業執照註冊號]:_______________________________

出生日期:_________年______月______日,性別:____________________

通訊地址:_______________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_______________________

[法定代理人][委託代理人]:______________國籍:___________________

[身份證][護照]:_______________________________________________

出生日期:_________年______月______日,性別:____________________

通訊地址:_______________________________________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:_______________________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就商品房現房買賣事宜達成如下協定:

第一條 項目建設依據

出賣人以[出讓][轉讓][劃撥]方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)於_____________地塊的國有土地使用權。該地塊[國有土地使用證號]為:_____________________,土地使用權面積為:___________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:___________,土地使用年限自_______年________月________日至________年________月________日止。該地塊國有土地使用權出讓契約編號為:___________________________,該商品房所在土地用途為:___________,土地使用權出讓年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止。

在上述地塊上建設的商品房[地名核准名稱][推廣名]為:____________,該商品房建設工程規劃許可證號為:___________________,現已通過規劃驗收並完成了竣工驗收。

第二條 銷售依據

買受人購買的商品房現已取得房屋所有權證,證號為:_______________,填發單位為:______________________。

第三條 基本情況

經公安行政管理部門核准,該商品房地址為:_______________________________________________。該商品房為第一條規定項目中的________[幢][座]第_________層_________單元___________號。

該商品房所在樓棟的主體建築結構為:______________________,建築層數為:___________層,其中地上___________層,地下___________層。

該商品房的用途為[住宅][經濟適用住房][公寓][別墅][辦公][商業]:___________;[層高][淨高]為:___________米,[坡屋頂淨高]最低為:_________米,最高為:___________米。該商品房朝向為:_____________;有______個陽台,其中________個陽台為封閉式,________個陽台為非封閉式。

出賣人委託實測該商品房面積的房產測繪機構是______________________,其實測建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。

該商品房平面圖及在整個樓棟中的位置圖見附屬檔案一,有關共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二。

本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。

第四條 抵押情況

該商品房的抵押情況為:___________。

1.該商品房未設定抵押。

2.該商品房已設定抵押,抵押權人為:_________________________,抵押登記部門為:_______________________,抵押登記日期為:________________。

關於抵押的相關約定見附屬檔案三。

第五條 租賃情況

該商品房的租賃情況為:___________。

1.出賣人未將該商品房出租。

2.出賣人已將該商品房出租,[買受人為該商品房承租人][承租人已放棄優先購買權]。

________________________________________________________________。

第六條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按照下列第_______種方式計算該商品房價款。

1.按照套內建築面積計算,該商品房單價每平方米______(幣)______元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

2.按照建築面積計算,該商品房單價為每平方米_________(幣)_____元,總價款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

3.按照套(單元)計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

4.按照_________________計算,該商品房總價款為______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫)。

具體約定見附屬檔案四。

本條所稱建築面積,是指房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建築。

所稱套內建築面積,是指成套商品房(單元房)的套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積之和。

第七條 付款方式及期限

買受人採取下列第____種方式付款。

1.一次性付款。

2.分期付款。3.貸款方式付款:[公積金貸款][商業貸款]。買受人可以首期支付購房總價款的_____%,其餘價款可以向[___________][住房公積金管理機構委託的商業銀行]借款支付。

4.其他方式。

具體付款方式及期限的約定見附屬檔案五。

第八條 逾期付款責任

買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。

1.按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意後,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起______日內向出賣人支付違約金。

本條所稱逾期應付款是指依照第七條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2.______________________________________________________________。

第九條 交付條件

(一)出賣人應當在_______年_______月_______日前向買受人交付該商品房。

(二)該商品房交付時應當符合下列第1.2.______、______、______項所列條件。

1.提供有資質的房產測繪機構完成的該商品房面積實測技術報告書。

2.該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。

3.滿足第十二條中出賣人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。

4.該商品房為住宅的,出賣人提供《住宅工程質量分戶驗收表》(XX年1月1日起進行住宅工程竣工驗收的房屋適用)。

5._____________________________________________________。

第十條 逾期交房責任

除不可抗力外,出賣人未按照第九條約定的期限和條件將該商品房交付買受人的,按照下列第______種方式處理。

1.按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)(1)逾期在______日之內(該時限應當不小於第八條第1款第

(1)項中的時限),自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金(該違約金比率應當不小於第八條第1款第(1)項中的比率),並於該商品房實際交付之日起______日內向買受人支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,並按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自第九條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於該商品房實際交付之日起____日內向買受人支付違約金。

2.____________________________________________________________。

第十一條 交接手續

(一)該商品房達到第九條約定的交付條件後,出賣人應當在交付日的7日前,書面通知買受人辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示第九條約定的證明檔案,並滿足第九條約定的其他條件。出賣人不出示證明檔案或出示的證明檔案不齊全,或未滿足第九條約定其他條件的,買受人有權拒絕接收,由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第十條處理。

(二)驗收交接後,雙方應當簽署商品房交接單。由於買受人原因未能按期辦理交接手續的,雙方同意按照下列約定方式處理:

______________________________________________________________;

______________________________________________________________。

(三)雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。

1.出賣人不得將買受人交納稅費作為交接該商品房的條件。

_____________________________________________________________。

2.買受人同意委託_________________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費,並在接收該商品房的同時將上述稅費交給出賣人。(1)專項維修資金;

(2)契稅;

(3)第二十一條約定的物業服務費用;

(4)供暖費;

(5)________________________________________________________;

(6)________________________________________________________。

3.買受人自行向相關單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費,並在接收該商品房的同時向出賣人出示繳納稅費的憑據。

(1)專項維修資金;

(2)契稅;

(3)第二十一條約定的物業服務費用;

(4)供暖費;

(5)________________________________________________________;

(6)________________________________________________________。

第十二條 市政基礎設施和其他設施的承諾

出賣人承諾與該商品房正常使用直接相關的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件:

1.市政基礎設施:

(1)上水、下水:____年____月____日達到_________________________________________;

(2)[市政雙路供電][過渡性供電]:____年____月____日達到_________________________;

(3)供暖:____年____月____日達到_______________________________________________;

(4)燃氣:____年____月____日達到_______________________________________________;

(5)電話通信線:____年____月____日交付,敷設到戶;

(6)有線電視線:____年____月____日交付,敷設到戶;

(7)_________________________________________________________;

(8)_________________________________________________________。

如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:

(1)_________________________________________________________;

(2)_________________________________________________________。

2.其他設施

(1)公共綠地:______年______月______日達到___________________;

(2)小區非市政道路:______年______月______日達到_____________;

(3)公共停車場:______年______月______日達到_________________;

(4)幼稚園:______年______月______日達到_____________________;

(5)學校______年______月______日達到_________________________;

(6)會所:______年______月______日達到_______________________;

(7)購物中心:______年______月______日達到___________________;

(8)體育設施:______年______月______日達到___________________;

(9)_________________________________________________________;

(10)________________________________________________________。

如果在約定期限內未達到條件,雙方同意按照下列方式處理:

(1)_________________________________________________________;

(2)_________________________________________________________。

第十三條 商品房質量、裝飾、設備標準的約定

(一)出賣人承諾該商品房使用合格的建築材料、構配件,該商品房質量符合國家和本市頒布的工程質量規範、標準和施工圖設計檔案的要求。(二)出賣人和買受人約定如下:

1.該商品房室內空氣品質經檢測不符合國家標準的,自該商品房交付之日起_______日內(該時限應當不低於60日),買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起______日內退還買受人全部已付款,並按照___________利率付給利息,給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。

買受人不退房的或該商品房交付使用已超過_____日的,買受人應當與出賣人另行簽訂補充協定。

______________________________________________________________。

2.交付該商品房時,該商品房已經由建設、勘察、設計、施工、工程監理等單位驗收合格,出賣人應當與買受人共同查驗收房,發現有其他問題的,雙方同意按照第_____種方式處理。

(1)出賣人應當於_______日內將已修復的該商品房交付。由此產生的逾期交房責任由出賣人承擔,並按照第十條處理。

(2)由出賣人按照國家和本市有關工程質量的規範和標準在商品房交付之日起_____日內負責修復,並承擔修復費用,給買受人造成的損失由出賣人承擔賠償責任。

(3)__________________________________________________________。

3.出賣人交付的商品房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第______種方式處理。

(1)出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

(2)__________________________________________________________。

(3)__________________________________________________________。

具體裝飾和設備標準的約定見附屬檔案六。

(三)出賣人和買受人對工程質量問題發生爭議的,任何一方均可以委託有資質的建設工程質量檢測機構檢測,雙方均有協助並配合對方檢測的義務。

第十四條 居民建築節能措施

該商品房為住宅的,應當符合國家有關建築節能的規定和北京市規劃委員會、北京市建設委員會聯合發布的《居住建築節能設計標準》的要求。未達到標準的,出賣人應當按照《居住建築節能設計標準》的要求補做節能措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。

第十五條 住宅保修責任

(一)該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。《住宅質量保證書》承諾的保修範圍和保修期限必須符合國家和北京市有關法律、法規的規定及相關標準、規程的要求。

該商品房為非住宅的,雙方應當簽訂補充協定詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

(二)在該商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,雙方有退房約定的,按照約定處理;沒有退房約定的,出賣人應當履行保修義務,買受人應當配合保修。非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任。

第十六條 建築隔聲情況

該商品房為住宅的,出賣人承諾該商品房建築隔聲情況符合《民用建築隔聲設計規範》(gbj118-88)、《建築外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》(gb8485-87)、《隔聲門》(hcrj019-98)標準,對該商品房所在地聲環境狀況的描述真實準確。商品房建築設計檔案所標註的建築隔聲情況和環境影響評價檔案所表征的聲環境狀況見附屬檔案八。商品房建築隔聲情況未達到標準的,出賣人應當按照規劃設計的要求補做建築施工隔聲措施,並承擔全部費用;因此給買受人造成損失的,出賣人應當承擔賠償責任。

_________________________________________________________。

第十七條 使用承諾和風險提示

1.買受人使用該商品房期間,不得擅自改變該商品房的用途、建築主體結構和承重結構。除本契約、補充協定及其附屬檔案另有約定者外,買受人在使用該商品房期間有權與其他權利人共同使用與該商品房有關的共用部位和設施,並按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關的共用部位和設施的使用性質。

2.出賣人承諾商品住宅不分割拆零銷售;不採取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房;不採取售後包租或者變相售後包租的方式銷售未竣工商品房。

3.______________________________________________________。

第十八條 權屬轉移登記

(一)出賣人保證該商品房沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。

________________________________________________________。

(二)商品房交付使用後,雙方同意按照下列第_____種方式處理。

1.雙方共同向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。

2.買受人自行委託他人向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記。

3.買受人同意委託________________向權屬登記機關申請辦理房屋權屬轉移登記,委託費用________________元人民幣(大寫)。

(三)買受人未能在商品房交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。

1.如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起________日內退還買受人全部已付款,並按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。

2.如因買受人的責任,____________________________________。

3._____________________________________________________。

第十九條 共有權益的約定

1.該商品房所在樓棟的屋面使用權歸全體產權人共有。

2.該商品房所在樓棟的外牆面使用權歸全體產權人共有。

3._______________________________________________________。

4._______________________________________________________。

第二十條 附屬建築物、構築物的約定

雙方同意該商品房的地下停車庫等附屬建築物、構築物按照以下第種方式處理。

1.出賣人出賣該商品房時,該商品房附屬的_____、_____、_____、_____

隨同該商品房一併轉讓。

2.出賣人出賣該商品房時,商品房附屬的_____、_____、_____、_____不隨同該商品房一併轉讓。

第二十一條 前期物業服務(未成立業主委員會)

(一)出賣人依法選聘的物業服務企業為:_____________________,資質證號為:_____________________。

(二)前期物業管理期間,物業服務收費價格為__________/月?平方米(建築面積)。價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_________、_________、_________。

地上停車管理費__________,地下停車管理費__________。

(三)物業服務企業按照第_________種方式收取物業服務費。

1.按照年收取,買受人應當在每年的____月_____日前繳費。

2.按照半年收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。

3.按照季收取,買受人應當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。

(四)物業服務內容(前期物業服務契約、臨時管理規約)見附屬檔案七。買受人已詳細閱讀前期物業服務契約和臨時管理規約,同意由出賣人依法選聘的物業服務企業提供前期物業服務,遵守臨時管理規約。

第二十二條 專項維修資金

買受人委託出賣人代交專項維修資金的,出賣人應當自買受人接收該商品房之日起_____日內,向買受人提交專項維修資金繳納憑證。

買受人自行繳納專項維修資金的,應當在商品房交付[時][之日起_____日內],向物業管理企業出示專項維修資金繳納憑證。

第二十三條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。

第二十四條 爭議解決方式

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按照下列第______種方式解決。

1.提交____________仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十五條 本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充,但補充協定中含有不合理地減輕或免除本契約中約定應當由出賣人承擔的責任或不合理地加重買受人責任、排除買受人主要權利內容的,仍以本契約為準。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。

第二十六條 本契約及附屬檔案共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,______份,______份。

