解除商品買賣契約起訴書 篇1
原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________
被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：_________________
1、請法院依法解除_____________年_____月_____日原、被告雙方簽訂的商品房買賣契約;
2、請求法院判決被告支付違約金__________元;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：_________________
原告根據契約約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣契約，並要求法院判決被告依契約約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
解除商品買賣契約起訴書 篇2
甲方(賣方) __________
註冊地址 郵編____________________________
營業執照號碼 資質證書號碼__________________
法定代表人 聯繫電話 _________ 委託代理人 聯繫電話 _____ 委託代理機構 資質證書號碼 註冊地址 郵編__________________________ _ 法定代表人 聯繫電話 ______ _ 乙方(買方)
【身份證】【護照】【營業執照號碼】 國籍 _______ _ 通訊地址 _____ 郵編 聯繫電話 ___________
【委託代理人】 【法定代理人】 國籍 _________ 地址 郵編 聯繫電話 ______
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房訂立本契約：
第一條 本商品房土地使用權狀況及項目名稱。
本商品房項目的土地使用權為【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得，並依法進行了土地使用權登記，取得《房地產權證》，證書號為__________________。
該地塊土地面積為_________，規劃用途為______，土地使用年限至_____年_____月_____日止(其中住宅用地使用年限為________年，非住宅用地使用年限為___________年)。
本商品房項目【現定名】【暫定名】__________________。建設工程規劃許可證號為____________________,施工許可證號為__________________。
第二條 本商品房銷售依據。
甲方銷售的商品房為下列第 項：
1、現房。《房地產權證》號：________________________。
2、預售商品房。《商品房預售(預租)許可證》號：__________________，預售商品房批准機關：___________________。
第三條
乙方所購商品房的基本情況。
第四條 計價方式與價款。
甲方與乙方約定按下述第_____種方式計算該商品房價款：
1、按套內建築面積計算，該商品房總成交金額為【人民幣】【美金】_______元整，大寫：____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。
2、按套( 單元 )計算，該商品房總價款為【人民幣】【美金】_______元整，大寫：____千____百____拾____萬____千____百____拾_____元整。
第五條 付款方式及期限。
本項目商品房預售資金監管銀行為_________________________。 乙方按下列第_______種方式按期付款：
1、一次性付款：________________________________
2、分期付款:____________________________________
3、按揭付款:_________________________________
第六條 交房期限及交付條件。
屬現售商品房的,甲方應當在____年___月___日前,將商品房交付乙方使用。
屬預售商品房的,甲方應當在____年___月___日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將已進行竣工驗收備案登記的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除契約或變更契約外，甲方可據實予以延期：
第七條 交房手續的辦理。
商品房達到交付使用條件後，甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，甲方應當出示《商品房竣工驗收備案登記證》，並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，甲方還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全，乙方有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由甲方承擔。
由於乙方原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：
第八條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約規定的時間付款,按逾期時間，按下列方式處理(不作累加)：
1、逾期在_______日之內(含此日)，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之______的違約金，契約繼續履行;
2、逾期超過____日後(含此日)，甲方有權解除契約。甲方解除契約的，乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金。乙方願意繼續履行契約的，經甲方同意，契約繼續履行，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之____(該比率應不小於上款中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第五條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第九條 甲方逾期交房的違約責任。
除本契約第六條規定的特殊情況外，甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用，按逾期時間，按下列方式處理(不作累加)：
1、逾期不超過____日，自本契約第六條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之______的違約金，契約繼續履行;
