(某產品)買賣契約

(某產品)買賣契約 篇1

甲方:__________________

乙方:__________________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條甲方將自有座落於淄博市張店區美食街西首南側房屋出售給乙方,乙方對甲方出售房屋已作了解並願意購買。

第二條甲方出售房屋屬私有產權房,用途商業,結構鋼混,總層數4層,間數____間,房屋建築面積____平方米,土地使用權面積____平方米。(見附屬檔案1:房產證及房產證平面圖影印件)房產證號:____土地證號:____甲方確保該房屋的合法性、真實性、可靠性,未在該房產上設定任何抵押、質押,未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔,驗證該房屋權屬。

第三條房屋固定裝修應保持原狀,房屋內附屬設備等祥見屋內設備清單隨房屋一併轉讓給乙方。

第四條依據國家法律、法規、政策,甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一併轉讓給乙方。

第五條甲乙雙方議定上述房產買賣總價款(含裝修、屋內設備和公共維修基金)為人民幣(大寫)____萬元整工作日內,甲乙雙方共同到市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證通過之日,乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額%首付款,即____元人民幣;

3、甲方在收到首付款當日,將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣契約、稅票、身份證影印件等交給乙方並協助乙方到市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。

4、乙方取得市房屋交易管理部門頒發的房屋權屬證書和土地權屬證書之日起工作日內,乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額____%,即____元人民幣

5、房屋尾款元人民幣,乙方承諾於20____年____月____日之前付清。乙方根據付款進度將售房款打入甲方帳戶,甲方收款後給乙方出具收條。

第八條違約責任若甲方房屋產權有問題不能過戶,甲方退回乙方支付購房款,並賠償乙方同期貸款利息,若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。

第九條本契約一式三份,甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份,第三份交房屋交易管理部門。

第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

出賣方(甲方):_____________

購買方(乙方)__________________

____年____月____日

(某產品)買賣契約 篇2

買方(甲方):______________

賣方(乙方):______________

經______教育局批准,由______教育局招投標分中心對______________進行單一來源採購,根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規、規章的規定,就樂器的買賣事宜,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上簽訂本契約。

第一條標的、數量、價款

1.樂器名稱、商標、規格型號、生產廠家、數量、價款

第二條質量標準_____按現行的國家標準執行。

第三條驗收

1.驗收方式

甲方在乙方交貨時當場驗收;

2.甲方應對樂器名稱、產地、商標或品牌、規格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。

3.對質量有異議的,雙方委託國家相關專業機構進行鑑定。

第四條交付方式乙方在_____年_____月_____日前送到甲方指定的地點:______________。

第五條搬運費用

搬運費用由乙方承擔。

第六條支付方式

乙方交貨後,經甲方組織人員進行驗收合格後,付至契約價的100%。

第七條售後服務

1.自開具銷售憑證之日起,保修期限_____年。

第八條違約責任

1.乙方必須按照本契約書所規定的工期,準時交付甲方使用,否則,每拖延一天,乙方須按總工程費用的千分之一支付拖延工期的罰金給甲方;

2.甲方必須按照本契約書所規定的時間和金額支付乙方款項,否則,每拖延一天,甲方須按總工程費用的千分之一支付拖延付款的罰金給乙方;

3.若遇到不可抗力(如地震、颱風等)的因素或非乙方原因而引起的工期延誤,屬於免責條件。

第九條契約爭議的解決方式

因本契約發生的爭議,由雙方當事人協商或調解解決;依法向人民法院起訴。

第十條契約生效

本契約一式叄份,甲乙雙方各執壹份,縣教育局招投標中心壹份,經甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:__________

乙方:__________

20______年________月________日

(某產品)買賣契約 篇3

企業名稱(以下稱「甲方」):

統一社會信用代碼:

通訊地址:

企業名稱(以下稱「乙方」):

統一社會信用代碼:

通訊地址:

甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。

一、產品名稱、型號、數量

產品名稱:_______________________

產品型號:________________________

產品單價:________________________

產品數量:________________________

二、產品質量

1、質量標準:

2、乙方對產品質量的特殊要求:

3、乙方對產品包裝的特殊要求:

4、乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品後五日內提出確有證據的書面異議並通知到甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本契約約定要求。

三、產品價款

1、產品的單價與總價:

上述貨物的含稅價為人民幣:__________________(大寫:________________________);

2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔:

甲方產品的包裝物由________提供,包裝費用由____________承擔。

甲主產品的運輸由___________辦理,運輸費用由____________承擔。

甲方產品的保險由_________辦理,保險費用由____________承擔。

甲方產品交付時的上下列支費用由__________________承擔。

乙方承擔的上述費用,乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。

四、產品交付

甲方產品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運。

產品交付地點為,交貨時間為契約生效後_________天,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認檔案後_________天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應檔案的,甲方有權延期交貨。

在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

五、價款結算

乙方應在本契約書籤訂____________日內向甲方預付貨款____________元,在甲方交付貨物前支付價款_________元,餘款由乙方在收到甲方產品之日起_________天內付清。

乙方應當以現金方式支付甲方價款。

雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。

六、契約的解除與終止

雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知到對方。

七、商業秘密

乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。

無論何種原因終止、解除本契約的,乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

八、違約責任

本契約簽訂後,任何一方違約,都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

九、不可抗力

因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後,雙方需要繼續履行契約的,由雙方另行協商。

因不可抗力終止契約履行的一方,應當於事件發生後______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。

十、其他約定事項

1、乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。

2、簽訂或履行契約過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

3、乙方聯繫地址、電話等發生變化的,應當及時通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的,由乙方承擔相應的責任。

4、本契約未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本契約書具有同等法律效力。

5、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。

6、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。

十一、爭議解決

本契約履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

十二、其他

1、甲、乙雙方對本契約的條款已充分閱讀,完全理解每一條款的真實意思表示,願意簽訂並遵守本契約的全部約定。

2、本契約經雙方蓋字蓋章後生效。

3、本契約書一式四份,雙方各執二份,具有同等法律效力。

(以下無正文)

甲方:(蓋章)

法定代表人:

簽約日期:

乙方:(蓋章)

法定代表人:

(某產品)買賣契約 篇4

甲方:

乙方:

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其村證房位於石家莊市___________區_______________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________ 元)的價款出售給乙方。

二、乙方支付甲方契約保證定金壹萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。

三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。

四、本契約簽訂後,甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。

五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;

六、違約責任

1、甲方應當於20xx年xx月xx日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_____個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣_________元。

2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的`房屋裝修費用。

5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。

1、提交___________仲裁委員會仲裁。

2、依法向xx區人民法院起訴。

八、其他約定

九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

十、本契約一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。

甲方:

乙方:

(某產品)買賣契約 篇5

甲方(需方):乙方(供方):因甲方設備配套需要電機,乙方電機符合行標條件進行生產供應,為了加強經濟核算,提高經濟效益,確保實現雙贏目的,經雙方充分協商,特訂立本契約,以便遵守:

一、購銷電機價格:按雙方確定簽字的價格表為準,如需調整,乙方根據市場行情,應提前通知對方,方可變更價格。

二、質量技術要求:質量保證按行標電機生產,如出現鋁線產品,假一罰十,保證通過國家質量檢測提供檢驗報告。

三、運輸費用及交貨地點:乙方承擔到供方____市物流交貨,由物流運輸到甲方____市其物流費用甲方自付。

四、購銷電機計畫:由甲方提供電機計畫單,通知發貨時間(註:大單提前一個星期)。並且甲乙雙方的傳真件視為有效。

五、售後方式:乙方電機產品除人為缺相,過載或自然災害,由甲方承擔維修費用,其餘質量問題由乙方負責,無條件包換,但不負任何連帶責任。

六、付款方式:貨到付款,按發貨單總額,押扣%結算付清,押底不得超過萬元,在年底押墊底累計款,必須全部付清給乙方。

七、甲乙雙方的權利和義務:乙方生產電機必須達到甲方配套要求,甲方訂購電機為萬元年,享受供方大戶出廠價。

八、解決契約糾紛的方式:由起訴方選擇本戶籍當地人民法院起訴解決。

九、本契約一式二份,雙方各執一份,簽訂日期生效。

十、未盡事宜,雙方協商處理。甲方:乙方:地址:地址:電話:電話:甲方代表:甲方代表:身份證:身份證:X日

(某產品)買賣契約 篇6

買受人(甲方):

出賣人(乙方):

第一條 項目內容:

第二條 質量要求:符合國家標準。

第三條 包裝及包裝物的提供與回收:簡易包裝,包裝物不回收。

第四條 交付(提取)貨物時間:契約生效後20個工作日交貨。

第五條 運輸費用由乙方承擔(產品清單及配置說明見附屬檔案)。

第六條 驗收標準,方法,地點:出廠前按照清單要求驗收。

第七條 成套設備的安裝與調試:乙方免費指導安裝。

第八條質量保證條件及期限:自貨物出廠後,實行全套保修叄年,太陽能板保修十五年。人為損壞或不可抗力不在保修範圍內。貨物到達甲方指定地點後,如出現貨物的損壞、丟失由甲方負責。

第九條 結算方式:發貨前付契約總款的50%,貨到現場安裝點亮後付契約總款的50%。

第十條契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商或調節不成的,可向當地人民法院起訴。本契約壹式兩份,甲乙雙方各執壹份。

第十一條 契約生效:本契約在雙方簽字蓋章時起即生效。傳真件同樣有效。

第十二條 違約責任:按法律規定辦理,同時:

甲方:未按契約約定日期付款,超出規定時間之日起按每天契約總價的0.1%賠償違約金。乙方:未按契約約定日期交貨,超出規定時間之日起按每天契約總價的0.1%賠償違約金。

第十三條 其他事項:在甲方未付全部貨款前,貨物的所有權歸乙方所有。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

(某產品)買賣契約 篇7

出租方:________(以下簡稱甲方) 身份證號:________________

承租方:________(以下簡稱乙方) 身份證號:________________

雙方經友好協商,根據《契約法》及國家、當地政府對房屋租賃的有關規定,就租賃房屋一事達成以下協定。

第一條 出租房屋坐落地址_____________________________。

第二條 房屋名稱、規格、等級、間數、面積、單價、金額、地面質量 第三條 租賃期限。

租期為___________年___________月,從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。

甲方應按照契約規定時間和標準,將出租的房屋及時交給乙方使用居住。

第四條 租金和租金交納期限。

乙方每月向甲方繳納租金人民幣________元整,甲方應出具收據。租金在當月________天內交清,交租金地點在________。

第五條 甲方的責任。

1.甲方如未按本契約規定的時間向乙方提供租賃房屋,應按延遲期間內乙方應交租金的________%計算,向乙方償付違約金。

2.租賃期間,出租房屋的維修由甲方負責,如租賃房發生重大自然損壞或有傾倒危險而甲方又不修繕時,乙方可以退租或代甲方修繕,並可以用修繕費用收據抵消租金。

3.租賃期間,如甲方確需收回房屋自主,必須提前________個月書面通知乙方,解除契約,甲方應付給乙方違約金,違約金以剩餘租期內應交租金總額的________%計算。

第六條 乙方的責任。

1.乙方依約交付租金,甲方如無正當理由拒收,乙方不負遲延交租的責任;乙方如果拖欠租金,應按中國人民銀行延期付款的規定向甲方償付違約金。乙方如拖欠租金達________月以上,甲方可以從乙方履約金(如乙方付有履約金)中扣除租金,並可收回出租之房屋。

2.租賃期間,房屋管理費、水電費由乙方負擔。

3.租賃期間,如乙方確因特殊情況需要退房,必須提前__個月書面通知甲方,解除契約,應付給甲方違約金,違約金以剩餘租期內應交租金總額的________%計算。

4.租賃期間,乙方不得擅自改變房屋的結構及用途,乙方如因故意或過失造成租用房屋和設備的毀損,應負責恢復原狀或賠償經濟損失。乙方如需裝修牆窗,須事先徵得甲方同意。

5.租賃期滿或契約解除,乙方必須按時搬出全部物件。搬遷後_日內房屋裡如仍有餘物,視為乙方放棄所有權,由甲方處理。

6.租賃期滿或契約解除,如乙方逾期不搬遷,乙方應賠償甲方因此所受的損失,必要時甲方可以向人民法院起訴和申請執行。

第七條 契約期滿,如甲方的租賃房屋需繼續出租或出賣,乙方享有優先權。

第八條 房屋如因不可抗力的自然災害導致毀損,本契約則自然終止,互不承擔責任。

第九條 本契約如有未盡事宜,須經雙方協商作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。

本契約執行中如發生糾紛,應通過甲乙雙方協商解決。協商不成,可提請當地房管部門調解或人民法院裁決。

本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,簽字生效。

出租人:________聯繫電話:_______________ _________年________月________

承租人:________聯繫電話:________________ ________年________月________

住建部職責

(一)承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂住房保障相關政策並指導實施。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好中央有關廉租住房資金安排,監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計畫並監督實施。

(二)承擔推進住房制度改革的責任。擬訂適合國情的住房政策,指導住房建設和住房制度改革,擬訂全國住房建設規劃並指導實施,研究提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。

(三)承擔規範住房和城鄉建設管理秩序的責任。起草住房和城鄉建設的法律法規草案,制定部門規章。依法組織編制和實施城鄉規劃,擬訂城鄉規劃的政策和規章制度,會同有關部門組織編制全國城鎮體系規劃,負責國務院交辦的城市總體規劃、省域城鎮體系規劃的審查報批和監督實施,參與土地利用總體規劃綱要的審查,擬訂住房和城鄉建設的科技發展規劃和經濟政策。

(四)承擔建立科學規範的工程建設標準體系的責任。組織制定工程建設實施階段的國家標準,制定和發布工程建設全國統一定額和行業標準,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,擬訂公共服務設施(不含通信設施)建設標準並監督執行,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。

(五)承擔規範房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監管政策並監督執行,指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作,提出房地產業的行業發展規劃和產業政策,制定房地產開發、房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋徵收拆遷的規章制度並監督執行。