出賣人(簽章):________________ 買受人(簽章):_______________

[法定代表人]:__________________ [法定代表人]:_________________

[委託代理人](簽章):__________ [負責人]:_____________________

[委託銷售代理機構](簽章):____ [委託代理人](簽章):_________

簽訂時間:______年_____月_____日 簽訂時間:_____年_____月_____日

簽訂地點:______________________ 簽訂地點:_____________________

附屬檔案一:房屋平面圖及在整個樓棟中的位置圖(應標明方位)

附屬檔案二:共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明

1.被分攤的共用部位的名稱、用途、所在位置、面積。

2.參與分攤公用建築面積的商品房名稱、用途、所在位置、面積、分攤係數。3.不分攤的共用部位。

附屬檔案三:關於抵押的相關約定

附屬檔案四:計價方式與價款的其他約定

附屬檔案五:付款方式及期限的約定

附屬檔案六:裝飾和設備標準的約定

1.採暖系統:

(1)集中採暖:[散熱器][地板採暖]___________________________;

(2)分戶採暖:[燃氣爐][電採暖]_____________________________;

(3)採暖設備品牌:___________________________________________。

2.保溫材料:

(1)外牆保溫:[擠壓聚苯板][發泡聚苯板][發泡聚安酯]_________;

(2)內牆保溫:[石膏聚苯板]_________________________________。

3.外牆:[瓷磚][塗料][玻璃幕牆]_____________________________。

4.內牆:[塗料][壁紙]_______________________________________。

5.頂棚:[石膏板吊頂][塗料]_________________________________。

6.室內地面:[大理石][花崗岩][水泥抹面][實木地板]___________。

7.門窗:

(1)外窗結構尺寸為:_________________________________________;

(2)開啟方式為:_____________________________________________;

(3)門窗型材:[雙玻中空斷橋鋁合金窗][塑鋼雙玻璃]___________。

8.廚房:

(1)地面:[水泥抹面][瓷磚]_________________________________;

(2)牆面:[耐水膩子][瓷磚]_________________________________;

(3)頂棚:[水泥抹面][石膏吊頂]_____________________________;

(4)廚具:___________________________________________________。

9.衛生間:

(1)地面:[水泥抹面][瓷磚]_________________________________;

(2)牆面:[耐水膩子][塗料][瓷磚]___________________________;

(3)頂棚:[水泥抹面][石膏吊頂]_____________________________。

10.陽台:[塑鋼封閉][鋁合金封閉][斷橋鋁合金封閉][不封閉]____。

11.電梯:

(1)電梯品牌名稱:___________________________________________;

(2)電梯速度:_____米/秒;

(3)電梯載重量:__________________________千克;

(4)_________________________________________________________。

12.其他

______________________________________________________________;

______________________________________________________________。

附屬檔案七:物業服務

一、前期物業服務契約

二、臨時管理規約

三、其他約定

附屬檔案八:該商品房的建築設計檔案所標註的建築隔聲情況和環境影響評價檔案所表征的所在地聲環境狀況(環境影響評價檔案未含聲環境狀況的應在商品房預售時通過實測取得)。

1.建築隔聲情況

(1)室內允許噪聲級≤____db(a),符合《民用建築隔聲設計規範》____級標準;

(2)分戶牆及樓板計權隔聲量≥____db(a),符合《民用建築隔聲設計規範》____級標準;

(3)分戶層間樓板計權標準化撞擊聲壓級≤____db(a),符合《民用建築隔聲設計規範》____級標準;

(4)建築外窗計權隔聲量____>rw≥____db(a),符合《建築外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》____級標準;

(5)陽台門計權隔聲量____>rw≥____db(a),符合《隔聲門》____級標準。

2.所在地聲環境狀況

(1)項目立項或預售時所在地聲環境現狀監測值為:晝間____db(a),夜間____db(a),監測時間為____年____月____日;

(2)項目立項時所在地所處的聲環境質量標準適用區域為____類區,執行標準為晝間____db(a),夜間____db(a);

(3)項目立項時所在地周邊____(有/無)可能對本項目產生噪聲或振動影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____________________________;

(4)目前尚未建設但規劃項目所在地周邊____(有/無)可能對本項目產生噪聲影響的道路、軌道線路、鐵路、機場或飛行航道,分別是____;

(5)項目建成後所處區域整體環境噪聲預測值為晝間____db(a)~____db(a),夜間____db(a)~____db(a)。其中受周邊噪聲或振動影響最嚴重的區域為____側(具體方位),預測晝間將會達到____db(a),____(超過/優於)本地聲環境質量標準適用區域標準____db(a),夜間將會達到____db(a),____(超過/優於)本地聲環境質量標準適用區域標準____db(a)。

附屬檔案九:補充協定

精選商品房買賣契約合集 篇5

賣房方(甲方):

身份證號碼:

購房方(乙方):

身份證號碼:

關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協定如下:

一、甲方將其擁有獨立產權的位於____________區的房屋(房屋權證編號______: ,建築面積______ 平方米)以人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(¥ ______元整)出售給乙方。 已方願意以上述價格向甲方認購該房,並以購得的上述房屋向中國 銀行 分行申請購房抵押貸款。

二、甲方承諾:

1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的房屋資料以備查核。

2、保證對出售的房屋擁有獨立產權。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他共有人的同意出售書面檔案。

3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產生的任何問題由甲方承擔並負責解決。

4、自簽訂購房協定書範本起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或將房屋出售給第三人。

5、按照前述業務的需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續。

6、在辦理產權過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構持有。

三、乙方承諾:

1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構提供符合要求的資料以備查核,並依規定支付費用。

2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,並及時將貸款所得支付甲方之售房款。

3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。

4、按照前述業務需要,及時簽訂各項契約檔案和辦理各種手續,並承擔各項費用。

5、在辦理房屋過戶時,應依要求將房屋產權資料交付貸款銀行或其認可的機構持有。

四、購房協定書範本以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批准為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批准,則甲、乙雙方可以解除本協定。甲方若向乙方收取定金,應如數退還給乙方。

五、如果貸款銀行批准的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權解除本協定。否則,乙方應履行本協定的有關規定。

六、違約責任

1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應向乙方賠償因此受到的損失。

2、如果乙方違約,貸款申請獲準後沒有向甲方購買房屋,應向甲方賠償因此受到的損失。

七、本協定的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。

八、本購房協定書範本自雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本購房協定書範本壹式肆份,雙方擱執壹份。有乙方交貸款銀行或其認可的機構壹份。

十、約定:

甲方:

乙方:

簽訂日期:

精選商品房買賣契約合集 篇6

1、開發公司在網上提交商品房買賣

開發公司憑密碼登錄該市的國土資源和房屋管理局產權市場處“網上辦公平台”,將已經簽字生效的商品房買賣在網上提交。提交工作不受時間地點限制,隨時可以提交。

2、產權市場處確認提交的商品房買賣

產權市場處對開發公司在網上提交的商品房買賣契約進行核對,無誤後進行確認,生成契約備案登記號。備案工作時間為工作日的上班時間。

3、開發公司填寫備案登記號

開發公司將契約備案登記號填寫在商品房買賣契約封面相應位置,契約備案登記完成。開發公司應將契約正本一本交給買受人。如果買受人貸款購房,開發公司應在辦理完抵押登記等手續後,將契約正本一本交給買受人。

4、開發公司報送契約備案登記表

開發公司根據已經登記備案的商品房買賣契約,填寫“商品房買賣契約登記表”,列印,加蓋公司公章,一式兩份報送至產權市場處。

買賣契約登記表的格式與使用的登記表相同。登記表可以到產權市場處領取,也可以在產權市場處網頁首頁“處室職能”內下載。

5、產權市場處蓋章

產權市場處對開發公司報送的.登記表進行核對,無誤的,在登記表上加蓋“國土資源和房屋管理局商品房買賣契約登記專用章”,一份存檔,一份交還開發公司。

開發公司可憑蓋章後的登記表及已經登記的商品房買賣契約到房地產交易管理中心辦理抵押登記等手續。

精選商品房買賣契約合集 篇7

商品房買賣契約,是指房地產開發企業將尚未建成或者已經竣工的房屋向社會銷售,轉移房屋所有權於買受人,買受人支付價款的契約。

商品房銷售時,房地產開發企業和買受人應當訂立書面商品房買賣契約。

簽訂前要注意申請樓盤情況

購房人在簽訂購房契約前,要認真審核開發商的銷售許可檔案。審查《商品房預售許可證》或竣工驗收合格證明(或開發商初始登記的《房地產權證》)和出售許可證明中關於該房地產的內容和範圍,包括宗地號、項目名稱、棟號、層數、用途、套數、面積等信息與所購買的房地產的棟號、樓層、名稱等是否相符。

審查房地產開發企業的營業執照,委託銷售的還應審查代理銷售企業的營業執照、房地產經紀資格證書和代理銷售契約或委託銷售證明。

購房者對房價擁有知情權

對商品房面積和房價的計算,購房人擁有知情權,房地產開發企業也有告知義務。房地產開發企業銷售(包括預售、現售)商品房時,應在售樓處將有關房屋建築面積計算資料或測算資料進行公示,供購房者查閱,公示的資料包括:房屋土地權屬調查報告書(房屋土地調查機構提供)、建築平面布置圖(經規劃管理部門審核同意)。

簽署商品房預售契約時,購房人可要求面積計算表或測算表,開發商應向購房者提供《房屋建築面積計算表》;簽訂房屋交接書或簽訂商品房現售契約時,開發商應向購房者提供《房屋建築面積測算表》;前述兩表中《房屋公用部位建築面積說明》中必須將分攤的共有部位全部列明,並能與建築平面布置圖對照查核。

簽約時商品房買賣契約要看清。

《商品房買賣契約》是購房者保障自己合法權益的主要法律依據,因此購房者不能不慎重看待,在簽訂《商品房買賣契約》時不要注意以下問題:

(1)在契約中,應註明與開發商談定的付款方式

是一次性付款還是按揭付款(或分期付款),最好註明如申請不到銀行按揭時訂金等預付付款的處理辦法。

(2)明確註明房屋面積

所購面積要明確註明銷售面積(或分攤的公用面積)是多少,實際使用是多少。如面積誤差超過約定範圍,購房者有權退房並追繳利息損失。

(3)對交樓日期要有嚴謹、具體的規定

務必將開發商交付房屋的日期寫明確,具體到某年某月某日,不要用模稜兩可的措辭來表達。如果開發商在約定的時間不交房,則可以按照此條款追究其違約責任。

(4)明確煤氣通氣的準確時間

契約中要寫明煤氣通氣的準確時間,或寫明因入住率不夠而不能按時通氣時,開發商應採取什麼應急辦法。

(5)明確產權證發放到購房者手中的準確時間

(6)認真查核契約附屬檔案,注意房屋平面圖與所購房屋是否一致

注意是否標明各居室、客廳、廁所的面積;所購房屋的建築結構、裝修及設備的材料、品牌和型號是否確定。

(7)約定設計變更時如何承擔責任

契約中應明確寫明房屋建造中如果出現設計變更,新的設計方案應在多長時間內通知購房者,如果購房者要退房應在多長時間內提出,以及賣方應該在多長時間內退款及付其利息。

(8)仔細研讀補充條款的'內容

如果購房者認為《商品房買賣契約》內容仍不夠詳細,可以再簽訂一個補充協定,把雙方認為應該約定的內容規定在補充協定中。協定內容應該公正,雙方權利與義務必須對等。應當注意的是,有的開發商事前已擬好了補充協定,這些協定多是按開發商單方面意願擬定的,其中包含不少不平等的內容,購房者應多加注意。仔細研讀補充條款,注意補充條款是否與正式契約相牴觸,對不同意的條款可以提出修改,自己有什麼需要補充的也可以提出。因為任何契約在正式簽訂前都是可以修改的。避免疏忽而帶來不必要的經濟損失或民事糾紛。

商品房的認購、訂購、預訂等協定具備《商品房銷售管理辦法》第十六條規定的商品房買賣契約的主要內容,並且出賣人已經按照約定收受購房款的,該協定應當認定為商品房買賣契約(20xx年4月4日由中華人民共和國建設部發布,自20xx年6月1日起施行的《商品房銷售管理辦法》第十六條規定:商品房銷售時,房地產開發企業和買受人應當訂立書面商品房買賣契約。

(1.)房屋手續是否齊全

房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證,沒有房產證的房屋交易時對買受人來說有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產證而將其抵押或轉賣,即使現在沒有將來辦理取得後,房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。

(2.)房屋產權是否明晰

有些房屋有好個共有人,多如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的,對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣契約。如果只是部分共有人擅自處分共有財產,買受人與其簽訂的買賣契約未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。

(3.)交易房屋是否在租

有些二手房在轉讓時,存在物上負擔,即還被別人租賃。如果買受人只看房產證,只注重過戶手續,而不注意是否存在租賃時,買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。因為我國包括大部分國家均認可&

精選商品房買賣契約合集 篇8

甲方:(賣方)__________________

身份證號碼:___________________________

乙方:(買方)__________________

身份證號碼:__________________________

根據《中華人民共和國契約法》以及其它有關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,經充分協商,一致同意,就買賣房屋達成以下條件:

一、買賣房屋基本情況

1、房屋坐落:_______市_______省(區)_______街道_______小區_______棟_______單元_______號。

2、房屋結構:______________結構。

3、房屋面積:總計_______平方米。

4、房產證號:______________。

二、房屋總售價:大寫人民幣______________元(小寫_________元)。

三、付款方式及期限

本契約簽定之日,乙方第一次付給甲方購房定金人民幣______________元整(_______元);

第二次付款:在_______年_____月______日前,乙方將購房款人民幣____________元整(_______元)付給甲方。

第三次付款:在辦理乙方名下的相關手續後,乙方再將購房款人民幣_____________元整(_______元)付清給甲方。

四、甲乙雙方責任

1、甲方保證本房屋在契約簽完產權清晰無異議,絕無買賣、抵押、典當等與他人糾紛之事,否則產生一切後果由甲方承擔法律責任和經濟損損失。

2、甲方在本契約簽定收購房款後,不得因市場漲價或政策原因等為理由,收回或反悔不出售此房屋,如甲方違約,應賠償雙倍已付的購房款給乙方;乙方在本契約簽定後若中途違約,甲方有權沒收乙方已付的購房款。

五、雙方約定其他事項

1、本契約若有未盡事宜,雙方可另行補充契約,補充契約與契約書具有同等法律效力。

2、本契約書自雙方簽定契約之日生效。

3、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方:__________________

身份證:___________________________

乙方:__________________

身份證:___________________________

_______年_____月______日

精選商品房買賣契約合集 篇9

商品房買賣契約說明

1、本契約文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約內容,對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地主管部門諮詢。

2、本契約所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。

3、為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。契約簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。

4、本契約文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。

5、對契約文本

(簽章) (簽章)

年月日   年月日

簽於簽於

附屬檔案一:房屋平面圖

附屬檔案二:公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明

附屬檔案三:裝飾、設備標準

1、外牆:2、內牆:3、頂棚:4、地面:5、門窗:6、廚房:7、衛生間:8、陽台:9、電梯:10、其他

附屬檔案四:契約補充協定

精選商品房買賣契約合集 篇10

前期契約雙方當事人:

出賣人:

註冊地址:

營業執照註冊號:

企業資質證書號:

法定代表人:

聯繫電話:

郵政編碼:

委託代理人:

聯繫地址:

身份證號碼:

郵政編碼:

聯繫電話:

委託代理機構:

註冊地址:

營業執照註冊號:

代理機構經當地房地產行政主管部門備案號:

法定代表人:

聯繫電話:

郵政編碼:

買受人:

【本人】【法定代表人】姓名:

國籍:

【身份證】

【護照】

【營業執照註冊號】

【 】號碼:

聯繫地址:

郵政編碼:

聯繫電話:

【委託代理人】【 】姓名:

國籍:

聯繫地址:

郵政編碼:

電話:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 項目建設依據。

出賣人以 方式取得位於 、編號為 的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】【國有土地使用權證號】為 。

該地塊土地面積為 平方米,規劃用途為 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】 。建設工程規劃許可證號為 ,施工許可證號為 。

第二條 商品房銷售依據。

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為 ,商品房預售許可證號為 。現售商品房備案機關為 ,現售備案號為 。

出賣人在簽訂本契約時,已向買受人出示上述國有土地使用權證(或其他有效用地證明檔案)、建設工程規劃許可證、施工許可證、商品房預售許可證和白蟻預防契約及出賣人的.營業執照、開發資質證書等相關證件的原件或複印件。

第三條 買受人所購商品房的基本情況。

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,經有權機關批准的房屋所在層平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。

該商品房的用途為 ,屬 結構,層高為 米,位於所在建築設計標高±0.000【地上】【地下】第 層。建築層數地上最高 層,地下 層。

該商品房陽台為封閉式 個,非封閉式 個。

該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位共有分攤建築面積 平方米(有關公共部位位置及共有分攤建築面積計算構成說明見附屬檔案二)。

該商品房所在建築採用的節能措施、指標見附屬檔案三。

第四條 計價方式與價款。

出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。

2、按【套】【間】【位】計算,該商品房總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。

3、按套內建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。

4、除上述購房款外,其他由出賣人代收的費用項目按以下標準、時間收取 。

1)提交 仲裁委員會仲裁;

2)依法向人民法院起訴。

第二十二條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案六),但補充協定中不得含有減輕或免除本契約中約定應當由出賣人承擔的責任,或加重買受人責任、排除買受人主要權利的內容。

雙方同意以下有關廣告、宣傳資料作為本契約附屬檔案 。

第二十三條 本契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十四條 本契約連同附屬檔案共 頁,一式 份,具有同等法律效力。契約持有情況如下:

出賣人 份(其中房屋權屬登記機構辦理預售契約登記備案時存檔壹份),買受人 份(原件不少於一份),― ― 份。

第二十五條 本契約自雙方簽訂之日起生效。本契約簽訂之日起 日內,由【買受人】【出賣人】向房屋權屬登記機構申請預告登記。

第二十六條 商品房預售的,自本契約生效之日起30日內,由出賣人向 辦理契約登記備案。

出賣人(簽章): 買受人(簽章):

【法定代表人】: 【法定代表人】:

【委託代理人】: 【委託代理人】:

(簽章) (簽章)

年 月 日 年 月 日

簽於 簽於

精選商品房買賣契約合集 篇11

出售方(稱甲方): 地址:電話:

購買方(稱乙方): 姓名性別出生日期年月日 國籍身份證號碼電話地址

第一條 本契約依據中華人民共和國法律和《__商品房產管理規定》制定。

第二條 甲方經__市人民政府檔案批准,取得位於__市地段占地面積平方米的土地使用權,使用期限自年月日至年月日止總計年,土地所有權屬中華人民共和國。甲方在上述土地興建樓宇,屬結構,定名為,由甲方出售。

第三條 乙方自願向甲方購買上述樓宇內的第座(幢)樓單元,建築面積為平方尺,占地(分攤面積平方尺)由甲方於年月 日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:

一、人力不可抗拒的自然災害;

二、施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;

三、其它非甲方所能控制的事件。

上述原因必須經__市有關主管部門的證明檔案為依據,方能延期交付使用。

第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為幣千百拾萬千百拾元角整。付款方式由乙方按指定收款銀行:帳戶名稱:帳號:付款辦法:

第五條 乙方如未按本契約第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至付款之日止,按__市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期三十天內,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止契約,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉售盈益屬甲方所有。

第六條 甲方如未按契約第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按契約規定交付日第二天起至交付日止,以當時__市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。

第七條 在簽訂本契約時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金( )退回給乙方或抵作購樓價款。

第八條 甲方出售的'樓宇須經__市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。

第九條 乙方在交清購樓款後,由__市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利,並依照國家和__省對__經濟特區的有關規定,享受優惠待遇。乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。乙方所購樓宇只作使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。

第十條 乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經__市公證處辦理公證後,由__市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。

第十一條 本契約用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。

第十二條 本契約自簽訂並經__市公證處公證之日起生效。如發生糾紛,雙方應本著友好精神協商解決,不能解決時,應提請__市仲裁機構仲裁或__市人民法院裁決。

第十三條 本契約共頁,為一式三份,甲乙雙方各執一份,__市公證處一份,均具有同等效力。

甲方: 乙方:

代表人:代表人:

年月日於__

精選商品房買賣契約合集 篇12

甲方:_______

乙方:________

依據《________》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣有關事項,達成如下協定:

第一條:房屋基本情況乙方購買甲方合法擁有的房屋坐落於德州市德城區_____________________樓單元號,該房屋產權證尚未辦理開發商為______________,建築面積__________平方米,附屬設施為:____。

第二條:付款方式

1.雙方議定上述房產出售價格為________________________元整。此房原價款為元,甲方已經向開發商繳清{見附屬檔案},乙方支付首付款後,甲方負責去開發商處辦理乙方與開發商的換名手續。

2.協定生效後,乙方向甲方支付首付款_____________元整,5日內甲方為乙方辦理與開發商的更名手續,屆時乙方享有甲方初始購房的一切權利。

3.甲方如不能辦理初始購房變更手續,在本協定生效10日內返還乙方首付款。

4.餘款__________元整,甲方在辦理初始購房變更手續改為乙方名字後經乙方核實,由銀行直接劃撥至甲方賬戶。

第三條:房屋交易中的保密義務

甲乙雙方均應積極配合辦理開發商的過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方,交易完成後半年內雙方任何乙方不得將交易情況泄露給第三方,如有違反導致另一方損失的違約方應承擔賠償義務。

第四條:雙方責任

1.甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的'責任由甲方承擔。

2.甲方應在條件具備後的_____年_____月_____日前將該房產鑰匙交付乙方。

3.甲方結清該房屋交接日期前的所有費用,交接後發生的其他費用由乙方承擔。

第五條:在契約履行期間,任何一方不得擅自變更,若需變更契約內容,應書面通知對方,徵得對方同意後簽訂變更協定,否則造成損失由責任方承擔。

第六條:違約責任本契約簽訂後,雙方不得違約,如違約承擔守約方全部損失。

第七條:其他約定___________________________

第八條:本契約共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力,經雙方簽字之日起即生效。

甲方:_______乙方:________

___年___月___日年___月___日

精選商品房買賣契約合集 篇13

原告: ,女 , 族, 年 月 日生, 人, 住

被告:

法定代表人: ,聯繫電話:

訴訟請求:

1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日,共700天);

2、訴訟費由被告承擔。

事實和理由:

原、被告於20xx年7月28日簽訂《商品房買賣契約》(以下簡稱:《契約》),購買被告開發的位於 的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。

《契約》“第八條 交付期限”(詳見《契約》第__頁)約定:“出

賣人應當在20xx年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20xx年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書面通知。

鑒於以上事實,被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx

年2月28日止),依據《契約》“第九條 出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《契約》第____頁)約定:“……自契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的`違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。

原告為維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。

此致

_______________區人民法院

具狀人:

年 月 日

需準備的立案材料:

1、 起訴狀2份

2、 原告身份證複印件1份

3、 被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局列印)

4、 商品房買賣契約複印件1份

5、 交納購房款票據1份

6、 訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。

務必於20xx年3月31日前立案交費。

精選商品房買賣契約合集 篇14

賣方(以下簡稱甲方)__________________________

買方(以下簡稱乙方)__________________________

甲方按照《北京市實施〈中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例〉辦法》的規定,已合法取得北京市___________區(縣)________地塊的土地使用權,土地使用面積為______平方米,土地使用期限_________年,自______年____月____日至_______年____月____日止,國有土地使用證號為____________。甲方在上述地塊上建設項目的名稱為__________,現已具備規定的預售條件,經北京市房屋土地管理局批准,準予上市預售,外銷預售許可證號為__________。

乙方自願購買甲方的_________房屋,房屋用途為_________。甲方已於_____年____月____日收到乙方預購房屋的定金________元。雙方經友好協商,就上述房屋的預售預購事項,訂立本契約。

第一條 __________房屋,建築面積為___________平方米(含共有共用面積、分攤面積、房屋狀況詳見附屬檔案一),國有土地使用面積______平方米(含共有共用面積),土地使用期限自房屋產權過戶之日起至_________年____月____日為止。

上述各項面積為甲方暫測面積,房屋竣工後以北京市房屋土地管理局實測面積為準。

第二條 甲乙雙方同意,該商品房交付時,房屋的實際面積與暫測的差別不超過暫測面積的±_______%(不含)時,按照本契約第三條所述房屋售價進行結算;實測面積與暫測面積之差超過暫測面積的±_________%(含)時,自甲方向乙方出示北京市房屋土地管理局實測面積檔案之日起____日內,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約解除後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率(付款幣種為人民幣)或按中國人民銀行外匯貸款利率(付款幣種為外匯)計算。

第三條 雙方同意上述預售房屋售價為每建築平方米_____幣_______元,價款合計為(大寫)________幣 ___仟____佰____拾____萬_______仟_______佰_______拾_________元整(小寫:________元)乙方同意按附屬檔案二所列的方式付款,並按期將購房價款匯入甲方指定銀行帳號。乙方已支付的定金在乙方最後一次付款時轉為購房價款。甲方售樓款監管銀行為______,銀行帳號為________。

第四條 乙方如未按本契約附屬檔案二所列付款方式規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追索違約金,違約金應自本契約約定的付款之日起至實際付款之日止。每延期一天,乙方按延期交付價款的萬分之________(大寫數字)向甲方支付延期付款違約金。

第五條 乙方如未按本契約附屬檔案二所列付款方式規定的時間付款,逾期超過_____日(遇法定節假日順延)乙方未付款的,甲方有權解除本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。

第六條 甲方須於______年____月____日前,將房屋交付給乙方。甲方交付房屋時,應同時提交建設工程質量監管部門出具的《工程質量竣工核驗證書》。

第七條 除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金支付時間自房屋應交付之日起第二天起至實際交付日止,每延期一天,甲方按房價款總額的萬分之___________(大寫數字)向乙方支付違約金。

第八條 除不可抗力外,逾期_______日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約解除後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方,利息按中國人民銀行固定資產貸款利率(付款幣種為人民幣)或按中國人民銀行外匯貸款利率(付款幣種為外匯)計算。