2、逾期超過_____日後,乙方有權解除契約。乙方解除契約的,甲方應當自乙方解除契約通知到達之日起___日內退還全部已付款,並按乙方累計已付款的___%向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第六條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之____(該比率應不小於上款中的比率)的違約金。
第十條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式，本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。在房屋交付時,房屋建築面積以有資質的房屋測繪機構實測面積為準,如實測面積與契約約定面積有差異的,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理：
1、契約約定房屋總面積與實測面積誤差在3%以內(含3%)的,據實結算,多退少補。
2、契約約定房屋總面積與實測面積誤差超過3%的,乙方有權退房。 乙方退房的，甲方應在乙方提出退房之日起30日內，將已收房款退還給乙方，並按銀行同期貸款利率付給利息。乙方不退房的，實測面積大於契約約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)的，房屋差價由乙方補足;超出3%部分的房屋差價由甲方承擔，產權歸乙方。實測面積小於契約約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)的，房屋差價由甲方據實返還乙方;超出3%部分的房屋差價由甲方雙倍返還乙方。
實測面積-約定面積
面積誤差比= ———————————————100%
約定面積
經規劃部門批准的設計變更造成的面積差異，雙方不解除契約的，應當簽訂補充協定。
第十一條 甲方關於房屋產權狀況的承諾。
甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由甲方承擔全部責任。
若出售的商品房設有他項權利的，甲方應當在出售前徵得他項權人的書面同意，並以書面形式公示和明確告知乙方。
第十二條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到乙方所購商品房質量、使用功能或使用環境的,甲方應當在有關部門批准同意之日起10日內將變更內容書面通知乙方：
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ;
甲方未在本契約約定時限內通知乙方的，乙方有權退房。
乙方應當在通知到達之日起15日內作出是否退房的書面答覆。15日內未作書面答覆的，視同接受變更。
乙方退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起 天內將乙方已付款退還給乙方，並按銀行同期貸款利率付給利息。
乙方不退房的，應當與甲方另行簽訂補充協定。如雙方在30日內未能達成補充協定的，雙方同意解除本契約，並按上款退房的約定處理。
第十三條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的，乙方有權要求甲方按照下述第_______種方式處理：
1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
第十四條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
本項目物業管理用房為______m,位於_____幢_____單元________房號2
________,軸線範圍______________________。
甲方承諾與該商品房直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件：
1、於_______年________月________日前通水;
2、於_______年________月________日前通電;
3、於_______年________月________日前通氣;
如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
第十五條 關於契約登記和產權登記的約定。
現售商品房的，自本契約簽定之日起30日內，向所在地的區縣(市)房地產交易管理部門申請辦理契約登記備案和《房地產權證》。
預售商品房的，自本契約簽定之日起10日內向所在地的區縣(市)房地產交易管理部門申請辦理契約登記備案;在商品房交付使用後60日內，應辦理《房地產權證》。
辦理契約登記備案和《房地產權證》，由【雙方共同】【甲方】【乙方】到房地產交易管理部門辦理。如由單方辦理的，另一方應予以無條件配合。
如因甲方的責任，致使乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第________項處理：
1、乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起30日內將乙方已付房價款退還給乙方，並按已付房價款總額，依照人民銀行同期貸款利率向乙方賠償損失。
2、乙方不退房的從逾期之日起，甲方按已付房價款總額，依照人民銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。
第十六條 保修責任。
乙方購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。甲方自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的保修範圍和保修期限承擔相應的保修責任。
乙方購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
因不可抗力或者非甲方原因造成破壞，甲方不承擔責任，但可協助維修，維修費用由乙方承擔。
第十七條 附則。
該商品房所在樓宇的屋面使用權、外牆面使用權、樓宇的命名權按有關規定執行。
乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和設計用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部分和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。甲方不得擅自改變本項目按照規劃批准建設的公共建築和共有設施的用途，如甲方隨意改變公共建築和共有設施用途，應按照國家有關規定承擔法律責任。
乙方同意，因該物業管理區域尚未成立業主委員會，自該房屋交付之日起，即將房屋交甲方在《前期物業管理服務契約》中委託的物管企業統一進行管理並遵守房屋使用公約。乙方應按照國家和我市有關規定繳納物業專項維修資金。
第十八條 爭議解決方式。
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第_________種方式解決：
1、申請重慶仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十九條 契約效力。