(六)監督管理建築市場、規範市場各方主體行為。指導全國建築活動,組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監督執法,擬訂勘察設計、施工、建設監理的法規和規章並監督和指導實施,擬訂工程建設、建築業、勘察設計的行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度並監督執行,擬訂規範建築市場各方主體行為的規章制度並監督執行,組織協調建築企業參與國際工程承包、建築勞務合作。

(七)研究擬訂城市建設的'政策、規劃並指導實施,指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理,擬訂全國風景名勝區的發展規劃、政策並指導實施,負責國家級風景名勝區的審查報批和監督管理,組織審核世界自然遺產的申報,會同文物等有關主管部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報,會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理工作。

(八)承擔規範村鎮建設、指導全國村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策並指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導全國重點鎮的建設。

(九)承擔建築工程質量安全監管的責任。擬訂建築工程質量、建築安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度並監督執行,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理,擬訂建築業、工程勘察設計諮詢業的技術政策並指導實施。

(十)承擔推進建築節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建築節能的政策、規劃並監督實施,組織實施重大建築節能項目,推進城鎮減排。

(十一)負責住房公積金監督管理,確保公積金的有效使用和安全。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃並組織實施,制定住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全國住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。

(十二)開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。

(十三)承辦國務院交辦的其他事項。

(某產品)買賣契約 篇8

甲方:__________________

乙方:__________________

經甲乙雙方本著平等、自願、誠實守信的原則,按照《中華人民共和國契約法》就養殖場轉讓事宜達成如下協定:

1、養殖場位於濱海經濟開發區大家窪鎮海化街。面積40、598畝,東靠新源供水供水公司;西靠孫萬河養殖場;南靠蘋果園及海化街;北靠生產用地。

2、養殖場內有:蝦棚5座、魚棚1座、蓄水池棚2座、室外蓄水池4口,辦公室及廚房車庫總計15間,養殖水體總計5000立方。

3、養殖場轉讓總價格為人民幣:_________元大寫_________(包括場內建築設和固定設施、及場內其它機電設備等)不包括場地租金。

4、付款方式:自契約簽訂之日起三日內由乙方一次性付清所有款項。

5、協定生效後,甲方交付乙方原始土地租賃契約等相關手續。

6、協定生效後,甲方在簽訂《養殖協定》之前的債權債務與乙方無關。如有債權債務導致乙方無法使用所造成的所有經濟損失由甲方全部承擔。

7、甲乙雙方自簽訂之日起不得違約,如一方違約,違約方應付於對方總價50%的違約金。

未盡事宜由雙方協商解決。協商不成的.,雙方均可向有管轄權的人民法院起訴。

本協定自乙方付款後生效,本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方:__________________乙方:__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

(某產品)買賣契約 篇9

: (以下簡稱甲方)需方: (以下簡稱乙方)簽訂地點:簽訂時間:________年____月____日甲乙雙方通過友好協商,達成如下協定:

一、甲方為乙方提供以下煙花產品,具體明細見附表。

二、質量與包裝要求,嚴格按照GBX1-20國家標準和甲方要求生產,產品要求外形美觀,內質過硬,安全性能好。

三、交貨日期:________年____月____日以前交貨。

四、運輸方式及到站和費用負擔,產品由甲方自運到乙方倉庫,其運雜費由甲方負擔,乙方倉庫的卸車費由乙方負擔。

五、運輸手續的辦理:乙方負責辦理購入地公安部門爆炸物品購買證和爆炸物品運輸證,甲方負責產地的有關手續。

六、驗收標準:貨到乙方倉庫後,由乙方驗收,甲乙雙方共同清點核收。

七、結算方式:貨到乙方倉庫驗收合格後付總貨款的 %,年前付到總貨款的 %,餘款在________年____月____日前付清。

八、仲裁:甲乙雙方如發生契約糾紛,則由甲方所在地法院進行調解或仲裁。

九、如果因產品質量問題造成的損失由廠家負責,但如果由於消費者未按產品的燃放說明燃放而造成的損失,甲方不承擔任何責任。

十、其它未盡事宜,雙方另行協商,本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。十

一、所有產品不得含氯酸鉀,如造成損失由負責。甲方: 乙方:____日期

(某產品)買賣契約 篇10

甲 方(採購方):

乙 方(供應商):

為確保甲乙雙方利益得到保護和責任得到履行,依據《中華人民共和國契約法》規定之內容,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方購買LED照明燈具達成如下協定:

第一條、契約標的(名稱、規格、型號、單價等)

乙方根據甲方需求提供下列貨物:(詳見甲方每次具體的貨物採購定單)

第二條:契約價格

本契約為非固定總價契約,甲方採購價格是指乙方出售的現場交貨價格,具體包括原材料費、加工費、包裝費、運費、稅率和可能出現的保險費、智慧產權費。乙方提供的貨物的運輸人員費用、郵資費用以及隨貨物品工具、配件材料費用包含在本契約甲乙雙方商定的價格之內,甲方無需另行支付乙方費用。本契約價格還包括乙方應當提供的伴隨服務/售後服務費用。本契約具體價格以甲乙雙方每次交易確認的甲方物品採購定單為準。乙方必須提供出售給甲方的貨物合格證明、質量保質保修證明、貨物使用說明書、貨物自檢報告書、有效發票;

第四條:質量保證

1.乙方承諾其出售給甲方的貨物質量保證期為 24 月,自甲方工程驗收合格之日起計算;

2.乙方應保證所提供的貨物的質量和技術規格應與甲方採購定單中所提出的質量要求和技術規格相一致;若甲方對貨物質量技術性性能無特殊說明的,則乙方貨物質量應達到國家有關部門最新頒布的國家標準或行業標準規範。

3.質保期滿,在乙方不存在違約情形時,甲方應返回質保金或扣除雙方確認的質保金後將剩餘質保金返還給乙方,質保金不計利息。

4.甲方有權要求乙方免費更換不符合甲方要求的貨物,甲方有權要求乙方賠償甲方由此所造成的實際損失,乙方賠償甲方所產生的實際損失後,仍需繼續履行本契約義務。

第七條、貨物的結算與支付

1、暫定總契約價人民幣 (¥ 元)(含稅),按實際安裝數量計算。

2.支付方式:

a契約簽訂生效後,甲方先向乙方支付契約款的 %做為契約定金,即 元。 b貨到達甲方指定的地點並驗收合格後即付契約的 % ,即 元。

c所有產品安裝調試完成,經過項目方驗收合格後, 日之內即付清契約款剩餘的 %,即 元

d 質保金為 ,在甲方驗收合格後 個月內的 個工作日內付清。

第八條、保修方式

1.自貨品經過雙方驗收合格之日起,因產品本身質量引起故障,免費保修服務期限為 2 年。

2.保修期內,甲方如在安裝使用過程中出現非人為的質量問題,乙方在收到甲方反饋的信息後,由乙方按破損數量、型號全部換新,換貨產生的所有費用由乙方承擔。保質期內發生的非人為的所有質量問題,如果乙方在甲方通知之日起48小時以內未處理,甲方有權交第三方處理,所發生的費用由乙方全額負擔。

第九條、違約責任

1.乙方不能按期按約交貨或部分交貨的,甲方有權不予支付乙方貨款和解除契約,乙方並應向甲方償付相當於不能交貨部分貨款的10%的違約金;

2.乙方所交付的物品品種、數量、規格、質量不符合國家法律法規和本契約規定的,由乙方負責保修、包換或退貨,並承擔由此而支付的實際費用;

3.乙方違反本契約相關約定的,除應承擔違約責任外,因乙方違約導致甲方的其它相關損失的,乙方應當賠償甲方因此所產生的損失。

4.甲方違反本契約規定無故拒絕接貨的,應當承擔由此對乙方所造成的損失。

5.乙方不得擅自解除本契約,因乙方擅自解除契約或不履行契約義務致使甲方產生損失的,甲方有權要求乙方承擔雙方交易金額 30%的違約責任,甲方因此還造成其它損失的,乙方還應賠償甲方的其它相關經濟損失。

第十條、本契約一式兩份,雙方各執一份。契約自雙方簽字並蓋章後生效,雙方權利義務履行完畢後,契約終止。

甲 方: (蓋章) 乙 方:(蓋章)

法定代表人(簽字) 法定代表人(簽字)

電 話 電 話

開戶銀行: 開戶銀行:

帳 號: 帳 號:

(某產品)買賣契約 篇11

答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。 一、關於舉證期限。 我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為

答辯人(本案第二被告)WZL針對原告Wb的起訴,提出書面答辯意見如下。

一、關於舉證期限。

我(答辯人)收到原告的訴狀時,沒有收到原告的任何證據。在開庭時原告突然出示證據,使我無法做到充分的辨認和答辯。直到今日,法院仍然沒有轉給我原告的任何證據副本。原告的行為違反了法律的規定,影響了我正常行使答辯權。我認為,法院在立案時沒有要求原告必須提供證據、並按照被告的數量提供證據的副本,有程式上的過錯。這一過錯也影響了答辯人的訴權。

雖然依照法律規定,原告可以在開庭時遞交新證據(《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十五條),但是,原告遞交的、在當庭請求質證的不是法律規定的「新證據」,而是在起訴書中應該附錄的證據。因此,我認為,要求我倉促質證,是不公平的。

我認為,在開庭時原告遞交證據,法院完全可以依照《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》,以原告逾期舉證為由,不接受原告的證據、不進行質證。現在我也知道我有權利拒絕進行質證。但是,因為我的法律知識很欠缺,接受了質證。這是很遺憾的。當然,在這種情況下,我的質證和答辯質量,受到了嚴重的影響。

現在,按照公平的原則,我請求:

(一)、請求法庭依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十條的規定,責令原告將提交給法庭的全部證據(複本)同時遞交給答辯人一份。

(二)、按照《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第三十三條,給予舉證期30日。

(三)、請求在答辯期內允許答辯人補充證據。

(四)、在答辯期內,如果答辯人(本案被告)認為需要提起反訴,請求法庭考慮反訴請求。

二、協定有效。

答辯人(本案第二被告)認為,答辯人和第一被告(Wy)之間在20xx年4月3日簽訂的《房屋買賣協定》(以下簡稱協定)是一個合法有效的契約。

(一)、契約是否有效,應該依照《中華人民共和國契約法》進行判斷。

契約法第五十二條規定了五種契約無效的.情形。本協定沒有上述的情形,因此是一個有效的協定(契約)。這裡需要特彆強調指出:法律規定的第五項是「違反法律、行政法規的強制性規定」。這個規定排除了部門規章和其他低階位規範性檔案的規定。

(二)、從一般的民事行為來看,行為是否有效,由《中華人民共和國民法通則》規定。

民法通則第五十八條規定了七種無效民事行為。本協定不屬於這些無效行為,因此,本協定是一個合法的民事行為。

所以,答辯人認為,契約是合法的契約、是合法的民事行為,應該受到法律的保護。

原告訴請「確認二被告簽訂的房屋買賣契約無效」,但在原告的訴狀中提到「國務院的相關法規」,沒有具體所指。答辯人認為,這也說明根本就沒有這樣的規定。所以,原告的訴求沒有任何法律依據。

答辯人請求人民法院依法駁回原告的全部訴訟請求,並承擔本案的訴訟費。

三、對原告逾期遞交第000000號房產證的意見。

(一)、房產證的填發日期是20xx年6月19日。也就是說,這個房產證可以證明,從20xx年6月19日起,原告取得了協定房屋的產權。這正說明,原告在20xx年6月19日之前沒有產權證明。

(二)、既然原告提交的房產證已經證明了20xx年6月19日之前原告沒有產權證明,就應該作出結論,原告對協定的合法性沒有訴權。

(三)、通俗的解釋。

購買二手房過戶以後,購買人會拿到一個新的房產證。顯然,這時購買人以新的房產證主張:「這個房子從古來就是自己的」,並且要求出賣人退款,不會得到法律的支持。假如購買人提出這樣的請求,社會公眾會認為購買人的精神是不正常的。

現在本案的情況是類似的。原告沒有證據證明協定簽訂時,對房屋具有所有權;原告自己的證據證明,後來,也就是在20xx年6月19日,才取得了一個所謂的房產證,想以此證明其以前也是房屋所有權人,這不是很可笑的嗎?

我希望法庭對違反常識的請求依法駁回。

在這裡我鄭重告知原告和第一被告:對以欺騙的方式獲取00000號房產證的行為,我們必將採取必要的法律措施予以糾正。

四、原告應該知道第一被告和第二被告簽訂協定、履行協定的事實。

原告訴稱:「WZL是在明知被告Wy沒有房產證且未經實際產權人同意的情況下」購買該處房屋的。但是,原告對這個事實,沒有舉出任何證據給予證明。無法說明答辯人是怎樣「明知」的。

相反,原告和第一被告(Wy)是父子關係。從原告遞交的《民事起訴狀》中也可以看出,原告和第一被告(Wy)的居住地是相同的,都是「北京市××區HLG三區5 號樓2 門402號」。若說第一被告「未經實際產權人同意」,從常識上看,是不可能的。另外,房屋交付長達四年,接近五年,長期在一起居住的原告對第一被告(Wy)的行為沒有任何察覺,也是不可能的。原告在這麼長的時間內,特別是在交付房屋這個重大的事實發生時,從未作出任何反對的表示,對答辯人也從沒有主張過任何權利,這就說明原告的訴稱,是無稽之談。

在第一次開庭中,審判員曾經詢問Wb在哪裡居住、在哪裡工作、哪一年結的婚,等等。我認為,審判員是從公正、公平的角度出發,探求原告是否是否存在「應該知道」的事實。

眾所周知,法律上的「應該知道」,是一種推定的「知道」。因為,很常見的一種情況就是,一方當事人沒有證據卻堅稱對法律事實「不知道」,以此來推卸自己應該承擔的法律責任。法律上規定了「知道」。這個「知道」是一種主觀上的表示。這種「知道」是自己承認的,屬於法律上的「自認」。所說的「應該知道」、或者是「不應該知道」,是社會公眾的判斷。如果是社會公眾按照正常的思維認為,當事人應該知道,儘管當事人斷然自稱「不知道」,那麼法律仍然以其「應該知道」處理。這就是「推定」其「知道」。在這種情況下,法官代表的是社會公眾的判斷力。設定「推定的知道」,目的就是為了制裁 「瞪著眼睛說瞎話」、「揣著明白裝糊塗」的人。所以,法官在這種情況下是社會公眾判斷力的代表,是公眾良心的代表。

(某產品)買賣契約 篇12

甲方(出賣人)身份證件號碼:

乙方(買受人):身份證件號碼:

甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

(一)座落於重慶市____________________,建築面積為 平方米;套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米;

(二)出售房屋的所有權證證號為__________;

(三)房屋平面圖及其四至見房產證;

該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。

第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條 計價方式與價款

按建築面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣 元整;房價款的支付方式、支付時間為:

乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)__________ 元,(小寫)__________ 元。該定金條款的`約定,受《中華人民共和國契約法》條款的調整。

上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款。

第四條 房屋價款

乙方分三期付給甲方:

第一期:在____年____月____日,付人民幣__________萬元;

第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款__________萬元。 ; 第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣__________萬元。每期付款,甲方收到後出具收據。

第五條

1、甲、乙雙方定於 年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

2、雙方定於 前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

3、甲方應在 前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。

4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:

第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

第七條 甲、乙雙方同意,雙方應於本契約生效之日起 日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。

該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由 甲方承擔乙方承擔 .除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由 甲、乙雙方按國家規定各自承擔 .