第九條 因不可抗力甲方未按期交付房屋的,逾期最多不超過_________日,超過時,乙方有權解除本契約,契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方應將乙方交付的定金、房價款及利息退還給乙方(利息計算同第二條)

第十條 甲方交付的房屋經建設工程質量監管部門認定不合格的,乙方有權解除本契約,甲方應在契約解除後30日內向乙方雙倍返還定金,並將乙方已付的房價款和利息全部退還乙方(利息計算同第八條) 甲方交付房屋的裝修、設備未達到附屬檔案三規定的裝修、設備標準的,甲方同意按未達到部分的差價雙倍向乙方補償。

第十一條 甲方同意按《建設工程質量管理辦法(試行)》《北京市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第十二條 乙方同意在物業管理委員會未選定物業管理公司之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

第十三條 本契約由雙方簽字後,境內的應於三十日內,境外的應於六十日內,由雙方持契約共同到北京市房屋土地管理局房地產市場管理處辦理預售、預購登記手續。

第十四條 本契約登記後至______年____月____日前,乙方如轉讓其預購的房屋,須與轉受讓人在本契約上背書,並按規定到北京市房屋土地管理局房地產市場管理處辦理預售契約轉讓登記手續。

第十五條 雙方同意房屋交付後三十日內共同到北京市房屋土地管理局房地產市場管理處辦理房屋買賣過戶審批手續。

第十六條 辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。

第十七條 本契約的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,凡因履行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,雙方同意按以下第_______種方式解決糾紛(用漢字填寫)

(一)因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交北京市仲裁委員會仲裁。

(二)因履行本契約發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

第十八條 本契約未盡事項,雙方可簽定補充協定。

本契約的附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。

第十九條 本契約正本壹式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本共______份,北京市房屋土地管理局存兩份。

甲方(簽章)__________________

乙方(簽章)________________

____________年_______月_______日

精選商品房買賣契約合集 篇15

出賣人:

買受人:

根據出賣人、買受人簽訂的《商品房買賣契約》(契約編號為)(以下簡稱契約)

第二十一條之規定,現就契約未盡事宜,雙方達成以下補充約定以資共同信守:

第一條面積確認及面積差異處理。

買受人應在辦理該商品房交付手續時與出賣人簽訂面積及房款差異結算協定,並結清相關房款,否則出賣人有權不予交房、不予為買受人辦理房屋所有權證並不視為出賣人逾期交房或逾期辦理房屋所有權證,由此產生的風險和不利後果均由買受人承擔。

該商品房的預測面積是按照現行房產測量規範及有關補充檔案預測所得。該商品房交付時,如因政府的相關房產測量規範、檔案調整導致預測面積與實測面積差異的,不視為出賣人違約,亦不適用契約第十三條有關面積差異的處理方式。雙方同意按照預測面積與實測面積的差異,由買受人和出賣人據實結算,多退少補。

第二條付款方式及期限

1、一次性付款

買受人於契約簽訂之日起____日內(即________年____月日之前)向出賣人一次性付清房款人民幣(以下幣種均為人民幣) 元(大寫:佰拾萬仟佰拾元整)(含已付定金元)。

2、貸款方式付款

買受人於契約簽訂之日起____日內,向出賣人支付購房總價款的___%的首付款___元(大寫:佰拾萬仟佰拾元整)(含已付定金 元)。

其餘價款元,買受人以方式向貸款的方式進行支付。

第三條貸款實施辦法及相關責任

1、買受人在簽訂契約及本補充協定時,已經充分了解個人住房按揭貸款(包括公積金貸款)的辦理條件和程式及需要交納的全部費用,並承諾自己的實際情況完全符合相關的辦理條件。如因買受人的實際情況與相關要求和條件不符合或因買受人的其他原因,而導致拒絕為買受人提供貸款、或要求變更貸款金額、首付款比例、貸款年限、或要求買受人補充資料、或另行提供擔保人時,買受人應無條件地配合併與出賣人協商變更相關契約內容。

2、買受人須自本協定簽訂之日起____日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款確定的為準)並辦理按揭貸款;買受人未能按期提交資料或提交的資料不齊全或不符合要求,或者在出賣人通知辦理按揭貸款手續之日起____日內仍未辦理按揭貸款手續的,視為買受人違約。

(1)逾期在____日之內的,買受人應每日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金;

(2)逾期超過____日後,買受人應於逾期滿____日的次日一次性支付清購房餘款和違約金(每逾期____日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金);否則,出賣人有權解除契約,並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人向申請個人住房貸款的成數及年限以最終批准為準。如批准的貸款額度與買受人申請的額度不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當以自有資金支付的首付款,由買受人在批准貸款額度確定之日起____日內向出賣人一次性付清,買受人延遲支付上述款項的:逾期在____日內(含____日)的,應每日按購房總價款的萬分之一向出賣人支付違約金;逾期超過____日的,出賣人有權解除契約,買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

3、買受人選擇住房公積金按揭付款方式,則需遵照以下條款執行:

(1)買受人應於出賣人發出辦理公積金貸款通知後____日內與前述簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續。公積金貸款成數及年限以公積金管理中心批准的為準。公積金管理中心批准的貸款額度小於買受人申請額度的差額部分作為買受人應當另行支付的首付款,由買受人在接出賣人的通知之日起____日內付清。買受人應根據公積金管理中心的審核要求及時補充資料,並配合出賣人變更相關契約內容。

(2)若買受人在出賣人發出辦理公積金貸款通知後____日內仍不能與上述簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續的,應於前述____日屆滿的次日一次性付清購房餘款或書面通知出賣人按照個人住房按揭貸款辦理貸款,否則,出賣人有權解除契約並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。

(3)買受人應自出賣人發出通知後的____日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款確定的為準)並辦理按揭貸款,逾期的違約責任和處理按照第二條第2款規定執行。

(4)在出賣人保證期限內,如因買受人未按時償還貸款導致出賣人承擔擔保責任,出賣人有權向買受人追償。買受人應在出賣人承擔保證責任後的次日向出賣人清償出賣人承擔的擔保金額及出賣人在此過程中發生的包括律師費等其他費用支出,否則,買受人還應從出賣人實際承擔擔保責任之日起每日按出賣人承擔金額的萬分之一向出賣人支付違約金。

(5)因買受人的原因(如未按時償還貸款),貸款解除與買受人簽訂的借款契約或造成出賣人承擔保證責任而導致出賣人為買受人償還貸款借款和其他款項的,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約時,買受人應向出賣人清償出賣人(包括)代為償還的按揭貸款餘額及貸款利息、滯納金、違約金、訴訟費用、律師代理費、房屋所有權證轉移登記所繳納的稅費等相關的一切費用和直接及間接損失。買受人應在出賣人發出解除契約通知後向出賣人騰退該商品房,買受人已經裝修的部分無償歸出賣人所有,出賣人不予以補償。

第四條出賣人逾期交房違約責任的補充

發生下列情形導致契約項下商品房逾期交付的,可據實予以延期,不適用契約第十條有關出賣人逾期交付商品房的違約責任條款,但出賣人應出具相關證明檔案作為免責依據:

A.執行法律、法規和政府規章等強制性檔案;

B.其他自然災害或意外事件;

如因乙方原因導致逾期交房,所產生的費用由乙方承擔。

第五條規劃、設計變更約定的補充

1、由於政府行政命令、法律法規、規範標準發生變化及不可抗力因素直接導致的規劃設計變更,出賣人應在變更確立後____日內書面告知買受人,但不承擔違約責任。

2、買受人有權在通知到達之日起____日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起____日內未做出書面答覆的,視同接受變更,雙方權利義務仍按契約及本補充協定約定執行。

3、本契約中所稱的商品房設計是指:買受人所購商品房之套內戶型設計及買受人所購商品房之所在樓宇的用途設計,設計變更僅指商品房的房型、朝向以及整個樓宇的用途變更。

4、在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,經規劃部門批准或設計單位同意,出賣人對原規劃設計方案作出局部的調整,可不通知買受人。若變更無需經過規劃部門批准或設計單位同意的,則在不影響買受人所購商品房質量和使用功能的前提下,出賣人可對原規劃設計方案進行調整,可不通知買受人。

5、因設計變更導致商品房面積發生變化的,雙方應按照本補充協定約定第五條處理。

6、鍋爐房、變電室箱站、調壓站、垃圾處理站、化糞池及其他小區配套設施及功能性設施等尚未最終確定的建築及設施,不屬於環境布局範圍之內,買受人同意出賣人為了小區的整體利益或應有關主管部門要求對上述設施的最終位置進行調整。最終位置以實際交付為準,屆時本契約繼續履行,且出賣人無須因該調整向買受人承擔任何責任。

第六條商品房的交付

1、在契約約定的商品房交付時間之前,出賣人應以簡訊傳送電話通知登報通知買受人辦理交付手續。以傳送簡訊或登報形式通知買受人的,通知的送達時間為簡訊傳送之日或登報之日。出賣人以電話通知的,通知送達的時間為電話接通時間,雙方在房屋交付現場補簽交付通知書。屆時,買受人未收到交付通知的,以本契約約定的時間為交付時間,以房屋所在地為交付地點。

2、買受人持辦理商品房交付通知書辦理商品房交付手續,並交接商品房鑰匙後,即為契約項下商品房已交付。自交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔。

3、如出賣人已如期發出商品房交付通知書或買受人已經領取商品房交付通知書,而買受人在出賣人通知的交付期限內仍未接收商品房,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人。自視為交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

4、買受人同意接受出賣人的提前交房。買受人接到出賣人的提前交房通知書後,應在出賣人通知交付房屋的期限內接收房屋,若買受人在出賣人通知的交付期限內未接收商品房的,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人,該房屋的風險責任歸買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。

5、如買受人需在契約約定的交房日期前收房,出賣人可在工程竣工驗收合格後對買受人提前收房提供方便。

6、房屋交付時,買受人認為房屋本身或者環境、設備存在不符合契約約定的情形,雙方應在完成交付後,按照法規和契約約定處理。

7、商品房交付使用時,買受人對房屋及裝修質量、公共設施、設備、質量提出異議的,出賣人應當給予解釋和說明,仍不能達成一致意見的,買受人可委託有資質的檢測部門對其提出的異議部分進行質量檢測,如檢測部門提出返修意見的,由出賣人承擔費用,反之由買受人承擔。

8、買受人沒有按照契約及本協定之約定付清購房總價款或其他應付款項之前,出賣人有權不予交房。

9、如因發生不可抗力事件等非出賣人所能控制的因素,致使商品房的建築安裝工程或出賣人履行契約規定的義務被延誤,則出賣人有權將該商品房交付日期順延相當於該等時間影響持續的期間,而無須為該延誤負任何責任,也無須對買受人補償任何費用。

10、出賣人推遲交房可以電話或掛號信或特快專遞或報紙公告等方式通知買受人。

11、在交付房屋時,買受人如對房屋質量有異議的,則應書面提出。

買受人在接受房屋時,除房屋主體結構存在質量問題或其他影響正常居住使用的房屋質量問題外,不得以房屋的建築、裝修裝飾存在質量問題為由拒絕接受房屋。否則,視為出賣人已經完成交付義務。

買受人在辦理商品房接收手續過程中,認為有需要維修的事項,應按《商品房質量保證書》中的規定要求出賣人承擔保修義務,但維修事項不能作為買受人拒絕接收商品房並要求出賣人承擔逾期交房責任的理由。

12、買受人本人無法在契約約定的交付日期前往辦理該商品房交付手續時,可以書面委託代理人辦理該商品房的交付手續,但其委託代理除應具備代理的法定要件外,還必須符合以下條件之一:

公證委託,並於契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書原件;買受人本人與代理人在房屋交付日期前,攜帶各自身份證原件及複印件(兩份)同時前往,向出賣人當面辦理房屋交付的授權委託書原件。

第七條出賣人關於裝飾、設備標準承諾違約責任的補充出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準,包含以同等品質的材料、設備替代的情形。如出賣人交付使用的商品房的質量和設備標準與附屬檔案四中約定標準不符的,出賣人應使之達到原標準,但出賣人修改後的標準或使用的相關材料標準等同於或高於原標準的,買受人不得提出任何異議或要求出賣人承擔任何違約責任。

第八條商品房產權證的辦理

1、若買受人委託出賣人辦理所購商品房的房屋產權證的,應在接到出賣人辦理房產證的通知後向出賣人提交辦理房屋產權證所需資料(包括購房契約、夫妻雙方或單身身份證複印件、未成年人戶口薄及其監護人身份證和戶口薄複印件、購房收據、委託書、面積結算協定等)以及相關費用(含專項維修資金、相關稅費、面積差異結算款等,如有變化以房管部門、稅務部門的規定為準)。否則,每逾期____日出賣人可按照購房總價款的萬分之一的標準向買受人收取違約金並順延為買受人辦理房屋產權證的時間。