本契約自雙方簽訂之日起生效。未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
本契約連同附屬檔案共_____頁，一式____份，其中甲方、乙方雙方各持一份、契約登記機關一份。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
【法定代表人】： 【法定代表人】：
【委託代理人】： 【委託代理人】：
(簽章) (簽章) 年 月 日
簽於
附屬檔案一：房屋分層分戶戶型平面圖
附屬檔案二：公用房屋分攤建築面積構成說明
附屬檔案三：裝飾、設備標準
1. 外牆：
2. 內牆：
3. 頂棚：
4. 地面：
5. 門窗：
6. 廚房：
7. 衛生間：
8. 陽台：
9. 電梯：
10. 電錶(安):
11. 其他：
甲方：乙方：日期：
解除商品買賣契約起訴書 篇3
契約編號：_________
賣方(以下簡稱甲方)：______________
買方(以下簡稱乙方)：______________
根據《中華人民共和國消費者權益保護法》、《微型計算機商品修理更換退貨責任規定》等有關規定，經雙方協商一致，簽訂本契約。
為使契約內容具體確定，請在選定項目前打√，空置內容請划去。
一、契約標的及價款
乙方向甲方購買下列微型計算機商品，各商品的具體配置詳見隨機清單：
□台式計算機品牌_________;型號_________;單價_________元;數量_________台;小計_________元
□筆記本計算機 品牌_________;型號_________;單價_________元;數量_________台;小計_________元
□台式計算機品牌_________;型號_________;單價_________元;數量_________台;小計_________元
□其他相關商品
1.品名_________;型號_________;單價_________元;數量_________台;小計_________元
2.品名_________;型號_________;單價_________元;數量_________台;小計_________元
3.品名_________;型號_________;單價_________元;數量_________台;小計_________元
以上所選商品的總價款為：人民幣(大寫)___________________元，即(小寫)_________元
□贈品_________________________
二、支付方式
雙方約定採用下列方式付款：
□即時結清貨款：契約標的交付時，以 □現金 □信用卡 支付
□分期支付貨款：契約訂立時，首付人民幣_________元，以 □現金 □信用卡 □其他方式支付;餘款支付方式_________
□其他方式：_____________________________________
三、商品驗收與交付
(一)驗收方式：由甲乙雙方共同驗收。
甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌、型號和編號，包括附屬檔案和贈品，通電調試，保證商品能運行預裝的系統軟體，符合使用說明書中的配置和產品質量狀況，經乙方確認後，驗收完畢。
(二)交付方式
□自提 提貨地點________________________________;
□送貨上門 送貨時間：_________年______月______日;送貨地址_________________;運費由______方承擔。
四、商品售後服務
甲方按照《微型計算機商品修理更換退貨責任規定》中銷售者的義務向乙方提供質量保證和售後服務;隨機附帶的保修服務標準若高於《微型計算機商品修理更換退貨責任規定》，按照該標準執行。
贈品的售後服務見契約附屬檔案。
五、甲方承諾
(一)所售商品質量符合國家質量標準或行業標準，符合國家有關的強制性認證規定，技術性能指標與說明書相吻合。商品為首次使用。
(二)商品包裝符合國家質量標準或行業標準，符合品牌廠商在說明書中規定的包裝標準。實物與原包裝內的配置清單相符。
六、乙方須知
(一)開票後15天內，應保留商品的原包裝和充填物;在質量保證期內，應妥善保存商品的發票、配置清單和三包憑證。
(二)品牌產品經過嚴格的兼容性測試。不應隨意改變配置及任意擴充功能。
七、特別約定
在接受硬體維護前，乙方應自行備份保存在硬碟中的數據資料。因硬體維修而造成的數據丟失，責任由乙方承擔。
甲方特別承諾：在服務過程中，未經乙方允許，不得複製或泄露硬碟中的信息;商品更換回收後，對原硬碟不進行數據恢復。
八、違約責任
(一)若乙方採用分期支付貨款方式的：
1.甲方未按約定時間交貨，每日按契約總價的_______%向乙方支付違約金。甲方逾期_______日未交貨的，乙方有權解除契約，甲方應返還乙方全部已付款項，並賠償乙方所受損失。
2.乙方無故拒收商品的，甲方有權解除契約，乙方應賠償甲方所受損失(二)甲方違反本契約第五條的，乙方有權要求退貨及返還全額貨款;
(三)甲方違反本契約第七條第二款，並對乙方造成損害的，乙方有權要求甲方進行賠償。
(四)開票後15天內，若乙方要求退、換商品，但不能提供商品原包裝的，由乙方承擔相應的包裝費。
九、爭議解決方式
契約履行中若發生爭議，由雙方協商解決，或向有關行業組織及消費者權益保護委員會申請調解。
當事人不願協商、調解，或協商、調解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)向上海仲裁委員會申請仲裁;
(二)向人民法院起訴。
十、契約的生效
本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效，一式兩份，具有同等效力，其中甲、乙雙方各執一份。
十一、其他約定：______________________________________________________________
賣方(簽章)：_________________________
企業(個體工商戶)註冊號：_____________
法定代表人/負責人：____________________
住所：_________________________________
聯繫電話：_____________________________
銷售地址：_____________________________
聯繫人：_______________________________
郵編：_________________________________
_____________年_________月___________日
買方(簽字)：_________________________
聯繫電話：_____________________________
聯繫地址：_____________________________
郵編：_________________________________
_____________年_________月___________日