第八條 甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

第九條、乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。

第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。

第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第十二條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:

第十三條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

第十四條 甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄 .

第十五條 本契約一式 份。其中甲方留執 份,乙方留執 份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

第十六條 本契約自甲乙雙方簽訂之日自 之日起生效。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

簽約日期: 簽約日期:

(某產品)買賣契約 篇13

買 賣 合 同賣方(甲方):地址:電話:買方(乙方):地址:電話:甲乙雙方本著誠實信用、互利互惠的原則,經雙方友好協商就買賣商品等相關事宜達成一致,根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,簽訂本契約,以資雙方信守執行。

第一條:產品名稱種類、規格、數量

1、種類:□眼鏡,包括□現金禮券(使用方法參考禮券「使用說明」)

2、品牌:

2、規格(含現金券面值規格):

3、數量:

第二條:產品質量甲方保證產品質量符合國家質量標準或行業質量標準。

第三條:產品價格及契約總金額

1、產品價格:以產品標註的零售價格為準(現金券以券面金額為準)

2、折扣:

(1) 購買正價眼鏡折扣為折,如遇甲方產品做統一活動的,以甲方活動折扣為準。

(2) 現金券的折扣為折。

3、契約總金額:

第四條:預付款

1、甲乙雙方同意,乙方在契約簽訂時向甲方支付契約總金額的,即人民幣元整。

2、若契約順利履行完畢,則此預付款直接沖抵乙方應付貨款。

第五條:付款時間及方式

1、付款時間:

2、付款方式:

3、乙方支付全部貨款後,甲方向乙方出具等值收款憑證。

第六條:產品交付時間、地點及方法。

1、交付時間:

2、交付地點:

3、交付方法,按下列第

(1)甲方送貨;

(2)乙方自提自運;

(3)其他:。

4、運輸方式及運費承擔:

5、包裝方式:

第七條:產品驗收

1、驗收時間:

2、驗收方法:

3、驗收標準:

4、驗收異議:

(1)乙方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、和質量不合規定,應在____日內向甲方提出書面異議;乙方怠於通知或者自標的物收到之日起____日內未通知甲方的,視為產品合乎規定。

(2)乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降或損壞的,不得提出異議。

第八條:違約責任

一、甲方的違約責任

1、如甲方未能在約定時間內交付產品,或者交付的產品不符契約定的質量要求,則甲方應向乙方支付契約總金額的 %作為違約金。

2、甲方如提前或延期交付產品,應提前通知乙方,徵得乙方同意,否則應承擔經濟責任。

3、如因甲方原因致使乙方購買的現金禮券無法在甲方店內使用,則甲方應承擔相應的經濟責任。

4、其他:

二、乙方的違約責任

(某產品)買賣契約 篇14

訂立契約雙方:

購貨單位:以下簡稱為甲方;

供貨單位:以下簡稱為乙方。

經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 產品的名稱、品種、規格、數量、價格、質量

1.產品名稱:三星I9100(GALAXY SII);

產品品種:直板手機、3G手機,智慧型手機,時尚手機;

產品規格:手機尺寸:125.3×66.1×8.5mm

重量:116.0g

顏色:黑色,銀白色,白色,粉色

數量:300價格:每部3200元、 總價:960000元

2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(3 )項執行:

(1)按國家標準執行;

(2)按部頒標準執行;

(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

第二條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。

第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

1.產品的交貨單位:乙方

2.交貨方法,按下列第(2 )項執行:

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);

(3)甲方自提自運。

3.運輸方式:由乙方定

4.到貨地點和接貨單位(或接貨人):甲方公司(經理)(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的,應在契約明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

第四條 產品的交(提)貨期限

1.交貨時間:20xx年5月30日

2.如乙方不能及時交貨,需及時與甲方聯繫,商量延長交貨期限。

第五條 驗收方法

1.驗收時間:貨到驗收

2.驗收手段:現場驗收

3.驗收標準:符合手機規格標準

4.負責驗收和試驗:經理驗收,技術人員配合試驗

5.在驗收中發生糾紛後,由甲方主管產品質量監督檢查機構執行仲裁

第六條 對產品提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到需方書面異議後,應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第七條 違約責任

1.乙方應負的違約責任

(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本契約規定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由於上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

(2)乙方未按本契約規定的產品數量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由於退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。

(3)產品包裝不符合本契約規定時,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符契約規定包裝價值35的`罰金付給甲方。

(4)產品交貨時間不符契約規定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之-的罰金。

(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料,應當承擔相關的賠償責任。

2. 甲方應負的違約責任

(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值X%的罰金。

(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按契約規定收貨。

(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。

(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方,作為延期罰金。

(6)乙方送貨或代運的產品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第八條 不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任

第九條 其他

1. 按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任後10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

2.本契約在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決,解決不了時,雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):

(1)、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;

(2)、依法向人民法院起訴。

第十條 本契約自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤,並按本契約規定將貨款結算以後作廢。

第十一條 本契約在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,所有附則在法律上均與本契約有同等效力。

第十二條 本契約一式2份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

(某產品)買賣契約 篇15

甲方:_________________________地址:_________________________法定代表人:___________________編碼:_____________________聯繫電話:_____________________傳真號碼:_____________________乙方:_________________________地址:_________________________法定代表人:___________________編碼:_____________________聯繫電話:_____________________傳真號碼:_____________________

第一條 契約標的

1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱契約設備)用於_________項目。將由乙方提供的契約設備的內容詳見契約附屬檔案一(附屬檔案一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

1.2 乙方負責契約設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。

1.3 雙方同意附屬檔案中各項條款為契約不可以分割的部分,若附屬檔案與契約正文有任何不一致,以契約正文為準。

第二條 價格

2.1 契約設備的價格(以下稱為:契約總價)為:_________,價格清單詳見附屬檔案一。

2.2 上述契約總價是固定的。

第三條 付款條款契約

第二條中確定的契約總價由甲方向乙方以如下方式支付:

3.1 預付款:在本契約生效後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

3.2 交貨款:在契約設備交貨後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

3.3 驗收款:在契約設備驗收後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

第四條 契約設備的交貨

4.1 所有契約設備應在契約正式生效後_________周內,(此周X為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人後轉移至買方。

4.2 乙方應於交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括契約號、契約設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知後,應儘快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

第五條 契約設備的檢驗

5.1 契約設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點後____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

5.2 設備開箱檢驗合格後,雙方簽署驗貨合格證書。

5.3 如雙方認可的契約設備的小缺陷,並不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但是乙方應立即採取措施修復缺陷。

5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與契約規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知後儘快向甲方補充或替換設備。

第六條 保證與賠償

6.1 乙方保證其向甲方提供的契約設備是全新並未使用過的。

6.2 乙方所提供的契約設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附屬檔案。

6.3 保修期內,乙方在收到甲方運於至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備後,應儘快將更換設備自費運至甲方。

6.4 如果因乙方原因不能按照契約

第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨

第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過契約總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

6.5 如果甲方未按契約

第四條規定的內容按時支付契約款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付契約款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本契約總額的5%。

6.6 如果由於非乙方原因造成契約執行延遲,則交貨周期相應順延。

第七條 不可抗力

7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、颱風、洪水、地震或其他雙方總計為不屬於不可抗力的原因而被迫停止或推遲契約的執行,則契約執行相應延遲,延遲的時間等於不可抗力發生作用的時間。

7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除後儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方,並通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

第八條 仲裁條款

8.1 所有與契約及契約執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

8.3 仲裁費用由敗X承擔。

8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行契約,但是仲裁部分除外。

第九條 保密條款

9.1 雙方同意,在任何時候,不論是契約有效期內還是契約終止以後,對另一方提供的技術檔案以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

9.2 一方保證,其依本契約所知悉的秘密信息只用於本契約的目的,不用於其他任何目的或向任何

第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認並同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。

9.3 一方應只在下述情況下,方可以使用秘密信息:

(1)出於評佑、論證將承擔工作的需要;

(2)出於履行本契約的需要。

(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用於對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被複製、全部或部分與其他信息編纂、透露給

第三方。

9.4 一方除經按本契約許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可以向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,並保證上述代表與員工同意接受本協定條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

9.5 本條款構成獨立的保密協定,本條款的約定的對雙方的義務不因本契約的終止而終止。本條款的效力於全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

第十條 契約的生效、解除和終止

10.1 本契約簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本契約的生效日期。

10.2 如果發生以下情況,可視為契約解除或終止:

(1)一方進入解體或倒閉階段;

(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

(3)本契約已有效、全部得到履行;

(4)雙方共同同意提前解除契約;

(5)按仲裁機構的裁決,契約解除或終止。

第十一條 其他1

1.1 本契約壹式二份,雙方各執一份。本契約列出的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。1

1.2 對本契約條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面檔案,成為本契約的補充檔案,具有同等法律效力。1

1.3 任一方均不得向

第三方公開透露契約內容,除非事先徵得對方的同意。但如需將契約提交政府有關部門批准則不需對方事先同意。1

1.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。1

1.5 本契約均按《民法典》執行。甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________代表(簽字):_________

代表(簽字):_________________年____月____日

________年____月____日附屬檔案附屬檔案一 契約設備清單及價格(略)附屬檔案二 原廠商提供的主要設備保修期(略

(某產品)買賣契約 篇16

【內容提要】最高人民法院《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》雖然解決了目前商品房買賣契約糾紛中的許多問題,但其自身適用範圍的限制,並不能解決由在集體土地上所建商品房買賣契約而引發的一系列問題,導致實踐中的無序。無效論者從契約違反《土地管理法》的規定和契約標的履行不能出發,否定此類契約的效力;有效論者則從法解釋學和取締規範與效力規範的區別出發,認定契約效力。基於此類問題的複雜,筆者從社會整體的角度出發,利用利益衡量的基本觀點,指出有效論更能適應現實社會的需要,並在此基礎上提出了相應的處理對策,以期能對這一難題的解決起到促進作用。

【關鍵字】商品房買賣契約 集體土地 契約效力 利益衡量

隨著經濟的發展,我國社會整體發展,物質水平有了很大的提高,人民生活漸趨富足,文化日益昌明,原本與尋常百姓毫不相干的買房置地也成了現今十分普通的一件事情。但既然有買有賣,其間就難免產生糾紛,為了處理日益湧現的商品房買賣糾紛,20xx年4月28日最高人民法院公布了《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》) 。這一司法解釋的出台,對於人民法院處理此類案件起到了十分積極的促進作用,得到了社會各界的普遍歡迎。但是,通過近一年來的實踐,這一司法解釋也暴露出自身的一些不足,尤其是從司法解釋序言中所體現的立法意旨看,該司法解釋主要是針對城市規劃區國有土地範圍內的商品房買賣契約進行規定的 ,並未把占國土很大比例的農村集體土地上發生的商品房買賣行為納入調整範圍,不能不說是一種「立法」上的缺失。對於在農村集體土地上所建商品房買賣契約的效力及處理,目前司法實務界及理論界都尚無定論,但實踐中由此而引發的糾紛卻日益增加,亟待解決。本文中,筆者試就此問題發表一下個人見解,希望能夠對人民法院的司法實踐起到參考作用。

一、我國的土地制度與商品房種類

根據我國憲法的規定,「城市的土地屬於國家所有。農村和城市郊區的土地,除由法律規定屬於國家所有的以外,屬於集體所有;宅基地和自留地、自留山,也屬於集體所有。」因此,在社會主義的中國,從所有制上講,土地可以分為兩類,即國有土地和農村集體土地。這種土地歸屬上的公有制是與我國的社會主義制度緊密聯繫在一起的。研究我國的土地問題及附著於土地之上的房屋問題,就不能不以此為最根本的出發點,所以,商品房也就可以區分為建築於國有土地上的商品房和建築於集體土地上的商品房兩大類。

二、農村集體土地上所建商品房的問題所在

商品者,依《高級漢語大詞典》 之解釋,意為「⑴為交換而生產的物品。⑵泛指市場上買賣的物品」。據此並參考《解釋》第1條的規定,本文要討論的商品房就是指出賣人(僅指房地產開發企業)尚未建成或者已經竣工的用於向社會銷售並移轉房屋所有權於買受人、買受人支付價款的房屋。究其根本,商品房與其他房屋的最大區別就在於它是作為一種商品用於交換,商品房在所有權的讓渡過程中實現其交換價值。但是,法學不同於經濟學,其著眼點在於所有權的移轉及移轉過程中出現的問題。比較研究國有土地上的商品房與集體土地上的商品房,就是要比較二者在所有權移轉方面的差別。