2、若買受人自行辦理房產證,應在接到出賣人辦理房產證的通知後自行向相關申請辦理產權證並承擔相應費用,逾期不自行辦理的,由買受人承擔相應後果。

第九條保修責任

保修期內買受人所購商品房出現屬於保修範圍內的問題,應以書面方式向出賣人提出,出賣人應在三個工作日內派員予以答覆和檢修,依據《住宅質量保證書》,及時給予保修服務;如因不可抗力、買受人裝修及使用不當等不可歸責於出賣人的原因導致的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。

出賣人對與買受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施進行維修,需買受人協助時,買受人應先行提供便利,對買受人造成損害的,按規定如實進行補償。若買受人無正當理由拒絕或不及時協助,對於擴大部分的損失,由買受人承擔。

買受人應保護出賣人設定在室內及公共區域的配套設施和管道。買受人對移交的房屋進行二次裝修時,不得損壞房屋建築結構及配套設施、管道,裝修方案須符合政府相關規定並報物業管理公司備案,買受人進行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。

第十條契約附屬檔案二的補充約定

出賣人已向買受人現場公示了房產測繪機構出具的《房屋面積測繪報告》,買受人對報告中披露的該商品房共用部位及共用房屋分攤建築面積的構成方式予以認可。

第十一條關於前期物業管理,約定如下:

(1)物業管理單位和委託期限

本項目的物業管理單位為河南XX公司,管理期限自商品房交付之日起至該項目業主委員會成立後與物業管理服務企業簽訂新的物業管理服務契約生效時終止。

(2)物業管理服務內容

a)物業共用部位的維修、養護和管理。

b)物業共用設施設備的運行、維修、養護和管理。

c)物業共用部位和相關場地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通;

d)公共綠化的養護和管理;

e)公共秩序維護、安全防範等事項的協助管理;

6)裝飾裝修管理服務;

f)物業檔案資料管理。

(3)物業管理相關服務費用

本物業管____區域物業服務收費選擇包乾制。

物業服務費由業主按其擁有物業的建築面積交納,物業服務支出應全部用於該項目《前期物業管理服務契約》約定的支出。

物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分:

(一)管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等;

(二)物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;

(三)物業管____區域清潔衛生費用;

(四)物業管____區域綠化養護費用;

(五)物業管____區域秩序維護費用;

(六)辦公費用;

(七)物業管理企業固定資產折舊;

(八)物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;

(九)經業主同意的其它費用。

物業共用部位、共用設施設備的大修、中修和更新、改造費用,不得計入物業服務支出或者物業服務成本。

(4)專項維修資金的使用

在業主大會成立之前,專項維修資金按照國家和本物業所在地相關法規規定的方式使用和分攤:

a)由擁有或涉及相關權益的業主投票並獲得三分之二或以上投票權通過可以使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

b)緊急情況需要即時處理的,由物業管理公司先行使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。

(5)物業管理用房

開發商按照規定向物業管理公司提供物業管理用房,管理用房產權歸屬全體業主所有,由物業管理公司在物業管理服務期內無償使用。

第十二條其他

(一)、鑒於該項目自身屬性、規劃思路、開發模式等不同於一般社區的特點,且系分期多年開發,同時根據政府批准的規劃方案,基礎設施與公共配套建築也將分期建成交付,因此買受人同意:

(1)除買受人所購買商品房所屬區域外,____區域的所有規劃(包括但不限於功能規劃、組團設定及布局、環境設定及布局、公建和配套設施設定及布局、樓宇布局、道路設定及布局等)、開發時間及開發模式等出賣人均有權做出調整,最終以政府批准的規劃方案為準;對於這種調整買受人同意不提出異議;

(2)除買受人簽署的商品房買賣契約、本補充協定及相關附屬檔案約定的交付項目按約定日期交付外,其他項目(政府實施的除外)的交付時間以雙方約定為準。

(3)買受人在使用道路中應當遵從出賣人的提示及項目物業管理公司的管理,並不得以任何理由實施阻斷道路、封閉道路、圈占道路、毀損道路設施、隨意停放車輛及其他妨礙道路正常使用的行為,上述道路含道路中敷設的橋樑。

(4)公共配套建築的交付指竣工並達到使用條件。

(5)商業配套設施投入使用的具體時間,由產權所有者確定。出賣人對商業的經營業態、開業時間等僅作概況介紹,對此並不保證。

(二)、該項目內的公共景觀設施由全體業主共享並承擔管理維護費用。

(三)、關於本項目內配套設施的所有權。

該商品房所在小區的公建、車位、車庫、會所、幼稚園、公共車棚等為出賣人投資建造,所有權屬於出賣人。出賣人本著首先滿足業主需要的原則,對以上配套進行銷售(出租),售價(租金)另行約定。

(四)、為保證車位的正常使用,買受人須與出賣人及物業管理公司簽署有關車位使用的協定書,並根據協定約定使用車位,不使用自己未取得使用權的車位;同時應按協定約定按時交納相關費用並自覺遵守協定中其他約定。

(五)、由於維護公共利益的原因(包括但不限於上下水、煤氣、暖氣管道、煙道、電路設施、公共污水井的檢查、維修等),出賣人或物業服務公司的相關工作人員有權進入買受人所購商品房及附屬院落,但應事先通知買受人,買受人有義務予以配合,因買受人原因,包括作為及不作為給出賣人或第三人造成的損失由買受人承擔。

(六)、買受人所購商品房與現場示範單位可能存在部分差異,買受人在簽定商品房買賣契約及補充協定時已了解這種差異可能存在,並了解這種可能存在的差異對其所購房屋帶來的影響;買受人同意所購商品房的交付以買賣雙方簽定的商品房買賣契約(包括補充協定)的約定及交付時的實樓為準,上述變化不作為買受人退房及索賠的理由。

(七)、買受人所購商品房所在樓宇、組團及區域的命名權(含更名權)歸屬出賣人;

(八)、規劃上專屬於特定房屋的飄窗、空調機位等(以下簡稱附帶部位),歸該房屋的業主專有。該部分的保修、維修責任,視同專有部分。買受人已了解該附帶部位不計入產權面積,亦不作為計價面積,如將來因測繪規則變化等原因導致該部分被計入產權登記面積,買受人須另外支付契約價款,須按契約關於面積變更的約定處理。雙方應就面積變化簽訂買賣契約補充協定以便辦理產權轉移登記,由此須支付的相關稅費由買受人承擔。

該附帶部分是否享有投票權以及是否需要繳納專項維修資金、物業管理費和採暖費,依照法規及《臨時管理規約》的規定。鑒於附帶部位系無償取得,因此亦不作為商品房的交房條件。購買商品房的買受人在使用附帶部位時不得違法改變其形狀、大小及用途,並應遵守《臨時管理規約》和後期業主委員會制定的管理規則。

買受人對房屋進行改造後,導致該房屋的實際使用面積與產權登記面積發生差異,由此產生任何權利義務變化的,均與出賣人無關。

(九)、為追求社區整體效果,每棟住宅外檐裝飾材料的材質、敷設面積和色彩會有差別,出賣人在示範單位和宣傳資料中所示商品房的外檐效果將會根據小區整體要求進行局部調整,買受人對此不得提出任何異議。

(十)、按面積計收的各項費用,產權登記面積確定前,按照契約約定的建築面積作為計費依據;產權登記面積確定後,以產權登記的建築面積作為計費依據。政府相關部門另有規定的除外。

(十一)、契約項下商品房的有線電視、通訊、採暖等配套設施需由買受人向該設施的經營管理單位辦理開通使用手續並繳納相關費用。

(十二)、該房屋內的所有電器設備由生產廠商直接提供保修,具體保修辦法和保修期以生產廠商提供的保修檔案為準,若因該等電器設備質量事故造成買受人及第三方人身損害或物質損失,由買受人向生產廠商索賠,出賣人給予相應配合。

(十三)、除按商品房買賣契約及補充條款約定或雙方同意解除契約外,雙方不得以任何其他理由單方解除契約。

買受人購買力、財產等自身客觀情況發生變化、出賣人財產、經營狀況等自身客觀情況發生變化、房產貶值或升值、市場變化、經濟形勢變化均屬商業風險範疇,任何一方不得據此主張解除或變更契約,若任何一方以此為理由拒不履行契約義務的,仍應依法或依約承擔相應違約責任。

契約因法律規定或契約約定解除的,雙方應在解除商品房買賣契約後三個工作日內互相配合辦理本契約備案登記的註銷、抵押登記註銷、預告登記註銷及按揭契約解除等手續,出賣人在前述各項手續辦理完畢、買受人將房屋交還給出賣人後的十個工作日內退還買受人已付款項。按照約定或法律規定應計算違約金或利息的,退款時一併計算。

(十四)、乙方了解,項目的地面規劃將有可能根據規劃的調整而進行最佳化與調整,交付標準以政府主管部門的批准檔案為準,如有變化不另行通知。

(十五)、雙方當事人之間的通訊聯絡以商品房買賣契約所載明的電話、傳真和通信地址為準,雙方保證所提供資料的真實性,並對其真實性負責。一方聯絡方式如有變更,應在變更後____日內書面通知對方。

(十六)、商品房買賣契約及本補充協定中,書面通知的送達方式為掛號信或特快專遞或項目所在地主要地方報紙媒介公告送達;採用上述方式,通知的送達時間為

(1)掛號信或特快專遞發出後____日,

(2)或公告見報____日後視為送達。因一方提供的聯繫地址不準確或地址變更而導致對方未能實際收到相關通知的,後果由責任方自行承擔。

(十七)、雙方在履行契約過程中發生爭議,協商不成的,任何一方可向平頂山仲裁委員會申請仲裁。任何一方不得以任何理由,採取非法手段和方式損害對方的人身權、財產權等權利。否則,應當承擔相應的法律責任。

(十八)、關於契約以外資料的效力

(1)凡在簽約之前買賣雙方任何一方通過口頭、書面、實物及其他形式(包括但不限於口頭講解、廣告、樓書、示範單位、沙盤、模型等)所表達和提供信息都不再作為確定雙方權利義務的依據。出賣人的售樓書、售樓廣告中的資料、數據以政府主管部門的批准檔案為準。

(2)出賣人對規劃建設範圍之外的環境、公共設施、道路交通等的說明或介紹,僅為買受人提供參考信息,不構成出賣人的允諾。

(3)出賣人展示的樣板房功能僅為空間布局嚮導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或契約的樣品

(4)因比例或表現方法所限,部分附屬物或構築物可能未在平面圖和模型上標示。

(十九)、在花源項目配套設施交付之前,出賣人有權在項目內進行該項目的廣告宣傳活動,但以不影響已入住業主的正常生活為限。

(二十)、花源為出賣人商標。(桃花源不是出賣人商標)

十三項目紅線內外不利因素說明

為幫助客戶慎重選購房屋,現提示購房人在簽署法律檔案前特別注意以下事項:

(1)紅線外不利因素說明

1、37公車站點,距離花源約200米,目前尚無公交站牌,本公司只告知信息,不對此提供保證。最終以政府實施為準。

2、小區北側距離紅線約30米處為正在使用的鐵路專線,小區東側距離紅線約100米處為正在使用的鐵路專線,可能會對臨近樓棟帶來不利影響。

3、小區東側、南側道路可能會給臨近樓棟帶來噪音、燈光、尾氣等影響。

4、小區東北有垃圾中轉站,可能會給臨近樓棟帶來不利影響。

5、出賣人在制定銷售價格時,已充分考慮以上環境不利因素影響。

註:上述提示內容系本公司根據________年____月份所獲取的相關資料進行整理與概述,未必包含該區域所有信息亦不能作為銷售承諾。若資料有誤差或變更,恕不另行通知,亦不承擔任何責任。

(2)紅線內不利因素說明

1、本小區紅線內現規劃有以下公共配套設施,在符合國家標準的前提下,仍可能對相鄰的住宅產生影響。

2、小區南入口、北入口、東入口,可能對周邊住戶造成噪音、燈光、尾氣等影響。

3、20、21號樓設定商業,可能有噪音、燈光、排煙排氣等影響。

4、小區內規劃有景觀噴泉和健身器材,供業主觀賞和使用,請遵守安全提示。

5、小區內設有配套公建、配電設施,可能會給周邊樓棟帶來不利影響。

6、項目停車方式為地上車庫和地下停車場,地下停車場臨近樓棟有出入口,可能對停車周邊住戶產生噪音、尾氣及燈光的影響;

7、項目中除已經明確交付日期的住宅單位,其他部分的交付時間將結合項目整體開發計畫進展安排。

8、小區各樓棟分布有各種管道,均有可能造成不利影響。

9、出賣方在制定銷售價格時,已充分考慮以上不利因素的影響。

10、以上信息,基於經政府批准的規劃及設計方案;因規劃及設計方案調整而導致信息變化的,以最終政府批准的規劃及設計方案為準。

十四、本補充協定與《商品房買賣契約》的內容如有衝突,以本補充協定為準。

十五、《商品房買賣契約》及本補充協定之未盡事宜及履行過程中的變更,可經雙方協商後另行簽署補充協定。

十六、買受人應按本契約約定的付款方式和付款期限,將應付款項通過出賣人現場機刷卡或以現金方式支付於出賣人。

十七、買受人確認,出賣人在簽訂本契約及其相關補充條款、附屬檔案前,已就契約條款尤其是可能會免除或者限制出賣人責任的條款按照買受人的要求進行了提示和說明,買受人已充分理解並同意其全部內容。