通觀世界各國,在房屋與土地的關係上,普遍採取「房地一體主義」,即房屋的所有權與其所附著的土地的所有權或者使用權同時移轉,只有這樣才能保證房屋的所有權人在房屋使用過程中不會因房屋所附著的土地歸屬於其他人而引致紛爭。我國《城市房地產管理法》

第31條也規定:「房地產轉讓、抵押時,房屋的所有權和房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓、抵押。」在我國經過出讓的國有土地其土地使用權的轉讓是不存在障礙的,但是,1998年8月《土地管理法》修改時將「允許城鎮非農戶口居民建住宅使用集體土地」的規定加以刪除,並在第63條中明確規定:「農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用於非農業建設;但是,符合土地利用總體規劃並依法取得建設用地的企業,因破產、兼併等情形致使土地使用權依法發生轉移的除外」,造成「集體建設用地必須轉為國有以後才能進入二級市場流轉」的狀況, 從而在立法意旨上,城市及外村、外鄉居民已被禁止成為集體土地上住宅的合法所有權人。 在農村集體土地上所建商品房買賣契約也就由於違反法律禁止性規定而成為一種病態的契約,從而直接影響到買賣契約的效力問題。

但是,在當前相當一部分地區出現了利用尚未收歸國有的集體土地開發商品房、規模建設新型人口聚集區的活動,較為時興的說法叫作「舊村改造」。雖然在這一過程中出現了一些糾紛,但是,從深層次上看,這種現象的出現有其必然原因。隨著城鄉產業結構的升級和經濟結構轉型,土地的承載、養育等傳統功能逐步萎縮,而財富儲存功能、產業空間聚集功能、土地增值等新興功能不斷加強,集體土地經歷了從生存手段到保障手段再到增值手段的演變,此其一。其二,隨著開放型經濟與城市建設的深入發展,大量外來資金與人口湧入,使村鎮集體土地的價值迅速提升,城市近郊非農用地的收益率明顯高於農用地。其三,國家徵用集體土地是按產值補償,而當前土地市場價格遠遠超出該標準,用地者到國家嚴格控制的土地一級市場受讓土地成本過高。在土地補償水平與用地成本比較利益的巨大反差下,農村集體建設用地不可避免地自行流轉。其四,我國土地管理制度改革後,土地使用權在土地權力體系中的地位日益突出,隨著城市化程度的提高和「舊村改造」的推進,相當一部分村成為實體化的經濟組織,在經濟利益最大化的驅動下,自然將手中所掌握並能實際加以運用的土地使用權作為資產來進行「土地經營」。 可以說,在一定意義上,在農村集體土地上所建商品房買賣契約的出現就成為不可避免的現象。

除此以外,在中小城市出現的「舊村改造」也並不與國家開發小城鎮的戰略相背離。無論從我國作為開發中國家走城市化、現代化道路的發展途徑上看,抑或從我國拉動內需、擴展經濟成長點的需求上看,小城鎮開發都是我國必將長期堅持並不斷發展的一項重要國策,而不是應付現狀、一時之興的臨時過渡措施。與其相對照,「集體建設用地不得直接進入市場流轉」的規定,僅源於原國家土地局上世紀九十年代初期推行的「轉權讓利」政策, 其實質仍擺脫不了政府利用管理者職權剝奪集體土地所有者、與民爭利的計畫經濟時代色彩。農民集體所有的土地只有被征為國有後才能進入市場,其收益只能由國家得到,這一傳統做法明顯是忽視農民集體土地財產權的表現,與我國正在推行的財產權體系改革相背離。集體土地所有權作為一種財產權,其所有人必然要求能正常地使用、支配和處分土地,以取得合理的土地收益。

三、病態契約與無效契約

討論在集體土地上所建商品房買賣契約的效力問題之前,有必要首先對病態契約和無效契約的概念作出說明。

何謂病態契約?各國法對契約的成立和生效均規定了一系列要件,違反法律強行性規定的契約即為病態契約。例如,根據《義大利民法典》第1325~1352條的規定,契約生效的要件包括:⑴當事人的合意;⑵契約原因合法;⑶契約的標的可能、合法並確定或可確定;⑷契約的形式應符合法定或約定。如果將符合這些要件的契約定義為健康契約,那麼違反這些法定要件的契約則為病態契約。 根據我國契約法第52條、54條的規定,契約的病因主要有:⑴惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;⑵以合法形式掩蓋非法目的;⑶損害社會公共利益;⑷違反法律、行政法規的強行性規定;⑸因重大誤解訂立的契約;⑹在訂立契約時顯失公平的;⑺一方以欺詐、脅迫的手段或乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂立的契約。

因契約違反法律所規定的要件的不同,可以確定契約病態的嚴重性。一種是僅與當事人利益有關的要件的違反,如意思瑕疵等;另一種是對於與社會利益相關的要件的違反,如違反法律的強行性規定或共序良俗等。前者因涉及當事人雙方利益,故病態並不十分嚴重而尚可救治,各國法一般規定其為相對無效的契約,即將契約是否生效的決定權交給當事人本人;後者因涉及社會利益,故為病態嚴重的契約,當事人無權決定其命運,各國法一般規定其為絕對無效。

雖然違反與社會利益相關的要件是確認絕對無效的契約的衡量標準,但這種表述仍失之抽象。筆者以為,根據我國的實際情況,違反與社會利益相關的有效要件主要有兩個方面,即:⑴違反法律、行政法規的強制性規定,⑵損害社會公共利益,或者稱之為違背公共秩序與善良風俗。對於第一方面,王利明教授在《關於無效契約確認的若干問題》一文中提出了依據違法性確認契約無效的三個標準:⑴必須違反了全國人大及其常委會制定的法律和國務院制定的行政法規,才能直接導致契約無效;⑵必須是違反了法律和行政法規的強行性規定;⑶必須是違反了強行性規定中的效力性規定。 對於第二個方面,可以簡稱為違背公序良俗。所謂善良風俗,一般是指社會對某種行為所持的一般道德標準與習慣。 公共秩序與善良風俗不同,它反映和保護國家和社會的根本利益,表現了國家對社會生活的積極干預,其淵源大多來自公法,如憲法、行政法等;也有些規定來自私法。凡是違背上述條件的契約,都應當認定為絕對無效的契約。

四、在農村集體土地上所建商品房買賣契約的效力

通說認為,由於《房地產管理法》的規定,商品房買賣必然導致房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓,而《土地管理法》中又規定「農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用於非農業建設」、「集體建設用地必須轉為國有以後才能進入二級市場流轉」,因此,在農村集體土地上所建商品房買賣契約就成為一種違反法律的強行性規定的無效契約。但是,筆者認為,這種觀點實在是有重新探討的必要。

(一)契約無效論的依據

在農村集體土地上所建商品房買賣契約無效觀點的依據概括起來主要有以下兩點:

1、此類契約違反了法律的強制性規定。由於《房地產管理法》明確規定房屋所有權和房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓,因此要實現此類契約的目的,就必須使在集體土地

上所建房屋的所有權與集體土地的土地使用權同時轉讓,但是在《土地管理法》裡卻明確規定「農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用於非農業建設」,因此,在農村集體土地上所建商品房買賣契約違反了法律(此處是指《土地管理法》)的強制性規定。根據《契約法》第52條的規定,違反法律的強制性規定的'契約無效,由此就可以得出此類契約無效的結論。

2、由於契約標的不能而無效。除合法要件外,契約的標的可能、確定或可確定是契約生效的必備要件之一。所謂標的可能,是指契約所規定的債權人的權利或債務人的義務在客觀上有成為現實的可能性。如果標的無法實現,則不發生法律上的效力。 當事人簽訂的在集體土地上所建商品房的買賣契約,其標的是買受人交付價金、出賣人移轉房屋所有權。但在現實生活中,由於房產管理部門只辦理城市國有土地上所建房屋的權屬證書,因此,在集體土地上所建的商品房無法按照約定進行所有權的移轉,因為依照物權的公示公信原則,不動產物權的移轉必須以法定登記機關的物權移轉登記為要件,不經登記變更物權歸屬始終不發生變化,也就是說這類契約的標的在客觀上沒有實現的可能性。這是一種債務人即使願意履行也不履行的狀態。 基於這一原因,也可以確定此類契約無效。

(二)契約有效論的依據

與上述觀點相對應,契約有效觀點的依據概括起來主要有以下兩點:

1、雖然《土地管理法》中規定「農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用於非農業建設」,但是,我國《憲法》第10條第4款後段明確規定:「土地的使用權可以依照法律的規定轉讓」,這裡雖然要求「依照法律的規定」進行移轉,但依照法律解釋學的體系解釋方法 ,根據該條的上下文意來判斷,這裡所稱的法律應當是對轉讓的程式進行規範和調整的法律,而不包括實體上的限制。因為該條從體系上分為四款,第1款規定了國有土地,第2款規定了集體所有土地,第3款規定了土地徵用,第4款對土地轉讓作出了規定。這就是說,在整個這一條上,立法者是對國有土地和集體所有土地作出了明確的區分,逐款加以規定,在此種情形下,不作區分地提及土地使用權,當然是包括國有土地使用權與集體所有土地使用權這個整體的,這是《憲法》條文中的應有之義。所以,《土地管理法》的規定是與《憲法》的立法宗旨相背離的,而基於「上位法優於下位法」的基本原則和《立法法》第78條 的規定,應當認為農民集體所有的土地的使用權是可以轉讓的。

2、暫且不慮及上述對《憲法》和《土地管理法》的學理解釋,單從因為違反法律的強行性規定而使契約無效的角度分析,在農村集體土地上所建商品房買賣契約的效力也值得探討。違反法律和行政法規而使契約無效,其前提是契約違反的是法律和行政法規中的強行性規定。法律規範可以區分為任意法規和強行法規,而強行法規又可以區分為強制規定和禁止規定二種。強制規定,指命令當事人應為一定行為的法律規定。禁止規定,指命令當事人不得為一定行為的法律規定。但是,如果再進一步細分,禁止規定又可以再分為取締規定和效力規定。前者僅系取締違反之行為,對違反者加以制裁,以禁遏其行為,並不否認其行為之私法上效力。後者系明確規定違反禁止性規定將導致契約無效或不成立的法律規定。由此可知,由於違反法律和行政法規而使契約無效,必須是違反了強行性規定中的效力性規定。 但是,細觀《土地管理法》的規定,第63條不僅有除外條款,而且也僅是規定「農民集體所有的土地的使用權不得出讓、轉讓或者出租用於非農業建設」,屬於典型的僅取締違反之行為、對違反者加以制裁、以禁遏其行為的規定,並未否認其行為之私法上效力,應當定性為

取締性規定,根據王利明教授「無效一般只限於違反效力性規範的契約」的觀點推論,在農村集體土地上所建商品房買賣契約也並不必然無效,只是屬於行政機關行政執法取締的範圍而已,但此種結果並不必然及於私法。

(三)筆者的觀點

筆者認為,對在農村集體土地上所建商品房買賣契約效力進行界定,必須放在一個更高的、全局的視野上進行審視,不能單就某一部法律為判斷,「法規則只有參照它們所服務的目的始能被理解」,確定一項法律規則的存在是否合理,必須首先探究其目的何在,只有在此基礎上,才能對兩種針鋒相對的觀點作出取捨。

《土地管理法》規定集體土地的使用權在原則上不允許出讓、轉讓,其意圖可以從該法

第一章總則的規定得到說明。該法第1條規定:「為了加強土地管理,維護土地的社會主義公有制,保護、開發土地資源,合理利用土地,切實保護耕地,促進社會經濟的可持續發展,根據憲法,制定本法。」同時,該法第4條規定:「國家實行土地用途管制制度。國家編制土地利用總體規劃,規定土地用途,將土地分為農用地、建設用地和未利用地。嚴格限制農用地轉為建設用地,控制建設用地總量,對耕地實行特殊保護。」根據這些規定,我們可以較為清楚的認識到,《土地管理法》不允許集體土地使用權出讓、轉讓,其目的主要是保護農用地(耕地)總量,防止農用地(耕地)不斷減少而影響糧食安全和國計民生。應該說,這種立法意圖是十分正確的,整個社會經濟的發展,是以農業的穩定為基礎的,只有農業穩定,才會有工業和第三產業的穩定健康發展,社會也才能保持穩定。但是,假如商品房的開發是在現有建設用地上進行的,對農用地並不構成影響,那麼,就不應當也沒有依據一概加以否定。

法律的主要作用之一就是調整及調和種種相互衝突的利益,無論是個人利益還是社會利益。 法律的正式淵源並不能夠覆蓋司法活動的全部領域,總是有某種領域要依靠法官的自由裁量來決定,在這種領域中,法官必須發揮其創造精神和能動性。法官應當努力在符合社會一般目的的範圍內最大可能地滿足當事人的意願。實現這個任務的方法應當是「認識所涉及的利益、評價這些利益各自的份量、在正義的天枰上對它們進行衡量,以便根據某種社會標準去確保其間最為重要的利益的優先地位,最終達到最為可欲的平衡」。

讓我們首先來看一下確認在集體土地上所建商品房買賣契約無效能夠帶來的利益。這一點其實在前面也已經基本提及了,最根本的就是為了貫徹落實土地用途的嚴格管制制度,國家可以控制土地用途,保護耕地,穩定國計民生。當然,除此以外,由於《土地管理法》已經著有明文,所以對這一制度不便輕易改動,這就是另一個好處,即維護法律秩序的穩定性。

與此對應的,如果確認在集體土地上所建商品房買賣契約有效又能夠帶來哪些利益呢?從目前的情況看,在集體土地上進行商品房開發,雖然主要目的是用於銷售,但是,在此基礎上,村民的居住條件則是首先得到了改善,在村民改善自身居住條件後的房屋才被用於市場銷售,也正是這種銷售帶來的巨大收入才保證了村民在現階段有能力進行居住條件的普遍改善。可以說,改善村民的居住條件、增加農民收入是確認契約有效的第一點好處。第二個好處,確認此類契約可以利用新增的居住空間改善城市中低收入人群的居住條件。國家雖然正在大力發展城市低收入人群的「廉租住房」制度,但是,單一的渠道難以在短時間內解決全部問題,多頭並舉更能加快進程。第三, 也是很實際的一個問題是,由於行政機關的執