十八、本補充協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。協定壹式貳份,雙方各執壹份,效力相同。

出賣人(簽章):買受人(簽章):

________年____月____日________年____月____日

精選商品房買賣契約合集 篇16

出賣人(甲方):

買受人(乙方):

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定,甲乙雙方經友好協商,在平等自願基礎上,就乙方自願購買甲方所有的房屋事宜,達成如下協定,以茲共同遵守。

第一條 交易房屋具體情況:

1.房屋地址:

2.房屋面積總面積 ㎡(大寫) ㎡主房面積 ㎡車庫面積 ㎡配房面積 ㎡閣樓面積 ㎡,房屋結構 ,產權 年,房屋用途 ,

購房契約編號 。

第二條 交易房屋價款及給付方式

1.房屋的交易總價為:人民幣¥ 萬(大寫): 元整。乙方一次性支付甲方房款人民幣¥ 萬元(大寫) 元整,本契約簽訂之日後甲方貸款餘額人民幣¥ 萬(大寫) 元整由乙方以銀行按揭方式支付月供人民幣¥ 萬(大寫) 元整。房屋如能辦理更名手續乙方應在更名辦理時一次性支付甲方剩餘房款,甲方積極配合辦理更名手續,本契約簽訂履行後甲方不再支付與本房有關係的任何費用。

第三條 稅費承擔

1.本契約項下房屋交易、更名、辦一手房房產證等行為產生的一切費用,包括交易稅費、過戶所產生的'費用等一切稅費由乙方承擔。

第四條 雙方的權利義務

1.甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因造成該房屋發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任退還乙方所有已支付房款並賠償乙方所有損失及違約金 萬元(大寫) 萬元整乙方有權解除契約並追究甲方法律責任。

2.經雙方協商確定,甲方在交房當日將水、電等費用結清。

3.甲方於房產證可辦理後積極無償配合乙方辦理房產證辦理、過戶、更名等手續,甲方應在物業通知領鑰匙 日內向乙方騰空房屋並交付使用,甲方如未能按時配合乙方辦理所有手續及交房甲方應賠償乙方違約金 萬元(大寫) 萬元整。

第五條 違約責任

1.乙方如未按本契約規定的時間付款,或因乙方原因造成本契約無法履行的,乙方向甲方支付違約金 萬元整(大寫) 萬元整。

2.甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付,甲方向乙方支付違約金 萬元整(大寫) 元整。

3.甲方如未按本契約規定積極配合將該房屋過戶到乙方名下,甲方自願支付乙方 萬元整(大寫) 元整作為違約金。

4.如乙方為按時向銀行支付按揭造成甲方貸款逾期等不良記錄乙方應承擔相應責任並支付甲方相應損失計違約金 萬元(大寫) 元整。

5.乙方如未能按規定積極配合甲方辦理房權證交易手續甲方有權提出中止契約並要求索賠損失。

6.本房如因天災等一切不可抗拒因素造成本契約無法正常履行所產生的一切損失雙方互不賠償互不追責。

第六條 爭議的解決方式

契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

第七條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

第八條 本契約一式三份,甲乙雙方及律師事務所各執一份,具有同等法律效力。本契約自雙方當事人簽字後生效。

備註:

甲 方: 乙 方:

身份證號: 身份證號:

地 址: 地 址:

年 月 日

精選商品房買賣契約合集 篇17

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協定:

第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置

甲方以_________方式取得位於_____________________________、編號為_________的地塊的土地使用權。

[土地使用權出讓契約號/土地使用權劃撥批准檔案號]為______________。

劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為______________。

土地使用權證號為______________,土地面積為_________。地塊規劃用途為_________,土地使用權年限自______年_____月_____日至______年______月______日止。

甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名/暫定名]______________,主體建築物的性質為_________,屬________結構,建築層數為_________層。工程建設規劃許可證號為______________。

本房屋位於_________市_________區(縣)___________路_________號_________樓_________層_________室,施工進度情況參照由甲方提供的照片;房屋所在樓房共有_________單元_________層,乙方所購房屋以自然習慣計數處於_________單元_________層,朝向為_________,房屋結構為_________,房屋用途為_________。

第二條 面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以[建築面積][套內建築面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:

1.雙方自行約定:________________________________________。

2.雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,乙方有權退房。

乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。

乙方不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足;超出3%部分的房價款由甲方承擔,產權歸乙方。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由甲方返還乙方;絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

產權登記面積-契約約定面積

面積誤差比=——————————————×100%

契約約定面積

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的.,應當簽署補充協定。

第三條 甲方出售的樓宇須經_________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回。

第四條 價格與費用

甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:

1.按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

2.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。

3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。

4._________________________________________________________。

除上述房價款外,甲方依據有關規定收取下列稅費:

1.代收_________,計(幣)_________元整;

2.代收_________,計(幣)_________元整;

3._________________________________________________________。

上述代收稅費合計(幣)_________元整。

第五條 價格與費用調整的特殊約定

該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:

1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。

2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。

3._________________________________________________________。

第六條 付款時間約定

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________);

1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元;

2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元;

3.__________________________________________________________。

第七條 交接商品房時的付款額約定

在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%,計(幣)_________元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。

第八條 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本契約第六條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過______天后,即視為乙方履行本契約。屆時,甲方有權按下述第______種約定,追究乙方的違約責任:

1.終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2.乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3.___________________________________________________________。

第九條 交付期限

甲方應當在______年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第______種條件,並符合本契約約定的商品房交付乙方使用:

1.該商品房經驗收合格。

2.該商品房經綜合驗收合格。

3.該商品房經分期綜合驗收合格。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

5.___________________________________________________________。

除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外,上述房地產權利轉移日期以_________(市/區/縣)房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。

上述房地產風險責任自該房地產_________(權利轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。

如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:

(1)人力不可抗拒的自然災害;

(2)施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;

(3)其它非甲方所能控制的事件。

上述原因必須經_________市有關主管部門的證明檔案為依據,方能延期交付使用。

交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。

甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

第十條 甲方逾期交付的違約責任

除本契約第九條規定的特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第九條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內胺______利率計算;自第_____個月起,月利息則按______利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任:

1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。

2.甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

3.____________________________________________________________。

第十一條 交接

商品房達到交付使用條件後,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本契約第九條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由甲方承擔。

由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:__________________。

因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條 關於產權登記的約定

甲方應當在商品房交付使用後_________日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_________項處理:

1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失

2.乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。

3.____________________________________________________________。

第十三條 關於物業管理的約定

該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。

第十四條 保修責任

自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔

1.牆面保修_________月;

2.地面保修_________月;

3.頂棚保修_________月;

4.門窗保修_________月;

5.上水保修_________月;

6.下水保修_________月;

7.暖氣保修_________月;

8.煤氣保修_________月;

9.電路保修_________月;

10._________保修_________月。

保修期內,因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。

第十五條 雙方可以就下列事項約定

1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________;

2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權_______________________________;

3.該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________;

4.該商品房所在小區的命名權_____________________________________;

5._____________________________________________________________。

第十六條 乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經_________市公證處辦理公證後,由_________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。

第十七條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任

甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第__種方式處理

1.甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2.______________________________________________________________。

第十八條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:___________________。

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:__________。

第十九條 甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第二十條 自該商品房交付之日起,_________[_________號劃撥土地使用權批准檔案/甲方與_________簽訂的_________號土地使用權出讓契約]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。

第二十一條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽定補充協定。

第二十二條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第二十三條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該商品房所在地公證機關公證。

第二十四條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。)

第二十五條 本契約_________[經甲、乙雙方簽字/經_________公證(指外銷房)]之日起生效。

第二十六條 本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止契約的,除雙方簽訂補充協定外,責任方須按本契約及其補充協定的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。

第二十七條 本契約自生效之日起_________天內,由甲方向______________申請登記備案。

第二十八條 本契約連同附屬檔案共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執一份,_________各執一份,均具有同等效力。

本契約用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。

甲方(蓋章):___________________ 乙方(蓋章):__________________

代表人(代理人)(簽字):_______ 代表人(代理人)(簽字):______

_________年_________月_________日 _________年________月_________日

附屬檔案

附屬檔案一 房屋平面圖(略)

附屬檔案二 公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明(略)

附屬檔案三 裝飾、設備標準

1.外牆:___________________

2.內牆:___________________

3.頂棚:___________________

4.地面:___________________

5.門窗:___________________

6.廚房:___________________

7.衛生間:_________________

8.陽台:___________________

9.電梯:___________________

10.其他:__________________

附屬檔案四 契約補充協定(略)

為加強______________(以下簡稱“本物業”)和管理,維護全體業主和物業使用人的合法權益,維護公共環境和秩序,保障物業的安全與合理使用,根據國家有關物業管理的法規政策制訂本公約。全體業主和物業使用人均須自覺遵守。

第一條 在使用、經營、轉讓所擁有物業時,應遵守物業管理法規政策的規定。

第二條 執行業主委員會或業主大會的決議、決定。

第三條 委託物業管理企業負責房屋、設施、設備、環境衛生,公共秩序、保全、綠化等管理,全體業主和物業使用人應遵守物業管理企業根據政府有關法規政策和業主委員會委託制定的各項規章制度

第四條 全體業主和物業使用人應積極配合物業管理企業的各項管理工作。

第五條 業主或物業使用人對物業管理企業和管理工作如有意見或建議,可直接向物業管理企業提出,發生爭議時可通過業主委員會直轄市解決。

第六條 加強安全防範意識,自覺遵守有關安全防範的規章制度,做好防火防盜工作,確保家庭人身財產安全。

第七條 業主或物業使用人裝修房屋,應遵守有關物業裝修的制度,並事先告知物業管理企業。物業管理企業對裝修房屋活動進行指導和監督,並將注意事項和禁止行為告知業主和物業使用人。業主或物業使用人違規、違章裝修房屋或妨礙他人正常使用物來的現象(如滲、漏、堵、冒等),應當及時糾正,造成他人物業損失的應承擔賠償損失,對拒不改正的,物業管理公司可採取相應措施制止其行為,並及時告知業主委員並報有關行政管理部門貪污處理。

第八條 業主發委託物業管理企業對其自用部位和毗連部位的有關設施、設備進行維修、養護,應支付相應費用。

第九條 凡房屋建築及附恬設施設備已經或可能妨礙、危害毗連房屋的他人利益、安全、或有礙外觀統一、市容觀瞻的,按規定應有由業主單獨或聯合維修、養護的,業主及時進行維修養護,拒不進行維修養護的,由業主委員會委託物業管理企業進行維修養護,其費用由當事業主按規定分攤。

第十條 與其他非業主使用人建立僉租賃關係時,應告知並要求對方遵守本業主公約和物業管理規定,並承擔連帶責任。

第十一條 在本物業範圍內,不得有下列行為:

1.擅自改變房屋結構、外貌含外牆、外門窗、陽台等部位的顏色、形狀和規格.、設計用途、功能和布局等;

2.對房屋的內外承重牆、梁、柱、板、陽台進行違章鑿、拆、搭、建;

3.占用或損壞樓梯、通道、屋面、平台、道路、停車場、腳踏車房棚.等公用設施及場地;

4.損壞、排除或改造供電、供水、供氣、供暖、通訊、有線電視、排水、排污、消防等公用設施;

5.隨意堆放雜物、丟棄垃圾、高空拋物;

6.違反規定存放易燃、易爆、劇毒、放射性等物品和排放有毒、有害、危險物質等;

7.踐踏、占用綠化用地;損壞、塗畫園林建築小品;

8.在公共場所、道路兩側亂設攤點;

9.影響市容光煥發觀瞻的亂搭、亂貼、亂掛、設立廣告牌;

10.隨意停放車輛;

11.聚從喧鬧、噪聲擾民等危害公共利益或其他不道德的行為;

12.違反規定飼養家禽、家畜及寵物;

13.法律、法規及政府規定禁止的共他行為。

第十二條 人為造成公共設施設備或其他業主設施設備損壞,由造成損壞責任人負責修復或賠償經濟損失。

第十三條 按規定交納物業管理企業應收取的各項服務費用。

第十四條 業主使用本物業內有償使用的文化娛樂體育設施和停車場等公用設施條場地時,應按規定交納費用。

第十五條 自覺維護公共場所的整潔、美觀、暢通及公用設施的完好。

第十六條 加強精神文明建設,弘揚社會主義道德風尚,互助友愛,和睦相處,共同創造良好的工作和生活環境。

甲方:

乙方:

簽訂日期:

精選商品房買賣契約合集 篇18

出賣人(以下簡稱甲方):__________________________________

買受人(以下簡稱乙方):__________________________________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《______________》商品房事宜,訂立本契約。

第一條

甲方通過土地使用權______________(出讓轉讓劃撥)方式取得______________區/市(縣)______________地塊土地使用權,並依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:____________________________,土地面積為:______________,土地用途為:______________。

甲方經批准,在該地塊上投資建造《______________》______________(暫定名現定名)商品房,主體建築物的建築結構為______________結構;建築物地上層數為______________層,地下層數為_________層。