(某產品)買賣契約 篇17

售車方(甲方):

購車方(乙方):

甲方現將中華車轉讓給乙方。該車車牌號碼為: 發動機號為: 車架號為: 特簽訂本契約。

第一條汽車質量

該車於20xx年03月08日登記,檢驗合格期至20xx年03月08日

因雙方交易車輛為舊機動車車輛,故雙方簽訂協定時對車身及發動機工作狀況等車輛質量均表示認同。

第二條汽車價格

雙方商定該車的轉讓價為人民幣¥4800元。(肆萬捌元整)

第三條權利義務

1甲方轉讓車輛時向乙方提供該車輛的各種證件、手續,包括: 。

2乙方應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續是否齊全。並且對所購車輛的`功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車後,負責車輛的維修以及相關規費的繳納。

第四條車輛過戶

車輛必須過戶,過戶所需一切費用由乙方承擔。雙方共同到車管所辦理車輛過戶手續。

第五條結算方式及期限

乙方將車輛驗收合格後,先付¥25000元(貳萬伍千元整)定金給甲方,待過戶手續辦理完畢後將餘款¥2300元(貳萬叄千元整)一次性付給甲方。

第六條違約責任

第七條爭議解決

因本契約發生糾紛,雙方協商解決。協商不成,可向仲裁委員會申請仲裁(或向人民法院起訴)。

第八條

本契約經雙方簽訂後生效。第九條本契約一式兩份,雙方各執一份。

甲方(簽名)

乙方(簽名)

身份證號碼

聯繫電話

年 月 日

身份證號碼

聯繫電話

年 月 日

(某產品)買賣契約 篇18

買賣契約

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

甲、乙雙方根據《民法典》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方_____產品達成此協定。

一、產品名稱、型號、數量

二、產品質量

1、質量標準:

2、乙方對產品質量的特殊要求:

3、乙方對產品包裝的特殊要求:

4、乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品後五日內提出確有證據的書面異議並通知到甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本契約約定要求。但乙方使用甲方產品的,不受上述期限限制,視為甲方產品符合契約約定要求。

三、產品價款

1、產品的單價與總價:

上述貨物的含稅價為:______總價款為:________

2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔:

(1)甲方產品的包裝物由______提供,包裝費用由______承擔。

(2)甲主產品的運輸由______辦理,運輸費用由______承擔。

(3)甲方產品的保險由_____辦理,保險費用由_______承擔。

(4)甲方產品交付時的上下力支費用由_______承擔。

(5)乙方承擔的上述費用,乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。

四、產品交付

(1)甲方產品交付方式為:乙方提貨,甲方送貨,甲方代辦託運。

(2)產品交付地點為甲方所在地,交貨時間為契約生效後_____天,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認檔案後______天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應檔案的,甲方有權延期交貨。

(3)在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

五、價款結算

(1)乙方應在本契約書籤訂_______日內向甲方預付貨款______元,甲方交付前給付價款______元,餘款由乙方在收到甲方產品之日起_______天內付清。

(2)乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。

(3)雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。

六、契約的解除與終止

雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知到對方。

七、商業秘密

(1)乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。

(2)無論何種原因終止、解除本契約的,乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

(3)乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

八、違約責任

本契約簽訂後,任何一方違約,都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

九、不可抗力

(1)因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後,雙方需要繼續履行契約的,由雙方另行協商。

(2)因不可抗力終止契約履行的一方,應當於事件發生後______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。

十、其他約定事項

(1)乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。

(2)簽訂或履行契約過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

(3)乙方聯繫地址、電話等發生變化的,應當及時通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的,由乙方承擔相應的責任。

(4)本契約未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本契約書具有同等法律效力。

(5)乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。

(6)簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。

十一、爭議解決

本契約履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向____所在地人民法院提起訴訟解決。

十二、明示條款

甲、乙雙方對本契約的條款已充分閱讀,完全理解每一條款的真實意思表示,願意簽訂並遵守本契約的全部約定。

十三、本契約經雙方簽署後生效。

十四、本契約書一式____份,雙方各執_____份。

甲方:

乙方:

______年_____月______日

(某產品)買賣契約 篇19

甲方:身份證號: 乙方:身份證號: 丙方:鄭州佳一家房地產行銷策劃有限公司

經甲、乙雙方友好協商,丙方見證,根據中華人民共和國有關法律、行政法規和鄭州市相關地方性法規的規定,在合法、平等、自願、相互信任的基礎上,對 年 月 日簽訂《房屋買賣契約》(房產證號為: ,房屋地址: )

做出如下約定,並承諾共同遵守:

1、終止契約原因:

2、經乙方同意丙方將房產證(權屬證件號碼:號)原件退還給甲方。經甲方同意丙方將乙方交付房款人民幣(大寫) 小寫(¥整)如數退還給乙方。

3、甲乙雙方協商決定終止《房屋買賣契約》,)並由丙方收回,至此關於《房屋買賣契約》甲、乙、丙三方相互不追究任何違約責任,甲、乙、丙三方也相互不承擔任何連帶責任。

4、其它約定:

甲方(簽字):

身份證號碼:

地址:

代理人:

身份證號碼:

地址:

年 月 日

乙方(簽字): 身份證號碼: 地址: 代理人:身份證號碼: 地址: 年 月 日 丙方:(簽章) 法定代表人: (或授權代表): 經紀人: 電話: 年 月 日

(某產品)買賣契約 篇20

買賣契約的標的物應包括哪些?是僅限於實物還是包括未來之物和權利?對此,大陸法系許多國家都作出了明確的規定,我國契約法則沒有明確規定。實體物作為買賣契約的標的物在各國立法上的規定是一致的。但對於買賣契約的「標的物」是否包括將來之物,以及是否包括權利的問題,國外立法也存在不同的立法例,國內法學理論界和司法實務界均存在不同認識。

1.買賣契約的標的物是否包括將來之物

將來物,是相對於現在物而言的,在德國民法中,它被稱為「將來財產」。它是指「現時不存在,將來才能存在的物,有時也指事實上已存在,不過訂約時還不屬於當事人所有的物。」就大陸法系國家而言,立法明確規定買賣標的物的,當以日本和俄羅斯為代表。如日本民法典第506條就規定:「以他人權利為買賣標的時,出賣人負有取得該權利並轉移於買受人的義務。」日本的學者和判例也都認為,以他人權利為標的之買賣有效。俄羅斯聯邦民法典第455條則明確規定:「買賣契約可對賣方現有的商品簽訂,也可以對賣方將來製造或將來取得的商品簽訂。」就英美法國家而言,在立法和判例中也大都承認將來物可以成為買賣標的物。如1979年頒布的英國貨物買賣法中就將「貨物」的定義擴展到正在製造中和賣方在買賣契約訂立後將占有的物之上。而美國統一商法典第2—05條也將貨物分為現貨和期貨兩種,規定:「不是現實存在並已特定化的貨物稱為期貨。對期貨或期貨中任何權益作出的現售,效力上相當於銷售契約」。不僅如此,

將來物為買賣標的的觀點已為有關的國際公約所接受。如(聯合國國際貨物銷售契約公約)第3條第1款規定:「供應尚待製造或生產的貨物的契約應視為銷售契約。」

在我國,買賣契約標的物是否包括將來之物呢?依契約法第130條的規定,買賣契約實質是買賣雙方進行所有權交換的契約;第132條規定,出賣的標的物應當屬於出賣人所有或有權處分。據此,從理論上,法律並不承認正在製造中和契約訂立後將有的物能夠成為買賣契約的標的物。但是,在經濟活動和社會生活實踐中,存在著大量以將來之物為標的物的買賣契約。農副產品預購契約,都是以契約訂立時並不存在、需要過一段時間才會生產出來的農副產品為標的物的;許多工業製品定購契約,也是要在契約訂立後再組織進行生產加工的;許多技術開發契約,也是要在契約訂立後才進行研製開發的。對於這些契約,不論是原經濟契約法、涉外經濟契約法、技術契約法,還是契約法,都是予以確認和保護的'。因此,雖然法律沒有明文規定,但我國實際上是承認未來之物可以成為買賣契約標的物的。

基於上述分析,在司法實踐中,對於出賣人在訂立時並不擁有所有權或處分權,但在契約履行過程中可以擁有所有權或處分權的契約,不能以標的物不合法為由否認契約的法律效力,而要依法予以確認並保護。如關於「期貨」買賣的契約,只要不違背其他有關法律的特別規定,就要予以確認、保護。否則,就違反了市場經濟運行規律,制約著市場經濟的發展。

2.買賣契約的標的物是否包括權利

對於買賣契約標的物是否應當包括權利,歷來有不同的理解。一種觀點認為,作為買賣契約的標的物是指具有特定物或種類物特徵,並允許進入民事流轉的有體物;其他類型的財產流轉(如有價證券、智力創作成果、請求權和使用權的轉讓等),則歸入其他契約類型研究。另一種觀點認為,買賣的標的包括物和權利兩種,物指有體物,物附著所有權,物的買賣即是所有權買賣;權利指所有權以外的其他財產權利,包括其他物權、債權、智慧產權中的財產權利,不含人身權和繼承權。上述兩種觀點均有其各自的道理,世界各國立法對此也有不同的規定,大體上有兩種觀點。英美法系國家大都認為,買賣契約是關於有體物移轉財產所有權的活動,權利不能成為一般買賣契約的標的,而需接受其他法律的調整。大陸法系國家,大都承認權利作為買賣契約標的物。如德國民法典第433條規定:「因契約買賣,物的出賣人負有向買受人交付其物,並使其取得該物所有權的義務。權利的出賣人負有使買受人取得權利的義務。」法國民法典第1598條在對有體物買賣標的物的範圍作了明確界定後,在第1607條也對無形財產的買賣作了明確的規定。俄羅斯聯邦民法典第1編第54條規定:「本節(指批發買賣契約一節)規定的原則適用於財產權利買賣。但如果該權利的內容和性質有其他不同的除外。」日本民法典則完全拋棄了將有體物買賣與其他財產權利分別定義的繁瑣做法,將買賣標的統一於「財產權」這一概念里。

我國契約法基本上沿用了英美法上的規定,其所規定的買賣契約制度基本上只調整以有體物為標的的買賣契約活動,而不調整以權

利為標的的買賣契約活動。而有關權利的轉讓、買賣分別由特別法予以調整和規範,如專利法調整有關專利轉讓契約、證券法調整股票和債券的買賣活動、商標法調整商標的轉讓活動、技術轉讓契約則在契約法中列出專章作出專門的規定。這就形成了將實物買賣與權利買賣區分開來的,實物買賣由契約法調整,權利買賣則由其他特別法來調整的立法格局。對於沒有特別法或其他法律沒有規定的,則參照適用買賣契約制度的有關規定處理。契約法第174條對此也作了明確的規定:法律對其他有償契約有規定的,依照其規定;沒有規定的,參照買賣契約的有關規定。

根據上述分析,在司法實踐中,對於以權利為標的的轉讓、買賣契約,應當首先適用有關專門法律或其他法律、行政法規的規定處理。在其他法律或行政法規沒有具體規定和處理原則時,才參照適用契約法中買賣契約的規定處理。

(某產品)買賣契約 篇21

甲方(賣方):

乙方(買方):

依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其相關法律、法規,遵照平等、自願、公平和誠實信用原則,經甲、乙雙方友好協商,訂立契約如下:

第一條家具基本情況:

第二條付款方式:

簽定契約時甲方收取貨款總額(20%)的定金,餘款提貨或送貨時付清。

第三條自提貨物:

乙方自行提貨,現場驗收,繳清全款方可提貨,提貨時視為當日驗收合格。

第四條甲方送貨:

運費由甲方承擔,乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等進行驗收,買方發現問題應當場提出,並由雙方協商達成解決方案。

第六條違約責任:

若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按契約總額的0.5%向乙方支付違約金。

第七條

購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方後,甲方在7天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。

第八條契約爭議的解決方式:

本契約在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列兩種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第九條本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同等法律效力。

出賣方(甲方):_____________

購買方(乙方)__________________

____年____月____日

(某產品)買賣契約 篇22

甲方:

姓名:________

身份證號碼:__________

職業:________

工作單位:_____________

住址:__________________

編碼:___________

聯繫電話:_____________

乙方:

姓名:________

身份證號碼:__________

職業:________

工作單位:_____________

住址:_________________

編碼:___________

聯繫電話:_____________

鑒於:

1、甲方單位現準備在通過集資建設樓房,甲方根據其單位的規定,具有參於建房的資格。

2、甲方願意將其單位本次建房的資格轉讓於乙方。

3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。

4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項,並以自身的名義向其單位繳納,若單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項。

5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬於乙方所有。

6、自簽訂本協定之日起至房屋產權過戶於乙方名下期間,甲方只是該集資房的名義產權人,乙方為此房屋的實際產權人 為明確雙方的權利和義務,以達上述目的,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就乙方取得位於集資建臨街商住樓房的房屋產權特簽訂以下協定:

第一條:集資房屋的基本情況及產權實際人約定

1、甲方單位集資建設的房屋坐落於;甲方依據其單位的規定,可通過集資建房取得位於第_________層,房屋結構為_________,建築面積_________平方米的`房屋的產權。

2、自協定簽訂之日始,乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。

第二條:集資款項繳納

1、甲方根據其單位集資建房的要求,收取乙方的房屋集資建設款項,在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據,並按其單位要求及時繳納於該單位;在繳納每筆集資款項後,應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。

2、若甲方單位同意由乙方名義繳納,則乙方有權自行繳納集資款項,取得的交款憑證自行保存。

3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時,則在甲方出具單位扣劃證明後,乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。

第三條、集資建房手續辦理 甲方應按本單位的要求,及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作,及時提交各種資料,以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。

第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得

一)房屋交付 若協定約定的房屋建成後,若甲方單位將房屋交付於甲方,則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基於實際產權人對該房屋的所有權益。

二)產權證的辦理和取得

1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權,則甲方有義務,及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種檔案和資料。