乙方購買的商品房為______________(現房預售商品房)。預售商品房批准機關為_________,商品房預售許可證號為_______________________。現房產權登記備案號為_______________________。

第二條

乙方向甲方購買______________路______________幢(號)______________層_______________室(以下簡稱該房屋),政府批准的規劃用途為______________。

該商品房陽台是______________(封閉式非封閉式)。

據甲方暫測該房屋建築面積為______________平方米,其中套內建築面積為_________平方米、公用分攤建築面積為_________平方米。該房屋建築層高為_________米。

該房屋建築設計及平面圖見本契約附屬檔案2;該房屋建築結構、裝修及設備標準見本契約附屬檔案3;該房屋相關情況說明(抵押關係、資料關係、相鄰關係及小區平面布局)見本契約附屬檔案4;該房屋《前期物業管理服務契約》、《使用公約》或有關承諾書見本契約附屬檔案5。

第三條

乙方購買該房屋,每平方米房屋建築面積單價為人民幣______________元。(大寫):____________________________。

根據甲方暫測的'房屋建築面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣______________元。(大寫):_______________________。

第四條

乙方購買該房屋的總房價款(含附屬檔案3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本契約約定的總房價款除該房屋建築面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。

第五條

在該房屋交付時,房屋建築面積以______________市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:

1.按該房屋每平方米建築面積單價計算多退少補;

2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權單方面解除本契約。乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。

第六條

本契約一式______________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執______________份,_________各執______________份。

甲方(簽章):____________________________乙方(簽章):_______________________________

聯繫電話:______________________________聯繫電話:_________________________________

________________年__________月__________日________________年__________月__________日

精選商品房買賣契約合集 篇19

出賣人(甲方):

身份證號:

買受人(乙方):

身份證號:

居間方(丙方):

根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。

第一條 甲乙雙方通過貴州中房置業有限公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產權及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:

(一)甲方依法取得的房地產權證號為: 。

(二)房地產座落:

(三)房地產建築面積: 平方米。該房屋占用範圍內的土地使用權面積: 平方米。

(四)隨該房地產同時轉讓的設備及裝飾情況見本契約附屬檔案一。

(五)甲方轉讓房地產的相關關係(包括交房、租賃、戶口等其他關係)見本契約附屬檔案四。

第二條 甲方保證該房地產權屬無爭議,在將房地產出售前,已經與其配偶及房地產權證內的權利人協商一致,若出售後配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,並已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。

第三條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為人民幣大寫:,小寫: 。(若與到產權處和地稅局申報的過戶價格有衝突的,以本契約協定的價格為實際成交價格)。

第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定明確,乙方交付房價款後,甲方應開具收款憑證給乙方。

第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本契約附屬檔案四中約定明確,甲方騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後甲方將房屋鑰匙交付給乙方。

第六條 甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入

本契約附屬檔案一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。

第七條 甲、乙雙方確認,在 年 月 日之前,甲乙雙方共同委託貴州中房置業有限公司向小河區房屋管理局申請辦理轉讓過戶手續(若遇特殊原因延長5個工作日),甲乙雙方不得以任何藉口推諉拖延辦理房屋過戶手續,若到期未前來辦理過戶交易手續,按定金協定上的違約條款處理。

第八條 上述房地產交易產生的相關稅費、中介服務費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產交易相關的其他費用的承擔和支付方式,按本契約附屬檔案三約定支付。

第九條 若乙方採取貸款方式購買該房地產,甲乙雙方有義務配合丙方為乙方辦理貸款手續,乙方須保證所提供的資料真實和銀行徵信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實或銀行徵信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應使用現金補齊所差房款,繼續履行該契約。

第十條 經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部份。本契約附屬檔案條款與正文條款不一致的,以本契約附屬檔案條款為準。

第十一條 本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,向人民法院提起訴訟。

第十二條 本契約一式叄份,甲、乙、丙三方各執壹份,簽字蓋章生效。

甲方(簽字):電話:

乙方(簽字):電話:

丙方(簽章):貴州中房置業有限公司

置業顧問:電話:

年 月 日

精選商品房買賣契約合集 篇20

甲方:________________________

乙方:________________________

甲乙雙方為購銷度假村商品房事宜,經洽商簽訂契約條款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方購買坐落在_____________________________________________。建築面積為___________平方米。其面積以《建築面積計算規則》為準。

二、商品房售價為人民幣__________元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的.費用,但不包括建築稅和公證費。

三、付款辦法

預購房屋按房屋暫定價先付購房款_____%,計人民幣__________元(其中_____%為定金)。待房屋建築工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。

四、交房時間

甲方應於_________年_________月將驗收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費________(按房價的萬分之一/日計取)。

六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個採暖期)。

七、違約責任

1.本契約生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。

九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。

十、甲乙雙方如在執行本契約過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。

十一、本契約一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。

十二、本契約經雙方簽字蓋章並公證後生效。本契約未盡事宜由雙方另行協商。

出賣方(甲方)_________________購買方(乙方)__________________

__________年_________月________日__________年_________月________日

精選商品房買賣契約合集 篇21

網簽契約時,需要注意以下事項:

第一,網簽時一定要審查開發商是否具有商品房預售許可證,有了預售證,則通常開發商也具有了土地使用證、規劃許可證、建設工程許可證等。這是買房能否辦房產證的關鍵。

第二,網簽時一定要採用房地產管理部門統一印製的標準房屋買賣契約文本,並按照文本中所列條款逐條逐項填寫,千萬不能馬虎。

第三,網簽時一定要注意契約條款中雙方所填寫的內容中權利與義務是否對等。

第四,面積確認及面積差異處理。如果選擇按套內建築面積為依據進行面積確認及面積差異處理時,應當在“面積差異處理”條款中明確面積發生誤差時的處理方式。

第五,網簽時一定要認準交房日期是否確定。資金不足而延期交房是常有的`事,開發商在預售契約上往往大做文章,如只註明竣工日期,而不註明交付使用日期;運用“水電氣安裝後、質量驗收合格後、小區配[1] 套完成後”等一些模糊語言。對此,購房者在簽訂什麼是網簽契約時,一定要將交房日期明白無誤地規定為“某年某月某日”,並註明開發商不能按時交房所需承擔的責任。

網簽程式

網簽的程式為:交易雙方當事人根據網上公示的商品房定金協定或買賣契約文本協商擬定相關條款———由房地產開發企業通過網上籤約系統,列印經雙方確認的協定或契約———雙方當事人簽字(蓋章)———在電子樓盤表上註明該商品房已被預訂或簽約。

每一宗交易的網上操作程式應在24小時內完成。

精選商品房買賣契約合集 篇22

原告: ,男, 漢族, 年 月 日出生,住 ,身份證號: 。

被告: ,住 。

法定代表人: 。

訴訟請求:

1,請求判令被告繼續履行雙方於 年 月 日簽訂的《商品房買賣契約》;

2,請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金,暫算至起訴之日止違約金暫計 元。

3,本案訴訟費用由被告承擔。

事實及理由:

年 月 日,經原被告雙方協商一致簽訂了《商品房買賣契約》。契約第三條,“原告購買被告商品房為第 層 號房,該房屋建築面積共 平方米”。

第五條,“計價方式及價款,1,按建築面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米 元,總金額 元”。

第七條,“付款方式及期限,原告在簽訂本契約時一次性付清房款”。

第十六條,“被告承諾與 年 月 日前,取得前款規定的.土地房屋權屬證書,交付給原告”。被告不能在前款約定期限內交付權屬證書,雙方同意按照下列約定處理:2,約定日期起90日後,被告仍不能交付權屬證書或者登記證明的,雙方同意按下列1,2項目處理:“(2)原告不退房,被告自約定日期至實際交付權屬證書或登記證明之日止,按日向原告支付已交付房價款千分之0.1的違約金”。

契約簽訂後,原告按照契約的約定,於當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反契約約定,在 年 月 日前,不僅未交付房屋,也未將土地,房屋權屬證書交付給原告,致使原告到目前為止不能登記過戶。原告曾多次要求被告履行契約義務,均未果。

原告認為,契約簽訂後原被告雙方應充分履行契約義務,被告未交付房屋及未交付土地房屋權屬證書的行為已經嚴重違約。因此,為維護本人合法權益,特訴至人民法院請求支持我方訴請。

此致

區人民法院

具狀人:

年 月 日

精選商品房買賣契約合集 篇23

商品房買賣契約(契約編號:)

契約雙方當事人:

出賣人:______________________________

___________________________

註冊地址:_____________________________

__________________________

營業執照註冊號:__________________________

_______________________

企業資質證書號:__________________________

_______________________

法定代表人:____________________聯繫電話:___

____________________

郵政編碼:_____________________________

__________________________

委託代理人:____________________地址:_____

_____________________

郵政編碼:____________________聯繫電話:____

____________________

委託代理機構:___________________________

_______________________

註冊地址:_____________________________

_________________________

營業執照註冊號:__________________________

______________________

法定代表人:____________________聯繫電話:___

___________________

郵政編碼:_____________________________

_________________________

買受人:______________________________

__________________________

【本人】【法定代表人】姓名:__________________國籍

______________

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】______________

_________

地址:_______________________________

___________________________

郵政編碼:______________________聯繫電話:__

____________________

【委託代理人】姓名:____________________國籍:

_____________

地址:_______________________________

___________________________

郵政編碼:______________________電話:____

______________________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 項目建設依據。

出賣人以___________方式取得位於___________、編

號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】

【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。

該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。

第二條 商品房銷售依據。

買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號為___________。

第三條 買受人所購商品房的基本情況。

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:

第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。

該商品房的用途為___________,屬___________結構, 層高為___________,建築層數地上___________層,地下___________層。

該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。

__________________________________

_______________________________。

__________________________________

_______________________________。

第四條 計價方式與價款。

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:

1、按建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬元整。

3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

4、_____________________________________________________________。

第五條 面積確認及面積差異處理。

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本

條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第___

_______種方式進行處理:

1、雙方自行約定:

(1)________________________________

____________________________;

(2)________________________________

____________________________;

(3)________________________________

____________________________;

(4)________________________________

____________________________。

2、雙方同意按以下原則處理:

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給

買受人,並按__________利率付給利息。

買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產權登記面積-契約約定面積面積誤差比=─────────────100%

契約約定面積因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。

第六條 付款方式及期限。

買受人按下列第__________種方式按期付款:

1、一次性付款____________________________

_________________。

2、分期付款_____________________________

___________________。

3、其他方式_____________________________

___________________。

第七條 買受人逾期付款的違約責任。

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__________種方式

處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在_____日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過_____日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2、_________________________________

___________________________。

第八條 交付期限。

出賣人應當在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:

1、該商品房經驗收合格。

2、該商品房經綜合驗收合格。

3、該商品房經分期綜合驗收合格。

4、該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。

5、_________________________________

____________________________。

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:

1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_____日內告知買受人的;

2、_________________________________

____________________________;

3、_________________________________

____________________________。

第九條 出賣人逾期交房的違約責任。

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:

1、按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過_____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過_____日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,

出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。

2、_________________________________

______________________________。

第十條 規劃、設計變更的約定。

經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:

(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;

(2)________________________________

____________________________;

(3)________________________________

____________________________;

(4)________________________________

____________________________;

(5)________________________________

____________________________;

(6)________________________________

____________________________;

(7)________________________________

___________________________。

買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按

__________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。____________________________________。

第十一條 交接。

商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:______

____________________________________

_____________。

第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。_________________________________________________________________。

第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。

出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。

達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理:

1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2、_________________________________

_________________________。

3、_________________________________

_________________________。

第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:

1、_________________________________

__________________________;

2、_________________________________

__________________________;

3、_________________________________

__________________________;

4、_________________________________

__________________________;

5、_________________________________

__________________________。

如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

1、_________________________________

__________________________;

2、_________________________________

__________________________;

3、_________________________________

__________________________。

第十五條 關於產權登記的約定。

出賣人應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:

1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的______%賠償買受人損失。

2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。

3、_________________________________

__________________________。

第十六條 保修責任。

買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。

出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。_____________________________________________________。

第十七條 雙方可以就下列事項約定:

1、該商品房所在樓宇的屋面使用權________________;

2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權_____________;

3、該商品房所在樓宇的命名權______________________;

4、該商品房所在小區的命名權______________________;

5、___________________________________________________________;

6、___________________________________________________________。

第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。________________________________________。

精選商品房買賣契約合集 篇24

甲方:______________

乙方:______________

甲、乙雙方於_____年_____月_____日簽訂的《商品房買賣契約》(契約編號為_____:),標的物座落於_____區_____街道_____路_____號項目_____座/幢_____層_____單元,現因

(1)契約第_____條(出賣人/買受人)原因_____,

(2)契約第_____條(出賣人/買受人)原因_____,

(3)其它原因:_____。

甲方同意乙方退購上述房屋,雙方經平等協商,一致同意解除上述《商品房買賣契約》,並自願達成以下條款:

第1條根據雙方簽訂的《商品房買賣契約》,乙方已付甲方購房款(包括定金等):人民幣(大寫)_____(¥_____元)(人民幣,下同)。

甲方同意退還乙方以下款項:

(1)購房款:人民幣(大寫)_____(¥_____元)。

(2)其他款項:人民幣_____元,合計:人民幣(大寫)_____(¥_____元)。

乙方同意接受該款項作為退房的總價款。

第2條甲、乙雙方同意於本契約簽訂後天內持原商品房買賣契約、有效的退款憑證等材料,到市房地產交易登記中心申請辦理《商品房買賣契約》網上籤約備案/預告登記的註銷手續。

如市房地產交易登記中心無法辦理相關註銷手續或者任何一方拒絕履行本契約,甲乙雙方同意任何一方均可向市法院提起訴訟,並通過判決的方式按照本契約履行雙方的'權利義務。

第3條因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,由契約各方協商解決,也可由有關部門調解。

協商或調解不成的,應向所在地有管轄權的人民法院起訴。

第4條本協定一式_____份,協定各方各執_____份。

各份協定文本具有同等法律效力。

簽署地點:_____省_____市_____區

簽署時間:_____年_____月_____日

甲方(蓋章):_____

聯繫人:_____

聯繫方式:_____

地址:_____

乙方(蓋章):_____

聯繫人:_____

聯繫方式:_____

地址:_____

精選商品房買賣契約合集 篇25

出售方(甲方):

認購方(乙方):

甲、乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產權有關事宜,經友好協商,達成如下協定以便共同遵守:

1.轉讓鋪位基本情況

1.1.地址:位於_________現代商業中心(項目推廣名)_________區_________層_________號_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)

1.2.該鋪位建築面積共_________平方米,(其中套內建築面積平方米,分攤建築面積_________平方米,層高_________米。(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準);

1.3.聚福現代商業中心(項目推廣名)甲方已於_________年_________月_________日申請產權登記,並領取了《房地產權證》,證號為_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續;

1.4.乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現狀已充分了解,並願意購買該商鋪。

2.購買價款及付款方式

2.1.雙方約定該鋪位之計價面積以建築面積為標準,該鋪位之轉讓單價為每平方米人民幣_________元(¥_________元);總價為人民幣_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。

2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須於_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款

(1)首期轉讓款:轉讓價50%,即¥_________元,乙方須於_________年_________月_________日前支付;

(2)二期轉讓款:轉讓價50%,即¥_________元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付後15日內一次性支付。

甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:

戶名:_________

開戶行:_________

帳號:_________

3.交鋪時間

3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;

3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應按《委託經營管理協定》的約定向乙方支付租金收益;

3.3.該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。

4.登記過戶手續辦理

4.1.本契約簽訂之日起九個月內,甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產管理局辦理過戶分證手續。

4.2.自辦理過戶分證手續之日起180天內,甲方應將辦理過戶後的《房地產權證》交付給乙方。

5.面積確認及面積差異處理

5.1.根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以建築面積為依據進行面積確認及面積差異處理;

5.2.契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,並按照契約第1.2條及第2.1條約定據實計價結算。

6.鋪位管理及委託經營

6.1.甲方負責該鋪位之統一規劃,樹立市場形象,提供商業信息諮詢及承擔鋪位的物業管理職能;

6.2.該鋪位轉讓時,乙方需按《委託經營管理協定》的約定將該鋪位委託給甲方或甲方指定的公司實行統一管理,統一招租,整體規劃經營。

7.稅務承擔

經雙方協商同意按第_________種方法處理:

7.1.辦理上述房地產過戶所需繳納的稅、費,由甲、乙雙方按規定各自負責。

8.雙方權利義務

8.1.甲方權利義務

8.1.1.有權按時足額收取轉讓價款;

8.1.2.應當按時將符契約定之該鋪位交付給乙方;

8.1.3.對該項目提供有償的物業管理服務。

8.2.乙方權利義務

8.2.1.有權按時接收該鋪位;

8.2.2.應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;

8.2.3.委託期滿後,如乙方需要改變商鋪的.經營範圍,需經聚福現代商業中心的全體業主半數以上同意;如乙方不同意甲方之統一經營管理,甲方在同等條件下有權優先購買該鋪位。

8.2.4.向甲方交付相關的物業管理費用。

9.契約的變更和解除

發生下列情況之一時,可變更或解除契約,但雙方必須就此簽署書面變更或解除契約:

9.1.由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本契約無法履行;

9.2.由於一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使契約履行成為不必要;

9.3.情況發生變化,經雙方協商同意變更或解除契約。

10。回購條款

10。1.乙方在本契約簽署並支付清轉讓價款十二個月後,三十六個月內可要求甲方以本契約價款回購,而甲方不得推諉,但由此產生的所有相關稅、費概由乙方承擔。

11.違約責任

11.1.甲方應在悔約之日起七天內將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;

11.2.甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本契約,解除本契約時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;

11.3.乙方決定中途不買時,作乙方悔約處理,本契約即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;

11.4.乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本契約,解除本契約時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。

12.不可抗力

12.1.雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行契約義務均不負責任。

13.法律適用及管轄

13.1.本契約之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規,司法解釋等廣義上之法律)。

14.爭議的解決

14.1.本契約履行過程中如有爭議,雙方應友好協商解決;

14.2.如果協商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。

15.通知

15.1.本契約項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應採取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發出方按本契約所列之聯繫資料發出掛信後生效;

15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本契約允許之方式告知對方更改情況。

16.其他

16.1.本契約未盡事宜,由雙方另行協商簽署補充協定進行約定,補充協定為本契約有效組成部分,與本契約具有同等法律效力;

16.2.本契約一式四份,甲方執兩份,見證單位、乙方各執一份,均具同等法律效力;

16.3.本契約由雙方共同簽署並經見證後生效;

16.4.以下附屬檔案作為契約的一部份,與本契約同時生效。

甲方:

乙方:

精選商品房買賣契約合集 篇26

甲方(出賣人):__________________

本人姓名:__________________

(身份證號碼)__________________

地址:__________________

郵政編碼:__________________

聯繫電話:__________________

乙方(買受人):__________________

本人姓名:__________________

(身份證號碼):__________________

地址:__________________

郵政編碼:__________________

聯繫電話:__________________

根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_______________;位於第_____層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為 _________; (房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為 __________________。

第二條 房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為產權登記機關實際測定面積。

第三條 價格

按總建築面積計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。

第四條 付款方式

1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第______種:

(1)現金_________;

(2)支票_________;

(3)匯款_________。

第五條 交付期限

甲方應於本契約生效之日起_____日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。

第六條 乙方逾期付款的違約責任

1、乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。

2、逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。

(1)終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的`差額部分由乙方據實賠償。

(2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任

1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,按_____%向乙方支付違約金

2、逾期超過____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。

(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

(2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

第八條 關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日日起___天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。

第九條 保證

甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務,甲方均在交易前辦妥。

第十條 稅費的交納

因本房屋所有權轉移所發生的所有費用均由乙方繳納。

第十一條 聲明及保證

甲方:

1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。

2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方:

1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。

2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

精選商品房買賣契約合集 篇27

本協定與《商品房買賣契約》(以下簡稱本契約)具有同等法律效力。房屋買賣雙方就《商品房買賣契約》未盡事項達成如下協定:

第一條、契約簽訂前,出賣人已向買受人明示了《商品房預售許可證》和《商品房買賣契約》示範文本及《契約補充協定》、《商品房銷售管理辦法》、《城市商品房預售管理辦法》、《前期物業管理服務契約》、《業主臨時管理規約》等檔案;買受人已細讀並完全理解上述檔案的內容;並就本契約以及本補充協定與出賣人進行了充分的協商,雙方對各條款的意思表示理解一致。

第二條、為了鼓勵購買商鋪業主自主經營,出賣人特施行優惠政策,具體內容如下:

1、購買本項目商鋪的業主在使用所購商鋪經營一年後(以業主辦理營業執照時間為準)的`第一個月15日獲得開發商給予的________元(人民幣大寫: )創業基金獎勵。

2、《商品房買賣契約》簽訂的第三年後,業主可以將商鋪返租給開發商使用1年,屆時開發商將一次性支付買受人________元(人民幣大寫: )租金。

第三條、買受人充分了解房地產市場潛在的風險,在任何情況下,出賣人有權在法律允許的範圍內對未售房源進行價格調整,買受人不得以此為由向出賣人提出任何方式的索賠或解除本契約。

第四條、本補充協定為契約不可分割的組成部分,補充協定與本契約正文不一致之處,以本契約約定為準。

出賣人: 買受人:

法定代表人(委託代理人):

精選商品房買賣契約合集 篇28

賣方(甲方):____________________________

買方(乙方):____________________________

根據《中華人民共和國》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、誠實的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協定:

第一條甲方自願將合法取得的位於___________________________________建房一套出售給乙方。房屋結構為框架,房屋性質為還建房,建築面積_______平方米。並保證已經取得房屋其他產權人或利害關係人同意。

第二條經過雙方商定,乙方應支付的總房款為(人民幣)______________元整,大寫(人民幣)_______萬元整。雙方簽定契約時,乙方向甲方支付購房首付款人民幣__________萬元整,餘款__________萬元等甲方將該房在市人民政府紅山街辦事處姚家嶺村村民委員會把合法、有效房屋產權手續變更為乙方所得後,乙方再向甲方支付。同時,甲方還可領取___________年________月_______日的還建房過渡費,從__________年__________月後至交房日止的還建房過渡費歸乙方所有,甲方應於簽訂契約當日將過渡費領取憑證交給乙方。

第三條甲方在收到乙方支付的購房款時必須向乙方出具收條。

第四條甲乙雙方權利義務

1、甲方應於收到乙方所付購房款首付款後,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人,房屋產權變更手續由甲方協助乙方辦理。如甲方無法在___________年________月_______日前或房屋建成後點選房屋時將合法有效的房屋產權變更為乙方,將視同甲方違約,乙方有權單方解除本契約,並要求甲方按乙方主張權利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。

2、甲方向乙方所售的還建房,進行搖號擇房時,優先選擇權由乙方行使,由乙方進行搖號擇房。

3、甲方售給乙方本套房屋的實測發證面積大於或小於90平米時,所需補交及退還的房款與甲方無關。

4、甲方從本契約簽訂之日起到將房屋產權過戶給乙方期間,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人。甲方應積極配合乙方辦理房屋產權事宜。

5、甲乙雙方均不得擅自解除本契約。

第五條費用分擔

因乙方購買該套房屋所產生的稅、費由乙方承擔,五通、大修基金及其他後期費用由乙方直接向有關部門繳納。甲方應予以協助。

第六條違約責任

如甲方擅自將房屋出售、出租給他人或者其他因甲方原因導致乙方無法取得房屋產權的,乙方有權單方解除本契約,並要求甲方按乙方主張權利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。

第七條本契約發生爭議的解決方式

本契約在履行中若發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第八條本契約共兩頁,一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字按手印之日生效,具有同等法律效力。

甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________

___________年________月_______日___________年________月_______日

精選商品房買賣契約合集 篇29

甲方:(買方)____________________

乙方:(賣方)____________________

簽訂地點:________________________

一、成交房屋:_______________________

二、甲方須向乙方提交____________平方米的購房計畫。

三、房屋交付日期:_______年______月______日。

四、雙方協商房屋單價一次包定。

五、乙方代收煤氣管道費每戶____________元,電視天線費每戶____________元。

六、預購付款結算辦法

1.簽訂契約時,甲方必須向乙方交納購房定金。甲方不履行契約,無權請求返還定金。乙方不履行契約,應當雙倍返還甲方定金。契約履行完定金可抵作購房價款。

2.自簽訂契約後,甲方應在10日內預付第一次購房價款。工程主體完工後預付第二次購房價款。工程竣工移交時結清購房價款。

甲方逾期付款,按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期滯納金。

七、乙方如因計畫、設計變更等原因不能履行契約,應提前通知甲方,經雙方協商可另行安排房屋,甲方亦可解除契約。乙方在___日內返還預收房款,不計利息。

八、本契約自雙方單位蓋章、法定代表人簽章、工商行政管理機關鑑證後正式生效,至乙方給甲方鑰匙之日起失效。

九、從交付房屋鑰匙之日起,在十二個月內發現因施工質量影響生產、生活的,由乙方在限期內負責維修。

十、產權歸屬:___________________________

十一、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案。

十二、解決契約糾紛的方式:____________________________

十三、本契約正本二份,副本_______份。

十四、其他約定事項:

甲方(蓋章):__________________ 乙方:_________________________

代表人(簽字):________________ 身份證號碼:____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

精選商品房買賣契約合集 篇30

通遼市房產交易所:

契約編號

我公司於月日 ,同簽訂的《商品房買賣合

同》,企業名稱:項目名稱:幢號: 房

號: 142 總層: 12 所在層: 4用途: 住宅 建築面積: 132.06 房屋總價: 付款方式: 公積金買受人身份證號碼:特申請辦理《商品房買賣契約》登記備案。

我公司保證此房屋在此前從未出售、抵押、典當或被司法查封過,情況屬實, 如與實際不符或因以上信息不真實造成的'任何不良後果,由我公司承擔一切責任。

(辦理銀行按揭貸款的,已查詢銀行個人徵信系統並通過。)

出賣人(簽章): 買受人(簽章):

經辦人(簽章):

年 月 日