2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下,則甲方應在取得該房屋產權證書後,將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。

3、無論出於何種原因,致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下,在此期間,乙方基於實際產權人仍享有對該房屋的所有權益,甲方不得就此主張任何異議。

第五條、甲方報酬 因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方,乙方同意在本協定簽訂後分三批給甲方報酬萬元整。

第一批

第二批

第三批

第六條除集資款外的費用承擔 本協定履行中,甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整( )元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用,因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。

第七條、違約責任

1、協定履行中,甲方擅自終止協定,除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外,還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協定約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。

2、協定簽訂後,乙方無故不履行協定,除有權取回其已交購房款外,無權要求甲方退還已收取的報酬。

第八條聲明及保證 鑒於本協定履行中,若由於甲方原因致生障礙,對乙方權益影響重大,甲方承諾其簽署本協定時,對此協定的簽署取得了其家庭所有成員的同意,甲方及其家庭成員保證:放棄所有不利於協定履行的主張和權利。

第九條協定的變更 本協定履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本協定的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為協定不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本協定,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十條爭議的處理 本協定在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成,則依法向人民法院起訴。

第十一條補充與附屬檔案 本協定未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分,與本協定具有同等的法律效力。

第十二條協定的效力

1、本協定自雙方簽字之日生效

2、本協定一式四份,甲方、乙方各二份,具有同等法律效力。

3、本協定的附屬檔案和補充協定均為本協定不可分割的組成部分,與本協定具有同等的法律效力。

甲方(簽字):

乙方(簽字):

簽訂地點:_________

簽訂地點:_________

________年____月____日

________年____月____日

公證人:(簽字):

簽訂地點:_________

________年____月____日

(某產品)買賣契約 篇23

甲方:大連築成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部

乙方: 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司

依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律,行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方就採購乙方生產、安裝的彩鋼板房事宜協商一致,訂立本協定。

一、工程概況:

工程名稱:東平縣圖書大廈

工程地點:東平縣西山路24#

工程內容:一層骨架平頂岩棉彩鋼板房和二層骨架平頂岩棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料,並符合安全生產的管理規定和國家標準。

二、承包範圍

承包範圍:彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。

三、價格及面積

1、彩鋼板房面積約566平方米(最終結算面積以實際測量面積為準)。

2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算(本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網、窗簾)門窗型號見第五條6。

○2、防盜窗安裝(含材料、人工費)100元/個(防盜窗按實際安裝數量計算,不單獨面積)。

○3、石膏板吊頂(含材料、人工費)20元/平方米(按實際施工面積計算)。

○4、局部衛生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板,(含材料、人工費)90元/平方(按實際施工面積計算)。

上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。

3、 計算面積: 一層房計算:長×寬 =總面積

二層房計算:一層長×寬+二層長×寬+(走道長×寬+雨篷長×寬)÷2 +樓梯4.5平方米(每個)=總面積

4、從聊城拆活動房到東平安裝,按建築面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。

四、工期

契約工期總工作日曆天數(15)天.如遇以下原因並經甲方書面簽證造成工期延誤,工期可適當順延。

1、因連續停電超過8小時、刮8級以上大風、連續下雨超過48小時。

2、重大設計變更和工作量的增加超過本契約暫定工程量的20%以上。

五、產品質量:

1、牆板:岩棉板雙面白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。

2、頂板:岩棉板上藍下白厚5cm,鐵皮國標0.3mm。

3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm,噴藍色。

4、平梁和尖梁檁條噴紅色防鏽漆,C型鋼8×4,全用1.8mm。

5、二層地面用多層木板1.5cm厚。

6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗,辦公樓、職工宿舍樓用防盜門,以上設施已包括在單價內,不再單獨計取費用。

7、樓板支架為40cm一道,樓梯板寬度為0.2m,走廊欄桿採用1.5mm厚方管。

8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業主簽訂的建設工程施工契約中約定的總工期的要求,並至少能夠保證甲方在契約總工期內及工期結束後的二年時間持續使用,且每項材料的進場均需經過甲方指定人員的驗收合格後方可使用。

六、乙方承諾:

1、乙方保證本契約項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要;

2、一層和二層骨架房全部螺絲固定,無一電焊

3、乙方保證向甲方出具普通正規發票,否則甲方有權拒絕支付契約價款。

七、甲方權利義務

1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建,相鄰關係等。

2、工程完工後,乙方向甲方出具書面驗收申請後七日內甲方組織驗收(如拖延驗收視為合格)。經甲方驗收合格,由甲方出具書面驗收合格證明;否則,乙方應按本契約要求承擔更換、修復等責任,如經甲方通知,乙方無故拒絕或遲延在限期內承擔更換、修復等責任,甲方有權另行選擇施工人,不支付契約價款、不承擔任何違約責任,如因此影響甲方使用的,乙方應賠償甲方全部經濟損失;並按日根據本契約約定的.總價款的千分之一計算違約金。

3、本工程未驗收合格前甲方不得入住,如入住則視為驗收合格。並支付完工程款。

4、甲方指定 為本契約項下的驗收人,負責對實測面積進行核實及驗收。

5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監督,杜絕不符合安全生產行為的發生。

八、乙方權利義務

1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗,並將有關的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規程施工,如在施工過程中發生人身傷亡事故與甲方無關。

2、服從甲方的安排、指導、監督。

3、嚴格按照約定的材料規格施工。

九、付款方式

本契約乙方同意採取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下:

1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現場安裝完畢,並經甲方驗收合格後付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經甲方驗收合格後支付工程款100% 。

2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。

3、剩餘10%的工程款作為質保金,在質保期滿,並經甲方書面確認無違約、無質量問題情形後支付,但乙方須出具全額發票。

十、保修期限及範圍:

保修期一年,,自甲方驗收合格並出具書面驗收記錄時起算,保修期內因施工質量和材料出現任何問題由乙方無償維修,人為損壞和自然災害造成的損壞除外。

十一、本協定一式四份甲方三份乙方一份,經甲乙雙方簽字蓋章後即行生效。

十二、本協定甲乙雙方必須遵守,任何一方違反本契約約定,違約方應賠償守約方一切經濟損失,包括但不限於直接和間接損失,並按本契約的有關條款及本條的約定分別承擔本契約價款的3%的違約金。

十三、本協定未盡事宜雙方協商解決,協商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。

甲方:(蓋章)

乙方:(蓋章)

負責人:

負責人:

電話:

電話:

日期:

日期:

(某產品)買賣契約 篇24

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方:長沙__x有限公司(以下簡稱乙方)

為發展國際貨運,提高運輸質量,維護甲乙雙方的合法權益,本著公平自願、互利互惠、誠實信用的原則,甲乙雙方經友好協調,達成如下協定,以便共同遵守:

一、甲方進出口貨物貨櫃運輸任務委託乙方承運,乙方為甲方提供牌證齊全、技術性能良好的貨櫃專用卡車,提供良好的服務。

二、甲乙雙方責任和義務:

第一條:甲方責任:

1、甲方每次委託乙方運輸時應儘可能以書面形式提前通知乙方次日的貨櫃拖車作業安排,具體內容包括提/還箱的時間和地點,裝/卸貨的時間、地點、聯繫人、聯繫方式,運價以及其他特殊要求,如:是否需要車輛的轉關司機本;是否需要冷藏插頭或需要危險品專用車;低矮板車等。

2、如甲方裝/送貨計畫變更或取消,甲方應儘可能在乙方未提箱前通知乙方,若因甲方未能及時通知而產生乙方車輛放空等費用,甲乙雙方共同協商由甲方的情承擔。

3、如甲方調車後,乙方車輛到過甲方指定地裝卸貨地點後,因廠方或甲方原因造成車輛滯留,則乙方按800元/天收取滯留金。如放空返回,則按本次運價的70%收取車輛放空費。

4、甲方應提供貨櫃進出場所需的全套有效單證檔案。

5、甲方應根據各協定車隊的經營規模、運價水平、服務質量等因素來合理分配業務量。乙方作為甲方的協定車隊而擁有同等條件下協定車隊的載貨優先權。

第二條:乙方責任

1、乙方應向甲方提供年審合格有效的企業合法登記註冊的檔案副本(如:工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、道路運輸許可證、危險品準運證、海關本等)和企業經營場所租賃契約,提供能夠執行運輸契約的車輛資料(車輛行駛證、車輛保險和每台車所購買的貨物保險等正本影印件)。

2、乙方或其他第三方對甲方委託運輸的貨物不具有留置權、貨物所有權及其他任何處分貨物的權利。

3、該契約項下乙方不得向甲方單位的任何個人支付任何形式的暗傭和回扣,否則,甲方有權對本協定項下的運費進行扣減並單方面終止本協定而無需承擔任何責任,同時乙方將喪失之後與甲方或甲方的任何關聯方進行合作的資格。乙方違反本約定給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任。

4、乙方接到甲方通知後應及時調派符合要求的車輛。按照甲方要求,在甲方指定地點提/還貨櫃,並在閘口與貨櫃堆場進行貨櫃設備檢驗交接,同時應確保所提貨櫃完全適貨(對於冷藏箱,制冷機組要運轉正常),對不適貨原貨櫃應及時要求貨櫃堆場換箱,如貨櫃堆場拒絕換箱或遇到其它有關問題,應及時通知甲方換箱協調處理。

5、如因乙方原因導致貨主拒絕裝貨、倒箱,碼頭拒絕接受空箱還場以及由此產生的任何責任,均由乙方承擔。

6、乙方在接到甲方委託後,應嚴格按照要求的時間按時到達裝貨或送貨的目的地。如因不可抗力原因無法按時到達,應第一時間告知甲方,以便甲方另作

安排。如甲乙雙方對貨物運輸時間和賠償責任另有嚴格約定的,乙方應按此約定執行,該約定構成本協定的有效組成部分。

7、因乙方原因導致無法按照甲方要求的時間歸還空、重箱的,乙方應按照貨櫃經營人的公開標準承擔滯箱費。

8、乙方車輛出車前應根據甲方提供的客戶資料電話通知甲方和客戶具體的發車時間和預計抵達時間,對於不能按時到達或發生意外情況,應及時通知甲方和客戶協商解決,如因未能及時組織運力而引起客戶投訴,乙方將被視為違約,甲方將從乙方的履約運費中扣抵款項作為乙方應付的違約金,具體扣款金額視造成的後果和影響而定,並在下次綜合評估時重點考查。對於造成嚴重後果的,甲方保留向乙方追償損失的權利。

9、乙方應保證隨時、準確地提供車輛營運動態信息,如因乙方的虛報和誤報導致客戶的投訴乙方將被視為違約,甲方將從乙方的履約運費中扣抵款項作為乙方應付的違約金,具體扣款金額視造成的後果和影響而定,並在下次綜合評估時重點考查。對於造成嚴重後果的,甲方保留向乙方追償損失的權利。

10、乙方應絕對保證甲方貨櫃和貨物的安全,在運輸過程如造成貨損、貨差或貨櫃損壞、滅失,乙方負賠償責任,並同意在接到甲方索賠通知的7天內,將賠償款匯至甲方指定的帳戶。否則,甲方將在乙方的押金或運費中扣除。

11、乙方損壞貨櫃如經甲方同意可按修復處理的,必須在甲方認可的指定地修理。

12、乙方應按照甲方的要求在提取空箱後及時將提單號、貨櫃號、鉛封號傳真通知甲方,並保證正確無誤。在裝卸車時,乙方駕駛員及跟車人員必須監視裝卸作業,確保貨物及貨櫃的安全可靠,貨物運抵港口、碼頭或者堆場後應及時交甲方簽收。

13、乙方不得向本協定以外的任何單位和人員洩漏甲方客戶名稱、地址資料,不得向甲方客戶套取運費、價格等。如發生以上情況甲方有權隨時終止契約並追究乙方法律責任。

14、乙方應按照甲方的要求完成送貨及裝貨的與貨主對貨物的簽收工作,同時必須將所有簽收檔案(如:送貨簽收單、重箱的進場設備交接單和裝箱單等)按時送給甲方,若不能提供齊全相關的簽收檔案,乙方將被視為未按甲方要求按質完成運輸而被甲方扣除相應運費。而由此產生的一切責任由乙方承擔。

15、每月初乙方指定專人向甲方提供拖車運費清單,並指定專人與甲方核對,甲方不與乙方指定專人外的任何人核對帳單,不與乙方指定專人外的任何人核對帳務,不與乙方指定專人外的任何人結算費用。

16、乙方確認對甲方直接委託的所有公司貨櫃箱體和其它客戶或貨代間接委託的貨櫃箱體完好負全部責任。

乙方在提箱時應確認箱體完好方可提走,否則視為中途損壞,責任由乙方承擔。

17、如乙方接計畫後,不能按時發車,則按800元/天/車賠償甲方的經濟損失。

第三條:拖車執行費率以及結算方式

1、拖車費率以甲乙雙方商定的拖車運輸費率表執行(如有附頁的費率表為本契約的一部分),如發生燃油費用以及政府相關部門、碼頭、港口等收取的相關規費大幅度變化而需要對費率作出調整,乙方應書面對此向甲方提出申請,甲方確認後,乙方按照新費率與甲方結算。

2、運費雙方確認的一票一議的委託優先於契約費率。

3、甲乙雙方就拖車費率每半年調整一次,甲方有權要求乙方根據市場行情

和實際承運的箱量提供優惠費率的調整,具體調整幅度雙方友好協商。

4、在同一地區,如遇進口重箱送貨和出口重箱回碼頭堆場時,運費以雙程運費和七折計算。

5、乙方對與甲方合作的結算拖車費率有保密義務,不得洩漏給任何第三人。

6、因貨主原因產生和壓車、放空等費用,雙方應以客戶至上原則友好協商解決。

7、甲方支付乙方的運費採取月結方式,乙方應於每月5日前將上月對帳單交給甲方,甲方收到乙方的帳單後應在10個工作日核心對完畢,並反饋乙方;甲方有收到乙方發票後,在乙方的簽收發票日期後的10天內將無疑議的運費支付給乙方。

第四條:其它

1、與本協定有關的一切爭議適用《中華人民共和國契約法》以及相關的其他法律或規定。

2、本協定未盡事宜,雙方應共同協商解決;達成的補充規定經雙方簽字確認後與本契約具有同等效力。

3、在不可抗力使契約一方或雙方無法履行的情況下,該方有解除契約的權力,由於一方的故意行為致使契約的另一方無法履約的情況下,另一方有解除契約並保留追索的權力。

4、在契約的履行過程中,甲方或乙方如需修改本協定中的部分內容或條款,須提前一個月告知對方,雙方在友好協商的基礎上共同修訂契約。

5、甲方將隨時對乙方進行綜合考核,不合格都將作為不合格供應商,甲方有權單方做出終止本合作協定的決定,並保留向乙方追索的權利。

6、在履約過程中中,乙方不得轉讓契約中的部分或全部的權利。

(某產品)買賣契約 篇25

存量房買賣契約

甲方(賣方):乙方(買方):

身份證號:身份證號:

通訊地址:通訊地址:

聯繫電話:聯繫電話:

契約簽署說明:

1、契約不得留白,不適用或沒有內容填寫的請劃/。

2、對於有選擇的,請在選中的中打√;對未選中的,打×並在後續內容劃橫線。

3、雙方應在每頁契約下方簽字;契約由增加變更的,應在增加和變更處簽字並按手印,以防事後篡改。

4、為確保交易安全及順利進行,建議資金採取第三方監管。

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定,甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則,就房屋買賣事宜,於 年 月 日在 市 區達成如下協定,以資共同信守:

第一條房屋基本情況

(一)甲方所出售房屋坐落於 (以下簡稱房屋),為 結構,建築面積 平方米;房屋權證號為 ,所有權人為 (共有請註明)。

(二)房屋是/否抵押;抵押權人為 ,抵押金額為 。

(三)房屋目前狀態為自住出租空置。

第二條價款及支付方式

(一)房屋成交總價為人民幣(大寫) 元,該成交價為該套房屋百分之 份額的成交價。

(二)成交總價系房屋成套價格,不因房屋實際面積與權證登記面積或與甲方初取得房屋時的契約約定面積不一致而調整。

(三)乙方應予本契約簽訂當日支付定金(大寫) 元);餘款於辦理產權過戶當日支付分 次按以下方式支付:

(1)第一次,於 年 月 日支付人民幣(大寫) 元。

(2)第二次,於 年 月 日權屬變更登記當日由貸款銀行支付人民幣(大寫) 元。

(四)價款支付至雙方確定的監管帳戶乙方帳戶乙方指定帳戶,收款帳戶信息如下:

戶名:

開戶行:

帳號:

開戶行代碼:

第三條交易稅費承擔

(一)成交總價為甲方淨得價含稅價格。

(二)成交總價為甲方淨得價的,本次交易中應有甲方承擔的房屋初次登記中發生的稅費、個人所得稅及其他稅費全部由乙方承擔並支付;成交總價為含稅價格的,以下稅費由甲方承擔 ,本次交易中發生的其他稅費,即便該稅費在法律上應有甲方承擔,亦全部由乙方承擔並支付。

第四條權屬變更登記

(一)甲方應在本協定簽訂之日起 日內乙方支付第一次價款 日內解除房屋質押。

(二)乙方申請貸款(含公積金)支付價款的,乙方應在甲方房屋解除抵押後 日內通過貸款審批或自籌資金支付全部價款;乙方不申請貸款的,雙方應在 年 月 日前完成權屬變更登記。

第五條房屋交付

(一)甲方應在 年 月 日前辦理權屬變更登記後 日內(以先到期日為準)向乙方交付房屋並完成以下事項:

(1)將房屋實際交付乙方占有和使用;

(2)將登記於房屋的`戶口遷出;

(3)將房屋之水、電、煤氣、物業帳戶變更為乙方;

(4)結清房屋交付日前所欠水、電、煤氣、物業、車位、網路、電話、電視等費用。

(二)交付時應確保房屋已清理完畢,附屬檔案所列設備設施、家具等將作為房屋之一部分與房屋同時交付乙方。

第六條承諾

(一)甲方承諾

(1)具有簽署及履行本協定的民事行為能力,房屋不存在任何權利瑕疵並已獲得房屋權利人(包括共有權)合法授權;

(2)已向乙方充分披露房屋狀況,包括房屋權利瑕疵、重大房屋質量瑕疵、是否發生過異常死亡情形等;

(3)如適用,應按約定及時解除房屋抵押;

(4)自本協定簽訂之日起至本協定履行完畢或一方解除本協定之日前,不得再次出讓房屋;

(5)房屋出租的,已經獲得承租人放棄優先受讓權並在約定交付日前退租繼續履行既有租賃契約的有效承諾;

(6)本著誠信原則,積極履行契約約定義務,配合乙方辦理貸款、權屬變更登記等事項,促成本契約順利履行。

(二)乙方承諾

(1)具有簽署及履行本協定的民事行為能力,符合房屋所在地房屋買賣政策,具有買受房屋資質;

(2)具有支付價款的經濟能力,並按約定及時支付價款;

(3)本著誠信原則,積極履行契約約定義務,配合甲方及時解除抵押、辦理權屬變更登記等事項,促成本契約順利履行。

第七條違約責任

(一)一方違約,逾期交付房屋或逾期支付價款的,按每逾期一日契約成交總價的萬分之五向守約方承擔違約責任;逾期或違約狀態達十五日的,守約方有權解除本契約並要求按契約成交總價的20%承擔違約責任。

(二)一方違反約定承諾的,除依法律規定及本契約約定承擔違約責任外,還應賠償守約方預期利益損失。

(三)守約方有權要求違約方承擔履行本契約而支出的中介服務費、評估費、交通食宿費等,有權要求違約方承擔因維護自身權益而支出的律師費、公證費、評估費、調查取證費、訴訟費等。

第八條補充約定

(一)乙方補償甲方房屋裝修損失人民幣(大寫) 元,並於房屋權屬變更登記當日前支付。

第九條其他約定

(二)因本協定及其履行發生爭議的,應優先友好協商解決;十五日內協商不成的,任何一方有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。

(三)本契約簽訂及履行中的通知送達以本契約文首確定的為準;如有變更,變更方應及時書面通知另一方。

(四)本協定一式份,甲乙雙方各執份,自雙方簽字按印之日起生效。

甲方(賣方)簽字:

(手印)乙方(買方)簽字:

(手印)

日期:日期:

(某產品)買賣契約 篇26

買方:___________(下稱甲方)賣方:___________(下稱乙方)

地址:____________地址:____________ 

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條 名稱、品種、規格和質量

1.名稱、品種、規格:____________ (應註明產品的牌號或商標)。

2.質量,按下列第( )項執行:

(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行,具體為:_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法1.數量:________

2.計量單位和方法:__________

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________.

第三條 包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)

第四條 交貨方式:

1.交貨時間:_______.

2.交貨地點:_______.

3.運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________

第五條 驗收:

1.驗收時間:_______

2.驗收方式:______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付:

1.單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________.

3.預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法:

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任:

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其它約定:_____________.

第九條 乙方的違約責任:

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8.其它:_______________.

第十條 不可抗力:任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 爭議解決:凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款:1.__________________. 2.__________________. 3.__________________.

第十三條 其它事項:1.按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3.本契約自___年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4.契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

5.雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6.本契約正本一式___份,雙方各執___份;契約副本一式__份,分送______等單位。

甲方:____________ 乙方:____________

受權代表:(簽字)______受權代表:(簽字)_______

委託代理人:(簽字)_____

本契約於____年____月____日訂立於____(地點)。

(某產品)買賣契約 篇27

買方: (以下簡稱甲方)

賣方 (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》及相關法律法規的規定,本著平等、自願、誠實守用的原則,就甲方向乙方購買商品混凝土的相關事宜,雙方經友好協商一致,達成如下協定:

第一條 工程概況

建設單位: ;

施工單位: ;

工程名稱: ;

工程地點: 。

第二條 混凝土的標號、單價、數量、金額(單位:元/立方米)

第三條 交貨的時間、數量、地點

l、甲方應向乙方提供當月混凝土用量計畫單,本周的混凝土用量計畫單和三天混凝土用量計畫單。

2、甲方須提前壹天書面傳真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供應時間、標號、準確用量和澆築部位,如有特殊情況要臨時變更,應至少提前4小時通知乙方,乙方應當按甲方通知的時間、數量地點完成混凝土的交付任務。

第四條 混凝土款支付方式:

1、甲方需在每月5日前付清乙方所澆築混凝土款項的80%,超過付款期限的,按照甲方應付款總額的同期銀行貸款利率計算支付乙方違約金。

2、最後一次混凝土款在本項目混凝土主體屋面澆築完畢後一個月內一次付清 。

3、混凝土貨款由乙方委派專人 持乙方結算單作為收款憑據,其他票據和人員一律無效(如變換人員乙方需書面通知甲方方可付款)。

第五條 計量驗收及結算方式

1、該條以下內容的計量驗收及結算方式僅針對甲乙雙方。

2、本工程按車方計重結算,過磅量容重為2300-2450kg/立方米,甲乙雙方共同監督過磅。

3、每次混凝土澆完後,甲方對過磅量如有疑問必須在混凝土澆完24小時內提出,如未提出則視為雙方認可。

4、結算單上甲方指定簽字人: ,乙方指定簽字人: ,經雙方代表簽字認可的混凝土用量結算單是甲方付款的最終結算依據,以後不再對該依據作任何補充、修改。

5、非因乙方原因造成工程延續停工三十天(以甲方最後一次簽收混凝土的日期作為停工日),甲方應於停工日起十五日內與乙方辦理結算,並於停工之日起三十日內向乙方支付已供混凝土的全部款項。

6、甲方須於每月終了5日內與乙方辦理混凝土的方量結算,甲方不得以任何理由拒絕辦理結算,否則乙方有權停止供應混凝土。

第六條 混凝土質量驗收標準

1、乙方供應的預拌混凝土我國國家標準《預拌混凝土》(GB/T14902—20xx)有關規定進行驗收,乙方應當在每次混凝土交付(澆築)完後,向甲方提供該次混凝土7天和28天乙方出具的試壓報告資料。

2、甲乙雙方應對混凝土進行現場見證取樣,甲方作標識乙方負責保養。

3、為了保證混凝土質量,甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及購買抗滲、膨脹等外加劑,則該部分的質量和資料由甲方保證,乙方保證供應混凝土的質量和資料。甲方需提前15天將提供的外加劑送乙方作相溶實驗和對混凝土有無損害的實驗,經乙方同意後方能使用。甲方派人到乙方攪拌站保管和添加。

4、甲方如對混凝土質量有異議,應於主體封頂完畢後90日內提出,並申請專業機構鑑定,超過異議期,即視為對混凝土質量認可。

第七條 甲方的工作

1、甲方應保證乙方在澆築混凝土時占道,環保等城管手續。由於甲方的相關手續(如夜間施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土損失,甲方應承擔責任。

2、甲方應當在契約簽訂生效後一周內,向乙方無償提供建設工程的施工圖和混凝土澆築施工進度計畫表。如有變更時,應及時通知乙方並提供變更後的施工圖和施工進度計畫表。

3、在乙方澆築混凝土前,甲方需完成當次要澆築混凝土的模板安裝、鋼筋配臵、施工定位放線及其它必要的前期準備工作。

4、甲方保證混凝土在澆筑前,孔樁為無水狀態,在每次混凝土澆築完畢後,應當按施工規範對澆筑後混凝土進行正常振搗和施工養護。對特殊要求的混凝土,甲方應當根據乙方提出的指導說明進行現場施工養護。

5、甲方無償向乙方提供施工所需水、電及必要的配套設施。

6、甲方按契約約定按時和乙方辦理結算,不能以其它任何理由推遲辦理結算手續,否則,由此而造成的』一切損失由甲方承擔。

7、因特殊原因雙方無法再繼續合作時,甲方必須付清所有貨款雙方終止契約乙方退場,否則雙方在未結清本工程所有貨款之前,甲方不得與其他商混公司再簽訂本工程混凝土買賣契約。

8、甲方每次澆築完混凝土後必須使用塑膠薄模進行覆蓋,否則因此產生的質量及裂縫問題由甲方自行承擔與乙方無關。

第八條 乙方的工作

l、乙方應按甲方提供的技術資料和混凝土的等級要求,製作混凝土調配報告,並根據甲方要求,提供混凝土的檢驗報告,使用水泥和外加劑的出廠檢驗報告單和其它資料等。

2、乙方人員在甲方施工工地交付(澆築)混凝土時必須服從甲方現場施工管理人員的工作安排,自覺保護甲方現場鋼筋、模板等,維護甲方施工現場的環境衛生。

3、乙方應根據甲方的需要,對工程特殊部位進行養護的混凝土,向甲方提出必要的指導建議。

4、在正常澆築時乙方必須保證施工現場有兩台混凝土泵,每台混凝土泵每小時泵送混凝土不能少於20m,保證每次均能按甲方的要求提供混凝土供應量,不能滿足供應由乙方承擔甲方相應損失。

5、洗管廢渣乙方必須保證每次澆築完後負責清理乾淨。

第九條 安全文明生產

甲、乙雙方嚴格遵守安全生產規程,以人為本。乙方不違章冒險作業,甲方不得強行安排乙方從業人員在帶有明顯安全隱患的環境中作業。

第十條 混凝土損耗

1、在混凝土澆筑前,因乙方原因造成的混凝土損耗由乙方自行承擔。

2、由於甲方的準備工作不充分,導致混凝土無法澆築或澆筑後影響質量損失,由甲方承擔。

3、混凝土的爆模損失由甲方負責。

第十一條 不可抗力

地震、下雨、政府禁令等不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。雙方免除責任,但應及時通知對方。

第十二條 違約責任

1、乙方逾期交貨,經甲方書面催告後三日內,仍無法按契約約定履行,甲方可解除本契約。

2、甲方逾期付款,經乙方催告後十五日內,仍無法按契約約定履行,乙方可解除本契約,要求甲方付清全額貨款,並承擔每天本契約混凝土總金額的千分之五的違約金。

3、乙方提供的混凝土質量達不到契約約定時,應賠償甲方的直接經濟損失。

第十三條 爭議的解決方式

在契約履行過程中發生爭議,甲乙方雙方可協商解決,協商不成,可向本契約工程所在地人民法院提起訴訟。

第十四條 其它

1、本契約未盡事宜,經雙方共同協商,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。

2、本契約一式肆份,雙方各執貳份,自甲乙雙方簽章後生效。

甲 方:

乙 方:

法定代表人:

法定代表人:

委託代理人:

委託代理人:

時 間:____年____月____日

時 間:____年____月____日

(某產品)買賣契約 篇28

發包人(甲方):_____ 承包人(乙方):_____

根據有關法律法規和標準規範,結合本工程實際情況,遵守平等、自原、公平 和誠實信用原則,經雙方協商達成如下協定:

1、工程概況

1.1 工程名稱:_____

1.2 工程地點:_____

1.3 承包內容:本契約附屬檔案《工程預算書》或《工程項目一覽表》列出的項目以及以下內容:

1.4 承包方式:

包工包料; 包工和部分包料; 包工不包料;

1.5 工期:

開工日期:___________年______月__________日;竣工日期:___________年______月__________日 總日曆工期天數:_____天

1.6 工程質量:_____

1.7 契約價款(人民幣大寫):_____¥ (含稅)

1.8 對甲方要求購買預防裝修污染的產品,乙方需積極配合。

1.9 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收。室內環境質量驗收應在工程竣工至少7天以後、工程交付使用前進行。甲方自接到驗收通知______日內組織參與施工的各方進行驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。 1.10 室內環境質量可以選擇有資質的檢測機構進行檢測,檢測費用由承擔。 1.11 室內環境質量驗收檢測不合格,甲乙雙方應採取措施,經整改後,另行驗收,整改費用由責任方承擔。屬甲方責任,工期順延;屬乙方責任,工期不順延。 工程竣工後,室內環境質量未經驗收雙方已辦理移交手續,不影響甲方對因乙方原因造成的室內環境質量不合格的索賠。

在室內環境質量驗收後,雙方應辦理驗收、移交手續。

2、工程價款及結算

2.1 雙方商定本契約價採用下列第種方式確定:

(1)固定總價契約,即承包範圍內價格一次包死,結算時除變更工程外不做任何調整。變更工程價款的確定。

(2)固定單價契約,即工程結算時,工程量根據雙方預算書中確認的計量方式按實結算,承包範圍內的項目單價按照雙方確定的預算單價不作任何調整。變更工程價款的確定。

2.2 雙方約定甲方按下表分尾款即工程缺陷保修款應在工程竣工驗收合格之日後 天內支付,尾款數額為契約價款的5%。

2.3 工程竣工驗收、室內環境質量驗收後,乙方提交工程結算書並將有關資料送交甲方,甲方自接到上述資料 天內審查完畢。到期未提出異議,視為同意,並在 天內結清除尾款外的結算款。甲方未按約定組織室內環境質量驗收,甲方應在工程竣工驗收合格後 天內結清除尾款外的結算款。

2.4 結算尾款後,乙方按工程結算款額開具發票。

3、附則

本契約正本兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執 份,乙方執 份。均具同等效力。

甲方(公章):__________乙方(公章):__________

法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________

日期:__________年__________月__________日

(某產品)買賣契約 篇29

契約各方:

甲方(賣房人):

身份證號碼:

乙方(買房人):

身份證號碼:

一、甲、乙雙方依據自願、誠信原則,經友好協商,房產買賣達成一致意見,並簽訂契約如下:

甲方自願將下列房產賣給乙方所有:

1、房屋狀況:房產座落在潞華辦事處西,南於趙全紅家相鄰,全部使用面積為184.3㎡,建築結構為獨院一層普通民房。

2、該房產的土地使用權取得方式為現金購買。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣壹拾捌萬伍仟元整(18.5萬元)。

1、乙方已在20________年____月____日上午一次性付給了甲方所有房款,並由甲方寫出了收據,有中間人王見證。

2、甲方收到乙方所有房款後也於20g___年____月____日上午將《集體土地使用證》和《潞____縣房屋契證》交給了乙方。

三、甲方在________年____月____日將上述房產交付給乙方。該房產及房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。

四、本契約經雙方簽字摁手印後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。

五、由於乙方不是西街戶口,房產過戶機關要求買方必須是西街戶口才能過戶,可能在一定的時間裡房產不能及時過戶到乙方,為了避免以後在房產拆遷、翻蓋、轉讓等出現糾紛,也為了能使本房產買賣契約更具法律效力,乙方已經西街居委會做了房產買賣證明,經雙方在本契約書上簽字後,該房產就為乙方所有,不管以後該房產如何拆遷、翻蓋、轉讓等都與甲方無關。

六、在以後該房產辦理有關手續時,甲方應配合乙方,並積極提供相關證明和手續。

七、本契約一式四份,由甲、乙雙方各執一份,另兩份由乙方保管用於辦理各種相關手續。

八、本契約書在雙方簽字後生效。

甲方:

乙方:

________年____月____日

________年____月____日

(某產品)買賣契約 篇30

甲方(出售方): 身份證號:

乙方(購買方): 身份證號:

甲方現有一輛 白 色寶馬5系20xx款530Li領先型 車,車牌號 粵 ,

發動機號,登記日期,乙方已現場核對一致,於 年 月 日有償轉讓給乙方,依據《中華人民共和國契約法》及有關法規的規定,經雙方自願協商一致,簽訂本契約:

一.本車價款為人民幣 元(大寫 元)成交。

二.乙方應於本契約簽訂時,支付人民幣元(大寫付給甲方。

三、本車使用性質行駛證正、副本,身份證影印峻,路費收據,機動車輛登記證書)。由乙方現場過目清點確認後交接。

四、甲方需對以上所有證件費用的真實性,合法有效性負全部責任,如因來歷不明或被抵押、查封等其它甲方因素而給乙方帶來的直接經濟損失,由甲方全額承擔。

五、本車甲方不作任何質量保證,由乙方現場絕定認可購買,成交後雙方不得有異議。

六、自簽字成交前與此車有關的'一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由甲方負責,簽字成交後一切事宜(含交通違章、事故、債務糾紛等)由乙方負責,與甲方無關。

七、本車由自費於 柒 工作日內(過戶、轉籍)完畢,甲無償提供(過戶、轉籍)所需證件,在辦理(過戶、轉籍)過程中,出現車輛專章、欠費、罰款等無法辦理業務,由甲方自行承擔由此造成的全部費用。

八、本協定一式二份,甲乙雙方各執一份,自簽字之時起生效即成。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

(某產品)買賣契約 篇31

賣方:_______________________

買方:_______________________

買賣雙方根據中華人民共和國法律和_________,經過友好協商,自願制定本房產轉讓契約,條款如下:

一、賣方有房產_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現自原油將該房產賣給買方。售價為_________元整(原樓價為_________元整)。

二、買方對上述房屋已核實,並審閱了房產權證書及有關資料後同意音樂會上述房產價款,買賣雙方一致自願成交。

三、雙方在本契約上簽署時,買方當即將房產全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產價款後,即將上述房產證書及有關資料交給買方。

四、雙方買賣成交後,即攜帶房產權證書到_________房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。

五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。

六、買方在交付房產價款後,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,並負責賠償買方損失。

七、本契約發生糾紛時應友好協商解決,如不能解決時,應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。

八、本契約在雙方簽署後經_________公證處公證之日起生效。

九、本契約用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。

十、本契約共_________頁,為一式三份,買賣雙方各執一份,_________公證處一份,均具同等效力。

賣方:_______________________

買方:_______________________

(某產品)買賣契約 篇32

買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定,本著自願、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,就有關_海爾電冰櫃的買賣事宜,訂立如下契約條款,以資共同恪守履行。

第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬人民幣元的電冰櫃,其配置標準、單價、總價等如下: 標的物名稱:對開門649升節能增鮮冰櫃型號: BCD-649AB單價:10000元台數:10總價:100000元

第二條 定貨、交貨及驗收

1、定貨日期為本契約簽訂之日。

2、交貨日期;20.01.01

3、交貨地點;

4、付款方式;簽訂契約時,乙方向甲方交付:(1)定金 0.00 元;

5、驗收方式:甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置,核對商品品牌、型號和編號,開箱檢驗,正確調試,保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況,經乙方確認,當面向乙方交驗商品,並介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包憑證、有效發貨票、產品(選配件)合格證和使用說明。

第三條 質保規定

2、冰櫃整機三包有效期內出現質量問題,甲方負責在____日內維護、修理,並保證修理後的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期內出現故障,甲方負責在____日內修理或更換新的主要部件(包括工時費和材料費)。

3、自售出之日起7天內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇退貨、換貨或修理,乙方要求退貨時,甲方負責為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。

4、自售出之日起第____日至第____日內,主機、外設商品出現性能故障時,乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時,甲方負責____日內為乙方調換新的同型號同規格商品; 。

5、整機三包有效期內,主機、外設商品出現性能故障,經兩次維修,仍不能正常使用的,憑修理記錄,甲方負責在____日內為乙方調換新的同型號同規格商品;同型號同規格商品停產的,調換新的不低於原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品,又無不低於原產品性能的同品牌商品的,乙方要求退貨時,甲方負責為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。

6、在三包有效期內,選購件出現性能故障,甲方負責在日內為乙方調換新的選購件。選購件更好兩次後仍不能正常使用的,甲方負責為乙方退貨,並按發貨票價格一次退清貨款。

7、在三包有效期內,乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證,但能夠證明該產品在三包有效期內,甲方負責修理、更換。

第四條 屬下列情況之一的,甲方不實行三包:

1、超過三包有效期的;

2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的;

4、無有效三包憑證及有效發貨票的(能夠證明該產品在三包有效期內的除外);

5、擅自塗改三包憑證的;

6、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的;

9、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的;

10、因不抗力造成損壞的。

第六條 甲方為乙方提供自電冰櫃售出之日起________年內____區用戶上門硬體維修服務

第七條 質保期外,甲方提供有償跟蹤服務,服務費按每台機 50 元次收取。

第八條 違約責任

1、除不可抗力外,甲方未按時交貨,則每日按契約總價款的 1% 向乙方支付違約金。

2、除不可抗力外,乙方付款逾期,則每日按契約總價款的 1% 向甲方支付違約金。

3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨,應付違約責任。

第九條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因,不能履行本契約時,應及時通知對方,並說明相關理由。

第十條 本契約所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除,如一方單獨變更、修改或解除,對方有權拒絕,並可要求變更、修改或解除契約的一方承擔由此造成的一切損失。

第十一條 本契約在執行中如發生爭議,甲、乙雙方應協商解決,協商不成時,按下列第種方式解決;

1、提交 仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

第十二條 本契約自雙方簽字之日起生效,本契約在執行期間如有未盡事宜,由甲、乙雙方協商,另訂附則附於本契約之內,其在法律上與本契約享有同等效力。十三、契約的解除本契約在下列任一情形下解除:

1.契約期限屆滿,雙方不再續簽本契約;

2.雙方通過書面協定解除本契約;

3.因不可抗力致使契約目的不能實現的;

4.在契約期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;

5.當事人一方遲延履行契約主要義務,經催告後在合理期限內仍未履行;

6.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的;

第十四條 本契約一式份,甲、乙雙方各執正本一份、副本份。甲方乙方單位名稱(蓋X)單位名稱(蓋X)地址: 地址:法定代表人(簽字) 法定代表人(簽字)委託代理人(簽字) 委託代理人(簽字)電話: 電話:簽訂地點:簽訂時間________年____月

(某產品)買賣契約 篇33

賣方:____(以下簡稱甲方)

買方:____(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協定,共同遵照執行:____

第一條、乙方購買甲方所有的.機動車一輛:____

車號:____

顏色:____

型號:____

發動機號碼:____

車架號碼:___

第二條、乙方向甲方支付車款人民幣____萬元。

第三條、甲方應交付給已方該車的證件全部真實

第四條、甲方交付乙方車輛後同時簽訂買賣協定,此後車輛所發生的一切交通事故及違章等等均由乙方負全部責任,甲方概不負責。

第五條、本契約自雙方簽字之日生效。本契約一式二份。

甲方:____乙方:____

住址:____住址:____

證件號碼:____證件號碼:____

____年____月____日____年____月____日

(某產品)買賣契約 篇34

甲方(出讓方):__________________

乙方(受讓方):__________________

簽約地點:__________________

簽約日期:_________年_________月_________日

甲、乙雙方本著誠實信用、自願的原則,就叉車轉讓事宜協商一致,達成協定如下:

一、交易標的:

杭叉內燃平衡重式叉車

型號:__________________

出廠編號:__________________

發動機號:__________________(含操作說明書一份、合格證一份、維修工具一套……)。

二、轉讓價格:

人民幣八千元整。

三、付款方式:

乙方應在協定簽訂後叄日內,一次性付清轉讓款。

四、甲方權責:

1、甲方保證對標的物的狀況(包括外觀、性能、操作及維修方法、重大瑕疵等)向乙方作充分的陳述、說明,沒有其他保留;

2、甲方具有轉讓標的物的'權利能力和行為能力,並保證標的物無產權糾紛;

3、乙方向甲方支付全額款項後,甲方三日內向乙方交付標的物。

五、乙方權責:

1、乙方標的物作了充分了解,並同意在該狀況下受讓;

2、乙方具有轉讓標的物的權利能力和行為能力;

六、乙方向甲方付清全部轉讓價款且甲方向乙方交付轉讓標的物後,雙方並於11月30日前完成過戶手續,過戶後標的物的風險即轉移至乙方。

七、爭議解決:

甲、乙雙方在履行本協定的過程中發生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

八、本協定雙方簽字即生效。

協定一式兩份,雙方各持一份,具有同等效力。

甲方:__________________

乙方:__________________

_________年_________月_________日

_________年_________月_________日